水电双包合同(实用18篇)
商业合同起着预防和化解纠纷的重要作用,保证了交易的顺利进行。一份成功的合同起草需要注意哪些法律要求和约束?以下是小编整理的一些合同实例,希望对需要的人提供帮助和参考。
水电双包合同篇一
发包方:(甲方)。
承包方:(乙方)。
经甲乙双方充分协商,本着平等、互惠互利共赢原则达成如下合同。
一、甲方将开发的xxxxxx工程项目中水电消防等工程发包给乙方以包工包料的'形式施工。
二、承包范围:
1、水电、消防(水泵房、水箱、所有水泵及其他机器设备)按图施工(室内)。
2、乙方承担消防审图费用及承包范围内工程的税收。
3、乙方必须保证消防验收过关,所需一切费用都有乙方自行承担。
三、施工要求:
1、必须严格按甲方是哦功能设计图纸要求及作法要求施工。
2、图纸变更,增加的工程量,价格按市场价另算。
四、工程质量:验收合格。
五、承包价格:按每平方xxx元计价。
六、付款方式:工程全垫抵房,房价以开盘下浮xxx个点抵充工程款,按工程量进度比例抵房,可以提前开房票。(进场后可以先确定一套房)。
七、乙方须向甲方交纳履约保证金xxxx元,合同签订时乙方向甲方预交伍万元,履约保证金额应在xxx年xx月xx日前交清,(如甲方不能在六个月内开工,履约保证金及时退还给乙方。保证金三层封顶后返还。在乙方履约保证金未全部交齐之前甲方有权终止本合同,如乙方中途终止合同,已交保证金不予退还。
八、在施工过程中如因乙方资金等问题造成工程不能顺利进行的停工超过xxx日得,或出现其他甲方认为乙方等不能履约合同情况下,甲方有权终止本合同,乙方无条件退场,待本项目全部完成后,甲方按乙方已完成工程量的造价xx%补偿。
九、在施工过程中所有安全事故责任都由乙方自行承担,如甲方因事故垫付赔偿,甲方有权从乙方工程款中扣除。
十、如甲方不开发该项目,乙方所叫履约保证金如数退还给乙方。
十、本合同自双方签字后,待乙方交纳履约保证金后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水电双包合同篇二
甲、乙双方本着诚实信用的原则,经友好协商后,签订本合同。
第一条外包服务范围。
(一)服务地点:________________________。
(二)服务内容:________________________。
(三)合同服务期限:_____年一签订,本合同从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日终止。
第二条甲方的主要权利和义务。
(一)根据工作需要和企业的规章制度及本合同条款对乙方相关服务进行监督、检查。
(二)乙方维修施工期间,甲方予以配合。
(三)按照本合同有关规定,支付承包费用。
(四)甲方为乙方提供需更换的设备及零配件。
(五)乙方维修代买的零部件或设备,由甲方支付相关费用。
第三条乙方的主要权利和义务。
在正式为甲方提供服务前,应熟悉甲方所有电气设备设施的基本情况,包括安装地点、线路布局、工作原理及安全运行要求等,从合同生效起,提供的主要服务为:
(一)全天候为甲方提供水电维修响应服务。在接到甲方的日常安装、维修或其他相关事宜需要乙方配合的通知后,乙方必须在甲方指定的时间内到达现场。
(二)每两周对甲方办公楼、教学楼、食堂及其附属区域巡检——次,并填写相应的记录,发现和排除故障隐患,在此基础上每月对甲方的水、电使用情况进行评估,提出合理化整改或节能建议及可行性方案。
(三)认真负责地答复甲方关于设备故障的有关问题。
(四)其他与水电使用、安全相关的工作。
(五)乙方必须提供水电资质证书,并给甲方复印、备案。在向甲方)提供服务期间,须遵守国家法律法规、政策和甲方职业健康安全管理规定,并接受甲方的安全管理及监督检查。
(六)乙方自带维修的`必须工具,并要保证安全性、良好实用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第四条乙方在施工过程中要注意安全,因乙方责任发生的安全事故,其费用和责任均由乙方负责。
第五条在日常的维护管理中,维护、维修过程中因乙方过失造成的设备设施及其零配件的损坏,给甲方造成损失的一切费用由乙方承担。
第六条未征得甲方同意,乙方不得随意调整或拆卸硬件设备,不得随便更改相关的设置。当甲方设备故障严重,而无法现场修复,必须由乙方拿回维修,乙方需经甲方同意。如果更换部件可能会影响办公设备的功能性能、乙方要在与甲方协商认同后进行。
第七条费用结算:每年外包费用_______元,分_______次支付。
支付的附件为:发票、合同、学校会议纪要、半年维修项目登记表和人员巡查登记表及经办人签字、半年服务评价表等。
第八条安全约定。
水电双包合同篇三
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着诚实信用的原则,经友好协商后,决定签订本合同。
第一条外包服务范围。
(一)服务地点:甲方所属园内所有教室、办公楼及相关区域的所有物业水电设备设施日常维护及相关工作。
(二)服务内容:完成甲方单位涉及水电的相关工作,如用水用电设备设施的安全检查;各类电器设备(空调主机及电脑硬件除外)故障的修复;含非工程性水电施工的穿墙、打孔、切割;水电开槽、布线、穿线、埋槽。
(三)合同服务期限:
第二条甲方的主要权利和义务。
(一)根据工作需要和企业的规章制度及本合同条款对乙方相关服务进行监督、检查。
(二)乙方维修施工期间,甲方予以配合。
(三)按照本合同有关规定,支付承包费用。
第三条乙方的主要权利和义务。
在正式为乙方提供服务前,应熟悉甲方所有电气设备设施的基本情况,包括安装地点、线路布局、工作原理及安全运行要求等,从合同生效起,提供的主要服务为:
(一)全天候为甲方提供水电维修响应服务。在接到甲方的日常安装、维修或其他相关事宜需要乙方配合的通知后,乙方必须在甲方指定的时间内到达现场。
(二)每周二、周四对甲方办公楼、教学楼、食堂及其附属区域巡检一次,并填写相应的记录,发现和排除故障隐患,在此基础上每月对甲方的水、电使用情况进行评估,提出合理化整改或节能建议及可行性方案。
(三)认真、负责地答复甲方关于设备故障的有关问题。
(四)其他与水电使用、安全相关的工作。
(五)乙方必须提供水电资质证书,并给甲方复印、备案。在向甲方提供服务期间,须遵守国家法律法规、政策和甲方职业健康安全管理规定,并接受甲方的安全管理及监督检查。
(六)乙方自带维修的必须工具,并要保证安全性、良好实用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第四条乙方在施工过程中要注意安全,因乙方责任发生的安全事故,其费用和责任均由乙方负责。
第五条在日常的维护管理中,维护、维修过程中因乙方过失造成的园内设备设施及其零配件的损坏,给甲方造成损失的一切费用由乙方承担。
第六条未征得甲方同意,乙方不得随意调整或拆卸硬件设备,不得随便更改相关的设置。当甲方设备故障严重,而无法现场修复,必须由乙方拿回维修,乙方需经甲方同意。如果更换部件可能会影响办公设备的功能、性能、乙方要在与甲方协商认同后进行。
