水电分包合同(实用21篇)
成功签订一份合同可以确保交易的顺利进行。合同的签订应当注重明确双方的权利和义务,避免虚假和误导。合同可以记录交易的具体细节和条件,帮助双方更好地管理和控制风险。
水电分包合同篇一
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程水电安装施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。
一、分包范围及方式:
1、项目名称:
2、工程地点:
3、工程范围:甲方承包范围内的灯具(包含打孔)、水体的安装及调试、绿地排水、给水,临舍水电、施工水电的配合及安装等工作内容。
4、承包方式:全额承包。本工程范围内所有人工、机械、材料、转运等全部内容及工程资料收集、整理、制作、工程结算、质保养护维修等内容。
5、合同暂定总价:元(大写:),清单见附件。
6、承包结算依据:甲方根据主合同与业主方办理安装工程结算,甲方在业主方认可的安装工程结算金额基础上按16%收取管理费(含业主方税金),甲方在收取管理费后的安装工程结算金额为乙方实际的结算工程造价。
7、合同期限:年月日至年月日(具体时间按照甲方通知时间为准)。
8、质量目标:合格。
二、工程款支付。
1、预付款:本工程无预付款。
2、进度款:乙方于业主方规定的时间上报工程进度给甲方,经业主方审核支付后7日内按业主方审核支付金额的84%支付乙方,最高进度款总额不超过甲方与业主方主合同安装部分造价84%*80%。
3、结算款:工程竣工验收并与业主方办理完结算后,甲方将结算金额扣除16%及质保金后一次性支付给乙方。
4、质保金:按照甲方与业主方景观主合同约定比例于工程质保期完,扣除业主方质保扣款后一次退还乙方。如有质量问题由甲方通知乙方维修,如通知后24小时内乙方未来维修,甲方另找人维修,维修费将在乙方质保金中按110%扣除,如质保金不足由乙方另行支付。
三、甲方责任:
1、对乙方的工程质量、安全生产、施工进度、综合治理、文明施工进行指导和监督。负责就本工程与业主方或对外相关事宜进行交涉、洽商。
2、当业主方支付本工程的工程款项时,由甲方向业主方收取,甲方并视工程进度和工程质量,审核乙方用款计划,减除甲方应收的费用后及时支付给乙方。
3、甲方应根据工程进度积极催促业主方及时支付工程款。
4、负责对工程资料的审核,并报送业主方。为乙方在现场办公区提供办公室,以方便工作联系。
5、甲方提供乙方施工中所需的零星钢筋、水泥、河沙、混凝土、砖等土建材料,结算时扣除相应项目的主材及辅材。
水电分包合同篇二
甲方将四川房产公司。。商住楼工程防雷、水电安装分部工程施工任务委托乙方实施。为了明确各自职责和经济关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实信用的原则,双方就本工程的防雷、水电安装分部工程施工事项充分协商一致,达成如下协议,共同信守。
一、工程名称:四川。。房产公司。。商住楼工程。
二、分包范围和工作内容:四川。。房产公司。。商住楼,施工图(建筑物外边线1.5m内)和图纸会审纪要范围内的防雷、水(室内给水、排水)、强电(室内管线、开关插座、楼梯间圆球吸顶灯、门面单、双管日光灯、住房普通白炽灯安装)、弱电(预埋管道,弱电箱盒安装)分项工程的全部工作内容(包括入户管1.5m内)沟土方挖、填,包含临时设施水电安装(不含机修);灭火器只负责安装。
三、分包方式:按建筑面积计算人工费。
人工工时费按14元/m2(含劳务管理费)。
四、工期:必须满足甲方施工总进度要求。
五、质量标准:工程质量标准合格。
六、甲方职责。
1、甲方负责施工过程中土建和水电的关系协调、质量、安全、进度、资料完善、工程款支付的控制和现场增加工程量核实、签认等。
2、负责向乙方提供各栋号工程水、电安装施工图一套。
3、负责对乙方进场工人进行三级安全教育和相关技术交底工作。
4、负责对乙方进场材料质量检验和随货通行的材质报告收集。
5、对乙方在施工过程中的质量、安全、进度和现场文明施工有监督、管理。
6、对乙方在本项目实施过程中的违章作业和违反公司的各项管理制度有教育、处罚权。
7、甲方应负责按本分包合同约定的时间和方式支付工程价款。
七、乙方职责。
1、乙方派水、电安装现场负责人宋仕平全面负责该工程项目水、电安装过程中的各方协调、质量(施工过程和质保期内)、安全、进度、文明施工、资料收集(进场材料生产许可证、产品合格证、复检报告等)整理等工作。
2、乙方应根据本工程特点和工作量,组织足够的施工作业技术人员,严格按照设计图纸、技术核定、设计变更和国家现行施工规范、强制条文和技术标准要求认真组织施工。切实做好预留、预埋隐蔽工作,严禁事后剔槽打洞,违者由乙方承担责任。
3、负责做好对进场职工的安全意识教育和安全技术交底、检查工作,若因自身原因违反安全操作规程而发生的安全事故,全部损失及费用由乙方承担。
4、承担因自身管理不善导致工程进度缓慢或停工、弃工等现象给甲方造成的所有经济损失及相关法律责任。
5、自觉接受业主、监理、甲方对乙方在施工过程中的质量、安全、进度、现场文明施工的监督、管理。
6、教育员工自觉遵纪守法和严格遵守公司的各项管理制度。违者主动接受教育、处罚。
7、负责做好民工工资发放工作,承担质量保修期内的工程质量保修责任(水、电安装保质期为两年)。用户入住后,其返工或维修率应控制在1-3%以内;返工或维修时间在接到用户通知后6-8小时内必须到达到现场解决处理存在的问题,凡因返工率超标或维修时间不及时,造成用户投诉,影响甲方信誉,视为乙方违约,应承担违约责任。
八、结算办法与付款方式。
1、结算办法。
(1)以实际建筑面积按人工劳务费14元/m2据实结算。
(2)分包合同范围外的增加项目,双方据实协商结算。
2、付款方式。
(1)工程款支付:按建设单位拨付给甲方工程进度款和结算款的时间,由甲方同时拨付给乙方工程进度和结算款(结算时,扣除工程结算总价3%的质量保修金)。
(2)乙方在收取工程款时,应向甲方出具有效人工费劳务发票。否则应上缴的营业税和个人所得税由乙方承担。
九、其他。
1、违约责任:在实施过程中,不论谁方违约,将承担对方该分部工程结算总价3%—5%的违约金和相应法律责任。
2、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。
3、本合同双方签字盖章后生效,在工程款结付清后(包括质保金)自然失效。
4、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方:负责人:代表:
乙方:负责人:代表:年月日年月日。
水电分包合同篇三
中的一种,在执行中的作用越来越重要。你知道水电劳务分包合同是怎样的吗?以下是本站小编为大家整理的水电劳务分包合同范文,欢迎参考阅读。
发包单位:(以下称甲方)。
承包单位:(以下称乙方)。
经甲乙双方协商,甲方同意将xxxx大厦项目地下室水电工程项目,经内部劳务招标,确定由乙方承包施工,为了明确双方责任,确保工程质量,按期完成本工程的施工任务,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求,经双方充分协商,达成如下协议,双方必须共同遵守执行。
第一条、工程名称。
xxxx大厦。
第二条、工程地点。
街区。
第三条、承包范围。
xxxx大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。
第四条、承包内容。
1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装,部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。
2、材料的场内运输。
第五条、承包方式。
1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。
2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。
第六条、承包价格。
1、根据上述承包内容,按建筑面积结算,以每平方米为人民币。
2、甲方如需修改图纸和设计变更,价格双方协商调整。
3、付款的审批程序按甲方规定。
第七条、付款方式。
1、每月结算一次,并按完成工程量的80%支付进度款,工程竣工验收后付18%,剩余2%作为二年保修金,保修期满后一个月内付清。
2、乙方收到款后,每月必须付清工人工资,并向甲方提供工资发放表。
第八条、工期。
1、按甲方的施工进度计划完成。
2、甲方需赶工期时,乙方应无条件顺从,不得以任何理由拒绝和拖延工期,否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工,增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。
第九条、质量要求。
乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求,精心组织施工,质量必须符合设计及施工验收规范要求,达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。
如由于乙方施工原因,出现质量问题或事故,造成的损失和返工费。
第十条、保修。
工程保修期为二年,自工程竣工验收合格之日计起。保修期内如发现质量问题,乙方必须在接到通知后三天内处理完毕,否则甲方有权另委他人维修,费用由乙方承担。
第十一条、双方的权利和义务。
1、甲方的权利与义务。
(1)政策指导:通过教育、引导和监督,使乙方贯彻国家的方针、路线、政策,遵纪守法。
(2)制定项目的管理措施,加强对乙方的技术质安工作指导、管理、检查、监督,协调各班组的生产管理工作。
(3)在开工前,向乙方提供必需的施工图纸。
(4)保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。
(5)负责将工程施工用水、用电管线架设到各楼层总箱,并提供施工用水用电。
(6)负责外墙脚手架的搭设。
(7)负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。
(8)施工期间,如发现乙方的施工管理、安全管理出现重大漏洞或未将工资发放到工人,经整改无效的,甲方有权单方面收回工程承包权。
(9)负责代乙方办理生产工人伤亡保险和工伤保险,但乙方必须按承包工费的6‰上缴甲方作为保险费用。
2、乙方的权利与义务。
(1)认真贯彻执行国家的各项方针、政策和上级颁布的各种管理条。
(2)精心组织,保证按期、优质、安全地完成工程施工任务。
(3)高度重视安全生产和文明施工,必须按建设部《建设工程施工现场管理规下》和《广东省劳动安全卫士条例》的规定,教育工人自觉遵守操作规程,认真做好工地的安全生产、文明施工和防护设施,杜绝伤亡事故发生;若因违反制度而造成的安全事故,由此而产生的一切经济及法律责任概由乙方负担。
(4)虚心接受甲方现场管理人员的管理、指导、检查、督促。
(5)负责对生产工人技术交底工作并做好记录,坚持对各分项工程的自检的交接检查工作。做好班前交底,班后检查;做到工完场清。
(6)乙方进场人员必须携带身份证、计划生育证明,并进行登证,人员进场后应组织办理暂住证,费用自理。
(7)每月必须付清工人工资。
(8)按承包金额的6‰向甲方上缴工伤和伤亡保险费。
第十二条、现场的管理规定。
1、乙方在施工过程应有专业技术人员负责管理。
2、乙方在施工过程应做到每道工序工完场清,不得任意毁坏、消费、没有工完场清的,甲方管理人员有权处罚班组。
3、严禁工人在工地吵闹、打架,如发现打架,每人每次罚款500元,3人以上参加打架每次处罚3000元以上,医疗费由先动手方负责。
4、严禁工人在工地内乱搭宿舍,乱用电炉及乱接电线,用电丝烧水,违者被管理人员查到,每次罚款200元,款项由承包人负责,造成严重事故均由承包人负责。
5、严禁一切工人带其他人或亲戚进入工地,违者被甲方管理人员发现,没人每次罚款100元,并责令立即离开工地。
6、禁止雇佣童工,如被有关部门发现,一切后果由承包人负责。
7、乙方工人上班时如无戴安全帽及穿拖,每人每次罚款20元,发生大小事故由乙方负责。
8、乙方在施工过程中不按配比下料,浪费甲方材料所造成的后果全部由乙方负责赔偿。
9、楼地面每道工序完成后应进行打扫,保证施工场内清洁。
第十三条、其他约定。
1、乙方须将本组人员名册上报甲方,如需办理临时养老保险,费用由乙方负责。
2、杜绝伤亡事故,负伤频率控制在2.4‰以下;如由于乙方发生工伤或安全事故,造成经济损失及法律责任必须及时汇报甲方并由乙方负责承担。
3、乙方不得将工程擅自转包或分包给其他人员,否则甲方有权单方面回收工程承包权。
第十四条、违约责任。
1、乙方须按期保质完成工程施工任务,如未能按期完成,则每逾期一天向甲方偿付违约金1000元。
2、由于质量原因造成返工,返工工期计入乙方施工工期,逾期完成违约金同上款。
3、如乙方施工度达不到要求,管理措施较差,返工次数较多,甲方有权清退乙方,其已完成的合格工程量由甲方清算后按70%付清,其余30%作为赔偿甲方损失。
第十五条、附则。
1、本协议自签订之日起生效,工程竣工验收,结算完毕自行失效。
2、本协议一式四份,甲方执三分,乙方执一份。
发包人:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程水电工劳务事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
建筑面积:本工程总建筑面积为7800㎡。该总建筑面积经建设方、设计方及监理方审核、认定。劳务费支付以此建筑面积为依据进行结算,不得另行调整。
施工条件:本工程为全框架结构,楼层多为1~2层,幢号多、分布广、面积小,因此,项目部不提供施工井吊(食堂除外),上下楼层材料运输乙方自理,合同单价已结合施工难度有所提高。
二、工作内容:
专家公寓12幢、食堂、制冷中心、水泵房、药品库、变电所各幢号:
1、室内水电安装(不包括灯具、洁具);。
2、临时用电、用水的安装、维护、使用;。
3、配电房的低压出线端口的施工;。
4、水泵房的动力电源和室内水电安装;。
5、制冷中心电柜的安装;。
6、弱电穿线、暖风系统预埋;。
8、提前12天做好材料计划。
三、承包内容:
(1)承包工作内容中的全部人工费;。
(2)涉及本工种的施工图纸自行复印,费用自理;。
(3)承包工作内容中指定的材料费用及其它损失费;。
(4)设备安装费用另计;。
(5)承担材料浪费费用;。
(6)图纸设计变更及增加工程量的处理:若施工过程中发生工作量增加,按实际增加工作量结算给乙方。若施工过程中发生工作量减少,按实际减少工作量从乙方劳务费中扣除。
四、质量要求:
1、严格按照项目部工长的《质量技术交底》内容执行;。
2、乙方所做的成品必须符合建设方、监理方及项目部的验收要求,如果达不到者乙方必须及时整改至合格为止,如果乙方出现严重质量事故,甲方将对乙方进行现金处罚;如果乙方多次出现质量事故,甲方将勒令乙方退场,退场工资待工程完工后降位处理支付,乙方不得胡搅蛮缠。
五、工期要求:
1、严格按照项目部的进度计划进行施工,进度达不到者,甲方有权重新组织人员;。
2、主体开工时间:
3、主体断水时间:
4、工程交工时间:
5、元(壹仟圆);。
6、如因不可抗拒原因造成工期延误的,10日(拾日)内不作工期调整,拾日外甲方将给乙方顺延工期。
水电分包合同篇四
甲方:
乙方:
一、工程范围及造价。
毕节市东瑞园小区所有水电工程及所有消防工程及弱电工程。
(2)按20xx年预算结算材料人工按现行贵州省建筑工程材料价格信息表作决算,总价下浮10%结算。
二、付款方式。
1、人工进场主体施工到转换层甲方按工程量80%支付给乙方,之后每月按月进度80%支付,工程完工后支付到90%,资料决算完后支付到97%,预留3%作为保修金,保修期到一年满后一次性付清尾款。
2、乙方进场施工,向甲方支付50万元工程保证金,工程保证金到工程施工至转换层,甲方退还50万元工程保证金。
三、工期。
乙方应在甲乙双方合同签订后15日内即进场施工,具体施工内容及安排服从甲方工程建设进度的具体要求,乙方承报相应的施工进度计划,并保证在甲方总体进度计划的安装的工期内,完成合同工程内容。
四、工程质量保证。
1、乙方必须向甲方提供设备材料的检验报告及合格证书。
2、工程质量应达到《自动喷水系统设计规范》、《自动喷水系统施工验收规范》、《水电设施及弱电规范》要求,并应满足国家其它相关规范要求,通过消防验收。
3、系统安装并交付使用后,乙方对于本系统提供壹年免费维修服务,维修期由系统安装验收合格之日起计算,在免费维修期内,乙方免费提供及时应急维修服务及提供正常损坏的部件,凡不正常使用而造成的部件损坏,乙方所提供的部件费用由甲方负责。
4、如非乙方原因造成完工后六个月内不能进行消防验收或验收不合格,至第七个月起乙方所做工程自动进入质量保修期。
五、安装与验收。
(一)甲方负责。
1、提供系统设备运行所需的动力及照明电源。
2、负责系统安装期间所需的临时水电供应及费用。
3、在工地现场提供适当面积的库房和施工人员住房。
4、负责协调乙方与其它施工单位的关系。
5、甲方工程技术人员应积极监督,配合乙方施工工作。
6、工程完工时,甲方应当及时提供其它与消防有关的设备,材料资料文件以便乙方及时进行消防竣工申报。
7、甲方负责提供所用施工图及所需资料。
(二)乙方责任。
1、负责消防系统水电系统及弱电系统的安装、调试、开通。
2、负责消防系统水电系统及弱电系统设备的提供及质量保证。
3、在甲乙双方确定的期限内完成设备的安装和调试工作。
4、接受甲方和当地检查部门对消防系统进行的验收,并保证验收合格。
5、为甲方工作人员提供免费技术培训,使甲方工作人员具备消防系统的基本操作能力。
6、负责壹年质保期结束后的终身有偿期维修及备件供应。
7、负责教育、督促乙方工作人员遵守遵守相关的劳动,安全及操作规章制度,文明施工,负责乙方工作人员的人生安全责任。
六、技术资料。
乙方向甲方提供完整的系统操作说明书和安装说明书壹套。
七、不可抗力。
由于不可抗力而使乙方工期延迟或不能完工时,责任不在乙方,但乙方应立即将情况通知甲方,并在不可抗力发生后十五日内出具权威部门证明,送至甲方取认可。在确认有必要时,双方协商撤销本合同。不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震及双方同意的其他不可抗力。
八、合同生效、变更、终止及其它。
1、本合同由甲乙双方授权代表在中国毕节市签署,并于双方签字盖章后立即生效。甲乙双方要严格履行本合同中所规定的责任。当乙方对于合同工程所提供的壹年免费保修服务结束之后,本合同将立即自然终止。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
3、所有甲乙双方签字的合同之附件均为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等效力。
4、甲乙双方任何一方未经另一方同意,不得将与本合同有关的资料、文件、来往信函及合同文本以任何形式在任何时间转让给与执行本合同无关的第三者。
5、在甲乙双方协调同意的基础上,根据实际需要可以对本合同做某此变更,甲乙双方将签署补充协议。
九、违约责任、争议的解决。
1、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。
2、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除,如乙方不经甲方同意,单方解除合同,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失,如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
双方在履行合同中发生争议,应协商解决,如协商不成,任何一方可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水电分包合同篇五
(以下简称甲方)。
(以下简称乙方)。
为了明确各自职责和经济关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实信用的原则,双方就本工程的防雷、水电安装分部工程施工事项充分协商一致,达成如下协议,共同信守。
一、工程名称:四川。。房产公司。。商住楼工程。
二、分包范围和工作内容:四川。。房产公司。。商住楼,施工图(建筑物外边线1.5m内)和图纸会审纪要范围内的防雷、水(室内给水、排水)、强电(室内管线、开关插座、楼梯间圆球吸顶灯、门面单、双管日光灯、住房普通白炽灯安装)、弱电(预埋管道,弱电箱盒安装)分项工程的全部工作内容(包括入户管1.5m内)沟土方挖、填,包含临时设施水电安装(不含机修);灭火器只负责安装。
三、分包方式:按建筑面积计算人工费。
人工工时费按14元/m2(含劳务管理费)。
四、工期:必须满足甲方施工总进度要求。
五、质量标准:工程质量标准合格。
六、甲方职责。
1、甲方负责施工过程中土建和水电的关系协调、质量、安全、进度、资料完善、工程款支付的控制和现场增加工程量核实、签认等。
2、负责向乙方提供各栋号工程水、电安装施工图一套。
3、负责对乙方进场工人进行三级安全教育和相关技术交底工作。
4、负责对乙方进场材料质量检验和随货通行的材质报告收集。
5、对乙方在施工过程中的质量、安全、进度和现场文明施工有监督、管理权。
6、对乙方在本项目实施过程中的违章作业和违反公司的各项管理制度有教育、处罚权。
7、甲方应负责按本分包合同约定的时间和方式支付工程价款。
七、乙方职责。
1、乙方派水、电安装现场负责人宋仕平全面负责该工程项目水、电安装过程中的各方协调、质量(施工过程和质保期内)、安全、进度、文明施工、资料收集(进场材料生产许可证、产品合格证、复检报告等)整理等工作。
2、乙方应根据本工程特点和工作量,组织足够的施工作业技术人员,严格按照设计图纸、技术核定、设计变更和国家现行施工规范、强制条文和技术标准要求认真组织施工。切实做好预留、预埋隐蔽工作,严禁事后剔槽打洞,违者由乙方承担责任。
3、负责做好对进场职工的安全意识教育和安全技术交底、检查工作,若因自身原因违反安全操作规程而发生的安全事故,全部损失及费用由乙方承担。
4、承担因自身管理不善导致工程进度缓慢或停工、弃工等现象给甲方造成的所有经济损失及相关法律责任。
5、自觉接受业主、监理、甲方对乙方在施工过程中的质量、安全、进度、现场文明施工的监督、管理。
6、教育员工自觉遵纪守法和严格遵守公司的各项管理制度。违者主动接受教育、处罚。
7、负责做好民工工资发放工作,承担质量保修期内的工程质量保修责任(水、电安装保质期为两年)。用户入住后,其返工或维修率应控制在1-3%以内;返工或维修时间在接到用户通知后6-8小时内必须到达到现场解决处理存在的问题,凡因返工率超标或维修时间不及时,造成用户投诉,影响甲方信誉,视为乙方违约,应承担违约责任。
八、结算办法与付款方式。
1、结算办法。
(1)以实际建筑面积按人工劳务费14元/m2据实结算。
(2)分包合同范围外的增加项目,双方据实协商结算。
2、付款方式。
(1)工程款支付:按建设单位拨付给甲方工程进度款和结算款的时间,由甲方同时拨付给乙方工程进度和结算款(结算时,扣除工程结算总价3%的质量保修金)。
(2)乙方在收取工程款时,应向甲方出具有效人工费劳务发票。否则应上缴的营业税和个人所得税由乙方承担。
九、其他。
1、违约责任:在实施过程中,不论谁方违约,将承担对方该分部工程结算总价3%—5%的违约金和相应法律责任。
2、本合同未尽事宜,双方友好协商解决。
3、本合同双方签字盖章后生效,在工程款结付清后(包括质保金)自然失效。
4、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水电分包合同篇六
根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则,达成如下协议,特签订本工程分包合同,双方共同遵照执行。
第一条:工程名称:。
第二条:工程地点:。
第三条:工程内容及范围:工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。
第四条:承包方式:甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程采取包清工的方式承包给乙方。
第五条:结算方式:以建筑面积为准。
第六条:工期。
总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。
第七条:工程质量。
合格,达到设计和国家现行质量验收的规范要求;。
第八条:工程款支付。
按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。
第九条:设备材料供应。
1、工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。
2、乙方提前十天提出材料计划。
第十条:文明施工。
2、甲乙双方应严格遵守云南省人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定,坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育,并就安全技术措施等有关事宜,向乙方负责人交底。
3、乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注册,并符合建委等相关政府职能部门对岗位证书的要求。报甲方备案,对承包的劳务工程乙方应制定出具体的安全技术措施方案,确定专人负责安全工作。
4、凡乙方施工人员进入现场,必须遵守国家及甲方有关安全生产规章制度。甲方在检查生产和安全时发现不安全因素。应立即向乙方代表提出,监督整改。
5、凡有不适应高处作业者(心脏病、高血压、癫痫病、贫血病等)以及16周岁以下未成年者、50周岁以上的老年工及女工,不准随队入场施工,违者自行负责。
第十一条:乙方职责。
1、乙方必须服从甲方的质量、生产进度和安全等方面的工作安排,施工中严格按甲方提供的施工图(含设计变更通知单、技术变更核定单)和技术交底要求进行施工。对现场管理人员和监理人员、建设单位提出的整改意见认真落实整改。
2、乙方有责负责配合其它各工种的施工,不得影响后续工序施工,并为后续工序的施工创造条件。
3、乙方有责任配合甲方施工现场的安全文明施工和现场各种材料的管理工作。
4、乙方必须保证所承担的工程项目的质量符合国家施工验收规范和质量检验标准。
5、乙方负责和建设单位办理乙方承担工程的结算工作。
6、乙方负责完善所承担工程的资料工作,并协助完成档案归档验收工作。
第十三条:工伤。
甲、乙双方应严格遵守承包生产必须承包安全的原则。乙方在施工中所发生的违规、违章作业造成伤、残、死亡事故,由乙方自行负责并承担由此造成的一切责任。
第十四条:治安、防火。
1、甲、乙双方分别确定甲方,乙方为治安防范负责人、防火负责人。
2、乙方入场一周内,必须向所属人员进行遵纪守法和遵守甲方项目部治安管理有关制度的宣传教育。
3、乙方人员内部治安纠纷、案件、事故,由乙方负责查办,如涉及甲方人员,则必须派员与甲方配合查处。
4、甲方项目部有权对乙方进行防火安全检查、督促,查处防火违法行为,乙方人员因违章引起火警、火灾,除对责任人员依法查处外,发生一次未遂火警,罚款100元,一般火灾事故,罚款300~800元。
第十五条:在合同履行中若发生争议,解决方式:。
1、双方协商解决。
2、向市建设仲裁委员会申请仲裁,或区劳动局解决。
第十五条:其它。
本合同一式肆份,双方各执两份,具有同等法律效力,签字盖章后生效。未尽事宜,双方协商。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
水电分包合同篇七
甲方(公司或者个人):_________(以下简称甲方)
乙方(公司或者个人):_________(以下简称乙方)
兹有甲方承建的_________工程,为切实加强项目管理,确保工程质量及安全生产,顺利完成该工程施工任务,经甲方考察决定将该工程的水电劳务分包工程委托乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《四川省劳务用工管理条例》等规定,经双方商议达成一致协议如下:
一、承包内容
本工程施工图纸范围内所有插座设备安装、照明部分管道预埋、总配电箱至各分配电箱电线电缆的敷设、电缆桥架的安装、网线安装、vga线安装、,(所有线材穿pvc管道)承包性质。
包工不包料,本工种施工所需工具(三脚架、车丝机等)均由乙方自理。
二、质量等级
本工程确保工程质量达省级优良标准。
三、结算方式及工程款的支付
本工程结算按图纸内建筑大约面积_________m2(以实际施工量为准),综合造价为_________元/m,本工程总造价计大约人民币_________(_________元),本工程造价为一次性包干价,施工过程中不得因市场价格波动等原因进行调整。工程款的支付采用按月进度支付的方法,每月按实际完成工程量的70%进行支付,全部工程量完成验收合格后按实际完成工程量的100%支付。
非乙方原因造成的返工,甲方一切责任由甲方负责。
四、工期
本工程计划开工时间为_____年_____月_____日,计划竣工时间为_____年_____月_____日,考虑本工程实际施工工期较紧,施工时将采用非间断流水施工,乙方应严格按照进度计划要求合理组织劳务人员,合理安排工作时间,确保下一工序能准时开工。当工期遇春插、农忙或时节,乙方应无条件按甲方要求组织好工人,非甲方同意休假,乙方不得擅自宣布放假,且节假日、春插期间施工不得要求增加补助费用。
五、双方责任
甲方:
1、提供现场施工条件(施工用场地、用水、用电,住宿工棚,垂直运输设备)。
2、协助乙方做好施工现场的准备工作,并提供施工用图纸一套。
3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底,并进行监督检查。
4、负责测量定位,放样,对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组。
5、提供乙方水平运输翻斗车一部,负责提供材料的垂直运输设备。
6、确保施工用材料及时到位。
7、合理组织流水作业,协调乙方和其他班组之间的关系。
8、确保严格按合同相应条款支付工程进度款。
乙方:
1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划合理安排相应的施工人员及劳动力。
2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工,认真熟悉图纸,做好施工管理工作,及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人,严格按照工程技术人员的技术要求进行操作,不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。
3、加强班组内部质量自检实行预检工作,班组长应积极配合工程技术管理人员进行质量检查,对检查不合格的工程,应坚决返工,并承担全部费用。
4、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业,服从施工员的'调度,加强做好对已完成工序的成品保护工作。
5、对甲方提供的机械设备进行维护保养,合理计划材料的使用,加强对本班组使用的材料进行管理,严格控制材料的损耗,对本班组施工现场进行管理,配合项目顺利完成工程。
6、乙方应确保及时发放工人工资,不得无故扣留、拒付工人工资。
7、乙方应加强班组安全教育及管理,提高工人的安全生产意识,必须为操作工人购买意外伤害保险,该保险由甲方统一购买,费用从乙方进度款中扣除。在施工过程中对一切因违规操作所产生的安全事故负责。
七、质量控制措施
1、线管预埋必须畅通,不得出现堵塞现象,砼浇捣时必须安排专业人员进行跟班作业。
2、所有有关本工程的施工组织设计中的质量控制措施及技术交底均为本协议的附属条款,乙方应无条件接受。
3、乙方必须加强工程质量质检,对质量隐患应安排第一时间组织整改,对施工技术人员提出的整改要求未及时整改的或因乙方操作原因造成监理部门发出指令的,甲方将根据实际情况给予警告。
4、乙方施工原因造成工程返工所造成的甲方所有损失均由乙方承担,并无条件对需返工部分工程量进行返工直至质量达标为止。
八、安全生产、文明施工
1、乙方进行工地人员必须是身体健康,传染病者、癫痫、精神病史、弱智、痴呆者严禁进入施工现场,否则由此造成的伤亡事故均由乙方承担其全部责任。
2、乙方必须接受甲方安全管理人员的安全教育,并严格按照安全生产规程及甲方的安全交底进行施工,若因为违规操作,发生的伤亡事故均由乙方负责。
3、甲方安全保护设施不完善,安全器具提供不到位的情况,乙方有权拒绝施工,由此造成的工期顺延,由甲方承担相应的误工费用。
4、乙方应大力配合甲方作好现场文明施工,组织工人搞好生活区,食堂,厕所的卫生,保护好甲方提供的一切劳保及生活设施,对施工现场应做到随做随清,工完料尽,现场整洁。
5、所有进场人员必须带好有关证件,包括身份证及外出工作证等。
6、不准在施工现场内打架闹事,赌博,不得擅自进入项目部现有工作区域,若出现违纪现象,其后果自有乙方负责。
九、奖励与罚款
1、工期:
乙方应按合同提供合格的劳动力,以确保工程按计划工期进行,在施工过程中乙方工作人数达不到本工程施工要求人数,甲方将按80元/人给予处罚,并有权调派人员进行施工,调派人员工资按市场工资的3倍计算。乙方必须严格按分段工期组织施工,若因甲方原因造成工程延误,工期相应顺延。若前期分段工期延误但由于乙方在后期的施工过程中的合理组织确保了工程的总工期按期竣工,分段延期罚款可按罚款额的100%返还乙方。
2、质量
由于乙方原因造成工程质量未达质量标准要求,项目部将按工程总造价的5%给予处罚(含施工过程中的各种有关质量方面的处罚性罚款)。对不合格部分项目属乙方施工内容乙方应无条件进行整改直至合格。
3、对安全规章操作,根据项目部安全生产奖罚条例进行奖罚(另附项目部安全生产奖罚条例)。
4、现场标准化管理根据项目部现场标准化管理条例进行奖罚(另附项目部现场标准化管理条例)。
5、若乙方在施工过程中拒绝甲方管理人员指挥,无法组织能满足需求的施工人员、安全质量管理混乱,甲方有权单方面终止合同。
本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,自签订后即刻生效,具有等同法律效率,待工程结束工程款清后自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电分包合同篇八
现甲方将新都华城1、2、3、4工程中的水电分项工程发包给乙方,为了明确双方的义务和责任,本着平等互利的原则,经双方共同协商鉴定本合同。
乙方按工程承包范围承包人工、机械、小型材料、灯具、配线、电钻、小型机具、扎丝等小五金材料,包括工期、质量、安全及施工全部安全。
本工程设计和变更范围内的分项工程。本工程包工不包料(小五金,小耗材除外)。
1、强电所有图纸范围内的施工内容,电线到总电电柜。
2、弱电只穿管不穿线。
3、给水到总阀门、排水到雨水井和污水井。
4、所有避雷施工工程。
1、甲方人员、设备。
甲方驻工地主管代表甲方履行本合同中约定的权利和义务,本工程中甲方的所有文件必须经甲方工地主管签署后方为有效,若甲方主管换人,需提前3天通知乙方。甲方工地主管授权工地的其他管理人员按合同规定对乙方的进度、质量、安全、文明施工、材料等进行管理,乙方必须无条件接受,有异议时找甲方工地主管确认。
2、乙方人员、设备。
乙方驻工地代表合同约定的义务。乙方的要求通知均以书面形式由乙方工地代表人签字后递交甲方,但其中对本合同的任何修订、工程决算款的审定等重要文件,需有乙方签字,若乙方工地代表换人,应提前3天通知甲方。乙方工地应配备其它管理人员1人,工人应按甲方指定工期保质保量完成任务。
1、甲方向乙方提供施工图纸1套,其它有关资料1套。
2、审核乙方编制的材料计划,并按计划及时组织材料进场,避免造成停工待料。
3、审核乙方编制的水电施工方案等,并应深入现场指导工作,对存在质量问题和不安全因素,隐患及时提出整改意见和措施。
4、认真做好各分部分项工程进度、质量、安全技术交底,并督促乙方按进度、质量、安全技术交底要求进行作业,发现有违章作业和指挥应及时制止,对有严重的险情应及时停止施工。
5、分层分项工程完成后应及时检查、验收对存在质量问题提出整改意见和措施,对乙方不执行整改或逾期不整改,可进行处罚。
1、遵守有关法律、法规和规定,乙方在施工过程中如违反有关法律、法规和规定,乙方将承担法律责任,并承担由此给甲方造成的一切损失。
2履行合同中规定的乙方有关权利和责任,按合同文件要求及施工图纸、图纸会审纪要、设计变更单、甲方的指令、施工及验收规范进行施工,如乙方未能完成或按期完成合同文件规定的内容,造成甲方损失的,乙方负责赔偿甲方的相关损失。
3、负责采购配齐乙方施工时所需小型工具及个人________动保护用品。
4、认真执行安全技术交底,必须严格督促乙方施工人员安全技术交底要求进行操作。
5、不违章作业,对违章指挥有权拒绝施工,并向上级主管部门报告。
6、对于未正式移交的已完工程,乙方应负责成品保护工作,期间如发生损坏或丢失,乙方应自行负责修复或赔偿。
1、合同承包金额暂定为人民币80万元(按实际完成工程量增加,减)。
2、合同承包金额是有乙方根据文件资料、工地现场条件、乙方自身水平等投标报价并经甲方确认的包工总价,包括文件资料规定工程分包范围内的所有人工费、材料费、机械费、管理费和利润等费用,并考虑了风险因素,结算时除合同约定的可调整内容以外均不作调整。
3、甲方有权决定增加零星项目是否由乙方施工,如甲方决定将以上项目委托给乙方施工,乙方予以配合并按时完成,价格按照合同约定条款计取,如乙方拒绝接受甲方指令,甲方将该项目委托给其它班组施工,差价由乙方负责。
4、结算方式按实际完成建筑面积计算。
5、单价按建筑面积每平方米26元计算。
1、本工程最低质量标准:按验收评定标准,评定结果合格。
2、乙方在现场必须有兼职质检员,遵守甲方的质量管理规定及验收条件。
3、乙方在每层分项工程施工完成后,应自检符合质量等级后通知甲方进行质检,质检符合要求后方可进行下道工序施工。
4、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的'指令施工,随时接受甲方检查、检验,为检查、检验提供便利条件,及时根据检查结果进行大面积施工。
5、保修期内乙方应做到服务周到、随叫随到、保证维修的质量及效果,乙方未能及时进场维修、不能维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好,经过两次维修都未能修好的,甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格,所有费用可以从甲方支付乙方的任何款项扣除,但不等于解除乙方任何应付的责任。
1、乙方应贯彻执行甲方的各项安全管理制度及规定,无条件的配合甲方努力打造安全生产、文明施工双优工地,从工人进场的入场安全教育开始抓起,对违章指挥和违章操作人员要严肃处理,如乙方在施工过程中因违反安全操作规程所造成的后果由乙方负责,如甲方提供的施工条件恶劣造成的事故由甲方负责。
2、乙方认同甲方的管理制度,乙方施工人员违反甲方相关规定,甲方有权按公司管理制度对乙方及施工人员进行处理、处罚。
3、甲方为规范工地文明施工,对乙方施工人员的安全帽、工作服,相关费用由乙方负责,费用总额从乙方进度款内扣除。
4、________公司等工人盗窃公司财务,给予当事人100________________3000元每次,罚款从当事人________公司或班组工程款中代扣。
1、甲方月中不发生活费用,主体预埋管5层施工完后甲方付给乙方已完成工程量总款的10%。
2、二次结构予埋5层完成付已完成工程量的10%,5层以上完成付到已完成工程量总款的20%。
3、给排水完成后付到已完成工程量总款的40%。
4、穿线、安装完成、初验合格后付到已完成工程量总款的80%。
5、经甲方验收合格后,办理确认手续后甲方再支付乙方至总价款的90%。
6、工程保修金为10%,保修金分________年三次进行支付,保修期为________年。
7、当乙方与其工人等发生纠纷时与甲方无关,若因上述情况而损害甲方利益,乙方必须付全部经济责任和法律责任。
1、因乙方原因中途退场,已完成的所有工程量按70%予以结算,乙方不得有异议。
2、乙方承包的项目完工后,应及时申报甲方验收及报送总结算,验收及总结算在一个月内完成。
3、乙方承包的工程量均根据施工图纸及现行定额计算规则按时计算,工程承包单价按报价表为准。
1、乙方不得将承包的工程分包或转包他人,若发现者,甲方有权终止合同,所造成的损失由乙方负责,乙方代表必须常住工地。
2、如乙方在施工时中途无故退场或由乙方造成的退场,甲方有权拒绝乙方任何条件,对其退场处理方法有甲方单方自行决定,所发生的经济后果(包括对甲方所造成的经济损失)由乙方负责。
3、甲乙双方在履行合同是发生争议,双方可协商解决,或由所在地主管部门解决、协商,调解不成时,双方均可向所在地人民法院提起诉讼。
4、乙方有拖欠、克扣工人________动报酬行为的,甲方有权在乙方工程款中扣除相应的款项,由甲方直接支付给乙方所属工人。
5、经甲乙双方协商一致,可以解除本合同,本合同一式三份,甲方两份,乙方一份,签字即日生效,竣工验收双方工程款项交割完毕后自行失效。
1、乙方工人的安全乙方自己负责承担。
2、乙方必须配备一个带班管理,负责与甲方项目部沟通协调。
3、除工程设计变更外,其余单价不予调整。
4、甲方只提供乙方室内正常照明、手机充电、风扇等用电费用,乙方严禁使用电磁炉、热得快、电饭煲等大功率电器,若发现使用则按每次200元罚款。
5、乙方不提供税票。
甲方单位(章)。
甲方代表(章)。
________年____月____日。
水电分包合同篇九
发包单位: (以下称甲方) 承包单位:水电班 (以下称乙方)
经甲乙双方协商,甲方同意将x大厦项目地下室水电工程项目,经内部劳务招标,确定由乙方承包施工,为了明确双方责任,确保工程质量,按期完成本工程的施工任务,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求,经双方充分协商,达成如下协议,双方必须共同遵守执行。
第一条、工程名称
x大厦
第二条、工程地点
街区
第三条、承包范围
x大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。
第四条、承包内容
1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装,部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。
2、材料的场内运输。
第五条、承包方式
1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。
2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。
第六条、承包价格
1、根据上述承包内容,按建筑面积结算,以每平方米为人民币元。
2、甲方如需修改图纸和设计变更,价格双方协商调整。
3、付款的审批程序按甲方规定。
第七条、付款方式
1、每月结算一次,并按完成工程量的80%支付进度款,工程竣工验收后付18%,剩余2%作为二年保修金,保修期满后一个月内付清。
2、乙方收到款后,每月必须付清工人工资,并向甲方提供工资发放表。
第八条、工期
1、按甲方的施工进度计划完成。
2、甲方需赶工期时,乙方应无条件顺从,不得以任何理由拒绝和拖延工期,否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工,增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。
第九条、质量要求
乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求,精心组织施工,质量必须符合设计及施工验收规范要求,达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。
如由于乙方施工原因,出现质量问题或事故,造成的损失和返工费概由乙方负责,返工造成材料的损耗和浪费部分由乙方负责。
第十条、保修
工程保修期为二年,自工程竣工验收合格之日计起。保修期内如发现质量问题,乙方必须在接到通知后三天内处理完毕,否则甲方有权另委他人维修,费用由乙方承担。
第十一条、双方的权利和义务
1、 甲方的权利与义务
(1)政策指导:通过教育、引导和监督,使乙方贯彻国家的方针、 路线、政策,遵纪守法。
(2)制定项目的管理措施,加强对乙方的技术质安工作指导、管理、 检查、监督,协调各班组的生产管理工作。
(3)在开工前,向乙方提供必需的施工图纸。
(4)保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。
(5)负责将工程施工用水、用电管线架设到各楼层总箱,并提供施工用水用电。
(6)负责外墙脚手架的搭设。
(7)负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。
(8)施工期间,如发现乙方的施工管理、安全管理出现重大漏洞或未将工资发放到工人,经整改无效的,甲方有权单方面收回工程承包权。
(9)负责代乙方办理生产工人伤亡保险和工伤保险,但乙方必须按承包工费的6‰上缴甲方作为保险费用。
2、乙方的权利与义务
(1)认真贯彻执行国家的各项方针、政策和上级颁布的各种管理条例,自觉接受上级有关部门的检查和监督;严格执行甲方有关规章制度。
(2)精心组织,保证按期、优质、安全地完成工程施工任务。
(3)高度重视安全生产和文明施工,必须按建设部《建设工程施工现场管理规下》和《广东省劳动安全卫士条例》的规定,教育工人自觉遵守操作规程,认真做好工地的安全生产、文明施工和防护设施,杜绝伤亡事故发生;若因违反制度而造成的安全事故,由此而产生的一切经济及法律责任概由乙方负担。
(4)虚心接受甲方现场管理人员的管理、指导、检查、督促。
(5)负责对生产工人技术交底工作并做好记录,坚持对各分项工程的自检的交接检查工作。做好班前交底,班后检查;做到工完场清。
(6)乙方进场人员必须携带身份证、计划生育证明,并进行登证,人员进场后应组织办理暂住证,费用自理。
(7)每月必须付清工人工资。
(8)按承包金额的6‰向甲方上缴工伤和伤亡保险费。
第十二条、现场的管理规定
1、乙方在施工过程应有专业技术人员负责管理。
2、乙方在施工过程应做到每道工序工完场清,不得任意毁坏、消费、没有工完场清的,甲方管理人员有权处罚班组。
3、严禁工人在工地吵闹、打架,如发现打架,每人每次罚款500元,3人以上参加打架每次处罚3000元以上,医疗费由先动手方负责。
4、严禁工人在工地内乱搭宿舍,乱用电炉及乱接电线,用电丝烧水,违者被管理人员查到,每次罚款200元,款项由承包人负责,造成严重事故均由承包人负责。
5、严禁一切工人带其他人或亲戚进入工地,违者被甲方管理人员发现,没人每次罚款100元,并责令立即离开工地。
6、禁止雇佣童工,如被有关部门发现,一切后果由承包人负责。
7、乙方工人上班时如无戴安全帽及穿拖,每人每次罚款20元,发生大小事故由乙方负责。
8、乙方在施工过程中不按配比下料,浪费甲方材料所造成的后果全部由乙方负责赔偿。
9、楼地面每道工序完成后应进行打扫,保证施工场内清洁。
第十三条、其他约定
1、乙方须将本组人员名册上报甲方,如需办理临时养老保险,费用由乙方负责。
2、杜绝伤亡事故,负伤频率控制在2.4‰以下;如由于乙方发生工伤或安全事故,造成经济损失及法律责任必须及时汇报甲方并由乙方负责承担。
3、乙方不得将工程擅自转包或分包给其他人员,否则甲方有权单方面回收工程承包权。
第十四条、违约责任
1、乙方须按期保质完成工程施工任务,如未能按期完成,则每逾期一天向甲方偿付违约金1000元。
2、由于质量原因造成返工,返工工期计入乙方施工工期,逾期完成违约金同上款。
3、如乙方施工度达不到要求,管理措施较差,返工次数较多,甲方有权清退乙方,其已完成的合格工程量由甲方清算后按70%付清,其余30%作为赔偿甲方损失。
第十五条、附则
1、 本协议自签订之日起生效,工程竣工验收,结算完毕自行失效。
2、 本协议一式四份,甲方执三分,乙方执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
水电分包合同篇十
甲方:
乙方:
为了保证工程的施工进度,工程质量和施工安全,明确双方在施工全过程中的责任、权利和义务关系,依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就施工事项协商达成一致,订立本协合同,共同信守。
一、劳务分包工作对象。
1、工程名称:__________________。
2、工程地点:__________________。
3、分包性质:包工不包料(含部分辅材及施工机具)。
二、工程分包项目:
1、按图纸设计要求(含设计变更通知单、技术变更核定单)和监理部及甲方有关安全技术交底要求进行工程所有水电安装含所有避雷联接工程,所有临时用电及空开配电箱和机械用电的安拆、维护,临时灯具安、拆。
2、由甲乙双方约定本工程为水电到户的方式进行分包,给水在水井间接至每户厨房1.5米处且每户1管(即是说每户直接入一根给水水管),所有排水管含混凝土管接至主楼外__________________米处,室内所有线管、线盒的安装、强电在电井间接至每户空开箱内,并安装空开,楼层所需电缆及双电源箱安装,楼道公共部分照明,弱电箱及可视管、电线管预埋到每户,消防安装工程(一次预埋),每户的空调孔预留、厕所、厨房孔洞及柱、梁、剪力墙、现浇板内线管线盒的预留预埋。
3、水电工自己所用机械、焊机、焊条、安全帽、安全带和所需辅助材料工具等,由乙方自行负责。
三、合同价格。
1、工程量按设计图纸要求,含承包范围工作内容,所有临时用电及空开和机械用电的安拆与维护,以实际建筑面积按照元/m结算。
2、本协议书中所列费用为包干综合价,已包含施工管理费。施工管理费包括施工过程中的全部管理费外,还包括乙方在施工过程中所发生的停水、停电、雨班、因违章作业所造成的伤、残、亡事故、工具用具(除甲方已安装的塔吊外)、劳保用品、医疗卫生等费用。
四、质量及工期。
1、按国家相关建筑规范要求,工程质量达到合格,根据该工程的总体进度安排,必须服从现场管理员的合理安排,结合进度要求,合理安排施工作业人员,并组织施工作业人员无条件加班。工期按建设单位及项目部的要求,每延后一天惩罚元,提前一天奖励元。如遇不可抗拒因素,工期顺延。
2、乙方必须保证所承包的工程量达到合格标准。符合国家《施工验收规范》、《质量验评标准》的要求,在施工中如有不符合质量要求的一切返工损失由乙方全部负责,由于返工给甲方造成了材料损失则按甲方的实际成本计算,在乙方当月的劳务款中扣除;若乙方所做的产品质量不合格同,又拒绝返工,甲方有权单方向外高价点包,点包一切费用由乙方承担,在乙方劳务款中扣出。
4、本协议签订后,乙方因自身原因造成的退场,其班组方单甲方结算60%给乙方,安全质量保证金不予退还,损失由乙方自负。若影响甲方施工进度和现场管理,乙方要承担相应的经济责任。
5、乙方如因工人素质等原因达不到质量、工期要求,以及有违法乱纪行为发生等,甲方有权终止本协议,其余工资不予结算,安全质量保证金不予退还。
6、垫付人工费和生活费,正负零以下按照该项工程量的%支付劳务报酬;中途每八层按照所完成工程量的%支付。工程竣工及验收合格后支付到工程量总价%;剩余的%月后付清。
7、现场不能发生打架、斗殴,如发生一次罚款5000元,所产生的一切后果及法律责任、医药费等均由乙方自行负责。
8、进入现场必须戴安全帽、危险作业拴好安全带,如每发现一次罚款200元,场地内不能随意大小便,如发现一次严惩。
五、在施工中乙方必须认真细致地抓好安全工作,严格按照《建筑工程安全技术操作规范》进行生产作业,自觉履行《安全生产承包协议书》。在施工中有违反操作规程进行野蛮施工,不按规矩佩带安全防护设施等所造成的一切大小工伤事故,概由乙方自行负责其经济损失,并承担法律责任。如因其它原因在施工过程中出现的伤、残、亡等安全事故或安全事件所产生的经济和法律责任在10000元以下的由乙方自行负责,10000元以上的费用由甲、乙双方共同承担。
六、本协议未尽事宜,双方现场协商解决。
七、本协议一式二份,双方各执一份,签字盖手印生效,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
水电分包合同篇十一
甲方(发包方):
乙方(承包方):
甲、乙双方遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致,签订本劳务作业分包合同,双方共同遵照执行。
二、工程地点:鄂尔多斯市格舍壕村。
四、工程工期:
1、开工日期:月月工程总日历天数:天
3、因乙方原因造成停工、返工而逾期交工的,乙方需向甲方承担支付迟延交工期间的机械、工具、设备的租赁费。
五、工程质量要求:合格工程。
六、工程价款:按建筑面积玖拾贰(92)元/平方米;。
七、工程承包方式:重包形式承包;。
八、工程价款的拨付及结算方式:
2、在工程施工过程中除本合同约定的工程款外乙方不得再产生其他任何费用;如因工程设计变更造成工程量增减,按相关规定进行相应增减。分项分部工程人工费小于1000元的不予增加工程款,人工费大于1000元的由现场管理人员确认签字后按预算定额直接费进行结算,不计取任何其他费用。
九、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可决算:
1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。如因乙方违章操作造成的一切伤亡事故,发生的任何费用均由乙方承担。
2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。
3、工程所使用材料必须经甲方、监理认可,否则不得使用。
4、工程工期:
5、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
十一、甲方责任:
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿等问题,并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。
5、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任:
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资,乙方必须按月将工人工资发放,如乙方迟延支付工人工资甲方有权直接扣除乙方工程款支付给工人。
4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
5、乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应提供相应岗位作业人员的身份证件、特殊工种操作证件、上岗证等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守甲方的各项管理规定。
7、乙方必须配合甲方做好给排水、采暖、消防安装工程资料编制、整理、报送工作,确保资料各级验收合格。
十四、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订《分部分项工程承包内容》做为附件。
十五、违约责任:
1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(2)因甲方原因延误工期超过三十日的,应向乙方支付怠工费,并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付合同总价款20%的违约金,如给甲方还造成其他损失也应予以赔偿。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十七、本工程甲方委派同志为现场负责人,乙方委派同志为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十八、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
十九、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
甲方(签章):乙方(签章):
水电分包合同篇十二
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将有关安装专业分项工程分包给乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
1、工程名称:____________。
2、工程地点:____________。
3、分包范围和内容:
(1)施工蓝图范围内消防除外的所有水、电等安装工程(弱电仅包括洞口预留、线管、线盒埋设),包括所有的管路预埋、洞口预留。
(2)甲方直接下指令或转发业主方的设计变更。
(3)未经甲方同意,乙方不得对本工程作任何更改和改变。
(4)安装工程结算、资料整编。
分包形式:本工程采用包工、包料、机械、消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容。
自________年____月____日起至________年____月____日竣工,结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件等所有的安装项目同步到位,装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方有权向乙方处以1000元天的罚款。
1、本工程质量达到标准,工程质量以《建筑工程质量统一验收标准》gb50300-及配套的水电现行验收规范、国家行业、地方标准进行验收。
2、对隐蔽工程验收,由乙方提前书面通知甲方,由甲方会同监理方及时验收,如验收不合格,乙方不得进行下道工序施工。
3、施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的通水、通电、通气、水压及气密性检验;系统调试、电阻测试、单机无负荷试运转等检验项目,均应在乙方自检合格后报甲方复检验收,再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终验收。
4、验收工作由甲方负责组织验收,在验收中如发现工程质量未达到合同约定的质量等级标准,乙方无条件返工。
5、保修期限及保修起始日按甲方与业主签订的工程承包合同中的约定执行,具体约定保修期限为:电气管线、上下水管线安装工程为2________年,保修起始日为:单位工程竣工日算起。
6、在保修期内,若甲方通知乙方的保修内容不能得到及时响应,则甲方有权使用工程保修金对本工程出现的质量问题进行维修,如工程保修金尚不足于承担全部维修费用的,乙方承诺不足部分继续由乙方承担。
1、本工程乙方现场安全施工要求为:乙方按照甲方安全技术交底进行施工,并配备兼职安全员与专业电工,保证安全无事故。如若出现安全事故乙方自行处理,与甲方无关。
2、乙方应遵守施工现场临时用电规定,遵守机械使用规程,应做到文明施工,工完场清。乙方应对所属工人进行安全交底,并做好记录。
3、乙方要严格执行各级政府的法律、法规和有关规定,执行甲方对安全和文明施工的有关规定,并承担因乙方原因造成的财产损失和伤亡事故的责任和由此发生的一切费用。对非乙方原因造成的财产和伤亡事故,由责任方承担责任和相关费用。
1、本工程合同造价暂为。
2、结算方式:本工程乙方根据甲方和业主方提供的设计施工图及设计变更、签证计算工程量,按照________年山东安装消耗量定额、现行价目表及相关配套取费文件以及总包合同的结算办法计算工程造价,结算总造价下浮20%即为乙方结算价款。
3、甲方的设计变更及转发业主方的设计变更,乙方应立即执行。设计变更引起的工程量变化按本合同规定予以计算,按变更单增减数量计算,计算方法同本款第1、2、3条规定。
1、乙方每月该工作量经业主、监理验收合格后由甲方在____日内审核完毕并确认。对乙方未经业主认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,业主不予计量。
2、工程款拨付按甲方与业主签订施工总承包合同执行,若甲方出现工程款延期支付,甲方对乙方的工程款支付则可能出现相应程度的延期。
3、单位工程竣工验收通过,工程完成结算后一个月后甲方向乙方支付至工程总价款的95%。
5、本工程保修金为工程总造价的质量保修金的50%,满________年后无质量问题返还质量保修金的100%。
1、本工程的材料均由乙方采购。乙方在正式采购前应事先收集该供应商的相关资料(经营执照、产品生产许可证和准用证等),报甲方认质认价批准后方可实施采购。
2、本工程的材料质量须经甲方验收认可,乙方向甲方提供实物封样并提供各种质保资料,未经甲方认可的材料不得进入施工现场,进场材料经甲方检查质量不符合设计及规范的,乙方必须无条件退换,如有弄虚作假,一经发现,乙方承担全部经济责任。
1、甲方责任:
(1)负责该工程的全过程管理、协调、负责组织工程验收。甲方向乙方提供技术资料。
(2)开工前将施工图纸壹套交于乙方,及时提供有关资料,办理设计变更手续。
(3)为乙方提供垂直运输机械及其他双方约定由甲方提供的其它施工机构,并提供施工用水用电,其费用包括在结算造价下浮中,不得对乙方另行计算费用。
(4)甲方对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全文明施工方面的交底。
(5)甲方负责施工过程中对质量、安全、施工进度、场地等方面的指导监督、检查,发现问题及时向乙方提出整改意见,如乙方不能及时整改,甲方有权处罚。
(6)甲方向乙方无偿提供办公室一间,库房一间及工人住宿房至少两间。
2、乙方责任。
(1)乙方签订合同时向甲方交纳保证金人民币30万元(叁拾万元),主体封顶后全额无息退还。
(2)乙方要接受甲方委派项目负责人或管理人员对该项目全过程的管理指导、管理。乙方必须配备全套管理人员在现场进行指导施工。
(3)乙方每月向甲方提供下月施工进度计划,同时书面汇报下月施工前材料、机具、设备、________动力等方面的落实情况,必须严格按照合同工期,有足够、固定的人员,确保工程进度,必须满足甲方提出的施工进度要求。
(4)严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准。
(5)必须严格遵守国家法令、法规和政策,遵守甲方单位和建设单位的各项规章制度,严格安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,做到文明施工。
(6)设计中注明的国家和地区颁布的标准图、标准设计,由乙方自备。甲方提供两套原图纸给乙方,乙方不够需要的,自得复制(但不得提供给他人),费用自理。
(7)乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务,凡因乙方施工安排不善,在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的砖墙面刨槽及设计变更除外),均由乙方自费修补恢复原状。
(8)乙方杜绝私招乱用社会闲散人员,乙方现场施工操作人员不得使用十八周岁以下未成年工及55周岁以上的老年工。
(9)施工现场严禁赌博、偷盗建筑材料和施工工具设备等;不准用公物制作私人用具,不准打架斗殴和聚众闹事,严禁流氓活动和其他违法乱纪行为。
1、乙方不按合同执行,或以各种理由拒不完成分包工程内容的,甲方可按其对工程实际影响的范围和内容,处以罚款。
2、在合同履行过程中乙方应随时接受甲方相关人员发出的合理指令,并积极履行,乙方拒不执行指令,甲方可委托其他施工单位完成。甲方可按其对工程实际影响的范围和内容,处以罚款。
3、在合同履行过程中乙方应随时接受甲方相关人员发出的合理指令,并积极履行,乙方拒不执行指令,甲方可委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。
4、乙方应与本工程其他发包方积极配合,施工中因甲方另行委托,不属于乙方施工的内容,其与乙方相关的调试及配合仍由乙方负责。
5、乙方在施工过程应随时接受甲方、监理及相关部门监督与检查,未经甲方同意,乙方不得越级与监理、业主方发生联系。
6、就分包工程范围内的有关工作,乙方应执行经甲方确认和转发的业主或监理工程师发出的所有指令和决定。
7、乙方应按时向工人支付________动报酬;对甲方支付的工程款,乙方须优先用于支付工人________动报酬,因乙方未及时向工人支付工资导致工人申述甲方及政府部门,甲方有权按乙方制定的工资标准先垫付,该款项在应付乙方工程款中扣回。
1、本合同自双方法定代表或委托代理人、约定负责人管理盖章后生效,自工程竣工交付业主使用、结算完毕、甲方支付完毕(不包括保修金)后,除有关保修条款终止。
2、本合同在履行过程中如遇以下情形属乙方违约,甲方有权单方面终止本合同,由此造成的所有经济损失均由乙方承担。乙方不能满足甲方施工需要、工期严重滞后、工程质量不能达到本合同约定标准或出现重大质量安全事故。
1、合同在执行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理的原则商定,补充工程量签证给乙方,乙方不得与业主签订任何合同或协议,否则作为违约处理。
3、本合同未尽事宜双方另行商议,并应形成书面补充合同,与本合同具有同等约束力。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
水电分包合同篇十三
甲方:
乙方:
现甲、乙双方遵循平等自愿、诚实守信、协商一致的原则,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律、法规的相关规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。
2、工程地点:____________南岸区茶园新区新塘科技园(经侦业务楼对面)。
乙方按甲方提供的“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更核定单”等作为施工依据,相关施工图纸及资料由甲方借给乙方一套由乙方自行复印,具体承包内容如下:
本工程全部水、电、防雷设施等分项工程的预留洞口、预埋管道、安装等(其他建设单位专业分包除外)。即包括施工图及设计变更中所有安装内容(属于总包范围内的);承包范围内的进场材料上下车、材料场内转运、堆码整齐;文明施工满足项目部的要求。
内容说明:
(1)给水部份:从客户水表起至客户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。室内一户一表及主给水管网安装由自来水公司按施工图纸施工到各户水表,乙方负责配合施工。
(2)排水部份:室内污水、雨水、空调冷凝水的排放按施工图施工,至小区综合管网所示的第一个井或沟。
(3)强电部份:从本工程各单元室外手孔井至各栋总配电箱、各楼层配电箱、各户电表箱的系统安装及属生活用电的一户一表范围表前部份由供电局施工,表后部份由乙方施工,具体范围界面以业主方或供电局所提供的设计图为准。房间、公共厅堂、楼梯间、走道的照明、电梯动力及照明、设备用房出高压配电柜至专用设备线路的安装,乙方按施工图(含电梯安装图)施工。
(4)弱电部份:电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范等系统,按设计图预留预埋各类管道和各类箱体盒体位置预留。并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作。
(5)燃气工程:按设计管道走向预留预埋穿墙和穿楼板的套管。
(6)对楼层管道吊洞管井的封堵。
(7)对墙体开槽用细石砼的补槽。
(8)二级电箱以后的电箱和线缆均由乙方提供。
(9)甲方除提供塔吊外,其它机械、机具、工具设备均由乙方提供。
1、本工程采用人工费包干,包括小型机具、工具、合格的安全防护用品及低值易耗品在内的承包形式。
2、施工工具、机具及耗材的范围包括:如:焊条、元丝、扎丝等辅材;安装用中小型机具如:电焊机、切割机、车丝机等;工具如:断线钳、压线钳、夹钳、管钳、电焊钳、电焊罩等及相关机具工具的耗材、末级配电箱后电线电缆、照明灯具器等由乙方自行提供。
以甲方通知时间为准,乙方在接收到甲方通知后5日内进场。
乙方所分包的分项工程必须按照现行国家及地方行业主管部门颁发的验收规范标准、图纸及甲方要求认真组织施工,保证验收合格。每到工序完成经乙方自检合格后,乙方必须陪同建设单位、监理公司及甲方质检员、现场管理人员统一验收。如因乙方原因造成质量不合格,由乙方自行的返工及承担材料损失,费用在乙方当月工程款中捐出。
根据设计施工图说等要求施工,基础、主体水电安装工程中的预留、预埋单价分别是:预留元/m,安装为元/m(建筑面积按《99定额》计算规则进行工程结算)。
上述结算单价包含本工程全部承包工作及承包范围内容(水电安装工程劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护服务器、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、岗位培训费、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工程的其他所有费用);本工程的劳务结算价款均为一次性包干价,甲方不再向乙方支付其他任何费用。
当不可避免地发生计时工时,技术工按80元/工日计算,普工按50元/工日计算,并经项目主管审批同意。
1、时间及付款方式:乙方应垫资至承包楼栋号施工面积达1万方,完成垫支之日起半个月内支付清之前工程款的80%,以后工程量每月30号报进度,经甲方审核后次月15日前支付上月核定完成工程量的85%。
2、在工程全部完工验收后一个月内工程款付至总额的90%。余款在工程竣工验收合格后2个月内付清,不计息。
3、工程完工后双方应及时对已完成工程量进行结算。
1、乙方必须严格按甲方及相关规定进行安全生产,文明施工。乙方进场进必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育,牢固树立“安全第一,预防为主”的方针,同时与每个工作人员签订安全责任书,保证安全文明施工达标。
2、乙方必须按安全生产施工规范、施工操作,配备完整的安全工具、用具,如发生安全事故,费用在30000元内(含30000),由乙方自行承担,超出30000元以上部份,甲方承担70%,乙方承担30%,但乙方必须承担主要责任。若乙方野蛮施工所造成的事故,所发生的任何损失概由乙方自行全部承担。
1、提供必要的施工图纸一套(白图)给乙方复印,做好技术交底,按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料。
2、提供施工用水、用电接口。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理,进行安全宣传教育和安全检查。
4、按时支付乙方劳务工资。
1、按设计施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工,确保工程质量。未经许可不得擅自变更施工,必须安全生产、文明施工。必须保证工完料净场地清。
2、乙方管理人员必须坚守工地,负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底,并做好记录,同时必须确保每栋楼随时有一位施工员负责现场管理及技术指挥工作。
3、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排,必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查,不得无故拒绝。否则,每发生一次上述情况,甲方对乙方处以500元/次罚款。
4、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管,必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果,不得损坏。否则,照价赔偿;若乙方人员发生偷盗行为,甲方对乙方处以1000元以上/次罚款。
5、乙方工人必须按照要求佩戴好安全带、安全帽(安全带、安全帽、雨具等由乙方自行购买合格产品),否则,甲方将对乙方进行经济处罚:50元/人.次。
7、乙方必须保证按相关规定按时按月发放乙方管理人员和工人工资,按有关要求将工资表实名制签字盖手印,并交甲方保存;如因乙方不按时发放工资,引起工人闹事,甲方将重罚乙方,其善后事宜由乙方负责处理。
8、甲方支付乙方工程款,乙方必须提供正规票据给甲方。
9、乙方应严格控制安装材料的损耗,若材料超出3%的损耗,由乙方承担超出部分材料的相关费用。
10、若发现乙方人员在现场有意长流水或长明灯,甲方给予乙方200元每次的处罚;在宿舍私接使用电气设备(如煮饭、取暖、烧水等)每次罚款500元,甲方当场没收电器。
11、乙方必须满足甲方工程进度、质量要求,因乙方原因造成工期、质量不能满足甲方要求,甲方可单方解除合同,责令乙方无条件退场,甲方按乙方实际已完工程量的60%结算给乙方,结算时间按合同有关规定时间执行。
12、甲方负责给乙方提供食堂;若发现乙方人员乱倒饭菜,甲方对乙方按50元每次罚款。
13、甲方对乙方的经济处罚,均在当月结算工程款中扣出。乙方不得以任何理由,向甲方索赔相关技术难度,施工难度及停误工费用。
14、乙方不得以任何理由,扰乱现场,投诉及围堵甲方现场。
15、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份,照片三张,所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定,不能随意变动,如需变动或增减人员,必须在三天内向甲方提供变更人员清单。
1、乙方在签合同时缴纳给甲方5万元的履约保证金给甲方(如乙方不能按甲方要求按时进场或无能力履行本合同时此履约保证金不予退还),全部工程主体封顶后一周内,甲方全额退还乙方保证金,不计息。
2、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章(乙方交纳保证)后生效,结清全部劳务条款后,本合同即自行终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):
负责人:负责人:
水电分包合同篇十四
发包人(甲方):
承包人(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装分包事项协商一致,订立本协议。
1.1工程名称:金干项目(名企公馆)二期16#、17#楼工程。
1.2工程地点:成都市成华区龙潭镇以南,紧临成都市过境主干道三环路的外侧,成南立交和龙潭立交之间。
1.3建筑面积:地下约5000平方米,地上约29431平方米。
2.1该工程施工图纸所包含的所有水电安装分部分项工程、施工过程中所有临时用水用电配套工程,以及甲方按技术特点委托的其他工程。
2.3乙方负责范围内所有施工资料、签证文件、检验试验、竣工决算、专项施工方案的编制和实施,以及建设单位发包合同约定的、与乙方相关的所有承建方义务。
2.4服从甲方统一协调管理。乙方应按甲方要求向其他分包协作单位提供本专业范围的技术和管理服务。乙方应负责按施工方案要求进行套管预埋、开孔后收口、建渣清理等。
3.1服从甲方施工工期总体安排,满足甲方总网络进度计划的要求。要求水电安装工程任一施工项目均不导致总工期的延长。
3.2工期已经包含各分包工程的穿插施工、主体阶段插入装修作业、节假日、冬夏气候和雨季天气、施工场地、隐蔽前检查、图纸变更以及报审版和实施版的特殊作业安排、签证办理、材料进场、水电供应、垂直运输、层高、难易程度以及其他非不可抗力因素。
3.3乙方原因延误工期,按总包合同产生的违约金向甲方支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的损失。
4.1质量标准:图纸要求的现行国家或行业质量检验评定标准,总承包合同约定,同时并满足建设单位、监理、质检站及甲方过程检查验收要求。
4.2质量等级:高分合格,验收一次性达标。
4.3工程质量的措施费用、相关补救维修费用已经包含在协议单价内。
4.4质量未达到标准乙方负责整改,由此造成的工程拖延和费用增加由乙方负责。
4.5每道工序开始乙方必须在现场做技术安全交底,每道工序结束乙方必须作自检并纠偏合格结论后方可报甲方验收,上道工序不合格不准进行下步工序施工,产生工期等损失乙方负责。
4.6乙方对涉及临时给水、施工供电的技术和安全提供可行的方案,报项目部和监理单位审批执行。并应在符合安检要求前提下进行管理和保持。
5.1甲方按14.43%(管理费10%,企业所得税1%,建安税3.43%)的固定比例从乙方分部分项工程决算产值中提取管理、配合、临设措施、保险、文明施工、所得税和利润。
5.2乙方提供临时给水供电的技术负责和维护管理(包括所有用电作业时段的值班)的技术操作人员并不向甲方收取费用。乙方全权负责施工用电安全管理并不向甲方收取费用,甲方提供管理配合。临时水电材料甲方提供。
5.3因建设单位报审版、实施版版本不同造成相关工程范围、施工方案、工程量不同,无论有多大程度变化,本协议的执行方式不变更。
5.4本协议甲乙双方没有任何经济签证。
6.1决算方式建设单位发包合同执行。
6.2价款支付:
6.2.1主体15层完成前甲方不付款,其后付款周期按建设单位支付周期。
6.2.2付款比例为产值的80%(以建设单位审核为准)。其他不同阶段的付款和质保金的预留按照建设单位发包合同。
7.1乙方向甲方缴纳30万元履约保证金。建设单位未收取甲方履约保证金时,甲方不向乙方收取或扣取,但其工程产值的30万视为履约保证金,在乙方严重违约时按本协议与履约保证金有关的条款执行。
7.2履约保证金在竣工验收合格后返还给乙方。履约保证金不计息。
7.3在乙方发生违约情节时,甲方有权根据乙方违约对甲方造成的损失、危害、及增加的风险程度,以及乙方纠正的态度,从履约保证金中扣取一定金额作为对甲方损失的赔偿。乙方认可甲方有处罚的权力。乙方可以通过证明自己的行为或后果对甲方没有任何伤害,并已经采取有效防范措施为由要求减轻或取消处罚。
8.1乙方为履行本协议雇佣的工人属于乙方管理并支付工资。
8.2乙方接受甲方为支付的工程款进行的监督。
8.3乙方将雇佣人员名单以及身份证、特种作业复印件交甲方存档。用工必须符合国家和相关部门的规定,并订立劳动合同,约定劳资双方包括劳动保护、劳动报酬、劳动纪律等的责任、权利和义务。非专业技术人员不得执行专业技术工作,禁止雇佣无身份证、语言不能沟通或低素质的非熟练工。
8.4乙方雇佣工人任何影响甲方生产秩序的行为,包括但不限于静坐围攻管理人员、人身威胁甲方项目部人员、拉闸断电、影响建设单位工作和销售,视为乙方组织,无论何种情况,相关人员即刻出场不得再用,甲方根据恶劣程度、影响和损失给予追偿损失并处罚__________元。
9.1因甲供材料不合格、违章指挥造成的安全事故责任由甲方负责。
9.2乙方人员工地外的任何事故和事件由乙方负责。
9.3必须建立安全急救预案,保持预案状态。安全事故必须无条件急救,同时第一时间报告甲方项目部。不得以任何理由延误抢救。如果因乙方逃避由甲方出面救援,甲方将视为乙方违约,在乙方赔偿金额外追加__________元的处罚。事故处理必须执行“三不放过”原则。
9.4乙方人员完全服从项目部的安全教育、技术交底、监督和管理。
9.5甲方对现场安全和文明规定进行教育交底,乙方必须完全配合执行。甲方视乙方人员的违规为乙方的责任,以处罚乙方的方式执行。对多次(三次以上)的类似违规加倍处罚。
9.6工完料净场清。其他专业完工后乙方进行的开孔,乙方应负责建渣的清理和恢复。乙方施工组织不合理造成的返工还应负责所用材料。
9.7乙方有权拒绝执行甲方管理人员的违章指挥,对甲方安全防护设施的缺陷提出建议。
9.8不得私自拆除安全围护设施。
9.9严格执行经项目部同意的用电管理制度。必须落实保证用电安全、专业管理和节约用电。
9.10其余安全教育和交底内容。
9.11乙方服从甲方生活区管理制度。
9.12乙方必须对所有进场的电气设备进行电气专业安全检查、资料符合检查并统一登记、管理,确保符合安全技术标准,需要检测、试验、备案的必须符合相关管理程序。甲方授权乙方有权拒绝不符合安全标准的设备进场。
10.1甲方将建设单位提供的水电施工图纸交与乙方。
10.2乙方应参与图纸会审和设计意图交底。乙方应主动获取国家验收标准、行业技术规范。
10.3乙方应完全负责本工程的电气安全技术和技术管理。甲方配合乙方监督执行电气安全管理制度。
11.1甲方权利。
11.1.1有权监督乙方履行各项合同义务。
11.1.2有权审批乙方编制的技术、进度、材料、劳务组织、协调计划。
11.1.3有权对工程质量、进度、安全、现场文明进行监督,对乙方采购材料及隐蔽工程进行验收,要求乙方进行合适的调整或完善,以实现以交工目标为主的质量、进度和环保要求。
11.1.4有权根据工程需要要求乙方撤换派驻施工场地的不能履行责任及不服从管理协调的代表、管理人员以及工人。在乙方明显不能履行合同时(进度影响总体施工进度,质量达不到交工要求,安全及现场文明管理混乱,协调组织和管理服从达不到约定要求,以及可预见对甲方将造成形象、经济损失的其他情况),有权采取有利于工程进展的经济和组织措施,直至勒令乙方退场清算。
11.1.5有权对乙方雇佣不合格技术人员或采用不合规技术方法进行纠正和处罚。
11.1.6、解释本协议,划定各专业分包范围、区域、工序交接配合责任,界定未配合责任和未保护责任。
11.2乙方权利。
11.2.1有权监督甲方履行各项合同义务。
11.2.2乙方代表认为甲方代表的指令不合理时,有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告,如甲方代表坚持执行原指令的决定,乙方代表应予执行,但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。
11.2.3针对甲方做出的处罚,乙方有权提出事件非乙方本意失误、同时能够补救挽回、并已经积极展开减少损失的努力,请求减轻或取消处罚。
11.3双方均无权拒绝签收对方正常的工作函件和技术经济资料。
11.4甲方义务。
11.4.1按约定向乙方支付工程款。
11.4.2提供生产生活条件,协调其余分包单位等合同履行的基本条件。
11.4.3向乙方提供除合同价款的施工主合同所有责任义务描述,提供完全的技术图文资料和技术交底。
11.4.4保证符合国家相关的安全、环境保护和劳动保护规定。
11.4.5对乙方管理电气安全予以配合。
11.5乙方义务。
11.5.1制定并组织落实施工进度计划、材料组织计划、劳务组织计划、场地规划和机械仪器计划。
11.5.2遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护、安全生产、文明生产和垃圾处理等管理规定。
11.5.3安全施工。
11.5.3.1施工现场禁止引领无关人员进入施工现场,禁止无安全措施作业。进场人员应进行安全教育,应严格安全防护和防触电措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。
11.5.3.2发生伤亡事故,应在第一时间报甲方,并按应急救援预案的要求处理。甲方应提供抢救的必要条件,协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。乙方劳务人员的责任由乙方承担。
11.5.3.3按工程及安全需要提供充足照明和合适的动力电源接点,应与甲方协商用电安全的措施和管理办法,经过同意后实施。
11.5.3.4使用、租赁或借用生活设施时要履行保护责任,产生不合理污染、破坏必须完好恢复或赔偿。不得留宿非本工程施工人员和家属。应制定专用防火和防触电措施,以确保建筑物内财产和人身安全。
11.5.3.5工程施工过程及已竣工工程在未正式交付甲方之前,乙方负责成品保护工作。甲方协调明确其他分包方的保护责任。
11.5.3.6即使工程款已经支付完毕,仍应配合甲方履行与建设单位主合同中的保修义务。
11.5.3.7施工作业期间乙方管理人员必须在现场,同时保持24小时的通讯畅通以及即时到位。主要协调管理人员外出必须提前向甲方请假,并另外授权管理人员。
11.5.3.8在甲方与建设单位主合同中约定由甲方承担的,本协议中与乙方水电安装分包相关的甲方义务,自动转为乙方应该履行的义务。
11.5.4法律规定和本协议其他需要达到、满足的义务。
12.1甲方根据具体情况制定的符合安全文明规范的制度经现场学习通报后,具有同样合同效力,乙方必须严格遵守。除特别严重的、恶意不服从管理的情况,管理制度的警告性处罚单人项一般不超过100元。
12.2施工时,若未达到甲方有关部门质量要求应返工。若返工造成材料损失,由乙方负责赔偿,并在结算款中扣除。建设单位要求的返工或修整,乙方无条件接受且立即整改。
12.4甲乙双方管理人员禁止出现非正常工作上的经济关系,如经发现甲乙双方管理人员存在不正当的经济来往并(或可能)对甲方造成经济或其他损失,视为乙方违约。甲方有权视情节进行纠正、处以工程款总额的0.2~1%的违约金直至解除本合同,同时甲方将对自己的管理人员进行处罚或辞退。
12.5甲方施工组织管理的现场会议、发出的文函,均属于本协议附件,视为有效予以执行。
12.6乙方完全履行本协议其他条款,按以下条款进行奖励:
12.6.1无触电事故、安全用电检查全部合格、无治安事件、现场文明、电气安全管理措施及时落实整改率100%,结算款奖励20__元。
12.6.2受建设单位奖励,因乙方管理和行为结果的奖金直接归乙方。
12.7双方如有争议,应本作协商的态度进行解决。协商不成,可以提起诉讼。甲方只与乙方存在合同关系。乙方如果采取或纵容所用工人采取过激形式讨要工程款,甲方视为乙方违约。乙方人员不服从管理和调度,有权直接处罚乙方直至要求乙方辞退该人员。
12.8乙方派驻现场全权负责的管理人员为,其签认的在本协议范围的技术、经济等文函票据,乙方认可。
12.9本协议一式五份,甲方三份,乙方二份。
水电分包合同篇十五
发包人:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》(以下简称合同法)、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则,结合本工程具体情况,发包人、承包人双方经共同友好协商,双方于20xx年11月2日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后,发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容,经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。补充协议内容如下:
一、工程概况。
1、工程名称:观南城一期工程1#楼(以下简称本工程)。
2、工程地点:永川区南大街兴南路建材市场。
3、建设规模:大约30000平方米。
二、承包范围、内容及单价。
1、承包方式:分包(包工包料。
2、承包内容:
按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。
3、计价(结算)方式。
甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为20xx年《重庆市安装工程计价定额》(cqazde-20xx)及《20xx年重庆市建设工程费用定额》(cqfyde-20xx)定额(以下统称安装定额)和20xx年12月30日以前的相关配套文件(约定项目除外)。
三、管理费及税金。
管理费及税金由乙方负责。
四、计算方法、单价及付款方式。
1、工程质量:优质结构。达到现行国家或专业的质量评定合格标准,装饰工程质量等级为合格,施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。严格按业主要求工程质量施工,凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止,由此造成的一切损失均由乙方负责,结算地在工程款中扣除。
2、本工程总工期:以建设单位工期为准。
3、开工日期:合同开工日期以发包人书面通知为准。
4、安全责任。
(1)乙方施工过程中必须按国家、重庆的,安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。该工程安全目标为重庆市级文明工地,施工时必须坚持执行“安全第一,预防为主”的方针,严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度,严禁章作业。
5、付款方式:
(1)乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计10万元(签订合同之时交纳2万元,进场七天后交8万元)。工程质量履约保证金主体结构15层完工后5日之内退还,此保证不计息。
(2)付款方式和时间:
主体15层完工后,甲方支付乙方主体15层内工程进度款的80%,之后每月按进度工程款支付80%,余款98%在工程验收合格后付清,余款2%做工程质量保证金,保修期为一年,此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。
五、其他。
1、乙方成立劳务作业队,在项目部领导下开展工作。乙方不得转包、分包,积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料,保证工程工期。
2、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥,遵守工地上和各项规章制度,必须按时、按质、按量完成施工任务。乙方达不到甲方质量和施工进度要求,甲方有权终止合同,所完成工程量部分甲方按75%结算工程款,并在甲方规定的时间内清理出场,申请仲裁或向人们法院起诉。
3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。
4、未尽事宜,双方平着平等互利的原则协商解决。
5、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水电分包合同篇十六
甲方:
乙方:
(1)工程范围。
毕节市东瑞园小区所有水电工程及所有消防工程及弱电工程。
(2)按2004年预算结算材料人工按现行贵州省建筑工程材料价格信息表作决算,总价下浮10%结算。
1、人工进场主体施工到转换层甲方按工程量80%支付给乙方,之后每月按月进度80%支付,工程完工后支付到90%,资料决算完后支付到97%,预留3%作为保修金,保修期到一年满后一次性付清尾款。
2、乙方进场施工,向甲方支付50万元工程保证金,工程保证金到工程施工至转换层,甲方退还50万元工程保证金。
装的工期内,完成合同工程内容。
1、乙方必须向甲方提供设备材料的检验报告及合格证书。
2、工程质量应达到《自动喷水系统设计规范》、《自动喷水系统施工验收规范》、《水电设施及弱电规范》要求,并应满足国家其它相关规范要求,通过消防验收。
3、系统安装并交付使用后,乙方对于本系统提供壹年免费维修服务,维修期由系统安装验收合格之日起计算,在免费维修期内,乙方免费提供及时应急维修服务及提供正常损坏的部件,凡不正常使用而造成的部件损坏,乙方所提供的部件费用由甲方负责。
4、如非乙方原因造成完工后六个月内不能进行消防验收或验收不合格,至第七个月起乙方所做工程自动进入质量保修期。
(一)甲方负责。
1、提供系统设备运行所需的动力及照明电源。
2、负责系统安装期间所需的临时水电供应及费用。
3、在工地现场提供适当面积的库房和施工人员住房。
4、负责协调乙方与其它施工单位的关系。
5、甲方工程技术人员应积极监督,配合乙方施工工作。
6、工程完工时,甲方应当及时提供其它与消防有关的设备,材料资料文件以便乙方及时进行消防竣工申报。
7、甲方负责提供所用施工图及所需资料。
(二)乙方责任。
1、负责消防系统水电系统及弱电系统的安装、调试、开通。
2、负责消防系统水电系统及弱电系统设备的提供及质量保证。
3、在甲乙双方确定的期限内完成设备的安装和调试工作。
4、接受甲方和当地检查部门对消防系统进行的验收,并保证验收合格。
5、为甲方工作人员提供免费技术培训,使甲方工作人员具备消防系统的基本操作能力。
6、负责壹年质保期结束后的终身有偿期维修及备件供应。
7、负责教育、督促乙方工作人员遵守遵守相关的劳动,安全及操作规章制度,文明施工,负责乙方工作人员的人生安全责任。
乙方向甲方提供完整的系统操作说明书和安装说明书壹套。
由于不可抗力而使乙方工期延迟或不能完工时,责任不在乙方,但乙方应立即将情况通知甲方,并在不可抗力发生后十五日内出具权威部门证明,送至甲方取认可。在确认有必要时,双方协商撤销本合同。不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震及双方同意的其他不可抗力。
1、本合同由甲乙双方授权代表在中国毕节市签署,并于双方签字盖章后立即生效。甲乙双方要严格履行本合同中所规定的责任。当乙方对于合同工程所提供的壹年免费保修服务结束之后,本合同将立即自然终止。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。
3、所有甲乙双方签字的合同之附件均为本合同的有效组成部分,与本合同具有同等效力。
4、甲乙双方任何一方未经另一方同意,不得将与本合同有关的资料、文件、来往信函及合同文本以任何形式在任何时间转让给与执行本合同无关的第三者。
5、在甲乙双方协调同意的基础上,根据实际需要可以对本合同做某此变更,甲乙双方将签署补充协议。
1、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。
2、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除,如乙方不经甲方同意,单方解除合同,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失,如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
双方在履行合同中发生争议,应协商解决,如协商不成,任何一方可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
消防工程图和工程量清单,水电布置施工图及弱电施工图。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
授权委托人:授权委托人:
联系人:联系人:
联系电话:联系电话:
日期:日期:
水电分包合同篇十七
发包人:__________(以下简称甲方)。
承包人:__________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》(以下简称合同法)、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则,结合本工程具体情况,发包人、承包人双方经共同友好协商,双方于20__年11月2日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后,发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容,经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。补充协议内容如下:
1、工程名称:观南城一期工程1#楼(以下简称本工程)。
2、工程地点:永川区南大街兴南路建材市场。
3、建设规模:大约30000平方米。
1、承包方式:分包(包工包料。
2、承包内容:
按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。
3、计价(结算)方式。
甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为20__年《重庆市安装工程计价定额》(cqazde—20__)及《20__年重庆市建设工程费用定额》(cqfyde—20__)定额(以下统称安装定额)和20__年12月30日以前的相关配套文件(约定项目除外)。
管理费及税金由乙方负责。
1、工程质量:优质结构。达到现行国家或专业的质量评定合格标准,装饰工程质量等级为合格,施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。严格按业主要求工程质量施工,凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止,由此造成的一切损失均由乙方负责,结算地在工程款中扣除。
2、本工程总工期:以建设单位工期为准。
3、开工日期:合同开工日期以发包人书面通知为准。
4、安全责任。
(1)乙方施工过程中必须按国家、重庆的,安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的.安全文明施工。该工程安全目标为重庆市级文明工地,施工时必须坚持执行“安全第一,预防为主”的方针,严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度,严禁章作业。
5、付款方式:
(1)乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计10万元(签订合同之时交纳2万元,进场七天后交8万元)。工程质量履约保证金主体结构15层完工后5日之内退还,此保证不计息。
(2)付款方式和时间:
主体15层完工后,甲方支付乙方主体15层内工程进度款的80%,之后每月按进度工程款支付80%,余款98%在工程验收合格后付清,余款2%做工程质量保证金,保修期为一年,此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。
1、乙方成立劳务作业队,在项目部领导下开展工作。乙方不得转包、分包,积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料,保证工程工期。
2、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥,遵守工地上和各项规章制度,必须按时、按质、按量完成施工任务。乙方达不到甲方质量和施工进度要求,甲方有权终止合同,所完成工程量部分甲方按75%结算工程款,并在甲方规定的时间内清理出场,申请仲裁或向人们法院起诉。
3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。
4、未尽事宜,双方平着平等互利的原则协商解决。
5、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
水电分包合同篇十八
发包人:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》(以下简称合同法)、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、公平公正和诚实守约的原则,结合本工程具体情况,发包人、承包人双方经共同友好协商,双方于20xx年11月2日签订观南城一期1#楼工程《建设工程施工合同》后,发包人、承包人对签订的《建设工程施工合同》上不明确的内容,经双方友好协商达成一致意见签订补充协议。补充协议内容如下:
1、工程名称:观南城一期工程1#楼(以下简称本工程)。
2、工程地点:永川区南大街兴南路建材市场。
3、建设规模:大约30000平方米。
1、承包方式:分包(包工包料。
2、承包内容:
按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。
3、计价(结算)方式。
甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为20xx年《重庆市安装工程计价定额》(cqazde-20xx)及《20xx年重庆市建设工程费用定额》(cqfyde-20xx)定额(以下统称安装定额)和20xx年12月30日以前的相关配套文件(约定项目除外)。
管理费及税金由乙方负责。
1、工程质量:优质结构。达到现行国家或专业的质量评定合格标准,装饰工程质量等级为合格,施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。严格按业主要求工程质量施工,凡有不合格的部分必须返工重作直到验收合格为止,由此造成的一切损失均由乙方负责,结算地在工程款中扣除。
2、本工程总工期:以建设单位工期为准。
3、开工日期:合同开工日期以发包人书面通知为准。
4、安全责任。
(1)乙方施工过程中必须按国家、重庆的,安全生产法》、《安全生产管理条例》进行全过程的安全文明施工。该工程安全目标为重庆市级文明工地,施工时必须坚持执行“安全第一,预防为主”的方针,严格执行《安全生产法》、安全操作规程和各项安全管理制度及规章制度,严禁章作业。
5、付款方式:
(1)乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计10万元(签订合同之时交纳2万元,进场七天后交8万元)。工程质量履约保证金主体结构15层完工后5日之内退还,此保证不计息。
(2)付款方式和时间:
主体15层完工后,甲方支付乙方主体15层内工程进度款的80%,之后每月按进度工程款支付80%,余款98%在工程验收合格后付清,余款2%做工程质量保证金,保修期为一年,此保修金在一年以内乙方按照规定进行保修后一次性支付清。
1、乙方成立劳务作业队,在项目部领导下开展工作。乙方不得转包、分包,积极组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料,保证工程工期。
2、乙方必须服从甲方管理人员统一安排指挥,遵守工地上和各项规章制度,必须按时、按质、按量完成施工任务。乙方达不到甲方质量和施工进度要求,甲方有权终止合同,所完成工程量部分甲方按75%结算工程款,并在甲方规定的时间内清理出场,申请仲裁或向人们法院起诉。
3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。
4、未尽事宜,双方平着平等互利的原则协商解决。
5、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
水电分包合同篇十九
工程项目:
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况。
1、工程地址:_________________。
2、居室规格:_______________房型_______________层(式)_______________室_______________厅_______________厨_______________卫,总计施工面积________________平方米。
工程总天数:____________天。
第二条:_______________工程价款。
工程价款(金额大写)_________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
1、材料款_________________元;。
2、人工费_________________元;。
3、设计费_________________元;。
4、施工清运费_________________元;。
5、搬卸费_________________元;。
6、管理费_________________元;。
7、其他费用(注明内容)________________元。
第三条:质量要求。
1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。
2、工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。
3、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。
第四条:材料供应。
1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
第五条:付款方式。
1、合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日),甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。(注:_______________施工工费包括人工费)。
甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。
2、工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。
第六条:工程工期。
1、如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。
2、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
第七条:工程验收。
1、工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。
2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。
第八条:违约责任。
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
第九条:争议解决。
本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第十条:合同生效。
1、本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式份,甲乙双方各执份。
乙方:_______________(签章)。
签约日期:_______________
水电分包合同篇二十
甲方:。
乙方:。
依照中华人民共和国合同法,中华人民共和国建筑法及其它有关法律行政法规和本工程的具体情况,遵循平等自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方经协商一致同意签订本合同,双方共同遵守执行.
第一条工程概况及承包方式:。
1.工程名称:乌海市地质花园9#、10#楼。
2.工程地点:乌海市海渤湾区地质花园。
3.承包方式:劳务合同(包工不包料)。
4.工程质量按工程承包合同有关质量的约定,国家现行的建筑工程质量验收规范的要求,必须达到质量评定优良等级.
开始工作日期:20_年8月25日,结束工作日期:20_年9月30日。甲方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:李瑞峰乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为:
第二条乙方及其参加施工人员的条件及要求:。
1.乙方须向甲方所属项目提供身份证、计生证、暂住证、职业技能岗位证书复印件及进场人员花名册。
2.乙方劳务人员必须是18至45周岁的身体健康的男性公民,进场工种和人数为:水暖工10人,并根据甲方需要配备具有专业管理能力的专职人员,乙方人员进场试用期为15天,经考核不能胜任工作,应立即退场,往返一切费用自理。
3.乙方进场人员应保持相对稳定,不得随意调换,若却因施工需要发生变更,应经项目经理批准并将变更后的人员花名册交项目劳资核实、存档。若乙方现场施工人员与其所提供花名册人员不符,将对乙方处以至少每次100元/人的罚款,且该施工人员必须退场,在此期间施工现场期间出现的一切安全事故,均由乙方承担全部责任。
4.在合同履行期间,乙方必须遵守甲方有关规章制度,服从甲方所属项目的工作安排、技术指导和调动,不得随意退场,否则乙方承担由此造成的全部经济损失。
1.分包范围:地质花园9#、10#住宅楼水暖工程提供劳务分包内容:给排水、采暖(不包括地热盘管和安装分水器)、空调冷凝系统和落水管安装及相关的洞口预留(包括消防系统预留洞口),零工每工日50元。
2.合同价款:水暖工程按建筑面积6元/m2。
3.2.1上述价款已包括各类人员工资、补贴、各类保险、劳动保护费及地方证件费、暂住费、计划生育费等一切费用。
第五条规定结算与支付单价按下列方法执行;。
(1)合同中已有相同或类似的价格,参照该价格执行;。
(2)无参照价格的双方按实际价格协商确定:
第四条工程量的确认。
1、劳务供方每月按实际与甲方核实,确认工作量,对劳务供方未经甲方认可超出设计图纸范围或因劳务供方原因造成返工的工程量,甲方不予计量,并由乙方承担由此造成的经济损失。
2、因建设单位设计变更增减的工作量按实际施工图纸进行调整,单价按合同规定执行。
第五条工程款结算与支付。
1、结算程序:乙方进场后第二个月五日由甲方主管工长开出上个月已完工程量概算清单,经施工、质检、安全、材料人员平定签字,由预算员核算签字后,最后经项目经理核实后依据评价结论和本合同规定办理,作为甲方支付工程进度款的唯一依据。
2、工程款的支付办法:乙方承担的工程项目,当月结算并经项目经理审核后,次月按70%支付,工程完工后付90%,其余10%在工程竣工后一个月内一次付清。
3、若乙方未达到现场劳务用工或文明施工要求,甲方有权另行委派他人完成此项工作,所发生费用的1.5倍将从乙方当月进度款中扣除。乙方在施工中不得以任何理由要求调高单价或另外补贴,否则不予结算。
4、若业主不能按工程合同约定比例付款,甲方将按业主付款响应比例支付乙方工程款。乙方应保证在甲方资金暂时短缺的情况下正常施工,如因资金问题而厌恶工期或停工,甲方有权让乙方退场。
5、乙方必须按月将工人工资发放到位,如出现因乙方拖欠工人工资发生纠纷或引起工人停工闹事或上访等,乙方应向甲方承担10000元/次的违约责任,甲方有权可以在未得到乙方认可的情况下直接从所欠乙方的工程款中优先支付乙方拖欠的工人工资。
6、对于审核人员和审核程序不符合本合同第五条第1款要求的任何清单、单据、工单等均不得作为结算依据,乙方及乙方任何人员均不得以此要求甲方支付工资或其他任何费用。
第六条工程质量环境和职业健康安全生产要求。
1、甲乙双方必须认真贯彻执行有关质量、环境、职业、健康安全生产法令、法规和甲方有关规章制度,乙方必须服从甲方的统一指挥。
2、乙方必须按照本合同有关质量的约定、国家现性的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量平定标准》及甲方质量管理体系要求,以施工图、设计要求变更、甲方技术交底为依据,精心组织施工。
3、乙方必须确保按甲方要求的施工进度,保证工程质量达不到甲方要求,造成返修、返工或其他损失,乙方必须承担所有费用。
4、对乙方原因造成的材料浪费、返工等费用全部由乙方承担。
5、甲方应想乙方提供必要的安全保护措施,提出明确的安全生产要求,进行监督检查,劳动安全保护用品由乙方自备并已确使用。
6、乙方应配合甲方安全员进行现场环境和职业健康安全管理,作到工完场清,建立安全生产保证体系,认真贯彻执行安全生产的有关规章制度,对本队劳务人员进行经常和定期的安全教育,督促作业人员严格遵守安全操作规程等工作。乙方从事特殊工种作业人员必须持证上岗。
7、乙方在劳力设备、高压线路、底下管道、易燃、易暴地段加交通要道附近施工前,应向甲方提出安全保护措施经甲方批准和实施。
8、施工中因乙方违反上述规定而发生伤亡事故或者由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。
第七条双方职责。
(一)甲方职责。
1、甲方按时提供施工图纸,及时提供施工现场所需的材料、设备等,进行技术、质量、安全、进度的文字交底,对乙方施工人员定期进行质量、环境和职业健康安全教育。
2、负责协调施工中各工序之间的配合工作,并对工程进度、质量、安全、文明施工等进行监督检查。
3、检查隐蔽工程,办理各项签证及工程验收结算工作。
(二)乙方职责。
1、乙方应与其下属所有劳务人员签定劳动合同,按甲方要求组织合格劳动力进场,不得将本合同内的承包工作内容再分包或转包给他人。否则甲方有权提前终止本合同,选派其它施工队伍进场施工,且乙方必须承担合同总额5%的违约责任。
2、服从甲方的统一指挥,遵守甲方在质量环境和职业健康安全管理方面的各项规章制度,甲方对乙方进行质量环境和职业健康安全教育时,乙方人员必须全部参加。
3、严格按甲方质量管理体系要求,施工图和甲方审定的施工方案组织施工,每道工序完工后必须经甲方检查合格后能进行下一道工序施工。
4、乙方应配合甲方对其工作进行初步验收,以及甲方按建设单位或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容,施工场地的检查,隐蔽工程验收及工程竣工验收等。
第八条材料、机具供应及管理。
1、乙方根据实际需要提出材料、设备等需用计划,经确认后,甲方根据需用计划进行采购。
2、甲方提供所需材料,乙方均需要办理领料手续,乙方应妥善保管、合理使用,不得大材小用,长材短用,丢失、损坏或浪费,否则甲方按够入价加倍扣罚,并在本月进度款中扣除。
第十条履行违约责任。
1、乙方必须保证达到甲方提出的总工期及分段工期要求(建设单位原因除外),因乙方自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付违约金1000元。
2、由于乙方在工程进度、质量、环境、安全生产等方面达不到合同要求,甲方将按照本合同第六条规定进行处理,或有权随时单方面终止合同,并由乙方赔偿甲方经济损失。乙方施工质量不符合本合同的约定的质量标准,但能达到国家规定的最地标准时,乙方应向甲方支付5%的违约金。
3、乙方应遵守甲方现场管理的各项规定,不得在施工现场出现偷盗、打架斗殴现象,否则后果自负、且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付5000~10000元违约金。
4、乙方不履行或不按约定履行合同义务时,乙方尚应赔偿因其违约给甲方的经济损失,延误的乙方工作时不予顺延。
第十一条双方发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:
1、单方违约导致合同确已无法履行双方协议终止合同;。
2、调解要求停止合同工作且双方授受;。
3、仲裁机构要求停止合同工作;。
4、法院要求停止合同工作;。
第十二条其他。
本合同一式两份,甲方一份,乙方一份。双方法定代表人或法人委托人签字盖章后生效。
甲方签章:乙方签章:
水电分包合同篇二十一
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)分包方:(以下简称丙方)。
经三方协商:水电安装工程由丙方承包施工,为明确三方职责,订立以下条款,以便共同遵守执行。
第一条、工程概况。
1、工程名称:水电安装工程。
2、工程地点:
3、工程内容:水电安装图纸内全部内容。
第二条、工程承包范围:承包范围:
第三条、承包方式。
第四条、工程工期。
丙方按乙方工程总体进度计划要求施工,要按时按期完成进度计划工程。
第五条、工程质量。
1、丙方应严格按国家规范,工程质量验评标准及施工图纸和编制的施工组织设计施工,工程质量确保合格。
2、质量达不到验收标准,必须返工修补,由于丙方原因造成的工程质量事故,其返工费用丙方承担。
第六条、安全生产。
1、丙方必须认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及有关规章制度,严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,确保安全生产。
2、丙方必须严格执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针,增强全体员工“我要安全”的思想意识,增加安全投入,对班组有安全书面交底,班前安全生产短会及每周安全生产例会,提高全体施工人员的安全意识。
第七条、文明施工。
1、丙方应认真按照文明工地的有关要求,搞好现场文明施工,做到措施明确,责任到人、落实到位。
2、不许在现场乱搭乱设临时设施。搞好施工现场卫生,搞好施工范围内的社会治安,对酗酒闹事、打架斗殴者立即辞退。做好半成品保护和保管,做到工完场清。
第八条、材料供应。
1、工程用的主要材料及设备,丙方要主动接受甲方、监理方及乙方的检查、监督。
2、所有材料、半成品、成品必须有合格证、质保书,要求相关人员严格收验,按规范送检并做好各种材料试验,不合格的材料及产品一律不准使用,并清退出场。
第九条、结算依据。
按甲、乙双方签订的相关合同条款执行。
第十条、工程款支付。
1、按形象进度付款。丙方承包的所有单体建筑至六层顶板完,乙方支付已完工程的70%(其中:乙方预扣5%管理费)剩余工程款给丙方。后期按月进度支付70%(其中:乙方预扣5%管理费)剩余进度款给丙方。竣工验收合格备案后按甲、乙双方签订的合同条款支付工程款给丙方。乙方10%管理费在最后一次支付给丙方的工程款中一次性扣完。保修金及期限按甲乙双方签订的相关条款执行。
2、如因乙方自身原因造成工程款不能及时给付丙方而产生的一切责任及后果由乙方自付。
3、丙方工程款:由乙方出具建筑安装发票,由甲方代扣。
第十一条、三方责任。
1、丙方进场后应加强施工现场管理,规范施工行为,文明施工,加强自身安全和施工中其他安全监督。
2、丙方进场后,必须服从甲方、乙方、监理对产品质量,施工质量及工期的管理,并积极与乙方协调与配合,提供相关材料、工序报验资料。各种材料的检验检测及相关费用,由丙方自行承担。乙方负责丙方各种资料的汇总,竣工验收资料由乙方负责整理、装订。
3、乙方对丙方施工提供现场安装和技术上的配合。
4、乙方按上述要求对丙方(分包方)进行管理和配合,收取丙方该项工程总价的15%(含税)作为管理费,除此管理费用外乙方不得以任何理由收取丙方和甲方任何其它费用以及任何附加条件。15%(含税)管理费用分批次由乙方从丙方工程款中扣除,剩余款项乙方不得截留,须按时足额支付给丙方。
5、乙方应对丙方施工质量、进度、安全进行全面管理和监督、检查。
第十二条、其他事项。
1、本合同未尽事宜三方共同协商解决。
2、本合同正本叁份,甲乙丙三方各持一份,副本陆份,甲、乙、丙三方各持两份。
第十三条、补充条款:
1、设计变更、专项方案、甲方变更通知、隐蔽工程记录由甲方、丙方、监理单位共同会审办理签证。如丙方在7日内未办理手续的,视为自动放弃签证内容及造价。甲方收到签证在超过7日内未办理复核确认手续的签证,视为已确认丙方上报的签证内容及造价。
第十四条、合同的生效。
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同三方约定签字或盖章后生效,工程款结清后自动失效。
甲、乙、丙三方均对本协议以上条款表示认同,签字或盖章如下:
甲方(发包方)。
法人代表签字(盖章):
乙方(承包方)。
法人代表签字(盖章):
丙方(分包方)。
法人代表签字(盖章):