合同是一种法律文件，用于约定双方的权利和义务。合同的撰写要遵循法律的原则和规定，注重语言的准确和可理解性。最后，希望您能在商务合同起草过程中，遵循法律规定，维护自身权益，促进合作双方的共赢。

弱电安装合同篇一

发包方：（以下简称甲方）。

承包方：（以下简称乙方）。

根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签定本合同。

第一条：工程概况。

工程名称：

工程地点：

工程内容及承包范围：

水暖电安装、调试合格。

第二条：工期。

合同签定之日起，按甲方进度要求，保证不耽误总体工期。

第三条：工程质量等级：优良。

第四条：承包方式、合同价款及结算方式。

承包方式：包工不包料。

采用甲方与乙方协商按xx元/m2进行结算。

结算方式：包工不包料。

第五条：甲方代表。

甲方驻施工现场代表姓名：

甲方代表易人提前通知乙方。

第六条：乙方代表。

乙方驻施工现场代表名称：

乙方代表人提前通知甲方。

第七条：甲方工作。

委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人协助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。

甲方负责提供水源、电源，保证施工需要。

甲方提供与其他工程相关资料，组织与其他施工队协调。

第八条：乙方工作。

向甲方代表提供进度表计划。

按工程需要提供和维修一切与工程有关的设施等。

搞好施工现场的安全及成品保护工作。

施工期间的一切人身安全事故全由乙方负责，并负责保护甲方的一切设备、设施的完好，不得损坏甲方已装修好的成品，由乙方人员造成的设备、设施损坏，乙方负责赔偿。

施工期间乙方应遵守甲方的安全生产责任制度。

第九条：进度计划。

在开工前乙方根据甲方要求拟订本工程的进度表。

乙方应接受甲方代表对工程进度、质量的检查和监督。

第十条：工期。

乙方应严格按照甲、乙双方认定的工期进行施工。

因不可抗力及甲、乙方以外的原因，导致工程停建，施工合同不能继续履行，可解除合同。

第十一条：施工中经检验工程质量不合格，乙方按甲方代表，质检部门的要求进行返工、修改，并承担费用。

第十二条：安装完毕，并调试合格。

第十三条：合同价款及支付。

合同价款：48元/m2。

第十四条：工程款支付。

经双方研究，本合同签定后，乙方人员进场后，甲方按月进度付款，次月10日前支付上月进度款的70%。

工程竣工付至进度款的80%。

甲方未能履行合同，出现以下情形之一，其经济损失由甲方承担，工期顺延。

（1）因图纸变更未能及时送达乙方；

（1）不能按期或按照甲方要求完成施工任务；

（2）工程质量不符合质量要求，需要返工/返修或重做；

（3）其它违反现场操作规定的事故发生。

本合同自签订之日起生效。在竣工结算、甲方付款完毕后，除保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止，甲乙双方另外签订维修合同。

第十七条：本合同未尽事宜，双方协商解决。

第十八条：本合同一式四份，甲、乙双主各执两份。

本合同签订时间：年月日。

发包方：承包方：

年月日年月日。

弱电安装合同篇二

甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同》的有关规定，本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方承包甲方工程一事，达成如下协议，以共同遵守。

二、图纸和甲方要求如有变更，现场完成以实量为准另行算。

三、工程范围：乙方按照甲方提供的样品生产和安装，确保工程质量。

四、交货安装期：合同签订后即刻制作生产，保质保量，货到施工现场安装到施工地点。

五、算方式：合同签订后，工程安装完成总工程量的50%，经甲方项目部负责人确认后，甲方付乙方安装进度款的70%，工程完工后，甲方付乙方剩余工程款的70%，经甲方项目部负责人验收合格后，办理总算，甲方即一次性付清全额余款。

六、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，如有违约，一切责任由违约方全部承担。(请甲方按照工程进度提前10天通知乙方制作生产）。

七、因自然因素（停电、刮风、下雨等）影响乙方施工进度，请甲方谅解，乙方不承担违约责任。

八、成品保护：安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负责任何责任。

九、本工程所有款项不含税金。

十、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。

甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：

代表：代表：

电话：电话：

年月日年月日。

1、首先，空调外机位置是和内机同一条水平线，实在不行采取宜低不宜高于内机的位置以便压缩机回油。这是选址。

2、支架安装时每边少装两颗10毫米的膨胀螺丝，10毫米螺丝用12毫米的钻头，如果是实心砖墙的话。否则钻头和螺丝一样大小，尽量水平装。如果有安装平台直接绕过这条，有护栏直接放，没护栏要装地脚膨胀螺丝。

