合同是商业交易和社会交往中一项重要的保障措施。合同的签订需要双方共同的意愿和共识。以下是小编为大家收集的合同范本，供大家参考和借鉴。

工地塔吊合同篇一

委托代表人：_____。

乙方：______________身份证号码：_____。

因乙方在甲方工地发生工伤事故，甲乙双方经过友好协商，综合考虑乙方的家庭状况和甲方的实际情况，在合理合法、互让互谅、平等自愿的基础上，达成如下协议：

第一条本协议是根据国务院《工伤保险条例》、《江苏省工伤保险条例》、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》及其他相关规定达成，甲乙双方完全知悉、理解这两个条例及其他相关规定的内容，清楚乙方工伤的赔偿项目及数额。

第二条乙方系甲方工地雇员，在______年______月______日在工地受伤，经扬州洪泉医院治疗。甲方因乙方受伤事宜，已经支付医疗费、生活费等费用____________元。

第三条双方依据有关法律法规之规定，协商赔偿款总额为人民币壹拾肆万______元，乙方清楚并同意上述赔偿款已包括但不仅于一次性伤残补助金、一次性伤残就业补助金、一次性工伤医疗补助金、医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要康复费、护理费、后续治疗费，并已包含支付乙方及其家属的精神损害抚慰金等一切赔偿款。

第四条各方的身份情况及保证情况：

1、甲方向各方陈述和保证如下：

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;。

(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。

2、乙方向各方陈述和保证如下：

(1)其有权进行本协议规定的行为，并已采取所有必要的行为签订和履行本协议;。

(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务;。

第五条违约责任。

如果任何一方违反本协议，则该协议无效。任何一方均可向人民法院提起诉讼，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务，而使其他各方遭受损失，则其他各方有权要求予以赔偿。

第六条保密条款。

一方对因本次工伤赔偿而获知的另一方的商业机密或个人隐私负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第七条本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效，均具同等法律效力。

___年___月___日。

乙方：_____。

___年___月___日。

工地塔吊合同篇二

1、塔吊的拆、装及锚固等作业，必须由经过专门培训并取得作业证的人员完成。

2、操作人员，高空作业必须系好安全带。严禁酒后上岗，违章指挥，违章作业。杜绝冒险蛮干。

3、根据拆装作业现场情况及需要划定警戒区域并设置监护人员，在区域内严禁其他人员停留或行走。

4、拆装工人必须遵照下列原则：

a)作业人员必须准确了解塔吊的各部位性能;。

b)安装作业前，

对建筑起重机械的结构、机构、安全装置、电器、液压等系统及零部件进行全面检查，不符合要求的零部件须更换或修理合格再安装。

c)钢丝绳断丝、磨损、腐蚀、扭结、变形严重、达报废标准须及时更新;连接螺栓、销轴等损坏的须更换。

d)安装塔吊的过程中，对各个安装部件的连接件，必须特别注意要按说明书的规定安装齐全、固定牢靠，并在安装后做详细检查。吊点应正确，绑扎应牢固，吊装就位连接牢固后方可卸除吊具。

e)必须详细了解并严格按照说明书中所规定的安装及拆除的程序进行作业，严禁对产品说明书中规定的拆装程序作任何改动。

f)熟知塔吊拼装或解体各拆装部件相连接处，所采用的连接形式和使用的连接件的尺寸、规定及要求。对于有润滑要求的螺栓，必须按说明书的要求，按规定的时间，用规定的润滑剂润滑。

j)了解每个拆装部件的重量和吊点位置。

5、拆装工人必须对所使用的机械设备和工具的性能及操作规程有全面了解，严格按说明书的要求安装各连接销轴、螺栓等，不得混用、代用、少用(如：螺栓、弹簧垫等)或用别物代替(如：以小代大以铁丝代开口销等)。

6、走扶梯或因故须在其它部位攀登时，一定要眼先到、手才到，手要抓紧，身体的重心尽量放在手上，对看不准是否焊牢或是否紧固住螺栓的部位不得攀登。

7、高空拆卸的螺栓、零件等要集中妥善存放以防散落伤人。拆装完毕剩余的零部件、工具等集中保管好。

8、安装或拆除带有起重臂和平横臂的塔吊时，严禁只拆装一个臂就中断作业。

9、在紧固要求有预紧力的螺栓时，必须使用专门的可读数的工具，将螺栓准确的紧固到规定的预紧力值。

10、拆装塔吊的电气部分，必须按有关规定，由持有电工操作证的正式电工进行，严禁其他人拆装。

11、必须将各部位的栏杆、平台、护链、扶杆、护圈等零部件及安全防护装置安装齐全，并确保灵敏可靠。

12、拆除因损坏而不能用正常方法拆卸的塔吊或缺少安全防护装置的塔吊时，必须确保有安全的拆卸安装方案。

13、安装完毕的塔吊，必须使各工作机构能正常工作。按规定使用。

14、必须有资质的单位才能进行拆装工作，如：发生一切安全事故与甲方无关，一切有乙方全权负责。

15、本合同一式两份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

工地塔吊合同篇三

一、乙方必须持有上级安全监督部门颁发的特殊工种操作证，并将所持证件交给甲方备案。

二、严格按照塔式起重机的操作规程进行操作，服从项目部的协调指挥。在操作过程中必须严肃、认真，听从地面人员指挥，做到“三不伤害”，严禁超载吊装，杜绝野蛮施工。遇特殊天气应以保障人员安全和财产安全为首要，如因操作不当造成安全事故责任自负，造成财物损坏按价赔偿。

三、所操作的塔吊必须做好日常保养，严禁机械带病工作，发现塔吊异常情况且影响到安全运行的迅速汇报项目部领导，并配合维修。

四、严格遵守上、下班时间、积极配合工程施工。如遇工程需要加班加点应服从项目部安排，随叫随到。

五、驾驶员工资约__________元/月，平时发生活费，工资年终结算。本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。

甲方：_________________。

_____年_____月_____日。

工地塔吊合同篇四

出租方：

承租方：开发区建筑安装工程有限公司项目部。

根据《民法典》及有关法律规定，为明确出租人与承租人的权利义务，以双方协商一致，就地址工程的塔吊或升降机租赁事宜达成如下协议，双方共同遵守。

1.现场代表。

出租方指派、承租方指派为驻现场代表，负责租赁机械设备进出场相关文件的签收、结算等资料的最终确认。

2.租赁机械名称规格数量设备状况.

3.出租方资质要求和租赁机械设备资料。

3.1.出租方应具有相应的国家和地方政府授予的租赁资质、安装资质，若无安装资质由出租方委托有资质的单位进行安装。

3.2租赁机械设备应符合国家和当地政府市场准入要求，并出示相应的证明文件。

4.租赁期限。

4.1.租赁期暂按个月，从设备安装调试完毕检测合格后开始使用起计算租费。

4.2.承租方因工程需要延长租期或停止使用，应提前15日通知出租方。

5.合同价款及计价方式：本合同价款包括进出场费租金，出租方为履行本合同义务所需发生的一切费用都包含在进出场费及租金中。

序号。

机械设备名称。

规格。

数量。

租金。

司机人工费。

进出场费。

地脚螺栓、报验费等。

塔吊、升降机、人货电梯。

承租方根据工程需要提出不定期续租时，租金按实际使用天数计算，计算公式为月租金/天*实际使用天数。

6.本合同定金额为人民币，以实际租用天数计算总价款。

7.租赁价款支付方式：经双方协商，供方同意在订立本协议后按建设方支付需方工程款的相同比例和相同时间段作为需方支付供方货款的比例和期限。

具体付款方式：进出场费支付：承租方在进场安装完毕检测合格后支付进场费元，设备退场完毕后在时间内分批支付结清。租金支付：开始使用支付元，中途支付元，设备退场完毕后支付元，余款在在时间内内分批清。若因非出租方原因造成停工，承租方应按月支付设备停滞费，操作人员的工资应当月支付。春节报停：根据项目部实际放假情况，双方确认春节报停天数，报停时间不超过天。

8.出租方义务：

8.1.配备2名操作人员和指挥人员，操作人员必须服从承租方的管理，承租方认为出租方派驻操作人员不合格的，有权通知出租方更换不合格人员，出租方应在承租方通知后2日内派合格人员到场工作。

8.2.按承租方要求如期完成租赁机械的进场、安装、调试、使用、拆除出场等工作。因出租方上述工作造成的安全事故由出租方负责。

8.3.根据承租的要求：出租方应提供性能完好设备和在规定的使用期限内，提供合格的操作人员、维修人员、指挥员保证持证上岗，出租方负责机械的日常检查、维修、保养工作，保证机械正常运转。做好机械上一切资料且提供给承租方出租方与承租方共同负责现场安全管理和租赁机械设备操作人员的安全教育和任务交底。

9.承租方义务。

9.1.按合同约定及时向出租人支付本合同约定价款。

9.1.负责租赁机械的进出场的道路畅通，设备出场时若因承租方原因造成设备无法出场，承租方应按月租金的60%支付停滞费。

9.2.提供租赁机械设备维修人员和操作人员的食宿条件，按合同约定返还租赁机械设备。

本合同自双方签字盖章之日起生效，至承租方向出租方支付完全部价款时终止。

本合同一式叁份，出租方、承租方、公司各执壹份。

出租方：承租方：

签订日期：

工地塔吊合同篇五

甲方：

乙方：

为确保塔吊的顺利安装,施工人员和机械设备的安全特制定以下协议：

一、乙方责任。

1、施工人员及现场技术人员，必须具备有效的安装、拆卸的操作人员的操作证书，必须有良好的安全教育，必须有过多次的安装、拆卸、操作塔机运转的经验。

2、乙方在塔吊安装前必须由专业技术人员对施工人员进行技术交底，充分让施工人员了解安程序。

3、乙方进入工地首先对塔吊的各部件进行检查，并做好记录，自检合格后，方可进行安，根据甲方技术人员要求，必须严格按操作规程进行安装，要配备专业信号指挥，操作人员必须持证上岗作业，操作人员应当具备排除一般故障的能力，不得违章作业，在场操作人员必须正确使用三宝。

4、乙方在塔吊拆过程中应在作业安全半径下方设置警戒区及派专业安全人员进行看护。

5、塔机在安装过程中如出现：突然停电、机械故障、天气聚变等问题，应具有紧急预案及有效的补救措施，杜绝重大的安全事故。安全事故指标为零。

6、塔机在安装过程中，因乙方原因引起的损坏，由乙方负责修复。

二、甲方责任。

1、甲方必须提前按塔吊基础图要求，制作好塔吊基础。因甲方未按基础图要求制作基础，导致塔吊在安装、使用过程中发生各种问题、事故，由甲方承担全部责任，与乙方无关。

2、甲方负责协助好相关的辅助工作，确保安现场的道路畅通。

3、积极配合好乙方进出场工作。

4、对自己的机械进行日常检查，发现的问题及时通报乙方，并在安装前立即整改。

三、明确甲乙双方责任。

塔机在安装、拆卸过程中，凡是因乙方原因造成的伤亡事故，一切责任和经济损失均由乙方承担，甲方不承担任何责任。塔吊安装价格为 元整，小写 元整。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方代表签字(盖章)方可生效，至合同期满为止。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________。

________年____月____日 ________年____月____日。

工地塔吊合同篇六

乙方：______________身份证号码：_____。

因乙方在甲方工地发生工伤事故，甲乙双方经过友好协商，综合考虑乙方的家庭状况和甲方的实际情况，在合理合法、互让互谅、平等自愿的基础上，达成如下协议：

第一条本协议是根据国务院《工伤保险条例》、《江苏省工伤保险条例》、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》及其他相关规定达成，甲乙双方完全知悉、理解这两个条例及其他相关规定的内容，清楚乙方工伤的赔偿项目及数额。

第二条乙方系甲方工地雇员，在______年______月______日在工地受伤，经扬州洪泉医院治疗。甲方因乙方受伤事宜，已经支付医疗费、生活费等费用____________元。

第三条双方依据有关法律法规之规定，协商赔偿款总额为人民币壹拾肆万______元，乙方清楚并同意上述赔偿款已包括但不仅于一次性伤残补助金、一次性伤残就业补助金、一次性工伤医疗补助金、医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费、以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要康复费、护理费、后续治疗费，并已包含支付乙方及其家属的精神损害抚慰金等一切赔偿款。

第四条各方的身份情况及保证情况：

1、甲方向各方陈述和保证如下：

(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;。

(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务。

2、乙方向各方陈述和保证如下：

(1)其有权进行本协议规定的行为，并已采取所有必要的行为签订和履行本协议;。

(3)本协议自签定之日起对其构成有约束力的义务;。

第五条违约责任。

如果任何一方违反本协议，则该协议无效。任何一方均可向人民法院提起诉讼，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务，而使其他各方遭受损失，则其他各方有权要求予以赔偿。

第六条保密条款。

一方对因本次工伤赔偿而获知的另一方的商业机密或个人隐私负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第七条本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效，均具同等法律效力。

甲方：_____乙方：_____。

日期：______年______月______日

工地塔吊合同篇七

经过邀请招标，发包人确定某项目路基工程施工单位。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目。

1.1工程名称：道路工程。

1.2工程地点：

1.3承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）。

1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）。

1.8质量标准：合格。

2.1图纸。

2.1发包人提供：

2.2技术标准：

2.

2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、____市相关技术标准、规范；

2.

3.1发包人的权利和义务。

3.

1.2发包人主要工作：

3.

1.

2.1负责场地三通一平；

3.

1.

2.2确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验；

3.

1.

2.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；

3.

1.

3.

1.

2.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

3.

1.

2.6按合同约定支付工程款。

3.2承包人的权利和义务。

3.

2.1承包人主要工作：

3.

2.

1.1本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备。

3.

2.

1.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

3.

2.

3.

2.

3.

2.

3.

2.

1.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；

四、工程价款a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。b.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据____市93土建定额再结合____市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

五、工程价款的支付。

5.1工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的75％；

6.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

7.1发包人违约：

7.

1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

7.2承包人违约：

7.

2.1因承包人原因，未按本合同第。

1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

7.

2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

7.

2.3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。

8.

2.4如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

八、合同生效与终止。

8.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效；

8.2合同订立时间：年____月____日；合同订立地点：____市。

8.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

九、合同份数。

9.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；

9.2副本陆份，双方各执叁份。本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。发包人：（公章）承包人：（公章）委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：签订地点：签订时间：施工合同篇10甲方(发包方)：(以下简称甲方)乙方(承包方)：(以下简称乙方)依据《民法典》及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下：

一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：设计施工图纸所包含的所有内容。

二、工程合同价款：本工程合同造价为人民币元，即人民币元整。本造价内含两年养护费用。

三、承包方式：由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。

四、工期本工程工期为：20________年____月____日至________年____月____日绿化工程养护期为：________年____月____日至________年____月____日。

五、工程价款的支付与结算。

1、按工程进度每月支付完成产值的______%;。

3、本工程价款不含税金。

六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。

乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________。

法定代表人(签字)：_________________年____月____日。

工地塔吊合同篇八

出售方：（简称甲方）。

求购方：（简称乙方）。

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，甲方将自购的济南金魁工程机械有限公司生产的型号塔吊台，生产日期：产品编号：）转让给乙方。经甲乙双方平等协商，签订本协议，以资双方共同遵守执行。

一、塔吊说明：

转让的塔吊高度米，标准节个，带及相关的零部件。

二、转让费用：

甲、乙双方确定塔吊转让价格为：元人民币。

三、产权说明。

甲方在收到乙方的全部转让费后，塔吊的产权归乙方所有。

四、塔吊转让后的责任。

塔吊转让后，塔吊每年的政府、税务、工商、安全监管等部门所有收费、证照办理、安全年检及所发生的安全问题与质量问题甲方不承当任何费用和任何责任。全部有乙方承担。

本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字后正式生效。

甲方（签字）：乙方（签字）：

签署日期：年月日签署日期：年月日

工地塔吊合同篇九

因工程施工需要，甲方租赁乙方塔吊_________台投入到_________工程施工，为明确双方的责任、权利及义务，经双方友好协商，一致同意签订本塔吊起重机租赁合同一份。

承租方：_______________。

出租方：_______________。

1.塔吊型号：_________固定式。

数量：_________台。

2._________塔吊自由高度_________，本工程要求使用高度为_________，工作半径_________，末端吊重_________，最大吊重_________。按说明书需_________道附着。

3.附墙杆件、耳板、基础预埋件、附墙杆件的锚固件等，由甲方根据乙方提供的图纸制作及安装，并承担费用;甲方负责提供电源至乙方塔吊最下端5处。

1、塔吊租期至少为_________个月，不足_________个月按____个月租金收取;超过_________个月按实际租期计算。

2、塔吊安装后，达到以下条款中任何一条即从当天开始计算租赁费：

塔吊通过专业检测中心或政府主管部门检测验收之日。

塔吊通过施工现场当地认定或指定的其它机构的验收之日。

塔吊因工程需要开始投入使用。

3、停止计费日期确定：甲方书面报停之日或签字确认停止使用之日为停止计费日期。

4、安装调试完毕取证后因非乙方原因不能使用，双方约定从主机安装调试取证后计算租金。

5、双方约定，塔吊租赁期限为塔吊开始计费日至塔吊书面报停之日止，塔吊报停后，甲方仍需使用，则租期自然延至塔吊最后使用之日，期间乙方正常收取机械租赁费用。

6、塔吊书面报拆后，由于甲方原因引起塔吊无法及时退场，导致塔吊闲置在现场的时间不得超过1个月，且闲置____日内乙方不收取费用，闲置超过____日乙方按照日租费的50%收取费用。

1、月租金：每月租金为：_________万元，含两名塔司工资。

2、塔吊安拆、顶升人工费为：_________万元。

3、基础预埋件支腿费为：_________万元。预埋马凳的制作和现场基础施工由甲方负责并承担费用。

4、塔吊进退场运输费为：_________万元。

1、签订本塔吊起重机租赁合同之日甲方预付乙方_________万元订金。

2、塔吊月租赁费按月结算，由乙方当月____日向甲方确认当月结算，甲方审核无误后并由乙方开具税务发票后于次月____日办理付款，并确保于次月的____日前款项到达乙方公司账户，依次类推，至全部租赁费付清为止。但租赁费的尾款必须在塔吊退场前一次性支付完毕。

3、塔吊主机进厂后____日内，甲方在乙方开具合格的税务发票后一次性支付乙方进退场费万元。安拆顶升人工费_________万元。

1、当甲方未能按本塔吊起重机租赁合同约定的时间及时、足额支付乙方塔吊费用时，延迟期间就迟付部分甲方向乙方支付延迟付款的违约金。

2、违约金按每超过一天为延迟付款金额的千分之三计算。

计算方法为：延迟付款金额×3‰×延迟付款天数。

1、甲方以银行电汇的方式支付乙方费用。

双方约定，塔吊的进场时间以甲方书面通知为准，进场前甲方必须制作好塔吊基础，并确保基础能满足塔吊安装。甲方的进场通知应提前15天以传真或特快专递形式送达乙方。

1、货到工地，甲方负责对塔吊外观品质进行验收并签署进场确认书，塔吊基础预埋件和整机进厂双方填写交接货物清单，并负责对货物保管。

2、主机安装调试合格，由乙方负责组织自检，向甲方提供《自检报告》作为起租依据。

3、乙方负责塔吊检测取证工作并承担检测费用。

1、甲方责任：

1.1塔吊到达现场及撤离现场和基础施工、安装、顶升、拆除所需的汽车吊或现场倒运所需的运输车辆由甲方提供，并承担其费用。

1.2甲方负责免费按甲方正式工作人员标准提供乙方装、拆人员、塔司住宿。

1.3塔吊的.操作由乙方提供的司机负责，塔吊如有故障，乙方现场人员无法处理时，由甲方通知乙方，乙方根据需要派维修服务人员，维修期间由甲方负责免费提供乙方维修服务人员住宿。

1.4甲方在使用过程中负责提供持证的合格指挥人员。

1.5负责提供塔吊安装、拆卸、使用过程中的用电和电费;提供塔吊使用所需的专线电源及进电配电箱，一次电源箱距离塔吊中心不超过5米，;自行解决吊钩以下的吊绳及其它吊装吊具。

1.6负责塔吊安、拆、附着、升降过程中所需脚手架的搭拆工作，并负责塔吊附着件的现场焊接以及其他所需工具给乙方免费使用。塔吊使用过程中塔吊吊钩以下的各种吊具、索具、铁扁担等由甲方解决，费用和由此所引发的安全责任甲方承担。负责搭拆塔吊安装、拆除工作范围内的安全防护和警戒，严禁无关人员进入警戒区。

1.7甲方承担因基础制作不合格和指挥不当引起的事故责任、安全责任和经济损失。

1.8租赁期间塔吊所有权归属乙方，甲方在按时支付租金的前提下拥有塔吊的使用权。任何情况下，甲方无权转让、变卖、扣押、处置乙方塔吊。

1.9甲方必须保证有足够的空间满足乙方塔吊的进退场、安装和拆卸，并要保证道路压平夯实畅通，塔吊基础无积水、无淤泥。拆卸塔吊甲方必须提前10天书面通知乙方。

1.10租赁期间甲方如不按时支付乙方各项费用，乙方有权停机，停机期间租赁费照计，由此造成的工程损失由甲方承担。

1.11甲乙方随时注意气象部门的预报，并做好防风，防雨、防滑、防暑降温等季节性气候变化的相应措施，以保证施工人员的人身安全和施工机械、设备的安全。

1.12负责塔吊及其附件在现场期间的安全保卫工作，如发生偷盗事件，应由甲方赔偿相对应的配件和损失。

2、乙方责任：

2.1、由乙方负责塔吊进退场和装拆、顶升工作。

2.2乙方司机必须严格按照塔吊操作规程安全操作，制定塔吊安全生产责任制，做好维修保养及各种检查记录。

2.3甲方允许乙方每月有累计不超过两天时间对塔吊进行维修保养，但乙方应尽可能地利用塔吊休息期间进行维修保养。

2.4因乙方塔吊的质量问题或塔吊备件不足导致的当月累计停机时间超过48小时的，则停机期间按月租金的1/30乘以停机天数由甲方予以扣除。

2.6根据施工现场条件对基础进行设计和甲方制作基础时的技术指导工作。

2.7乙方特殊工种要经专业培训，并持有政府主管部门签发的合格证上岗。提供二名合格持证塔吊司吊，乙方负责支付司机工资及司机保险费，租赁期间司机服从甲方管理。

2.8乙方保证塔吊运转正常、性能良好，双方严格按照操作规程办事，禁止违章操作。

1.本塔吊起重机租赁合同发生纠纷，双方协商解决，协商无法达成一致时，可向原告所在地人民法院提起诉讼。

1、塔吊必须于________年____月____日前安装调试合格投入使用。

2、合同由双方代表签字盖章后生效，未尽事宜双方协商解决。

3、合同一式四份，正本二份副本二份，甲乙双方各持二份。具有同等法律效力。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

乙方住所：

开户行：

帐号：

合同签订时间：________年____月____日。

工地塔吊合同篇十

出租方：______________ （简称甲方）

承租方：______________ （简称乙方）

因工程需要，乙方向甲方租用 塔机 台，用于 工地，安装高度（标高） ，经双方协商达成以下合同条款，双方共同遵照执行。

1、租金：每月租金 元，（大写： ），机操人员工资每月 元（大写： ）；合计金额 元（大写： ）。

2、塔机一次性进出场费共计 元（大写： ）包干（已包含塔机安装、拆除、修理、日常维护费，标准段及超高段标准节的所有进出场费及办理塔机使用有关的安监等相关手续费等所有费用）。

3、超高标准节（标准节高度2.8米/节）每节租金 元/天，附着4000元/道（附着长度单根超过七米，每增加一米加收 元）。

4、由甲方负责配备两名机操人员。塔机指挥人员由乙方配备，也可委托甲方配备，工资由乙方支付。乙方不得要求机操人员疲劳操作，如需增加机操人员，乙方按每月 元/人向甲方支付机操人员工资。

5、费用计算方法：设备进场以乙方通知时间为准，从安装调试达到正常使用状态之日起计算，不足一月（按实际使用天数计算台班费）。如因乙方原因推迟塔机使用时间，仍从塔机达到正常使用状态之日起计算租金。

1、租赁费付款方式：租赁费每季度结算一次，在下一季度7日内付清。余款在塔机报停后一个月内付清，如未按时付清，每天按租赁费总额的1%收取滞纳金。

2、合同签订甲方进场进行地脚螺栓的安装时，乙方向甲方支付定金 元（大写： ）。塔机标塔段全部进场并开始安装后一次性付清进出场费，否则甲方可停止安装，并由乙方承担所产生的一经济损失。

3、如因该工地现场条件限制，必须采用特殊方案安拆塔机，另增收技术措施费和大型机械台班及人工费，甲方按实际发生费用向乙方收取。

4、支付款项时甲方须提供足额租赁发票，产生的税额部分由甲乙双方各承担50%。

1、甲方提供的机械设备应完整可靠，应具设备本身所应具备的工作能力，并每天给足保养时间1小时，超出使用和维修时间则应扣减租金及赔付乙方相应损失；塔机高度必须满足乙方施工需要，如因甲方塔机高度不足（主要指超过标准塔高后标准节的配置不及时）影响乙方工作进度等则应赔偿乙方相应损失。

2、塔机上岗人员必须服从施工现场乙方管理人员的安排和调度、指挥、遵守乙方现场的一切规章制度，每天正常上班时间应随叫随到，保证塔机正常运转。

3、负责塔机的修理、保养，但时间需征得乙方认可。设备发生一般故障，甲方应在当天内全力抢修并排除故障，若机构出现故障，维修时间不超过3天。每月维修时间不得累计超过3天，若超过3天甲方将自动扣减租期及赔偿乙方相关损失。

4、负责向乙方提供塔机基础图纸和预埋地脚螺杆。

5、负责塔机的安全操作，提供的机组人员应遵守《塔机十不吊》及乙方现场的劳动纪律，服从乙方现场的合理安排。在施工中，如果乙方施工人员违章指挥，甲方操作人员有权拒绝吊装；在正常操作范围内，如因甲方操作人员操作不当所造成的安全事故由甲方承担经济损失及责任。

1、负责按合同约定向甲方支付租赁费，如乙方未按时向甲方支付租赁费，甲方有权停机或撤机，乙方无权阻拦，由此所造成的一切损失由乙方负责并终止此合同。

2、负责按甲方提供的塔机基础图浇筑塔机基础，如在基础砼浇筑时造成甲方预埋地脚螺栓出现偏位或浇筑砼质量差，由此所造成的损失由乙方负责。

3、乙方必须保证施工现场电压在360v~400v之间。如因电压不稳造成塔机电器部件损坏或停机所造成的损失由乙方负责。施工现场应在距塔机基础5米内配备专用配电箱及电缆线。

4、乙方保证施工现场的“三通一平”，向甲方提供塔机安装和拆除条件，在双方商定的时间内派人配合，共同完成塔机的安拆作业。因乙方原因造成塔机进场后超过三天不能正常安装、退场时候不能正常拆卸出场致使塔机停滞工地，乙方应按拖延天数向甲方全额支付租赁费用。

5、乙方应严格按国家有关政策和塔机“十不吊”标准，严格要求使用，不得强制使用，因乙方强制使用所造成的一切安全责任和经济损失由乙方负责承担，甲方不承担任何连带责任。

6、向甲方提供机组人员食宿场地。

7、在租赁期内由乙方承担设备及零部件的安全，保证设备不遗失或破坏，否则由乙方承担相应责任和损失。

8、未经甲方同意不得擅自撤卸塔机，如擅自撤卸塔机所造成的安全事故或由此造成的机械损坏，乙方应承担全部责任及经济损失。

出 租 方：（盖章） 承 租 方：（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

开 户 行： 电 话：

帐 号：

电 话：

维修服务电话：

合同签定时间： 年 月 日

工地塔吊合同篇十一

（以下简称甲方）

承包单位：南通力隆机械设备有限公司 （以下简称乙方）

甲方委托乙方对中铁城建集团第二工程有限公司顾村镇宝安公路北侧2号地块项目经理部4台塔吊进行安装及拆除。乙方必须具备相应的塔吊安装拆卸资质。为明确双方安全职责，确保施工安全，双方签订本协议，双方必须严格执行。

1、甲乙双方贯彻执行国家和上级劳动保护，安全主管部门颁发的有关生产方针政策，执行有关法规、条例和规定。

2、乙方在安装，拆卸前应对职工进行安全教育和交底，严格按塔吊安装规程进行安拆操作，严禁违章酒后操作。

3、参加安装，拆卸作业人员必须具备相应的特殊工种作业证件，严禁无证人员进行操作。

4、甲方提供供电箱，塔吊配合安装等条件，同时进行相应配合工作。

5、乙方在施工中应配备专职安全监管人员并密切注意周边情况，如遇有特殊情况应及时与甲方和有关部门联系，采取保护措施。

6、贯彻谁施工谁负责安全原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、机械设备等其他事故，甲方有协助紧急抢救伤亡的义务，对于经济赔偿及善后处理，事故和善后处理费用，应按责任协商解决。

7、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方代表签字盖章生效。

甲方：中铁城建集团第二工程有限公司顾村镇 乙方：南通力隆机械设备有限公司（公章）

宝安公路北侧2号地块项目经理部（公章）

负责人： 负责人：

日期： 日期：

工地塔吊合同篇十二

承租单位：

（以下简称甲方）

出租单位：

（以下简称乙方）

签约地点：

依照《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的`原则，经甲乙双方协商一致，由甲方向乙方租用本合同所列塔式起重机，使用于甲方承建的工程项目上，双方就有关权利义务达成下列条款。

1.所使用机械的工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3结构类型：

1.4建筑面积：

1.5建筑高度：

2.租用塔式起重机基本数据

3.租用期限暂定年月日至甲方书面通知报停为止。甲方应在合理时间内提前天通知乙方安排塔式起重机进场或出场的日期。

4.租金的计算和支付甲乙双方商定按月租金计算方式收取和以转账方式支付租金。

4.1台班费按月包干费元（包干费中含租赁发票价），不足月的按日历日计算，台班费内含全部修理费、配件费、地脚螺栓、更换起重钢丝费等费用。

4.2操作工工资每人每月元。

4.3超高标准节每天元（含安装费）。

4.4附着每一道包干费元。含方框、起长拉杆，含安装费。

4.5塔吊进出场转运包干费元。含汽车吊费、上下车费，其它辅助费等。

4.6租金计算的起始时间：机械设备自完成安装、检测合格之次日起计算租金，工程完工甲方书面通知拆除日起停止计算租金。

4.7租金每月结算

4.8发生机械故障乙方应在2小时内到达现场进行抢修，每次抢修时间不得超过4小时，大件维修持续不得超过10小时，每月累计修理时间不得超过20小时，超过部分的时间，甲方可扣减相应时间的租金（按小时计算：日租金除以8小时）。故障维修发生的费用由乙方承担。

4.9甲方如遇特殊原因需暂时停机，停机期间的租赁费按60%计取。

5.组成合同的文件

5.1本合同条款

5.2在租用塔吊期间，双方就租用塔吊进行的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

6.乙方向甲方按时提供符合使用要求的塔吊并承担租用期间的保修责任和使用安全责任。

7.甲方向乙方承诺不违章指挥使用塔吊。

8.双方的一般权利义务

8.1出租方义务

8.1.1乙方应持有并保持国家规定的相关资质和能力，按合同约定时间或按甲方通知的时间、地点提供合格的机械设备，符合合同规定的规格、型号、生产厂家和数量，按法律法规规定应当向甲方提供生产厂家生产许可证、产品合格证、制造监督检验证明、产品使用说明书等文件。

8.1.2乙方在租赁合同签订后2天内，向甲方提供租赁塔吊安装方案、基础图、技术要求、对基础地质情况、开挖深度及有关机械安装的现场要求。

8.1.3甲方基础挖好后，乙方必须派技术人员到现场安装地脚螺栓并保证材质符合说明书及安装要求。

8.1.4乙方指派专业技术人员预埋机械附墙装臵的锚固预埋件。

8.1.5乙方应对机械进场、出场、安装、拆卸、升节、和安装拆除附着装臵等工作的安全生产负责，每台塔式起重机在安装时，人员至少必须配备8人。乙方要对现场周围的环境、设施状况进行勘察并作周详安排，确保机械设备的运输、安装、检测、进出场等工作顺利进行。

8.1.6起重机械安装调试完成，先组织人员自查，并做自检记录，再由施工单位、监理工程师（专职安全监理）三方自检。符合后报当地有资质检验检测单位，检验合格后方能使用。并负责到安监部办理使用证。

8.1.7甲方在使用过程中，因塔式起重机的钢结构（螺栓断裂、焊缝开裂、销轴断、不穿开口销、开口销与小带大掉）等质量问题，引起的安全事故由乙方负全部责任。

8.1.8乙方负责租赁机械的操作、保养、维护工作，负责机械本身技术性能的安全、操作安全和设备的管理，承担因乙方原因造成的安全事故责任。其指派的操作人员、维护人员应持有相应的特种作业操作证书或上岗证书。

8.1.9乙方应提供技术保障服务，在合同规定的时间内到达修理现场并尽快排除故障，恢复运行。

8.1.10向甲方就出租机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等提供技术交底。

8.1.11乙方应服从甲方总体的安全管理。在机械设备接受安全检查过程中，如发现设备存在安全隐患，甲方有权指令乙方停机整改，隐患未排除，乙方不得运行。

8.1.12在塔式起重机使用期间，乙方要保证每月定期组织专业人员对机械设备进行全面检查，填写“塔式起重机月检记录表”（加盖鲜章），并交甲方备案；乙方设备操作人员按规定填写“塔式起重机运转记录”。

8.1.13塔式起重机在使用过程中，每台至少配备6人（司机2人，指挥至少4人）。

8.1.14乙方必须按《建筑起重机械安全监督管理规定》（166号）执行，甲方有权对乙方违反有关规定条款进行处罚。

8.2承租方义务

8.2.1甲方根据乙方提供的技术资料，在乙方专业人员指导下，严格按乙方提供的机械设备基础图纸制作基础。保证基础地质地耐力及基础砼强度符合技术要求。

8.2.2甲方应对机组人员进行日常安全教育并提供食宿方便（生活费由乙方人员自理）及备品工具存放条件。

8.2.3施工现场的总体安全管理由甲方负责，甲方应对设备进行安全监督，不得违章指挥、不得强令违章作业，否则应承担由此造成的安全责任。

8.2.4按时足额支付租金，不拖欠。

8.2.5未经乙方书面同意，甲方不得转租本合同机械设备。

8.2.6任何情况下，甲方不得把承租的机械（包括附属设备、备件）转卖、抵债或作为与第三方的担保物（包括抵押、质押、以及其他担保形式）。

9.事故处理

9.1机械设备发生意外事故后，由乙方负责机械设备及乙方工作人员的善后处理和支付工作。甲方负责配合其他善后处理和支付工作，最终赔付责任按照甲乙双方在事故中的实际责任承担。

9.2对事故的责任，法律法规或本合同有明确规定的，由事故责任方承担事故责任和相应损失；如果责任不明确或有争议，经相关部门鉴定后，应根据鉴定结果，划分责任，甲乙双方分别承担各自责任。

10.安全生产协议双方同意按有关规定另行签订安全生产协议以明确各自在遵守安全生产法律法规中的权力和义务。安全生产协议为本合同的组成部分。

12.违反合同义务的责任

12.1乙方违约责任

12.1.1乙方未提供合同约定的机械设备或虽提供机械设备，但型号、规格与合同不符，甲方认为不能适用的，构成违约。甲方可单方解除合同。甲方行使本项解除合同权利的，由乙方赔偿甲方相当于该机械一个月租金的违约金，如因乙方违约而造成甲方其他直接损失的，乙方应承担赔偿责任。

12.1.2乙方未按合同约定日期或未按甲方通知日期提供机械设备的，每逾期一日，支付甲方逾期损失金*元/日。

12.1.3乙方在合同期间无合理理由停止服务致使机械停工达天以上的，应支付甲方相当于该机械一个月租金的违约金。造成甲方其他损失的，乙方应当承担赔偿责任。甲方认为应当解除合同的，本合同解除。合同中部分机械租赁关系解除的，不影响其他机械的租赁。

13.争议解决

双方对合同的履行引发争议，应协商解决；如协商不成，选择下面第xx条解决。

13.2.1向成都市武侯区人民法院提出诉讼裁决

13.2.2向工程所在地人民法院提出诉讼裁决。

14.补充条款

15.未尽事宜双方协商解决

16.合同生效

本合同双方约定签字盖章后生效，合同工作内容完成费用结清后自动失效。

本合同一式份，双方各执份，均具有同等法律效力。

承租人：（甲方公章）出租人：（乙方公章）

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

帐号：帐号：

邮政编码：邮政编码：

电子邮箱：电子邮箱：

合同订立时间：年月日

工地塔吊合同篇十三

租赁甲方：(以下简称甲方)。

接受乙方：(以下简称乙方)。

经双方研究协商共达成如下协议：乙方租赁甲方  塔吊一台。乙方使用地点：#楼项目部。使用时间从 年月日至 年月日止。约共计()天。租费每天按现市场价 元,预交押金  元,从乙方将塔吊运走第二天至塔吊送回第一天止累计计算租费,实行多退少补的办法.

一、塔吊资料：

1、该塔吊手续齐全， 年月日普通塔式起重机验收检验报告一份。

2、起重设备备案手册一本。

3、产品合格证明书2份。

4、塔吊备案证号为：  铜牌一个。

5、威海市劳动安全卫生检测站颁发合格证书一份。

6、质量承诺书一份。

二、乙方责任：

1、乙方在使用期间将吊出租、转让、债务抵押，一旦发现将交法律部门处理。

2、乙方在使用期间，塔机任何部件、任何装置发生损坏部件要及时更换，不得带病作业，发生费用由乙方负责。

3、塔机司机必须持证上岗，严格遵守“十不吊”操作规程。

4、乙方将设专人对机械定期检查、维修、保养。

5、乙方在租用期间，不论什么情况报停甲方不予接受。

6、司机在操作过程中发生超载、斜吊造成主体部件、前后臂拉伤、扭曲、电机烧毁，必须按原厂件更换包赔。

交款人：签字：

收款人：签字：

经办人：签字：

日期：日期：

工地塔吊合同篇十四

承租人以下称乙方。

甲、乙双方就塔式起重机（下称塔吊）租赁，在自愿，平等的基础上达成如下协议：

一、乙方因工程需要,向甲方租用型号为塔吊台。租赁期从正常运转之日起，至乙方退租之日止（中途不得报停）。乙方租赁起算日期为乙方签名。

二、本塔式起重机租赁价格为元/日。

三、付款方式。

四、乙方委托甲方派具有专业安装资质的人员安装，乙方承担进场费，出场费，安装费，拆卸费，验收费计每台元，合计元。上述费用。甲方应具有塔机合法有效的资料，乙方应做好塔吊安装前的准备工作，路道和电源等。

五、甲乙双方签订合同后，甲方提供相应塔吊的基础图。由乙方负责购买基脚螺栓（双螺帽）和塔吊基础的施工或租赁，并验收合格。如因塔基的质量造成损失乙方承担相应责任。

六、乙方应做好塔式起重机的安全管理工作，按照甲方提供的使用说明书进行塔吊的操作和保养。乙方应聘用具有特种作业许可证的塔机驾驶员，塔机不得违章和带故障运行，如因上述原因造成安全事故由乙方承担相应的责任。

七、甲方出租的塔吊保证性能良好。甲方承担塔吊的正常磨损和日常维修。甲方在此项工程，每台塔机提供一根新的主钢丝绳，如有损坏由乙方负责更换。

八、乙方不得将甲方塔机租赁，转让，抵押。租用结束须提前天，书面通知甲方，并结算租金。

九、甲乙双方应自觉履行合同，如有以上的违约行为，承担相应的责任，如乙方租金支付延期，甲方有权停机直至拆除塔机，并按所欠租金的每日加千分之三收取滞纳金。

十、未尽事宜，协商解决，如有争议由工程所在地人民法院管辖。本协议一式二份，甲乙双方各执一份。协议签订后生效。

甲方代表签名：

乙方代表签名：

甲方单位盖章：

乙方代表盖章：

合同签订：

日期：年月日

工地塔吊合同篇十五

卖方： （简称甲方）

买方： （简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则，就 山东济南汇友建工机械有限公司 生产的型号为qtz40塔吊1台转让给乙方。出产时间为20xx.8.10。 编号为： 110755 。经甲乙双方平等协商，签订本协议，以资双方共同遵守执行。

一、塔吊说明：

转让的塔吊自由安装高度 29米，标准节12 个，最大工作幅度 48米，及相关的零部件。

二、转让费用：

甲、乙双方确定塔吊转让价格为： 120000.00 元rmb。

三、产权说明

甲方在收到乙方的全部转让费后，塔吊的产权归乙方所有。

四、甲方责任

1、保证乙方购买塔吊时设备的完好和零部件的齐全，及设备购买发票。

2、将塔吊的说明书及相关资料提供给乙方。

五、合同生效

本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字后正式生效。

甲方：乙方：

负责人签字：负责人签字：

签署日期： 年月 日签署日期：年月 日

工地塔吊合同篇十六

出卖人：（以下简称甲方）。

买受人：(以下简称乙方）。

第一条标的、数量、价款及交(提)货时间：

标的名称牌号。

商标规格。

型号计量。

单位数量。

单价金额。

交(提)货时间及数量。

合计人民币金额(大写)：

第二条质量标准：符合国家标准和图纸设计要求。

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：见发货清单。

第六条标的物所有权自买受人付清货款起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属出卖人所有。

第七条交(提)货方式、地点：出卖人代办托运，买受人负责卸车及卸车费用。

第九条检验标准、方法、地点及期限：根据出卖人提供的发货清单现场进行验收。

第十一条结算方式、时间及地点：买受人先付本产品定金万元，货物到达(区)后买受人全部货款付清后方可进工地卸车，如货到因买受人的原因未及时付清货款而造成的车辆误工费用由买受人负责。

第十二条本合同解除的条件：保修期满。

第十三条违约责任：双方协商解决或根据《中华人民共和国合同法》执行。

第十四条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：

(一)提交____________仲裁委员会。

(二)依法向出卖人所在地的人民法院起诉。

第十五条本合同自定金打入公司指定账号起方可生效。

第十六条其他约定事项：本合同未经出卖人同意，私自改动原合同文本条款，一律无效，若有改动，改动处必须有出卖人盖章方可生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工地塔吊合同篇十七

工地塔吊合同篇十八

承租方（甲方）：

出租方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，以资共同信守。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程结构：

4、工程层数及总高度：层，总高米。

1、名称：塔吊。

2、型号：

3、数量：台。

1、塔吊进出场费（安装拆卸费）元/台（不含税，此费用指正常安装拆卸费用，若施工现场或施工需要25吨以上汽车吊拆卸时额外产生的费用由甲方支付）；塔吊进场安装合格后，甲方付清进出场费。

2、塔吊月租金元/台（不含税，含机组人员工资），按月结算，不足一月按实际天数计算，租费元/天。安装完毕后，由陕西特种设备质量安全监督检测中心发证准许使用之日起为租金算起日，若因甲方资料不齐全导致不能备案检测或甲方因工程需要提前使用，则租费按实际使用日期开始计算。一次包死不做调整。

3、如甲方原因机械安装完成后15天内，未能检测或因故停用，租赁费用按机械安装。

完成日至出场日计算，进出场费仍由甲方承担。甲方未能在约定时间内通知乙方安装机械，则乙方有权另行安排本机械的使用。甲方可根据工程实际开工情况与乙方另行协商机械使用时期。

4、塔吊租金包含：机械的使用费、司机的工资、维修保养、保险等。

5、塔吊的进出场费包含：机械的运费、安装、拆卸、调试、政府部门部门检测验收费等。

1、甲方负责乙方进场安装、拆卸时场地的“三通一平”，提供操作人员的住宿、饮食。（饮食费用乙方自理）。

2、甲方负责将动力电源接至基础边的电源箱内，满足塔吊的用电需要，电费甲方承担。

3、甲方负责塔吊的基础施工，乙方提供相关技术资料及预埋件。制作基础所有费用甲方承担；甲方负责基础的验收与维护，并将结果及相关资料提供给乙方。

4、机械进场前甲方必须配合乙方办理建设部门要求的备案登记资料，由乙方申报建委，若甲方不提供相关资料或资料不全所造成的监检部门的一切罚款，均由甲方承担。

5、机械进场后，甲方配合卸货，且做好保管。甲方必须配合乙方塔吊的安装、顶升加节，顶升加节需提前48小时通知乙方。

6、机械运作前，甲方必须向乙方操作人员进行安全技术交底，不得违反操作规程，强行使用塔吊或甲方人员擅自使用操作塔吊。甲方违章指挥时，乙方操作人员有权拒绝作业。

7、甲方在工程完工前15日以书面通知乙方停机的确切时间，为拆机做好场地及出场道路畅通等工作，并办理机械租赁费的结算手续。

8、甲方如现场条件不满足拆机的要求或未按约定支付租赁费的，则视为机械正常工作，按天计取租赁费。

1、塔吊安装由乙方负责，安装前乙方应提供给甲方安装时的技术资料，甲方配合现场施工，乙方负责提供塔吊基础预埋及螺栓、附墙及技术资料。一次性预埋材料或钻孔由甲方负责。

2、机械进出场，乙方与甲方必须办理相关的出入库手续（清单附后）。

3、甲方未按时支付租金，超过一个月时乙方有权停机，直到付清上月租金为止，停机期间月租金不变。因此造成的损失乙方不负任何责任。

4、负责为所租赁的设备配备机组人员。机组人员必须持证上岗。机组人员进入工地必须持证上岗，乙方应向作业人员进行安全教育，遵守工地规章制度，服从甲方进度要求必须加班。

5、机组人员密切配合，保证24小时正常施工，搞好优质服务。

6、乙方应保证机械维修保养制度的落实，机组应按照〈起重机械安全规程〉和gb5144-94〈塔式起重机安全规程〉的规定做好设备的日常检查和月检，认真执行交接班制度，使塔式起重机随时处于最佳性能状态。

9、下列情况造成的停机乙方仍收取台班费用：

a、社会停电（8小时以内）。

b、甲方要求的停机（在提前一周的通知情况下，根据停机时间长短，在半月之内不计租金，半月至1个月，按实际停用天数*783元*30%计租金，一个月以上停机按实际停用天数*783元*50%计租金）。

c、政府部门规定的恶劣天气及不可抗力等因素造成的停工。

d、春节假期20天不计取月租金。超过20天，按正常收取月租金（如不放假则按实收费。

10、因不可抗力事件导致的费用双方按以下方法分别承担：

a、施工前甲乙双方应对机组进行安全技术交底。

b、信号工要按照吊装要求指挥吊装，指挥失误造成的事故（损失）一律由甲方负责，司机禁止在无信号的情况下吊装，否则后果自负。

c、机械本身的损害及乙方机械操作人员操作不当造成的损害及停工损失，由乙方负责承担。

1、本合同未尽事宜，均按《中华人民共和国合同法》作出补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、若发生合同纠纷，双方应当协商解决；如发生争议，可依法向乙方所在地人民法院提起诉讼。

3、合同有效期为合同签定之日至所有款项付清为止，款项付清后合同自动失效。

4、本合同一式四份。甲乙双方各持两份，双方签字盖章后生效。

承租方（甲方）：出租方（乙方）：

负责人：负责人：

电话：电话：

年月日年月日。

工地塔吊合同篇十九

甲方：

乙方：

经甲、乙双方友好协商，甲方决定将 施工现场的塔式起重机委托并承包给乙方完成塔机拆卸工作。为明确双方的权利和责任，经协商签定本项设备拆卸合同，具体条款如下：

第一条、设备型号和数量：

型号： 生产厂： 数量： 台。

高度： 米 。 臂长： 米 。 起重范围： 吨。

第二条、安装、拆卸设备的地点：

第三条、安装、拆卸要求和时间的规定：

1、要求乙方在拆卸前，必须提供资质证书及特种操作证复印件和详细的拆卸方案并经审批后，方可进行拆卸作业。

2、甲方须提前三日通过电话方式，通知乙方进场拆卸。以便乙方组织和安排车吊、人员、工具等拆卸前的准备工作。

3、要求乙方确保安全顺利地在个工作日内完成拆卸任务，否则超出工作日外的费用自理。

第四条、安装费用及支付方式的规定：(以下均为：人民币)

十五个工作日内一次性付清所有费用。

2、支付方式：乙方凭收取塔机拆卸费。

第五条、双方的权利和责任：

1、甲方负责对安拆单位编制的塔机安拆方案进行审批。

2、甲方负责安装场地的障碍清理提供便利的拆卸条件，禁止拆卸区域内有其他作业。

3、在塔机拆卸时，甲方要求安全员到现场负责监管周边的安全警戒工作。

4、甲方应把拆卸工作纳入项目防火、防盗的监护和全面管理中。

在塔机拆卸时，要求安全员到场负责监管周边的安全警戒工作。

5、甲方必须确保塔机在拆卸过程中的正常供电，如必须断电或供电异常

时，应及时通知乙方工作人员停止作业。

6、甲方有权对在拆卸过程中发现的安全隐患提出整改意见或采用罚款通知书的手段履行管理权利，并对隐患采取必要的防范措施。

1、乙方负责提供营业执照、安全生产许可证、安装资质证及人员操作证等资料报甲方审核，并留给复印件备案。

2、乙方负责编制拆卸方案，组织安拆人员和车吊人员进行安全技术交底后实施。

3、负责安装工作的统一指挥和装拆人员的安全。负责安全防护用品及安装工具、绳索的配备，拉设安全防护带和安检。

4、乙方负责安全操作，拆卸吊装工作，均由乙方按国家有关塔机拆卸

吊运的规范及安全操作规程进行实施，并承担拆卸过程的安全责任及一切经济损失。

5、乙方操作人员必须持证上岗，严格遵守项目的规章制度，服从工作安排、做好安全防护。承担因违章操作所造成的一切安全事故责任。

第六条、其他约定：

1、本合同经甲、乙双方签字后生效，未尽事宜双方可在合作过程中本着相互尊重、相互谅解、协商解决。也可另行签订补充协议，补充协议具有同等的法律效力。

2、本合同条款如果与国家或地方的法律、法规相抵触，应遵照国家和地方的法律、法规执行。

3、甲、乙双方对安全事故责任的划分如有争议，可根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，申请当地地方仲裁委员会仲裁执行。

4、本合同一式二份，双方各执一份。安装完工、结清费用后合同自动失效。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

甲方： 乙方：

电话： 电话：

日期： 日期：

工地塔吊合同篇二十

甲方：(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

第一条标的数量价款及交货时间。

1、单梁起重机5吨，跨度为18米2台7.5万元含税。

4、运输费4台为1万元。

5、安装费4台为1.2万元。

6、验收费4台为0.8万元。

7、安全滑线16162米为0.8万元。

8、弯钩及夹板0.2万元。

合计标的总价为21万，大写贰拾壹万圆整交货时间。

第二条技术要求。

1、质量标准国标。

2、钢丝绳采用贵州生产的，滑线为焦作产电线郑州产。

第三条验收要求。

安装结束后由当地检验部门按国家标准进行检验，并取得相关证件。

第四条标的所有权。

自货到时起转移，但甲方未履行支付价款义务标的所有物属于乙方所有。

第五条付款。

预付款为万元，货到款为万元，验收款为万元，质保金为万元。

第六条本合同解除的条件，友好协商。

第七条违约责任按合同法。

第八条本合同自双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工地塔吊合同篇二十一

篇，希望对你有所帮助。

(一)。

承租方(简称甲方)：

出租方(简称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方本着平等、互利和诚信的原则，经甲乙双方友好协商，就本合同第1条所述设备(以下简称租赁设备或设备)的租赁事宜达成以下协议。

1.

2、乙方应向甲方提供乙方的营业执照、机组人员的操作资格，以及市建委核定的特种设备检测中心审发的各种有效证件和拆装单位的拆装资质证书复印件。

1.

3、乙方保证提供的租赁设备经特种设备检测中心合格检测报告，技术性能良好。

2、设备交付。

2.

1、约定交付时间和约定交付地点。乙方应在________年____月____日之前将租赁设备交付到位于。

2.

2、甲方变更上述约定交付时间和约定交付地点应提前14天书面通知乙方。乙方无法交付租赁设备也需要提前14天书面通知甲方。因未能及时通知给对方造成损失的应当给予赔偿。

2.

3、设备交付时，甲乙双方应派代表清点设备及附属配件，并填写交接清单，由甲乙双方代表签字。双方代表的签字时间为实际交付时间。

3、设备安装与验收。

3.

1、乙方应在。

2.1约定的交付时间14天以前向甲方提供准确的基础制作图纸和技术要求，并指派专业人员协助甲方完成设备基础的施工工作。

3.

2、甲方根据乙方提供的技术资料，确定机械设备基础施工方案并负责设备基础的施工和提供汽车吊。基础验收后将相关技术资料复印件由甲方盖章或甲方代表签名后交付乙方签收，上述费用由甲方承担。

3.

3、甲方应向乙方出具一份现场平面图，提供坐标尺寸及详细的地质资料，标明设备位置。甲方负责提供专用的一级配电箱，负责接通电源，提供充足的组装场地，保证设备进出场道路畅通和作业方便。若因现场不具备安装、拆卸和设备运行条件而造成的损失应由甲方承担。

3.

5、设备安装由乙方负责，拆立塔、装卸车的机械费用由甲方承担。

3.

6、安装完毕后，乙方负责验收工作、组织验收资料并承担全部费用。甲方配合乙方进行验收。应当有双方代表参加验收并在验收报告上签字，双方各执一份。

4、合同价格及支付方式。

4.

1、甲方应支付乙方设备进出场费元(大写：)，甲方应在设备进场时支付元(大写：)。

4.

2、设备租赁期限暂定为________年____月____日至________年____月____日。设备月包干租赁费(不计加班)为每月元(大写：)。

4.

3、设备到场时甲方支付进出场费和前三个月的租赁费，以后费用按月结清。如甲方拖欠租赁费，乙方有权停塔，停塔期间照常收取租赁费，造成的一切经济损失由甲方承担。

4.

4、本合同价格是甲乙双方根据招标文件和乙方投标报价经充分协商确定。本合同价格己经充分考虑了施工中可能遇到的诸种复杂因素和一切必需的费用。除本合同中另有规定或经双方协商变更，在合同履行期间不论发生其他任何情况任何一方均不得要求变更合同价格。

5、租赁设备的维修、保养和运行。

5.

1、乙方负责租赁设备的维修、保养服务。租赁期间的一切维修保养费用均由乙方承担。

5.

2、设备发生故障，乙方维修人员白天应在8个小时之内赶到现场，最大限度地减少施工损失。乙方塔机故障维修保养而停机每月少于48小时，属于正常维修，甲方不扣减租赁费用。因维修或保养停机每月超过48小时，超过部分按实际停机天数扣减租赁费用。甲方不得要求乙方承担因停机造成的其他损失。

5.

3、乙方负责为租赁设备配备机组人员三人，其中包括机长一人。机组人员要接受甲方的指挥，配合施工，保证租赁期间24小时待命服务。对不遵守工地管理制度，无故刁难甲方施工人员的机组人员，甲方有权向乙方提出更换要求。乙方在收到甲方的通知后应在48小时内予以更换。乙方配备的机组人员必须持证上岗。

5.

4、甲方应配备足够的专职信号工、挂钩人员，且必须持证上岗。信号工不得违章指挥。如因违章指挥或挂钩不当造成的事故，一切后果由甲方负责。

5.5严禁甲方人员擅自操作、修理塔机。因甲方擅自操作修理塔机造成的一切后果由甲方承担。因甲方司机自己操作而发生的事故，由甲方承担责任。

5.

6、多台设备作业时。甲方应制订详尽的作业方案和安全措施，并向信号工和机组人员作出书面安全交底。

5.

7、甲方负责提供住宿，保证机组人员必要的休息。

5.

8、当塔吊需要锚固(外用电梯需要接高)时，甲方应在____日前通知乙方。甲方应根据乙方提供的数据和需求，认真做好预留孔洞和作业平台的搭设等准备工作。

5.

9、乙方应保证机械维护保养制度的落实，使设备处于良好的运行状态。机组应按照《起重机械安全规程》和gb514494《塔式起重机安全规程》的规定做好设备的日常检查和月检，认真执行交接班制度，并做好检查记录存档。甲方有权检查设备的运行档案和日检、月检记录。

6、出租变更。

6.

1、在租赁期间乙方如将租赁设备所有权转移给第三方，应正式通知甲方，租赁设备新的所有权即成为本合同的当然出租方，继续履行甲、乙双方在本合同中约定的权利义务。

6.

2、在租赁期间，甲方不得将乙方塔机转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。

6.

3、甲方未经乙方同意不得转移租赁设备;否则，因甲方擅自转移设备造成的损失由甲方承担。

7、设备保管和风险责任。

7.

1、从租赁设备实际交付给甲方，到设备交还乙方为止，这一期间设备保管的责任由甲方承担。

7.

2、租赁设备发生意外事故后，最终赔付责任按照甲乙双方在事故中的实际责任负担。

8.设备交还。

8.1甲方使用设备完毕，要求归还设备应书面通知乙方。乙方收到通知或甲方交付邮局的时间为租赁费计算的截止时间。乙方收到归还设备的通知以后应在24小时内到达设备现场与甲方办理设备交还手续。甲乙双方在清点设备以后要在交接清单上签字，各持一份。

9、.纠纷解决。

9.

1、合同履行过程中，因一方违约造成另一方损失或不能正常履约，守约方应当及时向对方提出书面材料，说明有关情况和索赔要求。收到此类资料的一方应当在7天内给予书面答复，超过7天不答复视为同意提出书面资料一方的要求。在守约方通知或应当知道对方违约的情况后28天后不向对方提出书面资料，视为放弃向违约方提出索赔请求。

9.

2、履行本合同所发生的纠纷，先以协商解决。如协商不成，应提交人民裁决。

10、甲乙双方代表及联络方式。

10.

1、甲方指定为乙方的履约代表，其在履约过程中的签字与乙方盖章或乙方法宝代表人的签字具有同等法律效力。乙方履约代表的通讯地址：，电话：。

10.

2、乙方指定为乙方的履约代表，其在履约过程中的签字与乙方盖章或乙方法宝代表人的签字具有同等法律效力。乙方履约代表的通讯地址：，电话：。

10.

3、履约过程中发生文件传递应当用书面形式。可以交由对方履约代表签收，或以挂号信或特快专递的方式通过邮局递交。按照上述地址将有关文件递交邮局即视为文件己经送达。

10.

4、甲乙双方改变履约代表，应书面通知对方。因未通知对方而造成的损失或其他法律责任由未通知一方承担。

1

1、合同生效与解除。

1

1.

1、双方合作过程中，本合同未尽事宜，经双方协商一致，可另作补充。

1

1.

2、本合同一式四份，双方各执二份。自双方签字、盖章之日起生效，至合同价款支付完毕失效。

承租方(甲方)：出租方(乙方)：

(二)。

承租单位：湖南xx公司(以下简称甲方)湖南xx公司(以下简称项目部)。

出租单位：湖南xx公司(以下简称乙方)。

甲方根据生产需要，决定租赁乙方塔吊壹台，为明确双方责任和义务，经甲、乙双方协商，达成以下合同条款，供双方共同遵守执行。

一、租赁范围。

乙方向甲方提供塔吊壹台及操作人员。

三、租赁费用及计算方法。

1、租金：每月按16500元计算(含个操作人员工资)，不足一个月按实际使用天数计算。

3、工资标准：司机2人，工资3000元月人。指挥3人，工资2200元月人。

4、计算时间：从塔吊安装完毕检测合格并办理使用登记备案之日起至甲方完工正式报停之日止。

四、付款方式。

租赁费按月结算，付款日为每月15____日。设备出场前，甲方必须一次性付清全部费用。

五、甲、乙双方责任与义务。

(一)甲方责任与义务。

1、督促项目部审查乙方出租的塔吊是否具备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等有效证件。

2、督促项目部审核乙方塔吊出租的资质证书、营业执照以及按规定应配备的特种作业人员操作资格证书。

3、督促项目部确保设备进出场道路畅通,塔吊基础按设备要求做好,不得违章指挥或超负荷工作,确保设备在工地的安全。

4、督促项目部负责主电源接至塔吊基础,并按临时用电要求配好配电箱,确保用电量,预备功率每台50。

5、督促项目部按时向乙方支付租赁费用并负责为乙方需住工地人员提供住宿。

6、在乙方塔吊安装完毕自检合格后，由项目部督促乙方委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。安装验收合格，由项目部持塔吊安装资料、安全管理制度、特种作业人员名单等资料到有关部门办理使用登记手续，领取使用登记标志。

(二)乙方的责任与义务。

1、乙方应为甲方提供符合出租条件的塔吊，应具备甲方需审核的原始有效的各类证明材料，提供基础施工图。

2、乙方负责该塔吊的维修保养、配件及维修费用。

3、乙方负责派技术熟练、有操作证的操作人员。如操作人员不称职，甲方有权提出进行人事调整，乙方应支持配合。

4、乙方应按甲方指定的时间进行加节工作，甲方密切配合。

5、乙方应定期对设备进行检查，确保设备在施工过程中正常运行，如因设备自身原因及操作原因造成的安全事故由乙方负责。

(三)。

承包方(甲方)：

租赁方(乙方)：

甲方工程施工需要，向乙方租用塔机事宜，根据《民法典》有关规定，双方议定本租赁合同事项条款如下：

一、租赁塔机名称(型号、规格)：63(5013)。

二、租赁时间：乙方设备进场安装完毕双方自检合格之日起至甲方通知拆除当天为止。

三、预计工期：12个月(如果甲方原因使用不满三个月按三个月收费)。

四、收费标准。

1、塔机月租金元月。

2、塔机操作费：前期2人操作，每月工资3500.00元，增加到四人操作每月工资4500.00元(两个操作人员，两个指挥人员)。

3、最后不足____月使用时，按日租金计算。

五、付款方式：(本条款按第四条收费标准逐台核算);。

1、塔机进出场费共贰万捌仟元整，乙方设备进入施工现场甲方支付进出场费壹万伍仟(15000.00)元，安装完毕双方自检合格后支付进出场费余款13000.00元。

2、塔机安装完毕并经甲方监理和乙方验收合格之日一个星期之后第一天起算租金。

3、塔机租金从正式起动计算之日90天支付一次,拖欠时间超过5天,乙方将按租金20%天收取滞纳金，拖欠时间超过7天，乙方有权终止合同。

4、操作人员工资当月发放，超过十天，操作人员有权停机，

六、甲方权利及责任：

1、甲方严格遵守本合同条款，该塔机在合同期限内使用权属甲方。

2、塔机安装期间，甲方应按照乙方提供的需要制作塔机基础，基础应达到《塔要使用说明书》及有关技术要求，并对制作塔机基础负责，同时提供安装时间、电源，租赁过程中吊钩以下(除料斗外)部件费用由甲方承担。工地塔机日常保养所须的油料及配件均由乙方承担。

3、乙方必须保证塔机24小时正常工作。

4、甲方有保护塔机的责任和义务，如果甲方现场管理人员违章指挥，乙方有权拒绝吊运。

5、甲方在使用塔机计费结束前，应提前十天书面通知乙方，并保证该塔机正常拆出的障碍物已清除，拆塔道路畅通，提供拆塔所用的钢管及架子，配合乙方共同完成拆塔工作。租赁截止时间，以甲方书面通知截止时间(并付清租赁费时间)为准，该时间为计费结束时间。

6、租赁期间甲方应按照有关施工法规定及工地管理规章制度，以及塔机操作规程对塔机操作人员进行严格管理，并将操作人员的每月考勤及工作表现评述及时反馈乙方。

七、乙方权利及责任。

1、该塔机产权属乙方。

2、乙方负责塔机的安装调试，在本合同规定期限内达到运行标准。

(四)。

出租单位：杭州xx公司(以下简称甲方)租用单位：xx公司(以下简称乙方)。

兹由乙方承建了南昌二期____区工程，需临时租用甲方的5013塔吊贰台，安装高度40米，80(5710)塔吊贰台，安装高度75米，经双方协商，甲方同意出租。为明确租赁原则及双方责任，根据中华人民共和国民法典，特订立下列租赁合同条款，以便双方共同遵守，圆满顺利完成双方的共同职责。

一、租用期限：

根据乙方工程总体施工进度计划，需租用甲方的塔吊期限为个月，自________年____月____日开始至________年____月____日(以实际租用进出场日期为准)。如需延期租用，乙方应提前一个月向甲方提出，征得甲方同意后继续租用。

二、租费计价方法：

根据乙方工程的具体情况，经双方协商，同意按以下计价方法计算租费：塔吊进场安装调试完毕，塔机检测合格(出具证书)至乙方向甲方报停之日止计算租赁费，按月计价，塔吊租费基价：

1、5013每台玖仟伍佰元月(包括附墙、维护费、保养费及资料费)。

2、80(5710)每台壹万壹仟元月(包括附墙、维护费、保养费及资料费)。

3、塔吊预埋底架每台伍仟元。

4、塔机检测合格并出具证书即日开始算租费，实际使用不足一个月的按日计算。

5、以上租赁费不含税。租费不含塔吊司机工资。春节放假期间租赁费双方平摊，但免收租赁费时间不超过十五天。

三、塔吊场外运输费及安拆费：

1、塔吊场外运输费及安拆费，合计为每台每次贰万伍仟元(此价不含税)，由甲方包干使用。

2、乙方补贴甲方塔机监控系统(黑匣子)费用壹万元整。

3、塔吊停机后，由于乙方原因，造成甲方不能拆卸的，租费按实际耽误天数向乙方结算。

四、塔吊司机工资：塔吊司机由乙方自行安排，工资不在租费内。

五、付款方法：

1、合同签订后塔机进场安装完毕，初次安装费、检测费等塔机检测合格后，乙方暂付塔吊进出场费伍万元，塔吊基础脚标准件贰万元，及塔机监控系统费用壹万元。地下室顶板施工完成后一个月内，再支付塔吊进出场费伍万元，及前几个月的塔吊租赁费。

2、租费在次月____日支付塔机租费，塔机拆塔退场后在15内一次性付清租赁、拆卸等费用。

3、乙方如不能按时支付月租费，超过二十天收取滞纳金，每延迟壹天收取滞纳金5，并有权停机，租费照算。

六、双方责任：

(一)甲乙双方的共同安全责任。

1、甲乙双方应共同遵守国家和行政部门颁布的有关起重机械安全监督的法律、法规及行业标准。

2、安装和使用单位的安装操作人员，设备操作人员均须相关机构培训且持有效证件上岗。

3、设备安装完毕后，双方应按有关规定参加验收。验收合格由双方签字后方可使用，检验不合格的不得使用。

4、甲乙双方均有维护设备完好的义务。各自应制定相应的设备管理制度，对设备进行定期的检查和维护保养;并做好与设备相关的安全技术资料工作。

(二)甲方责任：

1、合同签订生效后，认真安排塔吊进场计划，保证乙方按时使用，负责提供塔吊基础图及预埋件图纸。

2、及时完成塔吊的安装工作，以利塔吊的检验及验收工作。

3、负责塔吊的检测，并做好使用备案。

4、每月定期派出保养维修人员对塔吊进行检查、检修、维护、保养及填报资料，便于塔吊的正常使用。

5、塔吊如发生故障应及时组织人员进行修理，尽可能利用空闲时间积极修复，修复时间________区2小时赶到现场，____区或异地按路线而定。________区在8小时不能修复的，免收壹天租费。____区及异地按____区修复时间中另增加路途时间。对无故不修的甲方责任，加倍扣除租费，提高服务质量，树立为施工现场服务思想，积极配合完成施工任务。

(三)乙方责任：

1、塔吊基础必须保证有足够的承载力，本塔吊基础承载力应满足为20吨平方，以乙方工地工程师签字为依据。

2、确定塔吊进场日期，日期提前十天书面通知甲方，并于两天前做好场地准备，保证电通、路通基实。电源接至塔吊底部，按要求设置电箱，电源开关及防护接地装置、电压应保证380伏35千瓦要求，排除塔吊安装或拆卸过程中的一切障碍物及脚手架，保证塔吊降之高度8米，保证塔机拆除时25汽吊到塔机基础的路基扎实，如因工程原因无法达到的超出费用由乙方承担。

3、按甲方要求保质完成塔吊的设备基础及附墙预埋件的预埋，并保证尺寸准确性。

4、合理布置吊运构件和材料堆放位置，吊装物绑扎牢固，由于绑扎不慎而造成的事故由乙方负责(以甲方吊钩为界)。

5、提供甲方在设备的安装、拆卸过程中所需的电源、气割、电焊机等设备。

6、塔吊在乙方使用期间，乙方必须按照塔吊安全使用规范执行，并由专人负责指挥及调度，以免发生班组纠纷及事故。

7、塔吊设备基础及塔身附着点预埋铁件等(附墙超过8米均由乙方负责)。

8、配合甲方做好塔吊的使用备案。

万元。

八、租用期间乙方或第三者原因造成塔吊损坏，或由于违章指挥造成的损失均由乙方负责照价赔偿，并负其它责任。

九、如发生安全事故，由上级主管部门分清责任，甲乙双方各负其责。

十、本合同未详之处或因违约发生纠纷，双方协商解决。如双方协商不成，由甲方所在地通过诉讼解决。合同修改处需双方盖章，否则修改内容无效。

十

一、本合同一式肆份，各执贰份，双方代表签字盖章有效，货款两讫后无效。

甲方(盖章)：杭州xx公司乙方(盖章)：

代表：代表：

电话：电话：

签订时间：________年____月____日。

签订地点：____市众森国际花园二期____区工程项目部。

(五)。

承租方：(以下简称甲方)。

出租方：(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程塔吊租赁事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包方式：包安装、包机械、包资料、包检测、包维修、包操作、包食宿、包安全、包撤出。

二、租赁的名称、型号、规格、数量：

三、租赁期限及费用：

1、期限：租赁期暂定12个月(最短工期6个月)。租赁日期计算：塔吊安装、调试正常并经有关部门验收合格后，交付使用之日起计至甲方通知拆除之日止(临时启用或者春节期间不计租赁费)。安装期应在塔机基础浇灌完成天内完成。

2、租金费用：租金包括每台塔机合格开机操作工人工资、施工期间标节顶升加固及操作等，所有维修保养和配件费用、安全施工措施费、保险费、检测费、资料费、食宿、暂住户口登记费、劳动、安全部门检查等所有费用在内为：________________元月。塔机进、出场费用、安装费、拆卸费、运输费、塔机预埋件费用及办理备案手续等费用按每台计算：元台。并由具有专业资质的单位进行包安全操作。