工地水电合同(优质17篇)
合同是商业活动中必不可少的法律文书,有助于明确双方的责任和约定。在签订合同之前,要进行充分的调查和了解,确保合同的合理性。以下是小编为大家收集的合同范文,仅供参考,希望对大家起到一定的启示作用。
工地水电合同篇一
甲方:
乙方:
兹甲方承建的莲东新区保障房f地块1-1楼、1-2楼2-1楼工程,其中水电安装、消防分项工程以包工、包料形式由乙方承包施工。为明确甲、乙双方权利和义务按照《^v^合同法》和《^v^建筑法》原则,经双方协商达成如下协议,供双方遵照执行。
1、工程地点:
2、详见施工图纸及设计变更图纸。
3、施工日期:以土建与建设单位签订合同工期为准。
4、质量达到优良。
5、十七层。
水、电配套施工项目。
1、乙方应完成本程中甲方公司与建设单位签定的建设工程施工合同(含补充协议)中水电安装、消防分项工程所有条款的工作内容。(含材料品牌、价格的结算办法及竣工结算办法的有关规定)。
2、水、电工程的验收费用由乙方自行处理,水电施工中所产生的垃圾应及时清理,否则由甲方派人清理,发生的费用按两倍计算由乙方承担。
3、工期应严格按照项目部指定的施工进度计划施工,必须满足土建工程的进度要求。乙方在施工中必须配合土建施工,服从甲方、监理、业主合理的指挥,不得延误土建施工,预埋管线必须与钢筋同时验收,若因乙方的水电预埋、安装而影响工期者,经项目部确定后,每天罚款1000元。由乙方在当月进度款中扣除偿还甲方。除此以外,甲方另行派工人施工,其工、料费按两倍计算由乙方承担。交工前乙方无法按甲方要求的工期完成,逾期者每天罚款1000元。
1、依据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同(含补充协议)条款规定。水电安装分项工程由乙方负责按实办理工程竣工结算至终审完毕。
2、本工程所用的材料,其价格的确定按甲方公司与建设方的主合同规定的方式计算(甲方已提供壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。
3、乙方应履行并分别承担甲方与福建省华航建设工程有限公司签订的项目部责任内部管理合同(甲方已提供壹份合同复印件给乙方作为本协议的组成部分)。
4、依据甲方与建设方签订的主合同(含补充协议),乙方必须在每月的15日前向建设方、监理、甲方提交当月完成的工程量报表及下月的进度计划,并附工程量计算表,必要时应附简图。
5、每月的工程进度款按甲方与业主签订的承包合同拨款额度及拨付时间,从工程款转入甲方帐户后三天内扣除上交相关部门的税、上交福建省华航建设工程有限公司的管理费及上交甲方的费用后余下部分为拨付给乙方的工程进度款。
6、乙方在收到甲方的工程进度款时,应保证按时足额支付农民工工资及材料款。若拖欠工人工资及材料款严重者,凭乙方的欠条,由甲方先垫付偿还,其补偿金按日千分之三向乙方收取。
7、乙方对外的所有经济往来由乙方自负,与甲方或福建省华航建设工程有限公司无关。
8、竣工结算审核完毕后预埋本工程水电安装分项含税工程造价的保修金(保修期限、责任以甲方与业主签订的主合同为准)(保修金以甲方与业主签证的合同为准),退还保修金的时间甲方与业主签订的主合同为准。
9、付款约定:以乙方的合同签字人向甲方领取工程款,并提供40%的职工工资表和60%的正式税务建材发票或收据(具体以甲方与福建省华航建设工程有限公司签订的项目部责任内部管理合同为准)。
1、乙方在施工过程中应严格按图和设计变更施工,按国家有关规定、规范及工程质量验收标准施工,不得违章作业,不得乱打槽,乱凿洞口,确保水电安装分项工程质量达到合格以上和建设方的质量目标,绝对服从甲方、业主、监理及有关部门的管理指导,在施工中若出现达不到要求,除自费返工外,应赔偿甲方相应的经济损失。乙方应负责本工程在施工中所有水电预埋孔洞、坑、槽的修补。
2、本工程在施工过程中乙方应严格按《安全管理条例》和文明施工的相关规定施工,因乙方违章施工造成的安全事故由乙自负。
3、发生安全事件时所产生的费用在两万内由乙方自行负责,当费用超出两万时超出部分由甲乙双方各承担50%.
1、的履约保金。
2、履约保证金的退还时间:正负零主体结构施工完成退还保证金叁拾万。其余保证金待水电穿线时退还。(乙方缴纳的保证金均不计息)。
3、乙方进场施工后,不得以(甲方原因除外)任何理由中途退场。若退场由甲方派人继续施工,乙方完成的工程量,按70%决算。
4、乙方施工人员的食、住由乙方自理,但甲方要提供一间办公室和一间临时仓库及工人宿舍一间,并提供施工图纸四套给乙方。
5、乙方工人应自行办理好各种证件,自觉遵守国家和地方政府的各项法律规定,不能发生打架、斗殴、聚众赌博等违法行为。违者每人次罚款500元,情节严重的移送公安机关处理。
6、上级莅临工地检查安全文明和竣工验收前,应及时将本工地水电、消防施工的垃圾清理干净,不得影响整个工地的文明施工和竣工验收工作。
7、竣工验收前十五天内,乙方必须整理一套完整的内业资料,一式伍份送监理审核。
8、乙方必须安规定及时编制、整理工程内业资料,在有关部门来工地检查时,应积极配合并提供完整内业资料备查。竣工验收合格后30天内,按甲方与建设方签订的合同(补充协议),乙方必须提供一套决算书、竣工图及签证等决算材料(一式四份),给业方审核。
9、甲方应负责协调乙方与各工种班组间的施工进度和工序安排。
按主合同的有关条款约定,属乙方的工作内容,而乙方没有按规定时间完成者,所拖延的天数而引起拨付工程款的延误者,其责任由乙方自负。
自本工程交付业主使用后的保修期内,所发生的保修事件,乙方应在24小时内到位维修,否刚,由甲方派人维修,其工、料费按双倍由乙方承担,从乙方的保修金中扣除。
自双方签字之日起生效,至办好工程结算,付清工程尾款时自动生效。
订立合同双方:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工地水电合同篇二
甲方:(发包人)。
乙方:(承包人)。
因工程建设需要,乙方承包四川科芯公司办公楼水电施工工程内的建筑安装总承包施工,依据《^v^合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设劳务承包事项协商一致,签订本劳务承包施工合同,以资共同遵守。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
二、承包内容。
承包范围:基础工程、结构主体工程,附属工程预埋、安装、进出材料装卸等电气工程,给排水工程所包含的图纸内容。
(2)装饰工程:各种电箱盒的预埋安装、本工程的外墙、落水管等管道安装。
三、结算单价和付款方式。
1、承包方式:双包(包工包料、包工期、包质量、包安全);。
2、计价方式:按总建筑面积计价,总施工建筑面积m,12每平米按元/m结算;。
3、付款方式:本工程三层现浇板浇筑完成八个工作日,甲方向乙方支付水、电已完成工程量价款的50%,主体全部完工8个工作日,甲方向乙方支付水电总价款的60%,竣工验收合格后除总价款的5%外,剩余的35%10个工作日内全部付清。
四、甲方责任。
2、对乙方施工人员进行施工技术、施工方法等方面进行咨交底;。
3、对乙方施工人员安全、工程质量、文明施工等方面工作进行交底、指导、监控,并按规定及时做好验收。
4、按合同约定及时发放工程款,未按约定时间支付工程款,按同期建设银行贷款,利息向乙方支付施工欠工程款利息。
5、提供乙方施工人员临时住宿。
五、乙方责任。
(一)质量责任:
1、工程质量等级要求:合格。
3、乙方必须提高质量意识,实行自检、交接检专职,严格按照规范施工。
4、在施工中,乙方必须按甲方验收程序验收,上道工序完成后经自检合格,再由甲方及监理等相关部门验收合格后才能进入下道工序。
(二)工期责任:
2、不可抗拒自然因素、自然灾害影响工期的,工期顺延;。
6、乙方由于劳动力不足,不能保证正常施工,又不采取有力措施整改,甲方有权派人员打突击,一切费用由乙方承担,同种类型发生三次,甲方有权解除合同,乙方必须在本合同解出后48小时内无条件退场,甲方按乙方实际完成工程量的40%结算价款,且付款时间本工程竣工验收合格后二周内支付。
六、有关事宜。
本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,双方签字即生效,合同内容履行完后自行解除。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工地水电合同篇三
甲方:
乙方:
为搞好防城区环境卫生,创造良好的工作和生活环境,甲方将属于自己范围所产生的.垃圾承包给乙方清运及垃圾处理承包项目及费用双方商议:
一、承包范围。
乙方为甲方清运及处理甲方商业范围进驻的企业、办公、商铺所产生的生活垃圾、商业垃圾至垃圾处理站。
二、承包期限。
承包期限为1年,时间从20_年1月1日至20_年12月31日止。
三、承包费用。
甲方每年向乙方缴纳垃圾清运处理费(包干价)元,(大写)元整。乙方免费提供3个垃圾车厢放在甲方指定位置。
四、甲乙双方权利和责任。
1、乙方要按甲方指定位置设置垃圾车厢3个,甲方将垃圾集中倒放车厢。
中,乙方安排人员及时清运。
2、甲方不得将建筑垃圾和有害垃圾倒入所设置的垃圾厢,并有权制止;。
3、此协议履约期内如遇市有关部门调整垃圾处理费收费标准,甲乙双方另。
行协商垃圾处理费;协商未果本协议自行终止。
五、付款方式。
月付款金额:元,(大写)整,付款方式为3个月一付,应付款金额:元(三个月)。(大写)元整。
六、本协议一式两份,自双方签订之日起生效,甲乙双方各执一份,共同遵守执行。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
工地水电合同篇四
订立合同双方:
甲方(发包方)(以下简称甲方)。
乙方(承包方)(以下简称乙方)。
甲乙双方依照《_合同法》与《_经济合同法》等有关法律法规,结合本工程具体情况,确定乙方为龙岩坑口火电厂综合检修车间和消防中心水电工程包工方式向甲方承包,为了明确双方在工程施工过程中的权利和义务,本着平等互利的原则,经友好协商,双方达成本合同条款如下:
一、工程项目。
1、工程名称:龙岩坑口火电厂。
2、工程地点:福建省龙岩市新罗区雁石镇。
3、工程内容:龙岩坑口火电厂综合检修车间和消防中心水电工程。
4、开工日期:20xx年10月5日,并以此作为本合同项下工程计算
二、合同价格。
1、综合检修车间贰仟壹佰壹拾壹平方米,消防中心壹仟叁佰捌拾。
2、甲方以包工方式包给乙方,每平方米人民币拾贰元整。
3、工程款总计:人民币肆万壹仟玖佰捌拾捌元整。
三、付款方式。
1、工程封顶,甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十。
2、管、线接完,甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十。
3、工程峻工后,甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十,剩百分之十经验收后,应一次付清给乙方。
本合同一式两份,双方各执壹份,具有同等法律效力,本合同年月日起经甲乙双方协议签字生效,本合同未尽事宜,双方可以协商另定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表:
乙方代表:
工地水电合同篇五
根据《中华人民共和国劳动法》及相关法规、规章,现甲、乙双方经平等协商同意,自愿签定本合同,以便在今后工作_____同遵守。
第一条:本合同期限为_____年,自_____年____月____日始至_____年____月____日止,其中试用期为_____月,自_____年____月____日始至_____年____月____日止。
二、岗位职务及工作内容。
第二条:乙方同意按甲方工作需要,从事工作,担任部(店)。
第三条:乙方应按甲方所订《制度》有关规定按时保质保量完成相应的工作任务。
三、_____和劳动条件。
第四条:乙方工实行工作制。
第五条:甲方为乙方提供必要的工作条件,制定有关工作规范。
第六条:甲方负责对乙方进行必要的职业道德、业务技术和有关法律法规教育和培训。其费用由甲方承担,若乙方违约解除合同,应赔偿甲方此项费用。
四、劳动报酬。
第七条:甲方应遵循按劳分配原则对乙方进行薪酬分配。
第八条:甲方每月以货币形式足额支付乙方基本工资,其中试用期基本工资为_____元,转正后为_____元。并视经营情况和乙方贡献大小向乙方发放相应数量的奖金。
第九条:甲方因特殊原因需乙方延长工作时间或在节假日加班的,应依法安排乙方换休或支付加班加点工资。
第十条:由于甲方原因致使乙方临时下岗待工的,甲方应保证乙方每月生活费不低于_____元。
五、_____、福利待遇。
第十一条:甲方按国家及_________省社会_____有关规定为乙方办理养老_____、失业_____及医疗_____等。
第十二条:乙方患病或负伤,其工资及医疗_____待遇按国家和_________省有关法律、法规和规定执行。
六、劳动纪律。
第十三条:乙方应严格遵守国家法律和甲方依法制订的各项规章制度和工作规范,严格遵守甲方的劳动纪律。
第十四条:乙方应遵守职业道德,保守甲方的商业秘密,不做有损客户和甲方利益的事。
第十五条:乙方应积极参加甲方组织的有关培训,努力提高自身业务素质和工作能力。
第十六条:未经甲方许可,乙方不得私下销售甲方所经营产品以外的其他类似产品。
17.乙方违反本合同第十三、十四、十五及十六条规定,
甲方可给予其相应纪律处分,直至解除合同,并追究其相应经济责任及其他法律责任。
七、劳动合同的变更、解除、终止和续订。
工地水电合同篇六
甲方:
乙方:
根据《^v^民法典》《国家建筑施工规范》及相关条例,本着互惠互利的原则,经甲、乙双方协商,甲方确定把————工程承包给乙方施工管理。为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建筑结构。
4、承包内容及施工范围:土建水电工程按建筑施工图,结构施工图水电施工图及设计说明。酒店装修另合同签署。
5、承包方式:包工、包料。
6、工程造价暂定3000万元。
二、付款方式与结算:
1、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。及乙方实际完成的工程量计价标准。土建、水电安装按______年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价,下浮6%后结算给乙方。
2、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的兴安县造价信息进行调价。兴安没有列入的材料则按桂林市相应当期的造价信息进行调整。信息价没有的,双方按市场价友好协商确定,按实际发生的工程量计价结算。
三、工期:
1、本工程有效工期为240天。
2、开工时间:20______年6月20日前(以甲方进场通知为准)。
3、竣工时间:(按实际开工日计算)。
四、质量及材料要求:
1、质量要求按国家建设质量标准规范,等级为合格。
2、乙方每完成一个分项,必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人,质检人员进行验收。并根据验收意见整理签字后方能进入下一道工序。
3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收,否则按已验收合格,在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。
4、材料必须保质保量。所有进场材料必须要有出厂合格证,国家有规定要求复检的材料必须到质检站检测合格方能使用。
五、工程款支付方法:
1、本工程由乙方垫资工程款:从基础土方开挖垫资到00地面(现浇完毕)。
2、在乙方垫资到位时,甲方按实际完成的工程量结付工程进度款的80%给乙方。以后,每完成一层,结付一次进度款,以此类推。
3、在乙方负责垫资期间内如因乙方资金原因造成停工20天以上,甲方有权终止合同,一切损失由乙方承担。
4、工程竣工验收合格后,乙方资料合格后及结算单报请甲方审核,甲方必须在接到申报资料30个工作日内审核完成,如有争议,可共同委托相关造价事务所审核。结算经甲方审核批准后,除留质保金3%外,三个月内一次性付清,不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款,每一天必须按拖欠款金额总数的3‰赔付给乙方,以此类推。
6、本工程所有工程款必须转账到乙方开户单位:
开户银行:银行:的帐户上。
六、工程竣工验收及交付:
1、在工程交付前,乙方必须做好交付前的细节整改、卫生清理、安全保卫、工程保管等相关工作。自检合格后书面申报甲方和监理工程师复检,签字确认复检合格后,方可进行工程交付,否则因此产生的损失由承包方负责。
2、甲方在接到乙方合格资料及书面申报书10天内必须组织有关人员到场进行竣工验收、签证,否则,视为以验收合格。
3、在双方未验收签证交付使用前甲方不得自行占用,否则视为验收合格以交付甲方使用。
七、甲、乙双方权责。
1、甲方必须在施工前提供准确的地质地下管线资料,确保各项保护用品不受损失,并保证在乙方进场前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方办理好施工噪音和环境卫生管理等手续。
4、提供标准的水准点和详细的坐标控制点,并在现场指导乙方进行施工。在施工期间甲方必须协商好,周边的一切社会关系。确保施工顺利进行。
5、甲方在支付工程进不能以任何理由及借口拖延支付时间。
6、乙方必须严格按图纸的设计要求和施工规范施工,甲方管理人员发现施工质量达不到设计和施工规范要求时,有权要求乙方停工整改,并进行相应处罚。
7、防水材料、铝合金窗所用材料必须按图纸设计规定,经甲方同意方可使用。
8、在施工期间,乙方必须做好安全教育工作。做到安全生产,文明施工,如因乙方原因出现一切安全事故,全部责任由乙方承担与甲方无关。
八、违约。
1、本协议条款双方共同遵守,甲方必须协调建设方处理好周边的一切社会关系,如有村民和其它人员进行无理取闹和阻碍施工而造成项目停工时一切损失由甲方承担(除乙方自身原因外)。
2、乙方严格按合同工期施工,不得拖延工期和无故停工,如违反合同约定,甲方有权终止该工程合同,一切损失由乙方自负。
3、乙方在此合同又方签字生效时,必须向甲方交纳工程质保金叁拾万元整。此款在乙方垫资期满一次性返还给乙方。
4、此合同一式四份,甲乙双方各执两份。双方签字时即时生效,双方必须共同遵守执行,同时具有法律效力。
甲方:(盖章)乙方:
法定代表人:法定代表人:
身份证号:身份证号:
电话号码:电话号码:
签署日期:
工地水电合同篇七
劳务发包方:(以下简称甲方)。
劳务承包方:(以下简称乙方)。
为明确双方权利、义务关系,依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则,双方特签订劳务分包合同,共同遵照执行。
第1条工程名称:及甲方另行安排的工作。
第3条工程工期:
第4条工程质量标准:合格。
第5条安全文明施工:确保安全文明施工,符合国家及地方现行相关规定。
第6条合同金额(大写):暂定元人民币。(税金)。
6.1本工程实行固定单价:
6.2甲方另行委托的工作办理签证按实结算。
第7条合同价款的支付。
7.1本工程预付款:
7.2工程进度款采用按月以银行转帐的方式支付。具体方式为劳务承包方每月20日向劳务发包方报当月已完工程量,并按审定量的80%支付,工程结算完成后,劳务发包方支付工程款至工程结算价的95%;余款,即工程结算价5%作为质保金,保质满1年后支付。
7.3进度结算只作为进度款支付的依据,不作为最终结算的依据。
第8条劳务发包方工作。
8.1任命为驻施工现场代表;。
8.2全面履行与业主或总包方签订的施工承包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向业主负责。
8.3负责编制施工组织设计,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
8.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
8.5协调解决非劳务承包方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
8.6按本合同约定,向劳务承包方支付合同价款。
第9条劳务承包方工作。
9.1任命为驻施工现场代表;。
9.2对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包方负责;。
9.3劳务承包方根据施工组织设计总进度计划的要求,每月月底前5天提交下月施工计划,经劳务发包方批准后实施。
9.5自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查;。
第10条保险。
劳务发包方为劳务承包方购买人身意外伤害保险。
第11条补充条款。
第12条争议。
劳务发包方和劳务承包方因执行合同发生争议,应本着友好协商的精神解决。如协商不成,则提请合同签订地人民法院进行诉讼。
第13条其他。
13.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.2本合同一式二份,双方各执一份。
13.3合同签订地点:
工地水电合同篇八
发包方:(甲方)。
承包方:(乙方)。
经甲乙双方充分协商,本着平等、互惠互利共赢原则达成如下合同。
一、甲方将开发的xxxxxx工程项目中水电消防等工程发包给乙方以包工包料的'形式施工。
二、承包范围:
1、水电、消防(水泵房、水箱、所有水泵及其他机器设备)按图施工(室内)。
2、乙方承担消防审图费用及承包范围内工程的税收。
3、乙方必须保证消防验收过关,所需一切费用都有乙方自行承担。
三、施工要求:
1、必须严格按甲方是哦功能设计图纸要求及作法要求施工。
2、图纸变更,增加的工程量,价格按市场价另算。
四、工程质量:验收合格。
五、承包价格:按每平方xxx元计价。
六、付款方式:工程全垫抵房,房价以开盘下浮xxx个点抵充工程款,按工程量进度比例抵房,可以提前开房票。(进场后可以先确定一套房)。
七、乙方须向甲方交纳履约保证金xxxx元,合同签订时乙方向甲方预交伍万元,履约保证金额应在xxx年xx月xx日前交清,(如甲方不能在六个月内开工,履约保证金及时退还给乙方。保证金三层封顶后返还。在乙方履约保证金未全部交齐之前甲方有权终止本合同,如乙方中途终止合同,已交保证金不予退还。
八、在施工过程中如因乙方资金等问题造成工程不能顺利进行的停工超过xxx日得,或出现其他甲方认为乙方等不能履约合同情况下,甲方有权终止本合同,乙方无条件退场,待本项目全部完成后,甲方按乙方已完成工程量的造价xx%补偿。
九、在施工过程中所有安全事故责任都由乙方自行承担,如甲方因事故垫付赔偿,甲方有权从乙方工程款中扣除。
十、如甲方不开发该项目,乙方所叫履约保证金如数退还给乙方。
十、本合同自双方签字后,待乙方交纳履约保证金后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工地水电合同篇九
双方就本工程施工事宜协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:______________________。
5、单位工程造价:___________元/平方米(建筑面积)。
二、质量要求。
按国家现行工程质量规范要求执行。若因乙方的原因造成返工,由此造成的一切损失由乙方负责。
三、甲乙双方的权利和义务。
1、甲方的权利和义务。
(1)甲方可根据现行的施工规范,随时检查乙方的施工进度及施工质量,若发现施工进度及施工质量不符合国家现行规范或图纸设计要求,可书面通知乙方进行整改或返工,由此造成的一切损失由乙方负责,乙方若拒不整改,甲方有权要求乙方停止施工。
(2)甲方负责组织分部分项工程的中间验收、竣工验收。
(3)甲方必须按照合同的约定支付乙方的工程进度款。
2、乙方的权利和义务。
(1)乙方负责安装的临时施工用水、电工程必须按照国家及地方的现行规范和建设单位的要求进行施工安装。
(2)乙方的每道分部分项工程完工后必须通知甲方进行验收,并由甲方组织监理及建设单位进行验收。
(3)乙方负责组织职工进行安全教育培训,进入甲方的施工现场必须配戴安全帽及一切安全措施。
(4)遵守甲方的一切规章制度,严格执行国家安全生产法律法规、文明施工,随时接受甲方对工程质量的检查及监督,若因本身原因造成的安全、质量事故由乙方负责。
(4)乙方在施工过程中做好成品保护工作,不得破坏甲方场地已有的设施。
(5)工程竣工后,协助甲方组织有关部门进行检查验收,按甲方要求做好工程收尾工作。
四、付款方式。
_________________________________;
五、其它。
本合同一式二份,双方各执一份,经双方签字盖章后同具法律效力,在履行合同过程中,若发生争议及未尽事宜,双方协商解决,若协商解决不成的,向工程所在地仲裁机构或法律裁决,双方履行合同全部义务后,合同自行失效。
工地水电合同篇十
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,就水电施工项目达成如下施工协议:
第一条:工程概况。
1、工程地点:
2、工程承包方式:
a.包工包料。
b.包公部分包料。
c.包工不包料。
3、工期__年__月__日至__年__月__日。
4、预计合同款价为:__元。金额大写。若变更施工内容,变更材料等,造价按实际结算。
第二条:关于材料的约定。
1、本工程甲方负责供应材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应进行验收,如发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的`,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。验收合格的材料,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的材料应均用于本工程,非甲方同意不得挪作他用。如乙方违背规定,应按材料的价格双倍赔偿甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定。
1、乙方确定开槽的路线。根据以下原则:线路最短原则;不破坏原有强电原则,不破坏防水原则,不破坏地暖原则。
2、所有开槽须先用划线标注确认后,方能开槽,水路管道采用__mm水管,开槽深度__mm,电路选用__mm管,开槽深度__mm,且所有槽深度统一,横平竖直。
3、各单位回路单独走管,依据强电在上,弱电在下的原则,强弱电平行距离至少相距30cm,平行的弱电盒与插座盒之间最少距离20cm或以上。
4、一根管子内最多走三根导线,三根导线的截面积不得超过管子的将截面积的60%。
5、所有pvc管每间隔50cm用一只管卡固定;pvc接头均需用配套接头固定;所有弯头需用相应弹簧内置进行弯曲;线管盒与pvc管均需用锣接固定。
6、须按先布管,再穿线的原则操作。如布好管后不能顺利穿线,需找出原因及时调整管位,重新穿线,直到能顺利穿线。
7、同根管内不能有任何接头,只能用完整的线。厨房电器、空调等插座线用4mm2的线,按实际电器位置分别布置插座盒,照明插座均用2.5mm2的线。
8、三插插座要遵循左零、右相、上接地的原则进行接入,电路改造中零线为蓝色,保护线为双色,其他颜色线路均可为火线。
9、水路完工后需进行施压验收(要求:个压力小时,期间压力不回落),每个电路回路都须需进行回路通电和耐压绝缘的测试验收。
第四条:其它要求。
1、施工的工费在水电开槽后支付,改造验收合格后付。
2、自竣工验收之日起,工程保修期为年,保修期内因乙方施工等原因造成的质量问题,乙方需无条件维修;因房主适用维护不当等原因造成的损坏,乙方酌情收费维修。
3、乙方要确保甲方的施工进度,严格按甲方要求规范施工,确保能不间断施工。如确有事需停工离开的,应提前知会甲方。如乙方不按施工规范和约定施工造成返工的,须无条件返工,损失由乙方自行承担;如因乙方人员连续停工造成施工进度严重滞后的,甲方有权及时更换施工人员,中止合同,并要求乙方赔偿甲方相应的损失。
4、乙方应提前最少一天(特殊情况提前半天)向甲方开具采购清单。由甲方采购材料不及时造成的工期滞缓由甲方负责。乙方应根据实际使用数量开具材料采购清单,尽量做到不少开和不多开。
5、改造完毕后,需用相机拍照,以备今后维修使用,在施工后天内,乙方免费向甲方提供水路,电路改造图。
6、未尽事宜由双方协商确定。
7、乙方必须保证安全施工,并有专人负责现场指挥,在施工过程中造成的人员伤亡和财产损失及其他不可预测的一切以外事故,全部由乙方负责承担,房主不承担责任。
甲乙双方对以上协议条文均无异议,本协议一式两份,双方各执一份。
甲方:
乙方:
工地水电合同篇十一
甲乙双方经友好协商,甲方同意将______________电站(以下简称电站)转让给乙方经营,现就转让的相关问题,双方达成以下协议:
一、电站的基本情况。
二、转让价款和付款方式。
电站转让总价款为人民币________________万元,分____期支付:
1、首期:本合同签订之日,乙方支付甲方_____万元。
三、电站的交付。
1、甲方应于______年_____月_____日前,将与电站有关的土地征用补偿、报建、报批、合同等相关文件资料移交给乙方。
2、甲方应于______年_____月_____日前,将电站交乙方投入经营,乙方经营之日起的债权债务与甲方无关。
3、甲方应协助乙方办理好电站过户登记手续,办理登记的手续费、税费等全部费用由_____方承担。
四、甲方的权利义务。
1、甲方有全额收取转让款的权利。
2、甲方必须处理好未转让电站前的债权债务关系,保证其对电站产权、经营权合法有效且不存在任何瑕疵,并且不受到任何第三方的追索。
五、乙方的权利义务。
1、乙方签订合同后在规定时间内付清全部转让款。
2、乙方取得电站的所有权和自主经营权。
3、乙方须依据文件、资料、协议等进行生产,认真履行甲方原以当地村组、部门签订的各项协议条约,按时按约交纳相关费用,遵守乡规民约,做好安全生产工作。
六、违约责任。
甲、乙任何一方违反本合同的条款,违约方应赔偿给另一方造成的一切经济损失。
七、其他约定。
1、甲乙双方应切实履行本合同的条款,对本合同未完善的事项,双方可另行协商签订补充协议。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,合同自双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工地水电合同篇十二
甲方:
乙方:
为加强学校水电管理,提高水电管理人员的服务意识、服务质量、服务效率,确保师生正常用水用电的需求,最大限度地减少用水用电的浪费,甲方聘请乙方为学校水电工工作人员,为维护甲、乙双方权利,经协商,双方达成如下协议:
一、乙方工作职责:严格履行《九江一中水电工工作职责》,认真落实《九江一中水电管理规定》中各项用水管理规定。每天提供24小时用水用电服务,手机24小时开通,节假日照常上班。
二、甲方对乙方的工作考评:对照水电工工作职责、水电管理规定严格考评,并通过民意测验及调查考核,工作积极认真负责、热情主动地为师生用水用电提供高效满意服务的,合同期满,可办理续聘或优先录用。
三、甲方支付乙方工资及福利待遇:
1、甲方支付乙方每月基本工资元,工作考核奖按实际工作情况确定,最高每月元。
2、乙方除基本工资和考核奖及学校统一发给临时用工人员的补助或奖金外,不得享受学校其他任何方面的福利待遇。
四、安全责任:乙方在工作过程中应规范操作,认真落实水电工工作安全责任条例,在排除各种安全隐患的工作中如出现安全事故,一切责任由乙方承担。如乙方因安全事故丧失工作能力或牺牲生命,甲方则同时终止与乙方的聘用关系。
五、其他事项:
1、乙方受聘时须交纳保证金元,并有一名九江一中正式教职工作为担保人。聘用期内乙方若无故不履行工作职责或给学校造成损失,追究乙方或担保人的责任及损失赔偿。
2、甲方或乙方若因特殊原因需终止聘用合同,必须提前两个月以书面形式向对方提出,并向对方支付受聘者所交保证金等额的费用以作赔偿方损失。
六、受聘期限:合同聘用期为壹年,自年月日起至年月日止,未定事宜,双方协商解决。
甲方签字:乙方签字:
乙方担保人:
工地水电合同篇十三
甲方:_____________________________________乙方:_____________________________________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,本着平等、自愿、诚实守信的原则,甲乙双方就______________________的水电、消防及弱电安装劳务分包事宜协商一致。特签订如下合同,以供双方共同遵守执行。
一、工程概况。
3、工程承包范围:所有土建面积、施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程,(施工图重大改变后工程量另行计算)。
二、工期要求。
乙方必须在_______年_______月_______日前竣工。乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务,经调试并自检合格,甲方要求的竣工是指该工程全部完成,验收合格。
三、质量标准。
工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定合格等级。
七、设计变更。
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商,延误的工期根据主合同相应顺延。
八、违约责任。
如甲方违约,必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。如乙方违约,甲方有权终止合同,并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用,造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
九、安全文明施工。
1乙方在施工作业中要文明施工,不浪费材料,不出安全事故,必须服从甲方管理人员的安排和管理,如不服从管理和安排,后果由乙方自行负责。
2乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失,均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。
3、乙方在施工中必须注意安全,杜绝安全事故发生,如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关,乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害,甲方概不负责。如遇不可抗力及意外事件造成的损失由甲乙双方各承担一半。
4、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十、未尽事宜,由甲方和乙方共同协商。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字开工生效。
工地水电合同篇十四
甲方:
乙方:
甲、乙双方本着诚实信用的原则,经友好协商后,决定签订本合同。
第一条外包服务范围。
(一)服务地点:甲方所属园内所有教室、办公楼及相关区域的所有物业水电设备设施日常维护及相关工作。
(二)服务内容:完成甲方单位涉及水电的相关工作,如用水用电设备设施的安全检查;各类电器设备(空调主机及电脑硬件除外)故障的修复;含非工程性水电施工的穿墙、打孔、切割;水电开槽、布线、穿线、埋槽。
(三)合同服务期限:
第二条甲方的主要权利和义务。
(一)根据工作需要和企业的规章制度及本合同条款对乙方相关服务进行监督、检查。
(二)乙方维修施工期间,甲方予以配合。
(三)按照本合同有关规定,支付承包费用。
第三条乙方的主要权利和义务。
在正式为乙方提供服务前,应熟悉甲方所有电气设备设施的基本情况,包括安装地点、线路布局、工作原理及安全运行要求等,从合同生效起,提供的主要服务为:
(一)全天候为甲方提供水电维修响应服务。在接到甲方的日常安装、维修或其他相关事宜需要乙方配合的通知后,乙方必须在甲方指定的时间内到达现场。
(二)每周二、周四对甲方办公楼、教学楼、食堂及其附属区域巡检一次,并填写相应的记录,发现和排除故障隐患,在此基础上每月对甲方的水、电使用情况进行评估,提出合理化整改或节能建议及可行性方案。
(三)认真、负责地答复甲方关于设备故障的有关问题。
(四)其他与水电使用、安全相关的工作。
(五)乙方必须提供水电资质证书,并给甲方复印、备案。在向甲方提供服务期间,须遵守国家法律法规、政策和甲方职业健康安全管理规定,并接受甲方的安全管理及监督检查。
(六)乙方自带维修的必须工具,并要保证安全性、良好实用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第四条乙方在施工过程中要注意安全,因乙方责任发生的安全事故,其费用和责任均由乙方负责。
第五条在日常的维护管理中,维护、维修过程中因乙方过失造成的园内设备设施及其零配件的损坏,给甲方造成损失的一切费用由乙方承担。
第六条未征得甲方同意,乙方不得随意调整或拆卸硬件设备,不得随便更改相关的设置。当甲方设备故障严重,而无法现场修复,必须由乙方拿回维修,乙方需经甲方同意。如果更换部件可能会影响办公设备的功能、性能、乙方要在与甲方协商认同后进行。
第七条费用结算:乙方须每周二、周四例行检查到甲方开展工作,甲方每月支付乙方rmb元。
第八条乙方不能及时排除故障或达不到甲方的工作要求,影响甲方工作的正常开展,甲方有权相应减少支付乙方承包费用;造成甲方损失的,乙方要承担赔偿责任。
第九条在合同期内,如乙方不具备水电维护作业资质或能力的,甲方有权解除合同,并不承担任何责任。
第十条纠纷处理方式:
双方因合同履行发生争议时,协商解决;协商不成时,可以甲方所在人民法院提起诉讼。第十一条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。未尽事宜,双方本着互利、互谅原则协商解决,必要时可签订补充条款。合同生效后,任何一方不能正常履行合同时,需提前1个月书面通知对方。
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:
乙方:
工地水电合同篇十五
甲方:(发包方)。
乙方:(承包方)。
甲乙双方本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况。
1.工程地点:竹溪县鄂陕大道大裕沟口。
第二条材料供应的约定。
1.甲方提供的材料。
乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料。
乙方供应的水电材料甲方应到现场验收,如不符合设计、施工要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片、电焊机等),要保证安全性、良好使用性,乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定。
3.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4.工程竣工:乙方应提前两天通知甲方验收,甲方在接到通知两日内组织验收,并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定:
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。4.乙方如因施工原因需居住在现场,日常用水、用电等必须注意安全,工地发生工伤由乙方负责。
5.乙方应做好施工材料保管工作,禁止闲杂人等进入现场。
6.未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定:
1.工程款付款方式:
1)、临设1层至7层不付款,8层及8层以上每月按实际完成工程量的80%支付乙方工程款,主体工程(包括砌体工程)全部完工后,经甲方、监理及政府相关部门验收达到国家要求标准后付款至总工程款的90%,剩余10%待工程竣工以后两个月内全部付清。
2)、结算单由工长、安全员、质检员、核算员结算金额,项目经理批准后方有效。
2.乙方承包内容:1).现场临时用电、排水2).水电开槽、布线、穿线、埋槽。
3).水电施工的穿墙、打孔、切割。
4).钢板止水带的安装。
6).水施、电施图纸要求的其他工程量。
3.工程结算方式:
1)、临设1层至7层不付款,8层及8层以上每月按实际完成工程量的80%支付乙方工程款,主体工程(包括砌体工程)全部完工后,经甲方、监理及政府相关部门验收达到国家要求标准后付款至总工程款的90%,剩余10%待工程竣工以后两个月内全部付清。
2)、结算单由工长、安全员、质检员、核算员结算金额,项目经理批准后方有效。
3)、单价:元/平米。
第六条违约责任:
1.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍佰元的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍佰元违约金。
第七条纠纷处理方式:
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解不成时,可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除:
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款10%支付违约金,并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。
第九条.其它约定:5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题,甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则。
(一)本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
(二)本合同签订后工程不得转包。
(三)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。(四)合同有效期至_____________________。
(五)水电工程保修一年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方签字(盖章):乙方签字(盖章):
电话电话。
年月日年月日。
工地水电合同篇十六
甲方(发包方)(以下简称甲方)。
乙方(承包方)(以下简称乙方)。
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国经济合同法》等有关法律法规,结合本工程具体情况,确定乙方为龙岩坑口火电厂综合检修车间和消防中心水电工程包工方式向甲方承包,为了明确双方在工程施工过程中的权利和义务,本着平等互利的原则,经友好协商,双方达成本合同条款如下:
一、工程项目。
1、工程名称:龙岩坑口火电厂。
2、工程地点:福建省龙岩市新罗区雁石镇。
3、工程内容:龙岩坑口火电厂综合检修车间和消防中心水电工程。
4、开工日期:20xx年10月5日,并以此作为本合同项下工程计算
二、合同价格。
1、综合检修车间贰仟壹佰壹拾壹平方米,消防中心壹仟叁佰捌拾。
2、甲方以包工方式包给乙方,每平方米人民币拾贰元整。
3、工程款总计:人民币肆万壹仟玖佰捌拾捌元整。
三、付款方式。
1、工程封顶,甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十。
2、管、线接完,甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十。
3、工程峻工后,甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十,剩百分之十经验收后,应一次付清给乙方。
本合同一式两份,双方各执壹份,具有同等法律效力,本合同年月日起经甲乙双方协议签字生效,本合同未尽事宜,双方可以协商另定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表:
乙方代表:
工地水电合同篇十七
甲方:
乙方:
质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同:
一承包方法:
1承包形式:单包,即包工不包料。
2工作量:工程上的水电安装;临时设施上包括:办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上:材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。
二工程进度:按甲方及业主要求,总工期天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
三质量上:项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
四安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
五甲方负责一定的照明用电费用,其他超出的用电费用由乙方自理。
六文明卫生。
1现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费,发现浪费加倍罚款。
2职工宿舍生活区:宿舍内被褥、衣物叠放整齐,并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理,班组内宿舍班组人员轮流值日,宿舍外的班组之间轮流值日,垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒,应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理,遵守进出时间;语言文明,不酒后闹事,班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
七罚款制度。
施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元,并没收;点白日灯罚款20元,酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款,除追究其责任外,情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。
八合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求,甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场,承包金额将永久拒绝支付。
九由甲方负责一定的用电费用(30度/月),超过规定用电量,由乙方自己负责。
十付款方式。
平时按工程进度预付生活费,每人、每月不超过400元,其余到竣工验收后按总承包金付足70%,余30%在竣工验收后一年内付清。
甲方:
乙方: