建设材料购买协议(模板14篇)
总结是对过去努力的肯定,也是对未来的期许和规划。总结要言简意赅,突出主题,避免冗长和啰嗦。以下是一些学习方法的总结,欢迎大家参考借鉴。
建设材料购买协议篇一
第二条:质量标准:甲方须确保供货产品的质量符合其所承诺的质量标准,不可有假冒伪产品,如出现产品质量问题及假冒伪劣产品,甲方负全责,乙方有权拒绝支付货款。
第三条:交货:甲方须确保按约定日期将货物送到甲方指定的地点。
第四条:安装:安装方式为卖方(及甲方)安装,安装完成后必须要经过买方(及乙方)验收合格后(如水管安装必须进行打压测试),买方才会付清材料费及工钱。
第五条:余货处理:乙方在购买产品后,在无损坏情况下,可以退换货。如有退换,经甲方检验合格后可办理退货手续,货款自结算款中直接扣除。
第六条:本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效,任何一方均不得擅自变更或解除。
第七条:本协议_____式_____份,甲、乙双方各执_____份,具有同等法律效力。
买方(章):__________卖方(章):__________。
联系电话:__________联系电话:__________。
法定代表人:__________。
签订时间:_______________。
建设材料购买协议篇二
需方:(以下简称甲方)。
供方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国民法典》的规定,甲乙双方本着平等、互利的原则,就甲方购买乙方材料事宜,经双方友好协商,达成如下协议:
一、双方责任。
(一)甲方责任。
1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。
2、甲方按规定接受材料,组织卸货。
(二)乙方责任。
1、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时,乙方应负责退、换,由于上述原因延误交货时间,每延期一日,乙方应按延期交货部分货款总值的5%向甲方支付违约金。
2、如果乙方不能按合同规定的产品数量交货,则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的5%做为违约金。
3、乙方不能按合同规定时间交货时,每延期一天,乙方应按延期交货部分货款总值的'5%向甲方支付违约金。
4、乙方必须保证向甲方所供材料的质量。
二、付款方式。
总材料款360100.00元,甲方先向乙方支付预付款110000.00元,剩余材料款待货运到乙方指定地点后,乙方一次性付清。验单、验货,最迟于货到后10日内提出异议。否则视为供货产品符合合同要求。
三、本合同未尽事宜,双方协商解决,如有纠纷或协商未果,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。
四、本合同一式份,甲方执份,乙方执份。每份均具同等法律效力,双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
建设材料购买协议篇三
甲方(需方):
法定代表人:
公司地址:
施工地址:
乙方(供方):
法定代表人:。
公司地址:。
根据有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它:
建筑材料按样品收货,材料在自然正常使用的情况下(备注:参照所提供的建筑材料使用说明资料使用,产品合格率为95%)若出现质量问题达不到建筑使用标准需更换产品。
二、乙方供应产品或原材料必须满足:
1、达到云南省相应的质检验收标准;。
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;。
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输。
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。
货物到达指定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。
(结算以实际送货数量为准。)。
四、货款支付方式和时间。
计算货款方式及付款约定:货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任。
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任。
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责更换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力。
以允许延期履行、部分履行或者不履行合同的,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它。
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。
但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。
九、本合同一式二份,供方一份,需方一份,本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
需方(公章):供方(公章):
法定代表人法定代表人。
年月日年月日。
建设材料购买协议篇四
签订时间:____________________________。
本合同由______(以下简称甲方)与____________(以下称乙方),就乙方采购甲方的___________达成以下协议:
一、产品采购:
乙方同意向甲方采购产品____________。
二、产品质量:
甲方向乙方提供的产品质量,必须符合甲方的质量说明书,并经乙方验收合格。乙方在收到产品的十日内向甲方出具产品验收证明,逾期不出具合格证明或不合格说明,则视产品合格。
合计:_____________________元整(______________元)。
四、货款支付:
乙方在收到甲方全部货物后,向甲方支付_________%的货款总额,于_______月_______日前支付完所有材料款。
收款单位:______。
开户行:________________________。
账号:________________________。
五、交货时间:_____年___月__日前。
六、违约解决:
1、未尽事宜,甲乙双方友好协商解决。
2、因执行本协议所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决,如协商不成,则应提交北京仲裁委员会解决。仲裁结果是终局的,对双方都有约束力。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效。
八、本合同用中文书就,并受中国法律约束。本合同一式四份,双方各执二份。
建设材料购买协议篇五
需货方:
供货方:
为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目承发包双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立廉政合同。
第一条甲乙双方的责任。
应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规,相关政策。
以及廉政建设的各项规定。
严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事。
业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则,不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
发现对方在业务活动中有违章、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任。
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:
不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品的好处费、感谢费等。
不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国、旅游等提供方便。
不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。
不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条乙方的责任。
不准以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
不准接受或者暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国、旅游等提供方便。
不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约的责任。
涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
第五条本合同作为工程施工合同的附件,与工程施工合同具有同等法律效力。
经双方签署后立即生效。
第六条本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格为止。
第七条本合同一式陆份,由甲执肆份,乙执贰份。
甲方:_________乙方:_________。
法定代表人:_________法定代表人:_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建设材料购买协议篇六
根据《中华人民共和国协议法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就承包该建设工程事宜协商一致,订立本协议。
第一条。
1、工程概况:
2、工程名称:
3、工程地点:
4、工程内容:基础开挖、毛石混凝土浇筑。
5、协议期限:自年月起至年月日止。
第二条。
1、开工日期:
2、竣工日期:
第三条材料、机具及其他等。
1、沙石、水泥等材料乙方供应。
2、施工中模板、管件、铁丝等辅助材料及机具乙方自行负责。
3、住宿、生活乙方自行解决。
第四条工程价款及付款方式。
1、工程价款:毛石混凝土拆模、材料搬运、毛石混凝土浇筑等)。
2、付款方式:按工程进度%付款。工程完工后,乙方提出申请15日之内,甲方组织人员进行验收,经相关人员签字认可后,按实际收方量计算工程价款,办理结算手续,扣除已支付工程进度款后,支付工程余款。
第五条技术要求。
乙方必须按照甲方现场管理人员的要求进行施工,在施工过程中,如遇有变更、修改等技术问题,由甲、乙双方协商解决,并由甲方现场签证。
第六条。
1、安全、质量及验收乙方在施工过程中严格按照相关安全操作规程作业,指定专人监护安全,所发生一切安全事故乙方自行负责,与甲方无关。
2、乙方必须按国家有关验收规范及甲方提供的技术资料中的要求施工,并确保工程质量达到合格。
第七条。
1、其他事项。
协议签订后,乙方组织人员进场施工。
2、如因乙方原因,不按工期要求完工,按元/天扣除工程款,如因甲方原因,必须有甲方现场代表签字方能认可。
3、如出现协议纠纷,双方先协商解决,协商解决不成,向当地人民法院起诉。
4、未尽事宜,双方协商解决。
5、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,签字或盖章后生效,工程完工验收结算后,协议自动失效。
甲方:
乙方:
建设材料购买协议篇七
甲方(需方):
法定代表人:
乙方(供方):。
法定代表人:。
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设材料购买事项协商一致,订立本合同。
一、产品的名称规格单价数量及其它:
见附件(附件为合同重要组成部分,具有同等法律效力)。
二、乙方供应产品或原材料必须满足:
1、达到贵州省相应的质检验收标准;。
2、按照甲方所需要的规格品牌商标(产地)和数量及时供应;。
3、有产品合格证明书或相关文件。
三、供货时间、运输。
1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方,乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。
2、由乙方负责货物的装车运输,并运至指定地点:到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后,甲方及时派收货员对货物的数量进行验收,并在送货单上签字确认,作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)。
四、货款支付方式和时间。
计算货款方式及付款约定:货到工地一个月后7个工作日内付清此次货款。
五、甲方的违约责任。
1、甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。
2、甲方逾期付款的,应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3、甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
4、甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。
六、乙方的违约责任。
1、乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。
2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。
3、乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。
七、不可抗力。
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,以允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、其它。
按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向当地人民法院起诉。
九、本合同一式二份,供方一份,需方一份。本合同双方签字或盖章后生效,货款结清后此合同终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
乙方:
甲方因建设或经营等需要,向乙方购买建筑装修材料,为明确双方的权利的义务,根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,2双方平等友好协商,特定以下条款。
第一条:产品名称、规格、数量、单价:
第二条:质量要求、技术标准:按国家或行业相关标准执行。
第三条:提货方式、提货地点、运输方式等:
1、提货日期:__________________________
2、提货地点:__________________________。
3、提货方式按以下第_____种方式提取。
:甲方到乙方营业地自提,运输费用由甲方承担。
:由乙方代办托运,由甲方按每立方米承担_______元运输费用,____元装卸费。在甲方支付货款时一并结清。
第四条:乙方在收到货物时应即时验收,发现货物不符合合同约定,应在三天内提出书面议异,超出上述期限内提出书面议异的,视为交付符合约定。
第五条:付款方式:甲方在签订本合同时支付______________元的定金(所交定金可在履行合同中抵偿价款);在提(收)货物后_____天内支付全部货款。甲方若采取分批购买的,则甲方需在收到单次货物后___天内支付该批次货物的全部价款。
第六条:质量保证:
(一)、乙方严格按照国家及行业相关标准进行生产,保证产品的质量。产品的保修期为一年,在保修期内,由于产品本身出现的质量问题,乙方无条件更换或进行维修。
(二)、由于甲方或其他原因造成货物损坏的,由甲方自行负责。
(三)、乙方应提供相关产品合格证明给甲方。第七条:违约责任:
(一)、若甲方在约定的提(收)货期限内不及时提取货物或拒收符收约定的标的物,由甲方承担合同总价20%的违约金,并承担因此引起的价格升降责任。
(二)、延期付款:甲方应按合同约定的时间支付货款,如甲方违反合同约定,未即时支付价款,则由甲方乙方支付所欠款项20%的违约金,给乙方造成其它损失的仍需赔偿。
(三)、任何一方违约导致通过诉讼方式解决的,败诉方还需承担实现合同目的产生的合理费用包括但不限于必要的交通、住宿费用、诉讼费及律师代理费用等。
第八条:合同争议的解决:双方在履行合同过程中产生争议应友好协商,协商不成由合同签订地所在地人民法院诉讼解决。
第九条:本合同的生效条件:本合同经双方或授权代表签字或盖章后生效。
第十条:本合同一式两份,买卖双方各执一份。
第十一条:各方签名盖章:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建设材料购买协议篇八
乙方:
甲方因承建的工程需要碎石建材,经双方友好协商,特订立如下条款:
一、乙方应按甲方工程进度所需的碎石型号严把质量关,确保碎石达标,并应按时保质、保量供货,不得无故停止供应。
二、乙方所提供的.材料必须按甲方所需的规格及符合工程材料质量所需要求,否则甲方有权拒收。
三、数量按运至工地实际丈量数量计算:
1、碎石型号3。
2、碎石型号4。
四、价款结算方式。
按每月结算的材料总价于每月30日付清全部货款。
五、本协议一式二份,双方各执壹份,自签订日起生效,直至材料款项全部结清后自动失效。
甲方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
建设材料购买协议篇九
需方(甲方):供应(乙方):
为发展对外贸易,甲、乙双方经友好协商,订立合同条款如下:
一、甲方收购乙方如下产品。
运费以及货物入库的卸车费由乙方承担。
二、质量标准。
1、本合同的产品质量标准为:确认样为主。
2、乙方对交付甲方产品的质量负责按工厂相关规定。
三、包装。
1、本合同产品的包装要求为:产品应具有防潮、防锈蚀、防震及适合远洋运输的包装,由于产品包装不良而造成的损失由乙方承担。
2、其他要求:在每件包装上需按要求标明甲方指定的唛头。并用透明塑料袋内装装箱清单贴在每个包装箱外。
四、溢短装。
甲方认可对乙方交货的溢短装范围为:无。
五、唛头:另外提供。
六。交货地点:甲方工厂。
双方约定:本合同的覆行地在宁波。
七、验收。
1、验收方法:以工厂自检及商检单为准2、验收时间:发运前3、验收地点:乙方工厂。
4、若因乙方产品的外观、品种、型号、规格、数量等方面不符合合同的约定,则甲方应在乙方交货后40天内向乙方提出书面异议并有权索赔。
5、若因乙方产品的内在质量不符合合同的约定,则甲方应在乙方交货后半年内向乙方提出书面异议并有权索赔。
6、鉴于本合同产品为出口产品,故乙方对甲方和外商间的关于该批产品的合同中有关质量的约定予以认可,并承诺若因外商对货物质量不确认或提出质量异议而使甲方造成的损失由乙方承担。并且乙方同意甲方有权就上述损失在甲方应向乙方支付的货款中扣除。
7、乙方保证其对本合同项下货物有合法的所有权或处分权,并保证该货物上不存在第三人可以主张的有关权利如抵押权、租赁权等以及没有侵犯第三人的知识产权,除非甲方订立本合同时知道或应当知道第三人对本合同项下货物享有权利。甲方有证据证明第三人可能就本合同项下货物主张权利的,可以中止支付相应的货款。
8、乙方保证其所提供的货物均符合本合同的规定。并且是全新的和未使用过的,否则在本合同第二条第2项规定的乙方对货物的质量负责期内发生货物的变质、污染或其它损失的,损失由乙方承担。
八、付款结算方法及期限。
1、合同签订后,甲方向乙方支付合同金额的30%预付款。
2、乙方发货前通知甲方,甲方派人验收并取得合同全额增值税专用发票后,甲方再支付全部余款。
九、乙方应在交货前/收款前向甲方提供下列单证a,全额增值税专用发票b,货物装箱单。
十、运输方式乙方负责。
十一、违约责任。
1、若由于乙方产品质量或交货时间发生问题导致甲方无法出口或延迟出口,乙方应向甲方支付因此而产生的全部费用;若引起外商索赔造成甲方损失的,乙方赔偿甲方全部损失。
2、双方未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律办理。
十二、甲乙双方在贸易过程中若由于一方或双方的原因造成争议,双方应友好协商,协商不成,诉讼由甲方所在地人民法院管辖。
十三、其他事项:
十四、本合同自签订之日起生效,正本一式两份,由甲乙双方各执一份。
十五、本合同的主文印刷字体,未经双方共同认可的任何删划行为应视为无效。
甲方:乙方:
授权代表人:授权代表人:
建设材料购买协议篇十
供方:
需方:
一、双方当事人。
供方:(以下简称甲方)。
需方:(以下简称乙方)。
二、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量求进行送样检测,检测合格后方可投入使用。
三、交货地点、方式:供货方将材料运至 施工现场。
四、运输方式及费用负担:供方负责运输,运输费用含在材料单价中。
五、合理损耗及计算方式:货到现场双方清点计量。
六、验收标准、方法及提出异议:以宜昌市质量检测中心报告为验收依据。
七、结算方式及期限:第一批30t不结算,第二批30t结算第一批货款,依次类推,主体完工后一个月内结清余款。
八、如需提供担保,另立合同担保书,作为合同附件:无。
九、违约责任:
1、供货方提供不合格材料进场,需方有权不收,退场费用由供方负责;。
2、供方按需方计划数量供货,如因供方材料延误工期损失由供方负责;。
十、其它约定事项:
1、上述表中单价根据市场单价行情可作调整。
2、结算时提供货款发票。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
建设材料购买协议篇十一
出卖人:
买受人:
签订地点:
签订时间:年月日。
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间。
标的名称。
牌号商标。
规格型号。
生产厂家。
计量单位。
数量。
单价。
金额。
交(提)货时间及数量。
合计。
合计人民币金额(大写)。
第二条质量标准:符合标准。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限:交付产品按标准检验,有异议在30日提出有效。
第四条包装物的供应与回收:包装物由出卖人提供,不回收。
第五条随机的必备品及供应办法:
第六条合理损耗标准及计算方法:
第七条标的物所有权自标的物交付时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。
第八条交(提)货方式、地点:
第九条运输方式及到达站(港)和费用负担:
第十条检验标准、方法、地点及期限:按标准检验。
第十一条成套设备的安装与调试:
第十二条结算方式、时间及地点:
第十三条担保方式(也可另立担保合同):
第十四条本合同解除的条件:
第十五条违约责任:
(一)提交由当地人民法院或仲裁委员会仲裁。
(二)依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自依法成立时生效。
第十八条其他约定事项:。
出卖人。
出卖人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份证代码:
委托代管人:
电话:
开户银行:
帐号:
邮政编码:
买受人。
买受人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份证代码:
委托代管人:
电话:
开户银行:
帐号:
邮政编码:
鉴(公)证意见:
签(公)证机关(章)。
经办人:
有效日期:年月日至年月日
建设材料购买协议篇十二
乙方:_________。
住所:___________________。
甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成本合同,并保。
证共同遵守执行。
一、借款金额。
:乙方向甲方借款人民币______。
二、借款用途为。
三、借款利息。
:借款利率为月利息%,按月收息,利随本清。
四、借款期限。
:借款期限为1个月内,从__年月日起至年月日止。如实际放款日与该日期不符,以实际借款日期为准。乙方收到借款后应当出具收据,乙方所出具的借据为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
五、甲方以转账的方式将所借款项打入乙方账户。
借款人用户名:_______________。
账号:__________________。
开户银行:__________________。
六、保证条款:
借款方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。否则,甲方有权要求乙方立即还本付息,所产生的法律后果由乙方自负。
七、违约责任。
1、乙方如未按合同规定归还借款,乙方应当承担违约金以及因诉讼发生的律师费、诉讼费、差旅费等费用。
2、乙方如不按合同规定的用途使用借款,甲方有权随时收回该借款,并要求乙方承担借款总金额百分之一的违约责任。
3、当甲方认为借款人发生或可能发生影响偿还能力之情形时,甲方有权提前收回借款,借款人应及时返还,借款人及保证人不得以任何理由抗辩。
八、合同争议的解决方式。
:本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方友好协商解决,也可由第三人调解。协商或调解不成的,可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、本合同自各方签字之日起生效。本合同一式两份,双方各执一份,合同文本具有同等法律效力。
甲方:法定代表人:签订日期:年月日
乙方:法定代表人:签订日期:年月日
建设材料购买协议篇十三
购货方:__________(以下简称为甲方)。
一、产品名称:
二、数量:块。
三、价格:(含税价)发票要根据甲方的要求开具(如页岩砖等),并提供出厂合格证和检验报告。
四、验收标准。
甲方会同相关技术管理人员,仓管员,按合同相关规定验收,如乙方所送货物质量、数量、规格不符国家标准和甲方要求,甲方有权按实际情况签收或退货,由此产生的相关费用由乙方承担。
五、乙方承当运输、装车、卸车费用,并由施工工地相关人员指定堆放。
六、付款方式:
七、交货地点:
八、交货日期:乙方必须按质按量及时供应,并确保在之内送达施工现场,如因乙方供货原因造成停工待料的,由此产生的相关费用有乙方承当。
九、违约责任:甲乙双方均应严格按照本合同的相关条款执行,如甲乙双方遇到未尽事宜,双方另行协商解决,结果与本合同具有同等效力,如协商不成按到甲方所在地人民法院解决。
十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份。本合同自签订后当日生效。
甲方:(签章)__________乙方:(签章)__________。
签字代表:__________签字代表:__________。
日期:__________日期:__________
建设材料购买协议篇十四
出卖人:________公司合同编号:
买受人:
签订地点:
签订时间:________年____月____日。
第一条标的、数量、价款及交货时间。
标的名称。
牌号商标。
规格型号。
生产厂家。
计量单位。
数量。
单价。
金额。
交货时间及数量。
合计。
合计人民币金额。
第二条质量标准:符合标准。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限:交付产品按标准检验,有异议在____日提出有效。
第四条包装物的供应与回收:包装物由出卖人提供,不回收。
第五条随机的必备品及供应办法:
第六条合理损耗标准及计算方法:
第七条标的物所有权自标的物交付时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。
第八条交货方式、地点:
第九条运输方式及到达站和费用负担:
第十条检验标准、方法、地点及期限:按标准检验。
第十一条成套设备的安装与调试:
第十二条结算方式、时间及地点:
第十三条担保方式:
第十四条本合同解除的条件:
第十五条违约责任:
提交由当地人民法院或仲裁委员会仲裁。
依法向人民法院起诉。
第十七条本合同自依法成立时生效。
第十八条其他约定事项:。
出卖人。
出卖人:________公司。
住所:______西安__号。
法定代表人:邢__。
居民身份证代码:
委托代管人:
电话:051____3117。
开户银行:350_______。
账户:_______。
__编码:223001。
买受人。
买受人:
住所:
法定代表人:
居民身份证代码:
委托代管人:
电话:
开户银行:
帐号:
__编码:
鉴证意见:
签证机关。
经办人:
年____月____日。