合同是一种有约束力的协议，确保交易的公平和合法性。合同应包含准确的条款和条件，以确保各方权益得到充分保护。在合同起草过程中，可以参考以下合同范文，进行灵活运用。

代加工机械合同篇一

甲、乙双方经友好协商，现就甲方委托乙方加工制作、装配架空乘人装置及相关设备，达成如下协议：

1、本委托加工协议，自甲乙双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，双方各持一份。

2、未尽事宜，双方另行协商解决。

3、本协议生效后，双方原签订的车间及办公室租赁合同，中止执行。

日期：____年_____月_____日日期：____年_____月_____日

代加工机械合同篇二

甲方的_________（货物、工程、服务）采购项目，预算投资_________元，所需资金已经落实。根据《_________》，现就上述内容委托乙方进行_________方式采购。双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关规定实施本次采购。为明确各自的权益和责任，经双方充分协商，特签订本协议。

第一条协议有效期。

本协议有效期为协议签订日起至采购合同签订为止。

第二条委托范围及计划完成采购时间。

2.1在本协议有效期内，甲方就下列各项委托乙方实施：编制招标（或谈判、询价）文件、发布采购信息、报名、制定评标办法、组织实施采购程序等。

2.2计划完成采购时间为_________。

第三条甲方责任和义务。

3.1向乙方提供委托采购项目的标的品目表，作为采购的依据。内容包括详细分项清单、技术参数或规格、相应服务、质量要求、验收标准等资料。同时附《政府采购计划执行书》。

3.2有权指派专家，技术人员或其他有关人员代表甲方参与采购活动，出任评标小组成员。

3.3协助乙方编制采购文件。甲方应派人协助乙方编制招标（或谈判、询价）文件，制定评标办法。甲方法定代表人或法人授权代表应对招标（或谈判、询价）文件审核并签字确认，以形成正式的招标（或谈判、询价）文件。

3.4根据确定的中标人签订并履行合同。

第四条乙方责任和义务。

4.1根据国家有关法律法规，按照甲方的委托，精心设计和组织采购工作，及时向甲方通报采购计划和进度，保证采购计划顺利实施。

4.2在甲方的协助下，负责编制招标（或谈判、询价）文件，并负责对招标（或谈判、询价）文件进行解释。

4.3负责及时公开发布采购信息，向潜在的供应商发出邀请。

4.4根据《政府采购操作流程》规定，在市采招监管办监督下会同采购人随机抽取评标专家。

4.5负责组织开标、评标、组织采购小组编写采购报告。

4.6负责收取报名费，投标保证金，中标单位的履约保证金等费用。

4.7按国家、省、市有关规定，将采购文件送采购人存档，采招监管办备案。

5.1甲方接受乙方经合法采购程序产生的中标，成交供应商，并与之签订政府采购合同。

5.2政府采购合同由甲方与供应商签订，所签订的合同不得对采购文件和中标文件进行实质性修改。

5.3甲方应在签订合同七天内将合同副本等资料送采购代理机构报采招监管办备案。

第六条双方的共同责任。

6.1在采购活动进行过程中和采购活动完成后，甲乙双方均有责任对评标情况以及采购人和供应商的其他商业秘密和技术秘密保密。

第七条其他事项。

7.1未尽事宜，双方协商解决。

7.2本协议一式三份，双方各执一份，一份自签订之日起3日内报_________采招监管办备案。本协议自签订之日起生效。甲方非法定事由不得撤销委托，不得拒绝确认评标结果。

法人代表（签字）：_________   法人代表（签字）：_________。

代加工机械合同篇三

本合同一式____________份，经甲乙双方法定代表人签字并盖章之日起生效，双方各留____________份，以供备案之用，____________份合同均具有同等法律效力。

在本合同履行过程中，如有未尽事宜，甲乙双方可达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力，。

代加工机械合同篇四

订立合同双方：

甲方：_________________。

乙方：__________________。

经甲、乙双方商定，甲方将“的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：

一、工程名称。

二、工程地点。

三、承包内容及形式。

1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。

2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的ci形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。

四、开竣工时间。

签订建设工程施工合同中规定的工期为准。工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。

五、工程质量标准。

质量等级为合格。

六、工程价款。

合同价款及调整。

1、工程结算方式：

工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。

2、工程计价依据：

(1)、《建设工程工程量清单计价规范》gb50500——20_;。

(2)、《。

(4)、20_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;。

(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;。

(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。

3、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。

4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。

5、合同价款的其他调整因素：

6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。

自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。

七、甲方职责。

总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下：

1、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。

2、由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。

3、按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;。

对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。

4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。

代为乙方交纳相关的工程税金。

八、乙方职责。

总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下：

1、自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。

乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自负违约责任。

2、搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。

现场布置应参照ci规范执行。严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。

3、应严格管理，保障工程质量。

所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。

4、因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(具体细则可另行约定)。

5、根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。

6、教育职工要服从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。

7、乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立承担完全责任。

工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并承担义务。

九、结算与付款方式。

1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必须全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。

2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额分配计划，报经甲方平衡审批后拨付给乙方。

甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。

3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同，其利益与风险由乙方独立享有和承担。

4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。

5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款。

当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%，工程竣工支付90%，竣工验收后十五天内支付到97%，留3%保修金。

十、保修期及保修范围。

按_现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应及时派人维修。

十一、奖罚。

工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行，其他参照甲方公司有关规定执行处理。

十二、违约责任。

1、违约造成的经济损失概由违约方承担。

任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时，除了须承担对方全部经济损失外，尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。

2、乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时，乙方必须彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。

3、当发生一般质量、安全或工期问题时，乙方应迅速采取有效措施纠正，如因纠正不力而遇开发商处罚，则责任自负。

十三、争议的解决程序。

乙方可向甲方上级诉求协调向人民法院起诉。

十四、安全施工。

代加工机械合同篇五

甲方：_________(以下简称甲方)

乙方：_________(以下简称乙方)

减速箱箱体，数量累计

1、甲方提供加工设备，包括立式车床c5116a、摇臂钻床z3050、 5t电动葫芦。

2、甲方提供加工件所需工作场所、夹具。

3、甲方负责对乙方人员管理及安全教育，以及工件出入厂门管理。

4、甲方因生产需要，可随时使用所提供设备，并即时通知乙方。

1、乙方必须严格遵守甲方单位的各项规章制度。

2、乙方提供设备操作人员，必须持证上岗;以及提供加工所需刀具、量具等。

3、乙方对安全管理、工件质量负全责，出现安全、质量问题甲方概不负责。

4、乙方负责工作场所的文明生产，每天必须保持工完料尽场地清。

5、乙方加工人员必须精心维护、保养设备，因加工原因引起设备损坏或精度降低，由乙方负责修理;损坏严重的由乙方负责赔偿。

6、乙方如需加班加工工件，必须提前通知甲方，服从甲方安排。

1、___

2、___

1、甲、乙双方协商解决。

2、如协商不成提交淮安仲裁委仲裁。

3、违约赔偿：以违约造成的实际损失为赔偿依据进行赔偿。

1、本协议未尽事宜双方协商解决

2、若协议有修订，以最新协议为准

3、本协议经双方签章后生效

4、本协议一式四份，双方各执正、副本各一份

甲方_________乙方_________

开户行：_________开户行：_________

帐号：_________帐号：_________

甲方签订人：_________乙方签订人：_________

签订时间：_________年_________月_________日

代加工机械合同篇六

一、买方订购以下产品型号配置：

二、质量。

卖方提供的货物必须是符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准以及合同规格和性能要求。

三、交货方式、时间、地点。

卖方须在本合同签订后10日内交货,由卖方送至内蒙古额济纳旗买方工地,卖方派去现场的只是系统调试工作人员，买方必须配合人员卸货搬运至指定教室，当场交货。

四、验收。

货物到达后,由卖方完成对的货物安装调试,由买方对货物的品种、质量、型号、数量进。

行检验,如发现货物的品种、质量、型号、数量与合同规定不符,买方有权拒绝接受。

货物由买方验收合格并运走后，卖方不承担货物的品种、型号、数量与合同规定不符的责任。

五、货款支付。

买方首交订货款(即人民币：_________元)。

货到指定地点后买方查验后付货款(即人民币：_________元)，安装完毕，买方验收合格后，买方20日内一次性支付全部余额货款(即人民币：_________元)。

六、售后服务。

本合同所指的货物自验收合格之日起，按_年内免费保修，具体实施办法见产品保修卡;如是硬件本身的故障，免费上门服务;如是操作系统崩溃或受病毒、木马攻击及人为损坏方面的问题，需上门服务，卖方收取一定的服务费;送修免费。

七、违约责任买方无正当理由拒收货物，如拒收货物对卖方造成损失，卖方有权追索。

买方逾期付款，买方每日偿付卖方欠款总额30‰的月利率滞纳金;卖方交货当时所交货物的品种、型号、数量、质量不符合合同规定标准的，买方有权拒收;卖方不履行售后服务的有关义务，对买方造成损失，买方有权追索。

八、争议解决。

本合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地人民法院受理。

九、合同生效。

本合同一式两份，卖方与买方各执一份。

合同自双方签字之日起生效，购买日期：______年______月____日。

十、本合同未尽事宜，经买卖双方协商一致并按有关规定处理。

买方：___________(签章)卖方：__________(签章)。

地址：__________________地址：_________。

法定代表人：____________。

开户行：中国工商银行账号：

开户名：

电话：_________电话：_________。

代加工机械合同篇七

甲方：________________________有限公司（以下简称甲方）乙方：________________________（以下简称乙方）。

减速箱箱体，数量累计。

1、甲方提供加工设备，包括立式车床c5116a、摇臂钻床z3050、5t电动葫芦。

2、甲方提供加工件所需工作场所、夹具。

3、甲方负责对乙方人员管理及安全教育，以及工件出入厂门管理。

4、甲方因生产需要，可随时使用所提供设备，并即时通知乙方。

1、乙方必须严格遵守甲方单位的各项规章制度。

2、乙方提供设备操作人员，必须持证上岗；以及提供加工所需刀具、量具等。

3、乙方对安全管理、工件质量负全责，出现安全、质量问题甲方概不负责。

4、乙方负责工作场所的文明生产，每天必须保持工完料尽场地清。

5、乙方加工人员必须精心维护、保养设备，因加工原因引起设备损坏或精度降低，由乙方负责修理；损坏严重的'由乙方负责赔偿。

6、乙方如需加班加工工件，必须提前通知甲方，服从甲方安排。四、结算方式1、

2、

1、甲、乙双方协商解决。

2、如协商不成提交淮安仲裁委仲裁。

3、违约赔偿：以违约造成的实际损失为赔偿依据进行赔偿。

1、本协议未尽事宜双方协商解决。

2、若协议有修订，以最新协议为准。

3、本协议经双方签章后生效。

4、本协议一式四份，双方各执正、副本各一份。

签订时间：____年_____月_____日。

代加工机械合同篇八

买方（甲方）：有限公司 合同编号：

卖方（乙方）：有限公司 签订合同时间： 年 月 日

为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，在平等互利的基础上，特订立本合同，以便共同遵守。

一．设备名称、型号规格、主要参数、数量、金额

二．技术标准及售后服务：（乙方对产品质量负责的条件和期限）

1．甲乙双方确认之技术图纸和报价单作为本合同附件随本合同具有同样之法律效应

3．乙方在甲方指定之安装场所完成安装调试

4．安装调试完毕乙方对甲方员工进行操作和维护及保养的培训

6．乙方对设备终生跟踪服务，在质量保证期以后维护及更换零配件将收取相关费用

三．交货时间：

自合同签订甲方定金支付合同生效后 天内安装调试完毕交付使用

五．验收：

安装调试完毕半个月内双方依照双方确认的技术要求、技术图纸、报价单履行验

收手续

六．设备交付及运输方式：

1、交货地点： 有限公司

2、运输方式：汽车公路运输

3、运输费用：由乙方承担

4、货物风险：自货物运至甲方工厂安装现场后转移至甲方，在此之前之一切风险由乙

方承担

七．设备付款方式：

1．支付方式：银行转帐支付

2．支付时间：1.合同签订后，甲方支付合同总额40%为定金；

2.乙方货物到达甲方厂内安装开始时，甲方支付合同总额30%为工程进

度款；

3.余款双方验收完成后，一个月内付清。

3．开票时间： 验收合格后一周内乙方开具全额的增值税发票

八．人力不可抗力

本合同所指的不可抗力为任何严重的自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可

九.保密条款

甲乙双方均不得对任何第三方泄露本合同主要内容,包括设备总价等

十.解决合同纠纷方式:

1. 本合同经双方签章后生效,并保证按议定条款执行。特殊情况要变动应经双方本着相

互谅解的态度协商解决，若属单方违约，应由责任方承担造成的损失。

2．若协商不妥，则到原告方人民法院起诉

3．违约责任：甲乙双方每延期1周，按总价的1%作为违约金支付对方。

十一.其它

1. 本合同经双方代表签字盖章后即生效

2. 本合同一式二份,甲乙双方各执一份

甲 方： 乙 方：

代 表： 代 表：

联系人： 联系人：

电话/传真： 电话/传真：

日 期： 年 月 日日 期：年月日

代加工机械合同篇九

甲方:

乙方:

乙方为甲方加工零件一批。经双方协商，签订本合同，共同遵守．

第一条：加工成品质量要求：

一：甲方提供图纸和质量要求。

二：乙方按照甲方图纸要求进行加工。

第二条：甲方提供图纸共计：__________份，由甲方于_____年_____月_____日前送交乙方．乙方在依照甲方的要求进行加工期间，发现提供的图纸不合理，应当及时通知甲方；甲方应当及时回复，提出修改意见。

第三条：加工价款：按核定价格计算共计：_____元。（乙方附明细清单）

第四条：验收标准和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到厂验收，验收标准以合同规定的质量要求和图纸为标准，数量以合同规定为标准。

第五条：交货的时间和地点：_____年_____月_____日全部交货．任何一方如要求提前或延期交（提）货，必须在事先与对方达成协议，并按协议执行。由甲方自行提货。

元）．乙方不履行合同时，除承担违约责任外，必须如数返还预付款．甲方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。

第七条：结算方式及期限：甲方收到全部加工件，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐。

第八条：乙方的违约责任

一：乙方如未按合同规定的质量交付加工件，甲方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，乙方应当负责重新加工，并承担逾期交付的责任。二：乙方逾期交付加工件的，应当向甲方偿付违约金，每逾期一天，按逾第六条：本合同签字之日，甲方向乙方给付预付款：元（大写：

期交付部分的价款总额的百分之一偿付违约金。

三：乙方不能交付加工件的，应向甲方偿付不能交付加工工件部分价款总值5０％的违约金。

第九条：甲方的违约责任

一：甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，对已加工工件等经甲方认定后赔偿乙方因此造成的损失。

二：甲方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分加工件价款总值5０％的违约金。

三：甲方如未按合同规定的时间向乙方提供图纸和其他技术资料，除交付加工件的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方因停工待料的损失。

本合同一式份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

代表人：

代表人：

地址：

地址：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

_____年___月___日

代加工机械合同篇十

代加工机械合同篇十一

为了明确甲乙双方各自的权利和义务，确保双方实现各自的经济目的，经双方充分协商，在平等互利的基础上，特订立本合同，以便共同遵守。

一、设备名称、型号规格、主要参数、数量、金额。

二、技术标准及售后服务：（乙方对产品质量负责的条件和期限）。

1、甲乙双方确认之技术图纸和报价单作为本合同附件随本合同具有同样之法律效应。

3、乙方在甲方指定之安装场所完成安装调试。

4、安装调试完毕乙方对甲方员工进行操作和维护及保养的培训。

6、乙方对设备终生跟踪服务，在质量保证期以后维护及更换零配件将收取相关费用。

三、交货时间：

自合同签订甲方定金支付合同生效后____天内安装调试完毕交付使用。

五、验收：

安装调试完毕半个月内双方依照双方确认的技术要求、技术图纸、报价单履行验收手续。

六、设备交付及运输方式：

1、交货地点：

2、运输方式：

3、运输费用：

七、设备付款方式：

1、支付方式：银行转帐支付。

2、支付时间：1、合同签订后，甲方支付合同总额40%为定金；

2、乙方货物到达甲方厂内安装开始时，甲方支付合同总额30%为工程进度款；

3、余款双方验收完成后，一个月内付清。

3、开票时间：验收合格后一周内乙方开具全额的增值税发票。

八、人力不可抗力。

本合同所指的不可抗力为任何严重的自然灾害、战争、骚乱等人力不可预见及不可。

九、保密条款。

甲乙双方均不得对任何第三方泄露本合同主要内容，包括设备总价等。

十、解决合同纠纷方式：

1、本合同经双方签章后生效，并保证按议定条款执行。特殊情况要变动应经双方本着相互谅解的态度协商解决，若属单方违约，应由责任方承担造成的损失。

2、若协商不妥，则到原告方人民法院起诉。

3、违约责任：甲乙双方每延期1周，按总价的1%作为违约金支付对方。

十一、其它。

1、本合同经双方代表签字盖章后即生效。

2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

日期：

代加工机械合同篇十二

定作方：合同编号:。

承揽方：签订日期：

经过双方友好协商,本着真诚合作特达成以下协议:。

产品送货单、检验单等资料。

三、交货期：见备注。

四、交货：

1、交货地点:。

2、运输费由承揽方承担。

3、运输方式：承揽方自主选择。

五、包装标准、包装物的供应与回收、包装费用：包装标准为纸箱或者木箱、包装物由卖方供应不回收，包装费用由承揽方承担。

六、验收方式：货到定作方指定地点后，定作方按照送货单对产品名称、型号规格、数量等进行入厂验收，10个工作日内，完成产品质量检验，并将检验结果反馈给承揽方。

七、提出异议期限：

定作方若对产品有异议应在入场验收后15日内以书面形式向承揽方提出，未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品验收合格;承揽方在接到书面异议后应在7日内作出书面答复。

八、质量责任：

承揽方承诺提供给定作方的产品是合格的，符合定作方图纸及技术要求的。定作方将根据不合格情况扣除不合格产品全部或者部分款项。九、结算方式：

1、合同签字盖章生效后十五日内，定作方支付合同总价20%预付款;定作方在收到承揽方合同总金额17%增值税专用发票10日内，支付合同总价70%结算款。剩余10%作为质保金，合同执行完六个月内或后一笔合同执行完后支付。

2、支付方式：转账支票。

十、解决合同纠纷的方法：双方友好协商解决、如协商不成，交给定作方所在地仲裁机构仲裁。

十一、生效：本合同一式贰份，共两页，双方各执壹份，经双方签字盖章后立即生效。传真件具同等法律效力。

定作方：

承揽方：

代加工机械合同篇十三

甲方：xx（以下简称甲方）

乙方：xx（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合发电有限责任公司的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

乙方为甲方提供24小时不间断程控电话通讯服务及市话直线服务；电话机移机服务，微波电路、调度总机、输煤调度系统、自动交换机、生产监控系统、生产用时钟显示系统等服务。

本合同期限一年。

包工不包料

本合同总价为人民币（大写）元整（含增值税及附加税）。

1乙方负责本合同范围内所用材料的采购、运输、仓储保管及规定的材料鉴定试验；

2乙方采购的材料须符合国家或行业现行的有关标准，并符合国家及上级主管部门规定的进货渠道。

1缺陷消除率100%；

2微波设备运行率为99。8%；

3交换设备运行率为99。9%；

4调度总机运行率为99。9%。

1本合同质量保证金为合同总价的10%；

2因乙方责任而不能履行合同或不能完全履行合同时扣除全部或部分质量保证金。

甲方按时间进度付款，付款时乙方需开具服务业发票（与付款额度相同），乙方在每月25日前补开当月差额部分发票（年总费用十二分之一扣除当月已开发票），甲方在每月25日前结清当月90%的服务费，其余10%未付部分待质保期满，经验收合格后支付。

1甲方不按本合同规定向乙方支付款项，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应付款项的利息等）。

2乙方不能按照合同规定的进度完工或质量达不到合同规定的要求而使甲方蒙受重大经济损失，及未按本合同规定向甲方提交资料，应承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。

因本合同的解释、违约等引起的任何争议或纠纷，应通过友好协商解决或委托专家鉴定。如仍未能解决，可提交仲裁机构仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方都具有约束力。

由于双方不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力，包括但不限于：地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它，致使直接影响本合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力的一方应尽量设法使损失减少到最低程度，还应书面通知另一方，并应在15天内，提供事件详情及不能全面履行，或者需要延期履约的理由的有效证明文件。此项证明文件应由地区的公证机构出具。双方应按该事件对履行本协议的影响，通过协商决定是否免除或部分免除履行本协议的责任，或者延期履行本合同。

本合同签订后，如需修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

本合同一式肆份，双方各执两份，每份均具有同等的法律效力。

本合同自签字盖章之日起生效，有效期一年。

本合同的附件是本合同的组成部分，与合同具有同样的法律效率。本合同的附件有：

1xx有限责任公司与修配专业公司机械加工服务分工范围

2xx有限责任公司与修配专业公司机械加工服务安全协议

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

代加工机械合同篇十四

第一段：介绍木材加工机械的背景和重要性（大约200字）。

作为现代工业中的重要一环，木材加工机械在木材行业中发挥着至关重要的作用。随着人们对环境保护意识的增强，越来越多的企业选择使用木材加工机械，以提高生产效率、降低劳动强度，并减少对环境的污染。与传统的手工加工相比，木材加工机械在加工速度、加工精度和加工效果等方面具有明显优势，因此受到了广大企业的青睐。

第二段：对木材加工机械的选择和操作经验的总结（大约200字）。

在选择木材加工机械时，我们需要综合考虑自身需求、机械性能、质量和价格等方面的因素。首先，我们要明确所需加工的木材种类和尺寸，然后选择适合的机械设备。同时，我们也要关注机械的性能指标，如加工速度、加工精度和耐用程度等，以保证机械的工作效率和产品质量。在操作木材加工机械时，我们应该认真阅读并遵守操作手册，避免误操作带来的安全隐患。此外，定期对机械进行维护和保养也是重要的，可以延长机械的使用寿命，并保证其正常工作。

第三段：木材加工机械带来的发展机遇和挑战（大约200字）。

随着人们对环境保护和生产效率的要求不断提高，木材加工机械市场在不断扩大。然而，木材加工机械产业也面临着一些挑战。首先，市场竞争激烈，需要厂商不断创新和提高产品质量，以保持竞争力。其次，环保要求越来越高，木材加工机械需要不断改进，以降低能耗和减少对环境的污染。最后，人才储备也是一个亟待解决的问题，要想满足市场需求，培养和引进更多的专业技术人才是必不可少的。

第四段：木材加工机械的未来发展趋势和前景展望（大约300字）。

木材加工机械在未来的发展中将继续发挥重要作用。随着科技的进步，智能化、自动化和数字化将成为木材加工机械的发展趋势。智能化的机械设备将具备更高的自动化程度，能够适应不同的加工需求，提高生产效率和产品质量。同时，数字化技术的应用也将使得机械设备更加智能化和可远程监控，在机械故障和维修方面也能够得到及时的处理，以减少停机时间和生产损失。另外，绿色制造将是未来的主流趋势，木材加工机械需要不断提高能源利用率、减少废气和废水的排放，以降低环境污染。因此，可以预见，木材加工机械在未来将迎来更加广阔的发展前景。

通过对木材加工机械的了解和实践，我深刻认识到了木材加工机械在现代工业中的重要性和价值。合理选择和正确操作木材加工机械，能够提高生产效率、降低劳动强度，并对环境起到积极的保护作用。然而，木材加工机械产业也面临着许多挑战，需要不断创新和提高。我相信，随着技术的不断进步，木材加工机械将会发展得更加智能化、绿色化和高效化，为木材行业的发展做出更大的贡献。