3、确定放好位置后，铜管喇叭口垂直对准机器的锥口用手拧紧后再用扳手紧半圈完成接管。内外机连接线按照颜色提示接好。

弱电安装合同篇三

甲方：

乙方：

甲乙双方在平等互利原则下：按照《中华人民共和国合同法》《中华人民和国建筑法》及其它有关法律，行政法规，遵循平等原则，公平和诚信的原则。双方就建设工程施工劳务事项协商一致，乙方愿意承担咋放的安装施工任务。并达成遵守如下协议：

工程名称：

工程地点：

开竣工时间：

一、项目承包名称范围：万华时代商务中心外墙铝型板安装，每瓶105元。

（1）工程结算按实际发生可视面积结算。合同价格包括完成合同所属的费用有：包工期、包质量、包后置埋板的安装、包人工工资、包人员服务、住宿费。

（2）乙方自行配备所需工具。

二、工程量确定、结算及工程款支付、结算方式。

（1）工程量结算：施工结束后，乙方结算人员与甲方技术人员以施工图纸为准，双方进行工作量最后审核。

（2）合同签订后3日内乙方人员及设备必须到场。

三、本工程款分期付款，包括骨架安装和铝型板安装，骨架完工付总工程量的40%，铝塑板开工时付10%剩余一次付清。

四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自签订日开始执行，乙方必须严格遵守工程建设安全生产的有关规定。接管各级安全检查人员依法实施监督检查，乙方要保证安装施工及管理人员的人身安全。对于乙方安全管理措施不到位造成的事故责任人及因此发生的费用由乙方承担。

甲方：

乙方：

签订日期：

弱电安装合同篇四

发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：

“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：江语城小区配电工程。

2、工程地点：恩施市施州大道608号——红庙经济开发区下官田。

3、承包方式：包工包料。

4、工程内容：安装630kva箱变一台、400kva箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10kv高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。

5、承包方式：包工包料。

6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：()包干。

二、工期：

1、本工程总工期为：以建筑工程同步。

2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。

3、400kva箱变一台，必需在年月日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。

4、乙方必需在年月日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。

三、双方责任：

1、甲方责任：

(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。

(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。

(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。

(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。

2、乙方责任：

(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。

(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。

(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。

(4)负责对已完工程在未交付使用前的维护，并清理好现场。

(5)代理甲方负责整个供电工程的验收并承担发生的一切费用。

四、工程价款支付：

合同签定后，甲方在2日内向乙方支付计人民币元为定金，400kva箱变到工地安装支付人民币元，其它工程设备材料到场后甲方支付50%工程款材料款，工程竣工经甲、乙双方和供电、消防等相关部门验收合格后，甲方10日内支付给乙方工程总价款45%的工程款(定金冲减)，其余5%留作工程质量保修金，一年保修期满后工程无质量问题一次性付清(保修金不计息)。

五、争议和违约：

1、对在执行本合同过程中出现的争议由双方共同协商解决，或提交仲裁机构冲裁。

2、凡出现违反本合同条款均视为违约，违约方除负责赔偿损失外，还应支付工程总费用8%的违约赔偿金。

六、其它事项：

1、本合同经双方签字盖章后生效，任何一方不得擅自变更或解除，否则一切后果由责任方承担，本合同在所有款项结算完毕后自动效。

2、本合同未尽事宜，双方共同协商解决。

3、本合同一式肆份，双方各执贰份。

甲方(章)：法定代表人：委托代理人：

乙方(章)：法定代表人：委托代理人：

弱电安装合同篇五

建设单位：(甲方)。

施工单位：(乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》有关规章，按照乙方向甲方提供工程施工安装相关资质证明，甲方同意将生活污水管网改造项目工程承包给乙方，甲乙双方本着平等互利、互信的原则，签订本工程设备安装施工合同书。

本工程自20xx年11月日至20xx年12月25日完工期限，若有特殊因素，工期顺延。

1、甲方提供工程图纸和相关辅助资料。

2、施工质量要保证按照化工设备、工艺管道等辅助设备(包括消防)的安装、验收的规范规程执行。

施工中乙方所提供的辅助材料及施工人员有效资格证件须符合相关标准要求。

乙方在施工过程中，严格按照相关安全规范操作，在施工过程中所发生的安全事故全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。

工程总价：19万元工程开始安装人员、设备进场甲方支付工程款10万元。工程安装结束时一次性付清。

工程竣工后，乙方负责会同有关部门进行竣工验收，并提供检验、验收相关证件、合格证。确保验收过关，提供含税建筑安装票。

甲方在开工前，应做好施工相应准备工作(路水、电通等)。甲方提供适当的住宿条件(伙食自理)。

工程施工需电焊条、氧气、乙炔、砂轮切割等起吊设备一切均由乙方负责。

施工中甲方提出工程变更由甲方签字发变更通知书，确因变更造成额外工程开支，由双发协商解决，如减少工程量费用不减。

甲方：

签字盖章：

乙方：

签字盖章：

弱电安装合同篇六

1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题，乙方应免费维修、更换；如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿维修（只收取材料费，不收取人工费）。

2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。

3、在保修期内，一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

4、发生下列情况时，甲方可委托他人修理，因此产生的一切费用（包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失）由甲方直接从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金：

（1）乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复；

（2）乙方对同一部位经两次维修仍未修复的。

5、质保期内如出现设备、材料更换情况，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。

6、在保修期内，由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题，责任均由乙方承担。

7、若因乙方拖延，推诿而导致业主一切损失的，或因此造成甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）经济损失和法律责任时，而相关质保金总额又不足以支付的，甲方（或负责管理该项目的物业管理公司）有权向乙方追索，直至向人民法院提起诉讼。

8、乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净，并取得业主和甲方（或物业公司）的验收签字。

9、以上保修期保修回访记录，以及乙方是否履行保修责任，最终以业主和甲方（或物业公司）签字认可为准，若无业主和甲方（或物业公司）签字，甲方将拒付应付的保修金。

10、乙方对该系统管理软件进行版本升级时，甲方可享受免费升级服务及技术培训。

本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力，其有效期限至保修期满。

（甲方）：（乙方）：

法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：

弱电安装合同篇七

联系人：_________。

乙方：_________。

联系人：_________。

甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：

1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统。

2、工程地址：_________。

3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。

2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)。

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

3、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________。

法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________。

签约时间：_________年___月___日签约地点：_________。

弱电安装合同篇八

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同。

（一）广告发布内容：

（二）广告制作形式：

（三）广告发布时间：

（四）广告位置和数量：325国道新路达公司旁，1块。

（五）媒体规格：20、1米×7、1米×2面。

（一）本合同价款为：广告款共为__________元人民币，（大写：____________整）。

（合同价款包括首次喷画制作、媒介租赁费、各职能部门报建费、户外广告资源费、发布费、维护保养费。若甲方需要开发票，则需另行缴纳税费。）。

（二）支付方式：

合同签订后，上画验收七日内一次性支付到乙方指定账号：

（一）甲方权利义务。

1、甲方要求广告属于依法由有关行政主管部门对广告内容进行审批的，应当向乙方提供书面的相关审批文件，并保证批准文件的真实、有效。

2、甲方有权对广告情况进行监督检查。

3、甲方应按照合同约定的金额、时间、方式支付合同价款。

（二）乙方权利义务。

1、乙方应当依法向相关管理部门申请办理本广告许可审批手续及负担由此产生的一切费用。

2、乙方应当及时维护发布本户外广告的相应设施，确保广告发布设施的正常使用和广告内容发布的正常效果。广告发布期间，如遇广告出现损坏、污染、设备故障等情况，乙方应在二十四（24）小时内完成修理或清洗。

3、乙方负责广告看板的安全。乙方承诺，所有安全事故等责任均由乙方负责，与甲方无关。

（一）在合同期间内，如甲方需更换广告牌画面内容，每次需支付给乙方更换成本费用及安装费用28元/平米。

（二）乙方按照本合同的要求制作、安装更换画面，喷绘质量由乙方承担。其质量须达到国标、行标、企业标准为合格。乙方按“甲方要求制作，由甲方验收”。

（一）甲方授权乙方为本合同规定的目的使用其商标和企业名称，乙方保证以正确、合理的方式使用甲方的商标和企业名称，不擅自改动、歪曲其整体形象和组成部分，不以任何形式为本合同以外的目的使用甲方的商标、企业名称。

（二）甲方依本合同向乙方提供的宣传资料和宣传资料中所包含的创意、设计、图形、图片、文字等以及因本合同产生的作品（包括但不限于任何图案、图像、文字、专题片语、卡通人物形象等，无论是否被甲方最终选用），其全部知识产权和/或其它权益全部归甲方所有，未经甲方事先书面许可，乙方不得为本合同之外的目的自行使用或擅自许可任何第三方使用。

（一）甲方应按期付款，如甲方无正当理由不按期付款，乙方有权终止本合同并广告位置不予保留。

（二）广告发布期间，如因不可抗力造成广告发布终止，甲乙双方友好协商解决。

（三）合同到期前一个月商谈续约事项，甲方应当通知并优先和乙方续约，若甲方在合同到期前一个月没有通知乙方，并造成乙方不能续约，甲方向乙方支付违约金。

（四）因甲方原因，导致广告不能如期向工商局申报、制作及安装，甲方应当采取补救措施并向乙方支付违约金，若乙方照成损失，甲方应予赔偿。

（五）在承租期间，因甲方原因导致合同无法履行，甲方向乙方支付违约金，若造成乙方损失，甲方应予赔偿。

本协议经双方签字生效后，甲乙双方不得擅自修改及违约；如遇上级宣传主管部门或政策调整需变动本协议内容，或因本协议履行产生的纠纷问题，由双方协商解决；协商不成时，可向任何一方所在地法院起诉解决。

本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字（盖章）之日起生效。

甲方：_____________乙方：_____________。

日期：_____________日期：_____________

弱电安装合同篇九

望参考。

甲方：        （以下简称甲方）身份证号码：

乙方：        （以下简称乙方）身份证号码：

根据《中华人民共和国合同法》及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。

消防弱电穿线、安装、调试（不含配电室气体灭火）。

按安装设备每个点55元计算。以上价格不含税、不开发票。

以主合同工期一致、满足甲方进度要求，并不影响项目的进度计划。

1、本工程材料由甲方提供，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意使用，由此造成的责任、损失，由甲方自行承担。

2、甲方进场材料必须符合现行“施工验收规范”规定，满足设计要求。

3、甲方进场材料必须按规定及时送检、提供合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。

4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理使用，不得浪费，做到工完场清。

1、甲方在乙方进入施工现场预付开工费（20xx）元，其中1000元附材费，另外1000元作生活费使用。

2.由于本工程分为前期穿线，中期安装后期调试三个阶段，穿线部分每点（35)元，安装部分每点(10）元，调试部分每点（10）元。

3.结算方式:按照实际点位计算，每（100)点位结算一次。

4.乙方按图施工，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。

1、甲方应按工程进度及时支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失，

由甲方承担，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款。直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责任损失均由甲方承担。

2、甲方应及时提供材料，如材料原因造成的经济损失，甲方应承担责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间采购。

3、甲方免费提供乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。

4、乙方在施工过程中，严格按照甲方所提供图纸要求施工。

5、乙方在施工过程中，必须做到节约用料，若发现浪费材料现象，甲方有权给予处罚。

1、施工点数计算方式：（消火栓按钮，感温探测，防火阀，烟感探测，电话插孔，手动报警按钮，火灾发声报警器，火灾电铃报警器，报警电话，消防端子箱，扬声器，按钮盒，多种电源配电箱，排风，排烟等）均按点位计算，其他点数以实际数量为准。

