合同的法律效力使得违约行为会受到法律制裁和经济赔付，从而促使各方遵守合同约定。在合同中，应详细列出双方的权利和义务，以避免纠纷。不同类型的合同有不同的模板和范文，可以根据实际需要进行选择和使用。

集成吊顶合同篇一

装修合同范本（公装版）：合同编号：发包人：营业地址：_____________委托代理人：_________营业执照号：___________电话：_______________法定代表人：___________电话：_________承包人：委托代理人：___________电话：_________本工程设计人：_________电话：_________施工队负责人：_________电话：_________依照及有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的场所装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况1。

1工程地点：___________________________________________1。2工程内容及做法（详见：预算表。

施工图纸）。1。

3工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。（1）承包人包工、包料（2）承包人包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见发包人提供装饰装修材料明细表。

承包人提供装饰装修材料明细表）；（3）承包人包工、发包人包料（详见发包人提供装饰装修材料明细表）。1。

4工程期限_____天，开工日期______年____月____日，竣工日期_______年_____月_____日。1。

5合同价款：本合同工程造价为（大写）：______________元（详见预算报价单）。第二条施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_______种方式提供：（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见：装饰装修工程设计图纸）；（2）发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详见：装饰装修工程设计图纸），设计费__________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

第三条发包人义务3。1开工前______天，为承包人入场施工创造条件。

包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；3。2提供施工期间的水源、电源；3。

3负责协调施工队与邻里之间的关系；3。4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；3。

5施工期间发包人仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；3。6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

第四条承包人义务4。1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；4。

2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；4。3保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通；4。

4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第五条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见装饰装修工程增减项目单）。

第六条材料的提供6。1由发包人提供的材料、设备（详见发包人提供装饰装修材料明细表），发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；6。

2由承包人提供的材料、设备（详见承包人提供装饰装修材料明细表），承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。第七条工期延误7。

1对以下原因造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延；（1）工程量变化和设计变更；（2）不可抗力；（3）发包人同意工期顺延的其他情况。7。

2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人承担，工期顺延。7。

3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7。

4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人原因造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人承担，工期不顺延。第八条工程款支付方式8。

1双方约定按以下第种方式支付工程款：（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：支付方式支付时间支付金额第一次开工前三日支付元第二次工程进度过半支付元第三次双方验收合格支付元工程进度过半指：________________________________________（2）其他支付方式：________________________________________8。2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。

发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结算工程尾款。8。

3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。8。

4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起月第九条违约责任9。1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

9。2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

9。3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

9。4发包人未按期支付第二（三）次工程款的。

集成吊顶合同篇二

签订时间:__________________________。

买受人(简称：甲方)：_____________。

出卖人(简称：乙方)：_____________。

甲乙双方本着平等、诚实信用的原则，根据(_合同法)等法律、法规、规章、规范性招标文件及药品集中招标采购代理机构向乙方发出的中标通知书，经双方协商一致，就有关事项达成如下具体协议：

一、药品品种、数量、价格。

(一)采购药品品种和数量：甲方向乙方所采购的药品品种、剂型、规格、数量等详见药品中标品种买卖清单(附件一)，合计：品种为_____个，签约金额为____万元。

合同履行中，药品数量可按药品中标品种买卖清单数量上下浮动30%。对于需要临时增加药品数量的，可在24小时前书面提出。

(二)药品的价格。

1.在合同有效期内乙方提交药品的价格必须是中标通知书中确认的价格，本价格为甲方的入库价格。

2.中标药品零售价格执行期间，遇国家或省价格主管部门下调价格时，对未供货部分，甲乙双方可协商调整中标供货价格，原则上供货价格按零售价格下降幅度，同比例调整。

二、质量标准。

三、药品有效期。

(一)乙方交付药品的有效期应与投标文件中规定的有效期相一致。

(二)乙方所提供药品的有效期不得少于12个月;特殊品种双方另行协商。

四、包装标准。

(一)乙方提供的全部药品均应按国家规定的标准保护措施进行包装，每一个包装箱内应附有一份详细装箱数量单和该药品生产企业同批号的出厂药品批检验记录或合格证(进品药品应提供进口药品注册证和口岸药检所的进口药品检验报告书复印件，并加盖经营企业公章)。如为拼装箱件，箱内应按前述要求附有各种药品数量单和药品质量证明材料复印件，并加盖配送企业公章。

(二)特殊要求：_____________________________。

五、配送服务。

配送由乙方负责，乙方按合同要求对甲方提供服务，每次配送的时间和数量以乙方收到甲方的书面供货通知为准。原则上在乙方收到供货通知后36小时内送达，属急救及加急供货的应在4小时内送达。

六、伴随服务。

乙方应甲方要求提供下列伴随服务：

(一)药品的现场搬运或入库。

(二)提供药品开箱或分装的用具。

(三)对进货验收时发现的破损、有效期少于12个月或不符合特殊约定期限的药品及其他不合格包装药品及时更换。

验收方式：____________________________。

(四)在甲方指定地点(甲方医疗服务范围内)为所供药品的临床应用免费进行现场讲解或培训。

七、双方的权利义务。

(一)甲方必须按合同约定采购中标的药品品种;除本条第四项规定外，甲方不得采购其他非中标药品替代中标品种。

(二)甲方须在合同规定的时间内，按实际入库的药品数量及时结算货款;并在货物验收入库后_______日内结清货款;市(地)级以上人民政府、国有企业(含国有控股企业)等所属的非营利医疗机构，药品回款时间从货到之日起最长不得超过60天。

(三)甲方在接收药品时，应于当日对药品进行验收入库，对乙方提供的药品不符合合同约定的品种、数量、质量要求的部分，甲方有权拒绝接受。

(四)甲方有证据证明乙方交付的药品不符合质量标准(以盛省辖市药监部门的检验结果为准)或延期交货等不按合同约定交货时，可以书面通知乙方终止该药品的供货;并可以采购已评定的“药品候补品种”(附件二)中的同类侯补药品，当评定的药品候补品种中选择不出替代药品时，可以另行采购替代药品;同时将选择的替代中标药品名称、价格、数量清单或另行采购替代药品的协议，在七日内由甲方送医疗机构药品集中招标采购工作委员会办公室和药品集中招标采购代理机构各一份备案。

(五)乙方必须按照合同约定的药品品种、数量、质量要求和期限，配送中标药品并提供伴随服务。

(六)乙方应保证甲方在使用中标药品时，不存在该药品专利权、商标权或保护期等知识产权方面的争议，如产生争议由乙方自行处理和承担责任。

(七)未经医疗机构药品集中招标采购工作委员会办公室书面同意，甲乙双方不得转让其应履行的合同义务。

(八)乙方供应药品在医院使用过程中，因受举报、抽检等检查出现质量问题，属生产经营企业责任的，被药品监督管理部门处罚的后果，由乙方负责。

八、违约责任。

(一)乙方提供的药品不符合合同约定质量、期限等要求，给甲方造成损失的乙方应当赔偿损失。

(二)乙方不履行本合同或未按合同约定的时间、地点配送药品或提供伴随服务，甲方可要求乙方支付违约金。乙方每延误7日，违约金为迟交药品货款的5%，直至交货或提供服务为止，但违约金最高不超过迟交药品货款的50%;乙方在支付违约金后，甲方要求继续履行合同义务的,还应当履行应尽义务。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行赔偿损失。

(三)除本合同第七条第四项约定的原因外，甲方不履行本合同或采购其他品牌的非中标药品替代中标品种，应按不履行本合同的药品金额或所替代中标药品同数量金额的5%向乙方支付违约金。违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应另行赔偿损失。

(四)甲方未在合同约定的期限内向乙方支付货款的，乙方可要求甲方支付违约金。甲方每迟延支付7日，违约金为未支付货款金额的5%，直至甲方支付应付货款为止，但违约金最高不超过未支付货款金额的50%;当甲方未支付货款金额达到本合同约定金额的50%时，乙方可以书面形式通知甲方终止合同，同时书面向医疗机构药品集中招标采购工作委员会办公室和本地人民政府纠正行业不正之风办公室报告。

九、合同生效及合同有效期。

(一)本合同自双方签字盖章后生效。有效期自合同生效之日起12个月。

(二)本合同履行期满10日前，一方当事人就续约一事提出书面异议的，本合同履行期满终止。双方均未提出异议的，本合同自动续约至下一轮招标采购合同生效之日止，由双方在原合同上另行签署同意续约的意见和新的“药品中标品种买卖清单”。

十、合同争议解决方式。

仲裁委员会仲裁(双方未在本合同约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

十一、其他约定事项：________________________。

十二、附则。

(一)本合同如有未尽事宜，经双方协商可以签订药品买卖合同的补充协议，补充协议不得违背招标文件及本合同的实质性内容。补充协议与合同具有同等的法律效力。同时，由甲方在七日内将补充协议送医疗机构药品集中招标采购工作委员会办公室和药品集中招标采购代理机构各一份备案。

(二)本合同一式四份，甲乙双方各执一份，药品集中招标采购代理机构一份，医疗机构药品集中招标采购工作委员会办公室一份。

(三)对故意违反本合同约定和订立、履行合同中的违法行为，当事人应及时向本地人民政府纠正行业不正之风办公室和工商行政管理部门书面报告。

买受人：(盖章)_____________。

住所：_______________________。

法定代表人:__________________。

委托代理人：_________________。

签名人居民身份证号码：_______。

电话：_______________________。

传真：_______________________。

开户银行：___________________。

帐号：_______________________。

邮政编码：___________________。

出卖人：(盖章)_____________。

住所：_______________________。

法定代表人:__________________。

委托代理人：_________________。

签名人居民身份证号码：_______。

电话：_______________________。

传真：_______________________。

开户银行：___________________。

帐号：_______________________。

邮政编码：___________________。

集成吊顶合同篇三

乙方：________________。

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方就丽景豪庭样板间的制作承包事项协商一致，特订立本合同。

第一条工程概况：

1、工程名称：丽景豪庭样板间。

2、工程地点：丽景豪庭样板间。

3、工程内容：丽景豪庭样板间集成吊顶的制作与安装。

第二条材料质量、工期要求。

1、交货时间：乙方按项目部规定时间内交货并且安装完成，保证甲方工期。

2、材料质量标准：乙方按甲方确认的材料为准（即乙方提供的样板）后方可施工。

第三条安装工程单价。

安装工程单价，经双方协商一致，本工程合同综合价为_______（见报价单）。

第四条付款方式。

完成其工程量竣工验收合格后3日内一次性付清。

第五条双方职责。

甲方：

1、按合同支付工程款。

2、及时提供乙方施工所需水、电、住宿、材料堆放等。

3、协商处理各项工程之间的'矛盾。

乙方：

1、按项目部规定时间完成所有工程量。

2、材料的保管。

3、保证集成吊顶的制作与安装达到甲方要求。

4、确保质量、进度及安全。

5、提供材料相应的质保资料。

第六条本合同一经签订，双方应严格履行合同。

甲方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日。

乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日。

集成吊顶合同篇四

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》的及国家有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况，双方就集成吊顶安装承包事项协商一致，为保证质量和工期，订立本合同，以期共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：包工、包料、包安全、包文明施工、保工期。

二、材料质量、工期要求：

1、安装完成时间：乙方按甲方工程部规定时间于前完成集成吊顶安装工程，保证工程质量及工期(具体进场开工日期以甲方工程部通知为准)。

2、材料质量标准：乙方保证集成吊顶(铝扣板)为正品，吊顶所用材料必须严格按照甲方确定的样品施工，铝扣板厚度不小于0.5mm，吊顶颜色及效果由甲方确定。

3、乙方提供集成吊顶相关的材料样品，乙方材料进场必须提供厂家资质、产品合格证等相关质量证明文件。

三、合同价款：

led灯(随灯配电线)：

总价约为(人民币)：元;大写：元。

注：已上价格包含材料费、运费、安装费、保管、税金等乙方服务过程中发生的一切费用，除此之外甲方不再承担任何其他费用。

3、最终总价以实际完成工程量结算。

四、付款方式：

合同签订后5日内，甲方支付10000元(大写：壹万元)工程预付款;乙方全部材料进场，甲方、监理验收后，甲方支付20xx0(大写：贰万元)元工程款;乙方完成其全部工程，甲方、监理验收合格并结算后5日内甲方一次性付清余款。

五、双方责任：

甲方：

1、按合同规定支付工程款。

2、提供乙方施工所需的水、电源接点。

3、协调处理乙方与各单项工程施工队伍之间关系。

乙方：

1、按甲方规定的时间完成所有工程量，保证工程质量达到国家相关验收标准。

2、自行负责材料的运输及保管工作，承担施工期间发生的水、电费用。

3、乙方在施工过程中应按照国家相关安全操作规程施工，施工过程中发生安全事故的相关责任及损失由乙方自行承担，与甲方无关。

4、乙方提供材料相应的质保资料，如甲方检查发现乙方材料与样品不符，乙方必须无条件返工并承担由此给甲方造成的相关损失。

5、乙方每个单元赠送安装个铝梁灯。

六、其他：

本合同如发生争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

集成吊顶合同篇五

目前集成吊顶是当今家装行业中普遍采用的吊顶形式,集成吊顶承包。

合同。

甲方:。

乙方:。

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，结合本工程的具体情况，双方就丽景豪庭样板间的制作承包事项协商一致，特订立本合同。

第一条工程概况：

1.工程名称：丽景豪庭样板间。

2.工程地点：丽景豪庭样板间。

3.工程内容：丽景豪庭样板间集成吊顶的制作与安装。

第二条材料质量、工期要求。

1.交货时间：乙方按项目部规定时间内交货并且安装完成，保证甲方工期。

2.材料质量标准：乙方按甲方确认的材料为准(即乙方提供的样板)后方可施工。

第三条安装工程单价。

安装工程单价，经双方协商一致，本工程合同综合价为_______(见报价单)。

第四条付款方式。

完成其工程量竣工验收合格后3日内一次性付清。

第五条双方职责。

甲方:。

1.按合同支付工程款。

2.及时提供乙方施工所需水、电、住宿、材料堆放等。

3.协商处理各项工程之间的矛盾。

乙方:。

1.按项目部规定时间完成所有工程量。

2.材料的保管。

3.保证集成吊顶的制作与安装达到甲方要求。

4.确保质量、进度及安全。

5.提供材料相应的质保资料。

第六条本合同一经签订，双方应严格履行合同。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》的及国家有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况，双方就集成吊顶安装承包事项协商一致，为保证质量和工期，订立本合同，以期共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：包工、包料、包安全、包文明施工、保工期。

二、材料质量、工期要求：

1、安装完成时间：乙方按甲方工程部规定时间于前完成集成吊顶安装工程，保证工程质量及工期(具体进场开工日期以甲方工程部通知为准)。

2、材料质量标准：乙方保证集成吊顶(铝扣板)为正品，吊顶所用材料必须严格按照甲方确定的样品施工，铝扣板厚度不小于0.5mm，吊顶颜色及效果由甲方确定。

3、乙方提供集成吊顶相关的材料样品，乙方材料进场必须提供厂家资质、产品合格证等相关质量证明文件。

三、合同价款：

led灯(随灯配电线)：

总价约为(人民币)：元;大写：元。

注：已上价格包含材料费、运费、安装费、保管、税金等乙方服务过程中发生的一切费用，除此之外甲方不再承担任何其他费用。

3、最终总价以实际完成工程量结算。

四、付款方式：

合同签订后5日内，甲方支付10000元(大写：壹万元)工程预付款;乙方全部材料进场，甲方、监理验收后，甲方支付20xx0(大写：贰万元)元工程款;乙方完成其全部工程，甲方、监理验收合格并结算后5日内甲方一次性付清余款。

五、双方责任：

甲方：

1、按合同规定支付工程款。

2、提供乙方施工所需的水、电源接点。

3、协调处理乙方与各单项工程施工队伍之间关系。

乙方：

1、按甲方规定的时间完成所有工程量，保证工程质量达到国家相关验收标准。

2、自行负责材料的运输及保管工作，承担施工期间发生的水、电费用。

3、乙方在施工过程中应按照国家相关安全操作规程施工，施工过程中发生安全事故的相关责任及损失由乙方自行承担，与甲方无关。

4、乙方提供材料相应的质保资料，如甲方检查发现乙方材料与样品不符，乙方必须无条件返工并承担由此给甲方造成的相关损失。

5、乙方每个单元赠送安装个铝梁灯。

六、其他：

本合同如发生争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方：

乙方：

经过甲、乙双方协商，现将长沙市委党校教学楼室内装修(吊顶)的包工部份分包给乙方施工，为了明确双方职责，为确保工程的顺利进行，经甲、乙双方协商，一致同意如下合同条款：

一、承包方式：

本工程采用包工不包料的方式进行分包，甲方仅提供建筑材料，乙方自备工具和劳动用品。

二、承包范围及价格：

乙方负责党校教学楼各楼层室内装修吊顶工作，分包具体合同价如下：

2.室内窗帘盒均按实际面积(包干价)每米元进行结算;。

3.柱子九厘板打底，防水硅钙板饰面均按实际面积(包干价)每米/。

5.过道异型延刑大芯板打底，防水硅钙板饰面按实际面积(包干价)每米/行结算;。

6.开灯眼、空调眼、消防眼均按实际每个/。

7.报告厅走廊吊顶(因高度有两层高)均按实际面积(包干价)每平方米/结算;。

8.做风机口盒(包做包安装)均按实际每个/。

三、付款方法：

乙方进场后，按已完成的工程量付款50%，合同所含工程施工完毕，工程验收合格后10日内付款80%;工程余款待竣工验收达到优良后，1个月内甲方全部支付乙方所余工人工资款。双方职责：

1.甲方责任：

1)甲方提供临时住房。其它乙方自负生活劳保用品、用具概由乙方自理。

2)甲方责任解答各种乙方不清楚的有关图纸、规范等疑难问题。

3)协调好各职能部门、现场管理人员及各班组之间的总体关系。

2、乙方责任：

1)乙方必须组织管理好自己一班人，做到随工程进展需要，安排足够的工人进行施工。

2)乙方必须服从甲方管理人员的统一安排、调度，有义务参加甲方组织的各种会议及活动。

四、质量要求：

本工程竣工验收必须达到优良，在施工过程中，乙方必须严格按照国家现行规范和建设单位提供的设计图纸和变更通知进行施工，如乙方对规范或图纸理解不清，应及时向甲方施工员询问，由施工员予以答付。如施工员不予以答付，由甲方承担责任。除此以外凡达不到设计要求和规范要求而造成返工或未达到优良所产生的一切工资和材料损失的费用由乙方承担。

五、安全、文明施工：

乙方在施工中必须严格执行国家现行安全操作规范、规程，不冒险蛮干，不违章作业。如乙方施工人员不按规范要求施工所造成安全事故甲方不承担任何经济和民事责任，全部由乙方负责承担。乙方在施工中必须做到文明施工，并承担施工过程中的现场环境卫生的日常清理、打扫，维护好场容场貌，做到工完料尽。

六、奖罚制度：

1.乙方在进场施工后，未能有效组织工人施工，其质量及进度达不到要求时，甲方随时有权终止有关合同，乙方应无条件按甲方指定时间退场。

2.本工程采用罚款制度进行管理(罚款制度细则另详)，乙方所承包的项目如因乙方责任在竣工验收中达不到优良工程，需要返工，整改时其所有费用概由乙方承担。

3.乙方必须做到合同所含工程完工后，及时进行场地清理，如未按合同要求进行场地清理按每平方米贰元扣除工程款(不包括垃圾运输车费)。

七、其他：

1、乙方要求甲方材料员、施工员、电工、保管员应配合乙方工程进度保证工程所需材料及施工用电。

2、乙方按设计图纸施工，如有变更时工资面议，乙方按工程进度材料提前报给甲方材料员，甲方有义务3天内应配合到位，除定做以外。材料员买材料到工地，应提前半小时通知乙方卸车、验货。甲方材料保管员配合点数，甲方因材料手续或其它班组误工费乙方有权要求甲方付乙方每人每天捌拾元计算。

3、本合同未尽事宜，由双方协商处理。

本合同一式两份经双方签字后生效，双方任务完结后自然失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

集成吊顶合同篇六

采购方(甲方)：供货方(乙方)：

在参考国家《_经济合同法》以及其他法律的基础上，经双方协商一致，特制定本合同，具体条款如下。

一、所购材料的名称、规格、数量、金额。

二、质量技术要求及验收方法：乙方必须提供有效《产品合格证》、《质量保证书》、《质量检验报告》等并经由甲方、监理及建设单位现场验收确认。

三、交(提)货地点、方式：乙方负责运输，将货物送达到甲方工程所在地靖边长庆基地施工现场内。

四、乙方责任：

1、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，甲方有权拒收，并由乙方应负责退、换;。

2、乙方必须按合同规定的产品数量交货，否则甲方有权扣除部分材料款;。

3、乙方须按照原厂包装标准包装，包装破损甲方有权拒收。

五、质量要求及说明：要求乙方供电线均为津成牌，并且要求为国标产品，如未能甲方质量要求，甲方有权拒收。

六、结算方式：供货结束并验收合格后，依据实际发生的数量，乙方开具正式税务发票进行现金结算。

七、违约责任：违约方赔付对方合同总金额的10%。

八、合同约定：甲、乙双方信守合同，如发生争议可提交靖边县仲裁委员会仲裁。

九、本合同一式两份，经双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签章后生效。(若此合同为法定代表人授权的委托代理人，必须将授权书附后，方可签订合同。)。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

集成吊顶合同篇七

甲方：

乙方：

经过甲、乙双方协商，现将长沙市委党校教学楼室内装修(吊顶)的包工部份分包给乙方施工，为了明确双方职责，为确保工程的顺利进行，经甲、乙双方协商，一致同意如下合同条款：

一、承包方式：

本工程采用包工不包料的方式进行分包，甲方仅提供建筑材料，乙方自备工具和劳动用品。

二、承包范围及价格：

乙方负责党校教学楼各楼层室内装修吊顶工作，分包具体合同价如下：

2.室内窗帘盒均按实际面积(包干价)每米元进行结算;。

3.柱子九厘板打底，防水硅钙板饰面均按实际面积(包干价)每米/。

5.过道异型延刑大芯板打底，防水硅钙板饰面按实际面积(包干价)每米/行结算;。

6.开灯眼、空调眼、消防眼均按实际每个/。

7.报告厅走廊吊顶(因高度有两层高)均按实际面积(包干价)每平方米/结算;。

8.做风机口盒(包做包安装)均按实际每个/。

三、付款方法：

乙方进场后，按已完成的工程量付款50%，合同所含工程施工完毕，工程验收合格后10日内付款80%;工程余款待竣工验收达到优良后，1个月内甲方全部支付乙方所余工人工资款。双方职责：

1.甲方责任：

1)甲方提供临时住房。其它乙方自负生活劳保用品、用具概由乙方自理。

2)甲方责任解答各种乙方不清楚的有关图纸、规范等疑难问题。

3)协调好各职能部门、现场管理人员及各班组之间的总体关系。

2、乙方责任：

1)乙方必须组织管理好自己一班人，做到随工程进展需要，安排足够的工人进行施工。

2)乙方必须服从甲方管理人员的统一安排、调度，有义务参加甲方组织的各种会议及活动。

四、质量要求：

本工程竣工验收必须达到优良，在施工过程中，乙方必须严格按照国家现行规范和建设单位提供的设计图纸和变更通知进行施工，如乙方对规范或图纸理解不清，应及时向甲方施工员询问，由施工员予以答付。如施工员不予以答付，由甲方承担责任。除此以外凡达不到设计要求和规范要求而造成返工或未达到优良所产生的一切工资和材料损失的费用由乙方承担。

五、安全、文明施工：

乙方在施工中必须严格执行国家现行安全操作规范、规程，不冒险蛮干，不违章作业。如乙方施工人员不按规范要求施工所造成安全事故甲方不承担任何经济和民事责任，全部由乙方负责承担。乙方在施工中必须做到文明施工，并承担施工过程中的现场环境卫生的日常清理、打扫，维护好场容场貌，做到工完料尽。

六、奖罚制度：

1.乙方在进场施工后，未能有效组织工人施工，其质量及进度达不到要求时，甲方随时有权终止有关合同，乙方应无条件按甲方指定时间退场。

2.本工程采用罚款制度进行管理(罚款制度细则另详)，乙方所承包的项目如因乙方责任在竣工验收中达不到优良工程，需要返工，整改时其所有费用概由乙方承担。

3.乙方必须做到合同所含工程完工后，及时进行场地清理，如未按合同要求进行场地清理按每平方米贰元扣除工程款(不包括垃圾运输车费)。

七、其他：

1、乙方要求甲方材料员、施工员、电工、保管员应配合乙方工程进度保证工程所需材料及施工用电。

2、乙方按设计图纸施工，如有变更时工资面议，乙方按工程进度材料提前报给甲方材料员，甲方有义务3天内应配合到位，除定做以外。材料员买材料到工地，应提前半小时通知乙方卸车、验货。甲方材料保管员配合点数，甲方因材料手续或其它班组误工费乙方有权要求甲方付乙方每人每天捌拾元计算。

3、本合同未尽事宜，由双方协商处理。

本合同一式两份经双方签字后生效，双方任务完结后自然失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

集成吊顶合同篇八

乙方：________________。

根据《中华人民共和国合同法》的及国家有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况，双方就集成吊顶安装承包事项协商一致，为保证质量和工期，订立本合同，以期共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：________________________。

2、工程地点：________________________。

3、工程内容：________________________。

4、承包方式：包工、包料、包安全、包文明施工、保工期。

二、材料质量、工期要求：

1、安装完成时间：乙方按甲方工程部规定时间于________________前完成集成吊顶安装工程，保证工程质量及工期（具体进场开工日期以甲方工程部通知为准）。

2、材料质量标准：乙方保证集成吊顶（铝扣板）为正品，吊顶所用材料必须严格按照甲方确定的样品施工，铝扣板厚度不小于0、5mm，吊顶颜色及效果由甲方确定。

3、乙方提供集成吊顶相关的材料样品，乙方材料进场必须提供厂家资质、产品合格证等相关质量证明文件。

三、合同价款：

led灯（随灯配电线）：

总价约为（人民币）：________________元。

注：已上价格包含材料费、运费、安装费、保管、税金等乙方服务过程中发生的.一切费用，除此之外甲方不再承担任何其他费用。

3、最终总价以实际完成工程量结算。

四、付款方式：

合同签订后5日内，甲方支付10000元（大写：壹万元）工程预付款；乙方全部材料进场，甲方、监理验收后，甲方支付20xx0（大写：贰万元）元工程款；乙方完成其全部工程，甲方、监理验收合格并结算后5日内甲方一次性付清余款。

五、双方责任：

甲方：

1、按合同规定支付工程款。

2、提供乙方施工所需的水、电源接点。

3、协调处理乙方与各单项工程施工队伍之间关系。

乙方：

1、按甲方规定的时间完成所有工程量，保证工程质量达到国家相关验收标准。

2、自行负责材料的运输及保管工作，承担施工期间发生的水、电费用。

3、乙方在施工过程中应按照国家相关安全操作规程施工，施工过程中发生安全事故的相关责任及损失由乙方自行承担，与甲方无关。

4、乙方提供材料相应的质保资料，如甲方检查发现乙方材料与样品不符，乙方必须无条件返工并承担由此给甲方造成的相关损失。

5、乙方每个单元赠送安装个铝梁灯。

六、其他：

本合同如发生争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________。

________年____月____日。

乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________。

_________年____月____日_。

集成吊顶合同篇九

甲方：

乙方：

根据《xxx合同法》的及国家有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则结合本工程具体情况，双方就集成吊顶安装承包事项协商一致，为保证质量和工期，订立本合同，以期共同遵守。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：包工、包料、包安全、包文明施工、保工期。

1、安装完成时间：乙方按甲方工程部规定时间于前完成集成吊顶安装工程，保证工程质量及工期（具体进场开工日期以甲方工程部通知为准）。

2、材料质量标准：乙方保证集成吊顶（铝扣板）为正品，吊顶所用材料必须严格按照甲方确定的样品施工，铝扣板厚度不小于，吊顶颜色及效果由甲方确定。

3、乙方提供集成吊顶相关的材料样品，乙方材料进场必须提供厂家资质、产品合格证等相关质量证明文件。

led灯（随灯配电线）：

总价约为（人民币）：___元；大写：___元。

注：已上价格包含材料费、运费、安装费、保管、税金等乙方服务过程中发生的一切费用，除此之外甲方不再承担任何其他费用。

最终总价以实际完成工程量结算。

合同签订后5日内，甲方支付10000元（大写：壹万元）工程预付款；乙方全部材料进场，甲方、监理验收后，甲方支付20000（大写：贰万元）元工程款；乙方完成其全部工程，甲方、监理验收合格并结算后5日内甲方一次性付清余款。

甲方：

1、按合同规定支付工程款。

2、提供乙方施工所需的水、电源接点。

3、协调处理乙方与各单项工程施工队伍之间关系。

乙方：

1、按甲方规定的时间完成所有工程量，保证工程质量达到国家相关验收标准。

2、自行负责材料的运输及保管工作，承担施工期间发生的水、电费用。

3、乙方在施工过程中应按照国家相关安全操作规程施工，施工过程中发生安全事故的相关责任及损失由乙方自行承担，与甲方无关。

4、乙方提供材料相应的质保资料，如甲方检查发现乙方材料与样品不符，乙方必须无条件返工并承担由此给甲方造成的相关损失。

5、乙方每个单元赠送安装个铝梁灯。

本合同如发生争议，双方协商解决，协商不成时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼解决。

甲方：乙方：

代理人：代理人：

___年___月___日___年___月___日。

集成吊顶合同篇十

2、继承“戴明”一贯唯美品质，延续“戴明”一向价值服务！

3、戴明引导品质，品质改变生活——集成吊顶，戴明值得信赖！

4、“deming戴明”集成吊顶，源于品质，终于完美。

5、享誉世界的质量管理专家，为您呈现艺术家的精彩品质。

6、顶上至善，完美呈现——戴明集成吊顶，顶上好风景。

7、无论是设计，生产还是销售，您的`需求就是我们的原动力——戴明集成吊顶。

8、把美好生活“戴”回家，让你“戴”走美好生活。

9、戴明吊顶，让你在最低的价格中享受最顶端的品质。

10、集成一丝不苟的完美品质，谛造万众瞩目的顶尖著作！

11、志存高远，行者无疆——deming戴明“集成吊顶。

12、deming戴明吊顶——美好生活，从家开始。

13、温暖的光来自对品质严苛要求的心——戴明为您点亮生活的精彩！

14、爱品质，爱生活，爱艺术——deming戴明集成吊顶。

15、以质立信，戴明风格；科学管理，公司理念——戴明吊顶。

16、精致生活，放心品质，物具其值——戴明集成吊顶。

17、至臻完美的设计，方便快捷的直营，精致坚固的打造——戴明（deming）集成吊灯。

18、创新科技，集美时尚——deming戴明吊顶。

19、耐用，实惠，又美观，选择戴明集成吊顶绝对没错！

20、专业铸就品质，品质改变生活，戴明吊顶是你不错的选择！

21、”deming戴明“集成吊顶，质与美得结合。

集成吊顶合同篇十一

1、品至上，顶风流。

2、戴明吊顶，吊顶美学新典范。

3、顶至尊，美永恒。

4、质·于心，美·于形。

5、与美丽共处一室，让服务一站到家。

6、直线服务，实惠到家。

7、品质吊顶，集大成者。

8、品质演绎，吊顶美学。

9、吊顶新高度，艺术新角度。

10、戴明吊顶，艺术点睛生活之美。

11、品质吊顶开创者。

12、质在于心，美在于形。

13、品致尊，美于顶。

14、以质为尊，以美为本。

15、感受上层之美。

16、质上，至心，志未来。

17、品质生活至高点。

19、一顶天下，大观在上。

20、集大成，至大美。

21、顶级奢华，传世杰作。

22、质者大成，智者大有。

23、集大成，顶至尊。

24、家的艺术，艺术的家。

25、美无限，顶领先（超前）。

26、吊顶艺术思想家（美学家）。

27、顶、顶、顶天下。

28、智上，至心，志未来。

29、顶好、顶美、顶公道。

30、至上，置心，志未来。

31、升华家的艺术，缔造传世风景。

32、顶质·立于世，顶·尊天下。

33、诚信至尊，质量永恒。

集成吊顶合同篇十二

1、搞装修不用愁，戴明解忧愁；品质卓越，时尚潮流。

2、继承“戴明”一贯唯美品质，延续“戴明”一向价值服务！

3、戴明引导品质，品质改变生活——集成吊顶，戴明值得信赖！

4、“deming戴明”集成吊顶，源于品质，终于完美。

5、享誉世界的质量管理专家，为您呈现艺术家的精彩品质。

6、顶上至善，完美呈现——戴明集成吊顶，顶上好风景。

7、无论是设计，生产还是销售，您的需求就是我们的原动力——戴明集成吊顶。

8、把美好生活“戴”回家，让你“戴”走美好生活。

9、戴明吊顶，让你在最低的价格中享受最顶端的品质。

10、集成一丝不苟的完美品质，谛造万众瞩目的顶尖著作！

11、志存高远，行者无疆——deming戴明“集成吊顶。

12、deming戴明吊顶——美好生活，从家开始。

13、温暖的光来自对品质严苛要求的心——戴明为您点亮生活的精彩！

14、爱品质，爱生活，爱艺术——deming戴明集成吊顶。

15、以质立信，戴明风格；科学管理，公司理念——戴明吊顶。

16、精致生活，放心品质，物具其值——戴明集成吊顶。

17、至臻完美的设计，方便快捷的直营，精致坚固的打造——戴明（deming）集成吊灯。

18、创新科技，集美时尚——deming戴明吊顶。

19、耐用，实惠，又美观，选择戴明集成吊顶绝对没错！

20、专业铸就品质，品质改变生活，戴明吊顶是你不错的选择！

21、”deming戴明“集成吊顶，质与美得结合。

22、我们追求质量，我们追求创新，我们追求品位，我们追求更好的生活。

23、对质量的时刻关注，对舒适的不断追求，对爱的激情演绎——唯有戴明。

24、精打细算源自您的头脑、我们的追求——戴明吊顶。

25、为您呈现艺术家的品质——deming戴明集成吊顶。

26、鼎级品质，顶级生活——戴明集成吊顶，集实惠与优质之大成。

27、”deming戴明“集成吊顶，厂家与顾客面对面，服务更贴心，价格更实惠！

28、戴明集成吊顶，——，集美学（之）大成，显顶级（之）品质！

29、集吊顶之大成者，品质与服务的引领者，美国戴明！

30、立足天地之间，温暖你我之心，戴明——你值得拥有！

31、优美（or完美）家居，温馨生活——戴明，你也可以拥有！

32、选吊顶，选戴明，一品的追求，超值的拥有，强大的质量管理团队，让您无后顾之忧。

33、精于管理，高于品质，等于价格，美于设计，诚于服务！

34、戴明集成吊顶，梦幻与品质的象征，贴心的价格，更是您为之心动的源泉！

35、戴明集成吊顶——品质，时尚，节能，环保的完美结合！

36、我们用高品质为您打造美的制高点——戴明集成吊顶。

37、以完美品质提升艺术价值，以顶尖智慧卓越生活品位！

38、”deming戴明“集成吊顶，最优的品质只为您！

39、您绚丽生活的未来，是我们寻求不断努力奋进的最强砥柱！

40、带（戴）上美丽，走进你家——deming戴明。

41、生活的每个细节，交给我们精心打造；温馨的所有篇章，都由我们优雅构建。

42、漂亮”顶“，优质”顶“，实惠”顶“，当然戴明集成”顶“！

43、戴明吊顶，实惠在眼前，魅力传千里，品质到百年！

44、悬浮于空中之美，缔造出顶上天堂，选戴明让温馨小屋变得更加完美。

45、质美价廉，倍受爱戴；信誉至上，广传美名——戴明吊顶。

46、也许我们不能改变世界但能改变您头上的一片天空——戴明吊顶。

47、至尊、典雅、品质——deming，生活畅想家。

48、戴明吊顶，给你一个抬头的惊喜，璀璨的镶饰，柔和的光芒，优雅的线条。

49、品质与艺术的'革命，价值与完美的结合——戴明科技。

50、质优价廉，倍受爱戴；诚信至上，旗帜显明——戴明吊顶。

51、求质量，赢信誉，得拥戴；严管理，低价位，传美名——戴明吊顶。

52、无可替戴，明媚阳光（或春光）——戴明集成吊顶。

53、唯美的倩影，源于一贯的品质，零渠道的销售，彰显戴明集成吊顶之卓越。

54、”deming戴明“集成吊顶，为您塑造一片属于自己的无暇天空！

55、出厂的价格，高端的品质，唯美的追求——戴明吊顶。

56、戴明用上乘的质量，优质的服务，给您的浴室带去沐浴阳光般得温暖。

集成吊顶合同篇十三

1、格勒——永远的精彩天空！

2、集成自然，格勒不凡。

3、顶好挺好，格勒制造。

4、好吊顶，用格勒。

5、质于心，美于形，格勒成就家的艺术。

6、格吊顶端，勒享生活。

7、品质生活，格勒守望。

8、吊顶新时代，格勒购精彩。

9、选择格勒，足不出户抬头就是景！

10、格勒，家中有个不同的.天！

11、中国吊顶哪家强？格勒吊顶是最强！

12、简约时尚风，靓丽万年长。

13、格勒，用心出好品。

14、格勒吊顶牌，情深意更浓。

15、顶上添花，尽在格勒。

16、格勒，顶尚生活家。

17、简约时尚风，靓丽天空美。

18、全屋吊顶，格勒来袭。

19、格勒，您的专业选择。

20、仰头便是星空——格勒吊顶。

21、格勒天下，吊灯选它。

22、格为美，勒至心，吊在质，顶点睛。

23、格局始现，乐享生活。

24、格勒，来自新疆的格勒惹母。

25、不拘一格选格勒。

26、打造室内美好天景！

27、做吊顶，我只选格勒牌！

28、格勒吊顶，居家风景。

29、想让家与众不同么？格勒吊顶满足你。

30、顶层格调，勾勒生活。

31、格勒，只为吊顶而生！

32、吊顶选格勒，家居更出色。

33、神笔勾勒家的美——格勒家装。

34、格勒格勒，安全欢乐。

35、吊顶经典，格勒首选。

36、格勒让你的世界焕发光彩。

37、格勒人生，完美吊顶。

38、吊顶恒久远，格勒筑经典。

39、格勒，您的全屋吊顶专家！

40、吊顶选格勒，舒适每一刻。

41、不一样的感觉，吊顶选格勒。

42、给你家吊顶，增添一份格勒。

43、格勒吊顶，你的快乐就是我的风格。

44、格勒居家，安全无他。

45、格勒，你的天空之选。

46、格勒吊顶，一顶天下。

47、出于格勒，始于全屋吊顶。

48、吊顶格勒，万家快乐。

49、顶上品牌，格勒吊顶。

50、格调品味，来自格勒。

集成吊顶合同篇十四

甲方：浙江凌普电器有限公司（以下简称甲方）。

乙方：（以下简称乙方）签约地点：浙江嘉兴。

根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，为明确甲乙双方的权利、义务和责任，保护双方的合法权益，双方本着诚信、平等、双赢的原则，经协商一致，签订本协议。

1．甲方确定乙方作为奥普厨卫吊顶系列产品在省地区的战略合作商，乙方直接面向被授权地区的形象店加盟经销商及广大终端消费者，本协议并未在双方之间建立合资或合作经营等关系。

2．乙方将单方面承担其对被授权地区的加盟经销商及广大终端消费者做出的任何超出甲方有关规定的与价格、数量、保修或实用性等有关方面的承诺，甲方不承担因乙方做出上述承诺而引起的责任。

乙方成为甲方战略合作商，须交纳元作为市场保证金，该保证金在本协议签订后当日内一次支付到甲方账户，以甲方收到保证金后的开据的盖公章的收据为准(保证金不计利息)，乙方发展的加盟商保证金由甲方收取并出具收据原件。

1．乙方保证金最高额度为50000元人民币。

2．如乙方在本协议执行过程中产生违约行为，则对其违约行为的处罚款及给甲方造成的损失均从保证金扣除。

3．双方终止合作时，保证金将在相关手续和本协议规定的相关事项办理完毕后两个月内凭甲方开具的保证金收据原件返还。

供货价格按甲方提供的《奥普厨卫吊顶产品价格表》执行，全国统一供货价，该价格均为离岸价，即乙方支付运费。本价格未含税费。

1，年度销售目标及销售返利。

1-1，甲方根据乙方合同期内实际销售情况进行返利（返利只针对电器部件的实际货款额计算），全年签约目标低于40万的客户不享受年度返利政策。

1-2，返利计算方式：为了提高乙方经营产品的积极性和可操作性，甲方对全年销售目标分解为季度返利政策，季度核算，在销售考核季度的次月给予货物形式兑现。全年追加部分在20xx年1月统一以货物的形式兑现。：

附注：

季度目标达成100%-120%(含120%)，该季度目标的电器部分返利3%季度总目标完成150(含)%以上,该季度目标全部电器部分返利5%全年总目标完成,且每季度目标完成,直接全年电器部分追加1%的返利，未完成一季度扣除总额的25%，并以此类推。

备注：单品特价促销可计入提货额，但不同时重复享受月度其他奖励、返利等。成后经过专卖店审核，合格后，在规定的有效时间内按照乙方月度进货额的8%在次月公司统一时间段冲抵货款。乙方享受补贴的专卖店至少保证两年的形象展示，否则，甲方有权提出同等装修补贴的索赔。经协商，乙方发展或自营奥普厨卫吊顶专卖店的全年建设目标为个。

注：对于随意修改公司装修方案，采用低劣的替代装饰材料装修者，公司不再予以任何形式的补贴，直至整改合格！首批进货不享受装修补贴。对于运营代理商下属加盟门店的补贴，按照该补贴方案标准执行！下属门店的装修补贴采取公司承担70%，运营商承担30%的分摊方式执行。下属加盟门店补贴时，必须提供下属门店的实际销售进货数据！

甲方一律现款现货，款到帐发货。甲方收款开单发货，开单即扣款。

1．乙方要货时向甲方提出要货计划，由甲方确认货源及型号数量无误后通知乙方付款。

2.对于奥普厨卫吊顶系列产品，甲方将按全国统一代理价格向乙方供货。

3.甲方实行款到发货，货款到位之日算起，甲方承诺在款到后3个工作日内发货(遇法定休息日顺延)，否则，乙方造成损失由甲方负责。（特殊订单另外协商）。

的损失责任以承运单位到乙方当地后乙方检验签收为准，签收后甲方不再承担损失责任。

5.货物由甲方至乙方所在地的运费:由乙方承担。

6.乙方向承运方验收货物时，以包装完好无损为准，乙方在验收货物时，如有破损，必须要求承运方赔偿并作好证明以备追溯，并24小时内传真通知甲方，甲方可协助处理。

（一）甲方有权限制乙方在本合同授权范围以外的区域进行甲方产品的经营活动。

（二）甲方有权对乙方未完成本合同月度、季度销售任务进行警示，且有权要求乙方追补未完成任务。

（三）甲方有义务向乙方提供品牌形象支持，提供宣传用品，协助或指导乙方店面装修、培训等工作。

（四）甲方有义务根据公司促销政策及乙方的经营情况，给予促销支持。

1．乙方应采取一切合理的步骤，负责奥普厨卫吊顶系列产品在当地的网络拓展、促销、销售和售后服务工作，乙方必须服从甲方在其授权地区对奥普厨卫吊顶分销网络的拓展和管理，并按甲方有关规定对其被授权区域内的加盟经销商实行销售激励。擅自加价供货。乙方零售价格原则上不得超过区域统一标价，以维持甲方产品在市场上的竞争力，不能低于区域指定的最低限价。乙方有维护市场价格稳定的义务。

3．乙方必须有足够的奥普厨卫吊顶系列产品的库存，以保障其被授权区域内的消费者、分销经销商的货源供应。

4．乙方有责任和义务协助甲方搞好市场规范和清理工作。在市场区域管理中，严禁出现跨区域销售行为（即窜货）。乙方严格遵守甲方有关规定，将产品销售到授权以外地区时必须接受甲方相应处罚。

5．“”、“”字样的专利及注册商标属甲方所有，未经甲方书面授权，乙方不得以任何形式生产相关商标及图案的产品或其他广告品投向市场，倘若违反，乙方负责一切后果。

6．乙方成为区域战略合作商，不得经销同质化的竞争性品牌，否则甲方有权取消本合同。

7．乙方必须按甲方要求配置仓储、展示、运输、作业人员（业务拓展、售后等）等运营平台，以保证甲方品牌、产品发展的正常需要及提升。

8.乙方保证甲方新产品及时上样，对甲方新品推出后30天内不上样的，甲方视同乙方自动放弃代理权，甲方有权考虑发展新发展客户进行新产品上样，以保持甲方产品的核心竞争力。（甲方规划每年不低于两个系列的行业领先产品研发上市）。

1．奥普厨卫吊顶吊顶产品如有批量质量问题，由甲方负责退换货，退换货的运费由甲方承担。

3．乙方退换货的数量，以甲方的仓库验收为准。

1．乙方连续3个月销售达不到签订月度分解的60%以上，甲方有权取消乙方的代理资格。

2．经过商议，乙方保证金办理结束后日内未办理首批货款的，则该合同自动取消，保证金不予退还。

3．合同期满，甲乙双方未继续签约则本合同自然终止。

4．双方由于特殊原因及不可抗拒因素需解除协议时，应提前一个月书面通知对方。

5．协议期满结束或因其他原因解除协议，不再经营奥普厨卫吊顶产品时，乙方必须归还在协议期间甲方放置有奥普字样和logo的展牌、展柜、广告牌等广告及相关的一切标识、资料，不得继续陈列、销售奥普厨卫吊顶产品（包括装修、门招等），如乙方拒不执行，其行为视为假冒侵权，甲方将依法起诉乙方,追究法律责任且保证金不予退还。乙方专卖店补贴完成但是该专卖店未保持两年时间的，公司有权要求乙方返还已交返利核销的部分专卖店补贴费用。乙方在甲方账户的余留货款，在甲乙双方交接完毕无异议后给予退还。

6.乙方出售的产品，自解除协议之日起半年内，售后服务照常。

（一）甲方业务人员未经甲方书面授权许可，私下与乙方发生的借贷行为，均属个人行为，与甲方无关。

（二）除甲乙双方确认或甲方对外公布的文件外，甲方其他内部文件或非书面的承诺对外均无效。

（三）双方如另有约定，则在第十三条中填写规范，双方签约人签字，并经甲方确认盖章后生效。

（四）双方无特殊说明或约定而发生争议时，则以本合同为准。

（一）本合同及其附件经双方法定代表人或授权人签字并加盖公章后生效。

（二）基于本合同的签定，乙方应明确：任何以甲方名义出具的承诺书、确认函、对账函等设立、效力；甲方法定代表人或授权人之外的人员实施上述行为的，视为法律效力待定行为，须经甲方书面追认后方产生法律效力，否则视为个人行为，因此造成的损失由当事人全部承担。

补充条款：

（一）本合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具备同等法律效力。

（二）在合同履行过程中，解释权归甲方，如遇争议，双方应友好协商；协商未果，向甲方所属地人民法院提出诉讼，予以裁决。

（三）本合同不跨年签定，截止为20xx年12月31日。

集成吊顶合同篇十五