1.《建设工程委托监理合同》的标的是( )。

a.技术 b.服务 c.行为 d.酬金

答案b

2.专用条件是对通用条件的( )。

a.补充 b.修改 c.补充和修改 d.解释说明

答案c

3.委托监理合同的通用条件是( )。

a.标准条件 b.修改条件 c.专用条件 d.补充条件

答案a

4.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。

a.选择合适的监理单位

b.确定监理的范围

c.监理报酬的计算

d.明确双方的权利和义务关系

答案d

5.在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。

a.选定权 b.批准权和否决权 c.建议权 d.直接指定权

答案b

6.监理人获得奖励办法可根据( )，在专用条件相应的条款内写明。

a.双方协商确定的办法

b.当地的标准水平

c.国家颁布的合理化建议奖励办法

d.监理人的要求

答案c

7.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。

a.一个月 b.二个月 c.五个月 d.六个月

答案d

8.委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。

a.获得酬金权利

b.终止合同权利

c.获得奖励的权利

d.工程设计的建议权

答案d

9.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。

a.开工令 b.停工令 c.复工令 d.验收令

答案d

10.《建设工程委托监理合同》规定，下列( )应属于附加监理工作的范围。

a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划

b.不可抗力事件发生后的善后工作

d.发包人要求监理人协助办理的.与政府行政管理部门的外部协调工作

答案d

11.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。

a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间

b.委托人要求增加的监理工作范围

c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

d.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容

答案c

12.关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。

a.属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人

b.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿

c.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件

d.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房

答案d

13.关于委托人提供的人员服务说法错误的是( )。

a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员

b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示

c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责

d.人数和服务时间应在专用条件中写明

答案b

14.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，( )不违反监理人员应遵守的职业道德。

a.向其他人泄露委托人申明的秘密

b.从承包方获取提前工期奖金

c.帮助承包人完善施工组织设计

d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

答案c

15.监理合同生效日指的是( )。

a.合同签字日

b.合同履行日

c.合同磋商日

d.合同起草日

答案a

16、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应( )。

a、由承包商承担的风险责任

b、给予费用补偿并顺延工期

c、给予费用补偿但不顺延工期

d、给予工期顺延但不给费用补偿

答案d

17、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指( )。

a、工程保修期

b、承包商的施工期

c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限

d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间

答案a

18、下列财产中，( )不得抵押。

a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具

答案a

19、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )

b、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

d、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

答案b

20、合同争议的解决顺序为( )

a、和解—调解—仲裁—诉讼

b、调解—和解—仲裁—诉讼

c、和解—调解—诉讼—仲裁

d、调解—和解—诉讼—仲裁

答案a

为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的注册监理工程师合同管理重点考试题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!

1.监理公司取得法人资格的时间为( )日。

a.注册资金到位

b.公司成立

c.工商行政管理机关核准登记

d.建设行政主管部门颁发资质证书

2.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

a.委托代理 b.法定代理 c.指定代理 d.转代理

3.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。

a.留置 b.保证 c.定金 d.质押

4.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500 万元本金、20 万元利息、50 万元违约金。拍卖房产得款400 万元，拍卖费用10 万元，则施工企业欠银行的债务( )。

a.全部消灭

b.还有100 万元

c.还有150 万元

d.还有180 万元

5.下列文件中，属于订立合同要约文件的是( )。

a.招标公告

b.资格预审合格通知书

c.投标书

d.中标通知书

6.当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议。依据《合同法》，应按( )的市场价格履行。

a.订立合同时订立地

b.履行合同时订立地

c.订立合同时履行地

d.履行合同时履行地

7.执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照( )执行。

a.原价格

b.新价格

c.市场价

d.双方协商的价格

8.对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以( )撤销。

a.自行

b.请求主管部门

c.请求人民法院

d.请求工商行政管理部门

9.下列有关无效合同的说法中，错误的是( )。

a.无效合同从订立时起就没有法律效力

b.建设主管部门有权确认合同无效

c.一方当事人无权确认合同无效

d.合同被确认无效后，履行中的合同应终止履行

10.按照《合同法》规定，要约人撤销要约的'通知应在( )到达受要约人，才能取消该项要约。

a.要约到达受要约入之前

b.受要约人发出承诺通知之前

c.承诺通知到达要约人之前

d.受要约人发出承诺通知之后

11.在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时，则合同成立的时间为( )目。

a.要约生效

b.承诺生效

c.附生效条件的合同条件具备

d.附生效期限的合同期限届至

12.下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是( )。

a.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任

c.订立合同时，当事人因判断失误对自身受到的损失应自负

d.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

13.依据《合同法》，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为( )。

a.必须征得对方同意

b.无须征得对方同意，但应提供担保

c.无须征得对方同意，但要通知对方

d.无须征得对方同意，也无须通知对方

14.因施工企业破产导致发包人解除合同后，合同的( )条款仍对双方具有约束力。

a.质量 b.工期 c.解决争议 d.结算

15.依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。

a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

16.下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是( )。

a.发布招标公告、开标、审查投标人资格

b.发出投标邀请书、开标、审查投标人资格

c.发布招标公告、审查投标人资格、发售招标文件

d.审查投标人资格、发出投标邀请书、发售招标文件

17.下列关于招标阶段现场考察的说法中，正确的是( )。

a.由招标人组织，费用也由招标入承担

b.由招标人组织，费用由投标人承担

c.由投标人组织，费用也由投标人承担

d.由投标人组织，费用由招标人承担

18.招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是( )。

a.投标人 b.招标人

c.招标代理机构人员

d.招标单位的纪检部门人员

19.招标项目的中标人确定后，招标人对未中标投标人应做的工作是( )。

a.通知中标结果并退还投标保证金

b.通知中标结果，但不退还投标保证金

c.不通知中标结果，也不退还投标保证金

d.不通知中标结果，但退还投标保证金

20.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800 万元、1870 万元;乙，1850 万元、1890 万元;丙，1880 万元、1820 万元;丁，1990 万元、1880 万元，则中标候选人中排序第一的应为( )。

a.甲 b.乙 c.丙 d.丁

cabdc cacbb bdcdb bbaac

合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。

a.履约担保

b.预付款担保

c.定金担保

d.实物担保

正确答案：b

第 2 题

建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。

a.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

b.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

c.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

d.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

正确答案：d

第 3 题

(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。

a.开标

b.发出中标函

c.提交履约保证

d.开工

正确答案：c

第 4 题

fidic施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。

a.合同签字日

b.下达开工令

c.基准日

d.风险事件发生日

正确答案：c

第 5 题

依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

d.委托人拒付合理化建议奖

正确答案：b

第 6 题

项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

a.委托代理

b.法定代理

c.指定代理

d.转代理

正确答案：a

第 7 题

接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。

a.要约到达受要约人之前

b.承诺通知到达要约人之前

c.承诺通知发出之前

d.承诺通知到达要约人之后

正确答案：a

第 8 题

承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。

a.工程延误索赔

b.工程变更索赔

c.工程加速索赔

d.合同工期索赔

正确答案：c

第 9 题

某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。

a.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

b.修改招标文件后重新招标

c.改为直接发包

d.用原招标文件重新招标

正确答案：b

第 10 题

某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。

a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

b.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

c.承包人按合同约定的.拖期违约金的计算办法承担违约责任

d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

正确答案：c

第 11 题

建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

a.1个月

b.3个月

c.6个月

d.12个月

正确答案：c

第 12 题

甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。

a.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人

b.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可

c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

正确答案：d

第 13 题

能够作为保证人的是( )。

a.法人的职能部门

b.公司

c.学校

d.幼儿园

正确答案：b

第 14 题

某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。

a.按实际交货数量支付

b.按订购数量支付

c.待供货方补足数量后再按订购数量支付

d.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金

正确答案：b

第 15 题

实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。

a.总监理工程师

b.监理人

c.发包人

d.总监理工程师代表

正确答案：c

第 16 题

在订立合同时( )即可采用格式条款。

a.与对方协商一致

b.通知对方

c.未与对方协商

d.在要约中明确

正确答案：c

第 17 题

承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。

a.发包人承担

b.承包人承担

c.发包人和承包人共同分担

d.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

正确答案：a

第 18 题

某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。

a.审查单位与监理单位共同承担

b.承包人与审查单位连带承担

c.承包人全部承担

d.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

正确答案：c

第 19 题

作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。

a.发包人

b.承包商

c.工程师

d.特殊分包商

正确答案：a

第 20 题

(2010年)某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。

a.自2月1日始，至12月5日止

b.自2月1日始，至12月20日止

c.自2月5日始，至12月5日止

d.自2月5日始，至12月20日止

正确答案：a

1、要约的撤销通知应在 ( ab )到达受要约人。

a受要约人发出承诺通知之前 b要约到达被要约人之后

c要约未发出之前 d要约同时到达受要约人 e要约生效之后

2、如果要约没有确定承诺期限，承诺应按 ( de )处理。

a按法律自定期限 b无期限永久有效 c一年的要约期限

d要约以对话方式作出的，应当即时做出承诺，但当事人另有约定的除外

e、要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限到达

3、合同内容不明确，如质量要求不明确，可按 ( abc )规定执行。

a按国家标准 b行业标准 c通常标准

c符合合同的特定标准 e合同一方的意思标准

4、下列情形属于要约失效的有 ( de )

a要约人确定了承诺期限 b拒绝要约的通知到达要约人

c要约人依次撤销要约 d。承诺期届满，受要约人未做出承诺

e受要约人对要约的内容做出实质性变更

5、有下列情形之一的，合同的权利义务终止的是( acde )

a合同解除 b债务人免除债务 c，债权债务同归于一人

d债务相互抵消 e债权人依法将标的物提存

6、下列选项的修改或增补是对要约内容实质性变更的是 ( abd )

a合同标的 b合同质量 c增加有建议性条款

d合同的报酬 e增加说明条款

7、下面情况可以中断履行债务的'是 ( abcd )

a经营状态严重恶化 b丧失商业信誉 c转移财产、抽逃资金，以逃避债务

d有丧失或者可能丧失债务能力 e当事人无确切证据中断履行债务

8、《合同法)第七十九条规定了三种不得转让的债权 ( cde )

a公益性债权 b私人债权 c根据合同性质不得转让

d根据当事人约定 e依照法律不得转让

9、合同成立与合同生效是两个对立且相对独立的概念，两者区别表现为 ( ac )。

a合同成立是解决合同是否存在的问题，而合同生效是解决合同效力的问题

b合同成立是解决合同效力的问题，而合同生效是解决合同是否存在的问题

10、下列属于可撤销合同特征的是 ( abde )。

a使可撤销合同效力消失的取决权仅在于撤销权人的意思

b可撤销合同在未被撤销以前属于有效合同

c撤销权一旦行使，合同成立之时的效力就消失

d合同具有可撤销因素，但撤销权人未有撤销行为，合同仍然有效

e、合同具有可撤销因素，合同可以部分有效，部分无效

11、承诺是受要约人同意要约的意思表示。根据 《合同法》的规定，承诺生效应符合(acd )

a承诺必须由受要约人向要约人作出 b承诺可以由要约人向受要约人作出

c，承诺的内容应当与要约的内容相一致 d受要约人应当在承诺期限内作出承诺

e承诺应以通知的方式作出

12、《合同法》规定合同一般包括 ( abce )

a当事人的名称或者姓名和住所 b合同当事人权利义务共同指向的对象

c履行期限、地点和方式 d质量即对标的计量

e质量即标的的内在素质和外观形态的综合

13、合同是平等主体的 ( ade )之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

a自然人 b合同人 c代理人 d法人 e其他组织

14、合同可变更、撤销的条件是 ( cde )。

15、合同的订立当事人条件 ( cd )

a 、自然人 b代理人 c具有相应的民事权利能力

d具有相应的民事行为能力 e依法可委托的代理人

16、下列情况可以变更合同的有 ( ae )

a甲、乙共同协商，达成一致协议;

b甲以胁迫手段使乙签订合同

c甲对合同变更内容不明确

d甲、乙两方对合同变更的内容定义与原合同找不出本质区别

e，一方因不能履行合同，而愿意变更或撤销条款合同

17、下列情形使格式合同无效的有 ( bd )

a一方对条款理解不明 b一方加重对方责任 c、一方免除对方责任

d、一方排除对方主要权利的 e、一方向对方做出口头承诺的

18、当事人订立合同，采用的方式有 ( ad )。

a要约 b格式条款合同 c合同示范文本 d承诺 e协商

19、下列不是订立合同的过程的是 ( bcd )。

a提出要约 承诺 签字、盖章 合同成立

b承诺 要约 签字盖章 合同成立

c承诺 协议 签字盖章 合同成立

d协议 承诺 签字盖章 合同成立

e要约 承诺

20、要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应符合的规定是 ( bc )

a、内容详尽、具体 b、内容要确定 c要约人受意思约束

d要约人受自己意思约束 e要约限定其在一定期限做出承诺的意思表示

1.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是(c)招标。

a.施工 b.设备采购

c.设计 d.材料采购

2.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，(d)。

a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师

3.建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是(c)。

a.减少合同中约定的工程量

b.改变有关工程的施工时间

c.删除承包范围内的部分工作

d.更改工程有关部分尺寸

4.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由(a)。

a.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延

b.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

c.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延

d.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延

5.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，(c)不违反监理人员应遵守的职业道德。

a.向其他人泄露委托人申明的秘密

b.从承包方获取提前工期奖金

c.帮助承包人完善施工组织设计

d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

6.发包人应为设计提供的现场服务不包括(c)。

a.施工现场的工作条件

b.生活条件

c.设计人的现场津贴

d.交通工具

7.监理合同示范文本的标准条款规定，当发生(d)情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。

a.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间

b.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求

c.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款

d.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月

8.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故(b)。

a.所需费用和延误工期由承包人负责

b.所需费用和延误工期由发包人负责

c.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责

d.延误工期应予顺延，费用由承包人承担

9.在合同正常履行的情况下，(d)，此时设计合同终止。

a.设计费全部支付完毕

b.设计阶段结束

c.颁发工程移交证书

d.工程施工竣工验收

10.下列委托合同中，以服务作为标的物的是(a)。

a.委托监理合同 b.勘察设计合同

c.施工承包合同 d.加工承揽合同

11.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持(b)的程序。

a.先勘察设计，再施工

b.先勘察、后设计、再施工

c.边勘察、边设计、边施工

d.先设计、后勘察、再施工

12.监理合同示范文本规定，因(c)，属于监理服务的`额外工作。

a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间

b.委托人要求增加的监理工作范围

c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作

d.承包方原因，使监理工程受到阻碍，而增加的工作内容

13.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人(a)。

a.无权要求返还定金

b.有权要求返还定金

c.无权要求返还定金且需支付违约金

d.只能要求返还定金的一半

14.关于委托人提供的人员服务说法错误的是(b)。

a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员

b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示

c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责

d.人数和服务时间应在专用条件中写明

15.下列有关暂停施工说法不正确的是()。

a.承包人应按工程师要求停止施工

b.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工

c.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任

d.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工

16.建设工程设计合同履行时，(c)是承包人的义务。

a.提供有关设备的技术资料

b.向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作

c.修改预算

d.确定设计深度和范围

17.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由(a)。

a.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用

b.承包人负责检验工作，并承担检验费用

c.发包人负责检验工作，并承担检验费用

d.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

18.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为(c)。

a.评标委员会算出的评标价

b.招标人编制的标底价

c.中标人的投标价

d.施工图预算价

19.发包人给设计人就项目设计的要求中应包括(d)。

a.工程范围

b.工程规模

c.限额设计要求

d.设计方案

20.施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由(b)承担责任。

a.发包人 b.承包人

c.工程师 d.承包人和工程师

1.索赔事件发生时，现场施工非常紧张，监理工程师不希望立即处理索赔而分散各方抓施工管理的精力，监理工程师()。

a.有权不马上处理该项索赔，但承包商必须在事件发生后的28天内提出索赔意向通知

b.必须马上处理该项索赔

c.有权不马上处理该项索赔，承包商也应推迟提出索赔意向通知

《施工合同条件》规定，给指定分包商的付款应从()内开支。

a.承包商的工程款

b.暂列金额

c.预备费

d.工程量清单中相应的工作内容项

3.委托人选定的实验室接受监理工程师的指示完成相应的测验工作，监理人()。

a.不对检测试验数据的错误负责，也不对由此导致的判断失误负责

b.既对检测试验数据的错误负责，又对由此导致的判断失误负责

c.只对检测试验数据的错误负责

d.只对由检测试验数据的错误导致的判断失误负责

4.某施工合同，在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，应当认定该合同()。

a.未成立

b.已经成立

c.在公证后成立

d.不具备成立条件

5.某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后 使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。

a.发包人

b.工程师

c.承包人

d.发包人与承包人共同

6.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当()。

a.赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期

b.只相应顺延工期

c.只赔偿承包人因此造成的损失

7.当事人互负债务，一方在对方履行合同之前有权拒绝其履行要求，这是合同履行中的()。

a.不安抗辩权

b.撤销权

c.代位权

d.同时履行抗辩权

8.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为()。

a.承包人递交竣工验收报告日

b.发包人组织竣工验收日

c.开始进行竣工检验日

d.验收组通过竣工验收日

9.施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于()。

a.不可原谅的延期

b.可原谅并给予补偿费用的延期

c.承包人应承担的风险责任

d.可原谅但不给予补偿费用的延期

10.在施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金为2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失为2.2万元，施工企业应要求供应商支付()万元。

a.4.2

b.2.2

c.2.0

1.在fidic《施工合同条件》中，承包商只可提出工期补偿的是( )。

a.公共当局引起的延误

b.对竣工检验的干扰

c.业主提前占用工程

d.业主的干扰

e.变更导致竣工时间的延长

2.下列情况中，( )的合同属于效力待定合同。

a.无处分权人处分他人财产

b.以胁迫手段订立

c.因重大误解订立

d.限制民事行为能力人订立

e.表见代理人订立

3.在材料采购合同履行过程中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有( )。

a.双方签订的采购合同

b.施工合同对材料的要求

c.合同约定的质量标准

d.合同未约定的推荐性质量标准

e.双方当事人共同封存的样品

4.在建设工程设计合同的履行中，属于发包人责任的有( )。

a.对勘察资料的正确性负责

b.提供设计人在现场的工作条件

c.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续

d.完成施工中出现的设计变更

e.负责设计人与承包人的工作协调

5.工程师通常在( )情况下，可以对承包人的索赔提出质疑。

a.索赔事项属于发包人的`责任

b.事实依据不足

c.合同的依据不足

d.承包人未遵守意向通知要求

e.承包人必须提供进一步的证据

6.在fidic的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在( )等方面。

a.选择分包单位的权利不同

b.分包合同的工作内容不同

c.分包合同的当事人不同

d.工程款的支付开支项目不同

e.业主对分包商利益的保护不同

7.为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容是( )。

a.投标须知

b.业主提供的现场办公条件

c.评标原则

d.合同条件

e.对监理单位的要求

8.采用fidic《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括()等。

a.施工工程的计划进度

b.分包商在施工阶段的安排

c.重要检查检验的次序和时间

d.保证计划实施的说明文件

e.滞后于进度计划的责任

9.建设工程施工索赔的特征有()。

a.索赔是双向的

b.索赔是一种未经对方确认的单方行为

c.索赔的行为客体是合同

d.索赔行为的结论由工程师给出

e.只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方索赔

10.建设工程施工合同履行过程中，不应由发包人完成的工作是()。

a.提供地下管线资料

b.办理法律、法规规定的批准手续

c.进行图纸会审

d.按规定办理安全生产有关手续

e.协调处理古树名木的保护工作

d.赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期

一、单项选择题

1、a2、b3、a4、b5、c6、a7、d8、a9、d10、b

二、多项选择题

1、ade2、ade3、ace4、abc5、bcde

6、abde7、abde8、acd9、abe10、cd

1.下列属于要约的是( )。

a.招标公告

b.投标书

c.寄送的价目表

d.招股说明书

答案b

2.要约人要撤销要约，撤销要约通知应在( )到达对方。

a.要约到达对方之前

b.对方发出承诺之前

c.对方承诺要达要约人之前

d.对方承诺生效之后

答案b

3.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，( )日合同成立。

a.要约生效

b.承诺生效

c.双方当事人签字或者盖章

d.附生效期限的合同期限界至

答案b

4.关于无效合同，下列说法错误的是( )。

a.违反了法律规定的条件

b.自订立起就没有法律效力

c.不受到法律保护

d.自宣布无效之日起无效

答案d

5.合同可变更、撤销的前提是( )。

a.损害国家利益

b.违反法规

c.当事人提出请求

d.当事人一方违约

答案c

6.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是( )。

a.不影响合同的效力

b.合同的权利与义务由合并后的'新法人或组织继承，仍有效

c.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

d.部分影响合同的效力

答案d

7.a公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立b公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是()。

a.应当由a公司承担清偿责任

b.应当由b公司承担清偿责任

c.应当由a公司和b公司承担连带责任

d.a公司和b公司均不再承担清偿责任

答案c

8.合同履行的前提和依据是( )。

a.有效的合同

b.合同法

c.诚实信用原则

d.合同生效

答案a

9.履行地点不明确的，交付不动产时，应在( )履行。

a.不动产所在地

b.不动产承包人所在地

c.不动产发包人所在地

d.双方约定地

答案a

10.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则( )。

a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

c.无论上涨还是下降均按新价格执行

d.无论上涨还是下降均按原合同价执行

答案d

11.下列又称为不安抗辩权的是( )。

a.同时履行抗辩权

b.先履行抗辩权

c.后履行抗辩权

d.不履行抗辩权

答案b

12.施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使()。

a.同时履行抗辩权

b.代位权

c.撤销权

d.不安抗辩权

答案d

13.因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指( )。

a.单方宣布合同终止

b.请求政府行使主管部门授予撤销权

c.请求法院撤销债务人行为

d.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

答案c

14.关于合同变更下列说法错误的是( )。

a.协商一致是必要条件

b.仅指合同内容的变更

c.一定条件下可变更主体

d.合同的变更一般不涉及已履行的内容

答案c

15.关于合同转让，下列说法错误的是( )。

a.转让合同权利、义务约定不明确的，视为未转让

b.只可转让权利，不可转让义务

c.一般采用书面形式签订转让合同

d.可以将权利和义务一并转让

答案b

16.债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时，( )。

a.须经对方同意

b.无须经对方同意，但应通知对方

c.无须经对方同意，也不必通知对方

d.须经对方同意，但要办理公证

答案a

17.关于违约责任，说法错误的是( )。

a.违约产生的后果，应等到合同义务全部履行后才追究违约方的责任

b.双方违约的，各自承担相应责任

c.表现形式包括不履行与不适当履行

d.对预期违约的，当事人也应当承担相应责任

答案a

18.承担违约责任的条件是采用( )。

a.严格责任原则

b.限制责任原则

c.公平原则

d.公正原则

答案a

19.施工单位承担违约责任常用的方法是( )。

a.支付赔偿金

b.没收定金

c.减少合同价格

d.采取补救措施

答案d

20.下列各项中，承担违约责任的主要方式是( )。

a.继续履行

b.采取补救措施

c.赔偿损失

d.支付违约金

答案c

某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则( )。

a.原设计人对变更的设计不承担责任

b.该部分设计成果需经原设计人审查批准

c.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

d.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

正确答案：a

第 2 题

按照fidic《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。

a.签发工程接收证书日

b.颁发履约证书日

c.结清单生效曰

d.签发最终支付证书日

正确答案：c

第 3 题

《建设工程质量管理条例》颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益，竣工结算时不再扣留质量保修金。保修费用由( )承担。

a.发包人

b.承包人

c.监理人

d.造成质量缺陷的责任方

正确答案：d

第 4 题

某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。

a.不用归还委托人

b.归还委托人即可

c.归还委托人，并应支付折旧费

d.归还委托人，并应支付租赁费

正确答案：b

第 5 题

当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。

a.可拒绝赔偿

b.不得提出异议

c.可中止履行义务

d.可要求仲裁机构予以适当减少

正确答案：d

第 6 题

《中华人民共和国合同法》(环球网校监理工程师频道为您整理)中规定的“缔约过失责任”是指( )。

a.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

b.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

d.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

正确答案：d

第 7 题

索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予( )要求的行为。

a.赔偿或补偿

b.奖励或补偿

c.惩罚或赔偿

d.鼓励或补偿

正确答案：a

第 8 题

按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是( )。

a.工程验收通过

b.承包人送交了竣工验收报告

c.办理完移交工程手续

d.发包人支付了竣工结算款

正确答案：c

第 9 题

委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。

a.委托人增加监理工作内容较多

b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束

c.委托人订购的.大型设备延误到货，工程停工超过半年

d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料

正确答案：c

第 10 题

工程师都应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的。( )内提出书面处理意见。

a.24小时

b.48小时

c.7天

d.14天

正确答案：b

第 11 题

承包人于某日收到了竣工结算价款，则应当在( )内将竣工工程交付发包人。

a.7日

b.14日

c.28日

d.42日

正确答案：b

第 12 题

依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。

a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖

正确答案：b

第 13 题

采用fidic《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。

a.合同工期

b.竣工日期

c.施工期

d.合同有效期

正确答案：a

第14 题

合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。

a.履约担保

b.预付款担保

c.定金担保

d.实物担保

正确答案：b

第 15 题

乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同( )。

a.效力待定

b.无效

c.有效

d.经过乙催告甲后生效

正确答案：a

第 16 题

招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是( )。

a.返还所有投标人的投标保函

b.要求所有投标人延长投标保函有效期

c.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期

d.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期

正确答案：b

第 17 题

(2009年)施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。

a.按工程师提出的单价

b.按承包人提出的单价

c.按设计单位提出的单价

d.参照报价单位类似工作的单价

正确答案：d

第 18 题

依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

d.委托人拒付合理化建议奖

正确答案：b

第 19 题

监理合同的有效期是指( )。

a.监理合同中书面约定的履行期间

b.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

c.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

d.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和

正确答案：b

第 20 题

投标人现场考察后，(环球网校监理工程师频道为您整理)以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。

a.投标人应要求招标人继续解释

b.以书面解答为准

c.以招标文件为准

d.由人民法院判定

正确答案：b

我们要振作精神，下苦功学习。下苦功，三个字，一个叫下，一个叫苦，一个叫功，一定要振作精神，下苦功。应届毕业生考试网小编为大家编辑整理了注册监理工程师《合同管理》精选习题，共20题。供各位考生分享。

第 1 题

某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由发包方承担。

a.承包方人员伤亡损失

b.发包方人员伤亡损失

c.承包方施工设备损坏的损失

d.运至施工场地待安装工程设备的损害

e.工程修复费用

正确答案：bde

第 2 题

(2008年)工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

a.施工投标保证

b.施工合同履约保证

c.施工合同支付保证

d.工程预付款保证

e.施工合同工程款垫支保证

正确答案：abd

第 3 题

下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。

a.招标文件

b.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

c.技术文件中提供的地质资料

d.工程师发布的书面指令

e.检查和试验记录

正确答案：cde

第 4 题

索赔报告的内容应包括()。

a.双方的责任

b.索赔的依据

c.索赔要求补偿的款项

d.事件发生的原因

e.工期展延天数

正确答案：bcde

第 5 题

fidic《施工合同条件》规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就()发布变更指令。

a.改变合同中任何工作的数量

b.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

c.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

d.改变任何工作的质量

e.改变原定施工顺序和时间安排

正确答案：acde

第 6 题

(2008年)某监理合同履行过程中，由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容，延长了持续时间。这种情况下监理人应()。

a.及时通知委托人变动后果

b.延长完成监理任务的时间

c.终止监理合同中增加内容的执行

d.追索委托人的违约金

e.申请支付附加工作的报酬

正确答案：abe

第 7 题

下列有关格式条款的表述中，错误的有()。

a.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

b.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

c.当格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

d.如果对争议条款有两种解释时，应做出有利于提供格式条款方的解释

e.如果对争议条款有两种解释时，应做出不利于提供格式条款方的解释

正确答案：ad

第 8 题

在项目招标的中标通知书发出后，招标人和中标人应按照()订立书面合同。

a.招标公告

b.招标文件

c.投标文件

d.评标价格

e.最后谈判达成的降价协议

正确答案：bc

第 9 题

依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。

a.合同履行过程中发生不可抗力

b.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

c.当事人一方迟延履行主要债务

d.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

e.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务

正确答案：bde

第 10 题

下列关于要约的撤回和撤销的说法中，不正确的是()。

a.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

b.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

c.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

d.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

e.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

正确答案：be

第 11 题

(2009年)依据《合同法》，当债务人的行为可能造成债权人权益受到损害时，债权人可以行使撤销权。债务人的行为包括()。

a.无偿转让财产

b.怠于行使到期债权

c.放弃到期债权

d.受让人知道情况下，以明显不合理低价转让财产

e.未按约定提供担保

正确答案：acd

第 12 题

在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。

a.土地使用权

b.城市房地产

c.车辆

d.机器

e.土地所有权

正确答案：abc

第 13 题

承包商编制施工进度计划的.内容一般应包括()。

a.实施工程的进度计划

b.每个指定分包商施工各阶段的安排

c.合同中规定的重要检查、检验的次序和时间

d.保证计划实施的说明文件

e.计划实施工程的总工期是否与合同的约定一致

正确答案：abcd

第 14 题

按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()。

a.招标公告

b.招标文件

c.投标书

d.工程量清单

e.中标通知书

正确答案：cde

第 15 题

(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，指定分包商与一般分包商的不同之处表现在()等方面。

a.选择分包单位的权利不同

b.分包合同的工作内容不同

c.分包合同的当事人不同

d.工程款的支付开支项目不同

e.建设单位对分包商利益的保护不同

正确答案：abde

第 16 题

下列选项中，有关不可抗力发生后合同管理的表述，正确的是()。

a.不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况

b.承包人在不可抗力事件结束后24小时内向工程师通报受灾情况和损失情况

正确答案：acde

第 17 题

监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有()。

a.由于工程设计变更而需要延长的监理工作

b.由于承包人延误竣工而延长的监理工作

c.发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作

d.不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作

e.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作

正确答案：cd

第 18 题

工程师对承包人提出的索赔进行审查时，承包人可以提供的证据包括()

a.施工现场记录

b.各类财务凭证

c.合同履行过程中往来信函

d.招标文件

e.汇率变化表

正确答案：abce

第 19 题

某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()。

a.只减少1名招标人代表

b.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家

c.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家

d.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家

e.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

正确答案：bde

第 20 题

现场交货的到货检验中数量验收的方法主要有()。

a.衡量法

b.物理实验法

c.理论换算法

d.查点法

e.抽检实验法

正确答案：acd

某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。

a.必须适用违约金条款

b.必须适用定金条款

c.可以选择适用违约金或定金条款

d.两者都不能适用，因约定无效

正确答案：c

第 2 题

在fidic《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。

a.工程维修

b.清理施工现场

c.报送竣工报表

d.财务结算

正确答案：d

第 3 题

某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件， 建设单位有权要求供货商支付( )万元。

a.10

b.25

c.20

d.35

正确答案：b

第 4题

下列各项中，关于无效合同的法律后果，表述有误的是( )。

a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行

b.合同被确认无效后，合同约定的权利义务即为无效

c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失

d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，赔偿损失是处理无效合同的主要方式

正确答案：d

第 5 题

a公司授权其采购员甲到b公司购买一批计算机，并交给甲已经盖好公司公章的空白合同书。后甲办理了辞职手续离开了a公司，又用此合同书与b公司订立了购买 一批电视机的合同，b公司要求a公司支付计算机价款，a公司认为甲已辞职，其订立的合同与己无关，因此发生纠纷。根据合同法中的规定，应如何定性( )。

a.购买电视机的合同成立，a公司应支付价款

b.购买电视机的合同成立。甲应支付价款

c.购买电视机的合同不成立，b应自己承担损失

d.购买电视机的合同不成立，甲应赔偿b损失

正确答案：a

第 6 题

工程师必须对隐蔽工程在( )进行检查验收。

a.试车前

b.隐蔽前

c.隐蔽后

d.试车后

正确答案：b

第 7 题

施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的.规定。

a.撤销权

b.不安抗辩权

c.后履行方抗辩权

d.同时履行抗辩权

正确答案：d

第 8 题

某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由( )承担。

a.发包人

b.监理单位

c.承包人

d.维修公司

正确答案：a

第 9 题

监理人开始实行分包合同的前提是( )。

a.签订分包合同协议

b.行政主管部门备案

c.委托人书面同意

d.分包形式合法

正确答案：c

第 10 题

依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。

a.招标公告

b.投标书

c.寄送的价目表

d.招股说明书

正确答案：b

第 11 题

(2010年)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。

a.地震灾害导致施工暂停

b.恶劣气候影响施工安全

c.社会动乱影响施工进度

d.图纸设计错误导致的工程返工

正确答案：d

第 12 题

当事人采用信件、数据电文等形式订立的合同，( )时合同成立。

a.签订合同

b.承诺生效

c.签订确认书

d.双方签字

正确答案：c

第 13 题

按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。

a.不再负责处理有关设计问题

b.仍应无偿负责处理有关设计问题

c.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

d.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

正确答案：c

第 14 题

设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明( )。

a.要约生效

b.承诺生效

c.合同成立

d.合同生效

正确答案：c

第 15 题

合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。

a.合同公证书

b.仲裁协议书

c.履约保函

d.合同担保书

正确答案：b

第 16 题

(2010年)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。

a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

b.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

c.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

正确答案：c

第 17 题

下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是( )。

a.联合体投标没有联合体协议书

b.投标工期长于招标文件要求的工期

c.投标报价的大写金额与小写金额不一致

d.投标文件没有投标人授权代表的签字

正确答案：c

第 18 题

为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是( )。

a.有权代理

b.法定代理

c.指定代理

d.委托代理

正确答案：b

第 19题

当承包商不能在工程师限定的时间内将不合格的材料或设备移出施工现场，以及在限定时间内没有或无力修复缺陷工程时，建设单位可以( )。

a.直接向承包商发出终止合同的通知

b.雇佣其他人完成作业，所支付的费用从承包商处扣回

c.立即进驻现场，自行修复

d.根据履约担保处理

正确答案：b

第 20 题

某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在( )中。

a.建设工程委托监理合同

b.中标函

c.建设工程委托监理合同标准条件

d.建设工程委托监理合同专用条件

正确答案：d