班组劳务合同（精选18篇）
一份合同应当明确双方权益，确保合作的公平、公正和合法性。在合同中，应当详细列出各方的权利、义务和责任。下面是一些公认的合同写作技巧和方法，供您参考。
班组劳务合同篇一
乙方：___________________。
经甲乙双方友好协商，甲方___________________的钢筋制作、安装工程，以包工的方式委托乙方施工。为了明确双方的职责与义务，遵照国家有关法律、法规，在平等互利的基础上特签订本协议，在施工过程中双方共同遵守执行。
一、承包范围及工作内容和要求。
1、承包范围：施工图纸范围内的所有钢筋分项工程（包含设计变更、墙体拉结筋、桩头钢筋调直、地下室顶板及屋面钢筋网制安、悬挑外架的预埋钢筋）。
2、工作内容：承包范围内的钢筋的场内水平及垂直运输、卸车，调直，按施工图纸及规范进行翻样，加工制作及安装。滚丝安装制作等一切工序。乙方要及时提供钢筋翻样单壹份给甲方。
3、工程质量：必须严格按照施工图纸、设计文件和施工规范及操作规程进行制作安装，满足施工验收规范要求，钢筋分项工程质量等级达到优良。
二、承包方式、单价和结算付款方式。
1、承包方式：乙方以包工的方式进行承包，乙方必须自带钢筋加工制作机械（断铁机，调直机、弯曲机，滚丝机、电焊机等所有与钢筋制作相关机械设备、工器具并带连接的电缆线）、操作工具，钢筋安装用的扎丝及一切所有钢筋连接所需的电焊条。一切安图纸要求施工，直径___以上的钢筋不允许出现___cm以上的短钢筋头，如有违反，则予以处罚。钢筋由甲方提供，乙方必须节约用料，不得浪费，若乙方浪费材料或理解错图纸引起多用材料，其相关费用按实从乙方结帐总额中扣除。
2、含承包范围、工作内容及承包方式中所有条款的工资、材料、机械、工具、劳动保护用品等。地下室及群房和主楼的钢筋安装制作一个单价，每吨按元计算，税金乙方自己负责。数量按甲方的`实际进料钢筋数量结合翻样单数量进行计算。此单价包含管理费、社会保险基金、劳保和福利费用、运费、停水、停电、材料、机械影响窝工费、节假日、晚上加班、差旅及农忙、春插、双抢、秋收季节工资补助费用及不可预见费等。
3、计时工单价：在承包范围和工作内容外，若因甲方工作需要安排，所发生的计时工按_____元/工日计算，由施工员安排、项目经理批准、第一总承包工程公司总经理认定。
4、付款方式：每月待建设单位付款后，甲方每月按乙方完成工作量的___%进行付款，并扣除予借费用。所有钢筋分项工程完工后年底付至___%，竣工验收后，工程款决算后内付清尾款。
5、各种处罚金额直接从乙方包干总额中扣除。
三、工期要求。
1、乙方应配足熟练操作人员，满足甲方施工进度要求。
2、在项目开工及施工过程中，乙方未按计划完成施工任务，每延误___天扣罚_____元。
四、质量、安全、文明施工管理。
1、本项目工程主体结构要求优良，乙方必须严格按照图纸、施工规范、施工方案进行施工，钢筋分项工程必须优良。钢筋制作及安装绑扎必须符合施工质量验收规范，对不符合规范要求的，乙方必须无条件返工重做直至合格。钢筋必须焊接牢固，符合滚丝验收规范要求，杜绝出现质量事故。
2、所有施工人员必须配备安全帽（由甲方购买，按实价拨给乙方），安全带、雨鞋、雨衣、手套等。在施工过程中，乙方要确保安全，配备相应的安全用品用具，如因乙方违章操作及自身原因造成的安全事故，其一切责任由乙方自行承担。但甲方必须确保防护到位，如因防护未到位引起的事故，甲方负责。若乙方不配齐劳保用品，不按规定偑戴安全帽等，每发生一次按每人每次扣罚___元。
3、乙方必须遵守现场文明施工的规定，各种材料要集中分类堆放，做好料牌。
4、乙方必须服从项目管理人员的指挥和调度，遵守甲方有关安全、质量、保卫等各种管理规定。
5、在施工过程中如图纸发生变更，乙方必须无条件予以执行实施，如已安装好的钢筋发生变更，其发生的费用，甲方按实予以认可。
6、乙方负责人应参加项目部要求其参加的有关会议，每缺席一次扣款_____元。
7、各班组间要团结友爱，互相尊重，如乙方人员在施工现场打架、闹事，发生的一切经济费用和刑事责任由乙方承担，甲方不负任何责任。另乙方除治安管理条例接受处罚外，根据情节轻重每次扣款_____元。
五、双方责任。
（一）甲方责任。
1、负责对乙方进场人员进行“三级”安全教育以及遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面教育。
2、负责施工前和分阶段的技术交底工作，提供有关技术资料，并向乙方讲清技术质量、安全、节约等措施。
3、负责提供施工必须的大型机具。（垂直运输机械）。
4、指派专人负责质量、安全、现场操作的检查指导和监督工作。
5、负责为乙方人员提供必需的食宿条件和安全用电照明。
6、负责遵守合同按期及时支付工程款。
（二）乙方责任。
1、乙方必须严格按照甲方进度计划，安排组织操作人员进场，如因乙方原因延误，造成一切经济损失由乙方承担，甲方有权另行组织其他人员进行施工，其所有费用及增加费用直接从乙方已完成的工作量中扣除。
2、乙方负责人必须住在现场，负责管理、组织、协调、配合甲方现场工作，服从甲方现场管理要求和各项工作指令。
3、乙方对自己所进场材料必须组织足够人员加强管理和看护，所发生的丢失或损耗均由乙方自行负责。
4、乙方进场人员必须持有外出务工合法证件，有效“身份证”“计划生育证”“务工证”“上岗证”等，并办理“暂住证”或“临时户口”，办证所需费用自理。
5、乙方必须按国家有关社会保险规定为工人办理相应的工伤等社会保险，其费用由乙方自行解决。
6、乙方应按照甲方工期、质量要求组织施工作业，遵守安全操作规程和甲方有关安全生产管理规定，如乙方材料质量原因和施工未按规范操作引起的安全事故，其全部责任由乙方承担。
7、未经许可不得将无关人员（含家属）带入现场，更不得留宿，违者按现场有关规定处罚。
8、乙方与相关单位或人员所发生一切经济纠纷，均由乙方自行负责，与甲方无关。
9、搞好乙方宿舍卫生，严禁使用明火、电炉等；不得起火做饭，一律在甲方食堂用膳。如发现使用明火、电炉或起火做饭，一经发现，即没收相应物品，并对班组按_____元/次进行处罚。
10、向甲方提供现场人员身份证和名单，每次付款时，需造工资表并由班组人员签字。乙方人员在工作时间外所发生的一切事故与甲方无关。
六、合同的履行。
若乙方在材料供应、施工质量、进度达不到甲方要求时，或其自身内部管理混乱，无法良好履行该协议，甲方有权单方面终止协议，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部赔偿；工资一律不予结算、支付，乙方进场的材料、机械设备等作为保证金一律不准出场，作为弥补甲方的损失归甲方所有。
七、突发情况。
施工中及协议履行期间，因不可抗拒的原因或建设单位原因而造成的停（窝）工等情况，乙方应无条件服从或退场，甲方不承担任何经济责任。
八、其它事宜。
协议未尽事宜，双方本着实事求是的原则协商解决。
九、合同留存。
协议___式___份，甲方执___份，乙方执___份。协议自签字盖章之日起生效，工程款付清后自动终。
甲方代表：
乙方代表：
_____年___月___日。
_____年___月___日。
班组劳务合同篇二
甲方(全称)：
乙方(全称)：
甲方因生产(工作)需要，同意乙方进入我项目部进行劳务工作。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规的规定，经双方协商订立本合同。
一、合同期限。
二、工作内容。
制作与安装及拆除，混凝土的平仓、振捣、养护，人工回填土，安全文明施工配合等工作。
三、承包方式及价格。
2(按接触面积计算)，混凝土元/m3(按图纸计量)。后的工作面清理、闭孔泡沫板安装、止水带安装，砼工程中清仓、养护、脚手架、施工缝打毛、工作面的清理等;甲方只提供主材，辅助材料均由乙方自备，如铁钉、临时用电的电工电料等。
四、质量标准及检验。
1、质量标准。
2、检验检测单位的验收为准。
五、计量结算方式。
1、结算程序：每月25～30日，乙方持结算依据计量单(调工单)与甲方结算当月劳务款，结算单应注明乙方承担任务(工作)的合同价、本次结算工作量和金额数、已结算的工程量和金额累计数。乙方不得跨月超时结算，否则扣除本月结算总价的5%违约金。
2、计量、验收方法：乙方结算的工作量，要以施工员实地计量、核算员核实、项目经理审核、双方最终签字为准。
3、付款方式：无预付款。每月业主方工程款到位后5日内结算上月价款，月付款不超过本月结算价款的80%，工程完工验收合格后付至总价款的90%，待甲方砼全部浇筑结束后10天内结清。
六、合同的变更和解除。
1、下列情况下，甲乙双方可以变更本合同的相关内容：
(1)经甲乙双方协商同意，不损害国家和双方利益的;。
(2)本合同订立时，所依据的法律、法规、政策、定额标准已经修改或废止的;。
(3)由于不可抗力致使合同无法全面履行的;。
2、因下列乙方责任，甲方可以解除合同：
(1)乙方在进场7天内被证明资质和能力不符合甲方劳务合格分承包条件的;。
(2)乙方不按施工程序施工、不服从调度安排、或不遵守甲方依法制定的规章制度的;。
(3)乙方无故不完成本合同所规定的生产(工作)任务的;。
(4)本合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原合同无法履行，经甲乙双方协商不能达成变更合同协议的。
七、生产(工作)条件。
1、甲方提供住房，乙方自行解决住宿及饮食;甲方提供一个配电箱至施工工作面，其余的分支配电箱及电工电料乙方自行解决。
2、乙方应按现场工作要求，进场人员必须经过安全操作规范教育，从事特种作业人员必须持证上岗。
八、工伤事故处理。
乙方人员在工作中发生工伤事故，由乙方承担全部经济、法律责任，在24小时内向甲方主管单位报告且保护好现场。同时通知甲方。
九、违约责任。
1、工期：因乙方原因拖延工期，每推迟一天，承担。
2、质量：质量不合格，乙方承担返工费用，工期不顺延，并承担合同总价款的违约金;。
十、争议处理。
履行本合同发生争议时，甲乙双方应及时协商解决，协商不成，向马鞍山市人民法院提起诉讼。本合同经双方签字盖章后生效。
十一、其它：
甲方负责提供的材料交由乙方使用时，乙方要全部清点数量并出具领条，周转材料在工程完工后如数归还甲方，剩余的边角料要如数归还甲方所有，不能自行变卖，否则乙方要赔偿甲方的损失，乙方一定要按甲方的要求的工期完成任务。
十二、本合同与安全生产管理协议同时签订有效。
十三、未尽事宜双方协商解决，订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
(或委托代理人)：(或委托代理人)：
联系电话：联系电话：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
班组劳务合同篇三
1、乙方不能按照甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。
2、乙方所完成的工程质量及安全文明施工不符合规范要求，视为违约。
3、本。
合同。
签订实施后乙方不能满足甲方工期、质量、安全、文明施工要求，除承担违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。
1)甲方有权单方终止合同且按实际发生完成工程量的%结帐支付乙方。
2)甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面配合甲方组织的人员。
4、违约金：乙方违反上述之规定。须支付对方20xx0元/天的违约金直至处理好违约事宜止。
第十一条争议或纠纷处理。
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以采取协商解决或请有关部门进行协调。
2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条本协议未尽事宜双方另行协商解决。
第十三条其他约定：
1、本合同中涉及的币种均为人民币。
2、本合同所有条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已仔细查阅，多次踏勘现场完全知晓现场施工环境。
3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。
4、本合同自双方当事人签字盖章后，乙方须于当日内向甲方缴纳保证金后生效。合同生效后具体进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做好相应的人员安排。
5、合同终止：双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。
甲方：乙方：
身份证：身份证：
联系电话：联系电话：
日期：
发包商：(以下简称甲方)。
承包方：木工班组(以下简称乙方)。
为确保按照公司和建设单位所签定的合同能够按质、按时履约，本着“真诚信用，合作共赢”的原则，经甲乙双方协商，就该工程工劳务承包事宜达成以下协议，双方共同遵守。
一、工程概况。
地理位置：
建筑面积：约平方米。
结构形式：结构。
工期：基础工程30天，主体工程50天，开工日期以实际开工日期为准。(大雨、暴雨天气除外)
二、承包范围及方式。
承包方式：包工包料。
承包范围及内容：工程。包工包料含模板，所有用具自备。
承包造价：按本工程实际建筑面积每平方米76元，如达不到精品工程每平方米扣除4元。
三、对乙方所有材料、机具要求。
1、木(竹)胶合板要及时进场。必须至少配备两套模板，顶板必须是新模板，底层支撑必须钢管架，钢管架的费用由甲方支付并搭设，最上层水平管校正有乙方负责，钢管下的旧多层板由乙方提供。
2、提供模板安装时所用的材料、机具(圆钉、铁丝、拉丝杆、电锯等)。
四、质量要求。
本工程质量目标：精品工程。
乙方必须有一名专职技术人员负责施工，严格按照施工图纸及现行验收规范要求精心施工。确保混凝土观感和工程质量。出现涨模超过规范要求的一处罚款500元。
五、安全文明施工。
本工程安全目标：省级安全质量标准化示范工地。
乙方对本工程的安全生产负责(防护用品自付)如有工伤事件一切责任由乙方负责。并承担由此造成的一切损失。乙方应做好现场文明施工，材料分类堆放整齐。拆下来的材料随时起钉、堆放。消除朝天钉，教育工人不得随地大小便。车辆摆放整齐，保持施工现场整洁。
六、乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全进度、文明施工制度。
拒付乙方的承包工程款。
八、双方责任。
1、甲方责任。
1)负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度及各项。
规章制度。
的指挥、监督与管理。
2)如果甲方推迟支付劳务费用，则乙方有权停工，由此造成的损失由甲方自负。
2、乙方责任。
1)严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量合格。
2)严格要求本班组每个工人入场时，都要进行安全教育，避免安全事故发生，遵守项目部制定的各项制度，提高工人的安全生产意识，保证每个工人不违反安全操作规程。
3)提倡文明施工，工完场清并遵守甲方的各项文明施工管理制度，搞好与生产、监理单位、甲方及其它班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋若事非，若违反，乙方要承担责任。
4)绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则因此而造成的一切后果均由乙方承担。
5)严格按照施工图纸要求配料，不造成人为的浪费。收工前做到工完清场，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
6)模板制安质量要求，应以市质检站、监理单位验收合格等级为准。每次浇捣混凝土梁、板、柱的时候，必须派专人跟班看模，必须保证拆模后混凝土外观质量及截面尺寸要求。
7)本工工程必须护具及劳保防护用品由乙方负责。
8)乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项纠正，情节严重者则予清除离场。
九、安全责任。
如因乙方施工违章操作，违章指挥等出现安全事故均由乙方自负，发现不安全事故隐患，可以停止施工，整改合格后方可施工，否则出现安全事故，甲方概不负责。
十、混凝土盛开后观感质量、构件截面尺寸必须达到“合格”标准及国家现行施工及验收规范要求。
如果由设计和管理指挥原因造成损失，所用经济损失由甲方负责;由于操作者盲目盲干，图速度、不按规范规定操作造成返工，其返工费由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责。
十一、工期。
根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期完成所有本项目的施工任务。
十二、付款方法及决算方法。
1、一层封顶，甲方付款30万元给乙方，二层封顶付30万元给乙方，三层、四层每层封顶甲方付乙方每层15万元。主体结构验收合格，甲方付乙方10万元，余款竣工验收合格后一个月内付清。
十二、奖罚。
在施工过程中乙方必须服从甲方管理，安排足够的人员并按照甲方要求的工期按时完成任务，推迟一天罚款500元，如工程出现质量事故，每处将给予100-500元罚款，造成甲方损失的，双倍赔偿。如果工程进度或工程质量达不到甲方要求，又不能在限期内整改达到要求的，甲方有权单方终止协议，把乙方清除施工现场，乙方所完成工程量作为赔偿甲方损失，并承担由此造成的一切损失。
十三、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
十四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力，自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。
十五、如有一方违约赔偿另一方违约金15万元，乙方提供给甲方20万元的税务发票。
甲方：年月日。
乙方：年月日。
担保方：年月日。
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
班组劳务合同篇四
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
为确保承包工程施工顺利如期完成施工承包任务，经过甲方对施工全过程的描述及甲乙双方共同协商后，现将本工程以包工不包料的形式承包给乙方施工，为明确双方在施工期间应当履行的权利和义务，避免双方在工作及结算的纠纷，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》以及其他有关的规范、规定，结合本工程的具体情况，特订立如下合同条款：
整栋房屋装修工程的泥工工程。
包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包自用小型机械及电线、包达标验收的包干价。
上栗县萍青城市广场b区的混凝土浇捣，墙体砌筑，墙体批灰及附属工程和变更工程的所有泥工工作内容，并无偿负责与业主核对，变更在每一次单项工种工资增减在之内的都不计算，超过此增减量另行协商解决。包泥工自用工具，所有材料的看护，施工区域内的水平及垂直运输，场内的落手清工作，配合项目现场突击性清理义务，原材料的保护，机械就位以及文明施工等全部工作内容，以上承包内容（但不限于），从开工到竣工，不发生任何签点工。
1、按计算。
1、每月按已完成的实际工程量的80%支付工程款，以此类推。
2、装修完成后按实际工程量的95%支付工程款。
3、竣工验收合格后全部付清。
1、乙方必须满足甲方对工期的要求，根据甲方提供的施工进度计划进行施工，乙方不得以任何借口来拖延工期，如达不到进度要求，每节点罚款伍仟元，罚金在节点款中扣除，如能全部按节点完成或提前完成，则奖励伍仟元。
2、如果乙方的节点工期不能保证，后又没有及时采取补救，甲方可以随时增加另外人员进行施工，发生的人员的进退场和施工费用由乙方承担，甲方在乙方的工程款中直接扣除，如确实因不可抗力因素在经得甲方同意后可适当延长工期。
1、本工程验收合格率100%，创市优质工程。
2、乙方必须服从甲方现场管理人员及建设方、现场监理的质量管理，对所发生的质量问题及隐患及时整改，直至符合质量标准.
4、因乙方质量问题造成的返工，所发生的人工费由乙方自理，所造成的材料浪费必须由乙方全额补偿甲方。
1、乙方进入本工地后，应组织自身的管理及施工人员对安全生产、治安保卫等规章制度进行教育，必须自觉尊守工地的各项安全规章制度同时绝对服从甲方现场管理人员对安全生产方面的管理和指挥。如出现伤亡事故，叁万元人民币内由乙方承担，超过叁万元人民币按责任划分，由甲、乙双方共同协调解决。进入施工现场必须戴好安全帽，不能穿拖鞋。乙方不能擅自带家属及小孩进入工地，否则甲方将予以重罚。
2、乙方对甲方提供的安全设施有异议，及时以书面形式提出，由甲方更改完善，由乙方自身原因造成的一切安全事故，由乙方自行负责，并承担因此发生的一切费用。
3、乙方为了自身的利益，无视安全生产条例，经指出不听者，处以至3000元的罚款，禁止外来人员及家属小孩带入施工现场，如发生事故，甲方概不负责。
1、本合同解释权属公司，乙方认真阅读后签字，一经双方签字，本合同生效，价款结清后本合同自行失效。
2、工程量核算、工程款的结算及经济往来，甲方权限与乙方代表之间发生了关系，与他人及所属职工概无关。
3、本合同未尽事宜，双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际情况，以协调一致后另行确定。
4、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执一份，未尽事宜双方协商解决。签订合同之前交工程履约保证金xx万元作为合同签订依据，待机械全部进场开工后半月全部退还。
项目负责人：
承包人：
联系电话：
联系电话：
身份证号：
身份证号：
日期：
班组劳务合同篇五
甲方：
乙方：
xx县xx镇项目工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的`施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：xx县xx镇《福源名居》项目。
二、工程地点：xx镇顺河街。
三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准)，为砖混结构。
四、承包方式和承包范围。
4.1承包方式：设计图纸中所有结构的包工、包质量、包辅材(绑扎丝，切割片，对焊接，机具等。甲方只提供钢材)包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。
4.2承包范围：xx县xx镇《福源名居》项目，从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。
五、工程结算。
5.1工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米(17元)壹拾柒元计算，包含正负零以下及屋面女儿墙在內。
5.2付款方式：毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算)，按70%在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一个月付清全部余款(宽限期7天)。
六、工期要求。
6.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
6.2工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。
七、其它事项：
此协议一式二份，甲乙各执一份双方签字生效。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
_____年_____月_____日。
班组劳务合同篇六
xx县xx镇项目工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：xx县xx镇《福源名居》项目。
二、工程地点：xx镇顺河街。
三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准)，为砖混结构。
四、承包方式和承包范围。
4.1承包方式：设计图纸中所有结构的包工、包质量、包辅材(绑扎丝，切割片，对焊接，机具等。甲方只提供钢材)包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。
4.2承包范围：xx县xx镇《福源名居》项目，从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。
五、工程结算。
5.1工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米(17元)壹拾柒元计算，包含正负零以下及屋面女儿墙在內。
5.2付款方式：毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算)，按70%在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一个月付清全部余款(宽限期7天)。
六、工期要求。
6.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
6.2工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。
七、其它事项：
此协议一式二份，甲乙各执一份双方签字生效。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
_____年_____月_____日 。
班组劳务合同篇七
甲方：
乙方：
根据建筑业劳务市场需要，依照有关法律、法规，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、工作内容。
第一条工程名称(栋号)：
第二条乙方同意根据甲方工作需要，承担岗位(工种)工作。
二、合同期限。
第三条合同期限选择方式(以下两种选择一种打勾)。
1、()本合同期限为个月。自月日生效，至年月协商续签本合同。
2、()本合同期限以完成约定的岗位(工种)工作为止。
三、劳动报酬。
第四条甲方支付乙方劳动报酬的标准为元/平方米(吨、立方米)或____万元，每月或31日前按形象进度的70%以现金形式支付上月劳动报酬。尾款在工程完工后，由乙方提报结算单，甲方必须在15日内予以确认，逾期不予以确认，视为认可乙方提报数额，并支付剩余劳动报酬。
甲方因故不能按时支付工资的要与乙方平等协商并订立书面付款计划，但不应超过30日。误工损失在第五条中约定。
第五条甲乙双方对劳动报酬的其它约定。
四、双方的权利和义务。
第六条甲方的权利和义务。
1、甲方根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理，并制定考勤表，负责对乙方进行考勤。
2、甲方应保护乙方的合法权益，按合同约定及时支付乙方劳动报酬，并制定工资表，将工资监督发放到劳动者本人。
3、甲方必须将企业规章制度等在施工现场公示，并做好乙方上岗前的安全生产教育，提供符合安全、卫生要求的作业条件。
4、甲方应为乙方办理(或代办)劳务作业人员劳动用工备案手续和工伤、医疗保险。
5、甲方负责技术交底，指导施工，及时验收，对所发生的质量事故负全责。
6、对违反规章制度、野蛮操作造成的质量问题，甲方按规章制度对操作工进行罚款必须由本人签字或有工程监理及现场技术负责人共同签字证明方可有效。
7、对施工期间发生的临时用工，要履行用工手续，作到日清日结，并在当月工资支付日将临时用工工资一并支付。
第七条乙方的权利和义务。
1、乙方在务工期间的各项行为应遵守国家、省、市各项规定，以风险共担、利益共享为原则。
2、乙方对甲方制定的各项规章制度有权提出异议，甲乙双方共同修订后，应根据各项规章制度履行建筑劳务岗位职责。
3、乙方施工质量应符合有关规范和技术标准。
4、乙方进入施工现场前应自觉接受岗前培训。
5、乙方有遵照本合同约定按时足额获取劳动报酬的权利。
6、乙方在务工期间享有工伤和住院医疗两项保险待遇。
7、乙方必须是全体职工推选的职工代表(职工代表为班组全体职工出具书面委托的`劳务责任人)，在本合同上签字才能生效。
8、乙方应保证在务工期间人员稳定，在人员发生变更时，必须及时到甲方登记备案，履行相关手续。
五、合同的变更。
第八条甲乙双方协商一致，方可变更合同有关内容，变更后的合同或合同附件由双方签字有效。本合同对变更另有规定的，从其规定。
六、合同的终止与解除。
第九条发生下列情形之一，本合同终止：
1、本合同期满的;。
2、双方约定的终止条件出现的;。
3、甲方破产、解散或者被撤销的;。
4、因不可抗力的自然灾害按国家、省、市有关规定执行。
第十条乙方有下列情况之一，甲方可以解除合同：
1、严重违反劳动纪律或者甲方规章制度的;。
2、严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;。
3、不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的;。
5、法律、法规规定的其它情形。
第十一条甲方有下列情况之一，乙方可以解除合同：
1、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;。
2、甲方未按照本合同约定支付劳动报酬的;。
3、甲方工作条件和卫生条件恶劣，严重危害乙方身体健康的;。
4、不办理劳动用工备案手续和工伤、医疗保险的。
第十二条本合同终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕。
七、违反合同的责任。
第十三条任何一方未按照本合同约定履行义务，应当承当相应的责任，有关处理办法可另行约定。具体条款在第十五条中约定。
八、争议解决的方式。
第十四条甲乙双方在履行本合同中发生争议，双方可协商解决，协商无效可向当地劳动争议仲裁部门申请裁决。对裁决不服的，可以向法院提起诉讼。
九、其它。
第十五条双方需要约定的其它条款(可加附页)。
第十六条本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另外一份报送劳动保障监察机构备案。
第十七条本合同未尽事宜或与法律、法规不一致时，以法律、法规为准。
第十八条甲方应将各项规章制度、职工代表委托书等材料作为合同附件一并报劳动保障监察机构备案。
