合同的有效性依赖于双方的自愿和真实意图。编写合同时，需关注各方的权益平衡，保证合同的合理性和公正性。接下来我们将分享一些成功的合同案例，以供大家参考和学习。

工程中介合同篇一

甲方(委托人):。

乙方(中介人):。

地址:地址:。

法定代表人身份证:身份证:。

电话:电话:。

根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平等、自愿、等价有偿的原则，经充分协商，达成如下协议:。

1.乙方接受甲方委托，负责介绍甲方直接与项目(以下简称项目)建设单位洽谈，向甲方提供项目的重要信息，并最终带领甲方与建设单位签订项目施工合同。

2.“中介成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面工程合同。

1.甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责与建设单位的合同谈判。

3.如果居间成功，甲方应根据本合同向乙方支付居间报酬。如未及时付款，乙方应承担每日未付金额%的违约金。

1.乙方必须向甲方提供有关项目的信息，并协助甲方对项目进行实地考察。

2.乙方承诺向甲方提供的上述关于本项目的信息是真实可靠的。

3.在甲方与建设单位的合同谈判过程中，乙方作为中介方应履行谨慎、诚信的义务。

1.本项目中介报酬为项目合同总金额的___%(即人民币10000万元，大写:壹万元整)。

2.中介报酬结算方式:中介报酬总额为人民币10，000元。甲方与乙方介绍的施工单位签订工程合同后，施工单位向甲方支付的第一笔预付款(即工程总造价的%)将于次日以现金形式支付给中介。在接下来的三个月正常施工期内，甲方应向乙方支付剩余的中介费，甲方可以通过转账或现金支付。

甲方可以转账或现金形式存入或转入乙方指定账户，也可以直接将现金支付给乙方指定的代理人。

1.甲乙双方应充分保守本协议涉及的商业秘密。

2.双方不得以中介过程中获得的商业秘密对对方做出任何不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。

3.若甲方以相关企业或其本地子公司及所有在南宁的再投资公司的名义与业主签订施工合同，中介有权要求甲方按本合同约定的条款支付中介报酬。

1.本合同签署生效后，如乙方仍未完成居间任务，本合同自动终止。

2.如居间成功，待双方权利义务全部履行完毕并支付款项后，本合同终止。

3.当甲乙双方同意终止合同或出现其他法律事项时，本合同终止。

如发生合同纠纷，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

1.乙方不得将本合同的委托事项进行转委托。

2.本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

3.本合同中所有横线的空部分由双方代表自愿填写，真实有效，具有法律效力。

合同签订地点:。

乙方指定账户名称:。

乙方指定账号和银行:。

甲方:(盖章):乙方(盖章):。

法定代表人或委托代理人:。

______年______月________日。

工程中介合同篇二

为了确保蒙西建设集团有限公司、蒙西文化广场项目的顺利进行，明确总分包双方的责任权利，经双方协商达成一致，订立本分包合同。

甲方：蒙西建设集团有限公司、蒙西文化广场项目部(简称甲方)乙方：(承包人身份证号：)(简称乙方)。

一、分包范围：

1、蒙西文化广场项目工程水、电、暖施工图所包含的全部工程内容，以及土建的雨水管部分，及消防、空调、通风、电梯、弱电和智能化等预埋。但不包含消防报警联动、电梯安装、消防工程(乙方需施工预埋部分)、发电机安装、高低压配电、供水系统、电子对讲和弱电工程(乙方只施工预埋部分)。

2、承包范围内自行预结算，资料、材料检测费。

二、工期：

1、开工日期：20xx年

2、总日历工期：工期记。

参照建设公司与开发公司主合同，在主合同结算前提下，下浮总价20%为结算依据。

四、收费标准：

1、乙方应向甲方缴纳总包管理费，按建设方审核后的安装工程总造价为依据，甲方合计收取以下条款总包管理费：

(1)甲方收取乙方总价的20%。

甲方收取总包管理费后，不再计取其他费用，以上所收取的总包管理费均已含乙方施工过程中所发生的管理费和税金(材料发票由乙方自理)。

五、工程质量：

1、本工程质量确保。

2、本工程的安装用材料必须符合图纸设计及国家、内蒙古、呼和浩特市的相关规定。

3、施工过程中甲乙双方严格按照施工规范及内蒙古呼和浩特市的相关规定。

4、安装工程若达不到本条款第1条规定，按蒙西公司要求处罚。

5、乙方为了确保本工程施工质量，佰万元，如达不到本条款第1条所规定，质量保证金没收，达到本条款第1条之规定，质量保证金按如下分期退还乙方，工程到六层退保证金肆拾万，十五层退叁拾万，工程封顶退保证金叁拾万。

