最新断桥门窗合同文样(八篇)
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
最新断桥门窗合同文样(八篇)篇一
承包人(以下简称乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况
1、 工程名称:
2、 工程地点:
3、 承包范围:对应效果图的供货清单范围内所有灯具供货、安装。
4、 承包方式:包工包料。
5、 合同工期:
供货日期:合同签订之日(预付款到账)起25天内运送到田方指定工地,即 年 月 日前所有灯具运抵施工现场,㝊装并交验完毕。
6、 产品质量:优质
7、 合同价款:
优惠后总价(大写): 小写: 元以上价款为固定总价,包含所有灯具材料、生产、运输、安装、取费、税金、验收备案及未完成工程所发生的一切费用。
第二条 甲方工作
1、 向已方提供货物存放地的约定:甲方提供现场货物存放地,乙方自行摆放、保管。
2、 负责根据效果图、图纸、规范及合民规定的相关标准对产品进行验收。有权利随时对产品质量进行抽查,对不符合合同规定质量的产品要求限期调换。
3、 做好合同执生过程中的相关协调工作。
4、 指派 作为甲方驻工地代表,负责对产品质量、进度等进行全面管理,并负责办理设讦变更、洽商、现场签证、工程结算等的内部审批手续。
5、 甲方需协调相关单位,为乙方提供工作便利。
第三条 乙方工作
乙方未能履行下述各项义务,造成甲方损失的,乙方赔偿甲方相关损失。
1、 未经甲方同意,不得将本工程转给第三人。
3、 指汽船派 (电话) 为乙方驻工地项目负责人,负责合同履行,按双方认可的施工组织设计(施工方案)和甲方发出的指令组织指导施工,确保保质、保量、按期完成施工任务,解决由方负责的务项事宜。
4、 遵守政府有关主管部门对施场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续并承担相应费用,同时以书面形式通知甲方。
5、 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,承但因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
6、 遵守工程建设安全生产有关规定和甲方的《建设工程安全文明管理办法》,严格按安全标准组织进场。负责对施工场地工作人员进行安全教育,随时接爱甲方或政府行政主管部门的安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
7、 认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方发出的指令供货,随时接受甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。
8、 服从甲方工地的观管理。负责乙方施工人员的防盗、防意外事意外事帮等安全事项。
9、 乙方在交货时通知甲方验收,甲方应在三日内完成验收,逾期视为合格,乙方负责安装验收前的成品保护工作,出现破坏应及时更换修补,承担相关费用。
10、 已方负责上报本工程相关竣工资料。
11、 效果图经相关部门已认可,乙方应甲方提供的效果图,联系设计单位完善施工图设讦,因乙方未能按甲方确信的效果图及施工图生产导致不能通过验收,则乙方承担给甲方造成一切损失。
第四条 关于工期的约定
(1) 设计变更和工和量增加;
(2)不可抗力。
2、 因乙方责任,不能按期交货、中途无故售货停产或产品质量不合格返工等影响工期的,工期不顺延。
第五条 关于工程质量的约定
1、 本工程以甲方相关质量验 收规定和国家、行业现行验收规范为质量评定验收标准。
2、 发生重大伤亡及其他安生事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方,同时政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。
3、 由于乙方原因造成质量事故,乙方必须赔偿给甲方造成的损失,并在甲方指定的期限内返工直至达到合同约定的质量标准,返工费由乙方承担,并且工期不予顺延。
4、 非乙方原因造 成的质量问题,由乙方负责维修或更换,支付给乙方的维修或更换费用由甲乙双方协商确定。
5、 工程总体质量保修期为工程验收合格后一年。质保期内,除人力不可抗拒原因乙方免费负责维修或更换,质保期外,乙方也需要进行维修,费用甲乙双方商定。
第六条 关于合同价款与支付的纳定
1、 双方商定本合同价款采用固定总价方式。
2、 因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
3、 工程支付方式:合同签订后付合同部价款20%做为预付款;货物全部到场,甲方验收合格后,甲方向乙方支付合同总价款的50%作为质保金,质保期后无质量问题一周内付清(无利息)。
4、 付款时,乙方需要开具符合甲方要求的发票。
第七条 关天才洋供应的约定
1、 乙方付责施工中所有的材料供应,费用乙方承担。电线电缆、灯具材料选用祥见附件(供货清单)。
2、 乙方采购的材料与合同约定或双方确认的产品不符时,乙方应按甲方要求的时间运出施工场地,重新提供符合要求的产品,承担由此以生的费用,由此延误的工期不予顺延。
3、 乙方采购的材料在使用前,乙方应甲方的要求进行检验或试验,不合格的不得使用,检验或试验费由乙方承担。
4、 甲方发现乙方采购并使用不符合要求的材料设备时,有权求乙方负责修复、拆除或重新采购,由乙方承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。
第七条 违约责任
1、 乙方必须按照合同中确定的交货日期交货,否则,每延误一天,甲方有权在付款时扣除合同总价款的千分之一;延误达十天(含十天)以上的,甲方有权单方解除合同,解除合同的通知到达乙方时合同解除。乙方必须妥善做好施工场地的保护和移交工作,按甲方要求将自有设务和人员撤出施工场地。同时在接到合同的通知后十五日内返还田方已支会款项银行同期贷款利息,承担因合同银除给发包人造成的一切损失,并一次性向发包人支付合同总价款10%的违约金。
