落地窗安装合同(模板18篇)
合同是商业合作的基础,确保交易的顺利进行。为了确保合同的有效性和合法性,我们在撰写合同时需要遵循一定的原则和步骤。首先,合同必须明确双方当事人的身份和联系方式,以确保双方的意思表示真实有效。其次,在约定合同内容时,应详细列明双方的权利、义务、约束条款和交付方式等重要事项,并确保各项内容合法、合理、明确。最后,在签订合同前,双方应充分了解合同的内容,积极协商并保持一致意见,以确保合同的真实意愿和双方的受益。合同是一种法律约束力文书,用于明确双方的权益和约定,确保交易的顺利完成。为了撰写一份较为完美的合同,我们需要明确各方的权益和责任,以及适用的法律条款。以下是小编为大家收集的合同范本,供大家参考和借鉴。
落地窗安装合同篇一
供方:(以下简称甲方)。
需方:(以下简称乙方)。
一、经协商供方给需方磷矿石伍仟吨,价格380元/吨,随行就市。
二、质量标准:磷矿石p2o5≥26%。
三、交货地点:供方*****码头船板交货。
四、付款方式:装船后付货款80%,发票开出后付剩余货款。
五、合同损耗及计算方法:以供方码头过磅为准。如果与需方过磅误差较大,双方协商解决。
六、验收方式:供需双方共同取样,以需方化验结果为结算依据。
七、其它约定事项:供方提供17%增值税发票和运输发票。
八、安全责任划分:装船前一切安全责任由供方负责,装船后安全责任由需方承担。
九、解决合同纠纷的方式:按《合同法》执行。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
落地窗安装合同篇二
甲方:
乙方:。
依照《^v^合同法》、《建筑安装工程合同法》的有关规定本着平等互利协商一致的原则签订本合同。
一、工程名称:。
香樘别墅。
二、工程地点:。
三、工程范围:
断桥铝门窗制作安装、纱窗制作安装,工程中铝合金原材料及玻璃,具体型号尺寸等内容以测量后的铝合金制作大样实图为准。
四、承包方式:包工包料。
1、乙方按照协议指定品牌和生产厂家材料进行采购,运输,加工制作安装。如需变更须征得甲方书面认可,否则无条件返工。
2、乙方全面负责承包范围的成品、原材料的检测和施工资料及时报验,确保验收合格。
五、工程造价合计:x元。
造价明细表工程结束验收合格后,按照实际加工数量,实际尺寸结算。单价按照明细表价格执行。
六、主要材料和辅材料的确定:
七、质量要求:
1、达到国家验收标准符合gbt301《建筑工程质量验收评定标准》。
2、乙方施工时做好员工技术交底,严格按照设计图纸图集施工规范,以优质为目标,杜绝工程质量通病保证竣工验收。
3、原材经业主验收确认,方可加工制作。
4、乙方应加强自检,负责保护好成品保护,门窗表面应平整光滑,无檫伤等。
5、乙方施工前作好门窗尺寸加工大样图以及尺寸分隔,下料尺寸应符合图纸及图集要求。
6、门窗框扇应配合严密。间隙均匀开启灵活,搭接宽度与四周一致,铝合金门窗安装位置准确最大偏差不准超过、门窗及其材料堆放清洁、平整、避免雨淋。
8、安装前按设计图纸要求检查门窗的数量品种规格,开启方向,五件密封条是否齐全,不合格给予更换。
9、门窗的抗风压性、气密性、水密性、开闭力、隔声性、隔热性、尼龙导向耐久性、开闭锁耐久性经检测合格后方可进行按装。
10、洞口处划好中线,水平线检查上下边框位置,内外朝向,确认无误后再进行固定。
11、装入洞口时上下框的中心线应与洞口中心线对齐,上下四角及横框的对称位置用木楔塞紧,按要求确定门窗墙体厚度,方向,并调整好垂直度水平及直角。门窗安装边框与墙体洞口之间用发泡剂充填,不得溢出框边,外墙边框四周设缝硅胶填平。
12、门窗安装完毕进行冲淋试验及雨后检查渗水情况。
13、如因乙方质量问题造成返工延误工期或罚款,由乙方自负造成的直接、间接损失。
14、注意对成品保护。
八、安全管理:
1、乙方进入现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度,对安全隐患要及时整改,甲方有权对违反者进行罚款或责全停工直致终止协议。
2、乙方必须有专职安全员,做好安全交底工作.做好安全教育.安全检查和验收工作。如万一发生事故,由乙方负责一切经济损失,甲方有义务协助乙方做好工作。
九、工期。
工期从20xx年x月x日到20xx年x月x日共计x天。
十、其他:
1、甲方负责协调土建与安装的配合工作。
2、甲方提供场地、水电等设施,费用乙方负责。
3、乙方人员进场遵守甲方的一切制度,遵纪守法,文明施工。
十一、付款方式:
甲方支付乙方总造价的x%计x元,为预付款。竣工验收合格后支付合同总价款的x%,计x元,余款5%作为质保金,工程竣工验收合格二年后付清。
十二、工程保修:
本工程保修期为二年,从工程验收通过之日起算。在保修期内凡属于质量问题。均由乙方无偿保修。
十三、附则:
1、本合同未尽事宜,双方协调解决。
2、本合同壹式二份,甲乙两方各执一份,待各项条款执行完毕终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
落地窗安装合同篇三
二、甲方必须按甲乙双方协商好的合同,精心制图加工,地弹门外框料厚________mm,推拉窗外框料厚_________mm,隔断料厚_________mm,玻璃为4mm白色,扇子料为通用料。
三、付款方式:预付订金_________元,开工预付总造价的20%,外框安装完毕付总造价的40%,其余工程完工后一次性付清。
四、保质保量,精心制作,铝合金门窗保修期为壹年,地弹簧为运河牌(壹年包换),玻璃保壹年,自行炸烂负责更换。甲乙双方必须按约定期限完成各自的承诺,如有任何一方违约,承担对方工程总造价每天5%的违约金。
五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
落地窗安装合同篇四
甲、乙双方经过协商,确定乙方为_________铝合金窗工程承包单位。依据《_民法典》和《建筑安装工程承包合同条款》及国家工商行政管理局的有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方共同确认,签订本协议,双方共同遵守。
一、工程概况。
1.工程名称:_____________________。
2.工程地点:_____________________。
3.范围和内容:铝合金窗工程的设计、加工、运输、安装。
4.合同价款:_____________________元。
5.工作量及单价(见价格表及报价说明)。
6.开工日期:______年______月______日
7.结算办法:按甲乙双方共同确认的二次设计加工图实际洞口面积计算。
二、设计依据。
1.甲方应向乙方提供下列建筑图:
门窗大样图、平面图、立面图、剖面图。
2.乙方进行二次设计的依据是上述图纸和技术文件及国家的有关规范标准。
三、材料选定:详见报价说明。
四、工程进度:
1.乙方于______年______月______日进入施工现场,工期为______工作日。(注:工期以乙方收到预付款之日起计算)。
2.因下列情况之一者,乙方工期相应顺延。
(1)甲方未能按期按额向乙方支付工程进度款。
(2)甲方在合同签订后,未能向乙方提供图纸。
(3)因停用升降设备,停电等原因造成乙方停工。
(4)因不可抗拒的自然因素造成乙方停工时。
(5)因设计变更所造成的因素。
五、付款方式。
1.双方签订合同三日内,甲方向乙方支付工程总价款30%的预付款。
2.铝框进现甲方向乙方支付合同总价款的30%,玻璃进场甲方向乙方支付合同总价款的30%,工程交验合格后,甲方向乙方支付合同总价款的5%。
3.留工程总价的5%做为质保金,保修期满一年后三日内,甲方支付乙方质保金。
六、工程质量验收及保修。
1、工程质量按照国家有关技术规范执行验收,乙方提供验收标准及规范。
2、乙方在工程竣工后,以书面形式申请甲方质检部门对该工程进行单项验收,甲方在接到乙方的验收通知书后三日内组织有关人员验收。
3、本工程保修期为一年,自工程竣工之日起计算,在保修期内若产品出现质量问题,乙方给予免费维修,超过保修期的维修只收取成本费。
七、甲方责任。
1、乙方进入施工现场安装时,甲方无偿提供半成品存放组装现场,附件存放封闭库房等条件。
2、乙方进入施工现场安装前,甲方向乙方提供水平线、垂直线、中轴线及相关技术资料,由乙方核对后施工。
3、甲方负责对不符合图纸规定的洞口需按工期进度的要求做好剔除工作。
4、甲方负责对乙方产品安装后的墙体、洞边、沿口与门窗框之间的水泥填充,勾缝和抹灰等工序。
5、甲方负责向乙方提供电源,垂直起吊设备,安装脚手架。
6、甲方负责向乙方提供施工具体进度计划,若有变化应及时通知乙方,并及时组织工程阶段验收。
7、甲方协助乙方做好成品保护及帮助乙方处理相关事宜,已安装的产品如因其它原因或其它单位损坏,乙方提供申请并确认损坏产品责任者后,甲方应负责追回损失。
8、负责各分包单位的协调工作。
八、乙方责任。
1、施工本合同规定范围的工程,并负责全面技术管理工作。
