维修水渠合同(汇总18篇)
合同的履行是交易成功的关键,双方必须按照合同约定的方式和期限履行自己的义务。合同的内容应该真实反映双方的意愿,避免弄虚作假或夸大其词。以下是一些典型的合同示范,供您参考和借鉴,请根据实际需要进行定制。
维修水渠合同篇一
甲方:
乙方:
在乡政府有关部门工作组的.组织协调下,就李风岐与智玉良李振国修水渠纠纷达成如下协议:
1、水渠位于李凤岐南住宅基地内,修建水渠要求:净宽0.8米,净高1米,水渠底厚0.2米,两边墙厚不低于0.5米,全部采用毛石砌筑水泥砂浆灌浆。
2、水渠底与南墙及跌岔由智玉良李振国修建,北墙由李风岐修建。
3、水渠完工后智玉良李振国负责管理南墙以南的水土流失和垃圾,李风岐负责管理水渠南墙以北的水土流失和垃圾,防止水渠堵塞,谁违约,造成后果谁负责。
4、原来三方未签字的协议作废,但智玉良李振国付李风岐一定的费用(智玉良2000元,李振国2000元)。
5、智玉良在李风岐院内存放的建筑材料用完后清理干净。此协议三方签字后生效,中途不得反悔,反之一切后果自负。
此协议一式三份,三方各执一份。
甲方:
乙方:
签订日期:
维修水渠合同篇二
本条款根据《^v^民法典》、《北京市汽车租赁管理办法》等有关法律、法规、规章制订。
第一条出租方的权利。
1.拥有租赁车辆所有权。
2.依合同向承租方计收租金及约定费用。
第二条出租方的义务。
1.向承租方交付技术状况为一级标准、设备齐全的租赁车辆,以及租赁车辆行驶所需的有效证件。
2.交接租赁车辆时如实提供车辆状况信息。
3.免费提供租赁车辆保养以及承租方按操作规程使用租赁车辆出现的故障维修服务。
4.提供本市行政区域内故障、事故的24小时救援服务。
5.承担不低于80%的因交通事故或盗抢造成的租赁车辆现值损失。
6.承担保险公司相关条款范围内的第三者责任险。
7.对所获得的承租方信息负有保密义务。
第三条承租方的权利。
1.按合同的约定拥有租赁车辆使用权。
2.有权获知保证安全驾驶所需的车辆技术状况及性能信息。
3.有权获得出租方为保障租赁车辆使用功能所提供的相应服务。
第四条承租方的义务。
1.如实向出租方提供驾驶本、身份证、户口本、营业执照等身份证明资料。
2.按合同约定交纳租金及其他费用。
3.按车辆性能、操作规程及相关法律、法规的规定使用租赁车辆。
4.妥善保管租赁车辆,维持车辆原状。未经出租方允许,不得擅自修理车辆,不得擅自改装、更换、增设他物。
5.协助出租方按规定期限对租赁车辆进行车检及维修保养。
6.承担不高于20%的因交通事故或盗抢造成的租赁车辆现值损失;承担因交通事故引发的其他责任。
7.保护出租方车辆所有权不受侵犯。不得转卖、抵押、质押、典当、转借、转租租赁车辆。
8.租赁车辆发生交通事故、被盗抢时,应立即向公安、交管等部门报案并在12小时内通知出租方,并协助出租方办理相关手续。
9.保证租赁车辆为合同登记的驾驶员驾驶。在租赁期内,如承租方登记的信息发生变化,应及时通知出租方。
10.租赁期满,应按时返还租赁车辆及有效证件。
第五条租金、保证金。
1.租金单位为元/年、元/季、元/月、元/天、元/小时。租金标准双方约定。
2.承租方用保证金提供担保的,保证金不得用于充抵租金,合同履行完毕后,保证金应退还承租方。双方经约定也可采取其他方式担保。
第六条意外风险。
1.双方约定的意外风险责任,出租方可向保险公司投保或以其他方式承担。对约定分担的意外风险未投保的,风险损失的计算、赔付,参照机动车辆保险条款及赔付程序进行。
2.政府政策重大变化、不可抗力以及其他无法归究于承、租双方的原因造成的损失,依照有关法规和公平原则双方协商解决。
第七条出租方的违约责任。
出租方未能履行向承租方提供合同约定的车辆、服务等义务时,应承担下列违约责任:
1.经道路运输管理部门认可的专业检测机构认定租赁车辆达不到一级标准的,承租方有权解除合同,并要求出租方承担违约责任。
2.不能按约定提供故障维修、救援时,承租方有权解除合同,出租方应退还租赁车辆停驶期间租金并支付停驶期间租金20%的违约金。
3.维修、救援后租赁车辆仍无法恢复使用功能,出租方应提供相当档次替换车或采取其他措施。
4.因承租方原因造成车辆损坏的,出租方应严格依照汽车维修规定的标准收取修车费用。
第八条承租方的违约责任。
承租方不能按合同约定交纳费用、使用租赁车辆、保管租赁车辆、归还租赁车辆时,应承担下列违约责任:
1.逾期交纳租金的,每逾期一日按应交租金总额的交纳滞纳金。逾期归还租赁车辆的,除继续计收租金外,应交纳逾期应交租金20%的违约金。
2.提前解除合同归还租赁车辆的,应按未履行部分租期租金总额的20%向出租方支付违约金,已交纳租金的,出租方在扣除违约金后应将余款退还承租方。
3.承租方有下列行为的,出租方有权解除合同并收回租赁车辆:
(1)提供虚假信息。
(2)拖欠租金或其他费用。
维修水渠合同篇三
发包人(全称):(以下简称甲方)。
承包人(全称):(以下简称乙方)。
甲乙双方根据《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点:
一、维修工程内容及要求。
1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后,在条件容许的情况下,1天之内组织人员或设备进行维修,维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收,并形成验收文件用于结算。
2、对已入住的客户维修,要求维修完毕后客户签字认定。
3、承包人不在约定期限内派人维修的,发包人可以委托他人修理。
4、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
二、工程质量保修范围和内容。
承包人按相关规定对已维修工程进行保修,在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担已维修工程质量保修责任,按^v^《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的质量保修期如下:
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;
3、装修工程为2年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;
7、其它项目保修期限约定如下:
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
三、甲乙双方的权利与义务。
(一)甲方的权利与义务。
1、由甲方工程师共同配合乙方施工,行使合同约定的职权,向乙方发出指令及其签证,确保工程的顺利进行。
2、现场确定施工范围核实工程量。
3、组织相关单位进行验收,评定质量标准。
4、按合同约定的期限支付工程款。
5、负责各部门的关系协调。
(二)乙方的权利与义务。
1、提供相关的施工方案。
2、按建筑规范进行施工管理,严格按已定方案及施工操作规范施工,确保工程质量。
3、抓好安全生产,严防事故发生,因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。
4每日完工后必须保证环境整洁、干净。
四、维修计价及费用支付。
维修按每处单独计价,费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价,每月汇总后进行结算,预留5%作为质保金,验收合格一个月复查合格后支付。
五、维修费用。
维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、违约责任。
甲乙双方务必严格履行合同的所有条款,不得违约,否则,
另一方有权利追求其违约责任,并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。
下列情况为违约:
1、不按规定的方案和质量标准施工,造成质量低劣。
2、不能在规定的期限内完成工程任务。
3、现场管理混乱,受到有关职能部门的批评处罚。
七、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,甲乙双方签字或盖章生效,本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。
发包人(公章):承包人(签字):
法定代表人(签字):身份证号码:
委托代理人(签字):
年月日年月日。
维修水渠合同篇四
甲方(发包单位):
乙方(承包单位):
甲方同意将工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。
一、工程项目名称(工程地点):工程价款36元整。元整。清淤及加固;文星水电站引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板23元/米。
二、承包方式:
1、包工包料;。
2、包工不包料。
三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。
四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。
五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。
六、付款办法:
1、总工程价款(金额大写元整;。
3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。
七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。
八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。
九、补充协议:
甲方:(公章)法人代表:
乙方:(公章)法人代表:
(甲方):(以下简称甲方)(乙方):(以下简称乙方)。
根据《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。
一、工程概况。
1、工程名称:上营变电站引水工程。
2、工程地点:上营村。
3、工程主要内容:15米dn4给水管道安装。
4、承包方式:包工包料。
二、工程期限。
工程期限8天,预定2xx年4月2日至2xx年4月1日止。
三、工程承包价及其它。
总承包价8元,工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任。
(一)甲方责任。
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;。
2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任。
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求。
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。
六、付款方式。
开户行:禄丰农行营业室。
账号:398143724。
七、工期延误。
若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按5元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期。
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求。
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准。
不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任。
本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数。
本合同一式六份,甲方四份、乙双方二份,
十三、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
委托代表:委托代表:
发包人:
承包人:
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
工程名称:xx市xx级水电站技改工程。
工程地点:xx市xx镇村。
工程内容:水电站厂房技术改造土建工程。
二、工程承包范围。
厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期。
开工日期:二xx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二xx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二xx年二月二十三日动工,二xx年四月二十三日浇筑完工。二xx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准:合格,争创优良。
五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
七、本合同《专用条款》。
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作。
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场5之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作。
1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料。
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收。
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工。
承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按*有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付。
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴1元。
3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款。
合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付。
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付9%进度款给承包人。
十六、完工结算。
完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金。
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议。
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜,双方另行协商。
二十一、本合同一式4份,双方各执2份。
发包人:承包人:
住所:
代表:
电话:
签订日期:
维修水渠合同篇五
建设单位:
施工单位:
甲方有星子堰水渠维修工程一处,经讨论承包给乙方进行施工,为了明确责任,按时、按质、按量完成施工任务,经双方共同协商,签订如下合同条款,供双方共同遵守执行。
一、工程名称:星子堰水渠维修工程。
二、工程价格:工程总造价二万元。含浆砌石、底板硬化和水泥砂浆批挡。
三、承包形式:包工包料。
四、双方职责及义务:
1、甲方职责及义务:负责测量放线,技术指导;按工程施工进度付款。
2、乙方职责及义务:严格按甲方技术要求进行施工,并根据甲方的要求,按时完成各项工程任务。
五、质量要求:必须达到镇水管站的设计标准。
六、开工至竣工时间:20xx年10月10日至12月10日。
七、工程结算及付款:经验收合格后,甲方在1个月内一次性付清工程款。
八、本工程合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方:
乙方:
签订日期:
维修水渠合同篇六
由于今年雨水较多,镇内南环路保民到共合段2公里道路损毁严重,为了方便交通,保持通车顺畅,甲方将该路段的维修事务承包给乙方,为明确双方的权利和义务,双方特签订以下条款,遵守并执行。
一、维修路段:
保民到共合段南环路约2公里。
二、维修标准:
1、清理完所有路边塌方;。
2、路面刮平上土压实,并且水毁路段要用砂石填铺垫平;。
3、整个路面铺设沙石,厚度不低于10cm,路面宽度不小于4米;。
4,完善路边排水沟,确保沟内水流通畅。
三、维修时限:
工期从20__年8月20日至9月20日。
四、工程造价:
工程由乙方包工包料,工程总造价206000元。
五、验收:
维修工程完工后,由甲乙双方组织有关人员对维修工程进行验收。
六、付款方式:
维修工程由乙方垫资施工,工程经验收后甲方一次性给乙方付清工程款。
七、权利和责任。
1、乙方必须按合同要求采用沙石土铺垫路面并压密压实,如不按要求施工,甲方有权拒绝验收,拒付工程款。
2、甲方有责任配合乙方协调施工过程中出现的矛盾。
3、维修工程验收合格后,甲方必须在当年内一次性付清工程款。
4、如乙方在维修过程中,出现任何事故,一切由乙方自行承担,甲方不负任何责任。
八、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份。
甲方:_________。
20__年_月_日。
维修水渠合同篇七
甲方:乙方:
地址:地址:
联系人:联系人:
根据《^v^合同法》、《食品安全法》等有关法律、法规规定,遵循平等和诚信原则,经甲、乙双方协商,乙方自愿租赁甲方冻藏库库位用于储藏食品、农副产品。特签订本协议,具体内容如下:
1库房温度。
库房保持-2°c至0°c之间,在大批量进、出库货物过程中,库内温度的波动不超过(+、-)2°c.
2储存货物相关信息类别:*********。
3租赁期限。
以货物入库时起计,货物出库时终止。
4租赁价格。
保管费。
保管费用:xx元/件/月,不足一月按整月计算,以上费用含所有的保管费用(不含装卸费),含税(普通发票)。
出库装卸堆垛费:
产品进、出库每日(含非法定假日的周六、周日)8:00——18:00甲方给予统一装卸堆垛,装卸堆垛费(含出库和入库的装卸搬运费用)按照xx元/吨计价;若在8:00——18:00时段之外和国家法定节假日期间装卸堆垛,另加xx元/吨(即入库加班加xx/元吨,出库加班加xx/元吨)以上费用含税(普通发票)
6费用结算方式及日期
结算方式及开户行及账号:
现金存入或转账:以每月库存出/入库单的实际数量为依据。开户名:xxxxxxx公司开户行:开户账号:
结算方式及日期:
保管费和装卸堆垛费(搬运)以月为单位进行核算缴费。
若甲方逾期不缴纳,乙方每日按应缴纳费总金额的1%收取滞纳金。
7双方权利及责任。
乙方的权利及责任。
乙方对乙方冻库内的设施、设备进行维护,使冷冻设备正常运转,保证库内温度达到相关规定标准或双方书面约定标准,并力求保持库房温度、湿度的稳定。由于乙方设备、设施原因造成乙方损失,乙方负责全部责任。
为保证甲方储存产品质量,高温库房保持-2°c至0°c之间,在大批量进、出库货物过程中,库内温度的波动不超过(+、-)2°c.
乙方管理人员将不定期对甲方租赁库房内的`食品、农副产品进行抽检,如发现质量异常,乙方有权要求甲方立即对食品、农副产品进行处理,若甲方不予及时处理,造成的损失由甲方自行负责。
在储放货物期间,甲方货物因乙方保管不善造成的任何损失(包括货物遗失),乙方将按货物实价进行赔偿。
如因乙方安全事故给甲方造成的任何损失,乙方应承担全部责任及一切经济赔偿。
乙方按甲方指定人员的书面或电子邮件指令进行出入库工作,否则甲方不承认相关出入库操作,由此产生的经济损失由乙方承担。
当有出、入库时,乙方库管次日给甲方发送《出入库台账明细表》。
乙方随时配合甲方的查帐和库存盘点工作,并每月底出具当月《出入库台账明细表》给甲方指定人员。
乙方必须保证甲方在8:00——18:00时段内的出入库要求,影响甲方经营乙方承担一切后果。
甲方的权利及责任。
甲方在本协议签订时应向乙方提交工商、税务证照(原件)及相关身份证明(原件)供乙方验证,并将上述证件作为本协议的附件。
甲方要求进库的产品按国家要求向乙方提交具有检验、检疫资格单位出具的检验、检疫报告及产品合格证(复印件);进口食品应提交报关手续及有关进出口食品检证,检验、检疫报告(复印件),待乙方质检人员确认后方可办理入库手续。
甲方承诺不会将以下食品、农副产品带入库房:
三无产品、假冒伪劣产品等违反国家相关法律、法规的食品、农副产品。患有传染病禽畜的肉类食品、农副产品。
腐败、有异味、不符合卫生要求的食品、农副产品。
用盐腌或盐水浸泡,没有严格密封的食品、农副产品,流汁、流水的食品、农副产品。
含酸、碱、盐的腐蚀性食品、农副产品。
甲方保证食品、农副产品进库后,食品、农副产品冷藏时间不超过国家有关规定期限,如有违反,造成的食品、农副产品损失由甲方自行负责,由此原因造成冷库设备、设施受到损害,乙方有权要求甲方赔偿。
甲方使用冷库期间需遵行乙方有关冷藏设备管理规定,否则造成的任何质量问题甲方自行负责。
甲方不得擅自在非加工区加工食品、农副产品。
甲方不得动用冻库内所有生产设施、设备。
甲方不得在冻库内发生任何偷盗行为。
8协议的解除及变更。
经甲、乙双方协商一致,均可以提前解除本协议。
甲、乙双方任何一方提前终止协议,须提前一个月以书面形式通知对方,经双方协商并核算清楚所有账目,结清所有款项方可解约。
9违约责任。
以上各条,希望双方共同遵守,否则违约方赔偿守约方经济损失。
10其他。
双方可以以书面协议的方式对本协议进行修改和补充。经过协议双方签字的有关协议的修改协议和补充协议是本协议的组成部分,具有与本协议同等的法律效力。
如因发生地震、战争等不可抗力致使本协议不能继续履行,本协议自动解除,甲、乙双方的权利和义务自行终止,同时乙方存放的食品、农副产品之损失甲方不予赔偿。
本协议履行过程中,甲、乙双方若发生争议,应协商解决,协商不成可向人民法院诉讼裁决。
本合同一式两份、双方各持一份共同遵守,具有同等法律效力。
本合同双方签字、盖章之日生效。
甲方签字(盖章)乙方签字(盖章)。
日期:年月日日期:年月日
维修水渠合同篇八
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《^v^合同法》之规定,甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则,就乙方租用甲方挖掘机事宜,经双方友好协商,达成如下协议:
1、挖掘机名称:__________________。
2、挖掘机型号:__________________。
3、挖掘机数量:__________________。
4、挖掘机用途:该挖掘机仅限于在__________________使用,用__________________施工。
1、乙方向甲方租用挖掘机的租赁期限共________月,自20xx年xx月xx日起将________(租赁财产)交付乙方使用,至20xx年xx月xx日收回。
2、租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
1、挖掘机租赁每台每月租金按人民币(大写)________计算,(含司机工资及机械维修费用)乙方不得以下雨不开工等理由抵付租金计付款。
2、本合同签字盖章时,乙方应先付足首期租金________元,乙方方能使用所租挖掘机,租赁挖掘机的所有权属甲方,乙方只拥有使用权、管理权。
3、合同签订一个月后,即20xx年xx月xx日,乙方必须向甲方付足下月租金,以后依次顺延,直到租赁期满。
1、挖掘机的进场费由乙方负担,退场费由甲方负担,乙方应在挖掘机退场前七天通知甲方(如果挖掘机实际租赁不足一个月进退场费全由乙方承担)。
2、挖掘机在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。
3、挖掘机在租赁期间内由乙方使用,乙方应协助甲方机手做好挖掘机的`日常维修、保养,使设备保持良好状态,维修费用在______元以下的由乙方负担,维修费用在______元以上的由甲方负担,所付费用以甲方机手签字为准,由甲方负担的部分从甲方收取挖掘机租赁费中扣除。(易损件如叶片、链条、铰笼等费用由乙方承担)。
4、在工作过程中,乙方若不能对挖掘机故障进行排除,应及时通知甲方进行维修,设备因故障造成每月停工三天以上的部分乙方应扣除甲方相应天数乘以8小时的租赁费。
5、挖掘机租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用,税款均由乙方承担。
1、租赁期间,设备在工地停放安全由乙方负责。
2、在设备使用期间,乙方必须以设备、司机“安全第一”为原则,出现周围环境恶劣或者不利于施工条件,甲方司机有权拒绝作业,乙方不得强迫驾驶员作非安全性施工,否则所造成的一切损失由乙方负责。
3、设备租赁期间,由于乙方债权债务、人事纠纷滋事影响甲方设备不能正常使用及正常退场或被迫终止合同,由乙方负责协调解决。
1、乙方延迟支付挖掘机进场费或者延迟预付挖掘机租费时,甲方挖掘机将延迟进场功停机。
2、未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除合同,任何一方违反本合同约定,都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
3、乙方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时,甲方有权采取下列措施:
(1)要求乙方及时付清租费和其他费用,并要求乙方赔偿甲方的损失。
(2)终止本合同,收回租赁设备,并要求乙方赔偿甲方的一切损失。
如发生合同纠纷,甲、乙双方应协商,协商不成,任何一方可向人民法院提起总的诉讼。
1、该挖掘机每月使用时间累计不能越过________小时,如有超时则按每小时________元交付额外费用给甲方。
2、该挖掘机甲方配备壹名机手,机手工资由甲方负责,食宿由乙方负责。
3、月租金在甲方设备做满壹个月时,乙方需按时足额交付给甲方,如有违约则按违约处理执行。
4、如甲方挖掘机在乙方工地施工作业不足________个月,退场费用由乙方承担,超过________个月,退场费用由甲方承担。
1、如合同期满乙方在征得甲方同意后可续签合同,一切按本协议条款进行。
2、本合同款尽事宜按《合同法》有关规定协商补充,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,均享有同等法律效力。
甲方:
乙方:
维修水渠合同篇九
周作人在《故乡的野菜》中提过,每一个我经历过的城市都是我的故乡。在母亲的潜移默化中,我下意识地认了这个不大的村子为故乡。但说实话,我不像母亲那样亲近这座村庄。尽管它也在我记忆里留下过许多个漫天星斗的愉快夏日。幼年时随母亲回乡探亲,村子里的人对我似乎从来都不友善。然而,这次暑期乡村调查时,我却收获了一场的盛情相待。此时我给了他们带来渺远的希望而彼时我让他们看到生活的差距。
其实,希望与绝望之间隔着的不过是虚妄。这虚妄就像眼前干涸的水渠。十一、二岁的城市少年曾在这条水渠边和不熟悉的伙伴钓虾、捉泥鳅。它是我这次回去时最荒凉的景象。这是通达的水泥路和漂亮的楼房无法缓解的冲击。荒芜感甚至延伸到了人们的想法。他们去市场买菜招待我,一部分原因是想把我这个不常回去的自己人当做稀客款待,另一方面家里已经没有种田了,屋后那片土地荒置有段日子了。
姨妈家的楼房很气派,就像他们刚熬出头的日子。六十出头的两个老人特别精神,爱笑,但是粗重的农活让他们胖不出城里人的丰腴。倒是抱着孩子的表姐已经有了城里人的跋扈,和给自己孩子买来奶粉的亲戚不依不饶,要求换个牌子,亲戚又莫名其妙又好笑表姐穷讲究。聊着聊着中途内急,表姐打趣我,“不用再担心掉进深坑里了吧!”
盛夏高温,外出打工的村民放了高温假,待在家里享受天伦之乐。他们的好心情也感染着我。聊起来,说得多都是村里的变化。村头有新婚的夫妇在办酒席,他们的小洋楼上用瓷砖拼写着“happyeveryday!”同行的表嫂泼辣地拍我一下,说,“人家可是娶的大学生,羡慕死你哥了!”一个村子里没有真正的`秘密。这是乡村的可爱之处。往返的公交上,我常一边整理着调查信息,一边感叹这乡土社会根深蒂固的传统。他们的叙述中总是夹杂别人家的“秘史”。外婆从前在村里当老师时,就深恶痛绝村民的好打听和包传播。幸好,他们对我这个外人还算客气。
坐表哥的摩托车一个村子一个村子地数楼房,竟也数出了当初躺在竹床上数星星的心情。表哥感慨现在村里的天已经没多少星星了,河里的鱼也少了。我说怪不得今年表哥没有往我家送野生黑鱼。表哥不好意思地挠挠头,说:“老婆生了孩子要补身子,顾不上。”他这般憨厚的样子在村子已属罕见。表哥家今年借钱盖了楼房,因为儿子、妻子、老子、面子。这个排序是表哥刻意告诉我的。他说这里边有他的人生观。村里许多男人、女人被躁动的经济情形拉扯成了农民工,他们种田、务工,最终还是体现在那一幢楼房里、一片土地上。村子里最年轻的一拨人选择了背井离乡、远嫁他乡,他们更向往城市。无奈的是,有些时髦的年轻人甚至瞧不起农村人。这种身份认同的背弃,着实让人看到城乡二元体制中人们在追求物质的道路上,被逐渐砍掉道德感的行道树。
调查结束的那天,恰逢表姐孩子周岁在村里摆酒席。其实也就是搭个棚子,请个村里在大酒店干过的厨子,热热闹闹地请村里人和亲戚们吃上一顿。我和母亲欣然前往,她一再嘱咐我不要乱说话。确实,即便时至今日我也不太了解村里的风俗。母亲风尘仆仆地赶到时,碰到发红鸡蛋。据说红鸡蛋得先给孩子值得尊敬的长辈吃,然后再分发给亲朋好友。母亲为人亲和、乐于助人,每次这种仪式里都有她的身影。和母亲回家的路上,她让我说说这次调查的收获。我告诉她,“我可能会更理解你帮助同村人的热情,因为你有着这村子从前的气质。但也可能更不理解你,因为其他人变得面目全非。”
表哥把我和母亲送到公交车站时,从车的后备箱拿出自己种的葡萄、酿的葡萄酒,直往我们怀里塞。母亲推辞不过只得接受。坐上车,母亲冲我笑笑说,这次应该拿得比较心安理得了。她以为我的调查可以给村里带来一些实质上的改变。这种信任让我十分惭愧。这种信任背后有着村民对改变的渴求。
维修水渠合同篇十
乙方:__________________。
甲、乙双方本着诚实信用的原则,经友好协商后,决定签订本合同。
第一条外包服务范围。
(一)服务地点:甲方所属园内所有教室、办公楼及相关区域的所有物业水电设备设施日常维护及相关工作。
(二)服务内容:完成甲方单位涉及水电的相关工作,如用水用电设备设施的安全检查;各类电器设备(空调主机及电脑硬件除外)故障的修复;含非工程性水电施工的穿墙、打孔、切割;水电开槽、布线、穿线、埋槽。
(三)合同服务期限:
第二条甲方的主要权利和义务。
(一)根据工作需要和企业的规章制度及本合同条款对乙方相关服务进行监督、检查。
(二)乙方维修施工期间,甲方予以配合。
(三)按照本合同有关规定,支付承包费用。
第三条乙方的主要权利和义务。
在正式为乙方提供服务前,应熟悉甲方所有电气设备设施的基本情况,包括安装地点、线路布局、工作原理及安全运行要求等,从合同生效起,提供的主要服务为:
(一)全天候为甲方提供水电维修响应服务。在接到甲方的日常安装、维修或其他相关事宜需要乙方配合的通知后,乙方必须在甲方指定的时间内到达现场。
(二)每周二、周四对甲方办公楼、教学楼、食堂及其附属区域巡检一次,并填写相应的记录,发现和排除故障隐患,在此基础上每月对甲方的水、电使用情况进行评估,提出合理化整改或节能建议及可行性方案。
(三)认真、负责地答复甲方关于设备故障的`有关问题。
(四)其他与水电使用、安全相关的工作。
(五)乙方必须提供水电资质证书,并给甲方复印、备案。在向甲方提供服务期间,须遵守国家法律法规、政策和甲方职业健康安全管理规定,并接受甲方的安全管理及监督检查。
(六)乙方自带维修的必须工具,并要保证安全性、良好实用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第四条乙方在施工过程中要注意安全,因乙方责任发生的安全事故,其费用和责任均由乙方负责。
第五条在日常的维护管理中,维护、维修过程中因乙方过失造成的园内设备设施及其零配件的损坏,给甲方造成损失的一切费用由乙方承担。
第六条未征得甲方同意,乙方不得随意调整或拆卸硬件设备,不得随便更改相关的设置。当甲方设备故障严重,而无法现场修复,必须由乙方拿回维修,乙方需经甲方同意。如果更换部件可能会影响办公设备的功能、性能、乙方要在与甲方协商认同后进行。
第七条费用结算:乙方须每周二、周四例行检查到甲方开展工作,甲方每月支付乙方rmb元。
第八条乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求,影响甲方工作的正常开展,甲方有权相应减少支付乙方承包费用;造成甲方损失的,乙方要承担赔偿责任。
第九条在合同期内,如乙方不具备水电维护作业资质或能力的,甲方有权解除合同,并不承担任何责任。
第十条纠纷处理方式:
双方因合同履行发生争议时,协商解决;协商不成时,可以甲方所在人民法院提起诉讼。第十一条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。未尽事宜,双方本着互利、互谅原则协商解决,必要时可签订补充条款。合同生效后,任何一方不能正常履行合同时,需提前1个月书面通知对方。
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
维修水渠合同篇十一
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。下面是爱汇小编给大家整理的维修合同的范本,供大家阅读!
甲方:_____________公司
乙方:_____________公司
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律,经甲乙双方友好协商,一致同意按下列条款签订本合同:
第一条:工程概况
1.工程名称:_____________维修合同
2.工程地点:__________________________
3.承包方式:包工包料(甲方认质认价)
第二条:工程期限、合同金额、付款方式
1.本合同工期为______天
2.工程总造价:____________元整,大写:__________________整。本合同签订生效后,乙方制作安装完工后,待甲方验收合格,无扣减事项后,______天内甲方以支票方式付全款,乙方需出具由税务局监制的有效发票。
第三条:双方责任及义务
1.乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工,如工程质量不符合相关规定,乙方负责无偿修理或返工,否则将赔偿甲方的一切损失。
2.乙方必须按双方约定的时间完工,如发生不可抗力因素,工期顺延。否则,视为违约,并赔偿甲方工程总造价______%的违约金。
3.使用过程中,如出现质量问题,乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。
第四条:违约责任
1.乙方采购的材料必须保证质量,且是符合设计要求的合格产品。否则,应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。
2.合同纠纷解决方式:法院起诉。
本合同正本一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等效力,本合同自签订之日起生效。
甲方:____________公司
乙方:____________公司
______年_____月_____日
甲方:__________________
乙方:__________________
甲乙双方本着互惠互利的原则,通过友好协商签定以下办公设备保养/维修协议。
一、本协议服务费总金额为:(大写)人民币_________元,(小写)人民币_________。
1、服务对象的办公设备型号_________。(复印机/打印机/传真机/扫描仪产品)
2、在甲、乙双方签定合同之前乙方应对本协议服务对象所包括的办公设备进行一次免费的全面检测,确认设备运行情况,并提供详细的检测报告。由双方签字确认,如果发现故障,需要更换部件,则部件费用由甲方负担,乙方有责任提供报价给甲方参考,但报价中的部件价格不得高于该设备的生产商在本市授权的维修(服务)中心的部件价格。
二、办公设备定期维护保养
1、地点:乙方实施上门保养地点为协议包括办公设备使用所在地。
2、周期:传真机、复印机产品每月保养一次,打印机、扫描仪产品每季度保养一次最新维修协议书范本最新维修协议书范本。
3、保养报告:每次乙方在为甲方提供保养服务后,需现场填写“维修召唤报告”,如实反映办公设备的运转情况,并由甲乙双方签字确认。
4、故障隐患:如乙方在为甲方提供办公设备保养时发现有故障隐患,需要维修或更换部件,乙方需与甲方协商,由甲方决定是否进行维修或更换部件。
三、办公设备临时紧急维修
1、地点:乙方实施上门保养地点为协议包括办公设备使用所在地。
2、时间:
(1)每周一至周五9:00——17:30(不包括节、假日)为乙方执行本协议的标准时间,乙方在接到甲方维修要求电话后4个工作小时内派技术人员上门对本协议所签的年保机器进行免费维修保养(如需换部件,部件费另计),不计次数最新维修协议书范本文章最新维修协议书范本出自http://,转载请保留此链接!。
(2)如甲方需要乙方在标准工作时间以外进行维修工作,甲方必须在周一至周五的工作时间内提前通知乙方,否则,乙方有权拒绝甲方的要求。
3、在本协议所包括的办公设备出现故障后要及时通知乙方,并将出现故障的情况如实告知乙方,以协助乙方维修人员做出正确判断。
4、甲方故障通知后,乙方要在标准时间上门提供维修,如有特殊情况,乙方应及时通知甲方。
6、甲方未经乙方同意不应自行维修或由未经乙方书面同意的第三方(设备供应商或直接代理商)进行维修最新维修协议书范本合同范本。
7、更换部件:
(1)部件更换可能会影响办公设备的功能、性能,乙方要在与甲方协商认同后进行。
(2)乙方为甲方提供的更换部件必须保证为与设备同品牌原装部件,如有特殊情况,乙方需在与甲方协商认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。
(3)更换部件的费用由甲方承担,乙方有义务提供部件的报价,供甲方参考确认,报价中的部件价格不得高于设备的生产商在本市授权的维修(服务)中心提供的部件价格。甲方可以在经乙方书面确认的第三家(设备供应商或直接代理商)处购买部件。
甲方:_________
地址:_________
电话:_________
乙方:_________
地址:_________
电话:_________
为规范机动车辆维修工作,经甲乙双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规订立本协议,以便共同遵守。
1.本合同的下列术语应解释为:
1.1“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中注明的甲方和乙方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
1.2“合同价” 系指根据合同规定,乙方在正确完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。
1.3“维修” 系指招标文件中规定的车辆大修、一、二级维护和小修、中修、车辆年检以及其它有关汽车的维修服务。
1.4“配件材料” 系指乙方根据合同规定在提供维修服务时必须向甲方提供的零部件及耗材。
1.5“乙方”系指提供汽车定点维修服务的汽车维修厂家。
1.6“甲方”系指接受维修服务的甲方。
2.服务范围
车辆大修、各级维护、小修、中修、车辆年检和其他有关汽车维修的服务项目及交通事故车辆维修。
3.送修手续
3.1送修车辆时,甲方经办人必须按照要求填写乙方的“车辆维修派工单”(以下简称“派工单”)。派工单上应填写清楚送修车辆的品牌型号、车辆牌照号、累计行驶里程、维修项目,经甲方经办人签字后交乙方,乙方凭此单确认项目的接修。
3.2乙方在维修过程中发现其他(维修计划以外)的故障,必须及时将情况反映给甲方,在取得甲方同意后方可继续修理。
3.3对甲方车辆乙方应以修复为主,能不更换的零部件尽量不予更换,确实不能修复或修复不经济的零部件,在征得甲方同意后方可更换。
4.维修费用
乙方应按照不超过《广东省汽车维修行业工时定额和收费标准》中规定的工时定额和收费标准优惠计算维修费,优惠幅度及标准见附件报价表。
(1)维修费用应包括:工时费、材料费和税金。
(2)工时费包括小修、大修项目收取工时费的标准。(小修、大修的含义在“维修工时费报价一览表”中的备注已作说明)
(3)材料费即材料价格,在乙方开具的正式维修发票中须单独列出。
5.竣工车辆交接手续
5.1乙方维修车辆结束后,须填写“车辆维修结算单”(以下简称“结算清单”),认真填写车辆维修的具体部位和消耗的材料、部件、计价情况、工时费及质量保证期,注明优惠事宜后交甲方经办人审核签字。此单多联复写备查。
5.2甲方应仔细检查竣工车辆,如维修结果符合送修要求、维修费计算合理,甲方经办人应在“结算清单”上签字认可;如果修理结果不符合送修要求、维修费用计算不合理,或发现使用不符合要求的配件材料,甲方应以书面形式向乙方提出存在的问题,如乙方不能给予令人信服的答复,甲方可报请法定检验机构进行检验。
5.3修车更换下来的旧件应退还甲方。
5.4乙方在向甲方交接竣工车辆时,应将 “结算清单”联和维修竣工出厂合格证明一同交甲方。
5.5如甲方在车辆完工之日起5日内,没有以书面形式向乙方提出问题,而又不在“结算清单”上签字,则视为甲方同意接受“结算清单”中的内容。
6.结算方式
6.1本合同以人民币结算。
6.2乙方凭下列单据与甲方直接结算:
(1)正式发票;
(2)有甲方验收人员签章的“结算清单”。
6.3付款。
每月30日为当月截止日期,乙方应于次月5日前将全部结算清单(并打印总报表)和汽车维修专用发票交由甲方经办人核对后签名,后由甲方财务部门审核后十个工作日内办理付款手续。
7.质量保证
7.1乙方提供维修服务时,其服务质量应按照不低于《汽车维修行业管理暂行办法》、《汽车维修质量管理办法》、《广东省机动车维修和技术管理暂行办法》中有关规定和标准执行。
7.2在甲、乙双方约定的质量保证里程和时间内,因维修质量造成的机械事故和经济损失,由乙方全部负责。
7.3乙方应对维修合格出厂的车辆提供质量保证。
7.4乙方应保证维修所用材料是未使用过的原厂生产的合格正品(如确需使用付厂产品或旧拆车件的,须经甲方同意后方可使用),并完全符合合同规定的质量和性能的要求。乙方应保证使用的配件材料在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命期内具有满意的.性能。维修车辆移交甲方后,在质量保证期内,乙方应对由于维修技术、工艺或配件材料的缺陷以及其他由于乙方的原因而发生的任何不足或故障负责,费用由乙方负担。根据法定检验机构的检验结果或在质量保证期内,如果证明维修是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的配件材料等,甲方将以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。
7.5如果乙方在收到索赔通知后,在合同中所附服务承诺约定的时间内没有采取措施,甲方可采取必要的补救措施,但风险和费用将由乙方承担。
8.索赔
8.1甲方有权根据法定检验机构出具的车辆维修质量检验报告向乙方提出索赔。
8.2在合同规定的质量保证期内,如果乙方对甲方提出的索赔负有责任,乙方应按照甲方同意的下列任一种或多种方式解决索赔事宜:
(1)乙方同意免收该次维修的维修费用,并承担由此发生的一些损失和费用。
(2)乙方必须用符合合同规定的规格、质量和性能要求的全新的原装合格品免费予以更换。同时,乙方应按合同规定,对修补或更换件相应延长质量保证期。
(3)质量保证期内,车辆如发生故障时,甲方车辆驾驶员应及时进行补救,避免损失扩大,如未采取措施,乙方可以仅对初步损失进行赔偿。
8.3如果在甲方发出索赔通知后5天内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后10天内,按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方将从乙方的履约保证金中扣回索赔金额(不足部分乙方需用现金补足)或用法律手段解决索赔事宜。
9.乙方交货延误
9.1乙方应按送修通知单上规定的时间完成维修项目,并将竣工车辆交付甲方验收使用。
9.2在履行合同过程中,如果乙方遇到不能按时完成维修项目和与甲方办理交接手续时,应及时以书面形式将不能按时交货的理由、可能延误的时间通知甲方。甲方在收到乙方的通知后,应对情况进行分析,决定是否延长维修时间。
10.误期赔偿
如果乙方无正当理由拖延维修时间或没有按照送修规定的时间完成维修工作以及不按期办理车辆交接手续,除合同第11条规定外,乙方应向甲方支付误期赔偿费,赔偿费按每车每天叁佰元收取,直至交货或提供服务为止。但赔偿费的最高限额为壹万元整,一旦到达误期赔偿费的最高限额,甲方可考虑终止合同,并没收乙方的履约保证金。
11.不可抗力
11.1如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话,乙方不应被没收履约保证金,也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
11.2本条所述的“不可抗力”系指下列乙方无法控制、不可预见的事件,但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括:战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方、甲方和乙方商定的事件。
11.3在不可抗力事件发生后,乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方和甲方。除甲方和甲方书面另行要求外,乙方应尽实际可能继续履行合同义务,以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的,甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
12.税费
政府税务部门根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费,均由乙方自行负担。
13、履约保证金
13.1如乙方未能履行合同义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。
13.2履约保证金应在合同期满或终止后7个工作日内退还给乙方,不计利息。
14.争议解决
在执行本合同中所发生的、与本合同有关的一切争议,甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决,如解决不了,则应申请向合同签订地人民法院提起诉讼解决。
15.违约终止合同
15.1在本合同执行过程中,甲方将定期或不定期的对乙方执行合同的情况进行检查,如有下列情况发生,甲方可向乙方发出终止合同的书面通知书:
(1)经乙方维修出厂的车辆存在质量问题达3次的;
(2)未经甲方同意,乙方将送修车辆交由其他维修厂家修理的;
(3)未经甲方同意,乙方擅自使用非原厂生产的零部件用于送修车辆的;
(4)无论在任何情况下,乙方以旧件换取送修车辆零部件的;
(5)因乙方维修质量问题,导致送修车辆出现事故造成重大损失的;
(6)每月不认真、及时、准确地向甲方报送维修情况统计表的。
15.2乙方在任何情况下都不得向甲方经办人提供任何形式的回扣,一经发现,甲方可立即全面终止合同,并没收履约保证金,同时提请有关部门追究有关当事人的责任。
15.3甲方未按规定与乙方结算的,乙方有权单方面终止合同,并向甲方追究经济赔偿。
16.乙方服务
16.1乙方应实行24小时全天候服务,并接受甲方的监督。
16.2乙方应严格执行合同中规定的各项维修工时费定额和收费标准及配件价格,接受甲方定期或不定期的对汽车配件、维修质量、车辆档案、服务承诺等的检查。如发现违规行为累计三次的,甲方将扣除其履约保证金并取消其定点维修厂的资格的处理。
17.合同的有效期
本合同的有效期为自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
18.合同生效及其他
18.1合同应在甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。
18.2本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
18.3如需修改或补充合同内容,应经甲方、乙方协商,共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。
18.4除甲方事先书面同意外,乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
代表人:_________代表人:_________
地址:_________开户银行:_________
邮编:_________帐号:_________
地址:_________
邮编:_________
_________年____月____日_________年____月____日
维修水渠合同篇十二
建设单位:江夏区郑店街道关山小学(以下简称甲方)施工单位:彭波(以下简称乙方)。
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》、《武汉市保护消费合法权益条例》,以及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就关山小学附属幼儿园教学楼周边维修工程施工共同协商,达成如下承包协议,以明确双方责任,相互约束,共同遵守。
一、概况。
1
2、施工内容:
(一)、幼儿园教学楼东侧m5混合砂浆挡土墙63m,自然面下挖墙角深0.5m,高度3.5m,宽2m,收口面1m,c25混凝土垫层,挡土墙外侧抹1:2水泥砂浆,粉刷做外墙涂料,墙体侧面积189m2。
(二)、幼儿园教学楼东侧土方:自然面下挖2m,长20m,宽16m,总土方量640m3,考虑外运2km。
(三)、幼儿园运动场南侧长80m,高2m挡土墙外侧抹1:2水泥砂浆,粉刷做外墙涂料,面积160m2。
3、工程总造价为:
4、工期:自年月日结束,竣工工期30日历天。
二、关于材料供应的约定要求:
承包人所使用的材料均应具备国家认可的有效产品合格证,不合格的产品不得使用。承包人的材料品牌在进场施工之前必须经甲方到场确认方可施工。
三、关于工程质量及验收的约定:
1、本工程执行《建筑装饰工程技术规程》,《装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由乙方提供施工方案,必须经审核签字确认后,方可施工。
3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4、在施工过程中,甲方若提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后,乙方方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡未经甲方与同意,乙方擅自更改施工内容所引起的一切后果,乙方自负。
5、工程验收:施工过程中,甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,并做好隐蔽工程的相关记录。
6、工程竣工:乙方应提前一周内通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续并填写《工程竣工验收单》。
7、工程质保:本工程质保期为贰年,在质保期内由于乙方施工不当或用材造成的质量问题,乙方应在接到报修通知后12小时内派出维修人员进行修复,修复产生的费用由乙方承担;人为损坏不在保修范围内。质保期以后按市场价收取材料费,免人工费。
四、有关安全生产和防火约定:
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员安全,防止相邻管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
五、工程款付款方式。
工程竣工验收合格后,现金支付。
六、质量保证承诺:
工程质量合格,达不到要求罚款合同总价2%;文明施工管理目标优。
良,达不到要求罚款合同总价0.5%;安全生产目标合格,达不到要求罚款合同总价0.5%。
七、违约责任:
1、由于甲方原因导致延期开工、中途停工或甲方未按合同的约定付款,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每逾期一天,甲方按合同价款的5‰向乙方支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按200元/天向甲方支付违约金。误期罚款限额20xx元大写(贰仟元整)。
八、纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向所在区县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
九、合同的变更和解除:
1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方不得变更合同内容。在合同履行过程中,非经双方同意,单方终止合同视同违约,并违约方应按合同价款50%向守约方支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
十、本合同一式两份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同。
等法律效力。
甲方:江夏区郑店街道关山小学。
(代表签字):
乙方(签字):
20xx年7月19日。
维修水渠合同篇十三
茲有___________________________(甲方)
___________________________(乙方)
签定本约如下:
一、甲方使用乙方所提供之硬体设备维护费用收取标准如下:
(一)收取标准,由甲方支付原购买百分之____为乙方一年维护费用。但耗材及零件費依定价____折收費如附件。
(二)维护标的:
____________台
传真:______________联络人:______________
合约起迄日:____年____月____日至____年____月____日止。
(三)付款方式:____天期票。(合约签定日起)
维护費用:人民币____万____千____元整(不含____%营业税)每半年付款一次人民币____万____千____元整(不含5%营业税)。
二、其维护标准订定如下:
(一)服务方式:
(1)乙方于甲方所订购之产品(维护标的所指定之产品)提供现场维护服务。每____个月现场保养一次。
(2)乙方除定期保养外,不定期叫修,甲方除第五项所述状况,仅收零件費用,
(二)叫修时段:
周____至周________:____-____:____(上述时段不含各例假日、农历年假)
乙方于正常时段接到甲方故障叫修后,应于十六工作小时(即三个工作日內到达取回处理,不含当日)叫修以电话或传真机记录为凭。
(三)即时叫修:(非假日,上述时段)____-____小时費用另计
(四)服务项目:
(1)故障检修:故障检修包括测试及修护故障产品,故障检修进行中,如维护约期届滿或超过约定服务时间 时,乙方仍有义务继续完成该次检修,不向甲方另行收取工资費,但零件及耗材另计。
(2)维护状况:机器操作部份由甲方人载入程式,进行流程之测试后,始算完全修护。
(3)维护记录:乙方对所维护之产品应每一单位或每一台设一产品服务维护单,其內容包括产品编号、装置日期、叫修联络电话、联络人、维护或保养日期、时间、叫修及修护日期、故障摘要、到场维修人員签字栏、甲方对维修签认人员栏,以供记录每一台机器之全部维修事件,本单影印本并作为乙方向甲方申领维护費用之附件。
(五)服务条件:
对下列各项所导致之损坏,乙方虽无义务依本约提供维护服务,但在甲方要求乙方协助修护,乙方得酌收维护費用及零件材枓費,并于该损坏原因消失排除或发生后,应甲方之要求,乙方不得拒绝提供维护,可依订定之标准費率,酌收零件材料費。
(1)非条码机本身因素,导致机器不能正常使用。
(2)不依产品之使用手冊规定或说明操作。
(3)天然灾害,如地震、洪水等。
(4)罢工、、战争、化生放灾难、火灾或其他人为意外事故。
(5)经非乙方人员所为或同意自行将硬体做修理、维护、调整、修改等。
(6)使用乙方所提供之耗材,则热感头得享叁个月之保固。
(六)除外约定:
维护服务包括下列事项:
(1)rf功能之测试。(2)內部清洁保养(3)机器本体维护
(七)维护之延续及终止
(1)本约有效事件为一年,自双方签约之日起算起,期间届滿后得经双方换文同意后,继续顺延,惟每次仍以一年为限。
(2)中途终止合约时,甲方须提前三个月通知乙,但乙方不得片面终止合约。
(3)合约有效时间,因可归责于乙方事由,致无法履行协议之维护义务时,乙方得一个月前以面通知中断维护和约,并于中断日起至终止日止之全部维护余额。
(八)如有以上未举例之项目,由甲乙双方协议后再另行补充
(九)管辖合意:甲乙双方同意基于本合约所产生之争议,以上海市地方法院为第一审管辖法院。
备注:维修标的分为1,2级和3,4级,1,2级为外盖,按鍵,l。c。d,天线,备份电池…可自行拆換部份为乙方自行处理部份,乙方仅收零件費用3、4级为主机板,无线电维修校正则需送修原厂,費用以原厂报价加上來回运費及关税为基准a/p维修为3,4级。
______年_____月____日
维修水渠合同篇十四
乙方:___________________。
甲方将所办公楼维修及附属工程给乙方施工,甲乙双方为明确双方职责,确保工程质量,特订如下事项,以便双方共同遵照执行。
一、工程名称:新兴国土所办公楼维修。
二、承包形式:包工包料。
三、维修范围:办公楼油漆、涂料、瓷砖、石材、灯具、水电及其它事项。
四、工程总价:叁万玖仟捌佰元整。
五、付款方式:竣工验收后一次结清。
六、甲方在施工中现场监督乙方施工质量,如发现质量问题,随时责成乙方返工,返工材料由乙方承担。
七、乙方在施工中,严格把好质量关,听从甲方指挥,不得野蛮施工,严格执行法律法规,在施工中所发生的一切责任事故均由乙方自行承担,与甲方无涉。
八、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,工程竣工结清帐目后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
维修水渠合同篇十五
委托方委托承修方承担船工程,经双方协商一致,签订本合同,共同信守。
承修方根据委托方提出的《船舶修理工程单》,经双方勘验核对签字后作为本船修理工程范围的依据。
1、加帐工程应由委托方代表在开工后四分之一的工程期限内,以书面形式向承修方提出并经双方确认。若该加帐工程费用不超过本船总修理费的10,且其单项工程不影响工程期限时,则承修方可按常规修理项目修理。若该加帐工程费用超过本船总修理费的10,或委托方在开工四分之一工程期限后提出的加帐工程,且其单项工程将影响工程期限时,则按照具体情况,双方可对修理价格和工程期限另行协商确定,并签定补充协议。
2、减帐工程应由委托方代表以书面形式向承修方提出并经双方确认。若承修方对委托方的减帐工程项目已发生了成本费用,则该费用仍应由委托方承担。
本船修理费不含加减帐工程预定为人民币xx百xx拾xx万xx千xx百xx拾xx元,其最终总价按本船完工出厂的实际修理项目结算。
本船定于20xx年xx月xx日进厂,20xx年xx月xx日开工,20xx年xx月xx日完工,工程期限共计xx天,其中在船坞船排和船台时间为xx天。
1、本船修理需提交船检局检验的项目应由委托方申请。单项工程修理完工或检验合格,由委托方指派代表签字验收。全部修理工程完工或码头试验结束后,由双方代表签署船舶修理完工《总验收书》作为交船的依据。
2、本船修理工程的技术要求和验收标准,按双方签订的《技术协议》执行。在试验和试航中,船检局及委托方提出的属承修方修理工程中的缺陷和遗漏项目,承修方应及时修复和完成。若不属承修方修理工程的范围而又需要承修方修理时,则可按加帐工程处理。
3、本船的码头试验、试航及其他有关试验,经报验合格后,承修方应在xx天内向委托方提供有关证明文件资料。
1、本船修理完工验收后,经承修方修复的固定部件保修期为六个月,运动部件保修期为三个月。在保修期内,如属承修方的修理质量问题而引起的故障或缺陷,承修方应及时予以免费修复。
2、若因委托方提供的配件、备件和器材的质量问题或操作不当而引起的故障、缺陷和损失,则应由委托方负责。
1、在船舶修理施工中拆下的废旧设备、材料及其他物品,除艉轴和推进器外,均应由承修方处理。若属委托方需要的旧件和设备,委托方应在拆卸前以书面形式向承修方提出并须经同意,拆卸后应及时运走。
2、船舶在厂修理期间,非经承修方同意,委托方不得外雇劳动力在船上进行有关工程的修理。在不影响承修方施工的情况下,承修方应支持委托方船员的自修工作。但委托方必须在本船修理工程项目和进度安排以书面形式通知承修方。
1、在本合同生效后,委托方应在天内即向承修方支付总修理费的40的工程预付款xxxx万元在修理进度达到二分之一工程期限时,委托方应向承修方支付总修理费的30进度款万元余款在完工后xx天内一次结清。若委托方逾期付款,则应按中国人民银行逾期付款的有关规定办理。
2、承修方凭《结帐单》由承修方开户银行向委托方开户银行托收。第九条速修费和滞修费在船舶修理工程提前完工或逾期完工时,双方应向对方支付速修费或滞修费,其计算方法如下:承修方每提前一天完工,委托方按本船总修理费的xx向承修方另行支付速修费,但其最高金额不得超过总修理费的xx。确属承修方原因而逾期完工,则每逾期一天应由承修方按总修理费的xx向委托方支付滞修费,但其最高金额不得超过总修理费的xx。承修方应在结帐单中将滞修费自动予以扣除并通知委托方。
消防安全工作船舶修理期间的消防安全工作,必须严格执行中华人民共和国交通部、公安部、中国船舶工业总公司1991年5月25日联合发布的《船舶修理防火防爆管理规定》。
争议的解决在执行合同过程中,双方如有争议应通过协商解决。若协商不成,则应将争议提交中国海事仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
1、本合同未尽事项,可由双方另行补充协议,该协议与原合同具有同等效力。
2、本合同自签章之日起生效。
3、本合同正本一式两份,双方各执一份,副本xx份,其中一份送承修方所在地的合同管理机关备案。若双方要求对合同进行鉴证,应在承修方所在地的合同管理机关办理鉴证手续。
委托方承修方单位名称章单位名称章地址:地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
电话:电话:
电报挂号:电报挂号:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
邮政编码:邮政编码:
维修水渠合同篇十六
乙方:________。
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章,经甲、乙双方友好协商,就_______________________________有关事项达成如下协议:
二、委托内容。
1、生活用水系统;
2、消防系统;
3、生活污水处理系统;
4、照明系统;
上述事项的日常维护,事故应急处理。上述事项的大修项目,在同等条件下,甲方优先考虑委托给乙方。
三、委托要求:
1、乙方应确保所委托设备正常工作运行;
2、乙方在接到报修通知后,应在2个工作日内恢复设备的正常运行。
五、委托费用:
委托采用包工的方式(材料费用按实际市场采购发票结算)。大写:贰万元整。
六、付款方法:
合同签订后,甲方在3天内一次性支付合同总价款给乙方(维修材料费用在维修结束后7天内,乙方凭发票及维修记录至甲方报销材料费用)。
七、甲方的权利义务:
1、制定本项目工程运行、维修、养护工作的各项管理规章制度及考核标准,并要求乙方遵守。
2、做好工程设备、设施及维修材料、维修工具交接的前身准备工作,全面配合。
乙方顺利开展维护、保养等工程服务工作。
3、检查监督乙方工作的实施及制度的执行情况,并将检查中发现的设备缺陷及异常情况作详尽纪录,及时告知乙方。
4、检查跟踪乙方服务质量,遇有不合格服务、违纪人员对其进行纠正和处罚,给甲方造成的不良影响及后果,使甲方工作陷入被动的,甲方有权要求乙方在两日内调换甲方认为达不到工作要求的工程人员。
5、按本合约中规定的.付款方式、金额、时间按时支付委托费用。
八、乙方权利义务。
1、本合同一经签订,乙方应提交针对用水系统、消防系统、污水处理系统、照明系统维护方案,配备专业技术人员,并做好设备的维护工作。
2、乙方应全面遵守甲方制定的各项规章制度及日常行为规范,热心周到为甲方服务。
3、有完整详细的维修维护记录。
4、乙方在管理范围内发现的不安全隐患提出书面整改意见,甲方应认真研究并书面形式回复,甲方未采取有效措施造成的事故以及经济损失,乙方不承担责任。
5、报修工作因乙方长时间不能解决造成的后果,由乙方负责。
6、因乙方人员工作失职、失误造成甲方及设备、财产损失,由乙方全额赔偿。
7、本合同终止时,乙方必须向甲方移交全部的维修维护记录资料。
8、如不可抗力协商同意终止。
九、本协议一式肆份,具有同等效力,甲、乙双方各持贰份,本协议未尽事宜,由双方协商解决。
甲方:____________乙方:______________。
法定代表人:________法定代表人:________。
维修水渠合同篇十七
该地区特许连锁协议产生于_____年_____月_____日,签约双方分别为:特许人:_________公司,总部设于__________________(地址);被特许人_________,商业机构设于____________________(地址)。
(1)_________公司业务包括汽车服务行业的各个方面,同时开展特许经营权授权业务,以提供有效率的专业化的汽车护理服务。
(2)_________公司以先进的技术、管理体系、程序和工艺(其中有些属于商业秘密)从事于汽车维修服务方面的开发、定位、操作和提供高效率和专业化的服务,以及向其他相关的企业授予特许经营权,在特许连锁业务方面,该公司有一套标准化的特许连锁协议及其相关文件,有专门设计的建筑、陈列、标志、工作服、口号和其他统一模式,有独特的汽车维护服务方法,有标准的专业化的设备、产品、操作程序、管理和广告计划,所有这一切都不断根据市场动向而进行改变,并且成为_________公司的组成部分。
(3)_________公司所建立的服务标志,已在_________国专卖权与商标局登记备案。
(4)本地区性公司由_________公司授权。地区性公司有权在本地区范围内行使特许连锁的授权业务,如授权使用_________公司的某些标志、名称、服务系统,并积极参与_________公司系统特许经营权的销售与服务业务。
(5)被特许人意欲从事于汽车护理服务的商业服务,使用_________公司的名称、相应标识和某些方面的服务管理系统,获取地区性公司专门技术的帮助。理解到地区性公司是对被特许人负有义务的唯一实体,被特许人希望加入与地区性公司订立的这个协议。
(6)被特许人理解到,对_________公司、地区性公司和公司大家庭的所有成员(包括其他地区性公司和被特许人),以及公众而言,最重要的是不断保持高水平和统一的质量标准、外貌、卫生与服务水平,在开办和经营被特许人的特许连锁店时,在一切方面都必须与公司的体系相一致,当然随着时间的推移,整个系统也会有所修改。
考虑到上述陈述和本约所列条款、条件和相互承诺,地区性公司和被特许人在此订立如下协议:
在该协议开始生效和延续期内,被特许人服从本文中的条件,并充分、完全地执行以下各项合约,地区性公司则授权被特许人,发给特许证,允许其使用_________公司的名称及其相关的标志,技术、系统、工艺程序等,成为该公司的一个特许连锁店,被特许人可按照_________公司的秘密操作手册所列举标准进行操作,以提供基本的汽车维修服务;同时,该手册的内容将随时进行必要的修订。批准被特许人的业务范围仅限于_________地区。被特许人认识到本条款的特殊意义并已对此进行了充分的研究和讨论,已单独就这部分条款进行了草签。_________(签字)。
被特许人不得在协议中地区特许人允许其地域以外使用_________公司名称及其相关的标志、技术、系统、工艺程序等,也不得为了上述条款以外的目的从事这样的活动。假如被特许人希望在多于一个地区的范围从事_________公司汽车维修服务中心的操作,那么可为每一这样的地区单独签署_________公司的地区特许连锁协议。被特许人认识到本条款的特殊意义并对此进行了充分的'研究与讨论,已单独草签了本项条款。_________(签字)。
_________公司的名称及其相关标志、技术、系统工艺程序或该系统的任何其他方面的资格所有权只属于并仍将属于公司,提供给被特许人的任何资料与信息,除了完成本协议条约之必需的,都将由被特许人机密保存。对_________公司的名称、服务商标及其相关标志或系统的使用只有在符合公司利益的前提下,并经过公司预先批准才能生效。被特许人认识到本条款的特殊意义并对此进行了充分的研究与讨论,已单独草签了本项条款。_________(签字)。
被特许人承认,________________公司必须不断发展,以反映汽车维修服务业及其市场的变化、顾客需求的变化和商业机会的变化,因此就要求进行不断地修改和补充,以便维护和加强该系统的公众印象和相应的商业机会,保证每一个________________公司汽车维修服务中心永远保持操作的高效率。签约双方理解并同意,________________公司可以随时对系统的任何方面进行改变,其中包括向公众提供的(但不局限于)新的、变更过的、附加的名称、服务商标、相关的标志、技术、系统、操作方法、设备、家具、改建、时间、计算机报帐、陈设、仪器、服务与产品等,也包括对操作手册(不限于机密操作手册)的修改。被特许人将积极遵照所有这些改变去做,并监督其雇员照此办理,这些改变的费用均由被特许人承担。被特许人认识到本条款的特殊意义并对此进行了充分的研究与讨论,已单独草签了本项条款。_________(签字)。
被特许人将服从于地区性公司,未经地区性公司事先书面批准不得使用或出售与_________公司连锁店有关的一切合同、手册、形式、文献、广告、资料、产品或设备,也不得使用_________公司的名称、服务商标、相关的标志或系统。被特许人唯有得到公司的事先批准方可使用其广告、促销方式、宣传材料、概念、计划方案、服务等。被特许人认识到该条款的特殊意义并已充分研究和讨论了详细内容,已单独草签了本项条款。_________(签字)。
地区性公司将不授权给被特许人以外的任何他人在被特许人的获准地区_________范围内建立_________公司汽车维修服务中心。
地区性公司将向被特许人提供一份_________公司机密操作手册(包括机密价格表)的副本,该手册只供被特许人本人秘密使用,手册的内容不向雇员或其他人透露。地区性公司在本协议有效期间内会向被特许人提供对该手册的改进或变动资料,其方式或增补,或业务通讯,或年度大会,视情况而定,作出改动后,被特许人将遵照执行。
地区性公司将为被特许人安排一次开办前的总部培训,地点在公司总部。该培训工作一当此特许连锁协议签署立即着手进行,是强制性的安排,时间最多不超过3天,此活动必须在被特许人的地区培训和开店之前完成。被特许人将负责到总部去的路费和食宿费。
地区性公司向被特许人提供_________公司汽车维修服务中心的操作训练,地点在地区性公司的总部或公司总部的某一地点。一当被特许人完成了开办前的总部培训,地区培训过程就将开始进行,培训是强制性的,必须在被特许人开店以前顺利完成。被特许人负责到培训地点的路费费和食宿费。
维修水渠合同篇十八
发包人:(简称甲方)
承包人:(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定,遵循平等自愿、公平和诚这信用的原则,双方就泉口镇地震灾后农牧畜用暖棚维修加固,工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、1、工程名称:泉口镇灾后农牧畜用暖棚;
2、工程地点:泉口镇;
3、资金来源:
4、施工时间:从 年 月至 年 月结束(人力不可抗拒的情况下顺延工期)。
二、承包范围
1、工程承包维修内容:室内外墙体维修加固,乙方将对室内外墙进行清理、补缝、贴网、抹灰、及室外墙漆、进行细化修补,确保室内外墙体外观平整、光滑和颜色一致,乙方严格按照甲方提供的方案进行加固维修,按规范进行安全施工,确保工程质量。
2、乙方所加固的羊栅分项工程,价格参照,甲方所在地区政府指定的标准价格,甲方根据乙方所发生的工程量的实际面积进行结算。
3、由甲方确定每平方米108元分项成色给乙方,户数以甲方提供的为准。
4、甲方有权随时监督抽查,对未按图施工不合格规范的提出整改意见,乙方应改正遵守。
5、施工安全,乙方需对现场施工人员,进行安全教育,若出现质量安全事故均由乙方承担,与甲方无关,在施工过程中,乙方如和农户发生工程面积等增议,应由甲方出面解决协调。
6、付款方式:乙方进场7个工作日后,在签订合同后甲方应按实际发生面积拔付乙方30%预付款,以后工程款按工程进度支付,工程完工后,甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款,如有拖欠,甲方付一切法律责任。
7、甲方应向乙方提供与政府及上级部门签订的加固维修合同,价格应遵循合同价款,甲方不得更改,除成本价之外,剩余款项甲乙双方各执一半。
8、质量保证,乙方必须按照甲方的要求和国家规范标准完成工程项目,如由乙方管理不到,造成的材料,人工损失由乙方成担,甲方一概不管。
以上条款经甲乙双方签字生效,未尽事宜协商解决。
甲方:
乙方:
____年____月____日____年____月____日