合同是一种约定，在特定事项上双方达成一致意见并予以书面确认的文件。编写合同时，应考虑到可能发生的变化和风险，并做出相应处理。以下是小编为大家整理的一些合同范本，请大家参考。

相关合同优选篇一

发包单位：（以下简称甲方）。

承包单位：（以下简称乙方）。

依照（^v^合同法）、（装饰装修工程合同条例）及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的有关事项，并结合本工程具体情况，双方达成如下协议，共同守约。

1。1工程名称：

地点：

1。2工程内容（附工程设计图纸及文字说明和工程预算书）。

装饰内容以图纸和预算为依据，实际施工如有增减应征得双方同意，并以书面形式予以确认，增减部分按实际结算。

1。3承包方式：经充分协商双方确定为_______________类承包方式。

a类为包工包料b类为包工不包料。

1。4根据设计图纸及工程预算书内容和承包方式。

双方确定合同额为元，金额大写（人民币）。

设计费为元，金额大写（人民币）。

1。5施工期限：根据国家建设装饰工程工期定额、双方商定。

自_____年____月____日开工至_____年_____月_____日竣工。

1。6如遇下列情况，工期相应顺延。

1。6。1按施工准备规定，不能提供施工现场场地，电源线路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工。

1。6。2不属于系数范围内的重大设施变更，提供工程资料不准致使设计方案改变或出于施工无法进行而影响进度。

1。6。3在施工中如因停电、停水而影响正常施工的。

1。6。4甲方现场负责人监理签证不及时而影响下一道工序施工。

1。6。5因甲方材料供应不及时而影响施工。

1。6。6未按合同规定拨预付款，工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

1。6。7因政府行为、自然灾害等人力不可抗拒的因素，而延误工期。

若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订（工程监理合同），并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

3。1开工前_______________天，为乙方接通施工现尝电、水、交通、负责直协调工作。

施工期间：甲方需派现场负责人会同乙方对隐蔽工程进行24小时检查验收，合格后并签署意见，由乙方保存作为竣工验收依据。

3。2不拆动原建筑承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。

3。3做好及时供应工作，发现材料不足时需立即补足。

3。4参与工程质量和施工进度的监理负责工程竣工验收。

4。1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质保量完成工程。

4。2保证施工现场的整洁。严格执行市（区）县有施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

工程项目或施工方式如需变更，双方协商一致，鉴定书面变更协议同时调相关工程费用及工期。

6。1隐蔽工程：甲方需派技术负责人会同乙方对隐蔽工程24小时进行检查，验收合格并签署意见，由乙方保存作为竣工验修依据。

6。2工程竣工后：乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知后，两天内组织验收，填写验收单，逾期即视为该工程验收合格，在工程款结清后办理移交手续。

7。1第一次于合同签订之日，甲方支付合同总额的_______%，即_______元。

7。2第二次于工程进度的_______%时，甲方支付合同总额的________%，即______元。

7。3第三次于工程进度的_____%时，甲方支付合同总额的______%，即________元。

7。4工程验收合格后，由乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意。双方填写工程结算清单，七日内付清余款。

8。1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

8。2未办理验收移交手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

8。3因单方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

8。4甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

8。5由于甲方原因，工期延误，每延误一天向乙方支付违约金_______________元。

8。6由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理工期不予顺延。

8。7由于乙方原因，工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______________元。

9。1本工程保修期为壹年，自验收合格双方签字之日起计算。

9。2乙方提供终身维修服务，保修期外的维修费用由甲方负责。

9。3人为破坏及外来因素，甲方指定或提供材料的质量原因，自然灾害和人力不可抗拒的因素等原因造成的损失不在保修范围。

本协议执行中如发生纠纷，双方可以提请经济合同仲裁委员会仲裁或直接向法院提起诉讼。

11。1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，甲方负责垃圾清运费（此费用不在工程价内）。

11。2工程竣工决算以实际工程量计算为准。

11。3增减项目由双方协商，双方签证为依据。

12。1本合同经甲、乙双方签字后生效。

12。2甲、乙双方直接鉴定合同，本合同一式________份，甲乙双方各执________份。

12。3本合同在工程竣工验收和款项结清后自动终止。

12。4本合同实行当事人自愿签证原则，可将合同文本提交所在市（区）县有关签证部门进行签证，以保护合同双方当事人的合法权益。

12。5合同的其它附件。

发包单位承包单位：

（盖章）（盖章）。

地址：地址：

委托代理人：委托代理人：章国鹏。

相关合同优选篇二

甲方：

乙方：

工程地点：xxx。

工程内容：土方开挖，余土外运。

e区下沉广场土石方工程，包土方开挖及土方外运。

二、协议价款及付款方式：

1、单价：土方价25元每立方米(不含税)、其中包括(机械开挖、运输)。

2、总造价：按实际开挖总方量乘每立方单价。

3、付款方式：

乙方在完成工程总量后并由甲方验收合格后，五个工作日内按结算后总金额的80%支付给承包人，余款一个月内付清。

三、甲方的责任和义务。

1、甲方有义务为承包方协调开挖场地的纠纷事宜，并有义务告知和搬移灰线内含灰线三米外设施(电缆、光缆、水管、煤气管等)。

2、甲方应负责该工程的土方开挖放线工作。

3、如施工过程中发现地下管线等未探明事宜，均由甲方负责解决。

4、甲方应积极配合乙方现场的施工工作。

5、甲方应及时对工程进行验收确认和计算工程量，并支付工程款。

6、如在约定时间内进行验收，因天气或不可抗力的因素造成返工，均由甲方承担费用。

7、地下水的降排由甲方负责安装水泵，乙方应协助抽水。

四、乙方的责任和义务：

1、乙方应按甲方放线和施工要求进行土方开挖，如违反要求造成超挖，甲方有权拒绝超挖部分验收。

2、乙方有权利要求甲方处理影响施工(除承包方机械本身以外)不安全的因素。

3、在工程结束后及时通知甲方进行验收。

4、验收时，如发现乙方责任而造成的质量问题，需返工时，乙方在规定期限内完成，如乙方造成质量问题，则由乙方无偿返工。

5、余土弃置场地均由乙方自行解决，甲方不承担任何责任及费用。

6、乙方挖土和土方运输中所发生的矛盾纠纷及施工运土护路均由乙方自行解决和承担费用，乙方负责办理各有关单位所需的手续等单位的一切费用，甲方不承担任何责任和费用。

7、乙方向甲人承诺按照合同约定进行施工、竣工并保证质量。

五、施工安全：

1、乙方应教育操作人员，严格要求遵守操作规程，做好安全生产工作，并遵守工地现场的有关规定及施工人员的安排。

2、在施工期间，乙方注意安全，如万一发生大小工伤事故造成的损。

六、其它约定：

1、施工方在施工时，请严格按照甲方要求的内容进行施工，有关事项需经甲方签字认可说明，经确认后发生差错，由施工方承担所有责任。

2、合同签订后，如有单方面违约，全部责任将有违约方承担。任何一方如需要变更本合同或其它特殊要求，应双方共同协商一致后，别行签约补充合同。

3、如有违约，违约方按工程造价总金额的5%付给另一方。

七、争议解决：

本合同执行中，如发生争议，双方应尽力进行友好协商解决，如协商不成，任何一方都可向有管辖的仲裁机构，进行仲裁或向法院提出申诉。

八、合同附件及补充合同与本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式二份，双方签字后生效，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

相关合同优选篇三

法定撤销的事由及期间(本人1年，继承人或代理人6个月)。

《合同法》第一百八十六条（任意撤销权及限制）赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。

具有救灾、扶贫等社会公益、道德义务性质的。

或者经过公证的赠与合同，不适用前款规定。

《合同法》第一百九十二条（受赠人的法定撤销权）受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤销赠与：

(一)严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属;。

(二)对赠与人有扶养义务而不履行;。

赠与人的撤销权，自知道或者应当知道撤销原因之日起一年内行使。

赠与人陷入经济困境的，可以不再履行赠与合同。(《合同法》第195条)。

附义务——赠与人获得法定撤销权，不履行义务的赠与人可撤销合同。

附条件——条件只会对合同的效力产生影响(生效或失效)没有其他效力。

第一百九十条赠与可以附义务赠与附义务的，受赠人应当按照约定履行义务。

一般不承担;除非故意不告知或保证无瑕疵;附义务赠与，在附义务限度内赠与人故意不告知瑕疵或者保证无瑕疵，造成受赠人损失的，应当承担损害赔偿责任。

《合同法》第一百九十一条（赠与人的瑕疵担保责任）赠与的财产有瑕疵的，赠与人不承担责任。附义务的赠与，赠与的财产有瑕疵的，赠与人在附义务的限度内承担与出卖人相同的责任。

赠与人为了逃避应履行的法定义务，将自己的财产赠与他人，如果利害关系人主张权利的，应当认定赠与无效。

相关合同优选篇四

乙方(居间人):。

甲乙双方根据《^v^合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：

一、委托事项。

1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。

2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。

二、甲方义务。

1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。

三、乙方的义务。

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。

3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

四、居间报酬的`计算方法、支付时间和支付方式。

1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的%(即人民币万元，大写：万元)。

2、居间报酬结算方式：

居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的%)到账后,次日将报酬总额中的万(大写:元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。

3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。

五、保密事项。

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。

3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。

六、合同终止。

1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。

2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。

七、争议解决方式。

如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。

八、其他事项。

1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。

3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写，具真实性及法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

相关合同优选篇五

依据《中华人民共和国合同法》的规定，本着诚实、信用、平等、互利的原则，经甲乙双方友好协商一致，现就甲方向乙方采购下列电脑配件，签订以下购销合同。

一、配件名称、规格、型号、数量、金额及质保（本合同质保期限均为免费质保期限）；

二、供货方式：

1、甲方在签定合同之日_______年_______月_______日首付定金给乙方后乙方开始订货。

2、在甲方指定的时间_______年_______月_______日内由甲方验货并开始装机。

3、到期乙方无论价格涨跌均按甲方交纳定金时价格提货.如乙方未按甲方指定时间交货，甲方向乙方按总货款0.15%/天要求赔偿。

三、付款方式：乙方到货之日，甲方剩余尾款元（大写：_______整）一次性付给乙方在年月日前一次性付清给乙方。甲方到期未付清货款乙方有权扣留与货款价值相当的`货物，并要求甲方一次性赔偿货款总价的5%的违约金。在甲方付清所欠款项前，该批货物的所有权归乙方所有。

四、交货方式：在甲方指定的时间_______年_______月_______日内交付给甲方。乙方负责免费送货到甲方指定地点并派人负责配件的安装调试至正常运行（软件及网络的安装调试不在乙方范围）。

五、售后服务。详见乙方所提供的《世纪畅想电脑产品保修卡》（本条例与本合同具有同等法律效力）。

六、本批硬件的总价为整（_______元）。

七、解决合同纠纷方式：合同执行过程中发生争议，双方应及时友好协商解决。协商不成时，双方可直接向相关管理部门申请仲裁，也可直接向有管辖权的人民法院提起诉讼请求。

八、本合同一式两份，经双方法人代表签字盖章认可后生效，双方各执一份，每份具有同等法律效力。

九、未尽事宜，双方再另签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：_______。

经办人：_______。

盖章：_______。

单位地址：_______。

签字时间：_______。

乙方：_______。

经办人：_______。

盖章：_______。

单位地址：_______。

签字时间：_______。

相关合同优选篇六

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》的规定，本着诚实、信用、平等、互利的原则，经甲乙双方友好协商一致，现就甲方向乙方采购下列电脑配件，签订以下购销合同。

一、配件名称、规格、型号、数量、金额及质保（本合同质保期限均为免费质保期限）；

二、供货方式：

1、甲方在签定合同之日_______年_______月_______日首付定金给乙方后乙方开始订货。

2、在甲方指定的时间_______年_______月_______日内由甲方验货并开始装机。

3、到期乙方无论价格涨跌均按甲方交纳定金时价格提货.如乙方未按甲方指定时间交货，甲方向乙方按总货款0.15%/天要求赔偿。

三、付款方式：乙方到货之日，甲方剩余尾款元（大写：_______整）一次性付给乙方在年月日前一次性付清给乙方。甲方到期未付清货款乙方有权扣留与货款价值相当的货物，并要求甲方一次性赔偿货款总价的5%的.违约金。在甲方付清所欠款项前，该批货物的所有权归乙方所有。

四、交货方式：在甲方指定的时间_______年_______月_______日内交付给甲方。乙方负责免费送货到甲方指定地点并派人负责配件的安装调试至正常运行（软件及网络的安装调试不在乙方范围）。

五、售后服务。详见乙方所提供的《世纪畅想电脑产品保修卡》（本条例与本合同具有同等法律效力）。

六、本批硬件的总价为整（_______元）。

七、解决合同纠纷方式：合同执行过程中发生争议，双方应及时友好协商解决。协商不成时，双方可直接向相关管理部门申请仲裁，也可直接向有管辖权的人民法院提起诉讼请求。

八、本合同一式两份，经双方法人代表签字盖章认可后生效，双方各执一份，每份具有同等法律效力。

九、未尽事宜，双方再另签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：_______。

经办人：_______。

盖章：_______。

单位地址：_______。

签字时间：_______。

乙方：_______。

经办人：_______。

盖章：_______。

单位地址：_______。

签字时间：_______。

相关合同优选篇七

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）。

经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的工程楼所有的模板制作，安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。

第一款：工程概况。

１.1工程名称：______。

1.2工程地点：______。

1.3结构类型：框剪结构。

1.4合同工期：按总包方的要求确定。

第二款：承包范围。

施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝，具体包括以下内容：

2.1模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械，圆盘锯不能上楼。

2.2场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除（包括二装支模的拆出，但费用另计）后楼层间的上下传递，每层刷一道隔离剂。

2.3清理模内杂物，拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡，对。

拉杆并堆放到指定地点。

2.4协助工长抄平放线，每次不得少于2人，安放预埋件，预留空洞及插筋，混泥土浇注时的值守看模。

2.5柱、墙的定位，钢筋焊接内撑的安装。

2.6如天棚不能达到相应的刮腻子条件，剔打由乙方负责。

第三款：承包价款。

第四款：质量要求。

4.1乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工，保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准，所有的人工费、材料费由乙方全部承担。

4.2如果因乙方质量多次达不到要求，且屡教不改，并导致总包单位要求更换班组，甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算，检查合格付已完工的60%，余款六个月付清。

第五款：工程工期。

5.1乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力，并按时完成承包范围内的工作。

甲方直接结算，结算费用从乙方的工程款中扣出，结算单价是乙方承包价的1.2倍，如拖延工期达到48小时，班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。

5.3如果因乙方原因不能按时完工并影响工期，甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚，且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后，乙方可要求甲方相应顺延工期。

第六款：安全施工。

6.1乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全培训并填写三级教育卡。

6.2上班时间必须戴安全帽，高空作业必须系挂好安全带。

6.3乙方必须按照施工安全操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动保护用品，并接受劳务项目部的检查。

6.4如因乙方工作人员自身原因（违章操作或未配备相应的防护措施、物品等）造成自身或他人伤、亡、残的所有一切费用由乙方自行负责处理。

6.5轻伤事件3000.00元以内班组自行负责处理并承担。

第七款：文明施工。

7.1乙方必须按照甲方的要求组织文明施工，做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码，必须做到工完场清。

7.2工作人员不得在施工现场打架斗殴，（打架每次双方各罚5000元），不得酒后上班，寝室每天必须清理打扫干净。

7.3班组长及工人要服从甲方安排，如乙方乙方违反文明施工规定的，按甲方与总包方的协议进行处罚。

7.4乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查，如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。

第八款：甲方责任。

8.1指定为本工程驻工地负责人），对工程质量、进度、成本、安全、文明施工进行指导、监督和检查，并负责验收、变更和工程量审核等工作。

8.2配合总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。

8.3按合同的约定向乙方支付工程款。

8.4负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。

第九款：乙方责任。

9.1指定，负责。

模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进行严格的控制，并做好施工现场的各种协调工作。

9.2按照合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。

9.4对工作范围内的安全负责，并承担因安全事故而产生的全部费用。

9.5严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、安全操作规程的要求施工，做好各项质量验收记录。

9.6下道工序施工前，负责对所做工作的成品保护。

第十款：付款方式。

10.1工程以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程。

款%支付，其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准（每月工程量所涉及工程款%支付），主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的%。

10.2工程余款内外抹灰全部完工，经甲方验收合格40天内支付。第十一款：如因甲方原因停工，乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。

第十二款：解决争议：

发生争议由甲方双方协商解决，如协商解决不能达成一致，可委托仲裁机构调解，调解不成则可申请法院裁决。

第十三款：未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。

第十四款：本合同经甲乙双方签字盖章生效，合同一式四份共五页。甲乙双方各执两份。

甲方：

乙方：

相关合同优选篇八

相关合同优选篇九

《合同法》第二百八十六条【工作价款支付】发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复。

(6月11日最高人民法院审判委员会第1225次会议通过)法释[]16号上海市高级人民法院：

你院沪高法[]14号《关于合同法第286条理解与适用问题的请示》收悉。经研究，答复如下：

一、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。

二、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。

三、建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。

四、建设工程承包人行使优先权的.期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

五、本批复第一条至第三条自公布之日起施行，第四条自公布之日起六个月后施行。此复。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：

(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；

(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

适用条件：合同法第二百八十六条所规定的既然是法定抵押权,当然其成立直接根据法律规定,不须当事人间订立抵押合同,也不须办理抵押权登记。其成立条件是:一、建设工程已竣工。建设工程若未竣工,则不发生法定抵押权。建设工程未竣工而中途解除建设工程合同的情形,亦不发生法定抵押权;二、须是建设工程承包合同所生债权。

程序条件：按照合同法第二百八十六条的规定,承包人既可以与发包人协议将该工程折价,也可以直接申请人民法院将该工程依法拍卖。这里规定的不是“提起诉讼”,而是“申请法院拍卖”。立法意图是要改变担保法规定的抵押权行使方式,由“对人诉讼”改为“对物诉讼”,即向法院申请执行抵押权。在民诉法专门规定此种抵押权执行程序之前,应当准用民诉法第三编规定的执行程序。法定抵押权人向法院申请,须提出证明法定抵押权存在及法定抵押权具备执行条件的证据。法院受理申请后,应当通知发包人。发包人就法定抵押权是否成立及是否符合执行条件提出异议的,应当终止执行程序,驳回承包人之申请。此种情形,应由承包人另外提起确认之诉,以确认法定抵押权之成立,待获得生效胜诉判决后,始能申请法院依法拍卖。

相关合同优选篇十

《国家税务总局关于融资租赁业务征收流转税问题的通知》规定，对经人民银行批准经营融资租赁业务的单位所从事的融资租赁业务，无论租赁货物的所有权是否转让给承租方，均征收营业税，不征增值税。其他单位从事的'融资租赁业务，租赁货物的所有权转让给承租方的，征收增值税；未转让给承租方的，征收营业税。融资租赁是指具有融资性质和所有权转移特点的设备租赁业务。即：出租人根据承租人所要求的规格、型号、性能等条件购入设备租赁给承租人，合同期内设备所有权属于出租人，承租人只拥有使用权，合同期满付清租金后，承租人有权按残值购入设备，以拥有设备的所有权。

《国家税务局关于对借款合同贴花问题的具体规定》（国税地[1988]30号）第四条关于对融资租赁合同的贴花问题规定，银行及其金融机构经营的融资租赁业务，是一种以融物方式达到融资目的的业务，实际上是分期偿还的固定资金借款。因此，对融资租赁合同，可据合同所载的租金总额暂按‘借款合同’计税贴花。

因此，对融资租赁业务如何缴纳印花税，应区分不同情况处理：

1、对经人民银行批准经营融资租赁业务的单位所从事的融资租赁业务，其实质是分期偿还的固定资金借款，按照金融保险业缴纳营业税，依借款合同缴纳印花税；税率为万分之零点五。

2、其他单位从事的融资租赁业务，租赁货物的所有权未转让给承租方的，其实质为经营租赁行为，按租赁业缴纳营业税，依财产租赁合同缴纳印花税；税率为千分之一。

3、其他单位从事的融资租赁业务，租赁货物的所有权转让给承租方的，其实质为销售货物，按销售货物缴纳增值税，依购销合同缴纳印花税；税率为万分之三。

相关合同优选篇十一

相关合同优选篇十二

年龄：_________________。

性别：_________________。

学历：_________________。

专业：_________________。

身份证号码：___________。

甲乙双方共同确认本协议以下条款内容：

二、甲方负责安排乙方工作，为其提供必要的工作条件。

三、甲方负责对乙方进行职业道德、业务技能和公司规章制度的`教育和培训。

四、甲方按照公司的规章制度考核乙方，如乙方对公司有突出贡献，经申请批准后可提前转正。

五、乙方享受公司试用期工资待遇。

六、乙方必须遵守甲方所规定的一切规章条款，尽职尽责，服从领导，与本公司全体同仁团结合作，如有违反或不能按期达标者，被甲方调离现工作岗位或辞聘亦无异议。

七、乙方应严守工作中所获得的有关本公司的经营、财务、人事等机密，违反《保密制度》者，应承担相应责任并接受处理。

九、乙方如被解聘或自动请求解聘时，一经核准，应立即办理工作移交手续。

十、乙方应于试用期满前一周向甲方提交工作总结及转正申请，甲方根据乙方表现作出书面签字后立即生效，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：_________。

负责人（签字）：_______。

_________年____月____日。

乙方（签字）：_________。

_________年____月____日。

请大家继续浏览更多的合同范本：

外籍教师聘请合同范本。

总经理聘任的合同范本。

使用最广泛的聘用合同范本。

相关合同优选篇十三

格式合同，也称定式合同、标准合同、附从合同，是指一方当事人预先拟定合同条款，对方只能表示全部同意或者不同意的合同。其合同条款全部由格式条款组成，《民法典》第39条规定：“格式条款是当事人为重复使用而预先拟订并在订立合同时未与对方协商的条款。”

近年来，随着市场经济的迅速发展，社会上出现了大量的垄断行业，其交易内容存在重复性，交易双方为了节约时间，节约精力，就会选择使用格式合同，格式合同因此被大量运用到商业领域中。

在我国格式合同应用十分广泛，包括公用事业、出版业、银行业、保险业、交通运输业等等。使用格式合同可以节约交易的时间、事先分配风险、降低经营成本等等，但同时也存在诸多弊端。

首先，格式合同排除了合同相对方选择、协商的权利。虽然合同订立双方在法律地位上平等，但在实际签订合同时，合同拟定方对相对方形成了事实上的强制，剥夺了其选择协议内容的权利。这明显违背了契约自由、平等公正的原则。

其次，拟定合同的一方很有可能利用其优越的经济、社会地位制定一些有利于自己，而不利于消费者的条款，从而使消费者处于不利的地位，甚至损害了消费者的正当权益。

虽然格式合同存在着一些弊端，但其毕竟是社会经济发展下的产物，有其存在的合理性，将其完全取缔是不合理，也是不可能的。所以，要想避免格式合同的上述不合理现象，维护合同的公平公正，保护广大消费者利益，就需要从立法、司法、行政、法律监督等多方面的调控。目前，我国已制定一些相关的法律规定来限制格式合同中一些不合理的现象。

1、《民法典》39、40、41条。

其主要内容如下：首先，提供格式条款的一方不仅要遵循公平原则，最重要的是针对免除或者限制其责任的条款，提供格式条款方负有提请对方注意以及说明的义务。其次，具有《民法典》第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，则相应的格式条款无效。最后对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。

2、《消费者权益保护法》第26条。

其规定：经营者不得以格式合同、通知、声明、店堂告示等方式作出对消费者不公平、不合理的规定,或者减轻、免除其损害消费者合法权益应当承担的民事责任否则无效。

3、《海商法》44、126条。

其第44条规定了海上货物运输合同和作为合同凭证的提单或者其他运输单证的条款,违反《海商法》第四章规定的无效。第126条第1款规定:海上旅客运输合同中含有免除承运人对旅客应当承担的法定责任的条款无效。

4、《保险法》第30条。

该法第30条规定：对于保险合同的条款,保险人与投保人、被保险人或者受益人有争议时,人民法院或者仲裁机关应当作有利于被保险人和受益人的解释。

随着我国市场经济的发展与繁荣，格式合同将得到更加广泛的运用。虽然其存在出现了种种损害消费者权益的问题，但是不可否认的是，它也的确促进了我国经济的发展与市场贸易的繁荣。所以说，“格式合同”是一把“双刃剑”，我们要做的就是从国情出发，完善立法，并且加强监督，提高消费者的法律意识及保护意识，使格式合同能够更加完善，从而更好地服务于经济建设。

相关合同优选篇十四

甲方：

乙方：

甲方聘用乙方为试用期员工，试用期3个月，经双方友好协商，同意约定以下条款，以其共同遵守。

1、乙方遵守甲方的各项管理规定及制度；

2、乙方的职务或工种为：__，试用期工资___元整；

3、乙方受聘于甲方期间，应根据甲方工作安排，履行职责；

4、甲方按月支付乙方报酬；

5、乙方在试用期内，依请假事因计算当月应发工资；

6、乙方在试用期内，除应付工资外，不享受本公司的其它福利待遇；

14、乙方在试用期内有3——7日的观察期，若观察期内不合格，甲方有权辞退乙方并不支付乙方在观察期内的工资。

15、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后即时生效。

甲方：（盖章）______________。

____年____月____日。

乙方：______________（签字）。

____年____月____日。

相关合同优选篇十五

本合同甲方委托乙方就___________________________________项目进行务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作：

3、技术服务进度：

第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1、提供技术资料：

2、提供工作条件：

甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：___

第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1、技术服务费总额为：_____________________________

2、技术服务费由甲方_______________（一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

收款单位帐号：第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

乙方：

视为同意：

第七条双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术服务工作成果进行验收：

第八条双方确定：

1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归____（甲，双）方所有。

2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归____（乙，双）方所有。

第九条双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：______方违反本合同第条约定，应当________________________（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

2、______方违反本合同第________________________（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

3、______方违反本合同第条约定，应当______________________（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

4、______方违反本合同第_________________________（支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

第十条双方确定，在本合同有效期内，甲方指定______为甲方项目联系人，乙方指定____________为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能，可以解除本合同：

1、发生不可抗力；

第十二条双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第种方式处理：

1、提交仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

第十三条双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

第十四条与履行本合同有关的下列技术文件，经双各方以__________________方式确认后，为本合同的组成部分：

5、原始设计和工艺文件：___________________________；

第十五条双方约定本合同其他相关事项为：

第十六条本合同一式份，具有同等法律效力。

第十七条本合同经双方签字盖章后生效。

甲方(签章)：__________________

乙方(签章)：__________________

_________年_________月_________日

相关合同优选篇十六

甲方：以下简称甲方)。

乙方：以下简称乙方)。

经友好协商，就房屋改造工程甲、乙双方共同制定本补充条款，为明确双方责任，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。

一、甲方委托江西省赣洪工程建设监理有限公司为房屋改造工程的监理方，对乙方房屋改造工程质量及施工过程行使监理职责。

二、夹层加固工程中，原方案为“对钢架构夹层主梁进行加六根支撑钢柱实施加固，其中由乙方承担其中的四根支撑钢柱材料款，甲方负责承担其中的两根支撑钢柱材料款，共计六根钢柱，乙方负责六根支撑钢柱的基础开挖和钢柱支撑的加固工程。”

三、考虑到原混凝土建筑的使用安全问题，现将上述原方案修改为对钢架构夹层主梁进行加十根支撑钢柱实施加固，其中由乙方承担300__300四根支撑钢柱材料款计壹万壹仟玖佰柒拾玖元壹角正，甲方负责承担剩余的六根支撑钢柱材料款，共计壹拾根钢柱。由甲方负责壹拾根支撑钢柱的基础开挖，由乙方负责壹拾根钢柱支撑的加工加固工程，加工加固过程中由甲方现场技术人员进行验收合格后，方可进行下步施工，如不合格则由甲方现场技术人员出具限期整改书给乙方，乙方须在限期内完成整改内容，并达到甲方现场技术人员的整改要求，甲方支付乙方六根的钢支撑柱的加工费用贰仟伍佰元正，由乙方出具贰万伍仟元工程发票。乙方所承担的材料款由甲方垫付，甲方在工程款中扣除壹万壹仟玖佰柒拾玖元正。

四、夹层改造的钢支撑柱由乙方采购，须于年月日运至甲方工地现场，乙方须在月日前完成钢支撑柱的加工和预埋工作。

五、夹层改造工程中的主钢梁，乙方提供书面完整的该根主梁的制作工艺流程以及18米主钢梁产品加工质量(须公证单位进行公证)。

六、由甲方支付乙方屋面进度款肆万元正，乙方须将夹层改造工程中所有钢梁材料付款当日运抵甲方施工现场，由乙方出具合格产品质检证书，乙方所有钢梁安装完毕，经甲方现场技术人员验收合格后，甲方支付乙方伍万壹仟伍佰贰拾壹元工程进度款(84000-20__0(屋面整改保证金)-11979(甲方垫支材料款)-3000(防水工程款)+2500(钢柱加工费用)=51521元)，乙方方可安装楼面钢板，如验收不合格，由甲方现场技术人员出具限期整改书给乙方，乙方须在限期内完成整改内容，并达到甲方现场技术人员的整改要求，甲方支付工程进度款柒万元整。楼面钢板安装完成后，经甲方现场技术人员验收合格后，乙方方可进行钢筋预铺，如验收不合格，由甲方现场技术人员出具限期整改书给乙方，乙方须在限期内完成整改内容，并达到甲方现场技术人员的整改要求，楼面钢筋预铺安装完成后，经甲方现场技术人员验收合格后，乙方方可进行混凝土灌浇，混凝土灌浇完成后，经甲方现场技术人员验收合格后，乙方方可进行竣工验收申请，由甲方支付工程进度款贰万捌仟元整，如验收不合格，由甲方现场技术人员出具限期整改书给乙方，乙方须在限期内完成整改内容，并达到甲方现场技术人员的整改要求。混凝土灌浇须在主钢架安装验收合格三日内完成。

七、屋面改造工程须于年月日整改完成，并于年月日前完成屋面工程中其他的工程项目，验收合格后支付工程进度贰万元正，待经过三次下雨后，确认无漏水现象支付叁万元。

八、第六、第七点的支付条款与原合同有冲突的，以本补充合同为准。每支付进度款，由乙方出具工程发票给甲方，甲方收到工程发票后两日内支付工程进度款。

九、乙方竣工验收申请，应包括房屋改造工程中屋面和夹层改造工程的有关技术文件、资料、施工图纸及竣工材料。

十、本合同作为原合同的补充条款，与本合同具有法律同等效力。

十一、本合同一式肆份，双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

业务代表：业务代表：

年月日年月日。