2、 产品未达到合同约定的质量本、示准,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,并在甲方指定期限骨返工直至工程达到合同规定的杯准,返工所发的费用由乙方承担,并且工期不予顺延。
3、 乙方应妥善保护施工现场 的设施,如造成损失照价赔偿。
4、 k如乙方违约,由此给甲方造成的所有损失,山乙方赔付,并一次性支付给甲方总价款的10%做为违约金。
第八条 争议处理
1、 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方采取协商解决或请有产关部门进行调解。
2、 协商或调解不成的,依法向工程所在地人民法院起诉。
第十条 附则
1、 本合同工式陆份,甲方肆份,乙方贰份,具有同等交力。
2、 本合同双方签字盖章之日起生效。
3、 合同的实质性变更(包括工程承包范围、合同工期、合同价款及支付方式、合同价款调整范围和方式、材料设务供应、质量及验收、违约责任和解决争议方法等的变更)必须以书面形式,并经双方共同签字、盖章确认后才有效变更。
4、 本合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
最新断桥门窗合同文样(八篇)篇二
乙方:
依照《xxx合同法》、《建筑安装工程合同法》的有关规定本着平等互利协商一致的原则签订本合同。
香樘别墅
断桥铝门窗制作安装、纱窗制作安装,工程中铝合金原材料及玻璃,具体型号尺寸等内容以测量后的铝合金制作大样实图为准。
1 、乙方按照协议指定品牌和生产厂家材料进行采购,运输,加工制作安装。如需变更须征得甲方书面认可,否则无条件返工。
2、乙方全面负责承包范围的成品、原材料的检测和施工资料及时报验,确保验收合格。
造 价 明 细 表工程结束验收合格后,按照实际加工数量,实际尺寸结算。单价按照明细表价格执行。
1、达到国家验收标准符合gbt301《建筑工程质量验收评定标准》
2、乙方施工时做好员工技术交底,严格按照设计图纸图集施工规 范,以优质为目标,杜绝工程质量通病保证竣工验收。
3、原材经业主验收确认,方可加工制作。
4、乙方应加强自检,负责保护好成品保护,门窗表面应平整光滑,无檫伤等。
5、乙方施工前作好门窗尺寸加工大样图以及尺寸分隔,下料尺寸应符合图纸及图集要求。
7、门窗及其材料堆放清洁、平整、避免雨淋。
8、安装前按设计图纸要求检查门窗的数量品种规格,开启方向,五件密封条是否齐全,不合格给予更换。
9、门窗的抗风压性、气密性、水密性、开闭力、隔声性、隔热性、尼龙导向耐久性、开闭锁耐久性经检测合格后方可进行按装。
10、洞口处划好中线,水平线检查上下边框位置,内外朝向,确认无误后再进行固定。
11、装入洞口时上下框的中心线应与洞口中心线对齐 ,上下四角及横框的对称位置用木楔塞紧,按要求确定门窗墙体厚度,方向,并调整好垂直度水平及直角。门窗安装边框与墙体洞口之间用发泡剂充填,不得溢出框边,外墙边框四周设缝硅胶填平。
12、门窗安装完毕进行冲淋试验及雨后检查渗水情况。
13、如因乙方质量问题造成返工延误工期或罚款,由乙方自负造成的直接、间接损失。
14、注意对成品保护。
1、乙方进入现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度,对安全隐患要及时整改,甲方有权对违反者进行罚款或责全停工直致终止协议。
2、乙方必须有专职安全员,做好安全交底工作。做好安全教育。安全检查和验收工作。如万一发生事故,由乙方负责一切经济损失,甲方有义务协助乙方做好工作。
工期从 年 月 日到 年 月 日共计 天
1、甲方负责协调土建与安装的配合工作。
2、甲方提供场地、水电等设施,费用乙方负责。
3、乙方人员进场遵守甲方的一切制度,遵纪守法,文明施工。
甲方支付乙方总造价的 % 计 元,为预付款。竣工验收合格后支付合同总价款的 %,计 元,余款5%作为质保金,工程竣工验收合格二年后付清。
本工程保修期为二年,从工程验收通过之日起算。在保修期内凡属于质量问题。均由乙方无偿保修。
1、本合同未尽事宜,双方协调解决。
2、本合同壹式二份,甲乙两方各执一份,待各项条款执行完毕终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
最新断桥门窗合同文样(八篇)篇三
金属门窗是建筑物中主要的构件之一,也由此成为了工程质量控制的重点。对于工程门窗合同你是怎样理解的?以下是本站小编为大家整理的工程门窗合同范文,欢迎参考阅读。
发包人(全称) (以下简称甲方)
承包人(全称)(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程内容:门窗工程
二、产品名称、型号
1、名称:
2、规格、型号:按照本工程施工图、工程联系单制作、安装。
具体要求如下:
三、合同工期
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
四、质量标准
乙方制作设计依据现行国家图集标准执行,门窗符合相关《铝合金门窗安装及验收规程》有关规定。门窗安装四周采用皮条处理,分项工程质量等级为合格,感观评定为“好”。
以上报价不含税,开票另加货款总额6%。
六、合同价款
金额暂定人民币(大写):
七、承包人向发包人承接的工程按照合同约定进行施工、,并在 质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价 款及其他应当支付的款项。
九、质量与验收
按《建筑装饰装修工程质量验收规范» gb5021 0-200 1标准,由 监理公司及质监站合并在主体中验收(分项验收资料必须同步做好交 由土建项目部资料科)。
十、工程价款的支付
口外) 15天内甲方付合同总价的 40 %给乙方,内扇安装完毕15天内甲方付合同总价的 25 %给乙方,合同总价的 5 %余款待房屋竣工验收合格后一年内付清给乙方。
十一、工期延误
双方约定工期延误的其他情况:按现场实际发生情况另行协商, 并书面确认。
十二、竣工验收
承包方及时提供国家验收标准的相关资料给土建项目部,并配合土建项目组织验收。
十三、不可抗力
双方关于不可抗力的约定,另行协商。