2、如出现预埋管道堵塞及漏埋不通等情况，乙方及时通知甲方，以便甲方处理。

弱电安装合同篇十

根据《中华人民共合国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。

一、工程名称：安装630kva变压器。

二、工程地点：仙桃市农鑫水产专业合作社深加工基地。

三、合同价款与付款方式。

合同总价款：220万元（含630kva变压器的价款）。

付款方式：合同签定后付款30%，工程竣工验收合格后15日内付款60%，

余款90天后付清。

四、合同期限：20xx年8月20日至20xx年10月30日。

五、质量要求：符合电力局验收标准。

六、甲方责任：

1、甲方责任现场的质量监督和管理。

2、按合交付工程款。

七、乙方责任：

1、保证变压器的质量符合国家标准。

2、按照国家有关规范施工。

3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。

八、违约责任：

1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。

2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。

3、甲方逾期支付工程款的，应按日支付3‰的滞纳金。

九、未尽事宜双方协商解决。

十、本合同一。

式三份，双方各持一份，主管机关一份。

甲方：仙桃市农鑫水产专业合作社乙方：仙桃市电力工程有限公司法人代表：法人代表：

弱电安装合同篇十一

经甲、乙双方共同商定，乙方承接甲方_________工程，工程设备造价______元（此价格不包括____、____费用），并达成以下协议：

1、乙方承诺为甲方提供的产品均具优良品质，若出现质量问题，一年内免费维修，三个工作日不能修复的，提供备用机。

2、自合同签订之日起，甲方预付乙方设备款的______%，作为预付款，待安装调试按品牌验收完毕后___________天内付清设备款的______%和___、___的费用。乙方承诺______天内开工，______天内全部工程结束。甲方保证在工程安装调试过程中给予乙方必要的合作。如因甲方因素造成的___质量问题的排除费用由甲方承担。乙方派技术人员指导安装并负责全部设备的调试。

3、本合同未尽事宜，由双方协商解决。附表作为本合同附件。

4、本合同双方代表签字生效，甲乙双方各执一份，出现纠纷由起诉方所在地法律部门依法处理。

甲方：_____________。

电话：_____________。

代表：_____________。

乙方：_____________。

电话：_____________。

代表：_____________。

_____年____月____日。

弱电安装合同篇十二

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况。

1、工程名称：

2、工程地点：

二、工程承包范围。

1、工程承包范围：见技术合同。

三、合同工期：

四、工程质量标准：

五、合同价款。

六、组成合同的文件：

1、本合同合同书；

2、中标通知书；

3、技术合同和安全合同；

4、投标书及其附件；

5、本合同专用条款；

6、本合同通用条款；

7、标准、规范及有关技术文件；

8、图纸；

9、工程量清单；

10、工程报价；

11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。

双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。

七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

十、合同生效。

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定：由双方法定代表人或委托代理人签字盖章并递交履约保函后生效。

发包人（公章）：承包人（公章）：

法定代表人：法定代表人：

日期：年月日日期：年月日

弱电安装合同篇十三

采购方（甲方）：

供应方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

1、工程名称：

2、交货及安装

工程地点：

承包方式和承包范围：

本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。

（一）系统总造价

1、本弱电系统含税总造价为人民币

2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。

（二）工程款支付

甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：

1、合同签订完毕，预付工程的30。

2、工程安装调试完毕后付总工程的70%。

1、本合同签订后，乙方于20__年__月__日进场，到__20__年__月__日止，完成安装调试（以通过甲方代表验收合格为准）。

2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

1、本监控系统保修期为_年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起__小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用；。

2、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

3、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

（一）甲方责任：

1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的__日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

2、按工程进度向乙方支付工程款。

3、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

4、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

（二）乙方责任：

1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。

5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

1、除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价1％的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的1％计付违约金。

3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的1％向甲方计付违约金。逾期超过7日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的__1__%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

1、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

2、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉讼。

3、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

4、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果7日内不答复视为认可。

6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效。

7、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。

甲方：______________

乙方：_____________

签约代表：__________

签约代表：__________

联系电话：__________

联系电话：_________

签约地点：__________

签约时间：__________

弱电安装合同篇十四

采购方(甲方)：

供应方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

一、工程项目。

1.工程名称：

2.交货及安装工程地点：承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。

二、系统总造价及其支付。

(一)系统总造价。

1.本弱电系统含税总造价为人民币。

2.整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

(二)工程款支付。

甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：

1.合同签订完毕，预付工程的30%。

2、工程安装调试完毕后付总工程的70%。

三、工期。

1.本合同签订后，乙方于20xx年月日进场，到20xx年月日止，完成安装调试(以通过甲方代表验收合格为准)。

2.在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

四、供货及安装。

1.本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

2.乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

五、维修保养。

1.本监控系统保修期为_壹_年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_24__小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用;。

2.保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

3.甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分(如：线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

六、双方责任。

(一)甲方责任：

1.审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的7日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

2.按工程进度向乙方支付工程款。

3.在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

4.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

(二)乙方责任：

1.按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3.对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。

5.遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

七、违约责任。

1.除不可抗力(战争、天灾等)外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价1%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

2.甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的1%计付违约金。

3.由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的1%向甲方计付违约金。逾期超过7日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的1%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。

