工程款抵房款合同(精选14篇)
合同起到明确双方责任和义务的作用,有助于预防纠纷的发生。合同的生效条件和期限应当明确约定,避免不必要的纠纷。如有需要,建议在编写合同前咨询专业律师以确保合同的合法性。
工程款抵房款合同篇一
身份证号:____________。
________________________。
身份证号:____________。
丙方:________________。
身份证号:____________。
甲乙丙三方依据《民法典》的相关规定,在自愿、平等的基础上,就工程款支付及房屋抵押事宜,经过充分协商,达成如下协议:
一、本协议中的甲方系____________市集宁区“____________”b—33#楼项目的施工单位,____________系“____________”b—33#楼的重包方,和内蒙古建筑安装工程有限公司系挂靠关系。乙方________和__________________系集宁区“____________”b—33#楼的劳务大清包,丙方系集宁区“____________”b—33#楼的木工劳务承包方。乙方从甲方处承包了“____________”b—33#楼的劳务(大清包),丙方又从乙方处承包了木工劳务。
二、根据乙丙双方签订的《劳务合同》的约定,乙方未能按照约定支付百分之六十的工程款,为保证工程款的顺利拨付,甲方自愿以其自有的“____________”b—33#楼2单元二、三、四、五层(均户100平米)四套房屋为乙方向丙方提供担保,保证乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承诺在______年______月______日前给丙方拨付工程款伍万元,如到期后乙方从甲方处领不到工程款导致不能给丙方付款,丙方有权将甲方提供的担保物依法出售,将变卖房屋所得价款优先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”b—33#楼主体十一层浇筑之前从甲方处领到工程款并向丙方支付工程款____________万元,甲方可以收回抵押给丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主体浇筑完工后的十日内甲方结清全部工程款后返还,甲丙之间的抵押担保关系解除。
五、如果甲方在主体浇筑完工十日内未能结算全部工程款,丙方有权处置这套房屋,甲方无权收回该套房屋。
六、如果在“____________”b—33#楼主体十一层浇筑完工十日前,丙方不得将甲方抵押的四套房屋(“____________”b—33#楼2单元二、三、四、五层)私自出售。如果浇筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有权依法处置抵押物。
六:本协议的抵押物四套房屋(“____________”b—33#楼2单元二、三、四、五层)仅仅是甲方向丙方提供的担保,与乙丙之间的《劳务合同》没有关系,互不牵涉。
七、如因甲方拖延支付工程款,给丙方造成的各项损失,丙方有权从变卖抵押物所得价款中扣除。
八、本协议一式三份,自协议各方签字或按手印之日起生效,协议各方各执一份。
甲方:____________。
乙方:____________丙方:____________。
______年______月______日。
工程款抵房款合同篇二
甲乙根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,就房产抵工程款事宜,在协商一致的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
第一条房产地址。
本合同项下的房产位于____市____路____号____花园第____幢、第____幢。
第二条抵付金额。
甲方将上述房产作为甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的两幢住宅面积总计____方米(最终面积以确权面积为准),折合人民币人民币_____元整(大写:_____)。甲方所欠乙方工程款以双方核定的结算数为准。两者相抵,多退少补。如甲方所款项超过人民币_____元整(大写:_____),由甲方另支付现金补齐差价;如甲方所欠款项少于人民币_____元整(大写:_____),由乙方支付现金补齐差价,或按成本计算相应面积房屋补回甲方。
第三条双方义务。
1.由于____花园是由多方合作共同开发,为了照顾项目的整体性,便于统一管理,双方商定,由甲方负责项目前期的三通一平、规划、甘油、设计、报建、人防和质检委托等工作;工程相关费用由乙方分摊。
2.甲方负责施工现场管理及协助乙方进行项目建设过程中的施工监理,乙方必须遵守甲方《施工现场管理守则》。
3.甲方协助乙方办理竣工验收、房产确权、房产销售的有关手续,相关税费由乙方支付。
第四条债务结清。
1.自甲乙双方签订合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告结清(乙方必须开出工程款发票给甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款问题。
2.今后甲方与其它单位发生有债务纠纷,也不能以本合同所签的第____幢、第____幢建筑作抵押,以确保乙方对这两幢楼的权属。甲乙双方同意本合同到市公证外公正,公证费用由乙方负责。
3.自甲乙双方签订合同之日起,乙方须在____天之内,一次性向甲方支付小区开发的各项费用人民币_____元整(大写:_____),具体构成(略)。
第五条工程进度。
1.为了保证____花园项目的整体形象,便于统一管理,乙方必须严格遵守甲方统一安排的施工进度。自签订合同之日起____个日历天内保证工程全部竣工,并按规定进行工程保修。乙方必须在与购房客户签订临时售房合同的同时,按其面积以____元/平方米交足质量保修金,否则,甲方有权不予签订临时合同。保修期满后,保修金余额退回给乙方。
2.若因乙方工程进度给甲方带来管理不便或造成经济损失时,甲方有权对乙方进行处罚,工期每拖延____天,处以万分之____的罚金(按双方核定的结算数计)。
第六条工程质量。
1.乙方在施工时必须按照图纸和国家有关规范施工,保证工程质量,以维护甲方的声誉和____花园的整体形象。甲方工程部有权对乙方的工程质量进行监督检查,对不良质量问题有权要求返工。工程议标由乙方负责办理批准手续,甲方协助。
2.甲方协助乙方办理竣工验收工作,竣工验收后,乙方须移交完整的建筑资料档案正本一式____份给甲方,否则,甲方不协助乙方办理销售手续。
第七条房产销售。
1.为维护____花园整体形象,所有房屋实行统一最低限价销售,原则上由甲方售楼部统一代理,乙方也可在此原则上自行销售。统一最低限价由甲乙双方根据市场行情商定。
第八条销售服务。
1.甲方协助乙方办理房产销售的有关手续,乙方预售房产时必须严格按照____市预售房政策办理,售房临时合同由购房客户与甲方签订、乙方确认。正式销售合同由甲方与客户签订,由甲方统一开出销售发票给乙方转给购房客户,所涉及的营业税等税收费用由乙方提前或当时付清,否则甲方不予协助办理上述手续。乙方购房客户对房屋质量的投诉由乙方负责处理。
2.为了促进整个楼盘的销售,甲方愿意代理乙方销售,广告费及代理费另议。
第九条物业管理。
房屋建成竣工验收,小区物业管理由____有限公司属下的____有限公司管理。工程竣工后____天内乙方必须交物业管理维修基金____万元给甲方。
第十条违约责任。
1.违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,承担违约责任。
2.在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。
3.违约金的计算方法:________________。
第十一条争议的解决。
本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十二条生效条件_____。
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。
本合同—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。
工程款抵房款合同篇三
法定代表人:_____________________。
签订地址:___________________。
乙方:___________________________。
签订日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________。
甲乙根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就房产抵工程款事宜,在协商一致的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
第一条房产地址。
本合同项下的房产位于____市____路____号____花园第____幢、第____幢。
第二条抵付金额。
甲方将上述房产作为甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的两幢住宅面积总计____方米(最终面积以确权面积为准),折合人民币人民币_____元整(大写:_____)。甲方所欠乙方工程款以双方核定的结算数为准。两者相抵,多退少补。如甲方所款项超过人民币_____元整(大写:_____),由甲方另支付现金补齐差价;如甲方所欠款项少于人民币_____元整(大写:_____),由乙方支付现金补齐差价,或按成本计算相应面积房屋补回甲方。
第三条双方义务。
1.由于____花园是由多方合作共同开发,为了照顾项目的整体性,便于统一管理,双方商定,由甲方负责项目前期的三通一平、规划、甘油、设计、报建、人防和质检委托等工作;工程相关费用由乙方分摊。
2.甲方负责施工现场管理及协助乙方进行项目建设过程中的施工监理,乙方必须遵守甲方《施工现场管理守则》。
3.甲方协助乙方办理竣工验收、房产确权、房产销售的有关手续,相关税费由乙方支付。
第四条债务结清。
1.自甲乙双方签订合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告结清(乙方必须开出工程款发票给甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款问题。
2.今后甲方与其它单位发生有债务纠纷,也不能以本合同所签的第____幢、第____幢建筑作抵押,以确保乙方对这两幢楼的权属。甲乙双方同意本合同到市公证外公正,公证费用由乙方负责。
3.自甲乙双方签订合同之日起,乙方须在____天之内,一次性向甲方支付小区开发的各项费用人民币_____元整(大写:_____),具体构成(略)。
第五条工程进度。
1.为了保证____花园项目的.整体形象,便于统一管理,乙方必须严格遵守甲方统一安排的施工进度。自签订合同之日起____个日历天内保证工程全部竣工,并按规定进行工程保修。乙方必须在与购房客户签订临时售房合同的同时,按其面积以____元/平方米交足质量保修金,否则,甲方有权不予签订临时合同。保修期满后,保修金余额退回给乙方。
2.若因乙方工程进度给甲方带来管理不便或造成经济损失时,甲方有权对乙方进行处罚,工期每拖延____天,处以万分之____的罚金(按双方核定的结算数计)。
第六条工程质量。
1.乙方在施工时必须按照图纸和国家有关规范施工,保证工程质量,以维护甲方的声誉和____花园的整体形象。甲方工程部有权对乙方的工程质量进行监督检查,对不良质量问题有权要求返工。工程议标由乙方负责办理批准手续,甲方协助。
2.甲方协助乙方办理竣工验收工作,竣工验收后,乙方须移交完整的建筑资料档案正本一式____份给甲方,否则,甲方不协助乙方办理销售手续。
第七条房产销售。
1.为维护____花园整体形象,所有房屋实行统一最低限价销售,原则上由甲方售楼部统一代理,乙方也可在此原则上自行销售。统一最低限价由甲乙双方根据市场行情商定。
第八条销售服务。
1.甲方协助乙方办理房产销售的有关手续,乙方预售房产时必须严格按照____市预售房政策办理,售房临时合同由购房客户与甲方签订、乙方确认。正式销售合同由甲方与客户签订,由甲方统一开出销售发票给乙方转给购房客户,所涉及的营业税等税收费用由乙方提前或当时付清,否则甲方不予协助办理上述手续。乙方购房客户对房屋质量的投诉由乙方负责处理。
2.为了促进整个楼盘的销售,甲方愿意代理乙方销售,广告费及代理费另议。
第九条物业管理。
房屋建成竣工验收,小区物业管理由____有限公司属下的____有限公司管理。工程竣工后____天内乙方必须交物业管理维修基金____万元给甲方。
第十条违约责任。
1.违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,承担违约责任。
2.在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。
3.违约金的计算方法:________________。
第十一条争议的解决。
本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十二条生效条件_____。
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。
本合同—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。
甲方(盖章):____________________。
乙方(盖章):____________________。
授权代理人:(签字)______________。
授权代理人:(签字)______________。
住址:____________________________。
住址:____________________________。
邮政编码:________________________。
邮政编码:________________________。
联系电话:________________________。
联系电话:________________________。
传真:____________________________。
传真:____________________________。
日期:____________________________
日期:____________________________
电子信箱:________________________。
电子信箱:________________________。
开户银行:________________________。
开户银行:________________________。
账号:____________________________。
账号:____________________________。
工程款抵房款合同篇四
法定代表人:_________________。
联系电话:_________________被反诉人(本诉原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆号。
联系电话:_________________。
反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案,对被反诉人提起反诉。
反诉请求。
2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担。
事实和理由。
20__年8月18日,反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》,被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土,混凝土质量存在问题,且在运送混凝土中经常误时,造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的,并未向被反诉人提出索赔,直至20__年1月7日向,反诉人仍主动向被反诉人的对单,并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。20__年10月,被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司,被反诉人一直未通知反诉人,造成20__年1月份双方未对单,反诉人找不着付款对象。且20__年1月11日,被反诉人在未通知反诉人的情况下,单方停止供货,造成反诉人严重经济损失。
综上,反诉人认为,由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱,导致反诉人严重经济损失,故反诉至贵院,请依法支持反诉请求。
此致
昆明市呈贡区人民法院。
反诉人:_________________建筑工程有限公司。
年 月 日。
工程款抵房款合同篇五
甲方:
乙方:
丙方:
甲方、乙方于________年____月____日签订了项目工程施工合同(以下简称合同),合同编号为,合同金额为元,结算额元;该合同工程内容已完成并投入使用,现甲方仍欠乙方工程款元;经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议:
一、抵款、抵房手续办理相关约定。
1、乙方同意上述工程合同的`部分工程款购买下述商品房,甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方,三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。
3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。
4、丙方从乙方处购得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。
二、以房抵款金额及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款万元;
2、抵付方式:乙方给甲方开具工程款发票,甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中约定)。
3、、若甲方抵付工程款额不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。
4、、抵付工程款后的工程款余额,甲方同意按支付给乙方。
三、其它。
1、本协议未尽事宜,由三方协商解决,若协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
2、本协议自三方签字盖章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各执两份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
经办人:
经办人:
丙方:
身份证号码:
住址:
________年____月____日。
工程款抵房款合同篇六
乙方:_________。
甲、乙双方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下:
一、双方确认,甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。
二、保证条款:
3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议,现阶段已能办理房地产权证;
4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。
五、物业管理费用:
2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的,乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。
六、税费、交易费用等。
2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。
七、房屋销售。
1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;
3.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何种方式处理房屋,甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求,办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。
八、违约责任。
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证,乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金,提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。
十、未尽事宜,双方协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、本协议,自各方签字盖章后生效。协议一式四份,双方各执两份。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程款抵房款合同篇七
诉讼请求:
1、请求贵院依法判令二被告向原告支付拖欠的安装费共计________元。
2、本案全部诉讼费用由被告承担。
事实与理由:被告________委托被告________为其寻找进行石膏墙安装的人员。
________年________月________日,原告经被告________介绍同意为被告________所负责的________旅馆进行石膏隔墙的安装。
在进行安装之前,原告通过被告杨________同被告________协商先预付一部分款项,待安装完毕之后将剩余款项付清。
被告________在________年________月________日支付了预付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒绝再支付剩余款项。
________年________月________日,原告要求被告________量面积进行决算,被告________不但不予理会,还纠集其他人对原告进行殴打,原告拨打110,经过民警的调解,被告________同意支付一切因原告被殴打受伤所花费的医疗费,并在一周内付清所欠的劳务费。
被告________于当场支付医疗费________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面积,由此得出原告所安装石膏墙的面积为________平方米,安装费为________元,医药费共计________元。
双方经过协商后约定剩余的欠款为________元,由被告人________支付。
但时至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。
综上所述,原告为二被告进石膏墙的安装,实质上在原告与被告间已经形成了雇佣关系。
依据《劳动法》等相关法律法规,原告享有法定的权利,被告________最为雇佣方,被告________作为直接负责人拖欠安装费的行为,严重侵害了原告的合法权益。
因此,原告为维护自己的合法权益,现提起诉讼,请求法院公正裁决为盼。
此致__________市__________区人民法院
具状人:_________________。
________年________月________日。
工程款抵房款合同篇八
甲方:
身份证号:
乙方:
身份证号码:
甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产,房产为______,面积____平方米,乙方因需要向甲方购买该房产,乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商,就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议:
一、甲方与开发商之间费用已结算完毕,该房产已办理备案,为方便办理产权手续,减少乙方的相关费用,甲方与开发商协商,将《商品房销售合同》的购房人更名为为乙方。
二、乙方向甲方支付____万元购买该房产;
三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。
四、乙方向甲方支付购房款的约定:
1、本合同签订后,开发商将房产交付乙方前,乙方向甲方支付元;
2、乙方房屋办理产权证后,乙方以该房产办理抵押贷款,支付甲方元;
3、剩余款项乙方每年支付元。
4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付,则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项,并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息,同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
五、本协议未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
六、本协议在履行过程中若产生争议,由双方协商解决,若协商不成,任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。
七、本协议自双方签字生效。本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
甲方:
乙方:
________年____月____日。
工程款抵房款合同篇九
法定代表人:_____________________。
甲乙根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,就房产抵工程款事宜,在协商一致的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。
本合同项下的房产位于____市____路____号____花园第____幢、第____幢。
甲方将上述房产作为甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的两幢住宅面积总计____方米(最终面积以确权面积为准),折合人民币人民币_____元整(大写:_____)。甲方所欠乙方工程款以双方核定的结算数为准。两者相抵,多退少补。如甲方所款项超过人民币_____元整(大写:_____),由甲方另支付现金补齐差价;如甲方所欠款项少于人民币_____元整(大写:_____),由乙方支付现金补齐差价,或按成本计算相应面积房屋补回甲方。
1.由于____花园是由多方合作共同开发,为了照顾项目的整体性,便于统一管理,双方商定,由甲方负责项目前期的三通一平、规划、甘油、设计、报建、人防和质检委托等工作;工程相关费用由乙方分摊。
2.甲方负责施工现场管理及协助乙方进行项目建设过程中的施工监理,乙方必须遵守甲方《施工现场管理守则》。
3.甲方协助乙方办理竣工验收、房产确权、房产销售的有关手续,相关税费由乙方支付。
1.自甲乙双方签订合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告结清(乙方必须开出工程款发票给甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款问题。
2.今后甲方与其它单位发生有债务纠纷,也不能以本合同所签的第____幢、第____幢建筑作抵押,以确保乙方对这两幢楼的权属。甲乙双方同意本合同到市公证外公正,公证费用由乙方负责。
3.自甲乙双方签订合同之日起,乙方须在____天之内,一次性向甲方支付小区开发的各项费用人民币_____元整(大写:_____),具体构成(略)。
1.为了保证____花园项目的整体形象,便于统一管理,乙方必须严格遵守甲方统一安排的施工进度。自签订合同之日起____个日历天内保证工程全部竣工,并按规定进行工程保修。乙方必须在与购房客户签订临时售房合同的同时,按其面积以____元/平方米交足质量保修金,否则,甲方有权不予签订临时合同。保修期满后,保修金余额退回给乙方。
2.若因乙方工程进度给甲方带来管理不便或造成经济损失时,甲方有权对乙方进行处罚,工期每拖延____天,处以万分之____的罚金(按双方核定的结算数计)。
1.乙方在施工时必须按照图纸和国家有关规范施工,保证工程质量,以维护甲方的声誉和____花园的`整体形象。甲方工程部有权对乙方的工程质量进行监督检查,对不良质量问题有权要求返工。工程议标由乙方负责办理批准手续,甲方协助。
2.甲方协助乙方办理竣工验收工作,竣工验收后,乙方须移交完整的建筑资料档案正本一式____份给甲方,否则,甲方不协助乙方办理销售手续。
1.为维护____花园整体形象,所有房屋实行统一最低限价销售,原则上由甲方售楼部统一代理,乙方也可在此原则上自行销售。统一最低限价由甲乙双方根据市场行情商定。
1.甲方协助乙方办理房产销售的有关手续,乙方预售房产时必须严格按照____市预售房政策办理,售房临时合同由购房客户与甲方签订、乙方确认。正式销售合同由甲方与客户签订,由甲方统一开出销售发票给乙方转给购房客户,所涉及的营业税等税收费用由乙方提前或当时付清,否则甲方不予协助办理上述手续。乙方购房客户对房屋质量的投诉由乙方负责处理。
2.为了促进整个楼盘的销售,甲方愿意代理乙方销售,广告费及代理费另议。
房屋建成竣工验收,小区物业管理由____有限公司属下的____有限公司管理。工程竣工后____天内乙方必须交物业管理维修基金____万元给甲方。
1.违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,承担违约责任。
2.在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。
3.违约金的计算方法:________________。
本合同书适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。
本合同—式____份,各方当事人各执____份,具有相同法律效力。
工程款抵房款合同篇十
法定代表人:_________。
(法定代表人的代理人:_________)。
乙方:_________公司。
法定代表人:_________。
(法定代表人的代理人:_________)。
鉴于:______年______月______日,甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:_________),建设工程总价款为:__________________万元整人民币。该项目已于______年______月______日竣工,已经甲方、乙方及______方验收,并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《_________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整,尚未支付的建设工程款__________________万元整。双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。
基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:
第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整,尚未支付的建设工程款__________________万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条甲、乙双方经协商同意,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建设工程款__________________万元整。
第三条强制执行条款。
1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起______个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起______个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况。
甲方:____________公司(印章)。
法定代表人或授权代表:____________(签字)。
乙方:____________公司(印章)。
法定代表人或授权代表:____________(签字)。
________年________月________日。
工程款抵房款合同篇十一
丙方:_________。
甲方、乙方于______年______月______日签订了______项目工程施工合同(以下简称______合同),合同编号为_________,合同金额为______元,结算额______元;该合同工程内容已完成并投入使用,现甲方仍欠乙方工程款______元;经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议:
一、抵款、抵房手续办理相关约定:
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房,甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方,三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。
3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。
4、丙方从乙方处购得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。
二、以房抵款金额及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款______万元;。
2、抵付方式:乙方给甲方开具工程款发票,甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中约定)。
3、、若甲方抵付工程款额不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。
4、、抵付工程款后的工程款余额,甲方同意按______支付给乙方。
三、其它。
1、本协议未尽事宜,由三方协商解决,若协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。
2、本协议自三方签字盖章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各执两份。
甲方:______。
乙方:______。
丙方:______。
______年______月______日。
工程款抵房款合同篇十二
根据甲乙双方协商达成协议如下:_________________。
1、该车为抵顶的。
2、该车现值元。
3、该车各种证照齐全,相关费用缴至本协议签订之日。
1、本车抵顶工程款万元,自本协议签订之日生效,乙方查验并接受该车辆。
2、自抵顶车辆移交之日10日内,双方办理过户手续。
3、车辆移交后,乙方在使用该车时所发生的`一切法律事务及纠纷均由自己承担,与甲方无关:_________________协议生效后车辆所发生的一切费用由乙方承担。
1、该车辆抵顶甲方欠乙方的工程款后,乙方不得以任何理由反悔,否则应承担违约责任4万元。
2、本协议签订生效后,任何一方均不得违约,否则违约方承担法律责任。
1、本协议自甲乙双方盖章后生效。
2、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方:_________________(盖章)乙方:_________________(盖章)。
_________年____月____日。
工程款抵房款合同篇十三
由于甲方欠乙方工程款,以房产抵顶工程款一事达成如下协议:
二、抵顶的房产甲方不得对外出售,由此产生的一切责任由甲方自行_____负担,抵顶的房产乙方可以随时出售,抵顶房产的售房款归乙方_____所有。该房暂由双方签订预售合同,在正式办理房屋产权证时,_____其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理,_____直接办到乙方_____指定的购房人名下。_____甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为_____由而向乙方和乙方指定的.购房人收取任何费用。_____甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可_____与购房人办理过户手续。_____办理过户手续所需要费用由购房人按国_____家现行规定承担。
三、抵顶房产的价格包括水、电、暖、气(电视、电话、宽带)人口_____关配套费用。_____抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标_____准。
四、甲方于_____年_____月_____日前将所抵顶的房屋交付乙方。
五、_____如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权_____等,乙方可以单方解除本协议,甲方应以现金支付所欠工程款_____元。
六、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决,如协商不成可向威海市_____仲裁委员会申请仲裁。
七、本协议一式四份,双方各执二份,经双方签字盖章后生效。
______年_____月_____日。
工程款抵房款合同篇十四
甲、乙双方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下:
一、双方确认,甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。
二、保证条款:
1.甲方保证上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议,现阶段已能办理房地产权证;
4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。
三、本协议书签订后,乙方即拥有上述房屋的所有权(包括但不限于自用、出租、转让、抵押等)。
四、本协议书签订后,乙方有权立即办理房屋产权登记手续,或暂不办理登记手续时免费更名一次。乙方可用书面通知方式告知甲方,与第三人签订购房合同,办理房屋产权登记手续。
五、物业管理费用:
2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的,乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。
六、税费、交易费用等。
2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。
七、房屋销售。
1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;
3.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何种方式处理房屋,甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求,办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。
八、违约责任。
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证,乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金,提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。
十、未尽事宜,双方协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、本协议,自各方签字盖章后生效。协议一式四份,双方各执两份。
甲方(盖章):_____________。
授权代表(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(盖章):_____________。
授权代表(签字):_________。
_________年____月____日。