十四、保险
双方约定投保内容:承包人必须为现场施工人员办理及支付有关 保险手续及费用并承担相关责任。
十五、工程质量保修期
双方根据国家有关法律、法规及有关行政条例约定:属承包人施 工的发生工程质量问题由承包人负责维修,保修期为1年。
十六、工程结算
双方约定,在履行合同施工过程中工程量按设计图纸及工程变更 联系单(图纸尺寸)结算。门窗工程款应专款专用,承包人凭材料发票工资单结算工程款。
十七、违约
发包人不按合同约定支付工程款(进度款)双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责 任:工期顺延,并支付停工相应损失费,如因承包质量等原因而影响 整体工程验收的,相关损失费用由承包方承担。
十八、其它
双方有关规定:
1、资料:承包人必须提供承包施工工程及隐蔽工程相关验收资 料。
2、承包人应积极主动与土建施工的项目负责人及时沟通工程施
3、承包人在建设施工中,不得随意乱敲、乱凿土建已完成的成品产品,若有损坏,由承包人自行负责赔偿其损失。
4、成品在整体竣工验收合格前的保护措施由承包方负责,如有损坏无条件更换。
5、承包方应提供相应数额材料发票。
十九、合同生效
合同订立时间: 年 开 日
合同订立地点:
本合同双方约定: 签字盖章 后生效
二十、合同份数
双方约定合同份数:贰份,发包人、承包人各执壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
甲方:
乙方:
第一条:工程概况
1.1工程名称: 门窗安装工程
1.2工程所在地:
1.3门窗工程内容及主要情况:
(1)门窗工程承包方式为包工包料。工程主要内容为:洞口尺寸测量、材料采购、制作、运输、装卸、保管、垂直运输、安装、三性检测、清除保护膜及成品的管理、保护。
(2)根据现场及甲方审定同意的门窗大样图图纸要求,制作安装,本工程门窗使用的型材材质规格及型材表面处理方式、中空玻璃、五金配件品种、规格等详见附件1、附件2,与本合同具有同等法律效力。
(3)甲乙双方约定,若乙方的施工质量达不到甲方要求,乙方及时整改达到质量合格满足甲方要求及门窗标准。
第二条:门窗单价及计算方式
2.1本合同的单价和面积见附件 ,此报价为各项支付金额的总和,包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和企业管理费、税金、利润、规费、水电费、食宿费和各种风险费用等,不含土建配合费。门窗面积按实际施工门窗框外围尺寸(含胶缝)计算,不以土建洞口计量。
第三条:工程期限
3.1本工程应配合装饰装修工程进度穿插施工,开工时间定于 年 月 号,乙方必须在 年 月 日前将竣工验收合格工程交付甲方使用。
3.2如遇下列情况,经甲方代表同意后,工期相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。
3.2.1按施工准备规定,不能提供施工作业条件(经乙方和有关各方验收不符合门窗施工要求),障碍物未清除,影响施工进度者。
3.2.2甲方负责提供的施工条件未能保证施工需要或交验时发现缺陷需要整改而影响施工进度。
3.2.3不属于包干范围内的重大设计变更,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因影响施工进度。
3.2.4在施工过程中因连续停水、停电8小时以上或间歇性停水、停电三天以上(每次连续4小时以上)影响正常施工。
3.2.5因遇人力不可抗拒因素(如台风、水灾、地震、自然原因发生的火灾等)影响施工进度者。
3.2.6未按协议规定付款而影响施工进度者。
第四条:甲方职责
4.1甲方应按合同约定及时拨付工程款。
4.2施工中甲方对原设计进行的合理变更,乙方应无条件接收,并按要求完成,所发生的费用甲乙双方确认后通过变更价款列入结算。
4.3甲方负责安装施工用电至各栋楼室外配电箱(乙方负责安装电表并承担电费)。
第五条:乙方职责
5.1乙方须提供具备分包本分项工程的相应资质证明;严格按照施工图设计要求及现行国家、地方的相关规范及验收标准,编制门窗分项工程施工组织设计,按甲方核准的门窗设计图纸和合同进度要求制作安装门窗。
5.2乙方要按甲方指定的门窗配件、型材必须是符合国家标准检测的合格产品,提供相关材质检验报告等资料,承担本分项工程必要的检测费用。
5.3乙方应遵守工程建设安全文明生产有关管理规定,重视安全防护措施,消除事故隐患;乙方必须将垃圾集中在甲方在工地的指定地点,保持施工现场清洁,并在甲方要求的时间内清除并外运,否则,甲方有权委托他人清理,所发生费用由工程款中扣除。
5.4工程竣工验收前,乙方积极做好成品保护,发现问题及时维修。
5.5本工程保修期为 年,保修期自建设单位交钥匙之日起算,在保修期内因门窗制作、安装等工序产生质量原因造成业主投诉,乙方应负责及时维修和更换。
最新断桥门窗合同文样(八篇)篇四
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则,经双方协商签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:
二、承包方式
包工包料,包工期,包安全。
三、材料及技术要求
1、材料要求
材料进场必须出具材料检验报告,经复试及甲方、监理工程师验收并认可后方可用于工程中;若原材料不合格,甲方有权要求乙方将所进不合格材料退场,由此造成的损失由乙方完全负责。
3、质量要求
工程严格按照国家现行施工及验收规范执行,工程质量达到合格标准。
四、工期
1、总施工工期为 天。
2、甲方通知进场并具备安装条件之日起 日内大框安装完成,窗扇安装在甲方通知后 日内安装完成,不得影响甲方其他工程进度。
五、质保期及服务承诺
1、工程竣工验收前乙方负责半成品、成品保护。
2、工程质量保修1年,竣工验收1年内免费维修、免费更换非人为因素损坏的易损件。
六、价格及付款方式
1、价格:每平方米 元/m2( 是 \ 否 含税),工程总价以现场实测实量数据计算。
2、付款方式:
自签订合同之日起乙方开始施工,乙方完成所有施工内容并经有关部门验收合格后,甲方按双方核实后的工程量支付总工程款的 %;工程竣工经验收合格后,甲方支付至工程总价的 %;工程总价的 %作为质量保修金,保修期为一年,竣工验收合格一年后无质量问题,七日内甲方无利息一次性支付给乙方。
七、安全施工
1、乙方应对进入施工现场的员工进行安全教育,遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,随时接受安全检查人员的监督检查。
2、乙方未经甲方许可严禁在施工场所内以及宿舍私自拉接电线以及增加电器设备,否则对于造成的一切后果由乙方承担全部责任。
3、乙方不准在正在施工的建筑物内住宿、做饭。
4、做到安全文明施工,施工期间的安全责任由乙方负责。
八、双方责任
甲方责任:
1、负责向乙方交付设计图纸及有关技术资料一份。
2、按照合同约定支付工程款。
乙方责任:
1、按图纸及现行施工及验收规范规定进行施工,确保工程质量,工程进度。
2、施工中,水、电、运输等由乙方自理。
3、负责协调处理施工现场各单位之间的关系。
4、必须服从甲方的施工要求,接受甲方及监理工程师的检查监督,确保施工顺利进行。
九、违约责任
1、甲方按合同约定支付工程款。
2、本工程不得转包,如乙方私自转包他人,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。
3、如因乙方责任造成的工期拖延(不可抗力因素除外),超过合同工期视为违约。实际施工工期比合同工期每拖后1 天,每天扣除乙方工程款1000元。
3、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题,乙方无条件返工,承担经济损失。
4、乙方不能按约定履行保修义务,甲方有权委托第三方维修,乙方支付维修费用。
九、争议处理:
因履行合同发生争议,由双方友好协商解决;协商无效,由工程所在地仲裁委员会裁决。
十、其他:
本合同一式贰份,甲方执一份,乙方执一份,双方签字盖章后生效。
发包方(甲方): 承包方(乙方):
甲方法定代表人(或委托人):
年 月 日
乙方法定代表人(或委托人): 年 月 日
最新断桥门窗合同文样(八篇)篇五
第六条:新开模要求
1. 卖方按买方提供的型材截面图进行深化设计,买方确认后卖方可模具生产和型材试挤压(确认图纸包括图纸所标示的所有数据)。
2. 本次鄂尔多斯国泰商务广场工程需型材截面由买方负责提供图纸,卖方作为专业的型材生产厂家,有责任复核买方提供的型材截面图,并提出合理化建议,在批量生产之前必须进行试配装,并得到买方书面认可。
3. 80套模具的开模周期不超过15天。
第七条:付款方式及期限
1、本合同签订后三日内买方付给卖方壹拾万元作为定金。
2、第一批供货量达到合同总量的30%,同时买方质量验收合格,确认了到货清单后,15日内支付该供货量60%的货款;第二批供货量达到合同量的60%,同时买方质量验收合格,确认了到货清单后,支付第二批供货量货款的60%;最后一批合同量的40%,在到货验收合格后,支付到货款的85%;若买方资金紧张,卖方承诺接受买方的银行承兑汇票(六个月内),同时不影响供货,买方待工程竣工验收合格后一个月内支付到已供货总价款的95%,并抵扣壹拾万元的定金;总价款的5%作为质保金,竣工验收合格之日起两年质保期满后支付。
3、卖方提供发票时按实际发货量提供发票。
第八条:验收标准、方法及提出异议的期限
1. 型材按招标文件技术要求和国家标准gb5237-20xx进行验收。验收方法:货到工厂当天对材料的品种、数量进行验收。买方在加工前,拆开包装,对型材公差和表面质量进行验收,如有问题买方及时书面通知卖方,卖方在48小时内做出处理意见,并在10日内将质量完好的材料补给买方。
2. 卖方必须严格控制铝锭进货质量,铝锭须用a00级铝含量99.7%的纯铝锭,不得使用a0或掺入生产中产生的废料。
3. 卖方出具每批铝型材的合格证、质量保证书、出仓单、发票、保证型材的质量达到国家标准,如属铝材质量问题由卖方负责,同时承担买方一切损失。
第九条:买方的违约责任:
1.买方设计更改、减少或取消订单所生产部分的型材由买方负责,卖方可按当月铝锭价的90%回收处理,产品的加工费和铝锭差价由买方负责。如买方已提货,需运回卖方处处理的型材,重量以买方退回到卖方工厂实际过磅重量回收(除包装物后重量)为准,运费由买方负责。
2.买方逾期付款的,须向卖方支付逾期部份货款总额每日千分之五的违约金,及由此带来的相关损失。
3.买方应及时通知卖方供货,由于通知不及时造成供货延误而影响工期的责任由买方承担。
4.材料运送到买方指定的地点后,买方应派人或委托他人当场进行品种、数量、单据的验收。
5.当卖方按订单要求完成生产后,卖方需在20天内完成提货,如超期未提完货,则会推迟新单的生产周期。
第十条:卖方的违约责任:
1.卖方所供产品不符合合同要求的,买方有权解除合同。
2.卖方所交产品包装不符合合同规定的,因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的,卖方应当无条件补货。
3.卖方逾期交货的,须向买方支付逾期部份货款总额每日千分之五的违约金。
4.卖方进场的材料,必须符合买方招标文件的技术要求、国家技术标准及设计要求,如发生质量问题,卖方应负责“保修”、“保退”、“保换”,确保进场材料合格率为100%,并在材料进场验收的同时提供相应的材料材质证明(合格证)等。
第十一条:不可抗力
买卖双方任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得主管机关证明后,允许延期履行、部分履行或不履行合同,并根据实际情况可部分或全部免除违约责任。
第十二条:解决合同纠纷方式
1.执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。
2.本合同执行过程中,买卖双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,做出补充规定,补充规定及其他的有关执行合同过程中的往来信函与本合同具有同等效力。本合同自买卖双方履行完合同约定内容后自动失效。
