总结可以让我们更加明确自己的目标与方向，助力我们更好地前行。完美的总结需要我们有足够的耐心和时间来对过去的经历进行梳理和反思。对于这个问题，下面是一些范文供大家参考，以便更好地理解和应用。

公共道路协议书篇一

公共道路协议书篇二

道路安全管理成为市政工程中最关键的环节，关于道路安全有道路安全。

协议书。

甲方：

乙方：

现乙方在甲方所管辖的路段施工，经双方协商，特制订如下安全责任协议：

1、甲方允许乙方在高速公路上施工。

2、乙方施工地段必须有明显施工标志，比如施工安全警示牌、锥形筒。

3、乙方施工地段必须有专职安全指挥员。

4、乙方施工人员必须穿着安全服，不得随意在高速公路上穿越。

5、乙方施工车辆需着明显上路施工标志，必须接受高速公路路政人员的查询和专职安全指挥员的指挥。

6、乙方必须文明施工，不得污染路面，不得损坏公路设施。

7、以上协议条款乙方必须遵守，如若因违反所发生的一切事故由乙方负责，甲方决不服任何连带和经济责任。

8、本协议壹式两份，签字生效。

甲方代表：

乙方代表：

20xx年3月日。

甲方：_________(以下简称甲方)。

乙方：_________(以下简称乙方)。

根据《_________省高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》等相关法律法规的规定，现就乙方在_________省高速公路施工作业安全一事达成如下协议：

1、此协议所称施工安全范围包括施工车辆、施工人员、施工机具等设施安全。

2、乙方应确保在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日的有效施工期间内在_________高速公路_________方向_________公里进行安全施工作业。

3、经标志核检合格的施工单位，乙方应按照《补充规定》中的相关规定，向甲方提供书面申报材料，并保证提供的施工车辆及现场安全标志符合有关技术指标。保证提供材料真实有效，如有不符，甲方有权不予发放《车辆上路施工许可证》。

4、乙方应设有负责安全、文明施工的专职管理人员，定期检查，发现问题及时整改;对甲方等监督单位提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须积极配合，认真执行。

5、乙方施工现场安全标志摆放方式和间距，应严格按照《_________省高速公路养护施工作业管理规定》的补充规定中的相关规定进行现场维护。

6、乙方施工车辆应自觉遵守交通安全法规，不得违章行驶，严禁在高速公路上随意调头、逆行。确需调头、逆行时应安排一名专职安全员指挥，并设置专用的安全标志。

7、乙方施工车辆到达施工现场后，应将施工车辆停放置施工作业区内指定地点，不允许随意停靠，影响其它车辆正常通行。

8、乙方施工期间，施工车辆必须开启作业标志灯及双闪示警灯(在作业区内作业除外)。

9、乙方施工作业区应为施工车辆提供安全进、出口，并设有专人负责。施工车辆进出作业区时，应当注意观察并避让其它过往车辆。

10、乙方必须遵守高速公路中央隔离带与防护栏的使用规定，施工期间如需开启，必须按审批程序，进行逐级审批，经指挥调度中心审批后，按相应程序进行开启或使用。

11、乙方施工材料、机具、设备等应按照有关规定摆放整齐、有序，不得零乱堆放，影响道路安全畅通。

12、乙方负责施工作业区环境卫生，及时清除施工垃圾，不得随意倾倒施工废物，确保路容路貌整洁。

13、乙方施工作业区内长、大型设备进行施工作业时，应保证吊钩、传送带等悬出部分不能伸出作业区，不得影响其他车辆正常通行。

14、乙方作业区与车道之间应按照《_________省高速公路养护施工作业管理规定》中的相关规定，采取安全隔离措施。

15、乙方施工作业现场夜间不能撤离的，施工单位应按照《_________省高速公路养护施工作业管理规定》中的相关规定，采取安全保障措施。

16、乙方施工人员必须在封闭区域内进行施工作业操作，应统一着施工作业服(安全员着反光背心)。施工人员不得横跨、穿行高速公路，严禁在路上拦截、搭乘其它过往车辆。

17、乙方施工车辆进出省内高速公路时，必须按照《车辆上路施工许可证》、《高速公路施工车辆通行证》中规定的有效时间及规定收费站出入，不得私自随意更改;未按照指定收费站及有效时间通行高速公路则正常缴纳通行费。

18、乙方在高速公路施工作业中，接受高速公路管理部门的检查与监督。检查中若发现安全隐患，将无条件接受高速公路主管部门的处理。

19、乙方未按照《_________省高速公路养护施工作业管理规定》及《补充规定》要求施工作业、使用中央活动护拦而引发安全责任事故，将承担一切事故责任。

20、本协议一式三份，双方各持一份，施工作业现场备案一份。

21、本协议双方签字后生效。

甲方：_________省高速公路指挥调度中心乙方：_________(签章)。

(签章)法定代表人：_________。

委托授权人签名：_________或委托授权人签名：_________。

协议签订地：_________协议签订地：_________。

承租方(以下简称“甲方”)：

出租方(以下简称“乙方”)：

为全面履行年月日甲、乙双方签订的特种机械设备。

租赁合同。

(合同号：)，进一步明确双方在设备租赁使用过程中各自的安全责任，保护作业人员的安全和身体健康，防止事故的发生，确保生产施工安全，根据《中华人民共和国安全生产法》和国家、地方行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、标准、规范及各项规定，经双方友好协商，签订本协议。

一、项目概况。

1.项目名称：新疆新源润鑫矿业有限公司确鹿特科克萨依铁矿矿山道路维护。

2.进场日期：年月日。

3.项目内容：确鹿特科克萨依铁矿矿山道路维护及甲方要求的合理辅助工作。

1.四大事故(人员、设备、火灾、交通)为零;。

2.消灭死亡事故，千人负伤率控制在3‰以下;。

3.千人重伤率控制在0.3‰以下;。

4.安全隐患整改率100﹪;。

5.无职业病患者。

三、甲、乙双方共同责任。

1.甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术规范、标准。

2.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。在生产施工时首先落实安全措施，防止事故发生。

3.服从安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮生产施工。

4.发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，配合、查清事故原因。

四、甲方的具体责任。

1.甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产。

规章制度。

和安全技术措施，对乙方安全生产施工实施监督管理。

2.甲方应对乙方作业人员进行安全技术交底。

3.甲方对乙方生产施工的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业，对乙方的违章行为，有权进行经济处罚。

4.甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的作业人员采取经济处罚或限期退场的权利，所造成的一切经济损失，由乙方承担。

五、乙方的具体责任乙方在甲方统一指挥监督下，对生产施工中的安全工作直接负责，具体履行以下责任：

1.乙方必须服从甲方对生产施工现场的安生生产管理，听从甲方的指挥、严格执行甲方制定的相关各项安全生产规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。乙方若不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。在生产施工中发生事故时，乙方应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，及时向甲方及其他有关部门报告。

2.应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工、作业，并随时接受甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

3.乙方必须进行特种作业人员入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理操作证，为特种设备办理检测证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件、设备检测证复印件上交甲方。非特种作业人员不得从事特种作业。乙方进场员工必须接受甲方的入场安全教育，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

4.乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，不得安排患有高血压、心脏病及其它不适于特种作业、高处作业等人员从事其作业。乙方必须为从业人员办理工伤保险，对从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

六、其他事项。

1.未尽事宜，由双方协商解决。

2.本协议书经双方签字(盖章)后生效。

3.本协议一式三份，甲方持两份，乙方持一份。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

年月日年月日。

公共道路协议书篇三

发包方：_________________________（以下简称甲方）_________________________（以下简称乙方）。

承包方：山东金宇针织有限公司建设的西岭角村双腰沟道路工程，有西营镇西岭角村委会承包。承包方必须找施工质量可靠、安全意识强并且有道路施工资质的队伍负责本工程的施工。本工程因地形复杂、无专用施工道路，在施工时要特别注意材料运输时的交通安全。施工所用的施工机械、机具、电源、水源均有乙方自备，并协调好上级主管部门及周边的关系。为了明确甲乙双方的权利和义务，特签订本合同。

一、工程名称：_________________________。

二、工程地点：_________________________。

三、工程内容：在原土路基上做砼路面，宽约______米，厚度______厘米，砼强度等级______以上，含砼搅拌、运输、振捣、养护全部内容。（包括割缝）。

四、承包方式：包工包料。

五、工程造价：按每平方______元，按实计算。

六、质量要求：按现行的“____________”验收，合格工程。

七、材料要求：黄沙采用含土量少的天然黄沙，坚决不能用人工沙、石硝等不合格品。水泥采用大生产厂家的产品，重量公差不大于2%。石子规格1—3厘米，不准含泥土。在浇筑砼路面时不准加入石块。若因砼配比不合理、搅拌时间过短，路面施工达不到规范要求，甲方在告知整改无效的情况下，有权要求停止施工，不付工程款。

八、安全施工：在整个施工过程中（包括材料运输、保管）所发生的工伤事故均由乙方负责，与甲方无关。

九、付款方式：工程竣工验收合格后，______天付工程总额______%，满______天无质量问题付______%，余款满______年付清（工程保质期为______年）。

十、工期：开工日期___________年____月____日，竣工日期___________年____月____日。天气情况工期不顺延，若工期拖延一天罚乙方____元，累计计算。

十一、质量保证金____万元____天之内退还。

十二、未尽事宜甲乙双方协商解决。

十三、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自合同签订之日起生效。

公共道路协议书篇四

乙方：______村委会

一、通村道路

1、鉴于某某标施工已进行半年、施工载重车辆基本未使用某某村通村水泥路的实际，甲、乙双方达成使用位于某某村范围内的通村水泥路作为甲方生活用车、人员均可使用的道路，甲方不向乙方支付任何形式的道路使用费用。

2、由当地车辆运输材料(砂石料)至甲方工地时，车辆使用乙方道路造成道路损坏的，甲方概不负责。空载工程车通行由甲方施工协作方与乙方沟通，不在本协议约定之内。

3、在使用乙方道路时期必须保证道路的通行。如出现因甲方责任造成的道路堵塞，由甲方负责道路的疏通至道路恢复通行。在约定条件范围内乙方有义务协调处理村民阻拦甲方车辆、人员的通行事件。

4、对于因施工某某汽车通道损毁的附近通村路段，甲方负责修复某某组东某某门口(驻地路口)小拱桥西至某某门口(某某沟口)盖板桥通村水泥路面(不含小拱桥及盖板桥)，但施工过程中的占地等协调问题由乙方负责解决。

二、新整修河堤便道

1、为方便施工，根本解决通村道路的通行压力，通过现场勘查，甲、乙双方本着互惠互利的原则，协议约定新整修与通村道平行的河堤道路作为甲方的施工便道道路使用协议书道路使用协议书。

2、新整修的河堤道路长约660米(从村东原有道路至某某标x某某工区路基某某处)，甲方支付乙方新整修道路费用元，此费用为最终道路交付使用的一切费用(包括协调、用料、用工、涵管、机械等)，新整修的河堤道路必须满足后八轮混凝土罐车的承压要求。

3、新整修道路费用在便道完工交付、满足甲方使用后，由甲方一次性支付给乙方。

4、新整修河堤道路后，甲方除修复完成本协议约定路段外，不再承担乙方既有通村水泥路的道路损伤修复费用及相关责任。

三、如甲方需对路线内沟渠及水道进行改造、加固，改造后不得影响原有沟渠、水道的使用效果，并以书面形式通知乙方，经乙方验收无异议后方可交付。

甲方或授权代理人)：______(签字)乙方(或授权代理人)：______(签字)

____________(盖章)____________(盖章)

______年______月______日

公共道路协议书篇五

甲方：（出借单位）乙方：（借用单位）由于乙方原因需借用甲方位于xxxxxxxxxxxxxxxxx的主道路通行。甲方本着与人方便的初衷，与乙方友好协商，达成以下协议：

1、乙方在不影响甲方工地施工的前提下安全通行。

2、乙方在借用道路期间必须保证不对甲方的道路、人员、材料、设备等造成破坏及损害，否则一切损失由乙方承担。

3、乙方在借用道路期间必须保证安全通行，否则造成的一切安全责任由乙方自负。

4、乙方在借用道路期间必须听从甲方的指挥、监督，否则甲方有权单方面终止本协议，禁止乙方通行。

5、未尽事宜双方将协商解决。

6、本协议书一式二份，双方签字、盖章后生效。

甲方：乙方：

（签字、盖章）（签字、盖章）年月日年月日。

公共道路协议书篇六

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《云省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的.原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

1.1工程名称：大唐丘北马路风电场道路工程

1.2工程地点：县舍得乡

1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

1.4监督单位：水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

1.5开工日期：

1.6其它：

第二条：检测项目

其它：

第九条争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

第十条附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：

联系人手机：联系人手机：合同订立时间：年月日

合同订立地点：

公共道路协议书篇七

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

1工程名称：友好花园施工道路混凝土路面施工工程

2工程地点：友好花园项目内

总价款约计23920元

6质量标准：合格

7工期：从8月16日开工，9月1日完工，工期为15天

1路面平整：推土机平整路面，人工挂线配合找平;

3碾压：用重型振动压路机静压或轻振动进行稳压，而后再强振实;

4养护：碾压检验合格后，洒水养护，养护期不少于5天;

6养护：用薄膜覆盖养护，不少于6天;

7切缝：待混凝土强度达到80%后，进行切缝，缝深5cm，间距6m

甲方主要工作

1负责场地三通一平，水电接入;

2进行工程协调、管理、验收;

3按合同约定支付工程款。

乙方主要工作

1本合同签订后2天内，乙方进场完成施工准备。

3做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方进行质量检查;

4负责所施工工程的验收通过

1按实际面积结算，13元/m2;

1乙方应按工程施工现场管理规定及管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

2乙方在施工过程中发生的'一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

乙方在工程具备竣工验收条件前时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关人员进行验收，并在验收后给予认可或提出限期整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

1因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

天甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

3因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字后生效;

2合同订立时间：20xx年8月16日;

3甲方、乙方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

1.本合同正本三份，双方各执壹份，财务一份，具有同等法律效力;

2.本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

甲方：(公章)乙方：(公章)

经办人：经办人：

电话：电话：

年月日

公共道路协议书篇八

为邻里和睦相处，经5家共同协商，就从的道路产权、使用权，维护管理等事项达成如下协议：

1、从和共同使用，任何人不得侵占、破坏；

2、道路新建，日常维护的所有费用由四方平均分摊；

3、共用通道大家均不得用作建筑地，不得堆放杂物，不得养鸡鸭等其它用途，并保证大家从地下层至空中的垂直平行空间均不得侵犯。

8、从签定协议之日起，恐口无凭，特立此协议为证，双方应共同遵守，和睦相处。

本协议一式四份，每人各持一份。

签字：

日期：日期：

公共道路协议书篇九

地球只有一个，她的生命是脆弱的，不能因为我们为着眼前的'发展和获得微小利益，以肆虐的行为、无度的获取，使本已脆弱的躯体更加脆弱!保护地球，就是保护我们自已。为了保护地球环境，我们倡议：

1、努力学习环保科学知识，主动增强环保意识。

2、倡导文明行为，不随地吐痰，不乱扔脏物，不践踏草坪，不随意摘花折草，保护绿色生命。在大自然中游玩，除了美好记忆，什么也不要留下。

3、保护生物，使生物与人类共存，使万物与环境和谐相处。不可随意引入外来物种，不可随处放生动物，以免破坏生态平衡。

4、节约用电，随手关灯关空调关电脑。使用节能用具(如节能灯、节水马桶等)，空调调高1度。电器不要待机，待机一样耗电。随手关掉长时间待机的电脑、下班时拔掉已不需要使用的饮水机电源插头。

5、节约资源，随手关水龙头。复印纸张双面使用，能用一张不用两张。少用一次性用品(如：碗筷、衣物等)。水、纸张、塑料袋等尽可能多次重复利用。

环境，是人类赖以生存的必要条件，保护环境，人人有责。为了自已，为了子孙后代，为了全人类能永远拥有美好的家园。请大家积极响应倡议，为绿色环保尽一份责，出一份力!

公共道路协议书篇十

发包人：xxxxxxx有限公司

承包人：

经过邀请招标，发包人确定为路面工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

1.1工程名称：xxx道路路面工程

1.2工程地点：位于xxxxxxxxx内

1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）大写元

1.6质量标准：合格。

1.7工期：工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

二.技术标准及图纸

2.1图纸：发包人提供

2.2技术标准：

2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、xx州相关技术标准、规范；

2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

三.双方权利和义务

3.1发包人的权利和义务

3.1.1发包人委派的业主代表：姓名：职务：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

3.1.3发包人主要工作：

3.1.3.1负责场地三通一平；

3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；

3.1.3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；

3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

3.1.3.6按合同约定支付工程款。

3.2承包人的权利和义务

3.2.1项目经理姓名：职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

3.2.2承包人主要工作：

3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知之日起2天内，承包人进场完成施工准备。

3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；

3.2.2.7负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

四、工程价款

4.1本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有

土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

4.2设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据

伊犁地区有关文件进行编制,设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

4.3工程报价单详附件，工程量按实结算

4.4结算审计承包人付费执行五、工程价款的支付

5.1工程无预付款,待工程完工后经甲方验收合格并收到合格竣工资料后，乙方

六、安全文明施工

6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制

度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责

并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七、竣工验收

7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发

包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

八、违约责任

8.1发包人违约：

8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

8.2承包人违约：

8.2.1因承包人原因，未按本合同工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求之日起7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

8.2.3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次处违约金5000元的罚则。

8.2.4如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

九、争议

9.1在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效与终止

10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；

10.2合同订立时间：年月日；合同订立地点：

10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

十一、合同附件

11.1投标文件

11.2招标文件

11.3道路平面图

11.4xxxxxx集团工程预算书

十二、合同份数

12.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；

12.2副本陆份，双方各执叁份。??本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

发包人：（公章）

委托代理人：

电话：

传真：

签订地点：

承包人：（公章）委托代理人：电话：传真：签订时间：工程质量保修书

发包方（全称）：xxxxxxxxxx

承包方（全称）：

xxxxxxxx有限公司xxx道路路面工程在合理使用期内正常使用，双方协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：

承包方对本工程承包范围内的所有工程项目承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

根据有关约定，本工程的保修期如下：自工程竣工验收合格之日起计算，本工程涉及的全部内容保修期为壹年。

其他项目保修期限约定如下：

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起三天内派人保修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，费用由承包方承担。

2．发生紧急抢修事故的，承包方在接到事故通知后，应在八小时内到达事故现场进行抢修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，由此产生的费用及损失均由由承包方承担。

公司

公共道路协议书篇十一

甲方：

乙方：

为响应县创卫办要求综合整治小区环境卫生，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，经甲乙双方友好协商，一致同意按下列条款签订本合同：

第一条：工程概况

1、工程名称：道路维修

2、工程地点：

3、承包方式：包工包料

第二条：工程期限、合同金额、付款方式

1、本合同工期为三十天

2、工程总造价：元整，大写。本合同签订生效后，即开始进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。（工程预算见附件）

3、预留工程造价的5%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，由乙方负责维修，维修费由乙方承担。

第三条：双方责任及义务

1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿维修或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。

2、乙方必须按双方约定的时间完工，如发生不可抗力因素，工程顺延。非不可抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。

3、使用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。

第四条：违约责任

1、乙方采购的材料必须保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应及时、免费按照甲方要求更换。

2、合同纠纷解决方式：双方协商，若达不成一致，可法院起诉。

3、本合同一式贰份，甲乙二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

公共道路协议书篇十二

第三十六条道路交通事故发生后，尤其是重特大交通事故，公司安全处和分公司、子公司及县区分公司本着“三不放过”的原则，即对具体事故的原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。及时召开交通事故案例分析会，通过分析才能认识到交通事故的本质，从而获得对交通事故现象全面，客观的认识，达到预防和正确处理交通事故的目的。

第十四章安全风险基金预提和使用权限。

第三十七条分公司、子公司及县区分公司自车辆签订合同之日起，每车每月按100元预提，预提风险基金以1200元为准。

第三十八条安全风险基金用于事故借款、事故处理。风险基金由分公司、子公司及县区分公司财务科负责集中管理，统一使用，公司不再预借事故款。

第三十九条分公司、子公司及县区分公司财务科对安全风险基金要专款专用，设立单车台帐进行分解，做到日清月结，合理使用。

第四十条车辆合同到期转户，按规定予以返还。

第十五章事故索赔。

第四十一条事故处理由分公司、子公司及县区分公司负责，事故索赔由公司安全处负责。

第四十二条事故结案后，所需材料：

(一)出险通知书。

(二)公安交通处理机关协议书和责任认定书。

(三)车辆定损单。

(四)医院结算单。

(五)死亡证明。

(六)销户证明。

(七)评残鉴定书。

(八)其它票据(交通费、住宿费、护理费、误工费及善后处理费)必须加盖公安交通处理机关印章。

(九)行驶证复印件。

(十)驾驶证复印件。

(十一)事故现场照片。

(十二)事故责任人检查。

第四十三条结案手续齐全后，公司安全处当日上报保险公司，立争十日内赔回款项。

第三十六条道路交通事故发生后，尤其是重特大交通事故，公司安全处和分公司、子公司及县区分公司本着“三不放过”的原则，即对具体事故的`原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过。及时召开交通事故案例分析会，通过分析才能认识到交通事故的本质，从而获得对交通事故现象全面，客观的认识，达到预防和正确处理交通事故的目的。

第十四章安全风险基金预提和使用权限。

第三十七条分公司、子公司及县区分公司自车辆签订合同之日起，每车每月按100元预提，预提风险基金以1200元为准。

第三十八条安全风险基金用于事故借款、事故处理。风险基金由分公司、子公司及县区分公司财务科负责集中管理，统一使用，公司不再预借事故款。

第三十九条分公司、子公司及县区分公司财务科对安全风险基金要专款专用，设立单车台帐进行分解，做到日清月结，合理使用。

第四十条车辆合同到期转户，按规定予以返还。

第十五章事故索赔。

第四十一条事故处理由分公司、子公司及县区分公司负责，事故索赔由公司安全处负责。

第四十二条事故结案后，所需材料：

(一)出险通知书。

(二)公安交通处理机关协议书和责任认定书。

(三)车辆定损单。

(四)医院结算单。

(五)死亡证明。

(六)销户证明。

(七)评残鉴定书。

(八)其它票据(交通费、住宿费、护理费、误工费及善后处理费)必须加盖公安交通处理机关印章。

(九)行驶证复印件。

(十)驾驶证复印件。

(十一)事故现场照片。

(十二)事故责任人检查。

第四十三条结案手续齐全后，公司安全处当日上报保险公司，立争十日内赔回款项。

公共道路协议书篇十三

甲方：

车牌号：

乙方：

因甲方运输需要，其运输车辆需经乙方落石滩石料厂路段通过，经双方协商就有关事宜达成如下协议：

一、甲方的运输车辆，经乙方石料厂专用路段通过，保证良好的路面，不影响乙方的生产运输，由乙方负责对该路段的维修，甲方给予一定数额的费用补偿。二、甲方补偿乙方道路的维修费用的方式，以单车支付，一趟一付，每个单车每趟支付30元(四轴以下)六轴的100元，任何一方不得擅自增减其费用，需增减时须经双方协商一至后方可执行。

三、甲方必须自觉交付所指定的补偿费用，不得少交或拒交，否则乙方有禁止其车辆通过的权力。

四、乙方须对其路段进行定期维护，确保其路面的良好性，除自然灾害等意外原因(如山洪)至甲方运输车辆不能通行外，在无外部影响的情况下由于乙方维护不及时，出现险情路况，致甲方运输车辆不能通过的甲方有权拒缴对乙方的修路补偿费，并对该路段提出合理的维修意见和建议。乙方应及时认真整改，但甲方对乙方不得提出无理或无法达到的要求。

五、由于自然灾害(如山洪)原因，致该路段不能通行由乙方负责修复，并达到车辆的正常通行，其修护费用全部由乙方承担，如在本协议规定的路段内发生车辆故障堵塞道路无法通行的，由甲乙双方协商及时疏通堵塞路段。其产生的费用由甲方承担。

六、本协议双方需共同遵守，未尽事宜共同协商一致后作出补充协议。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。

甲方：

电话：

乙方：

电话：

签订日期

公共道路协议书篇十四

公共道路协议书篇十五

甲方：吴忠市五里坡风力发电有限公司 （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方） 宁夏太阳山风电场运达一期、二期工程位于吴忠市太阳山白塔水向西13公里处，工程正在施工。两期工程所有建设、生产物资需要借用红墩子石料厂自建道路，再经国电进场路运至施工现场。因红墩子石料厂道路为乙方投资建设，本着互助互利的原则，甲方使用乙方该路段的道路，需承担一部分道路建设费及维护费，根据甲乙双方多次沟通、协商，先达成协议如下，望双方遵守执行：

甲方需使用乙方自建道路约0.5公里。

道路已具备通车条件，能满足甲方的使用要求。

根据双方确认的甲方使用便道长度为0.5公里，甲方需向乙方支付 道路施工、维修费共计人民币捌万元整。本协议签订后，7个工作日内甲方以银行转账的形式一次性支付给乙方。

本协议签后，乙方收到甲方支付金额后，乙方应及时修整好道路，不得影响甲方使用。

甲方在道路使用期间，乙方不得已任何理由阻止甲方使用，并应为甲方提供良好的道路使用条件。

甲方按时支付道路施工费及维护费，加强文明施工使用。

本次费用为一次包干价，乙方在甲方使用过程中不得以任何理由加价。

本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向当地管辖的人民法院提起诉讼解决。本协议一式六份，双方签字盖章后生效。甲方两期项目完工后，便道施工费支付清后，本协议自动失效。

甲 方： 乙 方：

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

公共道路协议书篇十六

甲方：

乙方：

经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目。

1、工程名称：

2、工程地点：

4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

5、合同价款：合同总价xx万。

二、施工及质量要求。

在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或挖掘机平整，并清除路面塌方。

三、双方权利和义务。

1、发包人的权利和义务。

对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

2、承包人主要工作：

负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人进行质量检查：

四、工程价款的支付。

工程竣工验收合格后一次性支付全部工程款。

五、安全文明施工。

承包人应按相关工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

六、合同未尽事宜，需经甲乙双方共同协商决定。

七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另一份送天马镇人民政府备案存档。

甲方：

乙方：

签署日期：

公共道路协议书篇十七

发包人：xxxxxxx有限公司

承包人：

经过邀请招标，发包人确定为路面工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目

1.1工程名称：xxx道路路面工程

1.2工程地点：位于xxxxxxxxx内

1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）大写元

1.6质量标准：合格。

1.7工期：工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

二.技术标准及图纸

2.1图纸：发包人提供

2.2技术标准：

2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、xx州相关技术标准、规范；

2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

三.双方权利和义务

3.1发包人的权利和义务

3.1.1发包人委派的业主代表：姓名：职务：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

3.1.3发包人主要工作：

3.1.3.1负责场地三通一平；

3.1.3.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；

3.1.3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；

3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

3.1.3.6按合同约定支付工程款。

3.2承包人的权利和义务

3.2.1项目经理姓名：职务：项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

3.2.2承包人主要工作：

3.2.2.1本合同签订后收到发包方通知之日起2天内，承包人进场完成施工准备。

3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

3.2.2.7负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

四、工程价款

4.1本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有

土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

4.2设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据

伊犁地区有关文件进行编制,设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

4.3工程报价单详附件，工程量按实结算

4.4结算审计承包人付费执行五、工程价款的支付

5.1工程无预付款,待工程完工后经甲方验收合格并收到合格竣工资料后，乙方

六、安全文明施工

6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制

度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责

并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

七、竣工验收

7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发

包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

八、违约责任

8.1发包人违约：

8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

8.2承包人违约：

8.2.1因承包人原因，未按本合同工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求之日起7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

8.2.3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次处违约金5000元的罚则。

8.2.4如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

九、争议

9.1在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向合同履行地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效与终止

10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；

10.2合同订立时间：年月日；合同订立地点：

10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

十一、合同附件

11.1投标文件

11.2招标文件

11.3道路平面图

11.4xxxxxx集团工程预算书

十二、合同份数

12.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；

12.2副本陆份，双方各执叁份。??本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

发包人：（公章）

委托代理人：

电话：

传真：

签订地点：

承包人：（公章）委托代理人：电话：传真：签订时间：工程质量保修书

发包方（全称）：xxxxxxxxxx

承包方（全称）：

xxxxxxxx有限公司xxx道路路面工程在合理使用期内正常使用，双方协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括：

承包方对本工程承包范围内的所有工程项目承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

根据有关约定，本工程的保修期如下：自工程竣工验收合格之日起计算，本工程涉及的全部内容保修期为壹年。

其他项目保修期限约定如下：

三、质量保修责任

１．属于保修范围、内容的项目，承包方应当在接到保修通知之日起三天内派人保修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，费用由承包方承担。

２．发生紧急抢修事故的，承包方在接到事故通知后，应在八小时内到达事故现场进行抢修。承包方不在约定期限内派人保修的，发包方可以委托其他单位修理，由此产生的费用及损失均由由承包方承担。