八、其他事宜。

1.本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

2.双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉讼。

3.双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

4.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果7日内不答复视为认可。

6.本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效。

7.本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

弱电安装合同篇十五

发包人：(以下简称甲方)。

承包人：(以下简称乙方)。

身份证号码：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程施工合同》(gf--0201)及国家建筑相关法规和建筑劳务分包相关规定，为了明确双方就“”项目室内弱电安装工程劳务人工承包一事的权利和义务，特制订合同。

第一条工程概况。

(一)工程名称：。

(二)工程地点：。

(三)承包范围及内容：

1、承包范围:本工程电施图纸内的室内弱电系统(含电视、电话、网络系统，不含安防系统)安装工程。

2、工作内容：

(1)弱电桥架架设。

4、发生图纸变更、工程量增减、发生的费用双方按实结算，其它情况不做调整;。

5、甲方负责提供施工所需的所有材料，乙方应按施工图纸合理安排使用，做到工完场清;若因乙方使用量超出施工图实际量的定额损耗量时，超出部分甲方按实际采购价加收%的采购费从乙方结算中扣回。

第二条承包方式。

1、本工程的弱电安装材料及主要施工机具/设备由甲方负责，人工及小型工具由乙方负责。(若需乙方负责施工所需机具,双方另行协商增加机具使用费,元/平方米)。

2、本工程实行总价包干加单价包干形式承包，实独立核算，自负盈亏。

第三条承包价格和结算办理。

乙方在承包范围内，以竣工验收合格为标准。

1、本工程的室内弱电安装(工作内容详承包范围)按甲方提供的施工图以人工费元(大写：)进行总体核算。

2、如遇变更原因产生的增减工作量，双方另行计价。

第四条工期要求。

按甲方提供的工程进度计划安排施工，所有弱电安装工程的施工进度必须跟紧总包方主体工程的施工进度，确保如期或提前完成弱电施工任务。如不能按期完成，由乙方承担违约金及经济损失，若经甲方连续警告三次仍达不到进度要求时，甲方有权单方面解除合同，并处合同金额%的违约金。

第五条施工安全和文明施工。

乙方必须确保本工程安全生产、文明施工，配合总包方和甲方争创“市级文明工地”。乙方应严格遵守总包方和甲方的各种施工质量、安全管理制度，保证建筑安装施工安全和文明施工。若发生安全事故，属乙方原因的，由乙方负主要责任;属甲方原因的，由甲方负主要责任。安元以上由甲方承担60%、乙方承担40%。

弱电安装合同篇十六

承包方（以下称乙方）：______________。

为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《民法典》、《^v^建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：_____________________________。

二、建筑面积（工程形式）：__________________。

三、施工地点：______________________________。

四、工期：

1、开工：____年___月___日；

2、竣工：____年___月___日；

3、合同工期总共历时____天。

五、承包形式：___________________。

六、工程价款：共计_______人民币元。

七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。

八、质保期：____年。

九、工程质量及验收：

本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。

十、甲方的责任：

十一、乙方的责任：

1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。

2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。

十二、特别约定：

1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。

2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。

十三、其他。

1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。

4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执_____份，具有同等效力。

发包方：______________。

_____年___月___日。

承包方：______________。

_____年___月___日。

弱电安装合同篇十七

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就弱电工程签订合同如下：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程概况：

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：

1）完成弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。

2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。

1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。

工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

本合同预算总金额为：人民币_________元整（大写）。

合同签订5个工作日内甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程进行到%进度时，甲方付%的`进度款，工程验收合格后5个工作日内甲方付_________%；余款_________%一年内付清。

乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院裁决。

1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方：

乙方：

签署日期：___年__月__日

弱电安装合同篇十八

发包人：(以下简称甲方)。

承包人：(以下简称乙方)。

身份证号码：

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程施工合同》(gf--0201)及国家建筑相关法规和建筑劳务分包相关规定，为了明确双方就“”项目室内弱电安装工程劳务人工承包一事的权利和义务，特制订合同。

第一条工程概况。

(一)工程名称：。

(二)工程地点：。

(三)承包范围及内容：

1、承包范围:本工程电施图纸内的室内弱电系统(含电视、电话、网络系统，不含安防系统)安装工程。

2、工作内容：

(1)弱电桥架架设。

4、发生图纸变更、工程量增减、发生的费用双方按实结算，其它情况不做调整;。

5、甲方负责提供施工所需的所有材料，乙方应按施工图纸合理安排使用，做到工完场清;若因乙方使用量超出施工图实际量的定额损耗量时，超出部分甲方按实际采购价加收%的采购费从乙方结算中扣回。

第二条承包方式。

1、本工程的弱电安装材料及主要施工机具/设备由甲方负责，人工及小型工具由乙方负责。(若需乙方负责施工所需机具,双方另行协商增加机具使用费,元/平方米)。

2、本工程实行总价包干加单价包干形式承包，实独立核算，自负盈亏。

第三条承包价格和结算办理。

乙方在承包范围内，以竣工验收合格为标准。

1、本工程的室内弱电安装(工作内容详承包范围)按甲方提供的施工图以人工费元(大写：)进行总体核算。

2、如遇变更原因产生的增减工作量，双方另行计价。

第四条工期要求。

按甲方提供的工程进度计划安排施工，所有弱电安装工程的施工进度必须跟紧总包方主体工程的施工进度，确保如期或提前完成弱电施工任务。如不能按期完成，由乙方承担违约金及经济损失，若经甲方连续警告三次仍达不到进度要求时，甲方有权单方面解除合同，并处合同金额%的违约金。

第五条施工安全和文明施工。

乙方必须确保本工程安全生产、文明施工，配合总包方和甲方争创“市级文明工地”。乙方应严格遵守总包方和甲方的各种施工质量、安全管理制度，保证建筑安装施工安全和文明施工。若发生安全事故，属乙方原因的，由乙方负主要责任;属甲方原因的，由甲方负主要责任。安元以上由甲方承担60%、乙方承担40%。

第六条质量。

第五条合同价款结算方式。

甲方每两个月向乙方支付一次劳务费，期间乙方垫资施工，劳务费的支付比例为：经甲方审核后，乙方施工的两个月累计实际完成量造价的60%劳务费(其中第一个月底乙方可向甲方借资完成量造价的10%劳务费)。工程竣工验收合格后50日内，甲方累计支付至完成造价总额的80%，余款在双方办理结算后30日内，付至结算总额的97%，留3%作工程质保金，一年后再支付(不计息)。

第六条双方的权利、责任和义务。

(一)甲方。

1、甲方根据乙方承包内容安排乙方工作，并乙方的施工质量、安全、进度、文明施工进行指导、监督、检查，对不符合要求的提出整改意见或下达停工指令。

2、甲方负责项目的施工管理，提供宿舍给乙方住宿场地、提供施工用水、用电。

3、按合同约定向乙方付劳动报酬。

4、甲方提供施工图纸一套给乙方。

5、资料由甲方负责，资料表格的部分数据由乙方提供。

(二)乙方。

1、乙方应严格遵守有关施工管理的要求。开工前，乙方应将人员姓名、年龄、特种作业人员上岗资质证、身份证、通信方式等资料报甲方备案，特种作业人员必须持证上岗。

2、严格按照施工图纸、设计变更、甲方通知、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心施工，确保工程的质量达到合格;遵守甲方的作业计划，投入足够人力物力保证工期;接受安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，达到文明施工。

4、乙方必须在甲方通知入场后三个工作日内安排入场。否则甲方有权做出相应处罚。

5、劳保用品及费用由乙方购买，并承担费用。

6、乙方工人入场必须携带身份证，甲方配合做好暂住证及就业证等办理，其费用由乙方承担。

第七条违约责任。

第八条其它。

1、乙方垫资施工期间，必须按时发放民工工资，若因乙方拖欠民工资而造成民工上访等事件发生时，甲方有权向乙方追讨所产生的停工等损失。

2、未尽事宜，双方协商解决。

3、本合同一式贰份.甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

弱电安装合同篇十九

甲方：

乙方：

甲方自愿将本单位的弱电项目交给乙方维护，具体服务项目见项目清单。乙方提供上门服务。合同期为xx年。该款合同签署后，甲方每月付清商议服务款项给乙方。按月付xx元《包年》。该合同总计甲方需首付给乙方服务费人民币xxxxxx元，大写人民币xxxxxxxx元。

1、计算机操作系统的安装，包括windows2000、windows2003、windowsxp、window7。

2、计算机硬件的安装和调试及相关驱动的安装，包括主板、显卡、网卡、电源等等。

3、计算机常用软件的安装，如办公软件office2003，杀毒软件，看图软件等。

4、计算机各类故障的排除，如黑屏、蓝屏、无法启动、运行缓慢、经常死机等。

5、打印机及相关驱动的安装和调试及常见故障如无法联机、不进纸、卡纸、打印不清楚等的修理。

6、物业公司各办公室网络常见故障的解决如不能上网、网速慢、网络卡、掉线等。

7、鑫城写字楼网络的开通、管理和维护。

8、开源鑫苑、鑫景住宅楼业主网络的开通、维护及用户帐号的管理。

9、网络设备如楼层交换机、光钎盒等的安装、调试及设置。

10、电梯的维护、保养及简单故障的解决，包括鑫苑电梯3台、鑫景电梯4台，总共7台电梯及2个电梯机房。

1、服务费不包含各设备部件（如电脑各硬件、电梯配件等）修理费用（小故障可免费为其修理），甲方可委托乙方送修，部件修好后，乙方将为甲方送回及安装，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。

2、甲方所需增加或更换的设备部件，甲方可委托乙方代购，不另收服务费，保修期由厂家提供。

3、甲方损坏的.设备仍在厂家保修期内，乙方免费送至厂家保修或更换，但甲方必须提供厂家的详细地址、联络方式和相关部件的保修书，乙方不保证成功及所需时间。

：各系统控制软件、工具应用软件安装维护。

乙方在维护甲方相关设备时，为其安装的任何软件，版权均由甲方负责，乙方不提供任何软件的版权。

自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止，合同到期自行解除。如果甲方续签合同，则另签合同。

本合同一式两份，双方各执一份。此协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

乙方：

签署日期：___年__月__日

弱电安装合同篇二十

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

本着友好、诚实、守信、平等的原则，甲、乙双方友好协商，甲方的无线网络弱电系统的安装工程，甲方委托乙方负责。双方达成一致协议，签订合同如下:。

一、工程概况:。

1、工程名称:快捷酒店无线网络工程及网络电视系统安装。

2、工程地址:x8号楼。

3、工程概况:弱电网络工程系统包括产品设备提供、安装、系统调试、维护等及网络电视系统的安装及电视功能、电影电视剧等节目点播功能服务。

二、甲乙双方的责任和义务。

1.甲方负责施工场地用电，并承担以下义务:。

(1)、按时对施工及工程进度实施监控和验收。

(2)、按本协议规定时间支付工程款。

(1)、按时进入施工现场。

(2)、按设计要求进行施工。

(3)、设备的安装调试。

(4)、相关人员的培训工作。

三、工程时间和进度。

1、本工程工期天，自合同签字之第二日计算，即自年月日至年月日止。

2、在实际施工过程中，根据具体情况，对施工中有困难或需要修改原设计，甲乙双方友好协商解决。

四、工程验收。

i、符合要求，终端合格率为100%.

2、工程完工，则应根据实际布线、信息点位臵出具详细的竣工图纸。

五、系统保证及售后服务。

施工完毕后，验收之日起，本工程整体质保期为一年。在质保期内设备发生故障，乙方负责在24小时内进行修复。如因甲方人员操作不当，或者其他人为造成故障及不可抗拒因素(如台风与其它自然灾害)造成的不属质保期。质保期后，乙方有偿继续为工程服务，若需更换设备，乙方向甲方收取相应的设备成本费及服务费。

六、支付条款。

本合同包含款项为两项。

一、弱电工程费：

为保证本工程的质量及有效的维护，本工程款共分两次支付。工程总价为190000元(壹拾玖万元正)。

1、双方签订合同后，甲方在七个工作日内向乙方支付合同总额的30%,57000元人民币做为工程定金。

2、系统验收合格后，甲方在七个工作日内向乙方支付工程款剩余65%,123500元人民币。其余5%尾款做工程质保押金，工程结束满一年后的十五个工作日付清。

二、网络电视服务费：

网络电视服务费用为每间客房每月20元计算，共计92间客房，即92*20=1840元/月，优惠后为1800元/月。

付款方式为(季付/半年付/年付)。

七、合同生效及其它。

1、本合同正本一式肆份，甲乙双方各执贰份，签字盖章即生效。

2、本合同执行过程中，所有补充协议经甲乙双方协商签定，盖章之日起生效，属合同的组成部分。

3、网络电视使用合约有效期为两年，即开通网络电视业务次日计。

4、本合若有未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。