本合同正本一式肆份,买卖双方各执两份,收到订金之日起生效,至完成该工程全部供货后终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
甲方:(以下简称甲方)
乙方:___________________(以下简称乙方)
为了更好地开拓“ ××”牌系列铝型材在____ 地区的销售市场,甲乙双方本着平等、互利的原则,经友好协商,制订本合同,供双方共同执行。
一、范围及双方的权利和义务
1、甲方授予乙方在_____ 地区范围内“××”牌系列铝型材的总经销权,月销量不低于____吨。合同有效期限自____年____月____日至____年____月____日止。
2、乙方如有连续两个月未销售甲方型材 吨时,甲方有权终止协议,收回经销权。
3、总经销权存续期间,甲方不得在乙方的总经销地区内另设立或授权设立其它特约销售点,以确保乙方独家经销的权益;乙方也不得向第三家转让总经销权或进行有损甲方声誉的活动。
4、在本合同签订之日三个月内,乙方必须安排布置好总经销范围内的销售点。三个月后未能设立销售点的地方,甲方可自行前往设点。
5、乙方不得将“××”牌系列铝型材发往经销范围以外的地方销售,甲方不得将“××”牌系列铝型材发往经销范围以内的地方销售。其中一方出现问题应负责收回货物,如无法收回,则每吨扣罚20xx元。
6、总经销权存续期间,乙方不得再经销同类或同档次产品。如果乙方在签订本合同之前已在经销其它同档次产品,乙方应在两个月内终止该类产品的销售。
7、为进一步扩大和提高甲方产品在经销地区的知名度,甲、乙双方进行联合投资广告宣传。但在广告行为实施前,有关广告的具体内容、发布方式、广告费用等都应经双方同意,该广告行为方才有效。涉及该广告的费用以广告单位提供的税务发票为准,双方各承但50%。
8、如乙方违反本合同2、3、4、5、6、7条款的规定,甲方有权随时取消乙方的经销权,并要求乙方应赔偿一切损失。
二、模具订购及返款
如乙方要开新模具时,模具费用先由乙方支付。每套模具____元,出料超过5吨,则模具费用由甲方退还乙方。
三、产品价格
由甲方根据原材料的市场行情,制定出经销价格,并且通知乙方,作为货款结算的依据。
四、质量标准
甲方生产的产品按企业标准生产,乙方在提货时按相同标准验收。乙方若在提货后发现产品质量存在问题,则应在提货后十天内向甲方提出并停止销售,待甲方派人处理。
五、供货与提货
1、乙方在第一次提货时应提前七天向甲方支付订金,并同时将注明材料编号、品种的订单传给甲方,定金金额按提货物总额的20%计算。从第二次提货开始,经甲方同意,乙方免予付订金,但仍需提前七天将订单传给甲方生产。
2、订单经甲方确认后生效,并按经确认的订单数量及时生产,不得无故延迟交货时间。
3、按订货的数量和时间将货物全部提完,不得延迟提货或不提货,如超过七天不提货,甲方可按未提货数量没收相应的定金。
六、货方式和地点
乙方在甲方仓库内提货,运输工具由甲方负责,运费由乙方支付。
七、付款方式
款到发货。乙方应在提货日前支付货款给甲方,并将货款交付底单传给甲方。一般情况下,乙方在货款到达甲方帐户上才可提货。
八、争议解决方法
双方如对本合同产生争议,应首先通过友好协商的方式解决,若协商不成,可向本合同的履行地(即××省××市)的人民法院提起诉讼。
九、生效条件
1、本合同经双方签字盖章后生效。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新断桥门窗合同文样(八篇)篇六
乙方(承包人)(全称):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确责任、权利和义务,确保工程质量,保证施工安全,使本工程达到文明施工,按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。
一、工程概况及承包内容和价格:
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程结构: 建筑面积约 m2。(以实际面积为准)
1.4承包工作内容: 照明系统:管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和电表、防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的内容。动力系统:管路及套管预留预埋 、电缆桥架安装、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容 。弱电系统(电视、电话、宽带等):管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。
1.5承包价格:18元/m2(不含临电) 18.5元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。
1.7付款方式:
1、按照工程形象进度进行支付或者借支。
2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册,由本人领取工资时必须本人签字确认,不能代领,更不得私自挪用人工工资,如发现承包人挪用人工工资,由乙方自行承担一切责任。
二、 合同双方的权利和义务:
1、甲方负责主材料供应。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。
3、乙方要提前一周提出材料计划,材料计划要准确,甲方根据乙方提供的材料计划供应材料,若实际使用量超出乙方的材料计划,超出部分乙方自行负责,甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。
4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。
5、进场材料与甲方保管人员共同验收(包括型号、规格),发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。
6、乙方负责进场材料的卸车入库,配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。