2、严格按照甲方的施工进度要求,认真组织施工。
3、遵守甲方的现场施工管理条例,接受甲方及监理公司的监督管理。
4、实行项目经理制,委派项目经理及管理班子,并提供相关人员上岗证。
5、乙方必须认真贯彻执行有关安全施工的规章制度,严格遵守操作规程,防止违反有关规章制度、操作规程而发生质量等事故。
6、严格遵守甲方有关施工现场的一切规章制度。
7、施工人员食宿自理。
8、特种作业人员提供上岗证件。
九、违约责任。
1、甲、乙双方必须按合同条款实施执行。
2、双方友好协商解决各种问题,未经双方同意,任何一方不得随意变更或解除合同,否则将承担由此造成的损失。
十、合同的生效与终止。
本合同自签字盖章之日起生效,工程款付清后失效。
本合同一式四份,甲、乙双方各执二份,均具有同等法律效力。
十一、未尽事宜,双方另行协商。
代表签字:_______________代表签字:_______________。
落地窗安装合同篇五
发包方:(下称甲方)。
承包方:(下称乙方)。
依据其他有关法律、行政法规,经双方友好协商,订立本合同,以便共同遵守。
1、工程名称:
2、工程内容:
3、工程地点:
本工程总造价约(人民币大写)___元。
双方签订合同后,甲方支付乙方合同总金额的20%作为备料款,窗外框安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后一周内,付至工程总价款的50%,扇和玻璃安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格一周内,付至工程总价款的70%,工程全部安装完毕并经相关职能部门竣工验收合格后一周内办理结算,办理完结算后一周内付至该栋工程总价款的95%,余5%作为质保金,竣工验收合格后一年质保期内若无质量问题,甲方于一年质保期满后一周内付清。
1、铝合金窗型材采用系列注胶断桥节能型材,颜色以甲方提供色板颜色为准,型材壁厚;
2、玻璃选用中空玻璃。
3、本工程门窗配件选用。
1、本工程项目工期为___日,随土建外墙施工进度完成制作安装,自乙方进场之日开始计算(以甲方书面通知为准)。
2、因甲方原因或不可抗拒因素影响不能施工,工期顺延;
(一)甲方工作。
1、提供施工所需的电源、脚手架、升降电梯等门窗工程进场应具备的开工条件。
2、负责协助乙方向质监部门报检事宜,所需费用由甲方承担。
3、负责对铝合金门窗工程进度、质量进行监督检查。
(二)乙方工作。
1、乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容,并遵守施工现场的各项安全文明施工制度和服从甲方现场负责人的指挥。
2、严格按甲方提供的铝合金窗设计施工图和监理方确认的样板进行施工。
1、门窗的制作安装应符合设计及国家规定的验收标准。
2、铝合金门窗进入现场,送检合格后乙方方可进行安装施工。
3、竣工后乙方必须提供三套完整的工程技术资料,如果资料因乙方原因不符合备案要求,由乙方在商定的期限内补充完善,由此产生的费用乙方自行承担。
3、甲方、监理、质监部门抽检不符合要求的产品及工艺做法,乙方无条件返工。
承包方的责任:
1、因施工造成不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。因此造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,偿付逾期违约金。造成损失的,还要赔偿甲方的损失。
发包方的责任:
1、未按照合同的规定履行自己的工作,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
2、工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时承担乙方由此造成的实际损失。
3、工程未经验收,发包方提前动用,因此发生的质量问题由发包方承担责任。
4、不按合同拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定偿付承包方赔偿金。
保修期为验收合格当日起一年内,如出现质量问题,乙方负责免费维修,非质量原因,乙方不负责维修。
1、双方在履行合同过程中发生争议,由合同履行地法院管辖。
2、本协议书一式二份,甲方、乙方各执一份。
甲方:(章)。
委托代理人:
帐号:
开户银行:
乙方:(章)。
委托代理人:
帐号:
开户银行:
_______年____月____日。
落地窗安装合同篇六
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)。
依照《_合同法》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定,双方遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则,结合本工程具体情况签订本合同,以致共同遵守执行。
一,工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包内容:铝合金窗制作安装。
4、承包形式;包工包料。
二,甲、乙双方工作。
1、甲方做好工程前期工作,使施工场地具体施工条件,对工程进度、质量、工期进行检查。
2、甲方按合同约定支付工程款,乙方应保证工程进度。
3、乙方根据甲方的通知及时组织所需的人员、原材料等到达施工现场,服从甲方现场管理,(材料进场须提供材质证明及进行复检)。
4、乙方按现行国家行业相应规范、操作规程组织施工,接受甲方及监理方的监督,对出现的质量问题无条件返工,保证施工和工程质量。
四,作法:按万源大酒店门窗作法工程量及工程价款工程量以实际制作的门窗面积结算。门窗统一单价为元/m2。另在按合同单价基础上计取%费用。
五,工程款支付。
甲乙双方自签订合同之日起,外框安装完毕后,甲方应支付总工程款的%,内扇安装完毕甲方应支付总工程款的%,验收合格后甲方应支付总工程款%,余款5%在一年保修期满后一次性付清。
六,开竣工日期、工程质量约定等
1、年月年月方通知时间开始安装,工期为天)。
2、开工日期以合同签字之日起计算,因甲方未按约定完成工作,影响工程进度,工期顺延;因现场不可抗拒自然灾害、停电等意外因素影响,工期顺延,如因乙方自己的原因则工期不顺延。
3、工程质量按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准施工,并按国家有关工程质量检验评定标准验收,乙方要严格控制外墙窗周边的施工工艺,杜绝门窗周边渗水,(包括节能验收必须合格)。
4、工程完工后由乙方通知甲方,甲方应及时组织有关人员进行验收,乙方应出示有关资料交给甲方(其中工程验收时间根据工程总竣工验收时间确定)。如工程质量不合格,乙方应及时派人返工,返工费用均由乙方负责。
5、乙方必须服从甲方指挥,听从甲方安排。门窗材质采用:振升铝材,壁厚(带纱窗)。门窗铝材颜色为深灰色(以甲方确认的小样为准)。所有五金配件采用国产优质合格产品,玻璃采用:5+9a+5白色玻璃。以上所有材料均先送小样甲方认可后再制作及安装。乙方需要按报价表中所选用型材规格、五金、辅材进行制作安装,不得随意变更(乙方报价表作为合同附件)。
6、施工配合费及工程税金费用由甲方自行承担。其他如制作安装费、包装运输费、措施费、检测费、安全费、管理费、利润等均包含在综合单价内。
七,安全生产、文明施工。
施工方应按安全技术操作规程施工,如发生一切安全事故,由乙方自动负责,费用自理。施工现场不乱堆乱放,保障施工现场的整洁。
八,违约责任。
1、乙方违约不能按时完工,超过的工期按每超过一天罚款人民币20__元以此类推。甲方从乙方工程款中扣除。由于不可抗力的原因或甲方原因造成工期延长,乙方不负任何责任。
2、因甲方原因造成停工面导致乙方的额外费用和损失,应由甲方承担全部责任和费用。
九,保修、争议等。
本工程保质期一年,保质期内非人为损坏的质量问题,乙方无条件提供免费保修。保质期满后的质量问题,由乙方负责维修或更换,仅收取材料费。工程所有权和经营权不得转包,如乙方转包,甲方有权收回承包权。合同发生争议,可申请仲裁,仲裁及诉讼费用由违约方承担。
十,本合同应配合门窗设计方案中提供的一切技术要求及对窗型、材质、玻璃、五金配件的质量要求,进行制作及安装。
十一,合同的生效和终止。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,从签字盖章之日起生效,到竣工结算付完工程款为止。未尽之事宜,另行签订补充协议,具有与本合同同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
落地窗安装合同篇七
税号:_______________。
买方:________________。
帐号:__________________。
税号:________________。