六、工程进度：

1、乙方严格按照甲方的总承包合同工期及项目中的施工进度计划执行。+0.00后按每月审计产值70%，扣除甲方20%管理费后支付。主体封顶验收合格后按甲方审计产值80%，扣除20%管理费后支付。

2、乙方达不到总合同及项目部施工进度计划的要求，按照总包合同的相关条款执行。

3、甲方对乙方的施工进度、劳动力配备有督促权。乙方在施工过。

程中，若因乙方自身原因施工进度影响总体施工进度，工程质量达不到甲方要求，满足不了这两项，甲方有权终止合同，按已完成工程量扣除管理费后的70%结算，其余视为违约金，不再结算。

七、工程安全生产，文明施工：

1、乙方在本工程施工过程中，严格执行国家安全生产法规及内蒙古呼和浩特市的相关规定。

2、杜绝违章作业，违章施工。

3、乙方在施工过程中，因乙方责任所造成的安全事故，由乙方承担一切法律及经济责任。

4、乙方必须遵守甲方项目部的安全文明施工的管理制度及公司管理制度。

5、在施工过程中，乙方必须服从甲方的安全文明施工的管理监督，配合甲方达到文明工地评比的各项要求。

6、乙方的所有施工人员必须进行三级安全教育和培训。特殊工种必须执证上岗，并将相关证件复印件上交甲方、项目部相关职能管理人员。

7、甲方对乙方违章作业现象有权作出警告、罚款、停工、整改及终止合同的权利。

八、工程款的支付：

1、本合同范围内工作内容必须由乙方独家施工。甲方支付乙方所有工程款均须专款专用，具体参照与甲方签订的主合同。

2、合同价款的调整，合同价款在发生下列情况之一的可作调整：

1)、建设单位代表确认的工程量增减;。

2)、建设单位代表确认的变更或工作洽谈;。

3)、工程造价管理部门公布的价格调整;。

4)、合同约定的其他增减或调整。

3、本合同履行过程中发生的会议纪要、签证、各种通知、文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容，与合同条款同等。

九、材料。

1、材料由乙方自主采购，在总包合同中明确的甲方材料由建设方提供，乙方按照施工图纸上报供货计划。

2、乙方所采购的所有材料均应符合施工图及国家、内蒙古、呼和浩特市的有关规定。

3、仓库及现场材料堆放应符合文明工地要求，并严格按照甲方施工总平面图规划的要求在指定地方堆放整齐。

4、材料进场应及时向监理报监，不得将未报监资料用于工程上，对由此造成的一切经济损失和工期损失由乙方承担。

十、施工人员管理：

所有进场人员均遵守甲方的人员管理制度。

十一、资料：

1、甲方向乙方提供工程施工图3份图纸。

2、乙方的所有资料均应及时整理完善，做到与工程同步，并及时汇总到甲方资料室。

3、在工程竣工验收前，乙方将全部资料及竣工图共五套移交给甲方。

4、乙方在施工前及时编制安装工程施工组织设计并报甲方、监理(建设方)审批。

十二、配合和协调：

1、甲方负责与外界一切工程手续及相关协调事宜，乙方负责配合甲方的工程协调。

2、甲方免费提供乙方办公室、仓库、材料堆放场地等临建设施及施工用水、电。临建设施和施工中的施工生活用水、用电的施工人员费用由乙方承担并施工，材料费由甲方承担。乙方需配备专业水、电工各一名，在24小时内服从甲方统一领导分配。甲方不安排乙方施工人员住宿及费用。

3、在施工过程中，乙方随时安排人员对施工现场的用水、用电进行检查、维护、维修，人工费用由乙方承担(二级箱以下跟乙方无关的部分除外)。

4、乙方应对临时用电、用水作出整体规划，并编制专项施工组织设计。

5、工程停、缓建：执行国务院颁发的《建筑安装工程承包合同条例》有关规定。

6、违约、索赔。

7、乙方无条件配合甲方文明工地评比的整改工作。

8、本工程在施工过程中的落手清工作由乙方承担。

9、乙方委派同志为现场安装负责人，实施对安装过程的全面管理，甲方委派同志对本工程进行全面管理。十三、其他：

1、本合同未列条款参照甲方蒙西建设集团有限公司与建设单位蒙西房地产开发有限公司所签订的总包合同中相应的甲乙双方责任权利执行。

2、在乙方未进场前，委托其它班组施工临电临水人工费拾万元，由乙方支付。

3、对本合同有争议处，由双方协商解决，签订补充合同。

4、本合同一式四份，双方各执两份，甲乙双方签字后生效，本合同来往账目结清完毕保修期满后自动失效。

甲方：乙方：

甲方负责人：乙方负责人：

工程中介合同篇三

甲方：（以下简称甲方)。

乙方：（以下简称乙方）。

甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就（）项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议：

一、甲方义务与责任。

1、本着（）项目指纹锁物质供货的人脉及项目充分了解，为乙方提供真实的信息，协助乙方对（）项目指纹锁供货的合同签订给予配合把关。

2、确保项目的真实性，并协调业主与乙方签订（）项目指纹锁智能锁的供货合同。

二、乙方义务与责任。

1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。

2、本着甲方对（）项目电子智能锁发包了解及拿到电子指纹锁供货合同的信任及信心，为甲方负责提供真实有效的资料及相关指纹锁供货的资质及授权，劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方（指另外的接洽人）为协调负责人。

三、报酬支付。

1、在甲方帮助乙方取得这一项（）项目供货合同并实施后，乙方向甲方支付劳动报酬总供货金额的%。

2、本项目施工合同签订后天内，甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。

四、违约责任。

（一）甲方违约责任。

1、本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目再接受任何的第三方同类公司的中介委托。

2、本协议签订后，若甲方就此项目给予另外的同类公司参与项目竞争，视甲方违约赔偿乙方违约金万元。

3、若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻求其他合作者。

（二）乙方违约责任。

1、在本合同签订后，乙方越过甲方与中介方完成交易（包括直接或间接），视为甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三条的第1款所约定的劳务报酬，甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。

2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方（另外的接洽人）接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金万元。

五、保密。

在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或使用。

本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。

如甲方提出的协议合同乙方没有意见，双方签字当日生效。

甲方：乙方：

见证人：

20xx年月日。

工程中介合同篇四

甲方：(身份证号码：)。

乙方：(以下简称乙方)。

甲乙双方本着平等互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，就通辽市开鲁县()项目，经双方商讨达成以下条件及承诺并签订本协议：

1、本着对通辽市开鲁县()项目的人脉及项目充分了解，为乙方提供真实的信息，协助乙方对通辽市开鲁县()项目的合同签订给予配合把关。

2、确保项目的真实性，并协调业主与乙方签订项目的施工合同。

1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。

2、本着甲方对()工程发包了解及拿到施工承包权的信任及信心，为甲方负责提供真实有效的资料及施工中资金和施工实力，劳动酬金及支付方式。指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方(指另外的接洽人)为协调负责人。

2、本项目施工合同签订后三天内，甲方所得报酬由乙方一次性支付给甲方。

(一)甲方违约责任。

1、本合同签订后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目)(以下简称甲方再接受任何的第三方服务(承建商)。

2、本协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍施工，视甲方违约赔偿乙方违约金5万元。

3、若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻求其他合作者。

(二)乙方违约责任。

第1款所约定的劳务报酬，甲方对该劳务报酬有无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。

2、本协议签订后，若乙方就此项目与第三方(另外的接洽人)接洽，视乙方违约赔偿甲方违约金50万元。

在本次服务项目中，甲、乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经许可不得擅自披露或使用。

本合同一式三份，甲、乙双方、见证人各执一份。

如甲方提出的协议合同乙方没有意见，双方签字当日生效。

甲方：乙方：

见证人：

_____年_____月_____日。

工程中介合同篇五

甲方(介绍方)：

乙方(产品工程服务方)：

工程名：大厦消防工程。

经甲乙双方协商，针对上述工程项目，特定如下协议：

1.针对此项目工程，若经甲方介绍，使用乙方公司设备，并从乙方公司订货，乙方公司将按合同额5%(除税后价)提取介绍费给甲方。

2.具体提成办法：乙方公司收取订货款后，按收取同比例提给甲方，当乙方公司收取到合同额95%货款后，将全部提清介绍费给甲方。

3.此工程项目，若没有使用乙方公司设备，没有从乙方公。

司订货，此协议将自动终止：

4.此项协议只针对上述x丁程项目，其他兀效。

5.违约责任：如果乙方经甲与介绍与有关公司接触而丢开甲方视为违约，应支付上述同等报酬200%的违约金。

6.此协议一式两份，甲乙双方各持一份，各具法律效力。

7.协议解决方式：如出现纠纷，双方应将纠纷交广州市海珠区法院审理。

甲方：乙方：销售公司。

签字：签字：

签字时间：年月日。

工程中介合同篇六

工程中介咨询制度成为建设项目投资管理、工程审计以及司法鉴定的有力支持手段。那么对于工程中介合同书你又是怎样理解的呢 以下是在小编为大家整理的工程中介合同书范文，感谢您的欣赏。

(以下简称甲方)中介合同书甲方：(身份证号码：)。

)(以下简称乙方)。

甲乙双方本着平等互惠互利，协调与合作，诚信友好的原则，就并签订本协议：

一甲方义务与责任。

1.甲方提供该项目所知道的工程信息并协助乙方与该工程施工承包合同的签订提供服务。

2.确保该项目立项的真实性，甲方所提供资料的真实性。

二.乙方义务与责任。

1.乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。

2.积极提供给甲方自己的真实信息与能力，劳动报酬及支付方式，指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方(指另外的接洽人)为协调负责人。

3乙方是在自己认可的甲方与业主约定的合同条款下(或由甲方介绍乙方与业主直接就合同条款达成一致的情况下)甲方帮助乙方拿到该项目，乙方必须认可所有约定的合同条款，不得中途借故提出其他无理要求，造成损失的由乙方全部负责。

三报酬支付。

1.在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬。

总工程结算价的%支付给甲方。本项目签订后，甲方所得的报酬分在工程拿到第一次工程款时(不管百分之几)支付劳动报酬的%给甲方，在拿到第二笔工程款支付劳动报酬的%给甲方，拿到第三次工程款时支付劳动报酬的%给甲方。如果乙方不支付报酬，甲方有权要求在业主或挂靠单位扣除。

四.违约责任。

(一)甲方违约责任。

1.在本合同签订前后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目再接受介绍任何的第三方(施工队伍)给业主。

2.若协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍，视甲方违约赔偿乙方违约金50万元人民币。

3.若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻找其他合作者。

(一)乙方违约责任。

1.在合同签订前，乙方越过甲方与业主或其他中介方完成该交易(包括直接或间接)，则视为甲方完成工作，乙方须支付甲方本合同第三条第1所款约定的劳动报酬，甲方对该劳务报酬由无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。

2.该项目签订合同后，乙方立即组织资金及人力资源积极开展工作，乙方不得转包或者借故不能履行该项目的开工，如果乙方违约，承担一切损失并赔偿甲方违约金50万元人民币。

五.保密。

在本次服务项目中，甲乙双方对知悉对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经对方许可不得擅自披露或使用，造成不良后果的由责任方承担一切法律责任。

本合同一式三份甲，乙双方见证人各执一份。本合同一经签订即日生效。

甲方：

乙方：

甲方：

地址：

法定代表人：

乙方：

鉴于：

1、乙方受甲方委托，为甲方取得建设项目土石方填海工程提供中介服务。

2、乙方将发包方介绍给甲方，使甲方获得建设项目土石方填海工程谈判、缔约的中介业务。因此，经甲、乙方本着自愿、平等、有偿服务、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行：

一、甲方委托乙方通过推荐、联络、沟通、安排等居间活动取得与发包方就上述项目工程事宜进行商业谈判的机会，乙方并协调和促成双方缔约。

二、经乙方居间安排，甲方与工程发包方就上述项目工程承包事宜商业谈判并实地考察。甲方同意在本项目承包成功，按实际承包土石方的每立方向乙方支付元居间报酬。承包万立方土石方工程即支付万人民币报酬给乙方。

六、甲方给乙方报酬的支付时间和方式：

a，在签订本协议后当日内，甲方预支付万人民币给乙方作公共关系协调费用。

b，自发包方向甲方发放预付工程款之日内，甲方向乙方预支付居间报酬万人民币。

c，其余款项自自发包方向甲方发放工程进度款之日内，甲方向乙方支付居间报酬每立方元。工程结束时扣除预付的万元后结清余额。

d，乙方接受甲方的现金支付及甲方银行电汇或银行汇票到乙方指定的银行账号。

六、乙方在工程结束后收清甲方支付的居间报酬后5天内应向甲方出具等额商业发票。

七、如甲方公司拖欠向乙方支付，则甲方必须支付给乙方应付未付金额的千分之三/日标准滞纳金。如在工程承包合同期间的第24个月不论任何原因甲方都必须将未付居间报酬余额和产生的累加滞纳金支付给乙方。如甲方继续拖延支付，则乙方开始收取应付未付金额(报酬余额加24个月内发生的累积滞纳金)总额的千分之五/日标准滞纳金，直至收清为止。

八、若此次甲方项目公司承包未成功;。

b，如是乙方原因，则无须向乙方支付中介费用。乙方所预支万元全部退回给甲方。

九、双方对外保密此次工程承包内容。同时本协议自生效之日起三年内不论甲方及何时与乙方介绍的工程发包方和发包方的关联公司承包成功均有效。

十、因履行本协议产生的分歧应友好协商解决，协商不成可向深圳法院起诉解决。

十一、本协议壹式叁份，甲方壹份，乙方贰份共叁份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

法定代表人签字：

乙方：

甲方：

乙方：

中介项目：(简称民心商业广场)。

现甲方将民心商业广场装修工程项目介绍给乙方承包，经甲、乙双方充分沟通协商，为确保双方利益，自愿达成以下协议：

一、由于此项目由甲方跟进近半年，现已到最后合同阶段，甲方已发生业务费用壹佰万人民币，乙方同意于签合同前补偿给甲方;但是在乙方进场及报建成功后，甲方方能动用此款，意即未报建成功甲方无条件全额退返给乙方!

二、乙方签订合同进场后，支付给甲方十万人民币，报建成功后再支付给甲方肆拾万元人民币，(共计50万元)中介费用。

三、甲方于此协议签定后，全力促成此项目合同，进场、报建工作进度。

四、利润分配：乙方自愿按该项目预算金额总量之____%提成给甲方，按以下方式准时支付：

a：第一笔工程款到三天内支付____%;。

b：第二笔工程款到时三天内支付____%;。

c：正式开工后6个月内支付余下____%;。

以上均不含税金。

五、签定合同后，甲、乙双方共同努力争取合同落实执行，如有需要，甲方在能力范围内无偿协助乙方配合工作。

六、甲、乙双方本着平等、互利、合作精神认真履行此合同，如有不可解决之争议，提交当地法院申请仲裁。

七、合同一式三份，甲、乙双方、见证担保人各持一份，签订之日生效!

甲方：

乙方：(公章)。

工程中介合同篇七

中介指在不同事物或同一事物内部对立两极之间起居间联系作用的环节。下面是小编帮大家整理的建筑，希望大家喜欢。

甲方（委托人）：

联系地址：

乙方（中介人）：

联系地址：

本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好的开拓市场，扩大企业的经济效益和社会效益，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依据平等自愿、等价有偿的'原则，达成如下协议：

1.1乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方中标并与建设单位签订承包合同。

1.2“成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得报酬。

2.3乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。

2.4乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为介绍人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好标书的编制。如果能够中标并达成合同，那么在甲方的工程过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责标书的编制。

3.2如果中介成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方

因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3.3如果中介成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付报酬。

4.1本项目中介报酬为

4.2中介成功后，甲方必须一次性支付乙方中介报酬。

4.3甲方可以转账或现金的方式支付。

6.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

6.2乙方不得以其在中介过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。

7.1本合同签字生效后，如果年月日，乙方仍未完成中介任务的，本合同自动终止。

7.2如果中介成功，本合同完全履行完毕后终止。

7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

9.2本合同一式二份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

合同签订地：

合同签订日期：

工程中介合同篇八

乙方委托甲方策划中介靖边天燃气发电厂工程施工项目，经友好协商，签定如下协议，共同严格履行。

一、甲方责成专人负责前期联络、了解情况，寻找可靠关系，联络乙方同项目单位领导见面，并从中策划，帮助乙方同项目单位签定施工协议或合同。

二、中介成功，合同签定之日，乙方付给甲方中介费(项目合同金)额%;项目施工单位预付乙方工程款5日内，乙方再付给甲方中介费____%。

三、甲方帮助乙方联系中介业务过程中发生的一切费用由乙方承担，甲方该不负责。

四、甲方帮助乙方联系业务成功并签定了有关协议，乙方不能按协议规定按时支付中介费用，同意甲方从项目单位拨付的工程款中代扣。

五、此协议一式两份，从签定之日起生效。未尽事项，另行协商。若有争议，提请运城市中级人民法院仲裁。

________年____月____日________年____月____日。

工程中介合同篇九

甲方：

地址：

法定代表人：

乙方：

鉴于：

1、乙方受甲方委托，为甲方取得 建设项目土石方填海工程提供中介服务。

2、乙方将发包方 介绍给甲方，使甲方获得 建设项目土石方填海工程谈判、缔约的中介业务。因此，经甲、乙方本着"自愿、平等、有偿服务、诚实信用"的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行：

一、甲方委托乙方通过推荐、联络、沟通、安排等居间活动取得与发包方就上述项目工程事宜进行商业谈判的机会，乙方并协调和促成双方缔约。

二、经乙方居间安排，甲方与工程发包方就上述项目工程承包事宜商业谈判并实地考察。甲方同意在本项目承包成功，按实际承包土石方的每立方向乙方支付 元居间报酬。承包 万立方土石方工程即支付 万人民币报酬给乙方。

六、甲方给乙方报酬的支付时间和方式：

a，在签订本协议后当日内，甲方预支付 万人民币给乙方作公共关系协调费用。

b，自发包方向甲方发放预付工程款之日内，甲方向乙方预支付居间报酬 万人民币。

c，其余款项自自发包方向甲方发放工程进度款之日内，甲方向乙方支付居间报酬每立方 元。工程结束时扣除预付的 万元后结清余额。

d，乙方接受甲方的现金支付及甲方银行电汇或银行汇票到乙方指定的银行账号。

六、乙方在工程结束后收清甲方支付的居间报酬后5天内应向甲方出具等额商业发票。

七、如甲方公司拖欠向乙方支付，则甲方必须支付给乙方应付未付金额的千分之三/日标准滞纳金。如在工程承包合同期间的第24个月不论任何原因甲方都必须将未付居间报酬余额和产生的累加滞纳金支付给乙方。如甲方继续拖延支付，则乙方开始收取应付未付金额(报酬余额加24个月内发生的累积滞纳金)总额的千分之五/日标准滞纳金，直至收清为止。

八、若此次甲方项目公司承包未成功;

b，如是乙方原因，则无须向乙方支付中介费用。乙方所预支 万元全部退回给甲方。

九、双方对外保密此次工程承包内容。同时本协议自生效之日起三年内不论甲方及何时与乙方介绍的工程发包方和发包方的关联公司承包成功均有效。

十、因履行本协议产生的分歧应友好协商解决，协商不成可向深圳法院起诉解决。

十一、本协议壹式叁份，甲方壹份，乙方贰份共叁份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

法定代表人签字：

乙方：

年 月 日

工程中介合同篇十

工程名：_____

经甲乙双方协商，针对上述工程项目，特定如下协议：

1.针对此项目工程，若经甲方介绍，使用乙方公司设备，并从乙方公司订货，乙方公司将按合同额5%（除税后价）提取介绍费给甲方。

2.具体提成办法：乙方公司收取订货款后，按收取同比例提给甲方，当乙方公司收取到合同额95%货款后，将全部提清介绍费给甲方。

3.此工程项目，若没有使用乙方公司设备，没有从乙方公司订货，此协议将自动终止：

4.此项协议只针对上述项目，其他无效。

5.违约责任：如果乙方经甲与介绍与有关公司接触而丢开甲方视为违约，应支付上述同等报酬200%的违约金。

6.此协议一式两份，甲乙双方各持一份，各具法律效力。

7.协议解决方式：如出现纠纷，双方应将纠纷交广州市海珠区法院审理。

甲方：_____乙方：_____

签字：_____签字：_____

签字时间：__年__月__日

工程中介合同篇十一

工程名：_________________大厦消防工程。

1.针对此项目工程，若经甲方介绍，使用乙方公司设备，并从乙方公司订货，乙方公司将按合同额5%(除税后价)提取介绍费给甲方。

2.具体提成办法：_________________乙方公司收取订货款后，按收取同比例提给甲方，当乙方公司收取到合同额95%货款后，将全部提清介绍费给甲方。

4.此项协议只针对上述_丁程项目，其他兀效。

5.违约责任：_________________如果乙方经甲与介绍与有关公司接触而丢开甲方视为违约，应支付上述同等报酬200%的违约金。

________年____月____日。

工程中介合同篇十二

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，在平等自愿基础上，就乙方自愿购买甲方所有的房屋事宜，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条交易房屋具体情况：

1、房屋地址：_________镇_________小区2号楼6单元301室。

2、房屋面积：建筑面积65平方米。

第二条交易房屋价款及给付方式。

1、房屋的交易总价为：人民币_________万元整(大写：_________)。

2、乙方于本合同签订之日给付甲方购房定金10000元整(大写：壹万元整)。

3、乙方已向甲方支付的定金转为房款，乙方还应向甲方共支付房款人民币_________元整(大写：_________)。

4、乙方于甲乙双方办理更名手续当天，一次性支付剩余房款_________元。

第三条税费承担及合同备案。

1、本合同项下房屋交易、更名等行为产生的一切费用，包括交易税费、更名所产生的'费用等一切税费由乙方承担，甲方配合乙方办理房屋更名等手续。

2、甲方保证对所出卖的房屋享有完全的处分权并保证符合国家有关规定，而且没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲方原因造成该房屋发生债权债务纠纷的，由甲方承担全部责任。

3、经双方协商确定，甲方在交房当日将水、电等费用结清。

第四条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。

第十条双方约定的其他事项：

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

工程中介合同篇十三

1、甲方提供该项目所知道的工程信息并协助乙方与该工程施工承包合同的签订提供服务。

2、确保该项目立项的真实性，甲方所提供资料的真实性。

二、乙方义务与责任。

1、乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。

2.、积极提供给甲方自己的真实信息与能力，劳动报酬及支付方式，指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方为协调负责人。

3、乙方是在自己认可的甲方与业主约定的合同条款下(或者由甲方介绍乙方与业主直接就合同条款达成一致的情况下)甲方帮助乙方拿到该项目，乙方必须认可所有约定的合同条款，不得中途借故提出其他无理要求，造成损失的由乙方全部负责。

三、报酬支付。

1、在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬总工程结算价的_____%支付给甲方。

本项目签订后，甲方所得的报酬分_____次付清，在工程拿到第一次工程款时支付劳动报酬的_____%给甲方，在拿到第二笔工程款支付劳动报酬的_____%给甲方，拿到第三次工程款时支付劳动报酬的_____%给甲方。如果乙方不支付报酬，甲方有权要求在业主或挂靠单位扣除。

四、违约责任。

(一)甲方违约责任。

1、在本合同签订前后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目再接受介绍任何的第三方给业主。

2、若协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍，视甲方违约赔偿乙方违约金______元人民币。

3、若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻找其他合作者。

(一)乙方违约责任。

1、在合同签订前，乙方越过甲方与业主或其他中介方完成该交易(包括直接或间接)，则视为甲方完成工作，乙方须支付甲方本合同第三条第1所款约定的劳动报酬，甲方对该劳务报酬由无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。

2、该项目签订合同后，乙方立即组织资金及人力资源积极开展工作，乙方不得转包或者借故不能履行该项目的开工，如果乙方违约，承担一切损失并赔偿甲方违约金______元人民币。

五、保密。

在本次服务项目中，甲乙双方对知悉对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经对方许可不得擅自披露或使用，造成不良后果的由责任方承担一切法律责任。

本合同一式三份甲，乙双方见证人各执一份。本合同一经签订即日生效。

甲方：_________________身份证复印件。

乙方：_________________身份证复印件。

电话：_________________电话：_________________。

见证人：_________________。

工程中介合同篇十四

(以下简称甲方)中介合同书甲方：(身份证号码：)。

)(以下简称乙方)。

甲乙双方本着平等互惠互利，协调与合作，诚信友好的原则，就并签订本协议：

一·甲方义务与责任。

1.甲方提供该项目所知道的工程信息并协助乙方与该工程施工承包合同的签订提供服务。

2.确保该项目立项的真实性，甲方所提供资料的真实性。

二.乙方义务与责任。

1.乙方积极配合甲方跟踪业主对此项目的进度动向。

2.积极提供给甲方自己的真实信息与能力，劳动报酬及支付方式，指定甲方为唯一协调负责人，不能指定第三方(指另外的接洽人)为协调负责人。

3乙方是在自己认可的甲方与业主约定的合同条款下(或由甲方介绍乙方与业主直接就合同条款达成一致的情况下)甲方帮助乙方拿到该项目，乙方必须认可所有约定的合同条款，不得中途借故提出其他无理要求，造成损失的由乙方全部负责。

三报酬支付。

1.在甲方帮助乙方取得这一项目工程承包权后，乙方向甲方支付劳动报酬。

总工程结算价的%支付给甲方。本项目签订后，甲方所得的报酬分在工程拿到第一次工程款时(不管百分之几)支付劳动报酬的%给甲方，在拿到第二笔工程款支付劳动报酬的%给甲方，拿到第三次工程款时支付劳动报酬的%给甲方。如果乙方不支付报酬，甲方有权要求在业主或挂靠单位扣除。

四.违约责任。

(一)甲方违约责任。

1.在本合同签订前后，在乙方未违约的情况下，甲方不得以本项目再接受介绍任何的第三方(施工队伍)给业主。

2.若协议签订后，若甲方就此项目给予另外的施工队伍，视甲方违约赔偿乙方违约金50万元人民币。

3.若乙方拒绝配合甲方的工作，甲方有权另行寻找其他合作者。

(一)乙方违约责任。

1.在合同签订前，乙方越过甲方与业主或其他中介方完成该交易(包括直接或间接)，则视为甲方完成工作，乙方须支付甲方本合同第三条第1所款约定的劳动报酬，甲方对该劳务报酬由无限期追偿权和向法院提起诉讼的权力。

2.该项目签订合同后，乙方立即组织资金及人力资源积极开展工作，乙方不得转包或者借故不能履行该项目的开工，如果乙方违约，承担一切损失并赔偿甲方违约金50万元人民币。

五.保密。

在本次服务项目中，甲乙双方对知悉对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务，未经对方许可不得擅自披露或使用，造成不良后果的由责任方承担一切法律责任。

本合同一式三份甲，乙双方见证人各执一份。本合同一经签订即日生效。

甲方：

乙方：