纸管买卖合同精辟(通用18篇)
在商务活动中,合同起到明确双方责任、保护权益的重要作用。在合同的起草过程中,可以寻求专业法律人士的帮助和意见,以确保合同的完善。以下是小编为大家准备的一些专业合同模板,希望对大家撰写合同时有所帮助。
纸管买卖合同精辟篇一
统一信用代码:____________。
地址:____________。
联系人:____________。
电话:____________。
电子信箱:____________。
开户银行:____________。
账号:____________。
乙方(卖方):____________。
统一信用代码:____________。
地址:____________。
联系人:____________。
电话:____________。
电子信箱:____________。
开户银行:____________。
账号:____________。
根据《中华人民共和国民法典》之规定,经甲乙双方充分协商,特订立协议,以便共同遵守。
一、产品的名称、品种、产地、规格和质量。
1、产品的名称、品种、产地、规格:(注明产品的牌号或商标)。
2、产品的技术标准(包括质量要求),按下列第_______项执行:
(1)按国家标准执行;。
(2)按部颁标准执行;。
(3)按企业标准执行;。
(4)有特殊要求的,按甲乙双方在协议中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。
二、产品的数量和计量单位、计量方法。
1、产品的数量:____________。
2、计量单位、计量方法:____________。
3、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:____________。
三、产品的包装标准和包装物的供应与回收:____________。
四、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)。
1、产品的交货单位:____________。
2、交货方法,按下列第项执行:
(1)乙方送货;。
(2)乙方代运;。
(3)甲方自提自运。
3、运输方式:____________。
4、到货地点和接货单位(或接货人):____________。(甲方如要求变更到货地点或接货人,应在协议规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编月度要车(船)计划;必须由甲方派人押送的,应在协议中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确甲、乙方和运输部门的责任。)。
五、产品的交(提)货期限:____________。
六、产品的价格与货款的结算。
1、产品的价格:____________按下列第项执行:
(1)按物价主管部门的批准价执行;。
(2)按甲乙双方的商定价执行。
2、产品货款的结算:产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算,按照银行结算办法的规定办理。
七、验收方法.
1、验收时间;。
2、验收手段;。
3、验收标准;。
4、由负责验收和检验;。
八、对产品提出异议的时间和办法。
1、甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应妥为保管,并在天内向乙方提出书面异议;在托收承付期内,甲方有权拒付不符合协议规定部分的货款。
2、如甲方未按规定期限提出书面异议的,视为所交产品符合协议规定。
3、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
4、乙方在接到需方书面异议后,应在天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
九、乙方的违约责任。
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的%通用产品的幅度为1%~5%,专用产品的幅度为10%~30%)的违约金。
2、乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合协议规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。.
3、乙方因产品包装不符合协议规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的,乙方应当负责赔偿。
4、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
5、乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合协议规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。
6、产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交协议规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。
7、乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按协议规定的交货时间付款;协议规定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后15天内通知乙方,办理解除协议手续,逾期不答复的,视为同意发货。
十、甲方的违约责任。
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款的违约金。%。
2、甲方未按协议规定的时间和要求提供应交的技术资料或包装物的,除交货日期得顺延外,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按顺延交货部分货款计算,向乙方偿付顺延交货的违约金;如果不能提供的,按中途退货处理。
3、甲方自提产品未按供方通知的日期或协议规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4、甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
5、甲方违反协议规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
6、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
十一、不可抗力。
1、如果本协议任何一方因受不可抗力事件(不可抗力事件指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本协议签订日之后出现的,使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震、及其它自然灾害、交通意外、罢工、骚动、暴乱及战争(不论曾否宣战))影响而未能履行其在本协议下的全部或部分责任,该责任的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。.
2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后十五日内以手递或挂号空邮向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据。声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3、不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后,甲乙双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项责任。
十二、通知。
1、一方根据本协议规定作出的通知或其它通讯应采用书面形式并以中文书写,并可经专人手递或挂号邮务发至以下规定的另一方地址,或传真至另一方规定的传真号码,通知被视为已有效作出的日期应按以下的规定确定:
(1)经专人交付的通知应在专人交付之日被视为有效。
(2)以挂号邮务寄出的通知应在付邮(以邮戳日期为准)后第7天(若最后一天是星期日或法定节假日,则顺延至下一个工作日)被视为有效。
(3)以传真形式发出的通知应被视作于传真完毕的时间作出,唯x件人应出示传真机就其所发出的文件而打印的报告以证明有关文件已经完满地传给对方。
2、若一方更改其通讯地址或传真号码,应尽快按本条规定书面通知另一方。
十三、担保。
如需提供担保,另立协议担保书、作为本协议附件。.
十四、保密。
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为年。
一方违反上述保密责任的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
十五、解释。
本协议的理解与解释应依据协议目的和文本原义进行,本协议的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本协议的解释。
十六、其他。
1、按本协议规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
(1)提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力;。
(2)依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。
十七、附则。
1、本协议自年月日起生效,有效至年月日。
2、协议执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除协议。
3、协议如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本协议具有同等效力。
4、本协议正本一式二份,甲乙双方各执一份;协议副本一式份,分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________。
签署时间:____________签署时间:____________。
纸管买卖合同精辟篇二
合同编号:__________________。
签订地点:_____________________。
签订时间:__________________。
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间。
第二条质量标准。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限:
第四条包装标准、包装物的供应与回收:
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:
第六条合理损耗标准及计算方法:
第七条标的物所有权自时起转移,但买卖人未履行支付价款义务的,标的物属于所有。
第八条交(提)货方式、地点:____________。
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:
第十二条结算方式、时间及地点。
第十三条担保方式(也可另立担保合同):
第十四条本合同解除的条件:
第十五条违约责任:卖方每迟延一天交货,应向买方支付合同价款总价的万分之三的违约金。
(一)提交仲裁委员会仲裁;。
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自双方签字盖章起生效。
第十八条其他约定事项:____________。
出卖人买受人鉴(公)证意见:____________。
出卖人(章):____________买受人(章):___________。
住所:____________住所:____________。
法定代表人:____________法定代表人:____________。
委托代理人:____________委托代理人:____________。
电话:____________电话:____________。
传真:____________传真:____________。
开户银行:____________开户银行:____________鉴(公)证机关(章)。
经办人:____________。
纸管买卖合同精辟篇三
合同编号:__________________。
签订地点:_____________________。
签订时间:__________________。
第一条标的、数量、价款及交货时间。
第二条质量标准。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限:
第四条包装标准、包装物的供应与回收:
第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:
第六条合理损耗标准及计算方法:
第七条标的物所有权自时起转移,但买卖人未履行支付价款义务的,标的物属于所有。
第八条交货方式、地点:____________。
第九条运输方式及到达站和费用负担:
第十二条结算方式、时间及地点。
第十三条担保方式:
第十四条本合同解除的条件:
第十五条违约责任:卖方每迟延一天交货,应向买方支付合同价款总价的万分之三的违约金。
提交仲裁委员会仲裁。
依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自双方签字盖章起生效。
第十八条其他约定事项:____________。
出卖人买受人鉴证意见:____________。
出卖人:____________买受人:___________。
住所:____________住所:____________。
法定代表人:____________法定代表人:____________。
委托代理人:____________委托代理人:____________。
电话:____________电话:____________。
传真:____________传真:____________。
开户银行:____________开户银行:____________鉴证机关。
经办人:____________。
纸管买卖合同精辟篇四
甲方(买方):
乙方(卖方):
第一条合同有效期。
本合同有效期自20__年11月20日起至20__年12月10日止。
第二条合同标的。
第三条质量及包装。
1、质量:乙方提供的货物应符合相关国家、行业标准,如有样品的并应与样品相符。
第四条送货。
1、乙方需在11月25日前将本合同标的货物送至甲方指定地点。2、货物交付前的一切费用及风险由乙方承担。
第五条验收、售后服务。
1、货到甲方指定地点后由甲方按照第二条的约定组织进行验收。
2、质保期:。自货到甲方指定地点并验收合格之日起算。3、售后服务:/。
第六条结算。
1、合同总价(人民币):元,大写:。此价格已包含运输费、税金、包装、原材料价格浮动风险、/及送货至甲方指定地点等得全部费用,乙方不得向上调价。
2、付款方式:现金支付。
3、甲方付款前乙方应提供等额合法发票,否则甲方有权延付相应款项。
第七条违约责任。
1、乙方逾期交货的,每延迟一日应按合同金额的千分之十向甲方支付违约金。2、乙方交付的货物不符合合同要求,甲方有权拒收,乙方应按照合同总价的30%支付违约金,并承担所有退换货费用。
3、在质保期内出现质量问题,乙方应立即免费予以更换并承担甲方因此遭受的一切损失。4、乙方应按甲方要求按时予以更换不合格货物,如完成时间晚于约定交货期限的,应承担逾期交货违约责任。乙方同时应保证更换后货物的质量及质保期符合本合同相关约定。5、货物经乙方采取补救措施后仍无法达到合同要求的,乙方应全部免费予以退货,甲方有权解除合同,乙方应自合同解除之日起5日内,按合同总价的30%向甲方支付违约金。
6、甲方有权在货款结算时直接扣除乙方应付的赔偿款及违约金。
7、乙方支付违约金或赔偿金后仍不能弥补甲方损失的,乙方应赔偿甲方的实际损失。
第八条廉政条款。
甲方一旦发现乙方在合同签订前及合同履行过程中,有其工作人员以公司或私人名义向甲方工作人员私下直接或间接赠送礼金、贵重礼品、有价证劵等,或采取其他变相手段提供不当利益的,以及在合同履行过程中,出现质量问题或不积极配合甲方工作造成延误等,乙方除应按合同约定承担相应的违约责任外,甲方有权取消乙方今后参加甲方其他项目的投标权。如甲方人员私下向乙方或乙方业务人员索取费用,乙方有义务拒绝支付并向甲方举报。
第九条争议解决及其他。
1、甲乙双方如在合同履行过程中发生争议,应尽力友好协商解决,若协商未果,可诉至甲方所在地人民法院。
2、本合同如有未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
3本合同一式叁份,甲方持贰份,乙方持壹份,双方签字或盖章后生效。
4、具体数量上的修改以甲方通知为准,如数量修改,则甲乙双方应按实结算,合同供价不予变更。
第十条其他约定。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
开户银行:开户银行:
账号:
电话:
日期:账号:电话:日期:
纸管买卖合同精辟篇五
乙方:
为了明确买卖时双方各自应承担的法律责任及义务,经双方自愿同意签定以下协议:
一、买卖标的物及价款甲方愿意将位于市村有限公司旧厂区内规定的树木出售给乙方,总价款万元人民币。
二、双方的责任和义务。
1、甲方承诺所有出售的树木有完全的处分权,保证无任何权属争议和经济纠纷。否则承担乙方的所有损失。
2、甲方负责给乙方提供采伐的便利条件。
3、乙方负责到办理采伐证等相关采伐手续,费用由乙方自行承担。如因采伐手续产生的一切损失由乙方承担。
4、乙方需在采伐前一次性支付甲方万元的树木价款,并预先缴纳5000元人民币作为保证金。采伐完毕后,甲方验收合格后一次性返还全部保证金。
5、乙方负责树木的采伐及运输以及所产生的一切费用。
6、乙方只能采伐双方约定的树木,甲方指定保留的树木乙方不得采伐。否则每棵树包赔甲方200元人民币。
7、采伐过程中所产生的安全事故由乙方负责。
8、乙方应与________年____月日前完成采伐工作,逾期按元天包赔甲方损失。
9、乙方在采伐完毕后必须在____日内将采伐现场清理干净。否则甲方有权酌情在保证金中扣除场地清理费用。
10、因不可抗力因素导致的甲乙双方违约,双方协商解决。
三、该协议书一式两份,双方签字生效,双方不得违约,不得对成交金额提出异议。
甲方代理人签字:________年____月日。
乙方签字:________年____月____日。
纸管买卖合同精辟篇六
甲方:(购买方):
乙方:(出卖方):__根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,就石材供料达成如下协议:
一、关于合同标的物。
甲方因位于__建设工程需要,向乙方购买石材(石材的名称、数量、规格、单价和暂定总价等内容详见附件一《石材供料清单》)。
二、关于质量要求。
所提供的材料均为优等品,石材色调花纹调和、平整,无缺棱少角,产品规格严格按照施工设计图式样加工。
三、关于材质及石材加工。
本合同所涉及石材乙方有义务按标的物约定的规格要求进行一般加工制作。如甲方对特定石材需要进行异形加工,需向乙方提供异形加工图样并附具体加工要求的书面说明。乙方可自行加工,也可委托第三方进行加工。甲方提供加工用地,并保证水电道路畅通。石材名称为芝麻灰。
四、关于供货期限。
自本合同签订后至次日起__个工作日内,乙方须完成供货。
五、关于交货方式与交货地点。
乙方送货至甲方的公墓内,运输费用由乙方承担,装卸费用由甲方承担。
六、关于合同价款与支付方式。
1、合同价款。本合同每套暂定价为人民币元。
2、支付方式。
七、关于合同的变更和解除。
1、合同的变更。本合同签订后,如一方提出变更,需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中,甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。
2、合同的解除。本合同签订后,双方诚信履行,不得随意解除。如经协商一致解除本合同,则双方应签订书面解除协议。但在下列情况下,一方享有解释权:
(1)甲方延迟付款达30日以上或延迟付款的数额在应付款的30%以上,乙方有解除合同,所产生的经济损失由甲方承担。(2)乙方供货延迟达30日以上或延迟履行数量达应供货数量的30%以上,甲方有权解除合同。
八、关于违约责任。
甲方延迟付款,应按延迟支付的货款的日万分之向乙方支付违约金;乙方延迟供货,应按延迟供货的货款的日万分之向甲方支付违约金。一方违约而向另一方承担违约责任后,另一方仍有权要求继续履行本合同。关于争议解决因本合同发生争议,双方应友好协商解决。协商不成的,可想原告方所在地人民法院诉讼解决。
附则。
本合同表面清洁,没有任何涂改。如有涂改,则需双方在涂改处加盖印章或按捺指印方有效。
本合同一式__份,双方各执__份,自双方签字、盖章后生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
20__年__月__日。
附件一石材供料单。
甲方(签章):
乙方(签章):
20__年__月__日。
纸管买卖合同精辟篇七
出卖人(全称):______________。
为了增强买卖双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条产品的名称、品种、规格和质量。
1产品的名称、品种、规格(应注明产品的牌号或商标):______________。
2产品的技术标准(包括质量要求),按下列第项执行:____________。
(1)按国家标准执行;。
(2)无国家标准而有行业标准的,按行业标准执行;。
(3)无国家和行业标准的,按企业标准执行;。
(4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但买受人有特殊要求的,按买卖双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。(在合同中必须写明执行的标准代号、编号和标准名称。对成套产品,合同中要明确规定附件的质量要求;对某些必须安装运转后才能发现内在质量缺陷的产品,除主管部门另有规定外,合同中应具体规定提出质量异议的条件和时间;实行抽样检验质量的产品,合同中应注明采用的抽样标准或抽验方法和比例;在商定技术条件后需要封存样品的,应当由当事人双方共同封存,分别保管,作检验的依据。)。
第二条产品的数量和计量单位、计量方法。
1、产品的数量:
2、计量单位、计量方法:
(国家或主管部门有计量方法规定的,按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的,由买卖双方商定。对机电设备,必要时应当在合同中明确规定随主机的辅机、附件、配套的产品、易损耗备品、配件和安装修理工具等。对成套供应的产品,应当明确成套供应的范围,并提出成套供应清单。)。
3、产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:
第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收(产品的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由买卖双方商定。产品的包装物,除国家规定由买受人供应的以外,应由出卖人负责供应。可以多次使用的包装物,应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行;有关主管部门无规定的,由买卖双方商定包装物回收办法,作为合同附件。产品的包装费用,除国家另有规定者外,不得向买受人另外收取。如果买受人有特殊要求的,双方应当在合同中商定,其包装费超过原定标准的,超过部分由买受人负担;其包装费低于原定标准的,相应降低产品价格。)。
第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点(包括专用线、码头)。
1、产品的交货单位:_____________。
2、交货方法,按下列第_____项执行:
(3)买受人自提自运。
3、运输方式:________________。
4、到货地点和接货单位(或接货人)。
(买受人如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前四十天通知出卖人,以便出卖人编制月度要车(船)计划;必须由买受人派人押送的,应在合同中明确规定;买卖双方对产品的运输和装卸,应按有关规定与运输部门办理交换手续,作出记录,双方签字,明确双方当事人和运输部门的责任。)第五条产品的交(提)货期限(规定送货或代运的产品的交货日期,以买受人发运产品时承运部门签发的戳记日期为准,当事人另有约定者,从约定;合同规定买受人自提产品的交货日期,以出卖人按合同规定通知的提货日期为准。出卖人的提货通知中,应给予买受人必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。)
第六条产品的价格与货款的结算。
1、产品的价格,按下列第_____项执行:
(1)按政府定价执行;。
(2)按政府指导价执行;。
(3)不属于政府定价或政府指导价的产品,或因对产品有特殊技术要求需要提高或降低价格的,按买卖双方的商定价执行。
(执行政府定价或政府指导价的,在合同规定的交货或提货期内,遇政府调整价格时,按交货时的价格执行。逾期交货的,遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。逾期提货或逾期付款的,遇价格上涨时,按新价格执行;遇价格下降时,按原价执行。由于逾期付款而发生调整价格的差价,由买卖双方另行结算,不在原托收结算金额中冲抵。执行协商定价的,按合同规定的价格执行。)。
2、产品货款的结算:____________产品的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。
(用托收承付方式结算的,合同中应注明验单付款或验货付款。验货付款的承付期限一般为十天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。凡当事人在合同中约定缩短或延长验货期限的,应当在托收凭证上写明,银行从其规定。)。
本合同自_年月日起生效,合同履行期内,当事人双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,双方各执一份;合同副本一式_份,分送银行(如经公证或鉴证,应送公证或鉴证机关)……等单位各留存一份。
买受人:________________(签章)出卖人:________________(签章)。
法定代表人:_____________法定代表人:______________。
委托代理人:_____________委托代理人:______________。
地址:________________地址:_________________。
开户银行:______________开户银行:_______________。
账号:________________账号:_________________。
电话:________________电话:_________________。
邮编:________________邮编:_________________。
纸管买卖合同精辟篇八
物的瑕疵担保责任发端于罗马法上大法官的告示,后逐渐被大陆法系各国采用。所谓物的瑕疵担保,即担保标的物应具有通常的品质或特别保证的品质。3[3]出卖人交付的产品欠缺通常或特别保证的品质就违反了其承担的瑕疵担保义务,买受人有权行使减少价款、解除合同等请求权。
英美法系国家中没有一般的物的瑕疵担保的概念,但在英国《1979年货物买卖法》和美国《统一商法典》中都规定卖方应担保其出售的商品具有商销性和特定用途适合性的默示担保责任。买受人违反了其担保义务,应承担违约责任。我国法律亦未规定独立的物的瑕疵担保责任制度。理论和司法实践普遍认为大陆法系中的物的瑕疵担保责任在我国《合同法》上已被统合进了违约责任中。无论是大陆法系立法模式规定的瑕疵担保制度或是英美立法模式规定的违约责任制度,出卖人对标的物负有瑕疵担保义务及对物的瑕疵承担无过错责任已成为现代各国统一的规定。
依据我国相关法律的规定,出卖人违反了瑕疵担保义务,应构成违约,出卖人应当承担不适当履行的违约责任。如果因为瑕疵造成标的物以外的其他财产的损害以及人身伤亡,出卖人还应承担侵权责任。本文论述的买卖合同质量纠纷即因出卖人违反其瑕疵担保义务,出售的产品不符合法定或约定的质量标准,买受人要求出卖人承担违约责任的纠纷。
(二)瑕疵的概念。
减少其价值或效用时即具有瑕疵。《法国民法典》第1641条规定:瑕疵使物不适合物的用途或减少其效果达到如果买方知道的话不愿购买或减少价金才愿意购买的程度时,这样的瑕疵是有害于出售之物的使用的瑕疵。4[4]英美法中称物的瑕疵为“买卖标的物不具备该种物通常具备的价值、效用、或者契约预定的效果或出卖人保证的品质”。
我国现行法未对瑕疵概念下一个准确的定义。《合同法》第153条规定:“出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的,交付的标的物应当符合该说明的质量要求”。第154条规定:“当事人对标的物的质量要求没有约定或约定不明确的,依照本法第61的规定仍不确定的,适用本法第62条第1项的规定”。第62条的规定为:“质量要求不明确的,按照国家标准、行业标准履行,没有国家标准、行业标准的,按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。”《产品质量法》第40条规定的质量瑕疵有:(一)不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的;(二)不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的;(三)以产品说明,实物样品等方式表明的质量状况的”。从上述规定可见我国仍是采用客观加主观标准界定瑕疵。较其他国家规定不同的是,我国界定瑕疵时采用了先主观后客观的标准,即在确定卖方提供的产品是否存在质量瑕疵时,首先以合同约定为准;合同约定不明时再以国家、行业标准确定;若无国家、行业标准,最后才按照通常标准或者符合合同目的的特定标准。
学理上按发现瑕疵的难易程度将瑕疵分为:表面瑕疵和隐蔽瑕疵。表面瑕疵又称为外在瑕疵系指存在于物的表面,无需专门检验,从标的物外观或凭买受人生活经验即能发现的瑕疵。隐蔽瑕疵,又称内在瑕疵,系指存在于物的内部,需经使用或专门测试检验才能发现的瑕疵。按照物的价值、效用、品质分为价值瑕疵、效用瑕疵和品质瑕疵。价值瑕疵是指出卖人的标的物存在灭失或减少其价值的瑕疵。这里的价值指物的交换价值,而不包括物的使用价值。效用瑕疵是指出卖人的标的物存在灭失或减少其效用的瑕疵。这种效用包括通常的效用和合同中约定的特殊效用。品质瑕疵是指出卖人的标的物存在灭失或减少其品质的瑕疵。
我国现行法中,产品瑕疵概念相关的还有一个产品缺陷的概念。依据《中华人民共和国产品质量法》第46条规定“本法所称缺陷,是指产品存在危及人身、他人财产安全的不合理危险,产品有保障人体健康、人身财产安全的国家标准、行业标准的,是指不符合该标准”。我们可以将缺陷理解为比瑕疵更严重的一种质量问题,缺陷是指具有不合理危险,可能危及人身、财产安全为特征,属于法律禁止销售的产品范围。产品瑕疵仅限于价值、效用、功能等。对承担责任的方式也有区别,产品缺陷是以损害赔偿为主,包括物质损害和精神损害,赔偿对象可以是人也可以是物,在诉讼中多为侵权之诉。产品瑕疵责任则仅限于物,不包括精神损害,在诉讼中多为违约之诉。
(三)质量瑕疵的违约责任。
大陆法系中物的瑕疵担保责任,买受人能采取的救济方式主要是减少价款和解除合同,只有在标的物缺少出卖人所保证的品质,或出卖人故意不告知其瑕疵时,买受人才能请求损害赔偿,因此,修补、替换、损害赔偿等方式不能适用于物的瑕疵担保责任。英美法中,出卖人对产品瑕疵承担不履行合同的责任,买受人可以寻求各种违约救济。我国《合同法》借鉴了英美法的经验,将出卖人交付有瑕疵标的物的情况规定为不适当履行,并且为买受人提供了广泛的补救措施。6[6]《合同法》第155条规定:“出卖人交付的标的物不符合质量要求的,买受人可以依照本法第111条的规定要求承担违约责任”;第111条规定:“质量不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依照本法第六十一条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任”。第148条规定“因标的物的质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同”。第97条规定,合同的解除不影响当事人要求赔偿的权利。因此,我国法律规定的产品质量瑕疵的.违约救济手段包括:1、违约金;2、修理、更换、重作、退货、减少价款或报酬;3、解除合同;4、损害赔偿。
纸管买卖合同精辟篇九
上诉人(原审被告):某某建设集团有限公司,住所地:某某市某某镇。
法定代表人:某某职务:董事长。
被上诉人(原审原告):某某,男,汉族,19年月日出生,住某某市某某区某某北路号111室。
原审被告:某某建设集团有限公司某某分公司,住所地:某某火炬高新技术产业开发区某某北村32号。
负责人:某某,经理。
上诉请求:
1、依法撤销某某火炬高技术产业开发区人民法院(20)某某民初字第1000号民事判决,发回重审;或驳回被上诉人的诉讼请求;或直接予以改判。
2、一、二审诉讼费用由被上诉人承担。
事实和理由:
上诉人因不服某某火炬高技术产业开发区人民法院(20)高民初字第1000号民事判决书,现提起上诉。
一、该判决对被告的辩称,存在遗漏和曲解。
该判决称“被告某某建设集团某某分公司称:对原告的诉讼请求及事实和理由没有异议,对原告提供证据的真实性予以认可”。而某某分公司真实意思是,对原告起诉的与其发生的房屋买卖合同纠纷的法律关系是存在的,但对于原告诉讼请求的事实和理由以及据以证明的相关证据存在异议的,且原告起诉的证据是非常不足的。该判决称“被告某某建设集团称:要求某某公司与原告协商解决”,众所周知要求调解不属相对人抗辩,将被告要求调解作为辩称内容显然文不对题,更非被告的真实辩称意思表示。而被告某某建设集团的真实辩称意见则与某某分公司以上真实辩称意见相同。可是,该判决却断章取义,未将被告的真实答辩意见记入笔录,导致了该判决认定事实和适用法律错误,从而作出了完全倾斜于原告和绝对不利于被告的裁决。显有失公平。
二、该判决认定事实错误。
(一)该判决对原告诉请的返还本金1987196.54元予以认定,但原告称该款项是某某承揽工程施工期间被告拖欠的款项,该事实在该判决书中并无阐述,本案案由是房屋买卖合同纠纷,购房款是现金还是欠款,以及支付或欠款时间、金额的来源是该案的基本内容,但该判决均未查明并列入判决书,显而易见本案的事实是不清的。
(二)该判决认定某某东龙房产与被告之间已结算完毕,不欠其工程款为解除合同的前题。可事实是,结算并未办理完毕,且房屋买卖合同既然合法有效,解除合同与第三人结算款项并无直接因果关系。另:该判决认定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪个被告亦同意?该判决认定的事实显含糊其辞。
(三)该判决认定事实证据不足。本案原告提供的证据,仅有一份收条和房屋转让清单两份证据。并且,判决书未载明本案原告举证、被告质证和法院认证过程的事实。上诉人不得不对本案庭审程序是否合法产生了质疑。
上诉人认为,未经当庭举证、质证和法院认证的证据,不能作为定案的依据。
三、该判决支持原告要求按银行同期贷款利率的1.3倍赔偿损失,没有事实和法律依据。本案案由是房屋买卖合同纠纷,即便合同无效,也只须返还购房价款,至于双方存在的经济损失必须有经济损失的客观存在,且对损失的承担应当按照过错责任由双方分担。本案原告既未向法院提供购房款是向银行货款的事实依据,该判决也未认定房屋买卖合同无效的过错责任,更没有按过错责任分担所谓的经济损失。
尤其是,该判决支持原告返还购房款是1987197.54元,并支持赔偿自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元计算。上诉人认为,该判决,既未对所谓本金的数额和来源予以查实确认,且对20__年9月14日三年多以前已经了结超过诉讼时效的钱款的利息在该判决中再作认定。显而易见,该判决显失公平。
四、该判决程序违法。
本案案情复杂,不但涉及承揽工程款项的结算,涉及房屋的抵押,还涉及房屋买卖合同的效力,且诉讼标的也较大。显不属案情简单、争议不大的简易案件,故本判决采用独任审判在程序上也是错误的。同时,该判决书中明确载明原审被告要求与原告协商解决,那么,法院应当主持调解,并在判决书中阐明调解成立或调解不成的原因和过程,为何不是调解结案而是直接判决呢?对此,上诉人认为,原审法院对本案的判决,当事人有调解要求而法院不调解,那么显见法院有强行判决之嫌。故上诉人认为,对本案的审判,原审法院存在程序上的违法也是明显的。
综上所述,本案原审判决存在认定事实不清,适用法律错误,程序违法的严重问题。为此,望贵院充分考虑上诉人的上诉理由,依法维护上诉人的合法权益,支持上诉人的.上诉请求!谢谢!
此致
某某市中级人民法院。
上诉人:某某建设集团有限公司。
纸管买卖合同精辟篇十
乙方:______。
甲方拥有宅基地一块,面积______平方米(收据日期______年______月______日,收款人:______,原价款:______,收据号:______),于______年______月以______元价款卖给乙方。经双方协商达成如下条款:
1、甲方确保乙方实际占地面积______平方米,若乙方现建房占地面积不到______平方米,剩余面积打围院围起来。
2、乙方动工前交______元定金给甲方,甲方必须开具收条,并将宅基地收据原件交公证人王义华手中保管。待乙方一层完工付清剩余款______元,由公正人王义华将原始收据交给乙方,甲方将本人户口本,身份证复印件及其他有关证明材料提供给乙方以备日后办理房产证用。
3、乙方动工期间,甲方负责协调彭山村及周边关系,确保乙方正常建房,因甲方关系未协调好造成乙方停工,房屋不能建,甲方必须退还乙方已付宅基地定金______元并赔偿乙方的材料、人工费及其他费用。
4、乙方所建房屋墙脚紧靠隔壁墙脚下,甲方负责隔壁人家不阻止。
5、乙方所需建房材料由乙方自己购买,运输车辆乙方自定,甲方不得干涉。
6、甲方车石头款含在房屋价款内,乙方不再支付此石头款。
7、本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,公证人2人各执1份,本合同自签字之日起生效。
甲方签字:______。
乙方签字:______。
公证人:______。
公证人:______。
______年______月______日。
纸管买卖合同精辟篇十一
买方:___________________________。
地址:___________________________。
邮码:___________________________。
电话:___________________________。
法定代表人:_____________________。
职务:___________________________。
卖方:___________________________。
地址:___________________________。
邮码:___________________________。
电话:___________________________。
法定代表人:_____________________。
职务:___________________________。
买卖双方遵循平等、自愿、互利、互惠原则协商并达成如下协议,共同信守。
第一条品名、规格、数量及单位。
第二条合同总值。
第三条原产国别及制造厂商。
第四条装运港。
第五条目的港。
第六条装运期。
分运:__________________________。
转运:__________________________。
第七条包装。
所供货物必须由卖方妥善包装,适合远洋和长途陆路运输,防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸。任何由于卖方包装不善而造成的损失由卖方负担。
第八条唛头。
卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尺码、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样及下列唛头:
第九条保险。
装运后由买方投保。
第十条付款条件。
1.买方在收到备货电传通知后及装运期前30天,开立以卖方为受益人的不可撤销信用证,其金额为合同总值的______________%,计___________。____________行收到下列单证经核对无误后,承付信用证款项(如果分运,应按分运比例承付):
a.全套可议付已装船清洁海运提单,外加两套副本,注明“运费待收”,空白抬头,空白背书,已通知到货口岸________运输公司。
b.商业发票一式五份,注明合同号,信用证号和唛头。
c.装箱单一式四份,注明每包装物数量,毛重和净重。
d.由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。
e.提供全套技术文件的确认书一式两份。
2.卖方在装船后10天内,须挂号航空邮寄三套上述文件,一份寄买方,两份寄目的港________运输公司。
3.____银行收到合同中规定的,经双方签署的验收证明后,承付合同总值的____%,金额为________。
4.买方在付款时,有权按合同第十五、十八条规定扣除应由卖方支付的延期罚款金额。
5.一切在中国境内的银行费用均由____方承担,一切在中国境外的银行费用均由____方承担。
第十一条装运条款。
1.卖方必须在装运期前45天,用电报/电传向买方通知合同号、货物品名、数量、发票金额、件数、毛重、尺码及备货日期,以便买方安排订仓。
纸管买卖合同精辟篇十二
签订时间:_________________。
买受人:_________________。
签订地点:_______________。
起始日期:_____________截止日期:______________
第二条茶树菇菌种的提供方式为。
1、买方提供:
2、卖方自备;买方提供菌种的数量、时间和方式为:。对菌种验收的方式为。菌种价格为_____元/瓶,合计:____________。
3、于_________年___月____日前一次性付清;。
4、于交货时抵扣收购款。
第三条定金:买方口是/口否在______日前向卖方支付收购定金_______元。交货时定金(口抵作收购款/口返还买方)。定金支付后,因买方违约解除合同的,定金不予退还;因卖方违约解除合同的,应双倍返还定金。
第四条标的物的所有权自时起转移,但买受人未履行支付款价义务的,标的物属于______所有。
第五条交(提)货方式和地点:__________________________________________________________________________。
第六条。
运输方式及运输费用负担:由卖方送到买方指定的投售点。运输费用由_____方负担。
第七条。
第八条担保方式(也可另立担保合同。
第九条本合同解除的条件。
第十条。
第十一条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决:也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第_____种方式解决:
(一)提交。
(二)依法向起诉。
第十二条本合同自双方当事人签字盖章后生效,本合同一式三份,双方各执一份(交工商部门备案一份)。
出卖人____________买受人_____________出卖人__________________(章):买受人________________(章):
开户银行:______________开户银行:_______________。
帐号:_____________帐号:________________。
纸管买卖合同精辟篇十三
卖方(甲方):
买方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:
(一)甲方自愿将下列房屋卖给乙方所有,双方议定房地产总价款为人民币大写:
1、房屋状况(请按《房屋所有权证》填写)房屋座落:
建筑结构:建筑面积平方米,作于用途。
2、该房屋的所有权证号为:,国有土地使用权证号为:。
(二)甲乙双方商定,自本合同签订之日起,乙方一次性付清房款后,甲方正式交付乙方房屋钥匙以及房屋产权证书。
(三)甲方在房屋正式交付乙方时,甲方应已清结该房屋已发生的水、电、有线电视、物业管理等各项费用,并告知乙方。从正式交付乙方之日其起由乙方负责交纳,该房屋所产生的其他一切费用与甲方无关。
(四)甲方应就该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况如实告知乙方,并无任何隐瞒。乙方对该房屋的所处环境、用途、内部结构、状态、设施、质量等现状、情况均已知悉,并无任何异议。
(五)双方中途违约,由违约方向对方给付房地产价款百分之十(10%)的违约金。
(六)经甲乙双方协商一致同意,办理房产过户手续所缴纳交易税费、手续费等相关费用均由乙方承担。甲方应提供办理办理过户手续所需的材料。
(七)本合同在履行中若发生争议,双方应采取协商办法解决。协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民起诉。
(八)本合同经双方签章后即生效,须共同遵守。本合同未尽事项,可另行议定,其补充协议经双方签章后与本契约具有同等效力。
(九)本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效,甲、乙双方各执一份。
(十)甲乙双方约定随之转让的附属物及装修设施为:
甲方(卖方):乙方(买方):
身份证号:身份证号:
住址:住址:
电话:电话:
______年______月______日。
______年______月______日。
纸管买卖合同精辟篇十四
根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》及其他相关法律、法规和规章的规定,买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上就二手车买卖事宜签订本合同。
第一条车辆基本信息。
1、车主姓名:______车牌号码:______品牌型号:______。
2、车辆状况说明见附件一。
3、车辆相关证书见附件二。
第二条车辆价格、转让费及支付时间和方式。
1、车辆价格和转让费。
该车价格(不含税或其他费用)为人民币(小写:人民币)。
转让费(含税费)为人民币(小写:人民币)。
2、付款时间和方式。
________________________(如采用分期付款,可另行约定)。
转让费由______承担。当事人________________。
第三条车辆的转让、交付和风险承担。
承诺方应在本合同签订之日起个工作日内,向______________。
卖方应在______内的__________日内将车辆及相关证书交付给买方。
车辆交付给买方之前发生的一切风险由卖方承担和处理;车辆交付给买方后发生的所有风险应由买方承担和处理。
第四条双方的权利和义务。
1、卖方应在合同约定的时间和地点将车辆交付给买方。
2、卖方应确保其合法享有车辆的所有权或处置权。
3、卖方保证所提交和提供的与车辆相关的所有证书、证明和信息是合法、真实和有效的。
4、买方应按合同约定支付价款。
5、对于转出当地的车辆,买方应了解并确认车辆可以在转出地办理过户手续。
第五条违约责任。
1、如果卖方向买方提供的车辆信息不真实,买方有权要求卖方赔偿由此造成的损失。
2、如果卖方未能按合同约定向买方交付车辆及其相关证明,则每天应向买方支付车辆总价的______%的违约金。
3、买受人未按合同约定支付车辆价款的,每天按车辆总价的______%向出卖人支付违约金。
4、车辆因卖方原因无法办理过户或会籍手续的,买方有权要求卖方返还车辆价款并承担一切损失;如因买方原因车辆无法办理过户或户籍手续,卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
5、任何一方违反本合同,应赔偿另一方由此造成的损失。
第六条合同争议的解决方式。
本合同引起的争议应由双方协商或调解解决;协商或调解不成的,按以下方式解决:
1、提交仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第七条合同的生效。
本合同经双方签字或盖章后,于____年____月___日签订。
第八条其他协议。
备注:
甲方签字:______。
乙方签字:______。
日期:___年___月__日
日期:___年___月__日
纸管买卖合同精辟篇十五
甲方(卖方):。
乙方(买方):。
甲乙双方经协商,就宅基地和房屋的买卖自愿达成如下协议:。
1.甲方自愿将其宅基地和房屋出售给乙方..
2.双方约定的上述宅基地和房屋的总成交价格为__人民币。
3.甲方声明该宅基地及房屋所有权归甲方所有,不存在债权债务纠纷,其转让符合法律规定的条件。如因甲方原因造成乙方损失,甲方愿意承担全部赔偿责任。
4.双方签订本合同后,乙方应向甲方支付定金人民币__元;甲、乙双方同意在__前将房屋交付给乙方。__日前办理土地使用证、房产证手续。如因甲方原因未能在约定时间内交付给乙方,甲方应向乙方双倍返还定金;如乙方因自身原因不愿购房,甲方押金不予退还。
5.如土地使用证、房产证手续不能在约定期限内办理完毕,导致本合同无法履行,乙方可要求甲方解除合同,甲方收到要求后应将收到的房款全部退还给乙方。
6、土地税由甲方承担,契税由乙方承担;其他税收由国家负担。
7.土地使用证、房产证手续完善后,甲方将房屋及相关原件交付给乙方,乙方向甲方支付最后一笔房款..
8.甲方保证房屋建筑质量符合国家标准,房屋发生质量问题由甲方承担..
9.自本合同签订生效之日起,宅基地和房屋的所有权和处置权,以及国家动迁安置政策带来的一切权益,均与甲方无关..
10.在办理土地使用证、房产证等文件前,以本合同为准。
11.本合同自双方签字之日起生效。本合同未尽事宜由双方协商解决,由此达成的补充协议与本合同具有同等效力。
12.本合同按照《合同法》执行,合同履行地为乙方住所..十三.本合同一式三份,甲乙双方各执一份,每份具有同等效力。
甲方(签章):__甲方(签章):__。
联系电话:__联系电话:__。
20__年__月__日20__年__月__日。
纸管买卖合同精辟篇十六
卖方(以下简称甲方):
身份证号:
地址:
联系电话:
买方(以下简称乙方):
身份证号: 。
地址: 。
联系电话:
据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:
注:甲方于 年 月 日以按揭的方式西部投资集团旬邑有限公司购买商品房一套,总金额 元(大写: )。甲方已支付房款首付款 元(大写: )。剩余 元(大写: ),向中国 银行股份有限公司 分行,以按揭方式贷款购买。贷款期限为 个月,即 年 月 日至 年 月 日。截止本合同签订之日甲方已支付贷款本金和利息共计 元,尚欠银行 元未付清。
第一条房屋的基本情况。
甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于 小区 幢 单元 层号房,建筑面积 平方米,房屋用途为住宅,原商品房买卖合同备案号 ,备案时间为 年 月 日。
第二条房屋面积的特殊约定。
本合同第一条所约定的面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。
第三条 土地使用权性质。
该房屋相应的土地使用权取得方式为出让;土地使用权年限自年12月6日至2082年12月5日止。
第四条 房屋价格。
按(总建筑面积)(实际建筑面积)计算,该房屋售价总金额为。
万(大写: )。
第五条付款方式。
乙方应在本合同签订生效之日起 年 月 日前向甲方支付首付款 万元,于 年 月 日之前再向甲方支付 万元,自签订本协议之日起,银行房贷欠款 元由乙方进行偿还,乙方有权提前还清银行放贷。
本合同签订之日起,自下个月由乙方按向银行支付月供。甲方应提供该房屋贷款月供银行卡及密码,乙方每月按照银行规定时间打款至指定账号。(开户行: 分行 卡号: )。甲方在没有乙方授权的情况下,不得有变更或者挂失该卡,无权处置该卡内的资金。乙方应按照约定向银行支付月供,否则,造成甲方银行信用记录不良或导致银行向甲方催款,视为乙方违约,乙方需向甲方支付逾期银行产生的利息和罚息等。
第六条交付期限。
甲方应于本合同签订生效后与4月15日前将已装修好的房屋,房屋钥匙和家具家电(具体见附件1)等交付给乙方使用。本房产交付之前的相关水费、电费、供热等费用甲方已经向相关机构交清,并且在交房时与乙方将该费用结清。
第七条乙方逾期付款的违约责任。
乙方如未按本合同第五条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按1%计算。逾期超过60 天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权选择一下两种约定情形,追究乙方的违约责任。
1.终止合同,乙方按累计应付款的20 %向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。
2.乙方按累计应付款的20 %向甲方支付违约金,合同继续履行。
第八条甲方逾期交付房屋的违约责任。
除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,月利息1%利率计算;逾期超过60田,则视为甲方不履行本合同,乙方有权以下两种约定情形,追究甲方的违约责任。
1.终止合同,甲方按乙方累计已付款的20%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。
2.甲方按乙方累计已付款的20%向乙方支付违约金,合同继续履行。
第九条关于产权登记的约定。
在乙方房款(含按揭贷款部分)付清之后,甲方应积极协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。如因甲方的原因乙方不能在双方房款付清之日起60天内取得房地产权属证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起15天内将乙方已付款退还给乙方,并按从付款之日起的数额按月利息1%向乙方赔偿损失。
第十条甲方保证在交易时该房屋没有产权纠纷,有关按揭、抵押债务、税项及租金等,甲方均在交易前办妥。交易后如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。
第十一条 本合同签订后即对甲乙双方产生法律约束力,在乙方办理过户之前甲方不得向乙方主张对房屋的所有权,也不得向第三人公示对此房屋享有所有权,更不得再次出售该房屋。
第十二条因本房屋所有权变更登记所发生的营业税(如有)和个人所得税(如有)由甲方承担,契税、过户手续费以及交易工本费由乙方承担。
第十三条、房屋在乙方付清余款期间,因自然升值,贬值,由乙方享受利益和承担风险,甲方不得从中干涉。
第十四条本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。
第十五条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,甲、乙双方同意向旬邑县人民法院提起起诉。
第十六条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。
甲方(签章): 乙方(签章): 。
如有侵权,请联系删除。
纸管买卖合同精辟篇十七
买受人:______签订时间:__年__月__日。
第一条粮食品种、数量、价款、交货时间。
第十二条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第___种方式解决:
纸管买卖合同精辟篇十八
甲方因施工工程。为明确双方的责任、权利和义务,经甲乙双方协商一致,特订立本合同如下:
一、订购门窗的数量、形式及合同总值。
备注:______________________________。
1、面积计算方法:按实际施工面积计算。
附注:______________________________。
2、阳光房玻璃型号、规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求。
3、工程地址:________________________。
二、结算和付款方式。
1、按甲方提供或确认的阳光房实际尺寸实际数量结算。
2、合同生效后作备料款;外框进场安装时甲方付合同总价的;工程验收合格后,付合同总额的;余款(扣除5%保修金)在工程结算审定后一年内付清。保修金在保修期满后一年内付清。
三、工程任务。
1、甲方提供订购阳光房规格、数量清单,乙方负责制作和安装。
2、乙方保质、保量、保进度的完成任务,进场安装工期为______月______日至__________年_________月______日。(甲方通知)。
四、双方责任。
(一)乙方责任:
1、乙方须委派工程主管为施工现场代表,行使合同的权利和义务。
2、乙方按工程进度要求,负责产品的进场及安装。
3、乙方做好派往工程现场作业人员的安全、文明生产教育和管理。所有作业人员必须按规定、规范施工。由于乙方人员自身违章产生的质量及安全事故,其责任由乙方承担;造成甲方损失的,乙方要承担赔偿责任。
(二)甲方责任:
1、甲方须委派一名施工人员负责与乙方现场代表的配合协调,并负责施工现场进度、质量的检查签证。施工人员协助乙方工程主管解决施工中出现的疑难问题。
2、按合同向乙方支付工程款。
五、不可抗力。
当乙方或甲方因不可抗力的影响而不能履行合同时,合同履行的时间将顺延,顺延的时间与不可抗力持续时间相同。不可抗力是指发生严重火灾、水灾、台风、地震、冰冻等灾害,以及双方同意的其他不可抗力事故,使双方或其中一方停工。
六、违约责任。
1、双方不得任意解除合同,否则须向对方支付合同总金额约金。
2、由于甲方违反合同约定,拖延付款,乙方有权顺延工期,责任由甲方承担。同时甲方应按拖欠的向乙方支付违约金,还应按银行同期同档贷款利率向乙方支付欠款利息。
七、竣工验收及质量保修。
1、本工程竣工后,乙方应向甲方送达书面竣工验收申请单及材料质保书、出厂证明等相关资料,甲方应在收到验收申请单后七天内组织有关部门合同验收。若甲方不经验收而提前使用,则视为验收通过。乙方提供整套竣工验收备案资料。
2、竣工验收后,乙方提供一年期限的质量保修售后服务,保修期从甲方验收合格之日开始计算,甲方发现问题并通知后,乙方应在48小时内派人员到场维修。
3、保修期内如因产品自身原因需要修理的,维修费用和材料费用由乙方承担;如非产品自身原因需要修理的,乙方只向甲方收取材料成本费。
八、合同的终止与仲裁。
1、因合同一方的原因,造成合同不能履行或不能完全履行时,经合同双方协商同意后,可解除本合同。但所有责任和损失,应由不能继续履行方承担。
2、有关本合同的争议、索赔、违约等事项,当双方协商不成时,可向各自所在地人民法院提起诉讼。
九、其他事项。
1、合同未尽事宜。甲乙双方可签订补充协议,补充协议与合同具有同等法律效力。如补充协议内容与本合同有冲突,以补充协议为准。
2、本合同一式两份,双方各执一份。本合同自甲乙双方签字按手印之日起生效,货款全部付清,合同自动终止失效。