现场检测委托合同（优秀16篇）
合同的成立需要满足合同的要件，如合法目的、一致意思和形式要求等。如何编写一份合同，是每个商业人士都需要了解的重要知识。合同的撰写是一项需要技巧和经验的任务，在学习过程中，我们可以借鉴他人的成功经验。
现场检测委托合同篇一
合同编号：
工程名称：
委托方：
服务方：
签订日期： 年 月 日
委托方(以下简称甲方)：
服务方(以下简称乙方)：
经甲、乙双方友好协商，甲方的工程质量由乙方负责检测，特签订本合同。
一、检测范围
见证取样类： 水泥物理力学性能，钢筋(连接件)性能，砂、石常规，混凝土、砂浆性能，简易土工，混凝土掺加剂。
专项检测项目： 主体结构现场检测，钢结构工程检测。
备案类检测项目： 室内环境检测，墙体、屋面材料，饰面材料，防水材料，门窗，化学分析，建筑节能检测、建筑水电。
二、双方的主要义务
1、甲方的主要义务：
(1)按照本合同约定支付费用。
(2)指定取样、送样、见证取样人员保证样品取样符合有关标准的规定，并保证样品的真实性。
(3)现场检测时提供必要的协助。
2、乙方的主要义务：
(1)按期完成甲方委托;按期提交检测报告。
(2)严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确;必要时提供检测方案。
(3)协助对甲方的技术进行保密。
(4)向甲方提供必要的检测咨询服务。
三、基本信息
四、检测程序
1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。
2、需乙方现场抽样，甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。
3、乙方如将业务分包必须征得甲方的同意。
4、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。
五、履行方式及期限
本合同的`履行期限自 年 月 日 开始，至工程竣工、甲方付清合同余款及乙方向甲方提交检测报告止。
六、合同价款和支付方式
1、本合同检测费用总数由各项发生的费用累计，结算标准按江苏省物价局、江苏省建设厅、苏价服(20__)113号、苏环计[20__]24号文件执行，文件未列项目经双方协商认定后收取。
3、当工程竣工，甲方一次付清所剩余款，乙方将检测报告提供完毕。
4、检测费用汇入本合同指定帐号。
甲方不得开具空头的付款票据，否则赔偿乙方由此产生的经济损失。
七、争议解决
1、履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商解决不成，进行仲裁。
裁决对双方当事人具有同等约束力。
2、检测结果若发生争议，由双方共同认可的检测机构进行复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。
八、其他
1、违约责任： 如有违约，按《中华人民共和国民法典》执行。
2、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。
3、本合同未尽事宜由双方协商解决。
3、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
委托方： (公章)受托方： (公章)
代表人： 代表人：
经办人： 经办人：
开户银行： 开户银行：
现场检测委托合同篇二
甲方：
乙方：盖州市建设工程质量检测中心。
甲方的工程由乙方负责检测，特订立本合同。
1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。
水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。
一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测；
二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方；
三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求；
四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。
1、甲方：
（1）严格按照国家标准规范进行取样送试。
2、乙方：
（1）严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。
（2）现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。
1、检测费用按2.60元∕米（砖混、框架）；
2、出现重复检测费用另外收取（收费标准件附表）；
3、检测费用收取方式：开工签订合同时，50000.00元∕栋；主体工程完工时，追加30000.00元；工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。
解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。
1、本合同双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：乙方：盖州市建设工程质量检测中心。
联系人：联系人：
电话：电话：0417—6556277。
地址：盖州市盖州路66号（金都大酒店斜对过）工作时间：周一~周六（8：00~11：30、13：30~17：30）。
现场检测委托合同篇三
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条 委托检测内容及价格
结算方式：
如非因甲方设计变更，则本工程总价按上述总价一次性包干，不作任何调整；如因甲方设计变更造成建筑面积变更的，则按上述对应综合单价进行调整结算（即最终施工图纸如与上述面积不一致，则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积*本合同综合单价）
第二条 委托检测时间
1、委托开始时间： 年 日（具体以甲方项目实际开工时间为准）；
3、委托期限： 日历天（具体以实际工期为准）。
第三条 质量要求
1、乙方须在本项目整个工程建设过程中根据甲方以及相关规范要求要求完成本项目现场及实验室内的各项检测工作，并按时、按量提交对应检测报告。
2、乙方须按照相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的要求，并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门（包括但不限于质监站）的验收。
3、乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等所有文件。
第四条 付款方式
4、乙方完成本项目房屋交付验收之前的所有相关检测工作，提交完整的试验报告，经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准）后30个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项（如有剩余）。
5、特别说明：上述每笔款项支付期限届满时，乙方须向甲方提供等额、合法、有效的行业发票，否则甲方有权拒付，因此造成逾期付款的责任由乙方自行承担。
6、乙方收款账户信息如下：
账户名称：
开户银行：
银行账号：
第五条 双方职责
（一）甲方责任
1、负责按国家或行业的相关标准及时、真实地进行取样、制样工作，填写检测委托单并加盖委托单位公章，指定专人接收乙方提交的检测报告并与乙方联系，如中途换人，需及时通知乙方。
2、所有送检样品必须由监理单位见证，由监理单位盖章交由见证人签名，并在现场抽取。
3、送检样品数量及规格必须符合规范要求。
4、现场检测项目必须充分做好自检。
5、对乙方负有管理、监督的责任。
6、甲方负责检测所需的电源。
7、甲方不得干涉乙方规范、公正的检测工作。
（二）乙方责任
1、乙方负责按国家或行业相关规范、标准做好已收试件的保存、保养工作，并向甲方提供企业的资质证书、计量认证证书、对外承担业务许可证、检测委托单。
2、检测人员必须严格按照规范、标准进行操作，并及时进行检测。
3、检测人员必须遵守职业道德，保证检测数据的真实性。
4、检测单位应及时出具公正、准确、可靠的检测报告并负责对甲方的检测数据保密。
5、乙方应严格按国家相关法律、技术规范、标准及实验室检测工作程序进行检测，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。
6、对甲方提出的有关检测结果的疑问，乙方及时进行解释、复核。
7、乙方须按国家建设工程安全管理条例及杭州市安全生产、文明施工有关规定执行，本工程检测期间发生的所有安全事故及相关行政处罚、损失赔偿等一切责任均由乙方负责处理并承担。
第六条 违约责任
1、乙方未及时按委托方要求完成现场及实验室内的检测工作并提交检测报告，每逾期一天，乙方须按照合同总价的1%标准向甲方支付违约金；逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，乙方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以偿付因此造成甲方经济损失的，乙方应负责继续赔偿。逾期超过15天，而甲方未行使合同解除权的，每逾期一天，乙方应按照合同总价的2%标准向甲方支付违约金。合同提前解除，并不解除乙方须对已完成检测工作质量保证责任。
2、若由乙方检测不到位或者乙方未按照相关规范标准要求进行检测，导致本项目工程未通过相关政府职能部门验收的，每出现一次，乙方须向甲方支付合同总价20%的违约金，并在甲方要求的时间为采取相应的补救措施，保证对应检测内容符合验收工作，承担由此产生的费用和造成的一切经济损失。因此造成工期延误的，须同时按照本条第1款约定承担违约责任。
3、乙方未按合同要求履行其他相关义务，且经甲方书面通知后仍未改善的，视情节严重程度每次应向甲方支付 元至 元的违约金，情节严重的，甲方有权解除合同，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿。合同提前解除，并不解除乙方对已完成工程的产品及施工应负的质量保证责任。
4、本合同约定乙方承担的违约金或赔偿款，甲方有权在履约保证金或合同价款中扣减。
5、非因甲方原因，乙方逾期支付检测费用的，每逾期一天，甲方需按照对应应付款1%标准支付违约金。
第七条 解决纠纷的方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，则依法向合同签订地人民法院起诉。
第八条 权利保证
乙方须保障其用于本工程的产品、技术及其任何部分不会使甲方、及本工程的相关单位受到第三方关于侵犯专利权、商标权或专有技术等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
第九条 禁止商业贿赂
1、在双方业务往来过程中，包括但不限于在谈判、签订合同及实际履行过程中，乙方不得向甲方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方式给予甲方工作人员好处或利益。
2、若乙方违反上述承诺，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，甲方同时有权单方面解除双方签署的一切合同，因合同解除给甲方造成损失的，乙方应负责全部赔偿。
第十条 合同生效
1、本合同于 年 月 日在 签订，本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方盖章之日起生效。
2、 本合同中如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
现场检测委托合同篇四
委托方(以下简称甲方)：
受托方(以下简称乙方)：
经甲乙双方友好协商，甲方的工程质量及原材料检测，由乙方负责检测，特订立本合同。
1、甲方的主要义务：
(1)按照本合同约定支付费用;。
(3)现场检测时提供必要的协助。
2、乙方的主要义务：
(1)按期完成甲方委托，按期提交检测报告;。
(2)严格按国家规范、标准进行检测，确保数据公正、准确，必要时提供检测方案;。
(3)对甲方的技术信息进行保密;。
(4)向甲方提供必要的检测咨询服务。
3、桩基检测(以实际委托项目为准)。
1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测或现场检测二种。
2、如需乙方现场抽样，甲方须提前一天(扣除节假日)通知乙方。
3、每次送样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求。
本合同的的履行期限自年月有检测费。
1、工程常规检测收费：按江苏省物价局、江苏省建设厅《关于核定(江苏省建设质量检测和建筑材料试验收费标准)的通知》文件规定的收费标准的x80%结算。
2、桩基检测按如下价格计费：(以下价格不包括现场道路、地基、桩头处理等)。
3、其他：
4、检测费支付方式：
履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，通过法律途径或进行仲裁解决。
1、本合同自双方代表签字盖章之日起生效，自双方的主要义务履行完毕之日起终止。
2、本合同未尽事宜由双方协商解决。
3、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。..
甲方(公章)：xxxxxxxxx乙方(公章)：xxxxxxxxx。
法定代表人(签字)：xxxxxxxxx法定代表人(签字)：xxxxxxxxx。
现场检测委托合同篇五
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(建设部令141号)及____省、____市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程具体情况，就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量，明确责任，经委托方：北京xx公司(以下简称甲方)和受委托方：北京(以下简称乙方)平等协商一致，特签定本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、建筑面积：
4、结构类型：
5、层数：
6、结构完成日期：
7、工程竣工日期：
1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块)等材料进行常规及见证复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔等常规及见证试验检验，并提供砂浆配合比。
3、对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类，由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。
相应单价的%支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。
甲方每月____日，根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。
2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。
3、本合同有关条款中甲方应负的责任。
1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方原因延误工期，乙方需承担相应的赔偿责任。
2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告，要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告，给甲方正常施工造成的影响，乙方需承担相应的赔偿责任。
3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。
1、乙方未按照合同履行义务，给甲方造成损失的.，应承担相应的经济责任。
2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方指定签订合同的公章为北京xx公司合同专用章，其它印章一律不具备效力。
本合同未尽事宜，经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认，并加盖北京xx公司合同专用章后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。
收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。
本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。
本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
日期：
现场检测委托合同篇六
甲方：
乙方：
甲方的工程由乙方负责检测，特订立本合同。
检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。
一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;。
二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方;。
三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求;。
四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。
1、甲方：
(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。
(2)现场检测时提供必要检测条件(如：水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。
2、乙方：
(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。
(2)现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。
1、检测费用按2.60元∕米(砖混、框架);。
2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);。
3、检测费用收取方式：开工签订合同时，50000.00元∕栋;主体工程完工时，追加30000.00元;工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。
解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。
1、本合同双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：
乙方：
日期：
现场检测委托合同篇七
委托方：
受托方：
20xx年月北京。
受(甲方)的委托(乙方)，依据中华人民共和国国家标准(gb50325-20xx)《民用建筑室内环境污染控制规范》实施室内环境质量验收检测工作。检测项目包括：室内环境污染物甲醛、氨、苯、氡、总挥发性有机化合物(tvoc)。
本次共计检测点(/点)。检测费用总额为元，人民币(大写)，该费用包括为实施、完成该委托事项的全部费用。
乙方完成检测工作并向甲方提交检测报告时，由甲方一次付清检测费用。乙方同时提供正式发票。
三、甲方责任：
1、向乙方提供验收检测工作所需的有关的建筑资料;。
3、为乙方在验收检测现场进行工作提供方便条件，协调乙方与现场各单位的关系;。
4、按照合同约定支付费用。
四、乙方责任：
2、保证验收检测结果的科学性、可靠性;。
3、与施工现场各单位做好协调工作，保护被检产品(含半成品);。
4、检测完成后日内交付检测报告。
五、违约责任：
7、上述各项赔偿金均应在责任认定后的十个工作日内，由应承担赔偿责任的一方足额向对方支付。
六、不可抗力：
不可预见、无法避免的事实为不可抗力。发生不可抗力时，双方均有责任及时采取措施避免损失和损失的扩大，并及时通报情况，并在确认为不可抗力后，协商责任的减免和合同的继续履行等问题。
七、合同争议：
本合同生效后双方均应诚意信守;合同执行中若发生争议，双方应本着平等互利的原则协商解决，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款：
1、合同执行中有需要补充、修订的事宜，应经协商后签订补充协议;。
2、合同自双方签字盖章之日起生效;。
3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。
甲方：乙方：
(盖章)(盖章)。
代理人：代理人：
(签字)(签字)。
日期：
年月日日期：年月日
现场检测委托合同篇八
委托方(甲方):
住所:
受托方(乙方):
住所:
根据中华人民共和国《合同法》和对外经济贸易部《关于对外贸易代理制的暂行规定》,双方本着诚实守信原则,经友好协商,就甲方委托乙方代理进口达成如下协议:
甲方授权乙方以乙方名义与国外卖方签订进口合同,国外卖方系由甲方自行选择并对外确认,且国外卖方与乙方订立进口合同时知悉甲方与乙方之间的代理关系.甲方须如实向乙方提供进口货物的真实情况,如进口货物违反国家海关外汇等管理规定,甲方除应承担行政机关的处罚还须赔偿乙方经济损失及名誉损失.
委托期限及内容:
2,委托进口商品的名称:
数量:
合同号:
合同总金额:
委托方的主要义务:
审核进口合同并签字确认:甲方对进口合同内容负有审核义务,并须在进口合同文本上签字确认,同时办妥进口所需的各种文件.如甲方对进口合同内容有异议,应在收到进口合同或在应当知道进口合同内容的三日内向乙方以书面方式提出,否则视为默认.
支付进口合同货款,进口关税,增值税及其他费用:甲方须按本代理合同第五条的规定及时,足额支付进口合同货款,进口关税,增值税及乙方代理进口所需的其他各项费用(包括订舱,报关,商检,检疫,港口费用,运输,保险及银行费用等).如甲方延迟支付或拒绝支付上述款项,由此导致的所有损失由甲方承担;如乙方同意垫付有关款项的,甲方应于提货前付清乙方所垫款项本息(利息按同期银行贷款利率计算),否则乙方有权留置并自行处理进口货物,由此造成的一切损失由甲方承担.
商检和检疫:甲方按规定办理商检或检疫,如发现货物的品质,数量等与进口合同不符,应立即申请商检局检验,出具检验证明书及损失证明,直接向责任方或委托乙方向责任方提出索赔,甲方须承担裁判结果并全额支付仲裁或诉讼费用(包括律师费用).因甲方延误造成的损失由甲方自行承担.
如国家宣布对涉及到该代理进口合同项下货物进行反倾销立案调查,反补贴立案调查或实行国内市场临时保障条款等类似行为时,甲方应按乙方的要求追加保证金.如国家对该合同项下货物追溯征收反倾销税等行为,由此产生的一切费用及损失由甲方承担.
受托方的主要义务:
签订进口合同:乙方协助甲方进行进口合同的商务谈判并以乙方名义与外商订立合同,及时将合同的执行情况通知甲方.
根据不同的对外付款方式履行相应义务:
(1)对外付款方式为信用证的
根据进口合同要求,乙方以自己的名义向银行申请开立信用证及/或修改信用证.甲方未按本合同规定支付保证金的,乙方有权拒绝申请开证,由此造成客户索赔等其他一切损失由甲方承担.
(2)对外付款方式为d/p,前tt的
乙方在收到甲方支付的货款后对外付款.对因甲方未及时向乙方支付货款而发生的一切损失由甲方承担.
审核单据:根据进口合同及信用证的规定,审核外商提供的单据(如发票,汇票,提单及检验证书等),如发现不符等现象,应及时与甲方磋商决定是否对外提示不符点或对外拒付信用证项下的货款.
办理货物报关:甲方应向乙方提供真实,有效的报关资料以确保乙方如实报关,如因甲方提供资料违反法律法规,导致乙方承担法律责任的,甲方应向乙方承担一切责任和损失.
5.根据进口合同的规定,及时要求外商履行交货义务.
6,无论属甲方还是外方责任,合同未能执行,乙方除收取垫付费用外仍需收取代理手续费.
五,进口合同货款,费用的计算及支付要求
1.货款:发票金额×付汇当日银行外汇牌价卖出价
甲方应在乙方对外付汇前付清全部货款,此前,甲方须付款才可提取等值的货物.在经乙方书面通知后甲方仍不支付的,乙方有权处置进口货物,变卖所得货款优先补偿乙方损失,由此产生的直接责任,损失和费用均由甲方承担.
2.港口费用,报关费用,商检费用,关税,增值税及消费税等由甲方自行交纳
3.代理手续费:进口发票金额×%
5,银行手续费:由乙方按规定向甲方收取
6,保证金:(1)乙方开立信用证前,甲方应向乙方支付货款%的金额作为保证金,该保证金作为甲方履行本合同约定义务的保证,如甲方未能按本合同约定履行义务,乙方有权将该保证金作为违约金直接扣留.如甲方严格履行本合同约定义务的,该保证金可参与该笔业务最后一笔货款及费用的清算.
(2)乙方在收到甲方所支付的保证金后,及时办理开证手续.如进口产品的国内市场行情价格下降超过5%时,乙方有权要求甲方等比例提高保证金,甲方应按乙方要求在2日内补足保证金.
六,对外商的索赔与理赔
如外商违约,甲方委托乙方对外交涉的,需在有效期限内向乙方另行出具书面委托,提交必要的索赔证据,承担仲裁或诉讼的全部费用(包括律师费用).仲裁裁决或法院判决所产生的权利和义务均由甲方享有或承担.如因甲方原因致使乙方不能履行进口合同导致外商向乙方索赔的,甲方应承担裁判结果和乙方参与仲裁或诉讼的全部费用.
七,双方因履行本合同发生的争议,可协商解决;协商不成时,向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼.
八,本合同一式两份,经双方签字盖章后生效.甲乙双方各执一份.
委托方(盖章):受托方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
______年______月______日
现场检测委托合同篇九
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方附证书和营业执照)。
为了顺利完成公司所承接的宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程tj1标段工程项目，提高公司的管理水平，明确双方的责任，公司与项目检测单位本着平等、自愿、公平与诚信的原则，签订如下责任协议：
一、工程名称：宁宿徐高速公路盱眙收费站拓宽扩建工程项目土建工程tj1标段。
二、工程地点：盱眙收费站。
三、工程期限：20xx年12月9至2120xx年6月10。
四、协议职责范围：道路所有需检测项目及原材料检测。
五、施工内容：路基灰土层、水泥稳定碎石基层、沥青面层、钢筋混凝土面层、钢筋混凝土箱涵、路侧护栏、隔离栅、道路交通标志、路面标线、管道工程、照明通道设置基础。
六、质量标准：设计要求。
七、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方的责任和义务。
(1)：甲方自愿委托乙方作为甲方的自检自控委托实验室，有义务提供需委托乙方检测的项目和频率及企业的抽样计划等必要的材料，以保证合同的顺利签署。
(2)：一般情况下，甲方负责样品的扦取工作，如要委托乙方代为扦样，甲方应提前向乙方提出申请，并缴纳一定的费用。
(3)：甲方有义务提供给乙方数量充足，密封完好，符合检测要求的样品。
(4)：甲方有义务批批填写检测业务委托联系单，并在委托单上对检测项目，样品状态、名称、标识等作出说明。
(5)：甲方有义务按照乙方的收费标准批批缴纳检测费用。
(6)：甲方有义务及时领取检测报告。
2、乙方的责任和义务。
(1)：乙方自愿作为甲方的自检自控委托检验实验室，有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备，依据相应的检测标准和程序开展委托检测业务。
(2)：乙方严格按照要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性。
(3)：乙方检测时使用的设备必须在检定合格有效期内，环境符合标准检测要求。
(4)：乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托书要求内容进行测试，出具检验报告，报告内容必须真实、准确，保证与所测试的原始数据一致。
(5)：乙方对甲方提供的相关检测信息准确无误后，应在对外承若的周期内出具准确可靠的检测报告。如有特殊情况不能在周期内出具报告，应及时告知甲方。
(6)：乙方负责对甲方的样品进行留样，以保证测试结果的复验追溯，样品保存期为一个月。
(7)：乙方未经甲方允许，不得将对方有关信息向第三方披露。
八、费用结算。
1、检测费用：检测中心对外统一收费标准执行。
2、付款方式：按收费标准批批结算。
九、违约责任及赔偿。
如果在合同有效期内，甲乙双方未能履行本合同之规定，应按照《合同法》和《民法通则》的规定承担一定的违约责任。
九、本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，须签字盖章方可生效，施工过程中其他未尽事项，双方另行协商解决。本协议有效期到施工结束。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
现场检测委托合同篇十
甲方：
乙方：
甲方现有车辆一台，牌照号为，车辆型号为，车型类型为。为检查该车辆在甲方的修理质量是否达到有关规定要求，特委托乙方对该车辆进行车辆不解体检测。本着自愿检测的原则，经双方协商后达成协议如下：
一、检测项目。
二、收费。
1、乙方为甲方提供附件所定的单项检测服务项目，或者甲方委托乙方进行的单独的检测项目，均按照安徽省物价局、交通厅联合下发的皖价经费字(20_)028号文件所核定的收费价格进行收费。
2、按照附件所定项目的收费，总额为附件所列项目单价的累加。考虑到甲方的经济负担，乙方在总价上可给甲方一定的折扣优惠。
三、乙方服务的承诺。
1、乙方严格依照国家有关标准对双方约定的项目进行检测，出具检测数据并对甲方的车辆检测数据保密。
2、乙方根据车辆检测数据，向甲方提出车辆维修、调修等方面的技术指导。若甲方要求，乙方还可按照gb-18565、gb/t18334等标准对甲方所维修的车辆进行维修质量评价。
3、除检测需要外，乙方不得擅自动用甲方检测车辆。并在车辆上线检测完成后，立即将车辆完整交还给甲方。
4、检测过程中，如因乙方原因造成车辆损坏，由乙方修复后，经甲方验收合格后交还甲方。
四、双方未尽事宜，由双方协商解决。
五、本合同一式两份，由甲乙双方各执一份。本合同经双方签字后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
现场检测委托合同篇十一
乙方：________。
甲方的'工程由乙方负责检测，特订立本合同。
第一条工程概况。
1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。
第三条检测程序。
一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;。
二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方;。
四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。
第四条检测时间及双方责任。
1、甲方：
(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。
(2)现场检测时提供必要检测条件(如：水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。
2、乙方：
(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。
(2)现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。
第五条检测收费标准如下。
1、检测费用按2、60元∕米(砖混、框架);。
2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);。
3、检测费用收取方式：开工签订合同时，50000、00元∕栋;主体工程完工时，追加30000、00元;工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。
第六条其他。
解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。
1、本合同双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：________乙方(公章)：________。
法定代表人(签字)：________法定代表人(签字)：________。
现场检测委托合同篇十二
发包人(全称)：
承包人(全称)：
为保证(工程名称)在合同使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：
质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
1、地基基础、主体结构工程为设计使用年限年;。
2、屋面防水工程及有关防水要求为年;。
3、装饰装修工程为年;。
4、除灯器、插座外，电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;。
5、供热及供冷为采暖及供。
冷期。
6、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为年;。
7、其他约定：
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之后7天内派人修理。承包人不在约定期内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的`质量。因承包人原因致使工种在合同使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的5%。质量保修金银行利率为零。
保修金由发包人在应付款中扣出。如未发生工程质量保修金行为的，在工程竣工验收合格满一年后14天内返还50%的质量保修金，在满两年后14天内再返还50%的质量保修金，质量保修金不计利息。在保修金不足以支付工程维修的，发包人有权要求承包人追加。
双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
发包人(公章)：承包人(公章)：
法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：
年月日年月日。
现场检测委托合同篇十三
乙方：
甲方的工程由乙方负责检测，特订立本合同。
第一条工程概况。
1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。
水泥、石子、砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主体结构等项目。
第三条检测程序。
一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进行检测;。
二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方;。
三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信息及检测要求;。
四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。
第四条检测时间及双方责任。
1、甲方：
(1)严格按照国家标准规范进行取样送试。
(2)现场检测时提供必要检测条件(如：水、电、现场等)。保证检测过程中试送人员安全必须接待送试员证件。
2、乙方：
(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。
(2)现场检测过程中必须有可靠的.安全措施，其事故责任自负。检测过程如遇争议，甲乙双方协商解决。
第五条检测收费标准如下。
1、检测费用按2.60元∕米(砖混、框架);。
2、出现重复检测费用另外收取(收费标准件附表);。
3、检测费用收取方式：开工签订合同时，50000.00元∕栋;主体工程完工时，追加30000.00元;工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。
第六条其他。
解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。
1、本合同双方签字、盖章后生效。
2、本合同一式两份，双方各执一份。
甲方：
乙方：
联系人：
联系人：
电话：
电话：
地址：
现场检测委托合同篇十四
乙方：xx。
甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测，根据《中华人民共和国合同法》的规定，特签订本协议如下，甲乙双方必须严格执行。
5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知”
6、设计要求。
1、检测费用按桂建质检协字[20x]第003号文规定的.收费标准下浮5%后执行。
2、检测费金额为：
3、检测费用的支付：本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%，余款提交检测报告后一周内支付。
1、负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。
2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。
1、按国家现行有关规范、规程、标准进行检测，按时提供真实、客观的检测报告。
2、在甲方送样且满足相应项目的检测条件后。
3、乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责，如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的，由乙方承担相应的赔偿责任。
甲方：xx乙方：xx法人代表/或委托代理人：
联系电话：xxx。
现场检测委托合同篇十五
委托方：
受托方：
20_年月北京。
受(甲方)的委托(乙方)，依据中华人民共和国国家标准(gb50325-20_)《民用建筑室内环境污染控制规范》实施室内环境质量验收检测工作。检测项目包括：室内环境污染物甲醛、氨、苯、氡、总挥发性有机化合物(tvoc)。
本次共计检测点(/点)。检测费用总额为元，人民币(大写)，该费用包括为实施、完成该委托事项的全部费用。
乙方完成检测工作并向甲方提交检测报告时，由甲方一次付清检测费用。乙方同时提供正式发票。
三、甲方责任：
1、向乙方提供验收检测工作所需的有关的建筑资料;。
3、为乙方在验收检测现场进行工作提供方便条件，协调乙方与现场各单位的关系;。
4、按照合同约定支付费用。
四、乙方责任：
2、保证验收检测结果的科学性、可靠性;。
3、与施工现场各单位做好协调工作，保护被检产品(含半成品);。
4、检测完成后日内交付检测报告。
五、违约责任：
7、上述各项赔偿金均应在责任认定后的十个工作日内，由应承担赔偿责任的一方足额向对方支付。
六、不可抗力：
不可预见、无法避免的事实为不可抗力。发生不可抗力时，双方均有责任及时采取措施避免损失和损失的扩大，并及时通报情况，并在确认为不可抗力后，协商责任的减免和合同的继续履行等问题。
七、合同争议：
本合同生效后双方均应诚意信守;合同执行中若发生争议，双方应本着平等互利的原则协商解决，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款：
1、合同执行中有需要补充、修订的事宜，应经协商后签订补充协议;。
2、合同自双方签字盖章之日起生效;。
3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同的法律效力。
甲方：乙方：
(盖章)(盖章)。
代理人：代理人：
(签字)(签字)。
日期：
年月日日期：年月日
现场检测委托合同篇十六
乙方：________。
甲、乙双方通过友好协商，就有关乙方对甲方的________产品的质量检验事宜达成如下协议：
1、抽样/送样方式，选择如下第________种：
(1)抽样;。
(2)送样。
2、检验类别：
(3)摸底试验;。
(4)合格证检验;。
(5)进网检验;。
(6)生产许可证检验;。
(7)动模试验。
按照“检验委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在检验前向乙方递交检验委托书。
检测时间由双方另定，检验地点在乙方所在地。
检测费用共计：________(大写：________)。甲方在检验之前将检测费用汇至乙方账号。若因工作需要，乙方人员到甲方所在地的.出差费用由甲方承担。
1、在检验过程中，若甲方的被检设备出现指标不符合项而造成检验时间拖延，乙方可考虑酌情另外收费。
2、检验过程中，甲方要派专门技术人员配合乙方共同完成试验项目。
3、在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。
4、附件“检验委托书”作为本合同的参考文件(附件略)。未尽事宜由甲乙双方协商解决。
5、本合同甲乙双方代表签字盖章后立即生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)：________乙方(盖章)：________。
代表人(签字)：________代表人(签字)：________。
签订地点：________签订地点：________。