第七条费用结算:乙方须每周二、周四例行检查到甲方开展工作,甲方每月支付乙方rmb元。
第八条乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求,影响甲方工作的正常开展,甲方有权相应减少支付乙方承包费用;造成甲方损失的,乙方要承担赔偿责任。
第九条在合同期内,如乙方不具备水电维护作业资质或能力的,甲方有权解除合同,并不承担任何责任。
第十条纠纷处理方式:
双方因合同履行发生争议时,协商解决;协商不成时,可以甲方所在人民法院提起诉讼。第十一条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。未尽事宜,双方本着互利、互谅原则协商解决,必要时可签订补充条款。合同生效后,任何一方不能正常履行合同时,需提前1个月书面通知对方。
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
水电双包合同篇四
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,在平等的基础上签订本合同,甲、乙双方共同遵守。
一、甲方聘请乙方从事其岗位,工作地点:,合同起始时间从起至止。
二、工资为元/月(大写),甲方次月20日前支付上月工资,逢节假日付款日期延后。
三、按照甲方的指定,乙方的工作时间为:,具体负责甲方项目内的水、电力、消防等设施的安装、维护、巡视、检修、更新改造和相关费用的抄核收等工作。甲方根据工作的需要,可适当调整安排乙方的工作。
四、甲方应在本合同签订之日,将本单位对岗位的职责、要求、任务明确界定并书面递交乙方,在经甲、乙双方对此签字确认后,由乙方严格遵照执行。
五、甲方权利义务:
1、遵守国家法律法规,对乙方进行遵纪守法、岗位职责等培训。
2、按时足额支付乙方劳动报酬。
乙方有下列情形之一,甲方可随时通知乙方解除本合同。
1、严重违反劳动纪律或甲方有关规章制度的;。
2、在用水、用电、消防等工作职责中有贪污、挪用公款以权谋私行为的;。
3、乙方违反操作规程制度等,造成人身、设备等责任事故的;。
4、未经甲方同意,在合同期内与第三方发生劳动关系的;。
5、乙方隐瞒真实身份或其他情况的;。
六、乙方权利义务:
1、按照本合同规定,自觉地做好本职工作,完成各项任务和工作指标。
2、遵守项目有关的各项规章制度和劳动纪律,保守商业秘密,维护企业声誉、利益和形象,爱护财产,遵守职业道德。
3、主动宣传安全知识,严格按照安全规程进行工作。
4、爱护设备、设施和工器具,并对所使用的设备和工具进行必要的维护与保养。
七、赔偿责任及限制:
1、因乙方保安人员未履行双方确认的岗位职责,给甲方造成财产损失的,乙方应赔偿甲方的损失。
2、由于不可抗力造成的财产损失,乙方不予赔偿。
八、补充协议:
甲方(盖章)乙方(盖章)。
年月日年月日。
水电双包合同篇五
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《民法典》、《_建筑法》、《_消防法》等有关法律法规的规定,结合本工程的具体情况,甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。
1、工程名称:_______。
2、工程地点:_______。
3、工程地点:_______。
4、承包方式:_______。
包工包料,采用总价包干的承包方式,乙方的预算书是组成合同的一部分,合同价款经双方确认后,预算范围内所含工程内容一次包死,结算时不予以调整,预算范围以外的洽商变更另行单独结算。
1、本合同工期为____日,自乙方进场之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方书面进场通知后____日内进场施工。
2、在施工过程中,如遇下列情况,工期相应顺延:
(1)因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的;
(4)在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的;
(5)非因乙方原因造成前道工序没有完成,影响本工程进度的;
(6)隐蔽工程乙方通知甲方验收,甲方没有按时验收的;
(7)甲方未按约定支付工程款的。
1、工程价款为:(大写)__________________,(小写)__________________。
2、在合同履行中出现下列情况时,应调整本工程的工程价款:
(1)经批准的设计变更;
(2)非乙方原因造成的现场施工与图纸不符,需增加工程量。
3、工程结算价格调整计算方法:上述引起的任何洽商增减,在洽商签订时双方确定金额,最终工程结算为固定合同价洽商金额,不再另行结算。
4、工程结算价格需第三方审计机构完成的:乙方施工完毕后____日内,乙方向甲方提交本工程完工结算报告及完整的结算资料,甲方收到乙方递交的完工结算及完整的结算资料后,应在3个月内组织第三方审计机构给予确认,延期视为认可乙方所报结算金额。
1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后,由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。
2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件,并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验,并须符合国家规定的安全和质量标准。
3、施工中,由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。
4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。
1、甲方应在乙方进场前____日,向乙方提供施工图纸和施工说明____套,并向乙方进行技术交底。
2、乙方按照工程图纸、施工说明、组织计划、进度计划等组织施工,上述约定的事项变更的,双方均以书面形式通知对方。
3、涉及隐蔽或单项工程的,在工程隐蔽或单项工程竣工前____日,乙方应当通知甲方到场验收。验收合格,甲方应在验收记录上签字;验收不合格的,乙方应整改后重新验收。甲方不能按时进行验收,应在验收前____日以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过____日。甲方未能按以上时间提出延期要求、不进行验收或拒绝在验收记录上签字,乙方可自行组织验收,甲方应承认验收记录。
4、乙方保证工程符合国家工程建设消防技术标准。
5、本工程使用的消防产品必须符合国家规定。
1、工程完工后,乙方应书面通知甲方验收,甲方自接到验收通知____日内组织自行验收,并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。甲方收到乙方送交的竣工验收报告后5天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。
2、自行验收合格后,双方办理工程移交手续。
3、甲乙双方积极配合向公安机关消防机构申请消防验收或消防备案。
1、合同签定后,预付工程总价的_______%,计:_______元;
2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内,付工程总价的60%,计:_______元。
乙方负责保修期限为________年,自公安机关消防机构消防验收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起计算。乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。如非乙方原因造成的质量问题,不属于乙方保修范围,如需乙方维修,甲方需支付给乙方相应的费用。
1、由于乙方原因逾期完工的,每逾期____日,乙方支付甲方本工程价款1的违约金,最高不超过合同价款的3%。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工的,甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。需乙方后续进场施工的,甲方承担后续进场费用。
3、如甲方未按合同约定付款的,每延误____日,按工程价款的1向乙方支付违约金。
4、由于乙方原因,本工程经公安机关消防机构验收不合格或消防备案后抽查不合格的,乙方应返工,返工费用由乙方承担。
5、工程完工后,甲方应在3个月内组织验收,甲方不能按约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。
1、本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。
2、双方在合同执行期内如有争议,应由双方友好协商解决,如协商无效任何一方均可向___________地人民法院提起诉讼。
甲方(公章):
乙方(公章):
水电双包合同篇六
甲方(发包方)(以下简称甲方)。
乙方(承包方)(以下简称乙方)。
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国经济合同法》等有关法律法规,结合本工程具体情况,确定乙方为龙岩坑口火电厂综合检修车间和消防中心水电工程包工方式向甲方承包,为了明确双方在工程施工过程中的权利和义务,本着平等互利的原则,经友好协商,双方达成本合同条款如下:
一、工程项目。
1、工程名称:龙岩坑口火电厂。
2、工程地点:福建省龙岩市新罗区雁石镇。
3、工程内容:龙岩坑口火电厂综合检修车间和消防中心水电工程。
4、开工日期:20xx年10月5日,并以此作为本合同项下工程计算
二、合同价格。
1、综合检修车间贰仟壹佰壹拾壹平方米,消防中心壹仟叁佰捌拾。
2、甲方以包工方式包给乙方,每平方米人民币拾贰元整。
3、工程款总计:人民币肆万壹仟玖佰捌拾捌元整。
三、付款方式。
1、工程封顶,甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十。
2、管、线接完,甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十。
3、工程峻工后,甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十,剩百分之十经验收后,应一次付清给乙方。
本合同一式两份,双方各执壹份,具有同等法律效力,本合同年月日起经甲乙双方协议签字生效,本合同未尽事宜,双方可以协商另定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表:
乙方代表:
水电双包合同篇七
甲方:_____________________________________乙方:_____________________________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就______________________的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。特签订如下合同,以供双方共同遵守执行。
一、工程概况。
3、工程承包范围:所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)。
二、工期要求。
乙方必须在_______年_______月_______日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
三、质量标准。
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。
七、设计变更。
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。
八、违约责任。
如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
九、安全文明施工。
1乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。
2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。
3、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
4、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十、未尽事宜,由甲方和乙方共同协商。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字开工生效。
水电双包合同篇八
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,就水电施工项目达成如下施工协议:
第一条:工程概况。
1、工程地点:
2、工程承包方式:
a.包工包料。
b.包公部分包料。
c.包工不包料。
3、工期__年__月__日至__年__月__日。
4、预计合同款价为:__元。金额大写。若变更施工内容,变更材料等,造价按实际结算。
第二条:关于材料的约定。
1、本工程甲方负责供应材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应进行验收,如发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的`,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。验收合格的材料,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的材料应均用于本工程,非甲方同意不得挪作他用。如乙方违背规定,应按材料的价格双倍赔偿甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定。
1、乙方确定开槽的路线。根据以下原则:线路最短原则;不破坏原有强电原则,不破坏防水原则,不破坏地暖原则。
2、所有开槽须先用划线标注确认后,方能开槽,水路管道采用__mm水管,开槽深度__mm,电路选用__mm管,开槽深度__mm,且所有槽深度统一,横平竖直。
3、各单位回路单独走管,依据强电在上,弱电在下的原则,强弱电平行距离至少相距30cm,平行的弱电盒与插座盒之间最少距离20cm或以上。
4、一根管子内最多走三根导线,三根导线的截面积不得超过管子的将截面积的60%。
5、所有pvc管每间隔50cm用一只管卡固定;pvc接头均需用配套接头固定;所有弯头需用相应弹簧内置进行弯曲;线管盒与pvc管均需用锣接固定。
6、须按先布管,再穿线的原则操作。如布好管后不能顺利穿线,需找出原因及时调整管位,重新穿线,直到能顺利穿线。
7、同根管内不能有任何接头,只能用完整的线。厨房电器、空调等插座线用4mm2的线,按实际电器位置分别布置插座盒,照明插座均用2.5mm2的线。
8、三插插座要遵循左零、右相、上接地的原则进行接入,电路改造中零线为蓝色,保护线为双色,其他颜色线路均可为火线。
9、水路完工后需进行施压验收(要求:个压力小时,期间压力不回落),每个电路回路都须需进行回路通电和耐压绝缘的测试验收。
第四条:其它要求。
1、施工的工费在水电开槽后支付,改造验收合格后付。
2、自竣工验收之日起,工程保修期为年,保修期内因乙方施工等原因造成的质量问题,乙方需无条件维修;因房主适用维护不当等原因造成的损坏,乙方酌情收费维修。
3、乙方要确保甲方的施工进度,严格按甲方要求规范施工,确保能不间断施工。如确有事需停工离开的,应提前知会甲方。如乙方不按施工规范和约定施工造成返工的,须无条件返工,损失由乙方自行承担;如因乙方人员连续停工造成施工进度严重滞后的,甲方有权及时更换施工人员,中止合同,并要求乙方赔偿甲方相应的损失。
4、乙方应提前最少一天(特殊情况提前半天)向甲方开具采购清单。由甲方采购材料不及时造成的工期滞缓由甲方负责。乙方应根据实际使用数量开具材料采购清单,尽量做到不少开和不多开。
5、改造完毕后,需用相机拍照,以备今后维修使用,在施工后天内,乙方免费向甲方提供水路,电路改造图。
6、未尽事宜由双方协商确定。
7、乙方必须保证安全施工,并有专人负责现场指挥,在施工过程中造成的人员伤亡和财产损失及其他不可预测的一切以外事故,全部由乙方负责承担,房主不承担责任。
甲乙双方对以上协议条文均无异议,本协议一式两份,双方各执一份。
甲方:
乙方:
水电双包合同篇九
甲方:
乙方: 。
经友好商定,甲方将金都花苑5、6、7、8号楼的水电施工承包给乙方。为明确水电安装的经济利益、施工责任、权利、义务,根据(中华人民共和国建筑法)、(中华人民共和国劳动法)及本工程对水电安装施工的相关规定,结合本工地的实际情况,特签订如下协议、条款,双方必须共同遵守。
一、工程概况。
1、工程名称:付庄金都花苑。
2、工程地点:付庄镇外环路。
3、工程内容:水电、地暖、卫生洁具、灯具插座开关等。
二、承包范围。
5、6、7、8、号楼土建工程图纸上所有外落水管道、水电图纸上的给排水、地暖管道、卫生间、厨房预埋管道及防水、强弱电气各规格配线、配管、避雷、电表箱、分线箱、接线盒、灯具插座开关、卫生洁具等材料及施工,安保系统的配管。包括水电安装所配备的机械设备,电动工具,电焊机,电缆线和预埋所需的胶水、扎丝、防腐油漆等所有辅材。原材料检测和施工资料。临时用电、用水施工等均在乙方的承包范围之内。超出原一期验收范围外的须经项目部核实增减工程量。原一期验收时有的以后改了,工程量核实后就要扣除。
三、承包方式。
包工包料、包质量、包工期、包安全生产。
四、承包要求。
1、乙方所用给排水管材的质量必须符合图纸设计要求,避雷带、电气配线、配管、地暖、插座、灯具、卫生洁具等一律采用国家标准。提供务实的材料合格证或质保书。
2、严格按照给排水、消防、地暖、电气施工图纸设计总说明的各项技术规程操作,施工各项程序必须规范、标准。
3、主要负责人应持电工证、电焊工操作证。具备消防工程施工合法有效的资质证明。
五、施工工期及工人进场时间。
本工程定于20xx年11月16日进场施工,确保甲方的总体进度计划(附进度计划表),在工种连接上,乙方必须服从甲方的统一调度,无特殊情况造成工种连接上的脱节,要赔偿一切由此造成甲方的经济损失。
六、承包单价。
1、符合上述材料、人工、质量、安全、进度、文明施工等必须达到甲方、监理、质监部门的认可。
2、计算方式:按照上述承包内容,经双方协定,本工程承包单价为103元/m2。本工程建筑面积按图纸面积计算。(室外消防价格另定)甲供材料按市场价抵扣除。
七、付款方式。
乙方自带基础上至结顶平屋面混凝土浇灌的给排水、避雷、电线管网的预埋,经甲方验收合格一周内,应支付给乙方所完成面积总价的材料费、人工费15%。给排水、地暖施工结束支付乙方20%。室内消防、卫生洁具、电气施工结束应支付乙方25%。经竣工验收合格一个月内付乙方20%。余款在三个月内一次性付清,但须留5%保修金,待质保修期满第十五个工作日内付清。
八、双方职责、义务、权利。
1、甲方:
(1)提供必要生产设施、安全设施。
(2)负责土建施工和水电安装之间的协调工作。
(3)编制施工进度表,负责安装技术交底和安全生产交底。
(4)甲方现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导、督促,并协调与其他工种之间的关系,协助乙方做好各项工作。
(5)有权对乙方违反安全生产及施工范围的施工人员进行处罚,每次不少于50元,直接在乙方的拨款单中扣除,对屡教不改的,甲方有权开除或终止合约,造成甲方经济损失的,应由乙方赔偿。
2、乙方:
(1)组织年龄在20-45岁之间,身体强壮,具有法制观念及专业技术,素质好的成建制的职工进场,严禁50岁以上、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。
(2)进场人员必须持有居民身份证、暂住证、健康证等各种所需证件,并报送进场职工1寸近照及花名册一份,一经注册不得随意变动,如需调动,报项目部备案。
(3)严格遵守安全生产的操作规程,服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导,坚持班前教育,安全第一,增强职工自我保护意识,确保安全生产。生产中的安全事故,由乙方自行负责。
(4)所有劳保用品必须符合甲方及当地政府的要求,由乙方自行采购或甲方代购,若委托甲方代购,此费用从乙方工程款中扣除,扣除金额为采购价的102%。
(5)因乙方的工作原因造成工程质量问题均由乙方负责处理.
(6)施工过程中出现安全事故由乙方负责。
九、其他。
1、合同签订后,乙方须向甲方交合同质保金人民万元(甲方应出具收据),待水电预埋全部结束,且验收合格后归还给乙方。若乙方在施工过程中造成的质量、安全、进度均达不到水电安装操作规范的要求,甲方有权处理对合同保证金的扣除和赔偿由此造成的甲方经济损失。
2、乙方先施工5、6、7、8个施工段,如合作满意,以后过程均按此合同施工,其他条款不变。
3、甲方付给乙方承包单价收入总额中含合同期内乙方所有人员的福利、补贴、车旅费、医药费等一切费用。
4、工人进场时必须上报名单、身份证复印件。
5、意外伤害保险费和资料费乙方应承担5000元。
6、如果在合同执行期间施工范围增加内容,乙方应主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结账按本合同计算。
7、甲方应分配施工图纸给乙方壹套,待施工结束后归还原图。
8、质量保修期为竣工验收后2周年。
9:、如果各水电施工班组发生劳务纠纷,造成甲方损失,乙方必须无条件予以赔偿。
10、未尽事宜,双方洽商解决。
11、本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水电双包合同篇十
甲方招聘合同制职工,甲方已向乙方如实介绍涉及合同的有关情况;甲乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条合同期限。
合同期限为从_20___年_3月_10日至_20__年_12_月__30日止。
第二条试用期限。
第三条职务(或从事某工种的工作)。
第四条工作时间。
上下班时间按甲方规定和实际情况执行。
第五条劳动报酬。
_________年_________月_________日为_元。
第六条生活福利待遇。
1、补贴待遇:每月补贴市内话费50.00元。
2、假日待遇:乙方享受节日假、婚假、丧假与其他职工相同。
第七条劳动保护。
(已包含在工资以内。)。
第八条乙方患病、养老保险。
已包括在内。
第九条政治待遇和劳动纪律要求。
(一)乙方在政治上享有同固定职工一样的权利,如参加民主管理企业的权利,参加党、团组织和工会的权利等。
(二)乙方应当严格遵守甲方单位各项规章制度,遵守劳动纪律,服从分配,坚持出勤,积极劳动,保证完成规定的各项任务。
第十条教育与培训。
甲方应加强对乙方进行思想政治教育、遵纪守法教育、安全生产教育,根据工作和生产的需要进行业务、职业技术培训。
第十一条劳动合同的变更。
(一)发生下列情况之一者,允许变更劳动合同:
1.经甲乙双方协商同意,并不因此而损害国家和社会的利益;。
2.订立劳动合同所依据的法律规定已经修改;。
4.由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使原合同无法履行;。
5.法律规定的其他情况。
(二)在合同没有变更的情况下,甲方不得安排乙方从事合同规定以外的工作,但下列情况除外:
1.发生事故或自然灾害,需要及时抢修或救灾;。
2.因工作需要而进行的临时调动(单位内工种之间、机构之间);。
3.发生不超过一个月时间的短期停工;。
4.甲方依法重新任命、调动、调换订立没有一定期限劳动合同职工的工作;。
5.法律规定的'其他情况。
第十二条劳动合同的解除。
解除劳动合同,除因乙方违法犯罪或乙方不履行合同给甲方造成损失,或者严重违反劳动纪律和本单位管理章程的规定被开除的,以及乙方擅自解除劳动合同的以外,甲方应按规定发给辞退补助费。解除劳动合同时,双方应按规定办理解除手续。甲方应按规定将解除合同的情况报告有关机关核准。
第十三条违约责任。
(一)甲方无故辞退乙方,应偿付给乙方违约金_5000.00_元。
(二)甲方违反劳动安全和劳动和劳保规定,以致发生事故,损害乙方利益的,应补偿乙方的损失。
第十四条本合同期满后,甲乙双方一致同意,可以续订合同。
本合同于签字之日起生效。甲乙双方不得擅自修改或解除合同,合同执行中如有未尽事宜,须经双方协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,当事人应协商解决,协商不成时,任何一方可按(2)解决:
(1)依法向劳动合同的管理机关请求处理,
(2)依法向人民法院起诉。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
甲方:_盖章乙方:_____________。
代表人:_______________代表人:_____________。
____年____月____日____年____月____日。
水电双包合同篇十一
(总包):(以下简称甲方)。
(分包):(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律和政策,为维护经济合同当事人的合法权益,保证基本建设工程的顺利完成,就本项工程建设的有关事项,经双方协商,达成如下协议:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围及内容:本工程所有水电工程及与水电相关的工作内容(具体工作内容与建设单位签定的协议相同)。
本工程水电工程以分包的方式承包给乙方施工,乙方负责管理、安排、材料、人员施工等,乙方根据甲方的施工进度编排施工。具体要求如下:
1、负责工地内的临时水电设施的施工;。
2、编制施工方案、施工计划,做好施工准备工作;。
5、工程在保修期内,如确属施工质量不好,需要返修的应由乙方无偿修复;。
6、乙方委派作为驻工地代表,对工程进度、质量等进行管理和安排,组织隐蔽工程验收,及时解决应由乙方解决的问题。
工程结算价以水电预算为准,材料价下浮_______%;工程款支付按月支付,每月支付单月完成工程量金额的_______%,工程竣工验收合格后付_______%,余款待保修期完成后再进行付款。(领款时提供材料发票)。
乙方施工人员要与甲方施工管理人员积极沟通,积极了解施工进度计划,做好施工安排,积极配合有关班组交叉施工,不阻碍甲方整体工程进度。乙方在材料、人员安排方面要充足,确保工期不延误,如因为水电方面而阻碍整个工程进度安排,乙方应当赔偿一定的经济损失,具体为每耽误一天,罚款元,从工程款中扣除。
1、甲方对乙方应做好进场后的安全技术工作,并形成记录。
2、乙方人员施工,必须佩戴自身的安全防护(安全帽、安全带等),确保安全生产,其相关费用已包括在工程结算单价中。
3、乙方人员高空作业,在做好安全防护的同时,必须采取相关的防护措施,并派专人值勤,并接受甲方的检查和监督。
4、施工过程中,若乙方人员违反施工安全的有关规定,则甲方按照施工现场安全及文明施工违规处罚制度对乙方人员进行罚款,罚款的金额视情节轻重而定,在乙方的进度款中扣除。
5、乙方保证在施工过程中杜绝发生重大伤亡事故。由乙方施工机具、操作不当发生的安全事故其责任均由乙方承担。在施工现场由于违规作业、过失而发生的安全事故,费用在五千元内乙方自行负责,超过部分,双方调查原因,视责任轻重协商处理。
6、周边的一切安全防护,乙方不得随意拆除和移动,如施工确实需变动的部位,必须报告甲方项目负责人批准后方可实施,且变动后立即整改;否则,每发现一次罚款500元;对产生后果的,将追究法律责任。
7、未尽事宜,甲、乙双方以签订的安全生产责任协议书为准。
1、乙方严格按国家颁布《建筑施工安全检查标准jgj59-99》进行安全施工,遵守施工现场的一切规章制度、服从甲方管理人员安排和指挥,每天做好施工生产现场的保洁文明工作,并达到甲方的要求,由此发生的人工费用已包含在双方确认的本合同单价中。
2、施工过程中,若乙方人员违反文明施工的有关规定,则甲方按照施工现场安全生产及文明施工违规处罚规定对乙方人员进行罚款,罚款的金额情节轻重而定,在乙方的进度款中扣除。
本合同一式贰份。公司、甲、乙双方各执一份,合同签订后生效,工程款结清后自然失效。未尽事宜另行协商。
甲方:
乙方:
_______年_______月_______日。
水电双包合同篇十二
甲方:(发包方)。
乙方:(承包方)。
甲乙双方本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况。
1.工程地点:竹溪县鄂陕大道大裕沟口。
第二条材料供应的约定。
1.甲方提供的材料。
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片、电焊机等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定。
3.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。4.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
5.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
6.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1.工程款付款方式:
1)、临设1层至7层不付款,8层及8层以上每月按实际完成工程量的80%支付乙方工程款,主体工程(包括砌体工程)全部完工后,经甲方、监理及政府相关部门验收达到国家要求标准后付款至总工程款的90%,剩余10%待工程竣工以后两个月内全部付清。
2)、结算单由工长、安全员、质检员、核算员结算金额,项目经理批准后方有效。
2.乙方承包内容:1).现场临时用电、排水2).水电开槽、布线、穿线、埋槽。
3).水电施工的穿墙、打孔、切割。
4).钢板止水带的安装。
6).水施、电施图纸要求的其他工程量。
3.工程结算方式:
1)、临设1层至7层不付款,8层及8层以上每月按实际完成工程量的80%支付乙方工程款,主体工程(包括砌体工程)全部完工后,经甲方、监理及政府相关部门验收达到国家要求标准后付款至总工程款的90%,剩余10%待工程竣工以后两个月内全部付清。
2)、结算单由工长、安全员、质检员、核算员结算金额,项目经理批准后方有效。
3)、单价:元/平米。
第六条违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍佰元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍佰元违约金。
第七条纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条.其它约定:5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则。
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修一年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):
电话电话。
年月日年月日。
水电双包合同篇十三
甲方:
乙方:
为加强学校水电管理,提高水电管理人员的服务意识、服务质量、服务效率,确保师生正常用水用电的需求,最大限度地减少用水用电的浪费,甲方聘请乙方为学校水电工工作人员,为维护甲、乙双方权利,经协商,双方达成如下协议:
一、乙方工作职责:严格履行《九江一中水电工工作职责》,认真落实《九江一中水电管理规定》中各项用水管理规定。每天提供24小时用水用电服务,手机24小时开通,节假日照常上班。
二、甲方对乙方的工作考评:对照水电工工作职责、水电管理规定严格考评,并通过民意测验及调查考核,工作积极认真负责、热情主动地为师生用水用电提供高效满意服务的,合同期满,可办理续聘或优先录用。
三、甲方支付乙方工资及福利待遇:
1、甲方支付乙方每月基本工资元,工作考核奖按实际工作情况确定,最高每月元。
2、乙方除基本工资和考核奖及学校统一发给临时用工人员的补助或奖金外,不得享受学校其他任何方面的福利待遇。
四、安全责任:乙方在工作过程中应规范操作,认真落实水电工工作安全责任条例,在排除各种安全隐患的工作中如出现安全事故,一切责任由乙方承担。如乙方因安全事故丧失工作能力或牺牲生命,甲方则同时终止与乙方的聘用关系。
五、其他事项:
1、乙方受聘时须交纳保证金元,并有一名九江一中正式教职工作为担保人。聘用期内乙方若无故不履行工作职责或给学校造成损失,追究乙方或担保人的责任及损失赔偿。
2、甲方或乙方若因特殊原因需终止聘用合同,必须提前两个月以书面形式向对方提出,并向对方支付受聘者所交保证金等额的费用以作赔偿方损失。
六、受聘期限:合同聘用期为壹年,自年月日起至年月日止,未定事宜,双方协商解决。
甲方签字:乙方签字:
乙方担保人:
水电双包合同篇十四
发包方:
承包方:
为确保工程质量,安全生产,文明施工,加快工程进度,便于现场施工管理,项目部对出版物交易中心水电工采取单包工的形式承包给施工队,经甲乙双方协商达成一致意见,为明确双方责任,确保交易中心工程创省优样板工程,特定如下条款,望双方共同遵守。
一、工程概况。
二、承包范围。
1、临时工棚的用水、用电装拆维护,机械设备及斗车维护维修。
2、基础内的预埋接地桩、接地网,地下室内的由甲方该安装的所有设备、设施的安装、预留、预埋,水管预留孔洞,大型机械设备与设施的安装与调试请厂家配合。
3、各楼层内的水管孔洞、电气管、线盒的预埋、预埋,设备层内属施工方安装的设备,屋面防雷网,柱做接地桩的焊接,管内穿线,开关、插座的安装,灯具安装,空调插座,分户电表箱及总配电箱的预埋、安装。
4、厕所、洗漱间的上、下水管和屋面下水管、地漏安装。
5、电缆桥架及给排水设备。
6、施工用电架设、拆除,夜间足够的照明灯具的安放,必须专人负责,24小时轮流值班。
7、按设计施工图及变更通知单和图纸会审内容施工。
8、水电安装使用的工具、用具,水、电测试仪器。
9、电梯电缆的预留孔洞。
10、管道井内的支架焊制安装。必须准确提供设计施工图及设计变更所需材料计划表。
三、承包单价。
按第二项承包范围内的施工内容,按建筑面积以_______元/m2,人工费大包干计算。
四、付款办法。
在施工中,根据工程进度,付款至_______%(含生活费)具体方法为:第一次完成至正负零;第二次至三层主体;第三次完成屋面及水箱结构;第四次主体验收;第五次竣工验收后一月内付清。
五、工程质量要求。
1、该工程按省优样板工程进行施工及验收。施工中严格按照设计图纸、设计变更、图纸会审内容、技术交底进行施工,严格按照施工规范施工、操作规程操作、按国家验收标准验收。承包人应选择技术素质高、责任心强的职工,树立“百年大计,质量第一,安全第一”的思想教育职工不得偷工减料,以“高标准、严要求、重质量、讲信誉”完成本商业楼工程。
2、机械设备必须一机一闸,一保护器并有三相五线制。
3、严格按图施工,不得随意改变,不得偷工减料。
4、所有临时用电的照明,上下水,必须整齐,外线平整,立杆垂直。严禁凿墙打洞、楼板打孔。楼面浇捣后再出变更除外。
5、开关、插座必须按设计标高一致,在同一水平线上,顶棚灯必须均匀对称,且符合适用要求。
6、水平管必须高低一致,与墙间距一致,且按设计放坡。
7、对水、电所有维护预埋、安装材料必须经电工认可后,方能进入施工现场,严禁使用劣质的电气设备。
8、防雷网支架间距及高度须均匀一致。
9、主管必须保证垂直且与墙间距一致。
10、下水管平装部份必须按图纸及规范放坡。
六、工期要求。
1、严格按照项目部施工总进度计划和分项工程进度计划进行施工,不得以任何条件和客观原因阻止施工和延误工期,影响其它工种的施工。如因天气原因造成延误工期,应采取有效的保证措施赶上(加班、加施工人员)。
2、密切与各工种配合好,在保证工程安全、质量的前提下,提前完成任务。
3、各施工段施工人员安排:_______人。安装工程_______人。
七、安全生产、文明施工要求。
1、进入工地的施工人员必须有身份证、计划生育证、暂住住,且注册登记。进入施工现场必须配戴好安全帽。
2、严格遵守安全生产施工规范、规程、工地管理制度;服从工地管理人员的指挥和调配,严禁酒后作业、穿拖鞋、赤膊进入施工现场。
3、上班前须对施工用具、架子进行检查,对脚手架、探头板和有安全隐患的地方需整改后方能进行施工(配合其它工种或通知施工员安排)。
4、对各机械设备均必须有专人负责管理,操作人员要来守工作岗位,离人断电关闸。下班前认真检查各机械设备,发现问题及时维修解决。各种机械设备不得带病作业,且必须有漏电保护和安全防护装置完好。维护必须定人定位置负责。
5、一切听从施工员指挥,不得冒险蛮干,否则后果自负。
6、材料、设备吊装由甲方配专人指挥,且乙方派人配合,不得随便指挥吊车作业。
7、做到工完场清、收工脚下清,下班后各种剩余材料清检堆码好。
8、工地上严禁喝酒、赌博、喧哗吵闹、打架斗殴。一旦发现送交保卫科或公安机关处理,项目部不负任何责任,且一切费用由乙方自理。
9、管井内施工,上部各出入洞口安放提示牌,以避免有杂物掉入井内。
10、不得向外抛东西。
11、发生人为的安全事故,一切责任和费用均由乙方负担(当事人)。
八、其它事项。
1、为保证工程质量、工程进度及遵守工地各项规章制度,项目部采取奖罚制度。
2、本工程任务大、时间紧,施工期间除特殊原因不放假,如有停工现象,罚款_______元/天(除工地安排假日外)。
3、非特殊原因,职工必须在食堂就餐,不在食堂就餐者,一旦发现罚款_______元/人次。
4、打架斗殴、喝酒、赌博者罚款_______元/人次。
5、发现有安全隐患不整改的,罚款_______元/次。
6、对各种规格材料在配料时充分利用配料,不得滥裁、滥割,违者每次罚款_______元以上(价值5倍)。
7、不得有偷盗行为发生(变卖废品视作偷盗处理),按材料价值的5倍处以罚款。
8、不戴安全帽进入施工现场罚款_______元/人次。
9、乘吊篮上下,每次罚款司机_______元,乘座人员_______元/人次。
10、班组长每月保证28天出勤,住宿25晚,每天到办公室签到。
11、安全事故:医药费用超过_______元/次以上的,每次处以_______元罚款。
12、以上罚款从每次支付工程款中扣除。
九、本合同一式叁份,甲、乙双方各执壹份,送_______壹份,望双方共同遵守。
甲方代表签字:_____________________。
乙方代表签字:_____________________。
项目部施工队承包人:_____________________。
________年_______月_______日。
水电双包合同篇十五
发包方(甲方):
法定代表人:
承包方(乙方):xxxx有限公司
甲乙双方经充分协调,就甲方所有的x镇水力发电站承包事宜,达成如下协议:
一、甲方将位于x镇吕村的水力发电站及辅助用地20亩,承包于乙方进行经营,具体设备详见清单。
二、乙方承包期限为30年,时间自年月日至年月日。承包金每年元。交付时间为每年年月日。
三、甲方负责为乙方办理有关经营手续,以保证乙方依法进行经营活动。
四、在承包期间,甲方应为乙方提供宽松的经营环境,保证乙方正常运营。
五、乙方负责对其水电站的设备进行维护,修缮和更新。所需固定资产投资计划应提前一个月告知甲方。
六、乙方承包前的.债权、债务由甲方承担,乙方承包后的债权债务由乙方承担。
七、如甲方违约导致乙方不能正常运营时,甲方应负责赔偿因此而造成乙方的经济损失。乙方应按时交纳每年的承包金,逾期不交,甲方有权力加收乙方一定比例的滞纳金。
八、因国家政策或其它不可抗拒因素,造成合同不能继续履行时,双方本着为对方负责的态度,妥善解决问题,力争使各自的经济损失降到最低。
九、承包期满,双方应对承包经营期间的资产进行合理清算,并优先由乙方进行继续承包。
十、未尽事宜,由双方本着互惠互利原则,另行协商解决。
十一、本合同一式份,双方各执一份。
甲方:_________乙方:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
日期:_________
水电双包合同篇十六
发包方拟实施流水电站工程总承包,发包人与承包人于20xx年____月___日在友好协商下,达成协议施工协议,接受承包人以合同价人民币约_________亿元(以实际结算工程量为准)作为本工程施工、完工和不缺陷等的投标价,双方达成如下协议:
1、工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算依据一级一档下浮15%取费计算,材料费采用工程所在地每季度公布的材料价格进行调差计算,工程完工验收标准按09标准执行验收。
2、承包人在签订本合同之日向发包方交纳20xx万元作为工程保证金,转入发包方的基本账户双控。招投标程序完成后,在承包方人员、机械进场三日内发包方举行开工典礼,开工三个月后一次性全部解控。如承包方不履行本协议,该工程保证金作为履约保证金,由发包方予以没收;如在上述资金双控期间乙方严重违约的,没有解控的工程保证金余额作为履约保证金由发包方予以没收。
3、本工程安全文明施工费和临时工程费用按工程总价的0.5%计算。
4、本合同自第二条约定的.20xx万元保证金双控手续完善之日起生效。
5、结算方式:承包方进场施工三个月后,发包方在接到承包方报送的价款结算申请书相关资料后七日内完成审核,发包方对承包方完成工程量和价进行核定,该期间发包方无需向承包方支付任何款项。以后双方按每月结算,承包方每月25号申报单月工程量,发包方在接到承包方报送的相关资料后十日内完成审核,以发包方审核的量和价在七日内承包方支付工程完成量价款的85%,双方按此方式进行结算和支付工程款至工程完工。工程竣工验收合格发包方在扣除总价款的5%作为质量保证金,将工程全部尾款一个月内支付给承包方,工程质量保证金在合同约定条件成就时或竣工验收合格后一年支付给承包方。
6、履约保证金:发包方在签订本合同时不收取履约保证金,以本合同第二跳约定的承包方进场施工三个月所完成的工程量核定价款作为履约保证金,如该工程款额低于20xx万元的,以完成20xx万元工程量的价款作为履约保证金。
7、炸材购买、管理由发包方统一购买保管,承包方在发包方库房领用,费用按市场计算。
8、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包方全部责任和义务。
9、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包方的全部责任和义务。
10、施工期间造成的安全事故含法律责任均由承包方承担。未经发包方认可承包方不得私自停工,不得转包。民工保证金由承包方交纳和承担。
11、本协议为框架协议,招投标程序完善后双方以补充协议或者其他文书对本协议进行完善,与本协议发生冲突的以本协议为准。
12、本合同书一式六份(其中正本两份,副本四份)发包人执叁份(包括正本一份),承包人执叁份(包括正本一份)。
签字日期:_________年_________月_________日
水电双包合同篇十七
甲方:
乙方:
为了使运行和安全保障,加强运行管理,提高发电量,经研究决定,以承包电度给乙方运行管理的方式进行承包,具体有关事项协议如下:
一、以电站发电量(高压计量有功电度为准)计算为运行,看水工资及管理费用。以每度元计算,承包给乙方。
二、炭刷及炭刷架、保险器、灯泡及灯头、变压器及轴承用油、电话费、擗水水渠和管道。耙水渠耙前池坝头、补水渠、更换钢丝网、钢丝刷、看水工具、一般维修、厂房及宿舍的四周卫生均由乙方负责。除以上小配件之外非人为机械故障维修配件由甲方负责。
三、如有人为造成事故均由乙方负责。
四、付款方式:每季度结算一次,首季度应留押金4000元,待期满后退还。其余工资每季度支付,承包期满后付清。
五、承包期限:四年制。
六、电站补贴首次修补水渠经费元。
七、承包日期:年月日至年月日止。
八、以上合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方共同遵守履行。甲方代表:乙方代表:
年月日年月日。
水电双包合同篇十八
乙方:
根据号文件批复同意的____区________年以工代赈项目实施方案,现决定对这些道路、水利工程进行建设及整治。按照《民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经协商,甲方将工程承包给乙方组织实施,并达成如下协议:
一、工程概况工程名称:____区________年以工代赈项目柳岗坪村道路工程工程地点:____区梓橦庙乡柳岗坪村施工区工程内容:乡村公路1公里,路宽3.5米,疏通水沟0.8公里,房屋及附属设施15户。
二、工程承包实施范围按项目实施方案、工程设计和民办公助议事决定的内容实施,即:乡村公路1公里,路宽3.5米,疏通水沟0.8公里,购置安装涵管20米;房屋及附属设施15户。
三、合同工期本工程自签订合同为起始日,工期____日历天。
四、质量标准符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。
五、结算方式。
1、财政资金补助的工程结算单价按设计施工预算单价并扣除村社农民投劳折资费用后进行结算。
2、结算工程量为工程实施过程中经村质量监督小组签字认可后实际发生的'工程量。
3、工程结算补助总价款不得超过该工程施工预算中“建安”工程费用。
4、甲方在拨付工程款时,根据工程进度,经乡镇农技中心技术人员(现场监理人员、甲方技术负责人)、甲方质量监督小组签字按程序报批后,方可支付。工程完工后,支付工程补助总价款的80%,剩余工程补助价款经验收合格后一次性付清。
5、经申请,开工时可预拨工程总造价30%的工程款。
六、乙方不得以任何方式进行分包、转包,一经发现,情况属实,将取消乙方工程承包合同,且一切损失由乙方承担。
七、安全责任工程施工期间,乙方必须接受甲方安全监督并自觉遵守国家相关规定,如在施工中出现任何安全问题,乙方负全部责任。
八、竣工清场工程竣工后,施工现场的垃圾、临时工程、材料、堆积物清理及场地平整乙方必须在甲方指定的时间内完成。
九、违约责任超工期罚金(每超一天处罚结算补助总价款的0.5%)。
一、附件。
1、后附乙方营业执照(身份证)复印件。
2、投入情况和建设任务表。(投入情况按照以工代赈项目财政补助资金、整合项目资金补助、农民群众筹资、农民群众投劳折资等方面予以明细)。
3、施工区划分表。
4、建筑工程单价公示表。
甲方。
______年______月______日。
乙方:
______年______月______日。