工程检测合同需要交印花税吗 工程检测合同(汇总13篇)
劳动合同是劳动者与用人单位之间约定劳动关系的书面协议，是保障劳动者权益、维护用人单位合法权益的重要法律文件。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。
工程检测合同需要交印花税吗篇一
甲方：
乙方：
甲乙两方本着互谅互让的'原则，综合考虑各方实际情况，就 年 月 日 年 月 日期间，因甲方出售的 座 单元出现工程质量问题需维修处理，影响乙方如期装修入住的赔偿问题，经双方协商，现达成和解协议如下：
一、甲方给予乙方垫付三个月的物业管理费作为赔偿，乙方予以接受并确认。乙方不得再以 座 单元相关工程质量问题向甲方提出索赔，不再要求甲方承担任何相关的责任。
二、本协议经各方签字或者盖章后生效。一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
签约日期： 年 月 日
签约地点：
工程检测合同需要交印花税吗篇二
委托方(乙方)：_____
本合同由甲方委托乙方进行_____并支付报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》之规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条乙方进行技术服务内容、要求和方式：_____
1.工作内容：_____
第二条乙方应当按照下列进度要求进行本合同基础上的技术服务工作：_____
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：_____
1.工程竣工图纸。
2.建筑消防工程审核意见书
3.设计变更通知单
4.调试报告
5.隐蔽工程记录
6.所使用的消防设备、器材的生产合格证以上须合法、有效，否则一切责任由甲方承担。
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：_____
1.大写：_____。
2.技术服务报酬由甲方具体支付方式和时间如下：_____
乙方开户银行名称、地址和账号为：_____
开户银行：_____
开户名：_____
账号：_____
第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：_____
甲方：_____
1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：_____
2.涉密人员范围：_____
3.保密期限：_____
1.保密内容(包括技术信息和经营信息)：_____
2.涉密人员范围：_____
3.保密期限：_____
4、泄密责任：_____
第七条双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术服务工作成果进行验收：_____
1.乙方提交技术服务工作成果的形式：_____按甲方要求完成现场技术检测及检测报告。
2.技术服务工作成果的验收标准：_____
第九条双方确定，乙方仅对当时检测的现状和结果负责。
第十条双方确定，因发生不可抗力，致使本合同的履行成为不必要或不能的，可以解除本合同。
1.提交
2.依法向人民法院起诉。
第十二条双方约定本合同其他相关事项为：_____
第十三条本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。
第十四条本合同经双方签字盖章后生效。
工程检测合同需要交印花税吗篇三
甲方：
乙方：
为加强电站工程的施工质量管理，依据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(sl176-20xx)等有关文件规定和要求，乙方编制了《工程施工质量检测方案》(以下简称《方案》)。甲方根据《方案》委托乙方承担电站工程的施工检测任务。经双方协商一致，签订本合同。
1检测目的、项目及频率
1.1检测目的为甲方控制
1.2检测项目及频率
检测项目及频率以附表《电站工程施工检测项目及数量表》为准。
2检测工期
本工程的施工检测工期预计为年月至年月，工期延长按5.3条执行。
3检测费用及支付方式
3.1检测费用
3.2支付方式
本合同试验检测费用采取按次按进度支付，在签订合同15个工作日内支付乙方检测付万元，之后每季度支付乙方检测付万元。支付至甲方万时，余额万元在在工程完工时，乙方提交所有报告时一次支付。
4双方职责
4.1甲方职责
4.1.1遵守与本合同有关的法律、法规和规章;
4.1.4无偿提供乙方所有现场原位试验、检测工作所必须的辅助人员(农民工);
4.1.7按本合同约定方式及时向乙方支付检测费用;
4.1.9其他应承担的职责。
4.2乙方职责
4.2.1遵守与本合同有关的法律、法规和规章;
4.2.2确保检测数据的科学性、客观性、公正性、准确性及检测资料的完整性;
4.2.3乙方根据甲方提供的工程进度情况，及时、合理安排检测工作，并按照相关标准规程、规范所要求的试验周期进行检测，因不可抗力及不可预见因素，检测时间顺延。
4.2.4根据甲方送检情况，及时安排检测人员进行检测;
4.2.5负责检测工作人员自身的安全;
4.2.6其他应承担的职责。
5违约责任
5.1甲方违约责任
5.1.1若有妨碍检测公正的行为，产生的后果由甲方自行承担;
5.2乙方违约责任
5.2.1乙方应对自己的检测工作负责，保证试验报告的科学性、准确性，若检测报告出现重大偏差，造成工程重大损失的应依法承担相应检测责任。
5.3工期延长由于施工工期延长，导致乙方现场管理费用增加，其增加的管理费用由甲方承担。增加的管理费用包括现场工作人员工资、补贴，设备维护、折旧，设备检定等费用。增加的管理费用按以下金额执行：工作人员工资、补贴：5000元/月/人，设备维护、折旧：34000元/年，设备检定：10000元/次，管理费：10000元/月。
6因违反或终止本合同而引起的对另一方损失和损害的赔偿争议以及因双方在履行本合同中未形成一致意见而形成的其它争议，双方共同做出努力，直接进行友好磋商解决争议;若经双方协商未能达成一致意见，可提请水行政主管部门调解;若调解不成，任何一方均有权将争议向人民法院起诉。
7未尽事宜双方协商解决。
8本合同经双方签字并加盖单位公章后生效。
9本合同一式4份，双方各执2份，均具同等法律效力。
委托方(加盖公章)：
受托方(加盖公章)：
年月日：
工程检测合同需要交印花税吗篇四
1.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。
a.建设工程监理合同
b.建设工程采购合同
c.建设工程分包合同
d.建设工程施工合同
2.按照《合同法》，( )属于委托合同。
a.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
b.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同
c.某建设单位与设计院订立的工程设计合同
d.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同
3.下列关于代理的叙述中，不正确的是( )。
a.代理的民事责任由被代理人承担
b.代理人以自己的名义实施代理行为
c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。
a.平等、自愿、公平、公正
b.平等、公开、公平、公正
c.平等、公开、公平、诚实信用
d.平等、自愿、公平、诚实信用
5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。
a.只能要求债务人履行债务
b.只能要求保证人履行债务
c.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
d.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。
a.没有代理权而为的代理行为
b.超越代理权而为的代理行为
c.在代理人授权范围内的代理
d.代理权终止后的代理行为
7.某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。
a.无效
b.甲方同意有效
c.成立
d.备案登记后成立
8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是( )。
a.仲裁条款是独立存在的
b.合同若发生变更，则仲裁条款无效
c.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉
d.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力
9.依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是( )。
a.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务
b.合同中未约定履行顺序
c.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
d.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
10.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从a银行贷款4000万元，从b银行贷款20xx万元，并与b银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿a、b银行债务。a、b银行债权的分配数额应为( ).
a.a银行4000万元，b银行1000万元
b.a银行3300万元，b银行1700万元
c.a、b银行各项工作2500万元
d.a银行3000万元，b银行20xx万元
工程检测合同需要交印花税吗篇五
1.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和()三类。
a.建设工程监理合同
b.建设工程采购合同
c.建设工程分包合同
d.建设工程施工合同
2.按照《合同法》，()属于委托合同。
a.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
b.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同
c.某建设单位与设计院订立的工程设计合同
d.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同
3.下列关于代理的叙述中，不正确的是()。
a.代理的民事责任由被代理人承担
b.代理人以自己的`名义实施代理行为
c.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
d.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循()的原则。
a.平等、自愿、公平、公正
b.平等、公开、公平、公正
c.平等、公开、公平、诚实信用
d.平等、自愿、公平、诚实信用
5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人()。
a.只能要求债务人履行债务
b.只能要求保证人履行债务
c.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
d.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下()。
a.没有代理权而为的代理行为
b.超越代理权而为的代理行为
c.在代理人授权范围内的代理
d.代理权终止后的代理行为
7.某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同()。
a.无效
b.甲方同意有效
c.成立
d.备案登记后成立
8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是()。
a.仲裁条款是独立存在的
b.合同若发生变更，则仲裁条款无效
c.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉
d.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力
9.依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是()。
a.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务
b.合同中未约定履行顺序
c.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
d.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
10.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从a银行贷款4000万元，从b银行贷款20xx万元，并与b银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿a、b银行债务。a、b银行债权的分配数额应为().
a.a银行4000万元，b银行1000万元
b.a银行3300万元，b银行1700万元
c.a、b银行各项工作2500万元
d.a银行3000万元，b银行20xx万元
工程检测合同需要交印花税吗篇六
乙方：_________
为了增强甲乙双方的责任感、加强经济核算提高经济效益、确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关行政法规，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条基本要求：
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
3、质量要求及技术标准：符合国家及行业标准、技术规格说明书、设计图纸及业主方、监理方具体的要求。
4、检测面积或范围：中城1#楼—9325㎡、2#楼—5339㎡、4#楼—7259㎡、裙房1551㎡，共计建筑面积23474㎡。
5、检测时间：甲乙双方待现场施工完毕后另协商。
6、受检建筑类别使用性质：
第二条检测服务内容：
1、固定消防设施检测内容
2、建筑电气消防安全检测内容
高低压配电装置消防检测低压配电线路消防检测照明装置消防检测电动装置消防检测
第三条合同金额
1、检测单价：固定消防设施：_________元/m2（建筑面积）、建筑电气：_________元/m2（建筑面积）。共计合同金额为人民币（大写）：_________。
第四条付款方式
在乙方出具合格的检测报告书后并提供正规的发票等相关资料情况下，甲方一次付清合同款。
第五条服务质量：
1、在检测合格后，免费提供跟踪服务和技术指导，及后续相关消防专业知识咨询。
2、因甲方（或施工方）原因，造成首次检测不合格，乙方提出整改意见后可提供免费复测服务一次，如经过复测仍未通过，需再次复测，每一次复测费按检测费总价30%收取，但最低标准不少于3000元/次。
第六条甲方责任：
1、对于检测中发现的`不符合项，由甲方组织对其相应工作进行调整，甲方不应在乙方未完成检测工作或检测结果不符合有关技术要求的情况下，不经调整另行委托其他检测单位进行检测。
2、按本合同规定向乙方支付货款。
3、全面配合乙方在检测，并派专人（操作员、电工）负责。
第七条乙方责任：
1、乙方指定相关人员负责检测工作，检测工作中涉及相关消防设施的操作由甲方人员进行。检测过程中的乙方工作人员的生命、财产安全情况由乙方负责。
2、检测仪器由乙方自备。
3、在检测完毕后5个工作日内提供相应的检测报告书
4、乙方有义务协助甲方在武汉市消防有关单位进行报验的配合工作。
第八条争议裁决：
1、"凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，应提交武汉市仲裁委员会，由该委员会按现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力"。
第九条其它条款：
1、双方应该履行该合同保密义务。
2、本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。
3、本合同正本一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
5、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商或进行补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方：_________乙方：_________
日期：_________
工程检测合同需要交印花税吗篇七
项目名称：
补充协议书
甲方：x有限公司
乙方：x有限公司
由甲方施工的.代庄片区棚户改造项目18#、19#、20#、21#、22#、23#楼民用建筑工程室内环境污染物（空气检测）和建筑围护结构的传热系数，由甲方委托乙方检测，经甲、乙双方共同协商，特补充签订以下协议：
1、该项目检测费用包干价35000元。
2、乙方提供合同全额（按112500元计，多出包干价税点已在包干价中包含，不再另行扣取）的3%增值税专用发票。
3、付款方式：试验做完后，一次性付清，领取报告。
4、本协议未尽事宜参照原合同《建筑工程质量检测合同》(syzb20xx-cf-0414-01)执行，本协议与合同具有同等法律效力，协议内容与合同不符之处，以本协议内容为准。
本协议一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：(公章)
乙方：(公章)
法定代表人或
其委托代理人（签字）：
法定代表人或
其委托代理人（签字）：
日期：x年x月x日
工程检测合同需要交印花税吗篇八
委托方：___________(以下简称甲方)
服务方：__________(以下简称乙方)
项目名称：_____________
根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建设工程检测管理规定》，乙方受甲方委托，对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。
乙方根据有关规范和甲方的检测要求，予以科学、公正、准确、高效地进行检测，并按照客观的数据出具报告。
为明确双方责任，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：
一、工程概况
工程地址：_____________
施工单位项目负责人：_____________
建设单位项目负责人：_____________
二、检测服务范围及时间
1、见证取样检测：
(1)、水泥物理力学性能检测;
(2)、钢筋(含焊接及及机械连接)力学性能检测;
(3)、建筑用砂常规检测;
(4)、建筑用卵石、碎石常规检测;
(5)、砼强度检测;(6)、砂浆强度检测;
(7)、简易土工试验;(8)、混凝土掺加剂检验
2、主体结构检测
(1)、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;
(2)、钢筋保护层厚度检测;
(3)、混凝土预制构件结构性能检测;
(4)、后置埋件的力学性能检测。
3、其他建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。
4、检测完成时间：无特殊原因在承诺期限内完成检测任务，因其他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方，双方共同协商确定检测时间。
三、检测项目及方法
按照检测委托书中的项目进行。
甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。
四、检测费用
检测费用按人民政府收费管理办公室颁发的《建设工程质量检测站收费许可证标准》(证号：)规定执行，标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。
付款方式如下：
每次委托按实收取记账形式
五、相关权利与义务
甲方义务：
1、工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。
2、定期与乙方确认工程进度，并根据付款条件支付相应检测费用。
甲方权利：
1、对在建工程的各类检测数据有知情权，协商执行过程，可随时查询。
2、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
3、在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。
乙方义务：
1、根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，提供检测报告。
2、对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不足设计要求等)，及时向甲方通报。
3、做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包(费用另计)。
4、提供检测咨询服务，指导甲方抽样送检工作。
乙方权利：根据相应服务内容收取检测费用。
六、检测标准
1、甲方明确检测标准(可以是国家标准、行业标准或企业标准)情况下，按甲方指定标准进行检测。
2、甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。
3、各类标准执行优先等级：国家标准行业标准企业标准。
八、本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效。
九、补充说明：
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程检测合同需要交印花税吗篇九
乙方：_________________
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合建筑工程检测试验的特点，甲、乙双方在平等、互利、协商一致的基础上，就乙方承接甲方施工的通利紫荆商都二期项目工程检验（以下简称试验），签订本协议：
1.监理单位:
2.平方米
3.计划竣工日期
（一）甲方责任
1.甲方需照建筑工程质量等要求进行取样，样品质量及数量需满足标准、规范的要求。
2.所有送检样品应和施工现场的原材料保持一致，并办理委托手续。
3.混凝土配合比和砂浆配合比要等原材料（水泥、砂、石等）试验合格后，方可申请（配合比所用的.原材料应提前10天送至试验室试验）。
4.甲方的取送样员需持有上岗证，见证员需持有见证员证，并存留送样员和见证员复印件。
5.甲方需在乙方留下可靠的联系方式，以利工作方便。
6.甲方如对检测结果有异议应在15天之内提出申诉，协商解决。
7.甲方需按照要求提供现场检验所需的水电及人工配合。
8.甲方需按合同条款要求，及时结算试验费。
（二）乙方责任
1.乙方严格按照建筑工程质量标准、规范进行试验。
2.乙方应按合同要求及时、保质、保量为甲方提供试验服务和
真实、可靠、完整的试验材料。
3.乙方仅对甲方负责，一切以甲方委托试验样品和要求为准。4.乙方负责到甲方施工现场接收委托试验样品，每周两到三次。
根据本工程实际情况，见证取样试验费按0.6元每平方计算，计0.5元每平方计算，计_________元，试验费总计50%，（高层建筑10层时付费25%）计25%,计_________元。
经双方协商后签订补充协议，与协议正文同等有效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
报告之日起终止。
常用建筑材料和非常用建筑材料明细及最快检测时间见附表1.2，主体结构检测项目附表3。
工程检测合同需要交印花税吗篇十
乙方(检测方)：__________________
学校幼儿园工程进行检测，并依据《中华人民共和国合同法》以及对其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测是想协商一致，签订本合同。
工程名称：如皋市外国语学校附属幼儿园
结构类型：框架
建筑面积：11658平方米
施工单位：南通大辰建设集团
监理单位：如皋市规划设计院
鉴证人员：汤友云
工程监督注册号：
工程地址：位于如皋市政法路以西，如皋市检察院以北
建设单位：如皋市外国语学校附属幼儿园项目负责人：朱建梅电话：
1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。
2、需乙方现场抽样，甲方需提前一天(扣除节日)通知乙方。
3、每次送样或乙方现场抽样，甲方须填写检委托单，明确样品的相关信息及检测要求。
1、工程竣工验收结束后一次性结清。
2、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方协商，但不得拖延其他无意义项目检测费用的支付。
1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。
2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。
3、甲方委托检测前，应将见证单位及见证人员以书面形式通知乙方，鉴证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。
4、在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用乙方统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。
5、检测项目属工程类检测的，甲方应提前通告乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。
6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的协商，为乙方提供必要的外部工作条件。
7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告。
8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权，合同执行过程，可随时查询。
9、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。
1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书，计量证书的复印件。
2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。
3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但如检测现场或样品不具备检测条件或跟委托不符等情况导致检测无法进行的后果由甲方自行承担。
4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。
5、检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方(节假日除外)。
6、按检测相应的服务内容收取检测费用，并出具检测费用清单。
1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质的完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。
3、检测报告信息错误、未按照约定的.检测依据进行检测或检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。
1、本合同自双方签字或者盖章之日七生效。本合同一式2份，双方各执1份。
2、双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可提请仲裁。
甲方(公章)：____________乙方(公章)：____________
工程检测合同需要交印花税吗篇十一
甲方：
乙方：
甲方的工程由乙方负责检测，特订立本合同。
第一条工程概况
第二条检测内容
1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。
第三条检测程序
一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测；
二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方；
三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求；
四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。
第四条检测时间及双方责任
1.甲方：
（1）严格按照国家标准规范进行取样送试。
（2）现场检测时提供必要检测条件（如：水、电、现场等）。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。
2.乙方：
（1）严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。
（2）现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。
第五条检测收费标准如下
1.检测费用按2.60元∕米（砖混、框架）；
2.出现重复检测费用另外收取（收费标准件附表）；
3.检测费用收取方式：开工签订合同时，50000.00元∕栋；主体工程完工时，追加30000.00元；工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。
第六条其他
解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。
1.本合同双方签字、盖章后生效。
2.本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程检测合同需要交印花税吗篇十二
甲方：
乙方：
工程地址：
工程名称：
工程建筑面积：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循自愿、平等和诚信的原则。为明确双方权利、义务、和经济责任。甲乙双方就本项目工程检测事项协商一致，签定本合同，以资双方共同遵守执行。细则如下：
一、甲乙双方在工程检测中的责任：
1、甲方责任：
(1)负责按国家或相关标准要求，在甲方现有检测范围内，对乙方已委托的项目进行检测。
(2)负责及时出具准确、科学、公正的检测报告。
(3)负责现场取样工作。
(4)负责对乙方的检测资料做好保密工作。
2、乙方责任：
(1)负责按甲方委托收样的要求，准备样品，填写检测委托单，并协助甲方接样人员，做好样品核对装车工作。
(2)积极配合甲方检测人员做好现场检测工作。
(3)按合同要求及时支付检测费用。
二、费用核定及结算方式
1、费用核定：以双方确认的建筑面积及检测范围(包括水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、胶砂流动度比表面积，建筑用砂颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、含水率，建筑用碎石、卵石颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、岩石抗压强度、压碎指标值、表观密度、体积密度、含水率，热轧光圆钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、重量偏差、弯曲试验，热轧带肋钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、重量偏差、弯曲试验，冷轧带肋钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、重量偏差、弯曲试验，钢筋焊接拉伸试验、弯曲试验，钢筋机械连接抗拉强度，建筑砂浆立方体抗压强度、配合比设计、拌合物稠度、拌合物密度、拌合物分层度，混凝土立方体抗压强度、抗渗性能、配合比设计、拌合物稠度、拌合物凝结时间、拌合物表观密度、抗折强度、轴心抗压强度、劈裂强度，回填土最大干密度、密度、含水率最优含水率，砖与砌块抗压强度、抗折强度、外观质量、尺寸偏差、吸水率，脚手架钢管外径、壁厚、锈蚀深度、抗拉强度、断后伸长率，钢管脚手架扣件裂纹、盖板开启、抗滑性能、抗破坏性能、抗拉性能、扭力矩试压、扭转刚度性能、外观和附件质量，防水材料力学物理性能，预埋件拉拔锚栓拉拔、植筋拉拔、螺栓拉拔，外墙饰面砖粘结强度，钢筋混凝土结构保护层厚度、钢筋位置、尺寸、楼板厚度、层高等常规材料和结构实体检测。不包括建筑幕墙(门窗)检测，建筑节能检测及建筑工程室内空气质量检测等专项检测项目和质监站要求整改的检测项目。)商定。检测费按1.6元/平方结算，检测费用共计人民币(大写)：叁万叁仟元整。
2、结算方式：
乙方工程进度到0.00时，须支付总费的15000元，主体验收后，须支付总费用的15000元，余款待本期项目工程资料完整时一次性付清。
三、乙方将工程的建筑材料的检测业务委托给甲方实施，在本工程施工期间乙方不再与其他检测机构订立相同或相似的委托合同，甲方保证本合同项目下的合部检测业务符合国家相关规定的要求，双方须共同遵守本条款，否则，即构成合同违约，本合同自甲乙双方签定日期起，任何一方均不得违约，如一方违约，违约方需支付另一方违约赔偿金人民币(大写)壹万元整。
四、其他事宜：
1、本合同示尽之处双方协商解决，协商不成时，可向任何一方的主管部门申请仲裁，直至向有管辖权的人民法院诉讼。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
3、本合同自甲乙双方签定之日起生效，款清后自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
工程检测合同需要交印花税吗篇十三
甲方(委托单位)：
乙方(检测单位)：
根据《中华人民共和国合同法》有关内容，经双方协商，工程试验检测由乙方承接，双方本着公平、自愿原则签订如下协议：
一、检测范围：主体检测
二、检测费用：
三、付款方式：首付50%尾款取报告时全部付清。
四、甲方责任与义务：
1、按本合同规定，按期支付检测费用;
2、为乙方提供必要的技术资料，按照规范、标准要求取样。
五、乙方责任与义务：
1、及时为甲方出具准确的检验结果报告，有疑问及时通知甲方;报告提供时间要满足甲方要求，并至现场配合甲方取样工作。
2、享有本合同商定的检测工作报酬。
六、违约责任：
如一方不按约定执行由违约方承担责任及损失。
七、本合同期限：
本合同自双方签订之日起生效，至双方完成合同约定的事项后终止。
八、其它规定：
(一)合同未尽事宜，依据《中华人民共和国合同法》等有关法律的规定双方协商解决，就本合同达成的合同补充协议或合同变更书与本合同具有同等效力。
(二)本合同一式二份，委托方执一份，检测方执一份。开户行
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