买卖双方本着平等自愿、公平互利的原则,根据《^v^合同法》及相关法律、法规的规定订立本合同,经双方友好协商,卖方同意销售,买方同意购买由卖方提供的铝矿石、铝矿粉,并且双方一致同意严格履行本合同如下条款:
一、品名:
铝矿石:%(最小)铝矿粉:%(最小)。
二、交货期:
三、每月供货数量及供货年限:
四、交货地点:
五、价格及价格调整:
1、单价:铝矿石_____元/吨。
2、价格调整:铝矿石品位高于____%,均按每提升1%以元/吨的比例奖励;铝矿石品位低于____%,按每降低1%以元/吨的比例惩罚。
六、品质、数量及结算依据:
品质指标:提货时双方代表共同取样,一分三份,双方各留一份,封存第三份作为公证样;双方各持一份样到检验机构进行化验,如果此二份样的化验结果之差异在以内,最终结果以此二结果的平均值为准,如果其差异超过,双方共同执公证样在同一化验机构进行化验,其结果为双方所规定的`品质数量均为本合同项下的结算依据。
七、付款和结算:在双方签定合同之日起3个工作日内,买方须将全部货款汇至卖方指定的帐户;卖方在款到发货后5个工作日内凭正本过磅单向买方开具增值税发票进行结算货款多退少补。
八、货物发运及提货:
由买方以书面形式指定提货人自提。
九、争议的解决:
双方由于本合同或本合同的履行发生争议时应友好协商解决。如协商不成,则提交卖方当地法院进行裁决,该裁决结果为最终结果,诉讼费用由败诉方承担。
十、违约及违约金:
如果本合同的任何一方未能履行自己的全部或任何一项合同义务,违约方须向对方支付本合同总标的额的%作为补偿。
十一、生效及变更:
本合同一式贰份双方各执壹份;本合同经双方签字盖章后生效,通过传真签署同等有效。
卖方:_______买方:
代表签字:
代表签字:
_____________。
落地窗安装合同篇八
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》增强甲乙双方的责任感,确保双方和共同利益、遵循平等、自愿、公平、诚实、信用的原则,经甲乙双方充分协商特订立本协议以便共同遵守。
1、工程名称:
2、工程地址:
3、施工单位:
1、工程,工程地点,建筑面积,建筑结构类型为:,建筑层楼为四层,开工日期
2、工程从基础到竣工验收的全部工序都由甲方负责组织安排。
3、房屋施工办理各相关部门应缴纳的各种税费,全部由乙方自己承担。
4、房屋施工过程中所发生的人员伤亡意外事故均由方负责处理,与甲方无任何经济法律责任。
5、乙方严格按照施工设计图的规范技术数据进行严格施工,不得偷工减料,否则所发生的一切经济损失由乙方负责。
6、乙方必须加强对建筑施工的安全管理,严格执行国家的生产安全责任制度,务必做到安全第一、安全施工。
7、房屋建筑施工由乙方实行总承包制,每平方包工包料装修带门窗水、电、挂瓷、瓷砖,带拆除原建筑物,并确保建筑材料的使用质量,否则造成的房屋的质量问题所发生的返工损失的材料,经济费用由甲方负责。
甲方应积极配合乙方在施工中出现的各种事务的协调处理。
2、甲方有权监督工程质量和施工进度,材料进场的检验与验收,工程竣工验收。
1、乙方在施工中所匹配的材料必须货真价实,不许以2次弃好,弄虚作假,偷工减料,否则后果自负。
2、乙方应严格按照国家《实用建筑材料手册》的相关技术指执行操作,否则经国家质检部门的签定确认不符质量标准由乙方负责任。
付款方式按国家合同法预付材料款为,一层板面浇筑完毕付:二层板面浇筑完毕付:三层板面浇筑完毕付:,尾款到全部工程竣工后经国家相关质检部门检验验收后一次结算。其余尾款到房子竣工验收合格后一次性付清给乙方,各种装修、水电、灯具、开头、门窗、瓷砖、内墙漆款项在本工程内。
本协议在履行过程中发生争议,由甲乙方双方协商解决,协商不能达到双方的共识,提交国家相关机构仲裁或向人民法院提起诉讼。
工程竣工后乙方应向甲方提出建筑质量验收合格。
1、房屋建筑所需的部份建筑由乙方负责,如:灯具、电源线、电开关、各种门窗、室内外各种瓷砖、卫生间、各种防水所需配置的材料,均由乙方负责购买。(屋顶图纸内容不做,甲方以后建盖简易房,包括防水隔热层)。
本协议共两份,其中甲乙双方各执壹份,协议双方签字盖章后生效。
发包人:
地址:
电话:
日期:
年月承包人:地址:电话:日4。
落地窗安装合同篇九
塑钢门窗施工合同甲方:(以下简称甲方)乙方:衡水东方铝幕装饰工程有限公司(以下简称乙方)甲方将工程承包给乙方,依据《_合同法》,结合本工程具体情况,经双方友好协商,特签订本合同,以共同信守和履行。
一、工程名称:二、工程地点:三、承包范围及方式:包工包料,制作安装。四、施工日期:自年月日至年月日止,共计天。
若出现停电或气候原因影响施工,工期可做相应顺延。五、工程价款:本工程实行固定单价元/平方米,工程量平方米,总造价约元。
工程交工时,以实际发生并双方测量认可的工程量结算。六、付款方式:乙方进场甲方付工程款;门窗框安装完甲方付工程价款的;工程完工甲方付工程款。
七、质量要求:1、材料要求:型材玻璃:钢衬:2、安装要求:按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督,乙方必须予以配合。
八、工期保修:该工程的保修期为壹年,保修期从竣工综合验收合格并取得验收合格证之次日算起。九、甲方权利、义务:1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。
2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。
4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。
6、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。十、乙方的权利、义务:1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。
2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。3、乙方有自行承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务,且承担由此发生的费用。
4、乙方有在保修期内及时进行维修的义务,并承担相应的费用。十一、工程变更:1、甲方有对门窗进行变更的权利,但必须以书面形式通知乙方。
2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的,该费用由甲方承担。3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长,则合同工期相应顺延。
十二、违约与争议:1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时,甲乙双方应及时协商解决,解决结果形成书面纪要。2、若争议双方,协商不成可申请人民法院裁决。
落地窗安装合同篇十
根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签定本合同,以至共同遵守。
第一条工程项目。
一、工程名称:响水富建帝逸国际小区。
二、工程地点:响水县桃园路与黄海路交汇处。
三、承包范围:全玻钢化玻璃门及钢化玻璃橱窗制作安装。
四、承包方式:包工包料。
1、乙方按承包价包人工,包材料,包工期,包质量,包安全,文明施工及相关资料。
2、包验收。
五、工程质量:合格。
第二条工程价格。
全玻钢化玻璃门265元/平方,橱窗265元/平方(注:包括运费、安装、税金),暂定面积平方米:总价格:工作量以竣工实际测量面积为准。
第三条工期。
制作:提前7日通知乙方。
玻璃门窗安装时间:
第四条材料及设备供应。
第五条设计变更。
一、甲方对原设计进行变更,须向乙方发出书面通知,由此产生的材料损失由甲方承担,工期相应调整。
二、由乙方制作或施工质量问题导致设计修改或变更而发生的费用,由乙方负担,且非经甲方许可工期不顺延。
第六条甲方责任。
一、提供工程施工全图(双方确认的大样图)、技术交底及有关设计变更的全套资料。
二、提供现场施工条件。
三、委派为甲方现场代表协调监理公司一起监管检查工程质量、进度等,并负责解决现场施工碰到的问题。
四、组织工程的竣工验收,并按合同规定的日期支付工程款及结清尾款。
第七条乙方责任。
一、负责合同约定的全玻钢化玻璃门及钢化玻璃橱窗制作安装。
二、编制施工进度计划及相关文件,及时送交甲方及有关单位。
三、严格按照施工图和说明进行施工,确保工程质量,按合同规定时间如期完工和支付。
四、提供竣工验收技术资料,办理竣工结算,参加竣工验收。
五、在合同保修期间,对属于乙方负责的工程质量问题,负责无偿修理。
六、委托为技术主管,处理安装过程中的技术问题。
七、乙方进入施工现场、确保安全文明施工,如乙方在施工时发生安全问题均由乙方负责,甲方不承担任何责任。
第八条付款方式。
1、工程竣工验收合格后付工程总造价的95%,剩余的工程总造价的5%作为质保金,工程验收合格后一年无息付清。
2、玻璃门的地弹簧保修三年。
第九条延期工程、暂停工程、工期顺延。
一、因甲方原因造成不能按约定日期开工,均应提前2天书面通知对方,甲方原因造成延期开关,乙方工期顺延;乙方原因造成的未经甲方许可,工期不顺延。
二、如确有必要,甲方可以书面通知乙方暂停施工,并在通知发生后48小时内提出处理意见。停工责任属甲方,由甲方承担经济支出,工期顺延;停工责任在乙方,由乙方承担经济支出,未经甲方许可,工期不顺延。
三、以下原因造成竣工日期拖延,经甲方代表确认,工期相应顺延;
1、设计变更,工程量变化。
2、施工过程中非乙方原因停水,停电连续四小时。
3、不可抗力。
第十条保修期。
一、工程保修按_有关规定保修期为一年,保修期自竣工验收合格之日起计。
二、因乙方施工质量不良所发生的任何损失,均限期由乙方修复并承担费用。因甲方责任造成的损失,由甲方负担费用,乙方配合修复。
三、在保修期内乙方不能及时维修的(接到甲方通知24小时内),甲方有权请第三方代为保修,费用从乙方质保金中扣除,不足部分有权向乙方追偿。
第十一条违约、争议。
一、合同双方的任何一方不能全面履行合同条款均属违约,违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误的,甲方违约,工期顺延,乙方违约,非经甲方许可工期不得顺延。
二、合同履行中任何一方无正当理由而单方提出终止合同均属单方毁约,毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款3%的违约金。
三、本合同如发生纠纷,双方应积极协商解决。协商不成,任何一方可向工程所在地的经济仲裁委员会申请仲裁,也可直接向法院起诉。
第十二条其他。
一、本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
二、本合同自双方签订之日生效,在本合同工程竣工验收并结清尾款失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
落地窗安装合同篇十一
乙方:
甲方现委托----------公司(以下简称乙方)承担电视监控系统工程。经甲、乙双方充分协商,签订合同如下:
1.工程名称:电视监控系统工程。
2.工程地址:
3.工程概况:监控系统包括:设备安装、系统调试等。
1.甲方负责提供整个系统的布线和施工人员的住所及施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库,以保证乙方能如期完成工程工期。并承担以下义务:
按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收。
按时支付工程进度款。
2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料;在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
设备的安装调试:
1、自合同签订之日起,甲方开始对现场进行布线施工和测试线路,完成后甲方通知乙方技术人员入场。
2、工程中甲方对信息点进行增减,则由甲方向乙方出具工程联系单,
3、在实际施工过程中,根据具体情况,甲乙双方友好协商解决。
1、 由于甲方原因,对工程中提出的修改项目,必须向乙方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单,乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。
2、 由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目,必须向甲方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单,甲方有权利要求甲方按照原设计方案施工。
1.采用完工总验收的方式。
2.工程验收标准。
图象清晰,符合国家规范要求,终端合格率为100%。
a.根据甲方要求,甲方可请权威机构对本系统进行验收,并出示测试报告及结论,其测试费用由甲方承担。
b.若权威机构对乙方为甲方所做的布线工程出示了不合格的信息点,乙方将在有效工期内进行整改,再测试费用由乙方承担。
3、双方人员进行验收,由双方人员签字,验收合格报告作为付款依据。
4、工程完工,则应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。
乙方提供质量保证。在工程验收合格后壹年内,因设备质量问题发生故障,由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏,乙方有偿提供设备配件。
监控设备金额为: 元(人民币: 元整)。
安装调试费金额为: .00元(人民币: )。整个监控系统总额的15%(包括硬盘录象机价格在内)
1.合同签订后三天内,甲方向乙方支付合同总额的30%的款项,作为定金。
2.设备到场经双方验收后三天内,甲方向乙方支付合同总额的30%的工程进度款。
3.系统验收完毕后七天内,甲方向乙方付清40%的款额。
4.合同执行过程中工程量的增减,则根据工程联系单,对材料和工作量的增减进行核算,其增减的费用在付款条件4中结清。
九、设备标准、货运方式及验收
乙方提供的产品必须是产品生产厂家的原装产品。甲乙双方应严格按照产品更新换代生产厂家的生产标准对设备进行验收。
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素,导致工期延误,则工期顺延。在工程无法完成的情况下,由甲乙双方另行商定解决方法。
1.甲、乙双方若一方发生违约情况,则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。
2.除人力不可抗拒因素外,若甲、乙双方中一方废除合同,需向另一方支付工程总金额25%的违约金。
3.如项目由于乙方原因导致延期,乙方应偿付逾期违约金,按未完成部分项目金额的千分之一∕每天费用作为甲方的补偿。
4.如甲方未能按照合同条款八按工程进度向乙方支付工程款,甲方须另加应付款项的千分之一∕每天的逾期违约金作为乙方的补偿;乙方并有权利暂停工程的施工,待甲方向乙方制服相应的工程款和逾期违约金后恢复施工,乙方不承担由此引起的工期延期责任。
本合同执行过程中若有争议,双方应友好协商解决。如协商不能解决,可向当地人民法院提出诉讼。
1.本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效(传真件有效)。
2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 〈附(设备)报价表〉
3.本合同执行过程中,所有补充协议经甲乙双方协商签定,盖章之日起生效,属合同的组成部分。
4.本合若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲、乙同意上述条款,并签字确认如下:
甲方:
甲方代表:
电话:
时间: 年 月 日
乙方:
乙方代表
电话:
时间: 年 月 日
落地窗安装合同篇十二
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。
1.工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。
2.交货及安装工程地点:
承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试,并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。
(一)系统总造价
1.本监控系统含税总造价(含感应卡费用)为人民币 _______
2.整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款:
1.签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%;
2.工程全部完工,测试成功即付总工程款的_______ %
3.通过甲方及有关部门初验验收合格,并且系统无故障运行一个月后,再付总工程款的_______%。
1.本合同签订后,乙方于_______年_______月_______日进场,到_______年_______月_______日止,完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。
2.在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。
1.本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2.乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。
3.乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装。
年限 材料费 维护服务费
第一年 免 免
第二、三年 收取材料成本费 20xx元/年
2.保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。
3.保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
4.甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
(一)甲方责任:
1.审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2.按工程进度向乙方支付工程款。
3.委派_______为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4.在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。
5.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
(二)乙方责任:
1.按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。
5.遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
1.除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价 _______%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2.甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的_______%计付违约金。
3.由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的_______%向甲方计付违约金。逾期超过_______ 日,甲方有权单方解除合同,乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外,还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后 天内付清,否则按逾期付款处理。
2.本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。
3.双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。
4.双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。
5.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果_______日内不答复视为认可。
6.本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效,保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。
7.本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具同等法律效力。
甲方:______________乙方:______________
签约代表:__________签约代表:__________
联系电话:__________联系电话:__________
地址:______________地址:______________
签约地点:__________签约时间:__________
落地窗安装合同篇十三
甲方:乙方:
一:共同协议:
1.乙方按甲方的要求,承揽甲方闭路电视监控工程的安装调试,并保证该系统使用性能符合甲方的要求,监控安装合同。
2.产品的单位名称,规格,单位,单价,数量,金额以采购清单为准(见附件说明)。
3.乙方不得想甲方提供假,次,伪劣的产品。并按甲方要求的时间到达,完成。相应的功能符合甲方要求。
4.乙方不得更换设备清单中所列产品型号,严格按照报价单上的数量,型号提供给甲方产品。
5.乙方负责为甲方提供优良的售后服务。在合同生效后的一年内,该系统原器材出现自身故障,乙方负责免费安装调试维修(人为损坏及自然灾害除外)。一年后的维修费用只收相关的交通费,人工费,器材更新只收取成本费。乙方对甲方的使用人员进行必要的技术指导。
6.合同期内甲方应积极配合乙方开展安装调试工作,并积极与乙方沟通,相互理解,相互信任。
7.产品在甲方所在地安装并调试,双方签字后乙方协助甲方正常使用,双方签字2天后,由甲方负责保管,如发生遗失和人为损坏与乙方无关。
8.严密组织,精心施工。施工过程中确保安全(人身以及产品安全)。
9.施工过程中如有新的建议,双方另行协商解决,合同范本《监控安装合同》。
10..合同生效后,甲方不得透露设备价格,乙方不得透露甲方所有系统名称以相应的功能。
11.施工过程中如遇到割地,由甲方负责。
12.合同签定一个礼拜内进场施工。
13乙方在施工过程中确保工程质量,在保证质量的同时也要保证工程进度(确保在规定时间内基本把工程结束,让甲方尽早使用该系统)。
14合同金额为人民币:
15.备注:
合同签定地址:交货地址。
二:付款方式:
1.合同签定付工程总额40%(人民币:)。
2.器材到场付工程总额的50%(人民币:)。
3.安装调试结束付清工程总额10%(人民币:)。
三:违约责任。
1.甲方必须在规定的时间内付清货款,逾期未付乙方有权拿回自己的产品并向甲方索赔违约金30%(工程总额)。
2.因乙方原因未能及时安装交货导致甲方损失的,乙方负责赔偿甲方30%违约金(工程总额)。
3.在施工过程中甲方不负责乙方施工安全但应该提供必要的施工工具(如大小扶梯等)切割地面。便于管道铺设。
4.施工过程中甲方应提供摆放器材的场地(能较好的保证施工过程中器材的安全)乙方在施工过程中应清点好器材和施工过程中所需工具,确保施工正常进行不影响进度。
5.施工过程中乙方要确保施工中的卫生,做到施工一结束就清扫好地面不影响甲方的生产环境。
6.施工过程中乙方要确保不损坏甲方的产品(生产机械,办公用具等)。
7.乙方在施工过程中如遇到和甲方营业冲突,即:影响甲方生产或营业双方应协商解决,尽量避开影响双方进度的时间。
8.进入办公场所施工时,乙方要保证甲方的办公设备不损坏,在未经甲方的允许不得动用甲方的一切办公设备,做到该地段结束立刻摆放好所有的办公设备不影响甲方办公人员的工作。
四:共同责任。
非人为能抗拒的自然灾害因素造成的损坏不在保修范围内,有关其他事项双方应本着相互理解,相互支持的态度友好协商解决。
五:本合同一式两份,甲已双方各执一份。
六:仲裁。
合同一经签约即生效,双方应根据中华人民共和国有关法律规定严格执行,
如合同在执行成中产生争议,双方应在相互谅解和友好协商的基础上解决,如经协商仍然达不成协议,任何一方可以在合同签定的地方法院起诉。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
经手人签字:经手人签字:
日期:日期:
落地窗安装合同篇十四
甲方(业主):
乙方(施工方):
依照相关法律法规,经双方协商一致同意,签订本合同并严格履行:
一、工程名称:家庭低温热水地板辐射采暖系统(以下简称“地暖系统”)。
二、工程地点:
三、工程工期:
四、工程造价与结算方式:
1、工程造价:乙方以每平方米元为甲方进行实际面积。
安《量房数据》平方米的地暖系统安装,工程总价元,包括地暖采暖系统咨询、设计、系统安装、实验、调试、售后维修。
2、付款方式:甲方在签定本合同的同时向乙方预付工程款________元。在材料进场甲方对材料验收合格后,再支付总工程款50%__元,在工程合同全部履行完毕后经甲方验收后三日内付清工程余款。
3、甲方在施工期间对所超出合同约定的工程材料款项,双方应另立补充合同并在工程合同结束后一并付清。
五、甲方应按乙方施工要求配合乙方及时进入现场,(由甲方办理施工手续)并协助乙方保证正常施工,如因甲方原因造成乙方不能及时进入现场或施工,乙方不承担违约责任。
六、甲方应在乙方工程完工后及时验收,验收期为乙方工程完工并通知甲方后三日内进行,如甲方未按期验收视甲方验收合格。
七、工程质量及工程验收标准。
1、主要工程材料名称:
2、每组分水器回流负担供热面积不超过15平方米。
3、系统验收以合同安装完毕后一次打压为准,系统打压指数为0、6-0、8mpa至,并由甲方签署用户验收单,乙方出具质量保证卡。
5、乙方所提供采暖管材保证正常使用50年,并由保险公司进行质量保险,如由乙方安装及产品质量问题给甲方造成人身及财产损失,由保险公司按照实际损失赔付。
6、乙方质保期为施工验收合格后的二个采暖期,此期间因乙方原因造成的质量问题由乙方承担相应责任,并免费保修。
八、违约责任。
1、由于乙方责任未按合同日期完工,每逾期一天,应偿付甲方按工程造价千分之一的逾期违约金。
2、甲方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,每逾期一天按工程造价千分之一的逾期违约金。因甲方使用不当或因不可抗拒因素(如火灾、地震、战争等)造成地暖系统问题及损失,乙方不承担责任。
九、本合同一式二份,甲、乙双方各持一份,本合同自签字之日起生效。
甲方:乙方:
签字:签字:
电话:电话:
落地窗安装合同篇十五
合同编号:
甲方 :
乙方 :
根据《中华人民共和国合同法》及国务院20xx年第549号令《特种设备安全监察条例》的有关规定,甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任,甲乙双方经协商一致,就甲方委托乙方完成润滑的安装及报装报检的相关事宜约定如下:
1、工程名称: 润滑安装
2、设备型号、数量及安装费用:
备注:1、本合同总价包含全部润滑设备安装及安装辅助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费,以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建配合费等第三方收费。
2、发票类别:普通发票。
2、润滑安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内,甲方向乙方支付当批次润滑安装费总价的 % 。
以上款项以转账方式支付至银行指定账户。达到付款条件后,乙方应向甲方递交情况报告,甲方支付约定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时,甲方向乙方支付货款前,乙方应向甲方开具足额发票,否则甲方有权顺延付款时间。
(6)及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准
(7)有更高标准版本的按高标准执行
根据国务院《特种设备安全监察条例》(第549号令)规定,乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。
1、 本合同中 号梯的安装工期为 日历天,自甲方书面通知开工之日起计算至润滑安装完成、验收合格取得《安全验收合格证》及准运证并交付使用之日止。开工时应满足以下条件:
(1)货到工地经甲乙双方共同完成验货;
(2)甲方已经按乙方要求完成井道整改;
(4)具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件;
(5)甲方按本合同约定支付了相应款项。
如非乙方的原因,使乙方无法按照双方约定的安装工期进行安装、调试(如停电、土建延迟、井道准备工作延迟等),乙方对所造成的延期和误工不负责任,甲方应签认工期顺延;如因乙方原因影响润滑安装、调试的,由乙方承担延误工期的违约责任。
2、乙方在甲方进行润滑安装涉及的土建整改施工时进行确认及指导,发现土建不符合润滑安装要求时应立即提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的配合。乙方已与甲方、监理方共同对土建进行初步勘测,确认土建参数是否符合润滑安装要求,如需要整改的,乙方应于签订本合同后三日内,一次性提出书面整改意见,如乙方不在合同约定时间提出整改意见,或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的,责任由乙方承担,发生的整改费用也由乙方承担。
3、乙方必须在第五条第1款前4项具备的情况下方可进场施工,如因甲方延误工期的情况发生,乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保留至复工还是先拆掉复工时重新搭设,待甲方复函后按函意执行。
1、乙方免费负责办理润滑报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。
2、安装结束后,乙方以书面形式报告甲方,并提供相关资料,向质监部门提出验收报告,并承担验收费用。
3验收中如有涉及乙方责任的整改项目,乙方须整改合格后通过验收并取得《安全验收合格证》及准运证后方可办理设备竣工移交手续,整改期间所发生的费用由乙方承担;因此延误工期的,乙方还应承担延误工期的违约责任。
1、甲方责任
1)按照乙方要求协助乙方完成润滑设备现场起吊、并协助乙方完成润滑到货时的卸货和到存储地点的搬运,以上费用由乙方负责。
2)在乙方进场前,在安装施工现场应提供足够面积的并符合风雨保护措施要求的润滑部件存储库房和工具室。润滑部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责承担。
3)在乙方的协助下提供符合润滑总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线,墙面装饰基准线,清除施工现场积水和杂物。
4)机房内每台润滑设备上方至少应有一个吊钩(未装有吊钩的,乙方负责安装,相应费用已包含在本合同第一条约定的安装费用中)或起重梁(应有清楚的承载标识),以便在安装或维修中对曳引机或轿厢起吊,提供其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求;并提供符合润滑规格要求的动力电源和照明电源(三相五线制,并从供端就零地分开),在安装开工前,电源应提供到润滑机房内。润滑安装、调试过程中产生的水电费用由乙方承担。
5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。
2、乙方责任
1)施工前须提供施工方案安全保证措施报监理、甲方,经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场管理规定,服从现场整体管理,并且对工作内容范围的安全负安全责任。
2)在合同约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期。
3)完成保证五方通话、消防润滑及润滑监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试,并完成润滑轿厢内监控摄像头的安装。
4)乙方应提供润滑起重及吊钩位置(包括预留洞口)图纸;负责搭建符合国家安全规定和施工要求的施工润滑的脚手架,润滑安装完工后拆除,安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。
5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作,按照国家润滑安装规范质量标准完成设备的安装和调试工作,直至符合相关的设计要求和质量验收标准,出具设备安装检验报告和产品合格证书。
6)负责润滑安装及质量的自检验收。
7)润滑安装后,如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的,由乙方负责整改或重做,费用乙方负责。
8)参加现场施工协调会议,配合甲方建筑施工,落实协调会议要求。
9)负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身意外伤害保险。如因乙方原因造成安全或生产事故,由乙方全额负责。
10)负责向当地质量技术监督部门进行开工和验收申报,并配合当地质量技术监督部门进行现场验收工作,负责代办润滑注册登记证、准运证,同时,承担报装、报验等费用。
11)负责润滑设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。
12)润滑验收完毕取得《安全验收合格证》、准运证15日内,将润滑设备及相关资料移交甲方。
13)按照合同约定提供设备质保期及设备安装质量保修期内的服务。
14)施工中产生的各种废弃物,由乙方按照项目所在地环境管理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责承担。
16)如施工过程中,乙方应避免损害现场已完成的其他专业的成品、半成品,如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的,乙方应承担赔偿责任。
17)负责润滑五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线;负责消防润滑与消防控制中心之间控制线缆的敷设。布设线缆以外的工作(线缆采购及土建工作)由甲方负责完成。
18)负责自润滑机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的.工作(线缆及摄像头采购及土建工作)由甲方负责完成。
润滑设备及润滑安装(含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统)的质量保证期及售后服务按甲乙双方签订的《 润滑购销合同》中的第8条约定的内容执行。
1、甲方应依合同约定及时向乙方支付安装调试款项,否则每延误一天,乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从约定付款期满后第八天开始计算;如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同约定违约金金额的,超出部分仍由甲方承担赔偿责任。
2、因乙方原因迟延完工的,逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从约定完工日期届满后第八天开始计算;如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同约定违约金金额的,超出部分仍由乙方承担赔偿责任。
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战争、恐怖主义事件、*乱或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后,提出不可抗力的一方应采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,若该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的,可不承担由此造成的责任。
1、本合同所有条款均为打印文字,文本不得涂改,自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。如有未尽事宜,双方协商,另行签订补充协议,经双方盖章后生效。
2、补充协议、合同修改书、安装(工程)联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件,属本合同不可分割部分,具有同等法律效力。
3、本合同未涉及的违约事宜按照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
4、本合同正本一式陆份,甲方执行肆份,乙方执行贰份,自双方盖章之日起生效。
甲 方
单位名称
签约代表
签订日期年 月 日
乙 方
单位名称
签约代表
签订日期年 月 日
落地窗安装合同篇十六
合同签订时间:
合同签订地点:
发包人(全称)。
承包人(全称)年月日。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就兴业银行济南分行天桥、燕山支行霓虹灯广告牌制作工程施工事项协商一致,订立本合同。
一工种概况、要求。
1.1工程名称:
1.2工程地点:
1.3工程内容:
1.4工程承包方式:包工包料。
1.5工程日期:工期为日历天数年月日,竣工日期:年月
日。
1.6工程质量标准:合格。
2工程不允许转让,分包。
3工程项目的保险。
4.1承包人设计的图纸必须满足使用功能要求,并经发包人确认后才能施工。向发包人提供3份根据相关部门意见修改后的正式施工设计图纸。竣工时根据现场实际情况及时绘制竣工图。
4.2由发包人提供的图纸、规范和其它文件,未经发包人代表许可,承包人不行以任何形式用于或转给第三方。
4.3发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示,并受其约束。
二双方一般权利和义务。
5工程师。
5.1监理单位委派的工程师:
姓名:
5.2发包人代表。
姓名:
6项目经理。
姓名:
7发包人工作。
7.1发包人应在开工前做好施工现场的三通一平工作。
7.2发包人应在合同签订后日内负责组织承包人和相关单位进行图纸会审,向承包人。
进行设计意见交底。
8承包人工作。
8.1施工所需水、电、通讯等管网线路,由承包人自行解决,达到施工要求的标准,满足施工需要,费用由承包人安装表计量数承担。
8.2承包人负责整修发包人指定的场内施工用道路,满足施工及材料、设备运输的需要,费用由承包人承担。
8.3承包人应按发包人要求提交工程进度计划及相应进度统计报表。
8.4承包人提交其他各类文件和图纸,应当至少给与发包人代表3个工作日审核认可。提交份数视发包人代表的需要而定。
8.5所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回,必须得到发包人代表的认可。
8.6承包人负责在工程施工、安装和保修的整个过程中,施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人负责在需要的时间和地点,根据有关部门要求,自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫,并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便。
8.7对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用由承包人负责。
8.8承包人负责已完成的成品保护,费用由承包人承担。
8.9专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场,即应被视为是专门供本工程施工使用。承包包人除将上述物品在现场各部分之音转移外,如果没有发包人代表的书面同意,不得将上述物品运出现场。
8.10除合同另有规定外,发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。
8.11在合同要求范围内的施工、安装和保修均应避免下述情况发生:
a、干扰公众的便利;
b、对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。
承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支,承包人未能按合同约定完成上述工作时,应承担全部及费用,工期不得顺延。
8.12负责与原建设单位协调施工中有关事宜,保证施工项目队与原大楼的工程匹配,保证通过相关单位的验收。
三施工组织设计和工期。
9进度计划。
9.1承包人签订合同后两工作日内,提交施工组织设计;在工程开工前,提交进度计划。
9.2工程师应在7天内做出批复。
度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
10开工及延期开工。
10.1开工:承包人在收到工程师的开工通知后,应在2日内开工,并按进度计划进行施工。
12.1因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延。
(1)设计变更和工程量增加:
(2)非承包人原因停水、停电、停气造成停工一周内累计超过8小时;
(3)不可抗力。
12.2承包人应在第12.1款情况发生后5天内,就延误的工期和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告。发包人在收到报告后5天内予以确认。
四质量与检验。
13工程质量。
13.1发包人对工程质量的要求:合格。
13.2承包人组织施工必须按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及设计图纸要求,建立健全质量保证体系,例行日常检查制度,做好自检记录。各种施工机械、工具、器材必须保持良好的工作,不得因数量不足或故障而影响工程进度。
13.3承包人按发包人要求和施工所在地市有关规定提供本工程的有关技术质量资料。13.4本工程必须按照国家各有关技术规范的要求进行材料、配件采购,构件制作,安装施工及保修。
13.5质量等级应根据现行国家标准规范执行,若当地政府有更高规定时,承包人遵守,但不得要求增加费用。
13.6隐蔽工程承包人应提前24小时通知发包人及监理验收,未经发包人及监理方现场代表签证不得隐蔽。
13.7如发包人、监理方需对已经同意隐蔽的工程进行复查时,其复查结果不符合设计要求或质量不合格者,复查费用由承包人承担,工期不予顺延。若复查结果符合设计要求,质量合格者复查费用由发包人承担,工期相应顺延。
13.8任何材料或覆盖工程的检查测试须提前24小时通知发包人和监理公司,而上述开户、检验费用(含修复费用)应认为已包括在合同价内,如未通知发包人、监理方,则承包人承担因此发生的全部费用和损失,工期则不予顺延。
13.9工程竣工后,如因工程质量问题导致发包人或第三人的人身损害或财产损失,承包有承担赔偿损失。
落地窗安装合同篇十七
合同编号: 签约时间: 工程地点:
发包单位:____________(以下简称甲方)
联系电话:___________
单位地址:___________
甲方代表:____________
承包单位:___ ___(以下简称乙方)
联系电话:___________
单位地址:_________
乙方代表:__________
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上,甲乙双方就乙方安装中央空调设备达成如下协议:
第一条 甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量,以及工程概况:
1、设备情况:
产品名称 规格型号 单位 数量
2、 安装工程概况:
(1)工程地点及面积: ;
(2)工程造价:元;
(3)开工日期:20xx年 月 日;
(4)竣工日期:20xx年 月 日;
(5)付款方式:(1)、现金 (2)、转帐支票
第二条 乙方工程材料进场时,由甲方确认并指定货物堆放地点(甲方指定的地点必须是具有安全保证的),工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试中央空调完毕,甲方现场验收合格,并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。
第三条 产品的安装、调试、验收:
1、 乙方负责中央空调设备的安装、调试。
甲乙双方商定:
(2)20xx年 月 日之前,完成前期隐蔽工程施工并验收;
(3)20xx年 月 日之前,完成设备安装及系统的调试运转;全部中央空调工程完工及验收,与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。
2、安装质量标准按国家规范及行业要求,以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收,甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收,认定工程质量和工程内容符合要求的,双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的,须经双方协商同意;涉及机型调整的,应签定合同的补充文本加以确认。
第四条 价款结算方式及期限:
1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款(固定价款);
2、本合同工程安装总价款为人民币:__________元(大写: );
(3)工程尾款(占合同总金额的__3_%) 元(大写:__________元),设备调试完毕,工程竣工验收合格后,甲方三天内付清。甲方未付清全款以前,材料及空调设备权属为乙方。
3、以上价款不含小区物管费、不含专用钻孔机器钻孔费用、不含设备吊装费。
第五条 违约责任
一、乙方责任:
1、工程现场乙方负责人 全面负责安装施工现场的工作;
2、 除合同规定外,如果乙方没有按合同规定时间交工,每迟交一天,乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金,但违约金总额不得超过价款总额的20%。如乙方在达到此限额后仍不能交工,甲方可考虑终止合同,因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。
3、 乙方无故拖延工期的,每拖延一天,应向甲方支付价款的1‰的违约金,但因甲方原因造成的除外。
4、 由于安装不合质量要求,造成的责任及损失由乙方负责。
二、甲方责任:
1、工程现场甲方负责人 全面负责安装施工现场的工作;
2、开工前_____天,甲方应为乙方入场施工创造条件,腾空场地、接通施工水电;
3、开工前_____天,甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单;
4、甲方中途终止工程,应向乙方偿付合同款的50%的违约金。
5、甲方未能按合同规定时间支付工程款的,每迟一天,甲方应向乙方支付合同款总额的1‰的违约金,但违约金总额不超过合同款总额的20%。如甲方在达到此限额后仍不能付款,乙方有权终止合同,并追回中央空调设备,且甲方应承担乙方的经济损失,乙方也可追究甲方有关的法律责任。
5、 甲方如需调整产品型号,应及时通知乙方,并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。
6、 对以下原因造成的竣工日期延误,经甲乙双方确认,工期相应顺延:
(1) 工程量变化或设计变更;
(2) 不可抗力;
(3) 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工;
(4) 甲方同意工期顺延的其他情况。
第六条 产品质量责任和售后服务条款
1、自验收之日起,工程保修期为壹年(由大森林林制冷提供)。
在质量保证期外由于产品质量问题,则乙方收取基本维修费用,更换损坏零部件的,按所更换零部件出厂价格收取费用。
2、质保期结束后,乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式,由使用方和乙方另行自愿签定合同予以确定。
第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的,由双方友好协商解决。
第八条 解决合同纠纷的方式:执行本合同发生的争执,由双方友好协商解决。协商不能解决的,任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十条 由乙方提交并经甲方确认的本工程的设计图及报价方案说明书及其他文本为本合同附件。
第十一条 本合同如有其他未尽事宜,可由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
第十二条 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
第十三条 合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
落地窗安装合同篇十八
签定合同双方:
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
通过甲乙双方共同协商决定,依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律和行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,以单价合同的方式,甲方决定将交通驾校、另安路、渝建路、金佛路、大梁山、武陵山防护栏安装工程承包给乙方,乙方自愿承担该项施工任务。甲、乙双方本着平等协商的原则,达成以下共识:
1、每公里护栏安装造价为万元,其中包含: 材料费 万/公里,人工安装费万/公里,运费万元/公里(含:上下车搬运费等)。
以上单价包含施工中的各项直接费用和间接费用,包括税金、利润、各项管理费用以及材料
费和安装费用。其中工程材料由乙方自行购买,乙方根据甲方指定的材料存放地点自行运输到施工地段。
二、工程质量
量检验评定标准及相关施工规范对工程进行严格检查验收。
2、护栏立柱、波形梁及托架的安装应符合设计和施工的要求。
3、为保证防护栏的整体强度,护栏立柱的埋置深度及基础应符合设计要求,波形防护栏的端头处理应满足设计要求,设计未作要求的应满足甲方的要求。
4、基坑的深度、宽度应不小于设计尺寸,基础混凝土的强度必须满足设计标号要求。
长4320 mm×宽310mm×厚3cm每块
立 柱 直径114mm×长1400mm×4.5mm 每根
托 架 长300mm×宽70mm×4.5mm每个
乙方按设计图纸检查甲方提供的材料规格,符合设计要求后方可使用进行安装。
6、乙方应牢固树立质量意识,对所承建的工程质量实行责任终身制。乙方施工中如因质量问题无条件返工,造成的一切经济损失乙方自行负责,交付使用后一年内出现质量问题,由乙方无偿和无条件修复,并承担因此而给甲方造成的一切损失。
员、车辆、牲畜等一切伤亡和财产损失,均由乙方负责人承担一切法律责任和经济责任,甲方不负任何经济和法律责任。施工期间应保证车辆、行人安全通行。
乙方在施工期间应无条件服从甲方和监理的.管理,否则甲方有权予以单方面解除合同,乙方应在每月20日向甲方上报工程进度表。
甲方需全额工程款先支付乙方后,乙方再组织施工队伍进场施工,工程竣工后甲方负责该工程质量的验收。
乙方必须于 年月 日进场,年 月日竣工交付使用,如乙方超过工期,将承担一切因延误工期所带来的一切经济和政治责任。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方代表:乙方代表:
年月日 年月日