体育设施建设居间合同(精选13篇)
合同是商业关系中的法律保障,它提供了一种有法律约束力的方式来约定各方的权利和义务。合同的履行方式应明确规定,包括付款方式、交付时间、服务质量等要求。以下是小编为大家搜集的一些合同模板,供大家参考使用。
体育设施建设居间合同篇一
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国合同法》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
1、乙方接受甲方委托,负责就引荐___________市___________发展有限公司“______”消防工程项目给甲方和___________市___________发展有限公司单位直接洽谈,(以下“___________市___________发展有限公司”简称“___________”)向甲方提供“___________”的重要信息,并最终促成甲方与“___________”签订消防工程合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与“___________”公司未签订书面的工程合同,视为委托事项未完成。
1、乙方必须向甲方提供有关___________公司的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对“___________”公司进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于“___________”公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。
3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成“___________”公司将消防工程承包给甲方。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和“___________”公司单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和“___________”公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。
1、本项目居间报酬为____________万元。
2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间报酬____________万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与“___________”公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,____________个工作日内,乙方没有促成甲方与“___________”公司签订工程承包合同,视为乙方居间不成功,乙方应将居间报酬万元退还甲方。
4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定:甲方负责保管账户的法人专用章,乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间,甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前,乙方不得对法人专用章进行挂失处理。
5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后,应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务,实际取得居间报酬后,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自行承担。
居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的'必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。
1、如果甲方与________________________公司在本合同委托期内,未能达成股份转让协议,没有征得居间方的书面同意,甲方不应再与________________________公司进行协商并签订股份转让协议,否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
2、如果甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与________________________公司签订股份转让合同,居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。
3、本合同的有效期(委托期)为____________个工作日(自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动________________________公司与甲方进行实质性洽谈,并协助甲方和________________________公司达成实质性成交合同。
1.当事人就解除合同协商一致;。
2.因不可抗力致使不能实现合同目的;。
3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;。
4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;。
5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
1、本合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,____________个工作日内,乙方仍未完成居间任务促成甲方与________________________公司签订股份转让协议的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地法院处理。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):_______________________。
____年____月____日。
乙方(盖章):_______________________。
____年____月____日。
体育设施建设居间合同篇二
委托人:_________(以下简称甲方)。
居间人:_________(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神,结合目前建筑市场中介的.一般做法,就甲方拟施工承包_________项目工程委托乙方进行居间服务一事,经甲乙双方协商一致,形成下列合同,供甲乙双方共同遵守:
第一条:委托事项及具体要求。
1、委托事项:甲方以直接承包施工以上项目。
2、具体要求:为甲方争取较好的合同环境。
第三条:报酬及支付方式。
1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成,甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。
2、支付方式:建设单位第二次拨款至工程总造价35%时,甲方三日内向乙方支付中介服务费。
第四条:乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。
第五条:合同争议人解决方式。
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。协商不成,双方均可向人民法院提起诉讼。
第六条:其它约定事项。
1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议;
第七条:合同的`生效与中止。
2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同,本合同自动失效。
甲方(公章):_________。
____年____月____日。
乙方(公章):________。
_________年____月____日。
体育设施建设居间合同篇三
甲方:
乙方:
鉴于甲方承诺并具备签订合同的主体资格。根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下劳务费支付协议:
乙方接受甲方委托:引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供项目工程的重要信息,并最终促成甲方与该项目建设单位成功签订合同,劳务报酬按发生的量计算(即总造价)。报酬按本合同实施。
1、本项目劳务费报酬为本承包工程所发生的量计算(即总造价)的%,乙方不承担一切税收、管理费。
2、甲方和建设单位签订承包施工合同后,给项目建设方付履约保证金的同时,甲方向乙方提前支付劳务费万元人民币,进场七日内甲方向乙方提前支付劳务费万元,余款按建设方每月拨款比例支付,直至完工时一次性付清所有的劳务费用。
1、乙方向甲方提供有关工程真实、合法信息外,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供关于该项目工程的`上述信息真实、合法、可靠,具体的相关资料审核由甲方亲自审核并与该项目建设方直接洽谈。
3、乙方承诺所居间介绍该项目工程,履约保证金甲方向建设单位缴纳。具体合同内容以甲方与建设单位签订合同为准。甲方与建设单位签订合同,乙方完成了劳务居间任务。乙方有权从甲方处取得劳务居间报酬。
4、如所介绍项目不真实,乙方承担甲方为此工程所花实际费用。
1、甲方负责提供资质证书等相关资料;负责和建设单位直接洽谈。
2、甲方和建设单位签订承包施工合同后,甲方应全面履行和建设单位签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、甲方和建设单位签订承包施工合同后,则甲方应按本合同总额约定时间支付乙方劳务居间报酬,如果甲方不履约或拒绝支付时,乙方向该项目部申请扣除,乙方有权在建设方下拨甲方工程款中扣收,并按居间劳务报酬费总额的5%向乙方承担违约金。
1、本合同双方签字生效。
2、本合同双方完全履行所有工程完工后结束终止。
如发生合同争议,双方协商解决,如协商不成,双方同意提交合同签订地所在辖区人民法院诉讼。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方(公章):_________。
____年____月____日。
乙方(公章):_________。
_________年____月____日。
体育设施建设居间合同篇四
依照《中华人民共和国合同法》第二十三章居间第四百二十四条、第四百二十六条之规定,经当事人双方协商一致,订立如下合同条款,共同遵照执行。
一、工程名称:自贡板仓工业园
二、居间酬金支付办法,按四次支付,具体办法:
1、进场第三天支付陆拾万元整。
2、第二次支付在四川华融投资开发公司支付第3个月工程款时,再支付居间费(总款6%)的50%,支 240 万元。
3、第三次支付居间费,在开发公司第六个月支付进度工程款时,又支付居间费150万元。
4、余额部分工程完工余款支付完。
5、居间费付清后此合同失效。
6、居间人不承担一切税费,税费由委托人支付。
三、居间人促成委托人与建设方或承包方合同签订成立后,委托人应按照约定支付酬金。
业主方或总承包方在工程款中双倍支付给居间人。
五、本合同一式肆份,居间人持叁份,经双方签字或盖章后生效,酬金支付完毕后失效。
六、无论委托人以任何的形式转包或转让该工程,委托人仍应支付居间人该工程总价的该支付的居间费用,该合同继续履行有效。
七、委托施工总额为约8000万元,支付居间人总额480万元。(最终按实际决算款总额提6%居间费)
注:1、该委托人委托以上居间人联系取得本工程项目。
2、居间酬金以现金支付。
委托人(施工承包方): 居间人:
身份证号码: 身份证号码:
联系电话: 联系电话:
年 月 日
2
委托方(单位或个人): (以下简称甲方)
受托方(单位或个人): (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和居间合同的有关规定,本着遵循自愿、公平、诚信和互利互惠的原则,经甲乙双方多次协商达成一致,特签订协议如下:
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3
4、承包内容:按施工图纸与设计变更内容的全部土建工程、给、排水、消防、电气安装工程(但不含太阳能设施)。
5、结构形式:
6、建筑面积:约万平方米
第二条 工程造价:
第三条 施工工期:
第四条 乙方受甲方的口头委托,经乙方的跟踪、沟通、协商,促成本项目使甲方与发包方达成签订施工合同和进场施工目的。进场后的施工实施由甲方自行负责,与乙方无关。
第五条 佣金的比例、数额、支付时间和方法
元/m2)
2、佣金的数额:约人民币,以最约结算按佣金比例计算为准。
3、佣金的支付时间:为分次支付。待甲方与发包方签订施工合同双方签字盖章的'当日,甲方向乙方表示性的支付 元,作为双方合作的诚信金,但乙方办理借款手续;如甲方不能按施工承包合同约定的时间如期进场施工,乙方无条件退还该诚信金;如甲方不能履行施工承包合同约定的义务如期进场实施,该诚信金不得退还。以后按甲方每次完成的建筑面积平方米,甲方在发包方拨款后的次日一次性按比例支付给乙方(同时减去诚信金)。
4、佣金的支付方法:每次付款时,甲方须一次性用现金交入乙方手中或转入乙方指定银行帐户。
第六条 本合同签订后,甲方必须按照本合同执行,如果甲方将本工程项目再与他人联合承包或分包、再更换其他人,本合同继续生效。
第七条 待甲方进场施工实施后,甲方与发包方或其他人发生任何纠纷与乙方无关,乙方不承担任何损失与责任。
第八条 该工程项目是乙方为甲方提供的居间服务,如甲方未经乙方许可,采用不正当手段承包,将工程转让或更换他人,而不支付乙方佣金或未及时支付乙方佣金的,以上情况视甲方违约;甲方必须承担违约金,该违约金计算方法为该佣金总额的百分之 ,并及时支付给乙方,否则视为再次违约,再次违约按佣金总额的百分之 计算收取再次违约金。
第九条 若甲方不按时或拒不支付本合同所约定的佣金费用给乙方时,乙方有权到施工现场运走甲方的材料或机械设备,折价变卖收回佣金。乙方还可以在施工合同履行地向人民法院提起诉讼,收回该佣金。
第十条 本居间协议书,甲方单位委托代理人签字盖公章、乙方单位签字盖拇指印后生效;如甲方与发包方不能达成一致,未签订施工承包合同和进场实施,本居间协议书自动作废,乙方不得向甲方收取任何费用。甲方与发包方签订施工合同进场实施后,待甲方将乙方的佣金结算付清后终止。
第十一条 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
第十二条 订立地点:
以上未尽事宜,双方协商解决。
甲方委托代表人: 乙方委托代表人: 现有单位或个人住址:
身份证号码:
联系电话:
订立日期: 年 月
现有单位或个人住址:
身份证号码:
联系电话:
日订立日期:
年 月
体育设施建设居间合同篇五
甲方:(以下简称甲方)电话:乙方:(以后简称乙方)电话:甲方因项目实施需求,满足运营需要,委托乙方制作网站。为明确双方责任,根据《中华人民共和国民法典》,双方就委托辅助设计、开发功能、制作网页达成如下协议并承诺共同遵守。除非有特别的说明,本合同中委托方与甲方指同一主体;受托方与乙方系指同一主体。
一、委托项目甲方委托乙方负责设计、制作、建设和开发甲方网站(不含域名注册、网站空间、企业邮箱、网站维护、网站推广等服务)。.整个网站的首页整体美术风格构思等由甲方确定,乙方辅助美化协调、功能实现等模块的实现。b.网站基本色调及要求:c.网站频道:d.基本功能模块:e.定制功能模块:。
三、定金和制作费支付此网站的总制作费为________________元(大写:____________元人民币);分二阶段支付:甲方应自合同签订之时向乙方支付相当于总制作费50%的定金________元(大写:_________元人民币),网站制作完成验收后支付乙方其余的服务费_______元(大写:________元人民币)。
二、甲、乙双方权利、义务和责任。
1.甲方须在本合同规定的时间(最迟不超过合同签定日期两天)内向乙方提供齐备网站内容资料(文字、图片、音频、视频等),均须以电子版的形式提供(可另行协商提供文字版),并保证该资料不违反国家法律、法规,不侵犯任何第三方的权利,否则由此引起的全部责任由甲方自己完全承担,与乙方无任何关系。
2.甲方积极、及时向乙方提出对网站制作明确的需求、要求和建议等或配合乙方人员明确网站制作的需求、要求和详尽事宜等,授权指定一甲方内部人员代表甲方及时明确具体要求或提出意见、建议等,全力配合乙方以最高的效率在规定的时间内完成该网站制作项目。
3.甲方应自合同签订之时向乙方支付定金,采取汇款或者现金的形式支付定金的,甲方须于定金汇出后将汇款底单传真至乙方,乙方收到该底单后方开始着手制作。甲方不在合同规定时间内支付定金的,视为违约,乙方有权拒绝履行或单方终止该合同并有权收取甲方相当于总制作费5%的违约金。
4.甲方须以书面形式对乙方制作好的网站进行验收确认,乙方制作好的网站一经甲方验收合格,乙方的制作任务即告完成,甲方应在验收之日向乙方支付其余的制作费。
5.乙方确保该网站制作的质量并保证不侵犯第三方权利,网站质量标准按附件所规定详细条款核定,如网站质量无法达到合同规定标准,则甲方有权要求乙方修改,或重新制作。
6.乙方应对涉及甲方商业秘密的事项保密,应确保甲方提供的资料和信息等不向任何第三方提供并于项目验收通过后及时将其载体归还给甲方。
7.网站制作工作完成后乙方可以按照甲方的要求将网页上传到指定的网络服务器上,交付给甲方使用。在网站验收合格网上发布后,如果甲方需要增加修改页面,可根据改动情况另收取制作费。
体育设施建设居间合同篇六
委托方(甲方):
居间方(乙方):
乙方受甲方委托,双方就陕西旌详实业有限公司“蓝天狩猎场别墅项目”工程委托事项协商一致,签订本合同。
1、乙方负责介绍甲方与____________有限公司接洽等事宜,具体施工及合作条件由陕西旌详实业有限公司与甲方自行协商。
2、乙方协助甲方与____有限公司就“________________项目”约7万多平方米,工程签订施工合同,工程总造价约为1.6亿元,最终以实际结算为准。
1、甲方按照承包工程总造价每平方米2260元计算,支付给乙方劳务报酬税后人民币每平方米30元,共计200多万(以实际结算为准)。
2、劳务费用分多次支付,第一次支付时间为甲方与陕西旌详实业有限公司签订合同进场后三日内,需支付给乙方劳务报酬30万人民币整,以后支付,按陕西旌详实业有限公司支付给甲方工程量每平方米________元计算为准,(款项到甲方账上三日内支付给乙方)。
3、劳务报酬以现金(人民币)形式支付。
甲方在乙方的'劳务居间委托事项完成后,必须按照本合同第二条支付劳务报酬,不得以任何理由拒付、缓付。否则将承担劳务报酬总额20%的违约金。
1、如____________有限公司和委托方(甲方)最终未达成合作,本合同自动失效。
2、合同争议的解决方式,由甲乙双方协商解决,协商不成时,双方可向当地人民法院提起诉讼。
3、其他未尽事宜,甲乙双方协商后,以补充协议方式约定,补充协议与本合同同样生效。
甲方(公章):_________。
____年____月____日。
乙方(公章):_________。
____年____月____日。
体育设施建设居间合同篇七
合同编号:
签订日期:
签订地点:
甲方(委托方):
乙方(委托方):
根据《中华人民共和国合同法》第二十三章第四百二十四条,四百二十五条,四百二十六条,四百二十七条及相关法律法规之规定,经双方协商,甲方就 项目工程施工事宜,委托乙方负责对该项目的业主方进行工程承包的前期洽谈和协商工作,乙方接受此委托,特订立本合同。
一、基本情况
1、工程名称: 。 2、工程地址: 。 3、工程内容:施工合同内约定的图纸内的全部施工工程。
4、合同总价: 万元人民币(按 定额计算,最终以实际结算为准)。
二、甲方责任和义务
1、负责提供项目业主方所需的资料和资信证明,并负责其资料的真实性、合法性和可靠性。
2、积极配合乙方办理相关手续。
3、维护乙方的正当合法权益。
三、乙方责任和义务
乙方办理完甲方与项目业主方的工程承包合同签订工作后,乙方的全部工作即视为完成。
2、全面协调甲方与项目业主方的关系。
3、维护甲方的正当合法权益。
四、居间服务费的计算方法、支付的时间和方式
1、计算方法:甲方按实际工程总价的 %约 万元人民币居间服务费(税后所得),转入乙方指定的银行帐户内,由乙方自行支配和使用。
2、支付时间和方式:合同签定后按合同总金额 %支付居间费用,甲方进场施工第一次拨款后,按合同总金额 %支付居间费用,第三次拨款后,按合同总金额 %支付居间费用,余下部分按实际结算金额支付 %,签章部分额外增加支付居间费用 %。
3、合同签定 月内,完成第一项工程合同的签定。
4、居间人未促成合同成立的.,不得要求支付报酬,但可以要求委托人支付从事居间活动支出的必要费用。
五、违约责任
1、该项目在实施过程中,甲乙双方应积极配合,甲方不得因项目负责人或财务人员的变动而拖欠居间服务费或拒绝履行本合同,否则,乙方有权要求项目业主方在甲方工程款中予以扣除。
2、甲方应保证将居间服务费全额支付到乙方指定帐户,每延误一天,甲方按应付总额的5‰向乙方支付滞纳金,若未按上述条款支付居间服务费超过15日的,还须按应付金额的10%的承担违约金。
六、合同生效及其它
1、本居间服务委托合同在甲方与项目业主方正式签订工程承包合同前签订,经甲乙双方签字盖章后,在甲方与项目业主方所签工程承包合同生效之日起本合同生效,履约完毕后自行终止。
2、凡与该项目有关的所增加的相关工程内容和工程量,其居间服务费亦按上述条款执行。
3、如因国家政策调整及甲方未能与项目业主方签订工程承包协议的,双方对此不承担违约责任,本合同无效。
4、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
5、本合同未尽事宜,甲乙双方可协商解决,协商不成的,可提交有管辖权的仲裁会员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼,裁决是终局的,甲乙双方须共同遵守,仲裁费、诉讼费、律师费及相关费用由败诉方承担。
6、本合同内容双方均有义务保守机密,不得擅自对外泄露。
委托方(章): 委托方(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
公民身份证号码: 公民身份证号码:
委托代理人: 委托代理人:
电话: 电话:
开户银行: 开户银行:
帐号: 帐号:
邮政编码: 邮政编码:
委托方(单位或个人): (以下简称甲方)
受托方(单位或个人): (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和居间合同的有关规定,本着遵循自愿、公平、诚信和互利互惠的原则,经甲乙双方多次协商达成一致,特签订协议如下:
第一条 工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3
4、承包内容:按施工图纸与设计变更内容的全部土建工程、给、排水、消防、电气安装工程(但不含太阳能设施)。
5、结构形式:
6、建筑面积:约万平方米
第二条 工程造价:
第三条 施工工期:
第四条 乙方受甲方的口头委托,经乙方的跟踪、沟通、协商,促成本项目使甲方与发包方达成签订施工合同和进场施工目的。进场后的施工实施由甲方自行负责,与乙方无关。
第五条 佣金的比例、数额、支付时间和方法
元/m2)
2、佣金的数额:约人民币,以最约结算按佣金比例计算为准。
3、佣金的支付时间:为分次支付。待甲方与发包方签订施工合同双方签字盖章的当日,甲方向乙方表示性的支付 元,作为双方合作的诚信金,但乙方办理借款手续;如甲方不能按施工承包合同约定的时间如期进场施工,乙方无条件退还该诚信金;如甲方不能履行施工承包合同约定的义务如期进场实施,该诚信金不得退还。以后按甲方每次完成的建筑面积平方米,甲方在发包方拨款后的次日一次性按比例支付给乙方(同时减去诚信金)。
4、佣金的支付方法:每次付款时,甲方须一次性用现金交入乙方手中或转入乙方指定银行帐户。
第六条 本合同签订后,甲方必须按照本合同执行,如果甲方将本工程项目再与他人联合承包或分包、再更换其他人,本合同继续生效。
第七条 待甲方进场施工实施后,甲方与发包方或其他人发生任何纠纷与乙方无关,乙方不承担任何损失与责任。
第八条 该工程项目是乙方为甲方提供的居间服务,如甲方未经乙方许可,采用不正当手段承包,将工程转让或更换他人,而不支付乙方佣金或未及时支付乙方佣金的,以上情况视甲方违约;甲方必须承担违约金,该违约金计算方法为该佣金总额的百分之 ,并及时支付给乙方,否则视为再次违约,再次违约按佣金总额的百分之 计算收取再次违约金。
第九条 若甲方不按时或拒不支付本合同所约定的佣金费用给乙方时,乙方有权到施工现场运走甲方的材料或机械设备,折价变卖收回佣金。乙方还可以在施工合同履行地向人民法院提起诉讼,收回该佣金。
第十条 本居间协议书,甲方单位委托代理人签字盖公章、乙方单位签字盖拇指印后生效;如甲方与发包方不能达成一致,未签订施工承包合同和进场实施,本居间协议书自动作废,乙方不得向甲方收取任何费用。甲方与发包方签订施工合同进场实施后,待甲方将乙方的佣金结算付清后终止。
第十一条 本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
第十二条 订立地点:
以上未尽事宜,双方协商解决。
甲方委托代表人: 乙方委托代表人: 现有单位或个人住址:
身份证号码:
联系电话:
订立日期: 年 月
现有单位或个人住址:
身份证号码:
联系电话:
日订立日期:
年 月
体育设施建设居间合同篇八
(以下简称甲方)。
(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》第二十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定,经双方协商一致,订立条款,共同遵照执行。
施工承包方:
居间人:
工程总价:
施工地点:
一、委托人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程的总造价支付给居间人作为酬金。
二、居间酬金付款方式分三交性付清,具体方式(承包方第一次拨款时给付中间费15%,第二次拨款付中间费60%,第三次全部付清中间费)。
三、居间人促成委托方与建设方或承包方合同成立的委托,应当按照约定支付酬金。
四、如委托人不按时支付酬金给居间人间,居间人可凭此合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令,居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。
五、本居间酬金不承担交纳税金等一切费用。
六、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕后自动失效。
注:1、该委托人委托以上居间人联系取得本工程项目。
2、居间酬金以现金或转账支付。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
体育设施建设居间合同篇九
委托人: (以下简称甲方) 居间人: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神,结合目前建筑市场中介的一般做法,就甲方拟施工承包 项目工程委托乙方进行居间服务一事,经甲乙双方协商一致,形成下列合同,供甲乙双方共同遵守:
第一条:委托事项及具体要求
1、委托事项:甲方以直接承包施工以上项目。
2、具体要求:为甲方争取较好的合同环境。
第二条:居间服务期限
从工程项目跟踪至合同签订。
第三条:报酬及支付方式
1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成,甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。
2、支付方式:建设单位第二次拨款至工程总造价35%时,甲方三日内向乙方支付中介服务费。
第四条:乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。
第五条:合同争议人解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决。协商不成,双方均可向人民法院提起诉讼。
第六条:其它约定事项
1、未尽事宜,双方另行协商,签订补充协议;
2、如有其它工程项目合作另签合同。
第七条:合同的生效与中止
2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同,本合同自动失效。
委托人:南通启益建设集团有限公司(甲方)
委托代理人:
电话:
日期:
居间人: (乙方)
电话:
日期:
甲方(委托方):
地址:
法人代表:
乙方(中介方):
身份证号:
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)协助甲方为其 进行承包建筑工程,达成居间合同如下:
一、居间事项:
承包建筑工程:乙方协助甲方取得位于项目的工程施工权。
二、居间任务:
乙方为上述项目,向甲方提供信息、推介服务,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的开发单位直接洽谈,并利用自身的社会资源关系开展协调工作,以最终促成甲方与 开发商《 》签订该工程 项目的专业承包施工合同、促成甲方取得工程施工权视为居间成功。 根据《中华人民共和国合同法》第426条关于“居间人促成合同签订成功,委托人应当按约定支付报酬”的规定,甲方依法完成签订该工程承包项目合同,甲方同意按如下方式支付居间费:
1、当乙方协助甲方,促成甲方与
程项目的专业承包施工合同,甲方愿意支付乙方人民币 万元(税后)居间费;
2、付款时间:在乙方的促成下甲方与签订正式施工合同视为居间成功,甲方同时支付居间费 万元人民币,剩余的居间费用 。
3、付款方式:甲方须以转账的方式支付乙方费用,甲方通过银行转入乙方指定的账户上(乙方指定帐户为: 行 户名:),其他方式支付或没有转入乙方指定的帐户无效。
三、甲方责任和承诺:
本居间合同生效后为不可撤消、不可更改、无条件保证兑现。与 甲方的其他相关承诺和居间不相抵触,独立执行,是甲方全体董事会 成员—致的、真实的`意思表示,不因公司股权或法人等变更影响,始 终有效。
乙方促成甲方和 何理由单方面终止与乙方的居间(委托)关系,不得私自或另行委托 其它代理人、居间方与乙方介绍的该工程发包人进行工程承包相关事项;如有上述情况发生,视为乙方完成代理委托,甲方同意无条件支付乙方中介费人民币 万元整(税后),作为对乙方的补偿;并同 意对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。
触该工程施工,皆视为乙方的中介行为成功,甲方同意无条件支付 乙方中介费人民币 万元正(税后),作为对乙方的补偿;并同意 对此补偿费放弃所有法律权利及话语权。
四、甲、乙双方对本合同有保密的义务,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方承担一切后果。
五、本合同—式两份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。
六、有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执,双方应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起诉讼解决。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方绝对或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司 等。
甲方: 乙方:
法人代表签章: 签名:
日期: 日期:
体育设施建设居间合同篇十
工程条款:
(一)、居间人促成委托人与工程发包方签订工程施工合同完善,皆视居间方已完成委托方的要求,委托方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言,作为居间人员的人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、招待、福利等综合费用。
(二)、居间酬金付款办法:按工程总造价____%计算共计人民币___________________万元,分____次税后现金支付。具体按:
(三)、如委托人不按时支付酬金给居间人时,居间人有权委托工程发包方支付酬金,甲方不得有异议,居间人可凭此合同向法院起诉,申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方合同前期工作失误,订不到工程合同,甲方不付分文。
(四)、居间受理方不承担委托方与工程发包方的经济纠纷,不承担工程发包方任何风险责任。
(五)、本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效,酬金支付完毕失效。
(六)、签约地点:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
体育设施建设居间合同篇十一
甲方:
乙方:
鉴于甲方承诺并具备签订合同的主体资格。根据《中华人民共和国合同法》及相关规定,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下劳务费支付协议:
乙方接受甲方委托:引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈,向甲方提供项目工程的重要信息,并最终促成甲方与该项目建设单位成功签订合同,劳务报酬按发生的量计算(即总造价)。报酬按本合同实施。
1、本项目劳务费报酬为本承包工程所发生的量计算(即总造价)的%,乙方不承担一切税收、管理费。
2、甲方和建设单位签订承包施工合同后,给项目建设方付履约保证金的同时,甲方向乙方提前支付劳务费万元人民币,进场七日内甲方向乙方提前支付劳务费万元,余款按建设方每月拨款比例支付,直至完工时一次性付清所有的劳务费用。
1、乙方向甲方提供有关工程真实、合法信息外,乙方有义务协助甲方对该工程进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供关于该项目工程的`上述信息真实、合法、可靠,具体的相关资料审核由甲方亲自审核并与该项目建设方直接洽谈。
3、乙方承诺所居间介绍该项目工程,履约保证金甲方向建设单位缴纳。具体合同内容以甲方与建设单位签订合同为准。甲方与建设单位签订合同,乙方完成了劳务居间任务。乙方有权从甲方处取得劳务居间报酬。
4、如所介绍项目不真实,乙方承担甲方为此工程所花实际费用。
1、甲方负责提供资质证书等相关资料;负责和建设单位直接洽谈。
2、甲方和建设单位签订承包施工合同后,甲方应全面履行和建设单位签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、甲方和建设单位签订承包施工合同后,则甲方应按本合同总额约定时间支付乙方劳务居间报酬,如果甲方不履约或拒绝支付时,乙方向该项目部申请扣除,乙方有权在建设方下拨甲方工程款中扣收,并按居间劳务报酬费总额的5%向乙方承担违约金。
1、本合同双方签字生效。
2、本合同双方完全履行所有工程完工后结束终止。
如发生合同争议,双方协商解决,如协商不成,双方同意提交合同签订地所在辖区人民法院诉讼。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
体育设施建设居间合同篇十二
甲乙方为了发挥双方的优势,根据《_____》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:
一、委托事项。
乙方接受甲方委托,负责就______省______工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
二、乙方的义务。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
6、乙方领取本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。
三、甲方义务。
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。
2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。
3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。
1、本项目居间费用为工程施工合同金额的______%.
2、居间成功后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付______元整;在正常施工的两个月内,应支付______;剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按______%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。
3、甲方可以转帐或现金的方式支付。
五、居间费用的承担。
居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担______费用)。
六、保密事项。
1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。
2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。
3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付______元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。
七、合同终止。
1、本合同签字生效后,如果至______年______月______日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。
2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。
3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。
八、争议解决方式。
如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地_____委员会_____。
九、其他事项。
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式______份,双方各持______份,双方签字盖章后生效。
甲方:__________________。
乙方:__________________。
______年______月______日。
体育设施建设居间合同篇十三
业主或总承包方:(以下简称甲方)。
委托人及单位:__________________________(以下简称乙方)。
居间人:______________________________。
依照《中华人民共和国合同法》第二十三章居间第四百二十四条、第四百二十九条之规定,经当事人双方协商一致。订立如下合同条款,共同遵守执行。
工程名称:
一、委托人及单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后,按本工程量的总造价支付叁拾伍万人民币给居间人作为酬金。
二、居间人酬金付款方式,具体支付时间:委托人与总承包方签订合同后支付贰万元给居间人,余款第一个月付进度款时付贰拾万元,第二次付款支付壹拾叁万元居间费付清。
三、居间人促成委托人及单位与业主方或总承包方合同成立的委托人,当按约定支付酬金。
四、如委托人及单位不按本合同约定的条款和时间支付酬金给居间人时,居间人可以持此合同向居间人户口所在地人民法院或委托人及单位所在地人民法院提请诉讼仲裁申请支付令,并承担工程总价款每天千分之一的违约金。委托人及单位放弃一切抗辩权力,居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包工程款中扣给居间人。
五、本居间酬金税金由委托单位交纳,居间人无须向委托人及单位出具相关票据。对居间方有无具备经营内容无提出具体要求和异议。
六、该委托人及单位委托以上居间人联系取得本工程项目。居间酬金以现金支付或以转帐方式转入居间人指定的个人帐户。
七、本合同与总合同同时生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。