第十九条xxxxx作为建设单位(业主方)在此郑重声明：本单位认可本劳务作业集体劳动合同的全部内容，并对本合同中所有涉及甲方应遵守的各项条款能否执行负有全部和直接的责任，并承诺如发生争议和违约概与施工单位(甲方)无关，同时主动承担由此引起的所有经济和法律责任。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
班组劳务合同篇八
住址：________。
雇员（乙方）：________。
住址：________。
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工地劳务用工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：________。
2、工程地点：________。
3、施工内容：________。
4、工程期限：________。
用工开始日期：________年_______月_______日，用工结束日期；________年_______月_______日。
5、工作岗位：
二、结算方式。
1、根据工程所在地预算定额规定，计算乙方实际施工内容的定额工日，结算标准________元/工日。根据定额工日数乘以结算标准确定最终结算总价。
2、劳务费：________元。
（1）无论采用上述何种结算方式，甲方均先向乙方支付生活费。具体支付办法为：签订本合同次月开始，每月支付一次，标准为________元/人。乙方完成本合同全部施工内容，并达到本合同约定要求后，经双方确认结算金额，甲方一次性将结算余额全部支付乙方；若乙方施工工期跨越春节，则甲方于春节前20天向乙方结算已完工程量80%的人工工资，其余20%待乙方全部完成本合同施工内容后，一次结算。
（2）乙方承担本合同之外的施工内容，事前须征得甲方书面同意，事后7日内向甲方签证确认，否则甲方不予结算工资。
三、双方责任。
1、甲方责任。
（1）编制施工组织设计和施工方案，对乙方进行现场交底、施工交底和______级安全教育，并供施工图纸。
（2）提供施工临时设施和水、电源，提供乙方人员的住宿。
（3）为乙方人员代办暂住证、胸卡等有关证件。
（4）工程完工时，及时组织人员验收。
（5）按时支付劳务费。
2、乙方责任。
（1）乙方须经甲方审核同意后进场，进场前必须向甲方提交或办理有关证件（身份证复印件、上岗证等），保证提供证件的真实性和有效性。
（2）进场前，乙方须确定其负责人，并订立委托书，授权委托其负责人代为与甲方结算、领取工资以及处理与其相关的事务。
（3）严格按照甲方的施工组织设计、交底和方案组织施工，必须更改时应征得甲方的书面同意，否则甲方有权拒绝验收和结算工资。
（4）乙方人员进出现场、生活区必须佩戴胸卡，不得带无关人员进出现场和生活区，非作业时间，不得进入工地。
（5）乙方进场前必须如实向甲方告知健康状况，包括有无残疾、传染病等影响从事本工种施工和他人健康的各种疾病。如因乙方残疾而造成的安全事故，其后果全部由乙方承担；进场后甲方发现乙方人员中健康状况不适于现场施工作业者，必须无条件退场。
（6）乙方违反国家法律和甲方的规章制度，扰乱生产、生活和社会秩序，由此所引起的一切后果，乙方承担全部责任，并无条件退场。
四、工程质量与验收。
1、验收以《建筑工程质量评定标准》及国家和工程所在地的其他强制性标准和规范为依据。
2、施工中若国家或地方颁布强制性标准或规范则执行新标准或规范。
3、未达到本合同约定的'质量标准，乙方需进行返工，直到达到本合同约定的质量标准，并承担返工费用。甲方向乙方约定的质量标准的费用已包含在本合同价中，乙方不得再要求增加费用。
4、乙方应向及时甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
5、甲方一经发现乙方在施工中未能按验收规范和质量评定标准施工，乙方必须返工；由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担：此类返工不顺延工期。
五、安全施工。
1、乙方应保证施工过程中无重大安全事故，若发生事故时因乙方原因造成的，由乙方负全责。
2、乙方应遵守国家有关劳动管理的政策、规定及甲方管理制度。
3、对甲方提供的安全生产设施，乙方应检查合格后方可使用。乙方不得擅自拆除或损坏甲方采取的安全防护措施；如遇特殊情况需拆除的，必须征得甲方同意，否则由此引起的一切后果由乙方承担；乙方认为甲方的安全措施不完善的，可向甲方提出，甲方应及时处理。
4、所有人员进入施工现场必须穿戴安全防护用品，特殊作业必须采取系安全带等安全措施，禁止吸烟。
六、工程保护。
1、在工程尚未验收交付之前，乙方施工区域内已完工程、甲方提供的材料、成品及设备的产品保护工作由乙方负责，期间发生损坏、遗失，乙方自费予以修复和赔偿。
2、乙方在施工期间必须做好建筑材料、施工工具、设备的保管和维护工作，以及公共部位的成品保护。
七、违约责任。
1、施工期间发生以下之一情况，均视为乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并追究违约方的责任。
（1）接到甲方的进场通知未按期进场。
（2）因乙方原因造成重大安全事故或存在重大质量事故隐患且不及时整改。
（3）乙方连续两个月未完成甲方的进度计划。
2、乙方不得浪费材料，否则甲方有权要求乙方赔偿浪费的材料款；因乙方使用不当造成材料、设备损坏的，乙方应承担赔偿责任。
3、未达到本合同约定的质量、安全、文明施工、标化工地要求，乙方承担违约责任，违约金按乙方结算金额计算。
八、其他。
1、本合同一式______份，甲方执______份，乙方执______份。
2、本合同自双方签字后生效，至乙方全部施工完毕，甲方结算后终止。
3、合同履行过程中双方发生争议，双方可协商解决，协商不成的，双方可向合同履行地、合同签订地的人民法院起诉。
4、本合同未尽事宜，双方协商。
甲方：________乙方：________。
负责人：________负责人：________。
班组劳务合同篇九
依照《合同法》、《建筑法》及相关的法律、法规、遵循平等、自愿、和城市守信的原则，双方就________________等事项协商一致，订立本合同。
第一章、工程项目。
第一条：工作内容。
必须按照图纸要求施工，图纸上如没有说明需按照国家规范要求施工，按规范要求验收合格为准。
2.1、承包方式：
(1)包工、施工用水电由甲方负责。包工人工资及福利、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包验收合格。
第二条：承包方式及承包单价。
2.2承包单价。
____________________以乙方实际完成及验收合格的工程量按实结算。
第四条：付款方式。
4.1、合同款的支付：乙方负责____________________经设计、监理验收合格后，甲方需支付70%进度款给乙方，余款30%待竣工验收后一次性付清。乙方每次收取工程款必须出具在岗工作人员确认的工资表。
第五条：甲乙双方责任。
5.1甲方责任。
(1)按合同约定支付工程款给乙方。
(2)负责安排相关人员解决施工中的问题及确认工程量。
5.2乙方责任。
(1)负责安全、质量、文明施工管理，承担承包范围内的质量、进度、成本、安全生产、施工风险、文明施工等相关的责任，保证施工安全。若施工过程中发生安全、质量事故，所造成的一切责任以及损失均由乙方承担。
(2)材料进、退场运输工程中，发和聚众闹事等的一工事故由乙方负责。
(3)乙方在岗工人必须维护工地治安秩序。严禁盗窃、赌博、打架斗殴。如有以上情况甲方有权清退乙方，剩余工程款不予结算;如有违法行为发生将送公安机关处理，严重的.将追究刑事责任。
(4)乙方在施工过程中，必须安全服从甲方现场管理人员有关施工质量、进度、安全等合理的管理。
(5)施工期间，乙方人员的工伤、病患、伤亡、意外事故等乙方全部负责。
(6)乙方须按规定做好必要的安全生产的防护措施，给工人配套安全帽、安全带、以及做好防护措施，为工人提供必要的劳保用品。如以上安全措施达不到规范要求，甲方有权按人次罚款100元;如达到10次以上，甲方有权清退乙方，且不结算剩余工程款。
(7)乙方所有工人必须有合法的上岗操作证件，并提供每名工人的身份证复印件。
(8)乙方必须为所有工人购买相应的保险。
(9)保证按甲方要求按排足够的工人进行施工，如达不以甲方要求，甲方有权另请施工队伍进行施工，正常开工后乙方必须有40名以上的工人现场施工。
(10)乙方施工过程中必须完工场清，如果群众投诉每次罚款100元人民币。
第六条：争议解决。
6.1、合同生产争议或未尽事宜，双方应友好协商解决，签订补充合同。
6.2、如协议不成，提交广州市仲载委员会或在工程所在地的人民法院诉讼解决。
第七条、合同份数及生效。
7.1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。
7.2、本合同订立时间______年______月______日;订立地点：___________________合同双方签字后生效，工程验收合格，并付清款后，双方履行所有义务后自然失效。
7.3、技术要求：
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
_________年____月____日。
班组劳务合同篇十
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
为了确保“”项目（下称本项目）工程建设顺利开展，甲方将本项目的单项劳务工程内部承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、工程价款约（人民币大写）：（工程价款按本合同约定按建筑面积结算）。
二、劳务承包范围。
乙方按甲方提供的幢号等为依据，具体承包内容如下：
1、施工期间施工责任区的清洁工作，生活区的清洁卫生工作。
2、所有相关的工具、材料乙方负责卸车及堆放整齐。
3、所有外脚手架工程、安全棚、安全通道、防护设施。
4、施工电梯的安全防护架、塔吊的安全操作平台、三保四口五临边等工作。
5、所有钢管扣件、安全网、竹板、油漆、铁丝等架子所用材料由乙方自行购买。
三、劳务承包方式：
1、本劳务工程采用包工包料的形式，即人工费部分用具的包干形式进行承包。
2、施工工具均在承包范围。
3、工程开、竣工时间：
3.1、开工时间：年月日，竣工时间：年月日具体以甲方提供的工期计划为准，详见工期计划符件。工期计划附件与本合同具有同等效用。
3.2、总日历工期：总日历工期天，从开工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，分段工期必须保证总工期。
四、劳务工程质量。
1、乙方必须熟悉施工图纸、制定搭设脚手架操作方案，应绘制搭设脚手架布置方案图（特别是悬挑部分）必须有详细布置方案图。槽钢悬挑不得超过18米。2、对工人要进行技术交底，严格按照搭脚手架的施工规范及经项目部审定的脚手架施工方案进行施工。特殊工种操作人员必须提交操作证。
3
乙方现场施工人员必须听从甲方现场管理人员的指挥及安排不得盲目施工，凡是发现不合格的项目，乙方应迅速返工，影响其它工种施工进度损失及返工损失均由乙方负责。
12、脚手架搭设检验标准（允许偏差值）。
13、凡发现乙方未按以上要求规定进行搭设，罚乙方承包人/次，并督促整改到位。
14、乙方所承包的劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为为差者，则合同单价下浮5％作为结算承包单价。
五、劳务款结算依据及结算单价。
何费用。
2、以上费用包含因在外租房（施工现场不允许居住生活）工人来回上班等各项因素费。
六、劳务工程其它费用的确定。
失均由乙方承担。对设计变更增加的费用乙方须在变更之日起15日按签证办法及程序完成甲方签证，否则无效。
2、计时工工资：技术工按150元/工日计算，普工按120元/工日计算，该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。
3、若乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的，超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方，并由甲方在劳务费中予以直接扣除。
七、履约保证金和劳务款结算支付程序。
1、乙方进场向甲方缴纳质量保证金元，主题封顶后甲方一次性退还给乙方。
2、乙方进场后，自带生活费三个月第二个按照形象进度付工程款的。主体完工后拨至总承包人工费的%。经建设单位、设计、监理、市质监站竣工验收合格后，三个月内拨至结算总价的%，余款为保修费，保修期为一年。
3、承包单价：
八、安全施工。
1、在施工过程中，如发生安全事故，造成人身安全伤亡事故在一万元以内乙方自行承担，一万元以上的乙方上报甲方由甲方负责，或上报有关部门处理解决。
九、甲方责任。
1、提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料，按时提供大型机具。。
2、提供施工用水、用电接口（水电费用由甲方承担）。
3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。。
班组劳务合同篇十一
发包单位：(以下简称甲方)。
承包单位：(以下简称乙方)。
为了明确责任，按质、按量、按期完成生产任务，根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关法律和法规，结合生产实际情况经双方协商一致，达成以下条款，共同遵守。
第一条工程概况。
一、工程名称：合肥紫金钢管宿舍楼及二号厂房工程。
二、工程地点：北京路和兰州路交口。
三、工程内容：钢筋分项工程。
四、工程质量：合格。
第二条承包形式。
钢筋施工采用清包工形式。
第三条合同期限和劳务人数。
一、合同期限自20__年月日至合同终止日。
二、根据甲方生产需要，施工期间乙方进场劳务人员不少于30人。
三、乙方经委派至少1名现场施工员，负责指挥本承包内容的施工。
第四条结算方式。
一、按合同补充条款规定计算人工工资和工程费用。
二、在结算过程中，任何一方不得任意压价和抬价。若有争议，必须报请相关部门仲裁。
第五条付款方式。
一：宿舍楼结构封顶付工程量的70﹪工程款。二号厂房基础完成付工程量的80﹪付工程款。余款在工程竣工验收后一个月之内付清。
第六条双方责任。
一、甲方责任。
1、工程开工之前，甲方负责向乙方进行技术、质量、安全、工期交底，并作场规场纪说明。
2、甲方无偿提供乙方人员住宿与食堂。
3、甲方负责及时组织完工工程的验收和结算。
4、甲方在实测、实量钢筋时，应按验收规范随时抽取检测点确保公平合理。
二、乙方责任。
1、乙方进场前，必须对本班组人员进行安全生产教育，严格遵守甲方的各项规章制度，服从甲方技术、质量、全等方面的管理和监督，做到完工、场清、料尽。
2、乙方施工操作人员有权拒绝甲方管理人员的违反安全规程的指挥和调度。
3、乙方所用工具、劳保用品和交通费用，均由乙方自理，乙方施工员在施工过程中违规操作发生的伤亡事故，查明事故原因由乙方自行造成的，乙方负责解决。
4、乙方应根据国家质量规范要求，确保合同规定的工程质量。如因乙方责任造成的质量问题、事故和相关损失，由乙方负责返工或赔偿。
5、乙方须确保质量、工期、确保施工队伍稳定，农忙季节不得减员，影响工程进度的，按延务工期条款处罚。
6、乙方不得无故怠工、罢工、否则甲方拒付完成的工程款。甲方延期付款造成的停工，由甲方负责并支付乙方劳务人员的生活费用。
7、乙方不得擅自开商店或食堂。
8、乙方应确保生活宿舍的卫生，并遵守甲方现场规章制度，做好防火、防盗工作。严禁人员在现场酗酒、打架、斗殴。
9、甲乙双方本着协商、互利的原则，搞好现场施工配合，甲方指派专业负责人，乙方指定甲方有义务为乙方提供技术服务及复核检查工作。
10、乙方应服从现场管理人员的安排，对安排有异议，可与甲方项目部及时沟通，若无异议，又不服从甲方管理，则罚款500元/次。
第七条补充条款。
一、承包方方式及内容：
1.承包方式：包工不包料，数量按工程量一次包死，以后不再作任何调整。单价按现有的市场价格一次性包死，不再调整。
2.承包范围的工作内容：
(1)小规格钢筋(10以下)制作成型，负责场内运输及绑扎。
(2)大规格的钢筋(螺纹钢)甲方供应原材料到现场，乙方负责制作、绑扎、场内运输。钢筋的对焊接头(费用已包含)。
(3)乙方负责浇砼时的看钢筋，钢筋因配合工种(木工、水电、架子、民工)的损坏修整。
(4)乙方配合建设单位、监理公司、设计单位、质检站的钢筋检查验收、取样试验。
(5).费用包干：报价含铅丝，钢筋保护层，闪光焊和柱纵钢筋电渣埋弧焊及自配的小型机具用具、钢筋的场内运输(500米以内)及垂直运输。钢筋设备由乙方自备，修理费用由乙方承担。
二、单价：
(1)合肥紫金钢管宿舍楼及二号厂房工程钢筋为650元/t：包含构造柱、圈梁、过梁、楼梯、等零星钢筋：工程量按图纸设计计算。经双方共同核准认同后为准。
2、此为包死价，甲、乙双方不得以任何理由变动。
三、合同有效期内，双方应遵守合同条款，不得随意改变合同规定，任何一方要求变更或解除合同，均得提前七天通知对方。达成协议后方可实行，并且由此造成合同一方损失的，应由责任方负责赔偿。
四、质量标准：优良。
(1)严格按照技术交底书要求施工，质量必须符合规范要求。
(2)质量允许偏差：钢筋网。
绑扎钢筋骨架长10，宽、高。
受力钢筋排距5，间距。
保护层厚度基础10，梁柱5，墙、板。
绑扎箍筋、横向钢筋间距。
钢筋弯起点位置20;钢筋予埋件位置5;。
钢筋必须全数绑扎点。
钢筋搭接长度20，超过50必须返工。
(3)全数检查，合格率必须在95%以内，每低于1%，罚款每层，同项费用的2%。允许偏差超过规范值2倍以上，必须整改，钢筋工程经业主等外部检查要一次通过，检查不合格的，每次罚款500元。钢筋绑扎完后，乙方先组织自检，合格后通知甲方检查，最后通知监理、业主等外部检查。
6.管理要求：乙方要派一名项目负责，三~五名钢筋班组长到现场管理。甲方负责进度安排，参与班组的任务分配。
7.材料节约：
(1)钢筋数量、长度下料要准确，造成浪费的按价赔偿。
(2)钢筋下料头要及时对焊使用。
五、工期要求。
1、具体工期：乙方应根据甲方现场的要求划分施工段进行流水施工，
2、因甲方或天气原因造成的乙方工期延误，则乙方工期自动顺延。因乙方自身原因(劳动力不足或内讧)造成的工期延误，则每天罚款500元，由工长开具罚款单，此费用在工程结算时扣除。
第八条：安全生产协议。
甲方将本建筑安装工程劳务分包给乙方施工，为明确双方安全生产责任，确保施工安全，签订本协议望双方共同执行。甲、乙双方须认真贯彻国家、地方和行业主管部门、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针政策、规定及规章制度，真正做到以人为本、安全第一。建立安全生产管理长效机制，全面提高企业职业健康、环境和安全生产的管理水平。贯彻管生产必须管安全，谁施工谁负责的安全生产管理原则，甲方对施工现场的职业健康、环境保护、安全文明施工负有总责。乙方人员在施工期间造成伤亡、火灾、机械伤害、中毒等其他事故，双方都有紧急抢救伤员的责任和义务，乙方应协助甲方进行事故调查及善后处理，其责任及经济赔偿执行集团公司文件。
一、甲方责任：
3、确保安全生产专项经费的投入。购置满足生产需要的合格的安全防护器材、机具;。
4、施工期间做好安全防护工作，对深基坑、临边防护、临时用电、模板、塔吊、机械设备、脚手架、电动机具等在搭设、安装完毕使用前，会同有关部门进行安全验收后使用，组织定期检查，做到及时维护、维修、保养工作。规范项目所有的安全标志牌、围栏、护栏、五口防护及安全通道等。
6、在施工期间不得违章指挥，野蛮施工。
7、负责施工现场的安全生产管理，督查工作。检查、督促、指导乙方做好全员三级安全鉴于与培训工作，坚持先培训后上岗原则，提高全员的安全生产意识。
10、督促、检查、教育劳务施工人员遵守各项安全文明生产管理规章制度。
二、乙方责任：
2、编制施工现场安全事故应急预案并组织定期演练;。
3、安全生产管理以管理为中心，管理须以班组为基础，安全生产管理工作重心下移，纵向到底，做好全体劳务人员的三级安全教育，提高劳务队伍的安全生产意识和自我保护能力。
4、教育所属施工人员自觉遵守有关安全生产方面的法律、法规、条例及地方行业主管部门规定及甲方各项安全文明生产管理规章制度。
5、乙方人员在施工期间须自觉接受甲方职业安全健康、环境和安全生产管理的监督检查，遵守安全生产十不准原则。有权对甲方违章指挥拒绝施工和揭发举报。
6、乙方人员对施工现场的脚手架等安全防护设施、安全标志和警示牌等不得擅自拆除、更动，否则擅自拆除、更动所造成的后果由乙方负责。
7、乙方特种作业人员须持有效证件上岗，持证率须达到100%，严禁无证、不懂电器机械设备人员擅自操作和私拉乱接电线，否则造成后果责任自负。
第九条：附则。
一、合同一式伍份，甲、乙双方各执一份，其余份分报有关单位。
二、合同经双方签字盖章后生效。
发包单位(甲方)签章：甲方负责人：
承包单位(乙方)签章：乙方代表：
本合同签订于：年月日。
班组劳务合同篇十二
发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）。
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经双方共同协商一致，就劳务分包事项达成以下协议：
第一条：工程名称及合同工期：
（一）、工程名称：帝景湾半山区23#、25#住宅楼（包括地下室）。
（二）、合同工期：
1、开工时间以开工报告日期为准。
2
第二条：工作内容：外墙钢管架搭设，四层一挑。通道口防护棚搭设，临边防护搭设，中空部位内架搭设，挂安全网、竹跳板铺设（层层满铺），转换层槽钢安装。电梯间粉刷及电梯间安装电梯所需用的架子的搭设及拆架。所有拆下的钢管、钢管上的扣件整理及堆放。
第三条：材料：安全网（密网、阻燃）、竹跳板、16#铁丝、槽钢安装（槽钢材料甲供）。含架子工所需用的一切设备、工具及材料由乙方自行负责。
第四条：工程固定价格费用包干范围：
1、按《江西省二零零四年工程定额》，建筑面积计算规则及（b/y50353-20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积，按建筑面积（含地下室建筑面积）每平方米18元固定价含人工费、安全文明施工措施费及合同中约定材料费大包干价。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。
2、建安税金由甲方自行交纳，但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票，材料进货金额与材料发票金额比例相同。
3、含所有施工的建材风险价和现场安全文明施工措施增加费。
第五条：工程量计算方法：工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。
第六条：合同价格的结算：工程完工并通过验收合格后，乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方，甲方对其进行核实、确认。
第七条：工程款支付：施工过程中按每个月实际搭设完成后的工程量的75%支付，主体结构全部完工且通过验收合格后付实际搭设工程款85%，余款待工程竣工验收合格后三个月付清。
第八条：工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避免劳资纠纷。
第九条：工程款支付手续：乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据，由现场管理人员签字确认，再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。
第十条：工程质量：
1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。
2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。
材料或甲方指挥失误（需书面依据）所造成的质量不合格，整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格，则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担，并向甲方赔偿相关的损失。
4、对本工程的质量标准，双方约定为合格。
5、对本工程的质量奖罚双方约定如下：建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷，工程各方主体要求对质量缺陷进行返工（需书面依据），对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外，再进行处罚，每一质量缺陷处罚200-10000元。第十一条：安全施工：
（一）、安全施工与检查：
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部承担。2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
（二）、安全防护。
1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、
使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
（三）、事故处理。
1、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
2、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第十二条：其它：
1、含地下室所需用施工外架搭设、挂安全网（易燃）铺设竹跳板。
2、乙方进场施工用的安全网(易燃)、竹跳板保证有足够的强度。工程中不得出现使用变质材料。
3、乙方不得擅自切割钢管，没经过项目部同意擅自切割按每次罚款1000元。
4、进场的材料在工程施工中拆除后乙方必须即时整理堆放整齐，否则项目部派人整理,工资从乙方工程款中双倍扣除(每工日按150元扣除)。
5、用于外支撑的钢管、扣件拆除后即时清理，按项目部指定地点堆放整齐，否则项目部派人整理，工资从乙方工程款中双倍扣除（每工日按150元扣除）。
6、作业人员必须遵守项目部规章制度，不得打架斗殴，如发现一次按每人每次500元处罚。
7、本工程单价包括架子工工程中所需要用的一切设备及合同内所约定。
的材料及人工费等均由乙方自行负责。
第十三条:合同的生效与终止。
本合同经双方签字盖章后生效。
本合同在完成合同中约定的工作内容、结清工程款后自行终止。第十四条：本合同壹式贰份，双方各执壹份。
本合同未尽事宜双方友好协商解决。
甲方（章）乙方（章）。
代表人（签字）代表人（签字）。
合同订立时间：年月日。
班组劳务合同篇十三
甲方：
乙方：
根据建筑业劳务市场需要，依照有关法律、法规，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、工作内容。
第一条工程名称(栋号)：
第二条乙方同意根据甲方工作需要，承担岗位(工种)工作。
二、合同期限。
第三条合同期限选择方式(以下两种选择一种打勾)。
1、()本合同期限为个月。自月日生效，至年月协商续签本合同。
2、()本合同期限以完成约定的岗位(工种)工作为止。
三、劳动报酬。
第四条甲方支付乙方劳动报酬的标准为元/平方米(吨、立方米)或____万元，每月或31日前按形象进度的70%以现金形式支付上月劳动报酬。尾款在工程完工后，由乙方提报结算单，甲方必须在15日内予以确认，逾期不予以确认，视为认可乙方提报数额，并支付剩余劳动报酬。
甲方因故不能按时支付工资的要与乙方平等协商并订立书面付款计划，但不应超过30日。误工损失在第五条中约定。
第五条甲乙双方对劳动报酬的其它约定。
四、双方的权利和义务。
第六条甲方的权利和义务。
1、甲方根据生产(工作)需要和本单位的规章制度及本合同各项条款规定对乙方进行管理，并制定考勤表，负责对乙方进行考勤。
2、甲方应保护乙方的合法权益，按合同约定及时支付乙方劳动报酬，并制定工资表，将工资监督发放到劳动者本人。
3、甲方必须将企业规章制度等在施工现场公示，并做好乙方上岗前的安全生产教育，提供符合安全、卫生要求的作业条件。
4、甲方应为乙方办理(或代办)劳务作业人员劳动用工备案手续和工伤、医疗保险。
5、甲方负责技术交底，指导施工，及时验收，对所发生的质量事故负全责。
6、对违反规章制度、野蛮操作造成的质量问题，甲方按规章制度对操作工进行罚款必须由本人签字或有工程监理及现场技术负责人共同签字证明方可有效。
7、对施工期间发生的临时用工，要履行用工手续，作到日清日结，并在当月工资支付日将临时用工工资一并支付。
第七条乙方的权利和义务。
1、乙方在务工期间的各项行为应遵守国家、省、市各项规定，以风险共担、利益共享为原则。
2、乙方对甲方制定的各项规章制度有权提出异议，甲乙双方共同修订后，应根据各项规章制度履行建筑劳务岗位职责。
3、乙方施工质量应符合有关规范和技术标准。
4、乙方进入施工现场前应自觉接受岗前培训。
5、乙方有遵照本合同约定按时足额获取劳动报酬的权利。
6、乙方在务工期间享有工伤和住院医疗两项保险待遇。
7、乙方必须是全体职工推选的职工代表(职工代表为班组全体职工出具书面委托的劳务责任人)，在本合同上签字才能生效。
8、乙方应保证在务工期间人员稳定，在人员发生变更时，必须及时到甲方登记备案，履行相关手续。
五、合同的变更。
第八条甲乙双方协商一致，方可变更合同有关内容，变更后的合同或合同附件由双方签字有效。本合同对变更另有规定的，从其规定。
六、合同的终止与解除。
第九条发生下列情形之一，本合同终止：
1、本合同期满的;。
2、双方约定的终止条件出现的;。
3、甲方破产、解散或者被撤销的;。
4、因不可抗力的自然灾害按国家、省、市有关规定执行。
第十条乙方有下列情况之一，甲方可以解除合同：
1、严重违反劳动纪律或者甲方规章制度的;。
2、严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;。
3、不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位仍不能胜任工作的;。
5、法律、法规规定的其它情形。
第十一条甲方有下列情况之一，乙方可以解除合同：
1、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;。
2、甲方未按照本合同约定支付劳动报酬的;。
3、甲方工作条件和卫生条件恶劣，严重危害乙方身体健康的;。
4、不办理劳动用工备案手续和工伤、医疗保险的。
第十二条本合同终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕。
七、违反合同的责任。
第十三条任何一方未按照本合同约定履行义务，应当承当相应的责任，有关处理办法可另行约定。具体条款在第十五条中约定。
八、争议解决的方式。
第十四条甲乙双方在履行本合同中发生争议，双方可协商解决，协商无效可向当地劳动争议仲裁部门申请裁决。对裁决不服的，可以向法院提起诉讼。
九、其它。
第十五条双方需要约定的其它条款(可加附页)。
第十六条本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另外一份报送劳动保障监察机构备案。
第十七条本合同未尽事宜或与法律、法规不一致时，以法律、法规为准。
第十八条甲方应将各项规章制度、职工代表委托书等材料作为合同附件一并报劳动保障监察机构备案。
第十九条xxxxx作为建设单位(业主方)在此郑重声明：本单位认可本劳务作业集体劳动合同的全部内容，并对本合同中所有涉及甲方应遵守的各项条款能否执行负有全部和直接的责任，并承诺如发生争议和违约概与施工单位(甲方)无关，同时主动承担由此引起的所有经济和法律责任。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
班组劳务合同篇十四
联系电话：_______________联系电话：_______________。
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的.安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法律、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。
一、甲方的责任与义务。
1.贯彻落实国家及_____市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定。
2.协助乙方了解甲方有关安全生产的规章制度，协助乙方解决施工过程中碰到的各种涉及安全的问题。
3.甲方负责监督检查乙方编制安全技术措施和各种专项施工方案，并监督检查其落实情况。
4.甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。
5.对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工，整改合格后方可继续施工。
6.违反安全生产、治安、消防、文明施工规定的行为，甲方依据相关规定有权对乙方进行经济处罚。
7.甲方监督检查施工现场、生活区的消防安全措施及消防安全管理制度的落实情况，对存在的安全隐患及时签发安全隐患通知书，责令乙方进行整改，未按要求进行整改的，甲方有权按规定对乙方处以________元经济处罚。
8.甲方负责制定现场安全文明施工的各项管理规定及要求。在现场布置、设施投入、人员管理等方面统一管理。
二、乙方的责任与义务。
1.乙方必须贯彻执行国家、行业主管部门的安全生产、劳动保护、消防、食品安全的法律法规、条例、规定;遵守甲方的安全生产管理制度、规定及要求，并积极参加各种有关促进安全生产的各项活动。
2.乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施。由于未执行安全生产的法律法规、规章制度或自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。
3.乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本班组人员进行安全教育，以增强安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产制度。
4.乙方必须认真贯彻执行安全技术措施、专项施工方案、分部分项、分工种施工安全技术交底要求，甲方随时检查落实情况。
5.乙方应落实甲方对生活区域的消防、治安、食品安全方面的各项安全规定及要求。对生活区的消防、治安、食品安全等方面的工作负责。应经常检查督促本单位人员自觉做好各方面工作。
6.乙方应按规定，认真开展班级安全活动。参加安全教育活动，以及安全、防火、生活卫生等检查，并及时对事故隐患进行整改。
7.乙方施工人员进场后一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工。乙方必须及时向甲方提供“三级安全教育卡”及施工全体人员花名册，如乙方不及时提供三级教育卡、施工人员安全生产教育会议记录及花名册，甲方将从工程款中扣除1%做为经济处罚。施工中如果乙方的人员需要变动，必须提出计划报告甲方，对新进场人员按规定进行教育、考核合格后方可上岗。对未经考核或考核不合格人员上岗的，将处以每人每次_____元罚款。
8.乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，施工中，焊工、架子工等操作人员必须为专业人员且必须持证上岗(证件应随身携带)，违者，甲方有权中止乙方施工，且工期不做顺延。并处每人每次____元罚款。
9.乙方负责人下班前对作业中使用的设施设备进行检查，确认机电拉闸断电箱门上锁，用火熄灭，活完料净场地清等情况无误后方准离开现场。
10.乙方施工中使用电气焊时，必须办理动火证，并在现场配备灭火器，现场必须设有专职看护人员。未办理动火证而擅自施工的，未按规定设置专职看护人员的将处以每次____元罚款。
11.高处气割、焊接作业时，应提前将地面易燃的材料物品转移并将现场清理干净，并在地面安排好专人看护及消防器材后方可作业。违反者将处以每次____元罚款。
12.施工机械的使用应符合《建筑机械使用安全技术规程》，施工临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规程》。
13.乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。由于乙方原因，受到上级主管部门处罚的，甲方将予以双倍罚款，并由近次拨款中扣除。
14.乙方人员进入施工现场必须戴安全帽，施工现场内严禁吸烟，违者罚款____元。
15.乙方施工人员进场后，仅限于在施工现场(工作区域)及生活区活动，严禁随处乱走乱窜，一经发现处以每人每次____元罚款。
16.木工加工区灭火器材严禁私自动用。使用木工加工机械必须为有经验专职人员，严禁非专职人员擅自使用，由此而导致的问题乙方承担全部责任。
17.乙方必须保证生活区卫生，卫生脏乱者每次罚款____元。
18.乙方人员在施工中作业中发生各类安全事故，均由乙方自行负责。
19.乙方必须对自己的施工人员的身体状况有相应了解，严禁心脏病、高血压、癫痫等不适合装修改造作业人员进入本现场工作，一经发现甲方立即将其清除出场，并对乙方处以____元以上罚款。擅自使用而产生的后果由乙方自行全部承担。甲方不承担任何责任。
20.乙方施工人员在现场施工期间严禁打架斗殴，不管和任何单位任何人，如若发生打架斗殴现象，一律移交公安机关处理，并对乙方进行____元处罚，并将当事人清除出场。由此而产生后果的由乙方及当事人自行承担，甲方不承担任何责任。若发生酗酒闹事、发生争吵的，也将对乙方处以____元以上罚款，当事人清除出场。严禁老幼病残工人及女工进场施工作业，违者罚款____元。所产生的后果均由乙方自行承担。严禁将小孩带入生活区、施工区等区域，擅自带入而出现各类问题的，其责任由乙方及当事人自行承担，甲方不担负任何责任。
21.生活区内电源线严禁私拉乱拽，严禁擅自改变室内线路走向，违者罚款____元。
22.乙方施工人员严禁酒后作业，若发现罚款____元。不戴安全帽、安全带每次罚款____元。现场吸烟罚款____元。穿拖鞋上班罚款____元，发生其他违章作业情况的罚款____元。
23.工地严禁容留非本工程施工人员住宿，若擅自留宿他人，而出现的各类问题其责任均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
24.乙方施工人员外出，发生的一切问题均由乙方负责，甲方不承担任何责任。
三、施工作业期间木工班组需注意事项：
8.起吊钢筋骨架时，下方禁止站人，必须待骨架降到距模板1m以上才准靠近，就位支撑好方可摘钩。
本协议书一式二份，双方各持一份。
本协议书自签字(盖章)之日起生效，待工程竣工自行解除。
甲方(总包方盖章)：______乙方(钢筋班组)：_______。
现场负责人：______________现场负责人：_____________。
班组劳务合同篇十五
甲方：乙方：
经甲、乙双方在平等、自愿的基础上，共同协商，达成如下协议，甲方将晋城镇工业园区内第二综合楼内外墙粉刷工程承包给乙方。
一、承包方式与范围：
1、甲方以连工带料承包给乙方，甲方提供水、电、脚手架、龙门吊、搅拌机与及安全防护措施和施工平台的搭建。乙方负责做工，晋城镇地方的粉墙沙，合格厂家水泥，拉毛、订钢网及一切材料，材料质量要求为合格。材料进场前需提供样品给甲方，甲方同意使用后方可进场。
2、内墙：23.6元每平方米，墙面按不扣门窗计算。柱、线条展开面积计算。
3、外墙：30元每平方，墙面按不扣门窗计算。柱、线条展开面积计算。
4、墙面厚度超出4公分，按墙面平方双算。
三、质量要求：
1、内墙保持垂3㎜平3㎜(以2米直尺检测)。
2、外墙保持垂4㎜平3㎜(以2米直尺检测)。
3、内外墙空鼓，裂缝均达到国家检测要求。
4、乙方粉好的成品墙，甲方安排的其它工种人员施工中损坏的墙面，由损坏工种人员负责修补。
四、验收方式：
1、乙方在施工中接受甲方监督管理，促进质量提升。
2、甲方检测乙方在施工中出现的质量问题，乙方应认真修改。
3、粉刷完工，甲方应及时组建验收，不得拖延，不得超过30天，如30天外甲方不验收，乙方识为默认验收合格。
4、由于房屋沉降产生的裂缝、空鼓，乙方不负责修补。
五、付款方式：
1、甲方负责支付国家法规劳务税收。
2、乙方粉刷完七层为一阶段，甲方应按工程量的60%支付乙方进度款。
3、乙方粉刷完工，甲方按总工程量的70%支付乙方。
4、甲方验收合格，甲方应按95%支付乙方工程款。5、5%保质余款，三个月以内无质量问题，甲方应全部支付乙方。
六、工期要求：内外墙粉刷完工，应按甲方主体工程完工后三个月内全部完工。
七、安全要求：
1、乙方施工人员，应接受甲方的安全知识教育。
2、施工中安全方面各负其责，甲方必须增设安全设施，
3、甲方负责对乙方工作人员管理、监督，如发现违章行为，应立即对该人员纠正、管理。乙方施工人员不服管理者，甲方有权教育，以及清除工地。
八、甲、乙双方应严格遵守合同协议，相互配合，相互沟通，以到达工程安全、质量最佳效果。如因为单方违反合同而造成的一切损失，由违反方全部负责。
九、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，工程尾款付清失效。
十、粉墙所产生的垃圾要清理、楼板要清理到砼原始地面。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
班组劳务合同篇十六
发包方：(简称甲方)。
承包方：(简称乙方)。
根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，经双方友好协商，现将甲方承建的成都量力钢材物流中心一期工程中的钢筋分项工程分包给乙方，为了明确双方的权利和义务及违约责任，结合本工程实际情况，达成如下协议条款：
一、工程内容：成都量力钢材物流中心2#工程钢筋分项工程;。
二、工程概况：框架/钢结构，建筑面积约174093m2;。
五、施工工期：满足甲方及建设单位要求;。
六、质量验收标准：以通过建设单位、监理、设计、质监等相关部门验收合格为准。
七、奖惩：如乙方的施工质量及进度不能满足甲方要求，则甲方扣除乙方钢筋每吨20元。
八、双方的权力、责任与义务：
(一)乙方责、权、利。
1、乙方负责在钢筋到施工现场后转运到指定地点，并且堆放整齐，本工程所有钢筋的放样、制作、安装、绑扎、焊接、垫铁安放，预埋铁安放，墙拉筋制作、压顶、构造柱、过梁钢筋制安。
2、在浇筑砼时，乙方必须保证有2人以上钢筋工值班，随时处理可能发生的质量问题，做好成品保护。
3、乙方提供施工中需使用的所有材料器具、安全用具、低耗品(如断料机、切割机、弯曲机、卷扬机、对焊机、电焊机以及坚焊设备，扎丝、扎杆、防护面罩、手套、安全帽、安全带、砂轮片等)以及焊条等材料，并负责保管。
5、所有成品及半成品和原材料必须按指定地点堆码整齐，每天完工后要将楼层散落材料回收干净，做到文明施工。
6、乙方负责人员的保险、医疗、赶工补偿、劳保、务工等所有一切产生的费用。
7、乙方负责施工阶段的质量、安全、文明施工，满足国家相关政策规范要求，乙方必须按照设计要求以及施工操作规程、验收规范的要求进行施工，对成品进行自检、互检、交接检，并配合甲方有关人员进行验收。若经质监站验收，对提出的问题应及时派人员进行整改。
8、在施工过程中，需乙方派人配合时，乙方人员应积极给予配合协助。乙方必须遵守执行甲方制定的规章制度，进入施工现场必须戴好安全帽，禁止酒后上班，不准穿拖鞋，不准从高处向下抛掷任何物件;未经施工负责人批准，不准任意拆除安全设施及防护装臵;不准带小孩及家属进入施工现场，不准任何人在施工现场打闹开玩笑;持证上岗。
9、乙方必须遵守执行安全规章制度，违章作业造成的人员伤亡均由乙方负责，并按照劳动部文件规定，并负责写事故快报和上报伤亡指标，并将批文交甲方备案。
10、乙方施工进度必须能满足甲方施工进度要求，如遇中雨以及38度以上高温天气工期顺延。工期延误三天以上，甲方有权终止合同，工程余款不予支付，如拖延一天按每天1000元计，直至终止合同。由乙方原因造成的返工与停工，由乙方承担损失;若因乙方配合不力，导致其它工种工期延误时，乙方应承担由此产生的一切损失。
11、乙方需指定一名专职安全员负责安全生产，并对施工人员进行安全教育，交底检查，消除事故隐患，制止违章作业，建立安全生产负责制，杜绝死亡，避免重伤，一级工伤频率控制在1%以内。
13、乙方若录用年龄小于18岁，大于55岁、有疾病的施工人员或未经甲方许可擅自招收和更换人员或招用未持有效证件的人员除责令清退外，按每人30元罚款，若造成的伤亡事故，一切损失由乙方负责，与甲方无关。
14、乙方必须保证提供劳动力基本人数不得低于工作所需人数。
15、乙方需向甲方提供焊接材料的合格证，配合甲方制定月度材料计划表，配合甲方试验人员按规定取样(原材、焊接等)。
16、乙方提供本公司资质证书、安全生产许可证、营业执照、法人授权委托书并加盖公司鲜章。
17、如乙方在施工期间，施工质量差或工期不能达到甲方及业主要求，甲方有权更换施工队伍，并按乙方完成工程量的70%结算，剩余的30%作为罚金进行惩罚。
(二)甲方责、权、利。
1、对乙方定期内未整改到位，甲方有权解除乙方的劳务合同，情节严重者，令其乙方退场，并不结算任何人工费。
2、施工期间，若乙方进度达不到甲方进度要求，甲方有权自己增加人员协助乙方完成任务，其人工费和单价由甲方订给增加的人员，并在乙方总工资中扣除，另扣乙方总工资的10%作为延期损失费。
3、甲方负责向乙方提供施工图1套。
4、甲方负责对乙方进行技术指导，施工前负责向乙方安全、技术交底(安全、技术交底资料与本合同具有相同法律效力)。
5、甲方提供工程所需用电、用水及龙门吊垂直运输，做好与分包工作、周边关系的协调工作。
九、工程款结算：
1、甲、乙双方按工程图纸及变更发生的工程量为结算依据等总量为结算方式。
2、主体断水验收合格后七日之内拨付总造价80%，余款在工程竣工验收后10天内支付10%工程款，余下10%工程款在半年之后付清。
3、合同内容以外所发生计时工以现场实际发生为准，均按35元/工日计(以上价格均含税金)。
4、乙方施工人员签字领工资，必须把工资发放给工人，否则不予发放。
5、乙方必须提供相应的发票给甲方，甲方采用转帐或现金形式支付人工工资。
十、本合同经双方签字盖章生效，未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式贰份，甲方一份，乙方一份。
甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：
合同签定日期：年月日
班组劳务合同篇十七
发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）。
根据《xxx合同法》《xxx建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经双方共同协商一致，就劳务分包事项达成以下协议：
第一条：工程名称及合同工期：
（一）、工程名称：帝景湾半山区23#、25#住宅楼（包括地下室）。
（二）、合同工期：
1、开工时间以开工报告日期为准。
第四条：工程固定价格费用包干范围：
1、按《江西省二零零四年工程定额》，建筑面积计算规则及（b/y50353-20xx“建筑工程建筑面积计算规范”计算本工程的建筑面积，按建筑面积（含地下室建筑面积）每平方米18元固定价含人工费、安全文明施工措施费及合同中约定材料费大包干价。并确定工程造价。在施工过程中将不再调整任何价格(含人工费)。
2、建安税金由甲方自行交纳，但乙方必须提供本项目所需用材料进货正式税务发票，材料进货金额与材料发票金额比例相同。
3、含所有施工的建材风险价和现场安全文明施工措施增加费。
第五条：工程量计算方法：工程量均按设计施工图、变更签证单为依据计算工程量。
第六条：合同价格的结算：工程完工并通过验收合格后，乙方应依据施工图纸、变更联系签订单等资料按本合同条款编制工程量结算书报送给甲方，甲方对其进行核实、确认。
第七条：工程款支付：施工过程中按每个月实际搭设完成后的工程量的75%支付，主体结构全部完工且通过验收合格后付实际搭设工程款85%，余款待工程竣工验收合格后三个月付清。
第八条：工程款支付时乙方必须按甲方提供的工资表、乙方工人一律凭身份证签字领取工资。以确保工人工资发放到位，避免劳资纠纷。
第九条：工程款支付手续：乙方按月施工现场管理人员提交完成工程量单据，由现场管理人员签字确认，再把单据提交项目主管签字支付工程款。时间为每月的25号。
第十条：工程质量：
1、工程质量应达到设计要求及约定的标准和质量目标。
2、乙方必须按国家规定的质量检验标准、施工验工规范和按施工图组织施工。在施工中必须服从甲方现场管理。
材料或甲方指挥失误（需书面依据）所造成的质量不合格，整改费用由甲方承担。如乙方自身原因造成的质量不合格，则整改所发生的一切费用都由乙方自行承担，并向甲方赔偿相关的损失。
4、对本工程的质量标准，双方约定为合格。
5、对本工程的质量奖罚双方约定如下：建设单位、质量监督部门、设计勘察单位、监理单位待工程各方主体检查验收质量存在缺陷，工程各方主体要求对质量缺陷进行返工（需书面依据），对造成质量缺陷方按本合同要求承担相关责任外，再进行处罚，每一质量缺陷处罚200-10000元。第十一条：安全施工：
（一）、安全施工与检查：
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部承担。2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
（二）、安全防护。
1、承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、
使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
（三）、事故处理。
1、发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
2、发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第十二条：其它：
班组劳务合同篇十八
甲方：
乙方：
xx县xx镇项目工程已由甲方总承包，因生产需要，经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务，双方依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》，协商一致，特制定如下合同条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：xx县xx镇《福源名居》项目。
二、工程地点：xx镇顺河街。
三、工程概况：地上七层，地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准)，为砖混结构。
四、承包方式和承包范围。
4.1承包方式：设计图纸中所有结构的包工、包质量、包辅材(绑扎丝，切割片，对焊接，机具等。甲方只提供钢材)包节约材料、包工期、包安全、包文明施工。
4.2承包范围：xx县xx镇《福源名居》项目，从基础至屋面全部钢筋制作绑扎安装。
五、工程结算。
5.1工程计价结算：本工程按建筑面积每平方米(17元)壹拾柒元计算，包含正负零以下及屋面女儿墙在內。
5.2付款方式：毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算)，按70%在7天內支付，全部主体工程完工验收后7天內进行结算，结算后一个月付清全部余款(宽限期7天)。
六、工期要求。
6.1甲方根据总工期要求，编制施工总进度计划。在此基础上，乙方编制详细的周计划，月计划。如果由于乙方计划不周，组织不力，技术力量不足，造成工期延误，使甲方蒙受的损失，甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求，甲方有权安排其它班组施工，所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
6.2工期要求：按甲方总进度计划流水线施工，只准提前，不得拖延。
七、其它事项：
此协议一式二份，甲乙各执一份双方签字生效。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
_____年_____月_____日。
