基建施工合同(通用18篇)
合同的签订需要充分考虑双方的利益平衡和风险控制。在合同的书写过程中,要注意条款的排序和逻辑关系,使合同条文有层次感。看看下面小编为大家整理的合同范本,相信会给你起到一定的启示。
基建施工合同篇一
第二条工程造价及承包方式。
(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币_________万元。全部工程造价按下列办法办理:
(二)承包方式:
1.按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。
2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。
3.工程质量标准要求:_________。
第三条工期。
(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。
(二)开工日期:_________;竣工日期:_________
(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。
1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;。
基建施工合同篇二
乙方:庆阳陇东建筑工程有限公司。
签订日期:
1、总则。
依照根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家法律、法规和中油集团公司、长庆油田公司有关规定,为进一步明确甲乙双方安全生产的权利、义务及责任,保障人身安全和企业财产安全,在平等自愿、协商一致的基础上,现就健康、安全和环境保护等有关事宜签订本合同。
2、定义及解释。
2.1违约、违规、违章:指本合同当事人违反安全、环保法律法规,违反安全、环保规定、标准、规章的行为。
2.2事故:指在hse合同规定的范围内,由于合同当事人责任或不可抗力造成的停工、有关财产、经济损失和人员伤亡事件。
2.3不可抗力:指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括地震、水灾、火灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、当事人之外的破坏行为等社会事件。
2.4健康安全环境作业指导书:指承包方在编制施工组织设计(或专项健康安全环境作业指导书)中关于安全生产、环境保护的方针、目标、承诺、控制与管理等依据有关法律、法规对其项目施工安全管理目标、安全管理组织机构和职责、安全危险源的辩识与控制技术和管理措施、对从事危险环境下作业人员的培训教育计划和对危险源及其风险规避的宣传与警示方式以及项目安全管理提出的主要措施。2.5安全要求:是指为了保障施工作业安全制定的预防性措施。
3、工程概况。
3.1工程项目名称:水电厂基地、站所2008年基建维修及人工配合工程项目(包括在水电厂生产生活区域施工的所有基建维修工程项目,人工配合工程项目;外部承揽工程人工配合项目;具体项目名称按照施工合同为准)。
3.2工程地点:水电厂所属生产生活区域内及外部承揽项目所在区域。
3.3工程内容:水电厂2008年基建维修项目及人工配合,外部承揽工程人工配合(不含勘探局重点基本建设工程项目)。
3.4工程承包范围:水电厂2008年基建维修项目施工及人工配合,外部承揽工程人工配合。
3.5工程主要危险点源及危害:施工现场起重吊装伤害、车辆伤害、物体打击、机械伤害、焊接时的灼伤、火灾、爆炸、co气体、h2s气体、尘毒、噪声、施工现场的流动污染源(固体废弃物、生活污水、生产污水、车辆尾气、工业噪声等)、触电、高温中暑、低温冻伤;工地饮食因卫生不符合健康要求,造成集体中毒或疾病。
4、合同期限。
该建筑工程hse合同期限为二oo八年三月十二日至二oo八年十二月三十一日。
5、甲方的权利。
5.1有权要求乙方建立安全组织机构,严格执行安全生产法规、标准,遵守安全生产规章制度、安全操作规程,控制危险点源,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。
5.2甲方有权对乙方履行安全生产职责情况进行监督。5.3有权要求乙方维护好相关的安全生产设施、设备和器材。5.4有权对乙方的施工作业现场的安全作业情况进行监督检查,在监督过程中发现施工现场不符合工程设计、不具备安全条件,有权要求乙方停止施工,并书面通知乙方项目部制定具体安全措施。
5.5有权对乙方安全业绩、资质进行审查,对乙方针对作业项目制定并经乙方上级审查的健康安全环境作业指导书进行备案。
5.6有权要求乙方根据中油集团公司、中油股份公司相关规定按月填报火灾、交通、生产、设备、人员伤亡及环境污染事故报表。发生事故后,有权根据有关规定组织、参与事故的调查,有权对乙方事故进行统计上报。
5.7有权要求乙方保护施工区域植被、草原、河道、水池,动植物及生态环境。并在乙方施工结束后,对施工场所地貌恢复情况进行验收。
5.8有权对乙方安全管理过程中的任何偏差,实施整改的跟踪验证。
6、甲方的义务。
6.1贯彻落实“安全第一、环保优先、以人为本”的安全环保工作方针,认真执行有关法律、法规、标准及股份公司和油田公司安全生产规章制度。
6.2按规定对乙方进行安全业绩、资质审查,要求乙方制定针对具体作业项目的施工组织设计和健康安全环境作业指导书进行审查并备案。
6.3向乙方明确施工作业区的范围、危险点源及安全管理要求。
6.4按规定办理审查审批各种特殊(动火、动土、有限空间、用电等)作业手续,并按有关规定实施监护,确认安全条件。
6.5按施工措施的技术要求,为乙方履行本合同提供有关的安全方面的教育及监督检查。
6.6发生事故后积极协助乙方进行抢救,防止事故扩大,应按照股份公司及油田公司有关规定进行报告。
6.7甲方应建立与乙方协商、沟通的渠道,并及时将有关安全管理的信息向乙方予以传递。
6.8甲方有义务对乙方提供的各种有关体系管理的受控文件予以维护和保密,不得出现遗失、外借等情况。
6.9根据施工项目的技术要求履行应尽的义务。
7、乙方的权利。
7.1有权要求甲方提供中油集团公司、长庆油田公司相关安全生产、环境保护管理规定、制度。
7.2有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。7.3在日常作业中,对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业乙方有权拒绝执行,对由此产生的打击报复,有权向有关部门举报。
7.4有权要求甲方提供符合施工作业的安全条件和环境。7.5发生严重危及乙方生命安全的不可抗力紧急情况时,乙方有权采取必要的措施避险。
7.6有权对进入乙方作业区域的甲方人员进行资格、资质验证,有权对不符合乙方hse管理规定的甲方人员限制进入,有权对违反乙方hse管理规定的甲方人员通报甲方主管部门按相关规定进行处理。
7.7当乙方的施工需要使用或涉及甲方的生产工艺(包括管道、设施、设备、产品)等,乙方有权要求甲方对其生产工艺的过程(包括附属的构筑物或设备等)进行确认,以保证其处于完好状态,如因其生产工艺的缺陷而造成乙方的工程或财产损失,乙方有权要求甲方承担全部风险。
8、乙方的义务。
8.1必须健全安全组织机构,建立安全生产责任制,配备必要的劳动保护用品,严格执行安全生产作业指导书、环境保护法律、法规、标准及安全操作规程,控制危险点源,针对施工作业项目制定健康、安全、环境作业指导书,在甲方作业区施工应遵守甲方安全与环保等规章制度。努力实现“零职业病、零事故、零污染、零损失”的安全生产业绩目标。
8.2建立健全并有效运行hse管理体系,坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则,做到建筑施工和环境保护并举推行清洁生产、安全生产,实行污染物排放浓度控制与总量控制相结合,实现环境污染全过程控制。
8.3预防、控制和消除职业危害、保护员工健康、以确保工程项目的安全生产。
8.4按规定组织好施工过程的安全检查,发现作业过程中不安全隐患、重大险情,应采取有效措施积极处理并报告甲方。并积极配合自觉接受甲方人员的安全、环保检查,对存在的问题及时整改。
8.5发生事故时,应积极抢险,服从统一指挥,避免事故进一步扩大,并按要求报告甲方。
8.6应维护好相关的安全生产设施、设备和器材,使其处予完好状态。
8.7应对作业人员进行安全生产教育培训,具备相应的安全意识的技能,特种作业人员应具备相应的资格证书。
8.8不得使用不符合国家、行业标准和甲方规定的原材料、设备、装臵、防护用品、器材、安全检测仪等。
8.9作业过程中使用的锅炉、压力容器、起重机械等特种设备应按相关规定进行定期检验。
8.10制定意外事故伤害、突发性疾病、急性中毒、急性传染病,自然灾害(洪灾、沙尘暴、强风暴、地震、雪灾、疫情)等突发事故处理应急预案,配备相应的器具,并组织演练。
8.11对施工区域民族、宗教建筑、文物古迹、文物遗址,动植物和植被、草原、水源及生态环境负责保护责任。并有环境保护的措施。施工结束后按工程设计和甲乙双方约定恢复地貌。
8.12乙方必须严格遵守国家和地方政府现行环境保护法律、法规,实行无污染作业,严格控制原油落地,如因落地油、废水、废油、废渣等造成环境污染,特由乙方承担由此而发生的一切法律及经济责任。
8.13施工完毕,做到工完料尽场地清,并恢复现场整洁状态。8.14及时向甲方传递工程动态、生产信息。
8.15乙方有义务对甲方所提出的任何质疑进行确认,并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。
8.16乙方有义务向甲方宣传本公司的企业宗旨,并对工程建设中的安全管理作出必要的承诺。8.17对于乙方施工过程中所控制或使用的甲方财产,乙方有义务予以爱护,若其财产出现损坏、丢失等情况,乙方应及时报告甲方。
8.18要为雇用的员工及各类从业人员提供安全劳动保护用具,购买人身意外伤害保险和劳动健康安康保险。
9、hse检查与监督。
9.1甲方依据本合同对乙方承包的施工工程服务项目的下列事项进行监督检查。在检查过程中,若发现事故隐患或潜在的不安全行为,不安全状态,甲方hse监督员有权向乙方发出《隐患整改通知单》限期整改。
(1)生产、施工作业现场安全状况。
(2)乙方执行安全生产规章制度、标准情况。(3)安全、环保设施、设备的使用、维护情况。(4)特种作业人员持证上岗情况。
(5)安全、环保、健康技术措施(事故隐患整改)计划的制定和执行情况,事故应急预案及演练情况。
(6)乙方员工劳动防护用品的配备和使用情况,施工现场健康、安全与环境警示标志的管理和使用情况。
(7)消防设备、器材配备情况。(8)其他需要的监督检查项目。
9.2乙方应根据其制定的健康、安全与环境管理制度、标准,认真做好日常的安全生产检查监督工作,发现事故隐患和潜在的不安全因素要及时制定整改措施并进行整改,将整改情况通报甲方hse监督员。
9.3甲方人员包括厂qhse监督站、业务主管部门、安全生产等监督管理部门、基层单位的各类监督、管理人员等。乙方根据不同部门单位的整改通知单,及时整改问题并向提出问题部门单位进行回执。
10、事故应急救援与调查处理。
10.1乙方应制定安全、环境事故应急救援预案,设立应急救援小组,配备应急救援药品、设备、器材,并进行经常性维护、保养,保证正常运行。
10.2发生安全、环保事故后,事故现场有关人员应当立即报告乙方单位负责人,单位负责人接到事故报告后,应迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减轻人员伤亡和财产损失。重特大事故,同时立即报告甲方单位,不得拖延,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
10.3发生安全、环保事故后,乙方应负责组织事故的处理工作,甲方应当支持和配合,并提供便利条件。对重特大事故,应当及时向甲方传递相关信息,事故应急抢救费用由事故责任方承担。
10.4乙方应按照国家和中国石油天然气集团公司事故调查有关规定进行调查和责任认定,重特大事故涉及甲乙双方或第三方责任或人身伤害,财产损失的,应由甲乙双方或第三方共同参与组成事故调查组,对事故进行调查和责任认定。
11、违约责任。
11.1甲乙双方违反本合同要求,未造成事故及经济损失的,违约方应及时整改或采取其他补救措施。
11.2甲方发出《隐患整改通知单》应经乙方确认,乙方未按甲方发出的《隐患整改通知单》要求按期整改的,乙方每次应向甲方支付违约金100-500元,乙方支付违约金后仍未整改的,甲方可责令乙方停工整改直至事故隐患排除。
11.3乙方未按合同8.14条规定向甲方报告工程动态、生产信息的,乙方每次应向甲方支付违约金100-500元。
11.4由于乙方原因造成环境污染事故,由乙方承担全部经济赔偿责任。
11.5因甲、乙方或第三方造成的事故责任,造成人身伤害,财产损失的,由责任方赔偿他方直接经济损失。
12、不可抗力。
由于不可抗力造成主合同项目施工作业事故及产生的损失,当事人双方依据主合同中双方的约定,各自承担相应的损失。
13、合同的变更、解除或终止。
本合同与主合同具有同等的法律效力,本合同随主合同的变更,解除或终止而变更、解除或终止。
14、保险。
乙方合同项目施工作业人员的工伤保险由乙方自行办理,甲方要求乙方必须向施工作业人员投保工伤保险(包括人员意外伤害险等)。
15、争议的解决。
本合同在履行过程中发生争议,按照主合同约定的争议解决方式处理。
16、其他事宜。
16.1本合同未尽事宜双方另订补充协议,与国家、中油集团公司、长庆油田公司及水电厂其他有关规定发生冲突时,按有关规定执行。
17、附则。
17.1本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章后生效。
17.2本合同一式四份,甲乙双方各执两份,每份具有同等法律效力。
17.3本合同与主合同同时生效,并作为主合同的组成部分。
甲方:靖边燃气发电厂(盖章)。
委托代理人:
乙方:庆阳陇东建筑工程有限公司(盖章)。
委托代理人:
基建施工合同篇三
编号:
(劳务派遣)。
甲方:xx方劳务派遣有限公司。
乙方:
签约须知。
一、本合同根据《_劳动法》、《_劳动合同法》等有关规定制定。
二、本合同书为劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同时使用。
三、签订劳动合同的劳务派遣单位应当符合《劳动合同法》、《劳务派遣行政许可实施办法》等规定的条件,依法取得人力资源社会保障行政部门颁发的《劳务派遣经营许可证》,或者在人力资源社会保障行政部门履行备案手续。
四、劳务派遣单位不得招用未满16周岁的未成年人,不得派遣在校学生实习。
五、劳务派遣单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实、有效。
六、本合同期限不得低于二年,合同期限两年以上不满三年的,试用期不得超过两个月,三年以上固定期限和无固定期限的,试用期不得超过六个月。
七、劳务派遣单位与劳动者使用本合同书订立劳动合同时,凡需要双方协商约定的内容,协商一致后填写在相应的空格内,不需协商之处可写“无”或划掉。订立劳动合同,甲方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章;劳动者需本人签字。
八、双方约定的其他内容,劳动合同的变更等内容在本合同内填写不下时,可另附纸张。
九、本合同应使钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确,不得涂改。
十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,妥善保管,乙方的劳动合同不得由甲方代为保管。甲方应及时将签订的劳动合同文本交给乙方,并由乙方签收,甲方对已解除或终止的劳动合同文本,至少保存两年备查。
根据《_劳动法》、《_劳动合同法》等有关规定,甲乙双方经*等自愿、协商一致订立本合同,共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同双方当事人基本信息。
第一条甲方基本信息。
甲方(劳务派遣单位)。
全称:xx方劳务派遣有限公司。
住所:xx区新闻大厦西塔三单元1504室。
注册地址:xx区新闻大厦西塔三单元1504室。
劳务派遣行政许可证编号:xx140015。
法定代表人(主要负责人):穆怀民。
联系人及电话:xx201811。
第二条乙方基本信息。
乙方(被派遣劳动者)。
姓名:
性别:
户籍所在地:
居民身份证或其他有效身份证件号码:现住址:
通讯地址:
基建施工合同篇四
为确保营业线施工安全,明确双方各自承担的安全责任、权利和义务等,根据_《关于印发〈铁路营业线施工安全管理办法〉的通知》(铁办[20__]190号)、路局《关于公布〈____铁路局营业线施工安全管理实施细则〉的通知》(____铁运发____号)、《关于公布〈____铁路局营业线施工安全管理补充实施细则〉的通知》(____铁运发____号)文及《关于印发的通知》(建工函[20__]289号)有关规定,经双方协商,达成如下协议。
一、工程概况。
1.施工项目:____________________。
2.施工地点:____________________。
3.作业内容:____________________。
4.影响范围:____________________。
二、施工责任地段及期限。
施工责任地段:_________________。
施工期限:______________________。
注:施工安全责任区段由甲乙双方在施工前进行现场确定,并由施工单位用红、白油漆划出现场施工安全责任分段标志。
三、双方遵循的技术、规程和规范:
甲、乙双方应执行《_安全生产法》、《铁路运输安全保护条例》、《铁路技术管理规程》、《____铁路局行车组织规则》、《铁路工务安全规则》、《铁路线路修理规则》和_《关于印发〈铁路营业线施工安全管理办法〉的通知》(铁办[20__]190号)、路局《关于公布〈____铁路局营业线施工安全管理实施细则〉的通知》(____铁运发____号)、《关于公布〈____铁路局营业线施工安全管理补充实施细则〉的通知》(____铁运发____号)等有关规定。
四、安全防护内容、措施及专业结合部安全分工(根据工点、专业实际情况,由双方制定具体条款,应用的规章条款必须具体完整):
1.本协议适宜引入处插铺道岔施工。
2.施工前,组织协议双方到现场进行调查和现场施工安全监督交底,在甲方安全监护员的监督下方可施工。
3.施工责任地段的线路质量及安全管理由乙方负责,并承担因线路质量及安全引发的一切责任。
4.使用自卸车、推土机、挖掘机、轧路机等机械设备时,严格落实路局邻近既有线大型机械安全管理有关规定和安全卡控措施;必须由持有有效操作证的操作人员操作具有有效合格证的机械设备。根据工程情况采取有效的安全措施,落实“一机一人”专人防护的规定,专人指挥卸车等机械作业,防止侵入铁路建筑限界。
5.临近既有线的所有施工及机械作业,一是必须安排驻站联络员及现场防护员进行防护;二是随时了解列车运行情况,除须利用天窗的施工外,其他施工作业在列车接近前____分钟必须停止作业;三是在作业面与既有线之间设置物理隔离措施,防止人员、机具、材料侵限。
6.乙方须加强施工现场管理,施工区域设置警示围护,施工料具统一管理,集中堆码,不得侵入铁路建筑限界,并派人看守,施工结束做到工完料清。施工过程中,不得随意搬动线路原有设备、标志,如有损坏及时恢复。
7.乙方须做好施工场所的清理工作,施工所产生的弃土、废碴、建筑垃圾等物品,不得影响其余线路的道床、路基、排水设施等设备及线路外观,如造成道床脏污、缺碴、路基积水等,均有乙方负责。做好排水设施的疏通工作,防止影响排水设备的正常使用。
8.施工期间乙方应设专人在现场负责指挥,施工人员严禁在线路上行走、坐卧,严禁跨越铁路搬运机具、材料,施工机具、材料不得侵入限界。
9.与工务行车设备安全有关的施工,按本协议执行。若施工影响到其他设备安全时,乙方应联系该设备的管理单位共商安全事项。
10.施工地段左侧临近既有宁启铁路线路中心____米范围内的施工,由甲方进行铁路安全监督,乙方必须服从甲方的安全监督和管理。
11.甲方应履行行车安全监督制度。施工安全监督人员,对违章作业等危及行车安全的施工,有权停止作业;对检查发现的隐患,应发出安全整改通知书,限期整改,未整改前,乙方不得施工。
12.所有参加施工人员的人身安全由乙方负责,安全监督人员的人身安全由甲方负责。
五、双方的安全责任、权利和义务。
(一)共同安全职责:
1.保证铁路运输安全是甲乙双方的共同责任,当施工与安全发生矛盾时,要严格遵循“安全第一,预防为主”的方针,把确保铁路行车安全放在施工任务和安全监督配合施工的首要位置,严格执行_、上海局营业线施工安全有关规章制度。
2.双方联合成立施工安全管理协调小组,由甲方安全监督负责人副组长,甲方安全监督员和乙方安全员任组员。协调小组负责全过程检查、监督施工安全情况,协调解决涉及有关安全生产的问题。
3.当发生危及铁路安全问题、隐患时,必须采取有效措施,限期整改,确保铁路行车安全。
4.发生事故、险情时,按有关规定双方必须及时向各自的上级有关部门汇报,全力开展救援抢修工作,配合各自的有关部门进行事故、险情调查分析,接受处理。
(二)甲方安全职责。
1.积极做好安全监督检查(配合)工作,为乙方施工创造有利条件。对乙方提出需要甲方配合解决的问题,____天之内予以答复。
2.及时提供有关技术资料,委派有关工程技术人员积极协助配合乙方,做好既有工务设备、设施的核查和提供保护措施。
3.根据工程规模和乙方提出的请求,及时委派相应数量、胜任工作的现场安全监督员到现场对施工作业进行安全监督检查及配合施工工作。
4.对乙方拆除既有设备、设置防护、线路检查工作,进行全过程监督检查,确保符合相关要求。
5.对乙方施工责任地段的铁路设备、设施进行巡查,发现不良情况及时向乙方提出,并督促整改。
6.发现施工安全隐患及施工质量不合格时,应责令乙方施工作业人员及现场施工负责人立即纠正,书面发出《营业线施工安全监督整改通知书》,责令限期整改;当发现危及铁路行车安全时有权责令其立即停工,书面发出《营业线施工停工通知书》,并及时向监督小组汇报。
(三)乙方安全职责。
1.开工前应设立安全生产管理结构,建立安全生产保证体制,制订完善各项安全制度和措施,配备专职安全管理人员。
2.施工中必须严格按照批准的施工组织设计、施工方案组织实施,不得随意更改。
3.及时向甲方提供所需的有关技术资料和安全信息等情况,经常保持与甲方的联系。
4.凡进行拆除既有设备、路料运输、路料装卸等影响铁路工务设备使用或行车安全的作业,必须提前三天以书面(电话)形式告知甲方,并在甲方安全监督(配合)人员在场的情况下,才能进行作业,否则对其行为所导致的一切安全问题负全责。
5.施工期间,乙方必须按规定安排驻站联络员、现场防护人员,在列车接近前____分钟停止作业。
6.对甲方提出的质量和安全隐患等问题(整改或停工通知书),应立即进行整改,对一时无法解决的问题,必须采取有效措施进行补救,并将处理结果及时反馈给甲方。
7.严禁将工程分包给不具备相应资质的单位和个人承担,同时加强对分包单位和个人的管理,严禁以包代管,包而不管。
六、补充条款。
根据《技规》、《安规》、《施工规范》、《验收规范》及路局有关规定,补充条款如下:
1.施工期间,乙方应严格按照《安规》的规定进行防护,并在施工机械所在现场设置施工应急标牌,注明机械类别、危险源、安全责任人、应急处理措施、简明应急程序和应急电话等信息。
2.施工现场应设置“安全警示牌”及“安全隔离绳”,防止路外人员上道及现场施工人员、机具侵入限界。
七、违约责任和经济责任。
违反双方约定的条款,造成行车事故、险情,由违约一方承担责任,并根据_《关于印发〈铁路营业线施工安全管理办法〉的通知》(铁办[20__]190号)和路局《关于进一步加强营业线施工安全检查监督工作的意见》(____铁安发____号)规定的标准,对违约一方进行责任追究,并赔偿相应的经济损失(具体数额根据实际发生情况而定)在该段工程的框架协议内扣除。
八、安全监督配合及有关费用。
1.根据_《铁路基本建设工程设计概(预)算编制办法》(铁建设[20__]号)、《营业线施工配合费计费暂行标准》(铁建函〔20__〕52号)等文件规定核收的施工安全监督及其他配合费另签补充协议明确。
2.乙方(施工单位)向甲方(设备管理单位)按规定做好安全监督(配合)费用的支付工作。
九、其他事项。
1.本协议未尽事宜,双方另行商定,签订补充协议一并执行。
2.在履行协议过程中发生争议无法解决时,提请双方上级主管部门调解。
3.本协议一式四份,甲乙双方各执两份。
4.本协议经双方盖章并返回至甲方经办人手中,方能正式生效。
十、签字盖章。
甲方(盖章):___________乙方(盖章):___________。
经办人(签字):_________经办人(签字):_________。
基建施工合同篇五
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。
第六条工程质量检查验收。
2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;。
基建施工合同篇六
甲方单位(发包人)(盖章):
乙方单位(承包人)(盖章):
经市府基建办施工处批准,本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。
第一条工程内容和承包范围。
(一)单项或单位工程类别、结构形式:_________;层幢;_________;建筑面积_________;建筑面积m2,道路:_________;给排水管道:_________;构筑物:_________。
(二)承包范围:承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
(三)承包金额内未包含的工程项目:_________。
第二条工程造价及承包方式。
(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币_________万元。全部工程造价按下列办法办理:
(二)承包方式:
按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。
2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。
3.工程质量标准要求:_________。
第三条工期。
(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。
(二)开工日期:_________;竣工日期:_________
(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。
1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;。
5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;。
6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;。
7.甲方财力不足导致停工窝工者;。
8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
第四条材料、设备供应。
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。
(二)工程材料及设备,由_________方采购供应至场地(仓库)。
(三)工程设备,由_________方采购供应至_________向_________方交货。
(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。
(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。
(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。
第五条双方责任。
(一)甲方责任:
2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;。
9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;。
(二)乙方责任:
1.施工界区内临时设施,临时道路、水、电、管线的修建安装;。
5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;。
6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;。
8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度;。
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。
第六条工程质量检查验收。
2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;。
6.质量等级的评定应执行《深圳市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。
第七条施工图纸修改。
6.已开工工程若中途停建、缓建,甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位、同时,赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第八条工程款支付。
2.甲方按核实的工程进度,于收到工程月报五日内支付工程进度款;。
3.工程进度款支付达工程总造价的50%时,逐步按比例开始扣回予付款;。
6.确因甲方拖欠工程款而影响进度时,其造成乙方停工、窝工损失及欠款利息按有关规定均由甲方承担,工期相应顺延。
7.在验收过程中,如有不合格项目,应当在双方验收时商定的时间内,由施工单位修好,否则,超过一天按保留价款的万分之三罚款。
第九条工程验收。
1.乙方在竣工前十五天内,书面通知甲方作预验收检查,甲方应及时配合;。
3.经验收检查工程有较大的翻修者,则以翻修合格后的日期为竣工日期;
5.竣工工程经验收符合合同要求质量标准者,从验收之日起五天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按时接管,致使已验收发生损失,应由甲方承担,如乙方不能按时交付,应按逾期竣工处理,不得因有经济纠纷而拒绝支付。
7.乙方的生产、生活临时设施,也应在竣工报告提交日期起5天内全部撤离,并工完场清,如工完不清场,则收取地租费每日_________元m2在余留工程款中扣回。
第十条奖与罚。
(一)工期提前或拖延的奖罚:
1.按合同工期竣工者、不奖不罚。
2.按合同工期提前竣工者,每提前天、由甲方奖给乙方_________元。
3.无正当理由的工期拖延,每延期一天,由乙方付给甲方罚金元。罚款金额不超过合同总造价的%,或元,或罚款天数不封顶。
(二)在提前或按合同工期竣工的工程,质量奖罚:
1.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。
2.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的。
3.验收后达到标准者,不奖不罚。
(三)工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款,且必须兑现,如逾期不付,则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。
第十一条其它。
(四)由甲方分包给第三者时,则应由甲方负责统一管理,安排场地,临时水、电接点,质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时,由甲方负责。
第十二条因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
第十三条在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。
第十四条本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协议,报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件,与原合同有同等法律效力,但不得与本合同有抵触。
第十五条在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,提交深圳市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。
第十六条本合同经双方签字盖章,并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾款,一年的保修期满后,自行生效。
第十七条本合同正本份其中甲方执份,乙方执份,副本份,甲、乙双方各执_________份,审计站、经办银行各一份,均有同等效力。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)。
代表:_________(签章)代表:_________(签章)。
职务:_________职务:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
基建施工合同篇七
合同一:
经市府基建办施工处批准,本工程于_年_月_日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。
第一条工程内容和承包范围。
3.工程进度款支付达工程总造价的50%时,逐步按比例开始扣回予付款;。
合同二:
一、-合同组成。
第一条本施工合同由五部分组成:通用条款(采用gf年月日至__年__月__日。
第五条无分包时工期按本合同约定起始日期计算;有分包且本合同甲方不是分包合同甲方的,分包合同工期必须经小组以指定方式确认后方有效。
第六条工期提前奖励标准:0元/日历天;。
第七条工期延误惩罚标准:100元/日历天。乙方工期因不可抗力延误的,需要向甲方索填工程延期确认签批单。
五、工程量确认原则。
第八条工程量确认办法。本工程工程量确认工作均由甲方指定人员现场签字确认。甲方签字经小组审核后做为结算依据。
六、工程变更。
第九条工程必须严格按施工前约定施工内容施工,不得随意增加、减少或更改工作内容。因特殊情况需要增加工作内容的,必须报小组审核同意并持有效签证(存挡)后方可作为结算依据。涉及工作内容变更时,甲方签字和乙方意愿均不作为结算依据。
第十条工程变更为增加工作内同时,先做预算或估算,如超过1万元的,需做预算送小组报批,超过部分在1万元以内的,由乙方和甲方商定包死价格,以书面凭证计入结算总价。
七、工程造价。
第十一条本工程决算价格确定原则及结算办法:
本合同系固定总价合同。乙方一旦成为中标单位,其投标商务标预算报价将称为结算的依据。结算时,除甲方签证外,结算价格不再调整。
第十二条结算日期:在工程竣工验收合格并按要求办理竣工档案移交和竣工结算手续后的一周内结算。
第十三条下列材料按甲方签批的价格决算,决算时以主材价格确认表为准:
(各校根据自己招标文件的工程做法和要求,确定需签批的主材名单,一般为门、窗、瓷砖、涂料、地板等,不易过多。)。
第十四条经甲方签证增加的工作内同和工作量结算办法:经小组批准同意增加工作内容部分其工程量由甲方核实签字,只计税金,不计管理费和规费,不做下浮。
第十五条主材价格确定。主材价格需要由甲方以有效方式确认后方可购置材料,否则材料价格不做为结算依据。如甲方指定主材供应商和品牌的,材料价格不做为结算依据。
八、材料管理。
第十六条建立材料验收制度。工程所用主要材料必须出具有效出厂质量合格证明、性能检测报告或其它有效质量证明,主要材料进厂必须经甲方指定相关人员确认签字验收。甲方有权拒绝“三无”材料及与学校建设要求不符的材料进入施工现场,由此造成的工期延误和损失有乙方负责。
九、工程验收。
第十七条由甲方牵头组织工程竣工验收,有关单位参与验收过程。
第十八条凡经竣工验收合格的工程,方能进行工程结算,不能通过验收的,乙方要根据小组的验收意见进行整改,整改合格验收通过后方可结算。
十、工程结算。
第十九条所有小型基建项目都必须在取得小组核发的准予结算确认单后方能结算。
第二十条项目预算在2万元以上且乙方出具由小组核发的开工通知书的,方予以结算。
第二十一条不上交或不按有关要求交接齐全全部指定验收资料的,不予以结算。
第二十二条结算过程中,如小组审计认定是没有办理有关报批手续(工程延期报批手续、工作内容增加手续等)而造成不合理超支的,应由责任方(甲方或乙方)承担责任,小组不予结算。
第二十三条决算材料必须符合下列规定,否则不予决算:
(二)建筑预算和安装预算分别编制;。
(四)涉及各种费率的,套用下限标准;。
(五)适用计价规则(应用造价计算程序、套用定额、取费)时,不得故意多列多算和重复计算。
第二十四条除经小组同意的特殊情况外,套用计价规则时,故意多列多算和重复计算的,所涉及的计价项目均按“不计费(规费和综合费)且不计税项目处理”,同时将相关乙方记入企业不良行为记录电子档案。
十一、工程保修。
第二十五条执行工程保修制度,保修金为工程结算造价的5%,有关事宜见房屋建筑工程质量保修书。
十二、安全承诺。
第二十六条乙方对施工全过程(从准备到竣工验收)的安全负全责。乙方必须按要求签定安全承诺书。
十三、廉政承诺。
第二十七条甲乙双方必须严格遵守工程廉政建设的有关规定,必须严格遵守工程建设廉政责任书。
十四、纠纷处理。
第二十八条优先采取调节方式,调节未达成协议的,采取仲裁方式。
十五、其它事项。
第二十九条本工程招标文件为本合同的法定组成部分,与本合同具有同等效力。
第三十条如本项目有分包工程时,分包合同必须经小组盖章后方生效。
第三十一条其它未尽事宜协商解决。
第三十二条合同设正本一份、副本两份;。
第三十三条本合同自签订之日起生效。
甲方单位(发包人)(盖章):
乙方单位(承包人)(盖章):
小型基建项目管理小组(签字):
基建施工合同篇八
甲方在举办并委托乙方负责展馆室内国内标准展架搭建,经双方协商达成如下标准展架施工安全协议:
一、甲方和乙方在展览期间的一切活动,应共同遵守《_消防条例》、《北京市展览展销活动消防安全管理暂行规定》:认真贯彻执行“谁承办、谁负责”的原则。
三、展览期间如遇突发情况,甲方应支持、协助乙方在具体标准展位展架方面的变更。
四、乙方按甲方提供的图纸进行展馆室内国内标准展位展架搭建施工;。
七、乙方在展览期间每天开馆、闭馆时,值班电工对所负责展位展架电线、电具进行例行检查,确保安全。
八、展览结束后,乙方负责清理现场;。
九、此协议书一式三份,消防管理部门及甲乙双方各一份,盖章有效;。
甲方代表签字。
乙方代表签字。
(公章)。
(公章)年月日年月日。
基建施工合同篇九
甲方:
乙方:
依据《中华人民共和国民法典》,结合工程实际情况,经过双方协商,达成如下施工协议:
一、工程名称:镇农贸市场基础设施建设项目。
二、工程地点:镇村西头组。
三、工程内容:
1、修建农贸市场区间道路1200米;。
2、新建供水管网1800米,排水管道米;。
3、人行道建设生态砖4550平方米;。
4、完成道路绿化1200米,栽植绿化树木700棵;。
5、完成____区内电源、电网建设,安装路灯180盏;。
6、完成东环路农贸市场商户180户;。
四、工程总造价:伍仟伍佰万圆整(5500万元)。
五、工程工期:工程工期为14个月,即________年____月____日至________年1____月____日。
六、双方的权利与义务:
甲方权利义务:乙方开工前甲方有责任帮助乙方协调当地关系,帮助乙方解决因场地和附属物等与当地群众发生的冲突,维护施工路段的车辆通行,为乙方创造一个良好的施工环境,使乙方能够顺利施工,并按合同规定按时付款。甲方有权要求乙方保质保量按时完工,如乙方原因造成延误工期或中途停止,甲方有权拒付部分或全部费用。乙方权利义务:乙方必须严格按照要求和施工方案进行施工,不擅自或降低设计标准,保证在规定的工期内高质量完成任务,并制定详细的安全措施,对一切安全事故负全责,乙方可要求甲方按照合同及时付款。
七、付款方式:
1、乙方完成总工程30%时甲方验收合格后付全款的.30%;。
2、乙方完成总工程60%时甲方验收合格后付全款的30%;。
3、乙方完成总工程经甲方验收合格后付全款的40%。
八、此协议一式两份,双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方:代表人:
乙方:代表人:
________年____月____日。
基建施工合同篇十
由于施工中存在交叉作业,根据《_安全生产法》、《建筑安全生产管理条例》、《工伤事故的认定》有关规定,就工程项目的交叉作业安全防护等相关事宜,按照安全第一、平等互利的原则,订立本协议:
特别注明:施工现场闲人免进,进入施工现场的人员必须佩戴安全帽。
高空作业必须佩戴安全带。
若施工人员因没有佩戴安全帽或安全带造成的安全事故,后果自负。
交叉作业的管理原则:
1、施工各方在同一区域内施工,应互相理解,互相配合,建立联系机制,及时解决可能发生的安全问题,并尽可能为对方创造安全施工条件、作业环境。干扰方应向被干扰方提供施工计划,被干扰方据此提前安排施工,以减少干扰所带来的损失;如双方无法协调一致,或被干扰方必须停工时,则应报请管理公司帮助协商解决。
2、在同一作业区域内施工应尽量避免交叉作业,在无法避免交叉作业时,应尽量避免立体交叉作业。双方在交叉作业或发生相互干扰时,应根据该作业面的具体情况共同商讨制定安全措施,明确各自的职责。
3、因施工需要进入他人作业场所,必须向对方现场负责人当面申请;说明作业性质、时间、人数、动用设备、作业区域范围、需要配合事项。其中必须进行告知的作业有:土石方开挖、起重吊装、高处作业、模板安装、脚手架搭设拆除、焊接(动火)作业、施工用电、材料运输、其他作业等。
4、双方应加强从业人员的安全教育和培训,提高从业人员作业的技能,自我保护意识,预防事故发生的应急措施和综合应变能力,做到“三不伤害”,各工种交叉作业有冲突时必须报公司现场工长协调,严禁发生争执或打架斗殴现象,如有发现任何后果自己承担,并且我公司将处以重罚。
5、双方在交叉作业施工前,应当互相通知或告知对方单位施工作业的内容、安全注意事项。当施工过程中发生冲突和影响施工作业时,各方要先停止作业,保护相关方财产、周边建筑物及水、电、气、管道等设施的安全;由各自的负责人或安全管理负责人进行协商处理。施工作业中各方应加强安全检查,对发现的隐患和可预见的问题要及时协调解决,消除安全隐患,确保施工安全和工程质量。
具体落实事项:
1、双方单位在同一区域内进行高处作业、模板安装、脚手架搭设拆除时;应在施工作业前对施工区域采取全封闭、隔离措施,应设置安全警示标识,警戒线或派专人警戒指挥,防止高空落物、施工用具、用电危及下方人员和设备的安全,所有料具、建筑垃圾等任何东西必须集中后由塔吊运吊,严禁高空抛物。
基建施工合同篇十一
发包人:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿公平和诚信原则,双方就13#楼下水道维修工程施工事宜协商一致订立本合同。
一、项目名称:
二、工程内容:台阶、栏杆拆除、挖沟拆除下水管道、安装下水管道、管道穿墙、井补洞、回填土、恢复台阶原装(相似)、安装栏杆,垃圾清理外运。
三、工程地点:小区内。
四、合同工期:开竣工时间20xx年月日至20xx年月日。
五、质量标准及材料:质量标准严格按照甲方要求及建筑行业相关标准执行。
六、工程款:万元,大写:
七、资金来源及结算办法:本工程资金由乙方先期垫付,工程完工3天内结算支付100%。
八、双方权利义务:
1、甲方按约定时间及时清理现场维持秩序,为乙方施工创造适合条件。
2、甲方负责因施工所需水、电等设施的供应,提供相应的图纸及测量纪录。
3、甲方应协助对已完成工程的保护工作。
4、乙方负责施工材料及设备的采购供应,负责施工的组织与设计,维护施工秩序,承担施工安全及保卫工作。
5、乙方应维护甲方的正常工作秩序,采取合理措施保护现场内环境,避免不必要的污染及噪音。
6、乙方施工期间如需夜间施工或特殊工作业应征的甲方同意。
九、验收标准:
1、验收标准:以甲、乙双方约定标准或建筑行业相关标准为准。
2、验收程序:乙方按合同完工后,由甲方对工程质量进行内部验收核准。验收合格后甲方出具工程签证。
十、工程量变更:甲方如有工程量变化,应提前3日报教育主管部门同意后并书面通知乙方,待双方协商订立变更协议后执行。
十一、补充内容:
本工程因工程量较小,施工比较困难,施工时间受限制,工期短,施工完毕,经甲方验收合格后,工程款一次拨付。
十二、违约责任:任何一方违约,另一方有权提起诉讼,申请劳动仲裁部门或当地人民法院进行调节。
十三、合同生效:本合同自签订之日起生效。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
基建施工合同篇十二
经甲乙双方协商,甲方委托 建筑工程队建造 房一幢,本建筑总平方面积为m,每平方米价格为元,合计总金额为 元;瓷砖地板砖每平方米价格为元,楼梯、卫生间平方面积双算,总平方面计算以上楼板覆盖面为准。为了确保工程质量,明确双方责任,经双方多次协商,特定以下协议。
一、工程概况:房一幢,砖混结构:包括基槽开挖,砌砖钢筋制做,支模板、瓦房、屋顶处理、房子粉刷。
二、地梁、圈梁、柱子、支模另算,每米价格 元。
三、甲方应备好建房所用的各种建筑材料,保证材料的供应及时。甲方负责模板、电胡芦、电夯的费用和拉运,负责乙方架材、架具的拉运。负责烟茶的供应(每天每人一盒烟)。提供灶房、灶具、住房一处,甲方负责基建期间的工地安全看护,支模配合木工电锯。
四、甲方应保证工地的水路电三通,提前处理好邻居关系和兄弟纠纷,以免造成建筑中途停工,否则误工后果由甲方负担。在施工中,甲乙双方要密切配合,严把质量关,施工人员要服从甲方的技术指导,按图纸施工,如确实需要变动的要经甲乙双方协商方可变动。
五、甲方负责开工前现场清理,浇好所有的建房用砖、筛灰、土方回填、粉刷浇墙,所有建筑平方面以外的活另说价格另算。
六、付款方式:
基建承保款分三次付清,第一次开工放线付40%,现金 元;第二次上梁当天付40%,现金元;第三次内粉完工付15%,现金 元;第四次工程完工后付清所承包款,现金 元,完工达到工满钱清。
七、乙方应确保工程质量,保证墙体端正、粉刷平直。工程
质量争取达到农村基建优质标准。乙方在施工过程中时刻注意节约用料,安全施工应放在首位。在抓好质量的前提下安全施工,在施工期间,甲乙双方应积极配合,坚持现场施工,乙方负责交工后三个月的工程质量保险,保证屋顶不漏水,粉刷瓷砖不拖落,如有问题乙方负责维修,甲方负担材料。
八、在施工期间,如地基开挖有大的地质问题,由甲方自己
负责处理。甲方负责前、后、中、瓦房管饭。
九、基建期间的乙方工地人员安全,由乙方负责,乙方应时
刻强调工地安全这一大事。
十、双方协议成交后。单方私悔合同者,后果自负。
此合同自签定之日起生效,双方应各负其责,信守合同。
甲 方:________
乙 方:________
中证人:________
________年_______月_______日
基建施工合同篇十三
甲方:法定代表人:乙方:法定代表人:
郭叶线是20xx年初修建的一条通村公路,全长约13.5公里,由于今年载重车辆较多且年久失修,多处破损严重,且郭叶线横穿两个乡镇七村三十多个小组。为了改善交通环境,方便群众生产、生活,甲方将所辖范围内郭叶线维修补缺加铺通村公路建设工程承包给乙方。经双方协商同意,特订立如下合同:
一、工程总量。
该工程为郭叶线维修补缺加铺通村公路,全长约2.5公里,具体以实际施工里程为准。
二、工程施工及质量要求。
1、全部破损公路由乡村公路段派专人指定维修点,乙方按甲方要求施工。
2、维修部份两端连接点必须用切割机切断、切齐,连接点水泥硬化时两边必须涂抹沥清。
3、维修部份水泥块用挖机挖出来后必须运离公路两侧50米外,以免影响公路通行安全。
4、维修部份必须整平、压实。
5、混凝土硬化层宽度为3.5米、厚度18厘米。
6、乙方全面按标准完工后,甲方申请县有关职能部门验收,经验收合格签字后,乙方交付甲方使用视为正式完工。
7、工程自验收之日起一年内出现质量问题,由乙方负责无偿维修(不可抗力因素除外)。
三、工程安全责任。
乙方必须抓好安全施工,包括个人人身安全、财产安全,确保无任何安全事故发生。发生的一切安全责任由乙方全部负责。
四、工程时间。
工程必须在60日内完工,即从20xx年10月10日至20xx年12月。
五、工程造价及付款方式。
1、破混凝土板及运输10/㎡,共80745㎡,计币80745元。
2、基层处理5/㎡,共80745㎡,计币40373元。
3、混凝土浇筑及保养65/㎡,共80745㎡,计币524843元。
4、盖函板一座2万元。
5、工程保质期为一年,保质期满后付清余款。
六、施工环境。
甲方有义务为乙方提供优良的施工环境,协助做好协调工作,无偿提供工程所需的土源、土场、毛料,协调水电供应,尽量为乙方提供施工方便,以利工程顺利进行。
七、违约责任。
1、公路工程不得转包或分包,合同签订后,发现乙方有转包或分包行为的,甲方有权无条件终止合同。
2、由于乙方工程质量不合格所发生的工程返工、重建等,一切责任由乙方承担,工期每延期一天甲方按工程量总额的1‰对乙方处以罚款。
八、本合同一式肆份,甲方贰份、乙方壹份、存档壹份。
九、工程竣工验收完工后,甲方一次性付清总工程款50万元,余款165961万元,一年内付清,乙方按合同要求组织施工。
十、本合同经双方签字后生效。
甲方:乙方:
(公章)(公章)。
代表人:代表人:
年月日年月日。
基建施工合同篇十四
经市府基建办施工处批准,本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托),由乙方承建,为了明确工程内容及双方权利义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况,订立本合同。
(一)单项或单位工程类别、结构形式:_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积m2,道路:_________;给排水管道:_________;构筑物:_________。
(二)承包范围:承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容):基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。
(三)承包金额内未包含的工程项目:_________。
(一)承包金额:按定标价或协商价,建安工程总造价为人民币_________万元。全部工程造价按下列办法办理:
(二)承包方式:
1.按施工图预算包干或投标大包干,即包工、包料、包工期、包质量。
2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税,已包含在本合同承包金额内,由乙方支付。
3.工程质量标准要求:_________。
(一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。
(二)开工日期:_________;竣工日期:_________
(三)如遇下列情况者,经甲方代表签证后,工期按实际相应顺延。
1.甲方不能按合同规定在开工前五天交出施工场地,或障碍物和施工用水、电源未接通;
5.因停水停电或因电力,水压不能满足施工需要,影响达连续六小时以上者;
6.甲方代表借故不签证,影响下一工序的进展者;
7.甲方财力不足导致停工窝工者;
8.甲方不按合同规定预付工程备料款和工程进度款而影响施工进度者。
(一)工程全部建安材料、成品、半成品及设备由方自行采购供应至施工工地现场(仓库)。
(二)工程材料及设备,由_________方采购供应至场地(仓库)。
(三)工程设备,由_________方采购供应至_________向_________方交货。
(四)钢材、水泥、木材由甲方协助解决,属有价供料,供应价由双方商定,与承包金额无关。
(五)购买三大材料所需的外汇由方负责解决;装饰材料、电梯、空调机及水电器材,如设计采用进口时,其外汇由方负责解决,如由乙方采购时,其单价应征得甲方同意。
(六)双方供应的材料、成品、半成品应附有原出厂证明,否则应进行试验,试验费由供料的一方负责,对已有出厂证明的材料,如一方持有异议时,应进行复验,如复验合格,其复验费由持有异议的一方负责,否则由供应方负担。
(一)甲方责任:
2.负责办理施工报建手续,领取建筑许可证及施工许可证;
9.审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度月报表、并按时向乙方支付工程进度款;
12.组织对工程竣工验收,并按合同规定的期限办理竣工结算。
(二)乙方责任:
1.施工界区内临时设施,临时道路、水、电、管线的修建安装;
5.按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全;
6.做好施工原始记录、隐蔽工程记录,汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方;
8.做好对分包单位的管理(由乙方分包时),抓好分包单位的工程质量和工程进度;
12.在施工中,由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失,应由乙方自行负担。
2.乙方必须健全质量检查制度,在现场设专职质量安全检查员,做好自检记录;
6.质量等级的评定应执行《xx市建筑安装工程质量等级评定试行办法》。
甲方:代表人:
乙方:代表人:
________年____月____日。
基建施工合同篇十五
发包人(全称):(以下简称甲方)。
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
工程名称:淮南市长璧煤矿机械有限公司厂区维修项目工程地点:工程内容:厂区零星维修项目群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。
工程立项批准文号:资金来源:
二、工程承包范围。
三、合同工期。
开工日期:
四、质量标准。
工程质量标准:
金额(大写):以实际发生额为准(见工程签证单)。
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书。
2、本合同专用条款。
3、本合同通用条款。
4、标准、规范及有关技术文件。
5、图纸。
6、工程量清单。
7、工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同订立时间:合同订立地点:本合同双方约定:
发包人:(甲方)承包人(乙方):
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
基建施工合同篇十六
依据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就中央空调维保事宜达成一致,同意签订本合同按双方的约定履行。
一、合同标准乙方受甲方委托,为其在用的美的牌中央空调提供有偿的维保服务。维保范围为:主机、末端、整个系统的维护保养。
二、维保期限:整个工程包工包料(压缩机、电脑板、风机除外)全部费用为:_________________元,保修期为十二个月。
严格按照美的中央空调维护保养手册,进行中央空调维护保养。具体内容如下:主机系统及管线定期进行一次检漏处理。电气、检查坚固接线接头、主电源、控制电源、压缩机电动机、排风机电动机,测量绝缘电阻,配电线缆、电加热器,测量直流电阻、各种传感器,正常使用时检查温度及压力,化霜出水,正常使用检查开关阀门、温控开关,电磁阀、高压阀、低压阀。定期梳整肋片,定期清洗肋片。定期清洗过滤器。
五、甲方责任。
为乙方中央空调维保工作提供方便。
六、乙方责任。
1、严格按公司中央空调维保手册向甲方提供中央空调维保服务。
2、接受甲方监督,确保服务到位。
3、在接到甲方报修通知后24小时内赶到现场(特殊情况、2小时之内到达)。
七、合同终止。
a、在以下情况之一甲方有权以书面形式通知乙方终止合同:
1、甲方提供有关产权变更证明。
2、维保项目没有按期、按质全面履行超过一季,并经南京市权威鉴定确实存在问题。
3、甲方由于不可抗力的原因无法履行合同。
b、在以下情况之一乙方有权以书面形式通知甲方终止合同:
1、业权变更。
2、乙方由于不可抗力原因无法履行合同。
3、如甲方陷破产、清盘(合并或重组除外)或未能偿还应付的债务。
八、违约责任:
1、若甲方违约:应向乙方支付一年内的所欠款项,乙方有权要求甲方继续履行合同。
2、若乙方违约:应退还甲方所付的定金,甲方有权要求乙方继续履行合同。
九、其它约定事项。
1、如果因第三方修理美的中央空调造成的损失乙方不承担责任。
2、合同未尽事宜双方友好协商解决。
十、本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章起成立,并依法生效。
签订日期:_________________
基建施工合同篇十七
甲方:
乙方:
甲乙双方经友好协商,就设备维修事宜制定此合同,具体相关条款如下:修理设备名称:
—、甲方权利义务。
(1)甲方有权监督乙方按约定提供维修服务。
(2)在维修过程中需要甲方义务提供协议的,甲方当履行协助义务。
二、乙方的权利义务。
(1)乙方应向甲方示明维修工时定额和收费标准,并保证具备与维修业务相适应的设施和技术力量,具有相关施工资质。
(2)乙方维修设备应当按照国家有关标准、规范,遵守双方约定,保证维修质量。
(3)乙方应当向甲方如实说明维修使用的配件真实质量情况。乙方使用旧配件进行维修时,应当征得甲方同意,并保证安全性能符合国家有关技术标准。
(4)在维修质量保证期内,承修设备出现质量问题的,乙方应当免费返修。返修后维修质量保证期自返修竣工交付之日起重新计算。
(5)因维修设备出现质量问题给甲方造成人身伤害和财产损失的,乙方应当承担赔偿责任,但《维修单》上载明的乙方拒修的除外。
(6)在维修质量保证期内,承修设备因同一事故或维修项目经两次维修仍不能正常使用的。乙方应当负责联系其他维修企业,并承担相应的维修费用。
三、收付款条款。
乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。
四、双方约定。
(1)乙方未按约定时限完成维修的,应当按照约定标准支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的损失。
(2)甲方自约定竣工交付之日起仍未验收的,自第5日起应当按照约定标准支付违约金。
(3)甲方无正当理由延迟支付维修费用的,乙方有权提起诉讼并要求甲方支付超期违约金。
(4)乙方使用无生产厂名、无厂址、无产品合格证配件的,甲方有权解除合同,并要求乙方由此给甲方带来的损失。
(5)未经甲方同意,乙方擅自将设备维修工作转托给他人的,甲方有权解除本合同,所造成的损失由乙方负责。
五、其他条款。
本合同如发生争议,由甲乙双方协商解决,协商或协调不成的,可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六.维修单(见附件)。
七、维修总金额共计人民币大写。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
基建施工合同篇十八
根据有关法律法规,甲乙双方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原则下,通过双方协商就私人住宅建房地基工程达成协议,为规范建造私人住宅地基工程中双方的`民事行为,特制定本合同规定,希望双方严格执行,共同遵守。
开工期为_________________月下旬。本工程为砖混结构,在_____________迎宾街北面,西邻_______________东至_______________,建一栋二层楼门面房,连地下室实为三层建筑。面积约300多平方米,以实际建筑面积为准。
本工程为甲方包料,乙方包工,包工价一次性包死,每平方米包工价为:_________________元人民币,总包工价以实际面积为准。
1、承包方式:工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、等材料均由甲方提供,乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。
2、工程内容:从基础打灰土连续完成甲方要求的主体框架结构,室内外的抹灰,楼房高度以及前面部份式样,到封顶。及电路,上下水安装。
3、工程质量:施工中要按规定进行,质量要求墙面平直,砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平,钢筋两头弯角。
1、本工程施工前,甲方必须保证通电,通水,通路,建筑面积平整,不能影响施工。与周边邻居因地界,建筑物,线路等纠纷由甲方出面解决。
2、工程必须按照甲方要求施工,乙方不得随意改变施工方式,因施工过程中,发现设计问题,确实需要变更的,需双方协商一致。
3、乙方在施工中必须做到安全生产,安全施工,要有足够的安全保障机制和措施,因乙方不注意安全,出现安全事故,甲方不承担一切责任。
甲方签字(手印):____________。
________年_____月_____日。
乙方签字(手印):____________。
________年_____月_____日。