三、工期:按甲方规定的工期按时组织施工,在实际开工日至甲方规定的工期内完成施工。
四、甲方责任:
1.对乙方进行技术和安全交底。为乙方在施工现场提供临时库房。
2、负责提供施工图纸壹套及相关的设计变更通知。
3.按工程进度向乙方拨付工程款。
4.监督检查乙方的质量、安全、进度、材料和机具的使用情况,并对问题提出整改要求,并视情节轻重给予处罚。
5、负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调,负责有关工程会议,协调各协同单位施工中出现的矛盾。
6、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况,检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。当乙方违反规定或工作达不到所要求的标准时,要求乙方进行整改、返修。
五、乙方责任:
1、乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸,有义务指出甲提供施工图纸中可能存在的缺陷和漏点并在施工之前将发现的图纸上的错漏及时通知甲方,避免造成损失,否则,在施工过程中因乙方的职责未尽而导致一切变更不予增加费用。
2、乙方施工人员进入施工现场,必须服从甲方的安全、生产管理,统一管理和指挥,遵守各项规章制度,杜绝违章施工。
3、严格执行甲方的技术交底,按交底和设计做法进行施工,对甲方的交底和通知(包括口头通知)认真领会执行。
4、严格遵守甲方工地的各项管理制度,接受甲方对工期、质量、安全、文明施工、材料和机具的使用方面的合理处罚。
5、乙方必须树立节约意识,做到工完料净场地清。对乙方出现的材料浪费现象,甲方将以实际情况对乙方处以罚款。
6、对监理公司和甲方提出的整改要求和通知,乙方应立即整改,不得消极拖延。若甲方提出问题后,乙方不进行整改和整改不利,甲方将视情节轻重对乙方处以500元以下罚款,情节严重者清出现场,乙方必须组织充足且素质高的劳动力进行施工,对素质差的劳动力甲方提出后乙方必须及时更换。
7.乙方必须保证安全文明施工,严格按甲方的要求组织施工,工人必须佩戴安全帽。在高处作业时必须正确使用安全带。物料认真堆放,垃圾及时清理。对乙方违反操作规程和工地管理要求的行为,甲方视情节轻重对乙方进行处罚:每人次不戴安全帽罚款100元,物料不认真堆放罚款100元,确保创建文明工地。
8.甲方在施工中发现安全隐患应及时向乙方提出整改,如乙方整改不到位甲方有权停工。乙方违反安全操作规程及有关规定,野蛮施工造成伤亡事故乙方责任自负。
9.乙方必须执行甲方进度计划,若因乙方原因不能按期完成,每延期一天罚500元。
10、乙方人员进入甲方施工现场7日内必须向甲方项目经理部报送进场人员花名册进行备案,并每人交1寸彩色正面相片两张、身份证复印件一张;并保证进场工人无违法犯罪人员。负责出现一切责任后果自负。未向甲方报送名册、照片、身份证的人员,甲方不承认其在甲方的工作关系。按甲方要求组织足量且部分特殊工种需经培训合格取得上岗操作证的施工人员进场。
11.乙方在施工现场不得发生赌博、酗酒、打架斗殴现象,每发生一次甲方对乙方处以1000元处罚。若同其它分包单位发生打架斗殴现象,情节较轻的,处责任方每次罚款1000元,违反法律公安机关处理,项目部不予承担任何责任。
12、确保工作面及施工现场的整洁,做到日清;工程完工后,清运所做工程项目的周转材料、自用工具、机械和设备。交工前做好半成品、成品的保护工作,并负责修复造成的损坏。(尤其因改线路造成对已抹灰墙面的破坏)参与交工验收,负责交工验收时提出的缺陷,并进行无偿的修理,直至达到交工验收合格为止。
六、违约责任:
1.乙方违约对于所干工程不符合要求的,负责无偿修理或返工,直至符合要求,并承担由此造成的损失或责任。对由于乙方施工原因验收达不到质量要求,各单项工程均按实际造成的损失价值从人工费中扣除。对单个工程延期交工的,每延期一天罚500元违约金。
2、乙方在施工中队伍素质太低,达不到施工合同要求,工期不能保证,技术过硬的工人少,工程质量和工期达不到要求时甲方随时要求乙方退场,在施工途中不能随便向甲方要求加价或停工,否则甲方有权另换施工队伍,甲方只能按乙方的工作量的60%结算。
3、乙方进入施工现场应准备充足的劳动力,保证劳动力不受季节、节假日的影响,如中途因劳动力不足或其它原因停工,甲方有权随时解除合同。乙方放弃完成本工程的承包内容时,乙方应承担由此造成的经济后果,并且甲方将只支付乙方已完成工程量 60%的工程款。
4、乙方出现转包工程现象且乙方人员不服从甲方调动安排、技术、质量、进度、安全文明施工达不到本合同要求、或违法、违规或盗窃、损坏甲方机具、设施及浪费材料等,甲方有权单方解除合同;解除合同后如乙方人员不退场,且闹事,乙方必须承担由此造成甲方的一切经济损失和相关责任。
七、施工质量
2、乙方必须严格按照施工验收规范、设计图纸及有关要求精心组织施工,确保实现质量目标。达不到质量标准的部分,乙方应按甲方要求及时返修直到满足质量要求。
3、双方对工程质量有异议,由工程质量监督部门裁决。裁决费用及因此造成的损失,由责任方承担。
4、质量检查:乙方完成约定工程应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工,坚持自检、互检、交接检制度,为检验提供便利条件,随时接受甲方以及各级质检部门的检查、检验,并按要求返工、修改,承担由自身原因导致的返工、修改费用。
5、隐蔽工程验收:乙方应在自检合格后,验收24小时前通知甲方组织验收,经监理公司验收合格,在验收记录签字后方可进行隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求,乙方应按验收提出的整改意见进行返修自检,合格后重新通知验收,返修费用乙方承担,未经验收不得自行隐蔽,如有自行隐蔽,乙方必须按照甲方或有关单位的验收要求剥露和开口并负责恢复,承担因此发生的费用及损失。
八、安全与文明施工:
1、按现行安全检查标准和现场文明施工标准施工,乙方必须按规定配戴进场所需的劳保用品,乙方进入施工现场所需的安全帽、高空作业所需安全带在甲方领取,工程完工后如数退还给甲方,如有丢失乙方按原价赔偿,如乙方不按规定配戴,及正确使用劳保用品,甲方有权进行处罚,凡罚款金额均在乙方人工费总金额中扣除。
2、乙方必须文明、安全施工,在施工过程中及上、下班途中及施工现场,出现的任何大小安全事故全部由乙方负责,甲方不负责任何费用,不承担任何责任。乙方负责人必须坚守施工现场,否则,甲方有权按缺勤一天罚款500元。(不影响工作请假同意的不罚)。
九、后勤:乙方食宿自行负责,甲方不承担费用。
十、其他:
1、合同中如有未尽事宜,经双方友好协商解决。双方履行完全部义务,劳务报酬支付完毕,除保修条款外,其他条款即告终止。保修期满,完结保修事项,结清保修金后,有关保修条款终止。
2、乙方必须细阅遵守《工程质量保修协议书》。
十一、争议解决方式:双方争议协商不成可向合同签订地仲裁委仲裁或向当地人民法院起诉。
本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,双方签字生效,具有法律效力。
最新断桥门窗合同文样(八篇)篇七
使用断桥铝门窗能够为人们带来很多方面的实用效果,比如说在使用这个产品之后,档可以有效地降低热量的传导,因为这个产品里面使用的材料就是专门的隔热式的断桥铝合金。
所以使用这种材料制作出来的门窗产品,在传热方面也都可以得到显著的改善,可以做到十分优秀的隔热的作用。
从而使得门窗能够带来更好的隔热保温的效果,帮助人们在春夏季开空调的时候可以有效地达到节能的作用。
同时断桥铝门窗所采用的优质的铝型材还加入了特别地隔热条的设计,这个设计的作用也极为巧妙,它可以有效地将型材的表面温度与室内温度接近。
从而使得室内的空气不会因为温差而在型材的表面产生冷凝,导致各种门窗上都是凝结出来的水气、水珠的现象。
使得人们在家中可以得到更好的生活环境,得到更方便、更优质的使用效果,这些对于大家来说也都是十分有利的,带来了很好的作用与帮助。
使用这样的产品可以带来极好的体验,方便人们在日常生活当中可以享受到更好的生活品质,特别是我们可以看到这种系统的应用可以有效地降低热量的消耗。
从而使得整个环境的保护措施也可以得到更好的提升与控制,也就是说断桥铝门窗的广泛应用,对于环保而言也有着十分有效的帮助。
要论缺点就是价格方面比普通铝合金要略贵了哦。
最新断桥门窗合同文样(八篇)篇八
(甲方)
供方:
签订日期:年 月 日
为了规范建筑门窗购销行为,保护供需双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。
1、建筑门窗用途概况
2、建筑门窗供应要求
2.1本合同中
单价是指门窗到________________________交货价格。
2.2交货点详细地址:____________________________________。
3、结算和付款方式
3.2结算方式:
4、技术要求
4.1乙方供应产品应严格执行并符合__________标准,(标准名称代号)_______________________________________________________________ _________________________________________________________________。
4.2乙方应随每批产品提供《产品质量保证书》。
4.3产品运输方式及包装标准_____________________________________。
5、验收标准、方法及提出异议期限
5.1验收标准,按该产品国家标准验收,如尚无国家标准则按行业标准或已经主管部门备案企业标准验收。
5.2 甲方在验收时,如发现产品品种、型号、规格、颜色和质量不合规定,应妥善保管,并在 天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分货款。甲方因使用、保管不善等造成质量下降,不得提出异议。
5.3 如发现产品有严重质量问题,甲方应在48小时内向上海市建材业质量监督管理中心和门窗分中心报告,同时用书面通知乙方及时分析解决。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方因此受到损失,由乙方按违约责任承担。
6、违约责任
6.1 甲、乙双方应严格履行合同规定各项条款,如合同一方违约,由违约方承担责任,并参照合同法有关条款及双方约定,向对方偿付违约部分货款 %违约金。
6.2 如另行商定责任赔偿规定,应在8.5“其他约定”一栏中予以写明赔偿方式、方法与金额。
7、解决争议方式
7.1 本合同在履行过程如产生争议,甲、乙双方应本着友好协商积极态度进行协商解决,协商不成,可提请分中心进行调解或通过有关法律程序解决。
8、其他约定事项
8.1 乙方在门窗运抵交货点后,甲方应提从堆放场地,并及时做好相应验收工作,如出现问题应及时协商解决。
8.2 乙方如遇特殊原因不能正常供货时,应提前天通知甲方协商解决,否则造成后果乙方负责。
8.3 甲方如遇特殊原因不能按合同规定缴付货款时,应及时主动通知乙方协商解决,否则造成后果由甲方负责。
8.4 如遇人为不可抗拒因素(如台风、洪水等)和其他不可预见事故发生而不能履行合同时,免除承担违约责任。
8.5 其他约定:
9、本合同自双方代表签字,加盖双方印章后生效,如有未尽事宜,须由甲、乙双方共同协商解决。
本合同一式五份,甲、乙双方各执二份,上海市建设工程交易管理中心建筑门窗分中心备案一份。
甲方: 乙方:
单位名称:(盖章) 单位名称:(盖章)
甲方_________(以下简称甲方)
乙方_________(以下简称乙方)
经双方友善协商对____________________________工程铝合金门窗加工达成以下协议,经双方共同确定,双方共同遵守。
一、数量与规格
1,甲方定制的产品为___________系列为铝材,铝材厚度为______mm,喷涂铝材颜色为__________,接纳玻璃为_________。
2,单价为_______元/平方米。(具体规格,尺寸按图为准,不包含税金)
二、质量
1,乙方将严格按照国家的相关规定及企业的技术质量要求执行。
2,乙方生产的门窗产品保修一年,在保修期内除人为破坏的因素外,所有部件的妨碍均无尝修理和更换,一年后有尝维修。
三、进场及安装工期
1,本购销合同成立,图纸数量及尺寸确认后,且乙方接到甲方开工后,____开始安装上墙。
2,甲方未能实时提供乙方作业面,甲方该同意延期。
四、付款方式
1,乙方在外框安装完毕后,甲方应付给乙方总价的______,在内扇安装结束后,甲方应付给乙方总价的______,在土建验收结束后,甲方应付给乙方总价的______,余款在一年后结清。
2,结算面积按实际图纸尺寸为准。
五、甲,乙双方责任及工作范围
1,施工过程中,乙方施工人员必须采取严格的安全保护措施,步入施工现场,乙方必须遵守,服从土建总包方的施工管理。
2,乙方按甲方认可的洞口尺寸与确认的门窗样式制作,安装。
六、其他事宜
本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方代表签字或盖章后生效,若有不尽事宜,双方以工作接洽单方式确定或另行协商处理完成。
单位名称:(甲方)_____________
单位名称:(乙方)__________
第一条、工程概况
4、工程时间_____天(因受风、雨、停电等不可抗拒因素影响工期顺延)
5、工程单价:_______元,预计工程量______平,工程总造价_______元(结算按照实际平数计算)
6、安全施工:乙方应安全施工,如造成事故责任和因此发生的费用,均由乙方承担,与甲方无关。
第二条、付款方式:
1、甲、乙双方签字后甲方支付乙方工程款______元。
2、工程量完成至上框,甲方付乙方______元。
3、工程量完成至上扇,甲方付乙方______元。
4、安装结束后经甲方验收合格签字后,应支付工程总造价的_______元,剩余______作为保修金,保修期满后无条件支付,保修期为___年。
第四条、质量要求:
1、乙方按设计图纸施工。若设计变更通知设计单位,严格遵守国家有关施工规范施工。如不遵守施工规范,损失由乙方负责。
2、施工过程中,甲方提出变更原设计方案,更改部分的造价另签。
第五条:如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。
第六条:本合同一式两份,都具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)____________
乙方(盖章)_____________
地址:___________________
地址:____________________
法人代表人:_____________
法人代表人:______________
电话:__________________
电话:___________________
手机:__________________
手机:____________________
日期:__________________
日期:____________________
单位名称:(乙方)__________
第一条、工程概况
4、工程时间_____天(因受风、雨、停电等不可抗拒因素影响工期顺延)
5、工程单价:_______元,预计工程量______平,工程总造价_______元(结算按照实际平数计算)
6、安全施工:乙方应安全施工,如造成事故责任和因此发生的费用,均由乙方承担,与甲方无关。
第二条、付款方式:
1、甲、乙双方签字后甲方支付乙方工程款______元。
2、工程量完成至上框,甲方付乙方______元。
3、工程量完成至上扇,甲方付乙方______元。
4、安装结束后经甲方验收合格签字后,应支付工程总造价的_______元,剩余______作为保修金,保修期满后无条件支付,保修期为___年。
1、乙方按设计图纸施工。若设计变更通知设计单位,严格遵守国家有关施工规范施工。如不遵守施工规范,损失由乙方负责。
2、施工过程中,甲方提出变更原设计方案,更改部分的造价另签。
第五条:如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。
第六条:本合同一式三份,都具有法律效力。
甲方:合肥市华皖门窗制造有限公司
乙方:
一、 加工内容:
1、 门窗的框、扇加工包括玻璃制作和装配 ;
2、 五金配件装配 ;
3 、严格按照门窗规范程序加工;
4、 符合产品标准的包装。
二、材料:全部材料(包括型材、五金、胶条、各种胶、螺钉等所有附件)均 由甲方提供并对质量负责,乙方协助甲方对进厂材料按甲方提供的品牌、 规格型号和质量标准予以验收。
三、加工依据:加工依据为甲方提供并盖章或签字确定的分格图、节点图和制作尺寸、数量以及合同附件规定的材料标准进行加工,并严格遵守甲方技术人员的指导。
四、加工质量标准:符合国家gb/8814-20__、jg/t131-20__、jg/t140-20__、jg/t176-20__、jg/t180-20__标准执行验收。如因乙方单方面原因造成质量不合格,给甲方造成损失的由乙方赔偿。
五、指派 为甲方驻乙方代表,组织施工并对工程质量、进度进行指导、监督,办理验收、变更、登记手续及其他事宜。
六、工期:在甲方提供的加工依据、材料均齐全的条件下,乙方必须按时完成( 日之前完成),逾期完成乙方需向甲方承担合同总额的30%的违约金。若甲方提供的材料及加工依据等延误,工期顺延。
七、加工费单价:
八、付款方式:单项工程窗框制作完成后,支付单项工程合同价 30% 至乙方、单项工程窗芯制作完成后,再支付单项工程合同价 50% 至乙方、单项工程竣工验收后,再支付单项工程合同价 20% 至乙方。
九、包装:保护膜严格按照包装程序,包装材料由甲方提供,包装人工费由乙方承担。
十一、交货地点:乙方厂内。
十三、剩余材料(不包括小 200mm 的料头)由乙方保管,加工完成后交于甲方。
十四、施工安全
2. 乙方服从甲方单位的安排及协调。乙方人员进场必须戴安全帽。
3. 质量问题及解决: 所有质量问题应在货到 12 小时内提出,乙方在安装前解决 。
十五、未尽事宜,双方协商解决。
十六、纠纷解决方式:协商或有关部门进行调解。
十七、本协议一式两份,双方各执一份。
十八、协议有效期: 年月日 至 年月 日。
甲 方:合肥市华皖门窗制造有限公司乙方:
现场负责人:
负责人:
电话:
电话:
日 期:
日 期: