电力设备合同大全（21篇）
合同是一种法律文件，具有法律约束力，双方必须按照约定履行自己的义务。编写合同时，要注重条款的准确性和可执行性。在签署合同之前，建议咨询专业律师或法律顾问，以确保合同内容的合法性和有效性。
电力设备合同篇一
根据《^v^民法典》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就甲方向乙方购买_____________设备事宜达成如下协议：
一、购销内容：___________________。
二、需求方提供：_____________________________。
三、质量保证：
1.供方必须保证提供的货物是全新的，并且符合生产使用。
四、设备安装调试与验收：
1.供方应负责指导需方对产品进行安装、调试，按合同规定的时间交货后10日内完成。
2.安装调试地点：需方指定地点(省内，需方承担运费，运费不包含在合同价款内)。
3.验收由需方组织有关专业人员，对供方应答的产品配置、性能指标等进行验收。
五、培训：供方负责对需方的有关使用、维护、维修人员进行安装、操作、维护维修培训，培训可由需方进行远程指导或现场培训，如需现场培训，培训人员的费用由供方自行承担(包括但不限于住宿费、餐旅费、工资)。
六、特殊工具：供方应向需方提供安装、维修所需的特殊专用工具及其清单，其费用应包括在合同价格之内。
七、质保期：质保期为验收合格后12个月。更换项目耗材除外，包括滤、活性碳滤、膜、石英砂、清洗药品等。
八、售后服务：
1.在货物的质保期内，如有制造质量的问题或质量缺陷，供方应免费予以更换，保证用户工作及时正常运行。供方须在质保期内免费提供备件并终身维修。
2.供方应在质保期内提供免费电话维修服务或远程免费指导服务，并进行终身远程维护。
3.供方在接到需方报修通知后，须在2小时内做出响应，24小时内予以维修或远程指导，直到解除故障为止。如果供方收到需方通知后，未在规定的响应时间内弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但风险和费用全部由供方需求方共同承担。
九、交货时间与方式：交货时间：供方收到需方货款后15天内交货安装验收完毕，并将用户验收单交给需方。交货方式：委托第三方机构：国家正规的快递公司或物流公司进行，保证运输物品不受任何影响。
十、费用支付：付款方式：
1.第一笔货款：合同签订后的3日内，需方向供方支付30%的货款为定金。供方在收到需方汇款凭证后的10日之内备货并等待通知安排安装，需方在货物到场后15-20日之内安装完成。
2.第二笔货款：安装完毕，设备运行正常，产品水质正常(电导率10/以下)付总货款50%。
3.第三笔货款：安装完成并验收合格之日起计算10天内。付总货款的余下20%。
4.指定收款资料收款人名称与账户信息：
5.发票交付之日，发票交付之日在收第三笔货款之时交付。
十一、反渗透纯水设备产水水质为电导率小于10/，如果水质降低在10/以下时，需更换或者清洗反渗透膜及耗材。(水源要求为市镇自来水小于210/)。
十二、其他：
1.标志、包装、说明书、运输、贮存等都应执行国家的有关规定。包装由供方负责。
2.需方以后若从供方采购耗材，按照附件中《耗材表》的价格执行，如果整个行情价格变化，则双方协商调节价格。
3.本合同经双方签字盖章生效。合同一式两份，甲乙双方各执壹份。
4.合同未尽事宜，双方协商解决。
需方(盖章)：供方(盖章)：
法定代表人/授权代表(签字)：法定代表人/授权代表(签字)：
合同签订日期：年月日
电力设备合同篇二
承租人转租租赁物须经出租人同意。转租与债的转移不同。转租期间，承租人与出租人的。
继续有效，第三人不履行对租赁物妥善保管义务造成损失的，由承租人向出租人负赔偿责任。承租人未经同意而转租的，出租人可终止合同。
篇一。
出租方：(甲方)。
承租方：(乙方)。
双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上、经协商一致，就乙方承租甲方电力设施事宜达成如下协议。
一、出租电力设施情况：(电力变压器型号、功率：)甲方作为该电力设施的产权人与乙方建立租赁关系。
二、乙方向甲方承诺：租赁该电力设施作为乙方生产经营使用。并遵守国家和供电部门有关电力设施管理的有关规定。
乙方保证：在租赁期内，未征得甲方书面同意以及按规定经有关部门审批而未核准前，不擅自改变上述约定的使用用途。
三、甲乙双方约定：甲方于年月日前向乙方交付该电力设施，租赁期自年月日起至年月日止。
租赁期满，甲方有权收回该电力设施，乙方应如期返还甲方。若乙方需要继续租赁该电力设施，则应于租赁期满前个月，向甲方提出书面续租要求，经甲方同意后重新签订续租协议。
四、租赁期间，该电力设施的管理由乙方根据供电部门对电力设施管理的有关规定进行全面和专人管理。
五、电费及其它有关费用的上交，由乙方负责向供电部门按时上交。
甲方需要在该电力设施上用电，乙方要保证供给，甲方在该电力设施上所用的电力，应按乙方当月同等的电价进行结算，乙方不得附加其它费用。
六、乙方因生产需要另行铺设电力线路或增加电力设施零配件，因此而产生的材料工本等费用均有乙方承担，甲方不承担任何费用。
七、出现以下情况而造成的经济损失，甲方不承担任何费用。
1.因乙方生产过程中出现故障或超出用电负荷而造成的停电，产生的经济损失。
2.国家电网的停电而产生的经济损失。
3.因不可抗拒的自然灾害(雷击、地震等)因素造成的经济损失。
4.因偷盗电力设施和人为破坏电力设施而造成的经济损失。
八、电力设施租赁前，甲、乙双方应对该电力设施进行检验和登记造册。
电力设施的登记造册范围为：电力变压器、配电间设施、房屋租赁区内的电线、电杆以及电柜等相应设备。所登记的电力设施清单双方各执一份、租赁期满，乙方应根据登记造册的电力设施和设备，完好的交还给甲方。如发现损坏应由乙方更换和修理完好以后交还甲方。
九、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商一致，可订立补充条款。
十、甲乙双方在签署本协议时，对各自的权利、义务、责任清楚明白。并愿意按协议规。
定严格执行。如一方违反本协议，另一方有权按本协议规定索赔。
十一、甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议、应通过协商解决、协商解决不成的，
可以依法向人民法院起诉。
十二、本协议连同电力设施清单一式二份，甲乙双方各执一份。
(以下无正文)。
甲方：(单位名称)乙方：(单位名称)。
法人代表签字：法人代表签字：
签订地址：签订日期：年月日
合同号：
出租人：(以下简称甲方)承租人：(以下简称乙方)履行地点：
根据《合同法》及有关法律规定，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就供电设备租赁事宜协商一致，订立本合同。
第一条设备名称、型号、规格及数量。
甲方提供设备应符合乙方图纸使用和主管部门的验收要求并合格完备。第二条租赁期限。
1.租金及计算：两个租赁年度共计支付租金万元(包干价)，不到两年按两年计，超期后按元/月支付。
2.租金支付：租赁费用分两次支付。付款前出租方应先开具当期租赁发票交承租方办理手续。
3.20xx年2月20日为本次设备的到场时间。设备到达工地后，因出租方原因若不能通电使用的期间不计费。
4.设备进退场费：进出场运输由出租方负责办理。设备的拆除由出租方负责。
第四条工程项目、工作内容和施工地点。
1.工程项目：
2.工作内容：
3.施工地点：
第五条租赁方式及所有权。
1.租赁方式：设备由承租方配备操作人员，出租方负责设备的维护保养工作。
2.租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备只享有租赁期间的使用权。
3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。
第六条出租方配合设备的验收、安装、调试。使用由承租方自行负责。
第七条租赁机械的毁损和灭失。
1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁设备的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。
2.在租赁设备发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下。
列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。
(1)将租赁设备复原或修理至完全能正常使用的状态。
(2)更换与租赁设备同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。
(3)当租赁设备毁损或灭失至无法修理的程度时，双方协商由承租方赔偿于出租方，赔偿费用不高于投标时的报价。
第八条双方义务和责任。
(一)出租方的义务和责任。
1.密切配合承租方的施工用电。
2.负责配备设备维保人员，确保设备状态完好。如因设备自身故障造成单次连续。
停电超过24h以上，按8000元/月扣除一个月租赁费。
(二)承租方的义务和责任。
负责工作期间设备的保护及看守。
第九条合同变更。
1.在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式书面通知承租。
方，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
2.在租赁期间，承租方未经出租方同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
第十条违约责任。
1.未经双方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
2.承租方如不按期支付租费时，出租方有权采取下列措施：
(1)要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。
(2)终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
第十一条声明及保证。
(一)出租方：
1.出租方为依法设立并合法存续的单位，有权签署并有能力履行本合同。
2.出租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.出租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
承租方：
1.承租方为依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.承租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.承租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是承租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十二条不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条争议的处理。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第(1)种方式解决：
1.提交乌市开发区仲裁委员会仲裁;。
2.依法向人民法院起诉。
第十五条其他约定事项：
出租方设备因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个日历。
日的情况在一个月中累加超过三次，扣除半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过5个工作日，双方解除租赁合同。
第十六条合同效力。
未尽事宜，双方另行协商解决，本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。
电力设备合同篇三
电话：________。
供货方（以下简称“乙方”）：________。
电话：________。
依据_____及相关法律规定，经双方协商同意，签订以下合同条款，以便共同遵守。
一、合同标的。
1、设备名称：________。
2、规格：________。
3、数量：________。
4、价格：________。
二、质量标准或要求________________。
三、供货时间。
______年______月______日至______年______月______日。乙方接到甲方每次购货通知后______日内将当期货物运到甲方指定的处。购货通知以书面为准（包括特快专递、传真、挂号信）。
四、交货的时间与地点。
（1）交货时间：_________年_________月__________日前。
（2）交货地点：约定于______________。
五、运输方式。
______方代办托运。运费由______方负责。装货费用由______方负责，卸货费用由______方负责。运输途中发生事故损失由______方负责。
六、产品包装和计价。
包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中如发生产品受自然条件等原因腐蚀，由______方承担损失。
七、验收。
自货物运到购方之日起______日内为计量数量和检测质量时间，如数量短缺或质量达不到本合同规定，购方需在本条约定的检测时间后______日内通知供方。逾期不通知的，即视为数量无缺、质量合格（产品有质量保证期或低于国家强制性标准的除外）。每次交货后甲方需同乙方共同签订接受单据，一式______份，双方各执______份，作为结算依据之一。
八、结算依据。
供方必须根据购方验收合格的合同内的数量和发票为结算依据。即在乙方提供接收单据同时，需提供当期结算款发票。
九、结算方式。
每次货物验收合格后______日内付清当期款项。延期付款按欠款额的同期银行存款利率计算利息。或采用______方式付款。
十、合同变更或解除。
变更或解除合同必须经双方协商，以书面为依据。任何一方因为不可抗力而不能履行合同，经协商后，合同履行期限可以顺延，也可以变更或解除。
十一、延期交货或短缺供货的责任。
十二、本合同不适用留置权，物资交付即为所有权转移。
十三、供货证件包括以下。
1、产地证明书。
2、质量证明书。
3、化验单。
4、材质单。
十四、双方发生争议或违约，可协商解决，协商不成通过法律程序解决。诉讼至被告所在地法院。
十五、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本合同一式______份，购方执______份，供方执______份。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
电力设备合同篇四
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商一致，鉴定本合同，以兹双方共同遵守。
二、工程名称：(共3个项目)。
1、1台s11-m-1000kva配变安装工程。
2、1台s11-m-500kva配变安装工程。
三、工程内容：
1、1台s11-m-1000kva配变安装工程。
2、1台s11-m-500kva配变安装工程。
组。(注：低压出线柜ggd2-1500a、低压智能无功补偿柜ggj1-250kvar该两台用甲方原拆迁的s11-m-630kva/10配变的低压出线柜和低压智能无功补偿柜改造)。
3、完成变压器、避雷器、接地装置及其它相关电气设备的调试工作。
四、承包方式：
本工程采用包工包料方式进行，完税总承包费用为人民币:。
五、质量要求：
按国家相关行业标准验收，产品保修期为一年(正常使用)。
六、付款方式：
合同签订后，甲方首付人民币______给乙方作为订金，乙方必须提供设备购置发票和安装费用等所有费用的正式发票，工程结束验收合格后甲方凭乙方提供的有效票据在15个工作日内一次性支付人民币：____给乙方。
七、安全及质量：
1、乙方必须按照《电力安全工程工作规程》、《架空配电线路施工及验收规范》、《架空配电线路技术规程》组织施工。施工前乙方必须根据甲方提供施工图纸，编制施工计划。同时组织所有施工人员进行安全学习和技术交底，并根据现场实际情况制定出施工工作四大措施、安全措施、文明措施报甲方备案。
2、乙方必须保证工程施工质量，采购的设备必须符合国家标准。同时接受甲方工程监理人员对工程质量及进度的监督和检查。
3、乙方在现场施工过程中，所有的安全责任由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任。
4、施工完毕，乙方除接受甲方的初步验收外，必须同时提请地方电力主管。
部门进行验收，并将整套施、竣工、验收资料提供给甲方，否则，甲方有权视为工程未完结。
八、工期要求：
从_年_月_日至_年_月_日，如遇人力不可抗拒的自然灾害及甲方原因导致施工无法正常进行，工期可作相应顺延。
九、违约责任：
1、本工程要求按合同工期交付验收，乙方如自身原因不能按时交工验收，除追加违约责任外，乙方应向甲方缴纳罚金，每迟一周，罚款合同总金额的3%,罚款最大限额为合同总价的百分之十。
2、甲方必须按合同条款按时支付款给乙方，否则将按每迟一周，罚款合同总金额的3%，罚款最大限额为合同总价的百分之十。
3、双方友好协商解决，协商不成时，可向当地人民法院起诉。
十、合同的生效和份数。
本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，本合同及预算书具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代表人(签字)：代表人(签字)：
电话：电话：
电力设备合同篇五
发包人：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
依^v^《建设安装工程承包合同条例》，经甲乙双商定，甲方将原阳县城关镇振华学校餐厅宿舍工程总承包给乙方。具体承包内容如下：
一、工程概况：
工程名称：原阳县城关镇振华学校餐厅、宿舍工程。
工程地点：原阳县城关镇振华学校院内。
工程内容：土建、安装。
二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期：
承包范围：图纸包括的土建、安装内容，其中图纸中保温工程不包括。质量标准：合格。
合同价款：单平方造价为850元每平方米。本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。
工期：4个月(120天)。
三、合同履行条款。
甲方责任与义务：
1、开工前施工现场具备三通一平条件，并提供地质及地下管线资料。
2、施工场地及公共道路畅通的一切问题，均由甲方承担并承担相应责任。
3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任。
4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。
5、施工期间一切外因干扰，均由甲方承担谐调责任，严重影响工程施工，造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。
6、按合同约定及时拔付工程款。
乙方责任与义务：
1、开工后积极组织人员，机械设备进场。
2、配备合格施工、技术、管理人员。
3、严格控制施工质量，所用一切建筑材料禁用伪劣产品，必须经监理检查方可使用。
4、确保按合同工期完成施工任务。
5、施工期间，安全第一。因乙方原因所造成的安全事故由乙方承担全部责任。
四、工程款(进度款)支付。
按形象进度支付，合同签订后，机械设备进场支付总款的20%;基础施工结束后支付总款的10%;一层主体结束，支付总工程款的15%;二层主体结束，支付总款的15%;三层主体结束，支付总款的10%;四层主体结束，支付总款的10%;粉刷结束，支付总款的10%;门窗安装结束，付总款的5%;余款工程后1年内一次付清。
五、工程变更，变更增加费用，由甲方出资另行增加。
六、其它。
未尽事宜，双方协商解决。以上合同，甲乙双方均认为合理、合法同意执行，双方签订后，即产生法律效力，本合同一式两份，甲乙双方各持1份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力设备合同篇六
甲方(买方)：_______________。
乙方(卖方)：_______________。
1、甲乙双方根据《^v^民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下设备(以下设备器械均简称设备)：
本合同若有详细的双方签字的配置清单，请详见附件。
2.设备的交付期乙方在合同生效的_________天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第7条规定执行。
3.设备运输、安装和验收。
乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费等费用，装卸费由乙方___________承担。
甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在______天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。
设备到货后，乙方应在接到甲方通知后_______天内安装调试完成。
甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。
4.付款方式。
甲方在合同生效后_____内先以____方式预付货款_____%计_______;安装调试验收合格正常使用后以______方式付货款的______%计_______，在两个______月后、三个月内付清。
5.伴随服务。
乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。
乙方还应提供下列服务：
设备的现场安装和调试。
提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。
乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。
6.质量保证及售后服务。
乙方应保证所供设备是在__________(______年______月)后生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。
乙方应提供保修期_____________月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。
报修响应时间_______小时，到场时间_________小时(不可抗拒力量下除外)。
保修期满后，人工费为单次故障不高于____________元，______年度定期预防性维护保养次数，不少于_______次。
乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以__________的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。
7.索赔条款。
如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救：
同意买方退货，并将全额货款偿还买方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。
按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失，将货物贬值。
调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。
如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五()计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按7天计算，不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。
乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。
8.争端的解决。
双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向合同签订地法院起诉。
9.合同生效。
本合同在甲、乙双方签字盖章后生效。
本合同一式____份，以中文书就，甲方执叁份、乙方执壹份，具有相同的法律效应。
10.合同附件合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。
配置清单设备的配置清单。
技术标准投标文件的技术响应设备技术说明。
11.特别约定________。
甲方：__________乙方：__________。
日期：__________日期：_________
电力设备合同篇七
甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）签订地点：
签订时间：年月日。
供、需双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，就甲方向乙方采购、乙方向甲方供应附件一中所列产品签订本合同。
一、供货方式：
1.由甲方以《采购订单》方式向乙方下达采购订单，乙方须按照订单要求提供产品。
2.乙方在收到《采购订单》后应回传确认函，如有任何问题必须在一个工作日（8小时）内书面通知甲方，否则视为默认。
3.甲方有权根据生产计划的变更以及乙方产品的供货质量、采购订单的执行情况、售后服务质量等条件对乙方的供货品质及数量进行及时调整，乙方有义务积极配合。
4.为保证产品数量的准确性，乙方须免费提供1-3%的易损耗件随送货订单数送交甲方。
二、产品的质量要求：
1.乙方应按甲方认可的产品供货，未经甲方事先书面同意，不得对产品本身和生产场地有任何改变。
2.乙方需严格按照经甲方认可的质量和技术规格要求生产和供应产品，如需任何改变，乙方需正式通知甲方，并取得甲方同意，方可变更。
3，甲方负责知会乙方更新有关图纸或样板等，乙方积极跟进相关的变化。
4.乙方应保证所生产或供应的产品均符合有关环保法规要求及国家标准、行业标准。
三、品质保证：
1.乙方应保证所使用的原材料符合甲方要求，对未曾使用过的原辅材料的变更，必须提前书面报甲方确认。
2.乙方应建立有效的质量保证体系以满足甲方要求，甲方有权随时对此进行检查考核。
3.乙方供货前应严格按要求自检，其检测项目不得少于甲方标准和图纸所规定的进货检测项目，并有书面记录。
4.对甲方提出的质量问题和要求整改意见，乙方必须及时解决和整改，若在规定期限内未得到解决和整改，甲方有权停止乙方供货。
四、包装要求：
乙方须按甲方要求定量包装，并在外包装上标识制造批号、物料名称、物料编号、材质、型号、规格、颜色、数量等，包装物应适应*车装卸、长途运输，符合防潮、防震、防尘要求，因包装、运输不当引起的锈蚀、损伤等由乙方负责。
五、交货地点及运输、装卸费用承担：
1.交货地点：甲方工厂仓库或指定地点。
2.运输、装卸费用：由乙方承担。
六、价格及付款方式：
1.供、需双方均应不断改进，通过提高质量与效率来降低成本及价格，并让利给最终客户，双方确认努力保持这种降低成本的趋势，每年至少检讨一次价格。
2.乙方报价中含有模具费的产品,在甲方购满规定数量后,乙方应自动下调采购价格。
3.供、需双方同意在本合同明确的交货条件及付款条件下，共同遵守经买方批准的价格。
4.付款条件：月结天，结算日期以乙方产品入库后，甲方在每月日前收到乙方提供的正本发票开始计算（收到发票日期以签收单为准）。
七、交货及验收：
1.乙方须按甲方要求定量包装，并按订单要求的交货时间将货物送至指定地点，并附上《送货清单》及乙方的出货自检报告或证明（必要时需提供第三方检测的材料性能测试报告）供甲方备查。《送货清单》须列明甲方订购单号及物料信息（制造批号、物料名称、、物料编号、材质、规格、颜色、数量等）。
2.甲方依据双方约定的品质标准、技术要求和检测方案，并参照原封样件的要求进行检验和判定是否合格。
3甲方检测不合格应及时通知乙方，乙方如对检测结果有异议，应及时向甲方提出书面申请意见复检，否则视同接受。
4.虽已检验合格入库，但在甲方装配和使用过程中发现的不合格品，乙方仍应承担质量责任，并及时配合甲方采取有效措施予以补救，以满足甲方正常生产的需要。
5.甲方对乙方产品所行使的检验，并不能免除乙方对产品质量的责任。
八、乙方违约责任：
1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的%（标准件、通用件产品的幅度为3-5%，非标准件、专用件的幅度为10%-30%）的违约金。并赔偿由此而给甲方造成的损失费用。
织挑选、返修，因此发生的费用由乙方承担（人工费：元/小时•人）；乙方不能返修或调换的，按不能交货处理。
3.乙方因产品包装不符合规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用，甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分，因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，乙方应当负责赔偿。
4.乙方逾期交货的，乙方必须事先与甲方联系，说明原因和解决方案，并获得甲方同意后方可实施，并向甲方支付逾期交货的违约金，违约金按逾期交货部分货款的同期人民银行贷款利率计算，乙方还须赔偿因逾期供货而给甲方造成损失的费用。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、颜色等质量不符合规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担；乙方提前交货，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款，合同规定自提的，甲方可拒绝提前提货。
6.因乙方产品不合格进行挑选、返修或退换，而造成甲方生产停工待料时，甲方有权视情况严重程度进行罚款，每延误一个工作日处以至少壹仟元罚款，延误甲方出货期而需空运或遭到甲方客户延误交期索赔的费用由乙方承担。
7.因乙方提供甲方的产品质量问题导致甲方客户投诉，造成甲方损失的，甲方对其有形损失（费用、索赔）及无形损失（公司信誉）进行核算后，以书面通知乙方，经乙方对质量问题确认后从乙方货款中扣除，如乙方对质量问题有异议，可提交合同签订地所在质量技术监督局进行质量鉴定。
九、甲方违约责任：
甲方如不能按合同规定付款期支付乙方货款，须事先与乙方联系，说明原因及解决方案，获得乙方同意后，并向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额同期人民银行贷款利率计算。
十、保密条款：
1.在未取得双方事先许可的情况下，不得将本协议内容向第三方公开或泄露。
2.乙方从甲方得到的图纸、规格书、技术文件、模具和样品等，未经甲方同意，乙方不得向第三者转让、公开、泄露或被使用。
3.乙方绝不允许把甲方提供的图纸、技术文件和模具转让给第三方加工、制作产品出售，其所造成的后果，均由乙方负全部责任。
4.本规定在本合同终止后继续有效。
十一、合同解除：
1.乙方有以下任何事项时，甲方不需要任何通知，可马上解除本合同：
a.违反本合同条款约定的行为或事实时；
b.在供应期间内，不能满足甲方数量及品质要求无能力供应时；
c.被政府机关停止或取消营业资格给予处分时。
2.协议一旦解除，乙方接到甲方通知后，应立即归还甲方所提供的模具、图纸、技术文件等，并偿还一切债务。
3.因违反合同条款造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。
十二、合同纠纷解决：
供、需双方之间产生有关本合同的一切纠纷，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方当事人可向合同签订地人民法院提出诉讼。
十三、合同期限：
本合同经双方签章后，即刻生效。本合同一式两份，供、需双方各执一份。
合同期限为：年月日至年月日。
鉴于供、需双方合作的长期性和稳定性，在本合同期满前三个月内，如合同一方提出需延长合同的有效期，经另一方确认后可延长合同期限。
十四、合同所有附件是本合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。
公司名称：公司名称：
公司地址：公司地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
税号：税号：
邮编：邮编：
电力设备合同篇八
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
甲方为一家规模较大的电力设备公司，乙方为进行工程施工与甲方达成合作，双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上、经协商一致，达成如下协议。
一、合作方式。
1、甲方以______台电力设备出资共计______元，占股_______％。
2、乙方组织工程施工及后续验收等事项，占股_______％。
二、合作项目内容。
1、工程名称：
2、工程地址：
3、合作期限：从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
三、双方权利义务。
1、甲方负责提供与工程施工相符的电力设备（电力变压器型号：_______功率：______）和材料。
2、乙方施工时需遵守国家和供电部门有关电力设施管理的有关规定。
3、甲方不干涉乙方对工程的施工和工人管理，该项责任由乙方承担。
4、甲方有权派______名驻地工程代表与乙方就工程事务进行沟通。
5、乙方需采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。
6、施工电费由双方共同分担。
7、乙方负责聘请施工人员以及人员管理，施工队工资由双方在合作收益中扣除。
四、特别约定。
1、工程期满，甲方有权收回该电力设施，乙方应如期返还甲方。若乙方需要继续使用该电力设施，则应于工程期满前_______个月，向甲方提出书面续租要求，经甲方同意后签订协议。
2、施工期间，该电力设施的管理由乙方根据供电部门对电力设施管理的有关规定进行全面和专人管理。
3、施工前，甲、乙双方应对该电力设施进行检验和登记造册。电力设施的登记造册范围为：电力变压器、配电间设施、工程施工区内的电线、电杆以及电柜等相应设备。所登记的电力设施清单双方各执一份、工程期满，乙方应根据登记造册的电力设施和设备，完好的交还给甲方。如发现损坏应由乙方更换和修理完好以后交还甲方。
五、合作收益。
1、该工程项目所得利润根据合作方所占的不同股权比例分成，其中甲方占股权分成_______%，乙方占股权分成_______%。
2、该项工程款由乙方结算。乙方应在工程款到账后______日内给甲方分配。
六、违约责任。
1、任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任，向对方支付违约金______元。违约给对方造成的损失超过违约金的，还应付给赔偿金，补偿违约金不足的部分。
2、违约金、赔偿金应在双方明确违约责任后______天内偿付，否则按约定的利率给付利息。乙方给付甲方的违约金、赔偿金，经双方同意后可由甲方从合作收益中扣收。
七、争议解决。
甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议、应通过协商解决、协商解决不成的，可以依法向_____方所在地人民法院起诉。
八、其他。
1、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商一致，可订立补充条款。
2、甲乙双方在签署本协议时，对各自的权利、义务、责任清楚明白。并愿意按协议严格执行。如一方违反本协议，另一方有权按本协议规定索赔。
3、本协议一式_____份，甲乙双方各执______份。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日。
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日。
电力设备合同篇九
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳务施工承包事宜协商一致，达成如下协议：
第一条：工程概况。
工程名称：大通百货商住楼。
工程地点：大通县人民路与建国路十字交叉处。
工程规模：建筑面积约37031m2左右。
第二条：工程承包劳务范围：本工程图纸设计内的所有生活给水、消防给水、强电、弱电、消防电工程的前期预留洞口及以后室内管道安装、布管、室外管网、洁具安装、（商场部分洁具）调试、废、雨、污排水、室外路灯及预留洞的封堵等。地暖部分只做系统主管道及分支阀门并负责试压、清洗等工作。供电工程，所有图纸范围内的预留、布管、穿线、接线、灯具、面板安装、所有配电箱、柜体的预留、安装、配盘以及所有设备的接线配合调试（部分由厂家提供的设备配合厂家调试）等。弱电（网线、电话、电视、对讲、消防）工程，所有图纸范围内的预留、配管、所有管路的疏通（扫管）及穿线、接头、安装、配箱、调试及所有工作需要的开槽、补洞、补槽等。
第三条：工程工期。
1、计划开工日期：与土建同步并满足总工期要求
2、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条：工程质量标准。
所有承包工程范围内的工程质量必须达到一次性合格100%，建筑单位工程优良率达到90%以上。
第五条：组成合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1、本合司：
2、本合同附件：
3、招投标文件：
4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范：
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条：甲方责任和义务。
l、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、监管、检查和验收。
2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技。
术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
6、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
7、甲方提供乙方库房一套（作为施工班组办公及库房用）。其它工人宿舍乙方自行。
解决甲方不提供工人住宿。
8、甲方只提供大型机械用具如咬边、套丝机等其它小型机具均由乙方自行解决。
第七条：乙方责任和义务。
1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方个企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关持技术要求及施工组织设计精心组织施。
工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根。
据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足。
够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期延误损失及各种罚。
款。
3、应按承诺的管理人员、劳动保护用品、保质保量到位。技术工人必须按国家规定。
证，持证率达到100%。
4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度技。
术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员有效证件、持证上岗情况。
5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作因。
乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
6、按甲方通一规划堆放材料、机具；妥善保管合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其它设施。
7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务。
工人员工资（劳务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当。
地相关行政部门的处罚及责任后果。
所有一切相关赔偿及责任均由乙方承包人自行承担。
用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影。
响正常施工，不得聚从闹事，做好对甲方的谅解。双方协商解决，尽早支付。
第八条：环境保护、安全生产和文明施工。
1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公。
司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相。
关工作实施情况，使用体系有效运行；
2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加。
强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故。
隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不。
力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生安全事故，乙方应按有关规。
定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管。
理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护。
甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强现场管理，采取一。
切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众。
和第三方财产造成损害和妨碍。
第九条：材料、设备供应管理。
1、甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供；
应按领用的价格赔偿（消耗材料正常使用除外）。
3、乙方浪费甲方材料，按成本的10倍处罚。
第十条：承包方式、价格及包含的内容。
1、承包方式及单价。
给排水、雨污排、电气安装、弱电工程、消防工程及暖通系统管道与安装按建筑面积。
行采购以及预留所需线盒、开关盒等物体的密封胶带及一些零星易损材料和一些小型机。
具、用具比如：套丝机、电焊机、电锤、电钻、切割机、喷灯、管钳、兆欧表、万用表、接地摇表、液压钳、水钻、等）。
2、承包价格所包含的内容：
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费；小型机具费用；各。
类材料的场内二次倒运；自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括用转。
材料的领用、装卸、看护（不守大门）、保管、退库；劳动保护用品费用（手套）等。
3、本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十一条：结算办法及付款方式。
1、每月由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费。
2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款。
方、监理共同确定并消缺合格后支付完毕。
第十二条：施工验收。
1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及。
时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步。
验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙应。
负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由。
此导致甲方相关损失。
外协商）。
第十三条：工程保修。
1、保修范围、期限：
按国家统一规范执行。
2、保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方不。
按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员维修，其费用由乙方承担。
第十四条：保险。
1、乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并以施工场地内自人。
员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十五条：争议。
2、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护。
好已完工作成果；
2、1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
2、2调解要求停止合同工作，且为双方接受；
2、3法院要求停止合同工作。
第十六条：合同履约保证金儿违约责任。
1、乙方向甲方缴纳合同履约保证金10000元.（大写：壹万元整）（以收据为准，工程完工后退还）。
2、合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条。
件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农。
忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成的后果。
3、若任何一方违反本合同约定的内容，视为违约。违约一方向对方支付（或赔偿）。
5万元的违约金。
4、本工程完工后，乙方按双方签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规。
定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金（不计利息）。
第十八条：不可抗力。
1、不可抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合民没有相应。
标准时，执行国家或地方政府规定。
2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下迅。
速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。因不可抗力事件延误的工作时间。
相就顺延。
3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
第十九条：合同解除。
1、如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方原因造成工程停建。
或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
2、因不可抗力或业主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完成工程或剩余材料设。
备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地；甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第二十条：合同终止。
双方履行合同全部义务；劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付本合同承包工程。
作业成果，并经竣工验收合格后；保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。（给。
排水、强弱电、为一年保修期，暖通为两个采暖期）。
第二十一条：合同份数。
本合同一式叁份；甲方2份；乙方1份。
第二十二条：合同生效。
本合同双方约定自双方签字之日起生效。
（以下无下文）。
甲方：乙方：
合同签订时间：年月日。
合同签订地点：年月日。
电力设备合同篇十
承包合发包方：
承包方：
合同编号：同。
发包方：（以下简称甲方）。
承包方：（以下简称乙方）。
甲方依据《中华人民共和国电力法》及国务院《电力供应与使用条例》。
有关规定，为了维护供用电双方合法权益，提高供用电双方在电力供应和。
使用中人身、设备、财产的安全、可靠性。特委托乙方对甲方专用供用电。
设备（设施）进行年检检查、预防性试验工作。
甲乙双方按照中华人民共和国《合同法》及相关法律、法规、技术规。
程规定，为明确双方职责，确保甲方年检预试工作安全、优质完成。本着。
平等、自愿、协商一致的原则，达成以下条款，供双方遵照执行。
一、年检预试工作地点：
二、年检预试工作范围：从甲方与供电企业电气设备（设施）维护分。
界点受电侧起至甲方集中配电屏（箱）出线开关电源侧止。（具体项目详见。
预算书）。
三、年检预试工作主要内容（详见预算书）：
1、2、四、年检预试工作时间：
1、年检预试约定时间：
年月日至年月日。
2、年检预试实施时间由甲乙双方协商确定。
五、年检预试工作双方责任：
（一）甲方责任。
1、如实提供年检预试设备（设施）技术资料、图纸，年检预试前一年。
内运行记录，缺陷及处理记录。
2、及时按年检预试工作要求提供工作场地，增设必要的安全设施，加。
强安全保卫工作，防止非工作人员进入工作场地。
3、做好甲方内部停送电安全警示及其他生产、工作安排。
4、甲方在乙方进场工作前必须对自备电源、应急电源及附属设备、安。
全围栏、警示标志进行检查，保证正常安全运行。自备电源的停、送电必。
须经甲乙双方同意后由甲方负责操作。
5、甲方应指定现场工作负责人，随时检查乙方工作进度、质量、安全，并负责现场协调、监护。
6、如因以上原因修改工作内容和造成安全、质量事故，延长工期等，产生的一切责任由甲方承担。
（二）乙方责任。
1、乙方保证按双方认可的工作内容及工作时间足额按时完成工作。
行年检预试工作。
3、乙方应按甲方现场安全，保卫制度和电力建设安全工作规程组织工。
作，严防一切人身、设备事故发生。
4、乙方在检查、预试过程中未经甲方认可不得随意变更甲方电气设备。
（设施）原有运行方式、接线方式、计量装置；不得随意更换电气设备元。
件、部件。
5、乙方在工作完毕后应向甲方提供正式年检预试报告一式三份，由甲。
方检查、验收合格后，经双方签字盖章由乙方代甲方送供电企业审核。甲。
方、乙方、供电企业各存一份。
6、因以上原因造成修改工作内容，延长工作时间及发生一切人身、设。
备安全质量事故等，责任由乙方承担。
六、年检预试费用及付款方式：
1、本次年检预试费用总额为：（大写：）。
2、甲方在乙方进场工作前预付费用元（大。
写），余款元（大写）在全部付清。
七、其他。
1、工作完毕、验收合格后，由甲方负责运行维护管理。
2、年检预试中涉及到设备、主材、零部件更换，所发生的人工、材料、设备费用由乙方提供清单，经甲方签字认可后由甲方另行结算并支付乙方。
八、本合同未尽事宜，可经双方协商另行签订补充协议。
九、本合同经双方签字盖章后生效，工作验收后，费用结清后失效。
十、本合同一式份，甲乙双方各执份。
附：年检预试工作预算书。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表（或负责人）：法定代表（或负责人）：
委托代理人（或经办人）：委托代理人（或经办人）：
联系电话：联系电话：
开户银行：
户名：账号：
电力设备合同篇十一
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。
二、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
三、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
四、本合同自签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力设备合同篇十二
合同号：
出租人：(以下简称甲方)承租人：(以下简称乙方)履行地点：
根据《合同法》及有关法律规定，为明确双方权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就供电设备租赁事宜协商一致，订立本合同。
第一条设备名称、型号、规格及数量。
甲方提供设备应符合乙方图纸使用和主管部门的验收要求并合格完备。第二条租赁期限。
1.租金及计算：两个租赁年度共计支付租金万元(包干价)，不到两年按两年计，超期后按元/月支付。
2.租金支付：租赁费用分两次支付。付款前出租方应先开具当期租赁发票交承租方办理手续。
3.20xx年2月20日为本次设备的到场时间。设备到达工地后，因出租方原因若不能通电使用的期间不计费。
4.设备进退场费：进出场运输由出租方负责办理。设备的拆除由出租方负责。
第四条工程项目、工作内容和施工地点。
1.工程项目：
2.工作内容：
3.施工地点：
第五条租赁方式及所有权。
1.租赁方式：设备由承租方配备操作人员，出租方负责设备的维护保养工作。
2.租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备只享有租赁期间的使用权。
3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。
第六条出租方配合设备的验收、安装、调试。使用由承租方自行负责。
第七条租赁机械的毁损和灭失。
1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁设备的毁损(正常损耗不在此内)和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。
2.在租赁设备发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下。
列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。
(1)将租赁设备复原或修理至完全能正常使用的状态。
(2)更换与租赁设备同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。
(3)当租赁设备毁损或灭失至无法修理的程度时，双方协商由承租方赔偿于出租方，赔偿费用不高于投标时的报价。
第八条双方义务和责任。
(一)出租方的义务和责任。
1.密切配合承租方的施工用电。
2.负责配备设备维保人员，确保设备状态完好。如因设备自身故障造成单次连续。
停电超过24h以上，按8000元/月扣除一个月租赁费。
(二)承租方的义务和责任。
负责工作期间设备的保护及看守。
第九条合同变更。
1.在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式书面通知承租。
方，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。
2.在租赁期间，承租方未经出租方同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。
第十条违约责任。
1.未经双方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
2.承租方如不按期支付租费时，出租方有权采取下列措施：
(1)要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。
(2)终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
第十一条声明及保证。
(一)出租方：
1.出租方为依法设立并合法存续的单位，有权签署并有能力履行本合同。
2.出租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.出租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
承租方：
1.承租方为依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。
2.承租方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承租方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.承租方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是承租方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十二条不可抗力。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
第十三条争议的处理。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第(1)种方式解决：
1.提交乌市开发区仲裁委员会仲裁;。
2.依法向人民法院起诉。
第十五条其他约定事项：
出租方设备因故障停机，应在4小时内恢复使用，如果超过4小时但不足一个日历。
日的情况在一个月中累加超过三次，扣除半个月租金，如果一个月中因故障停机天数累加超过5个工作日，双方解除租赁合同。
第十六条合同效力。
未尽事宜，双方另行协商解决，本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效。
电力设备合同篇十三
出卖人：（乙方）合同编号：
买受人：（甲方）签订地点：
甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则，甲方将工业园10kv中心控制室设备委托乙方加工定做，双方洽商后达成以下协议：
一、质量标准：
质量符合国家相关标准，甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。
二、出卖人对质量负责的条件及期限：
正常使用条件下，质保期为1年。
三、交（提）货地点和费用负担：
费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。
四、验收：
买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
五、付款及结算方式、时间及地点：
合同签订后，甲方付合同款的20%作为预付款，出卖人将货送到买受人。
指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。
六、本合同解除的条件：货、款两清。
七、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的.1%支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其他应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
八、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
九、本合同自签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
电力设备合同篇十四
出租方：(甲方)。
承租方：(乙方)。
双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上、经协商一致，就乙方承租甲方电力设施事宜达成如下协议。
一、出租电力设施情况：(电力变压器型号、功率：)甲方作为该电力设施的产权人与乙方建立租赁关系。
二、乙方向甲方承诺：租赁该电力设施作为乙方生产经营使用。并遵守国家和供电部门有关电力设施管理的有关规定。
乙方保证：在租赁期内，未征得甲方书面同意以及按规定经有关部门审批而未核准前，不擅自改变上述约定的使用用途。
三、甲乙双方约定：甲方于年月日前向乙方交付该电力设施，租赁期自年月日起至年月日止。
租赁期满，甲方有权收回该电力设施，乙方应如期返还甲方。若乙方需要继续租赁该电力设施，则应于租赁期满前个月，向甲方提出书面续租要求，经甲方同意后重新签订续租协议。
四、租赁期间，该电力设施的管理由乙方根据供电部门对电力设施管理的有关规定进行全面和专人管理。
五、电费及其它有关费用的上交，由乙方负责向供电部门按时上交。
甲方需要在该电力设施上用电，乙方要保证供给，甲方在该电力设施上所用的电力，应按乙方当月同等的电价进行结算，乙方不得附加其它费用。
六、乙方因生产需要另行铺设电力线路或增加电力设施零配件，因此而产生的材料工本等费用均有乙方承担，甲方不承担任何费用。
七、出现以下情况而造成的经济损失，甲方不承担任何费用。
1.因乙方生产过程中出现故障或超出用电负荷而造成的停电，产生的经济损失。
2.国家电网的停电而产生的经济损失。
3.因不可抗拒的自然灾害(雷击、地震等)因素造成的经济损失。
4.因偷盗电力设施和人为破坏电力设施而造成的经济损失。
八、电力设施租赁前，甲、乙双方应对该电力设施进行检验和登记造册。
电力设施的登记造册范围为：电力变压器、配电间设施、房屋租赁区内的电线、电杆以及电柜等相应设备。所登记的电力设施清单双方各执一份、租赁期满，乙方应根据登记造册的电力设施和设备，完好的交还给甲方。如发现损坏应由乙方更换和修理完好以后交还甲方。
九、本协议未尽事宜，由甲乙双方协商一致，可订立补充条款。
十、甲乙双方在签署本协议时，对各自的权利、义务、责任清楚明白。并愿意按协议规。
定严格执行。如一方违反本协议，另一方有权按本协议规定索赔。
十一、甲乙双方在履行本协议过程中如发生争议、应通过协商解决、协商解决不成的，
可以依法向人民法院起诉。
十二、本协议连同电力设施清单一式二份，甲乙双方各执一份。
(以下无正文)。
甲方：(单位名称)乙方：(单位名称)。
法人代表签字：法人代表签字：
签订地址：签订日期：年月日
电力设备合同篇十五
采购方（以下简称“甲方”）：
地址：
电话：
供货方（以下简称“乙方”）：
地址：
电话：
依据_____及相关法律规定，经双方协商同意，签订以下合同条款，以便共同遵守。
一、合同标的。
1、设备名称：
2、规格：
3、数量：
4、价格：
二、质量标准或要求。
三、供货时间。
______年______月______日至______年______月______日。乙方接到甲方每次购货通知后______日内将当期货物运到甲方指定的处。购货通知以书面为准（包括特快专递、传真、挂号信）。
四、交货的时间与地点。
（1）交货时间：_________年_________月__________日前。
（2）交货地点：约定于______________。
五、运输方式。
______方代办托运。运费由______方负责。装货费用由______方负责，卸货费用由______方负责。运输途中发生事故损失由______方负责。
六、产品包装和计价。
包装规格需达到保证产品质量标准，运输过程中如发生产品受自然条件等原因腐蚀，由______方承担损失。
七、验收。
自货物运到购方之日起______日内为计量数量和检测质量时间，如数量短缺或质量达不到本合同规定，购方需在本条约定的检测时间后______日内通知供方。逾期不通知的，即视为数量无缺、质量合格（产品有质量保证期或低于国家强制性标准的除外）。每次交货后甲方需同乙方共同签订接受单据，一式______份，双方各执______份，作为结算依据之一。
八、结算依据。
供方必须根据购方验收合格的合同内的数量和发票为结算依据。即在乙方提供接收单据同时，需提供当期结算款发票。
九、结算方式。
每次货物验收合格后______日内付清当期款项。延期付款按欠款额的同期银行存款利率计算利息。或采用______方式付款。
十、合同变更或解除。
变更或解除合同必须经双方协商，以书面为依据。任何一方因为不可抗力而不能履行合同，经协商后，合同履行期限可以顺延，也可以变更或解除。
十一、延期交货或短缺供货的责任。
十二、本合同不适用留置权，物资交付即为所有权转移。
十三、供货证件包括以下。
1、产地证明书。
2、质量证明书。
3、化验单。
4、材质单。
十四、双方发生争议或违约，可协商解决，协商不成通过法律程序解决。诉讼至被告所在地法院。
十五、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
十六、本合同一式______份，购方执______份，供方执______份。
甲方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
乙方（签字）：
签订地点：
_________年________月______日。
电力设备合同篇十六
建设单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
根据《^v^合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定，甲方同意将工程交由乙方承包，为明确双方权利义务，经双方协商一致，现签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况。
一、工程名称：
二、工程地点：
第二条工程内容：
第三条工期。
本工程期限自合同签定、预付款支付、甲方土建完成，场地交给乙方施工后至个工作日止。由于甲方的原因或不可抗力所延误的工期，经甲乙双方签证认可后，可对工期进行调整。
第四条工程合同价款：本工程合同价款为可变价。工程预算总造价为：xx元；大写金额：xx。工程发生设计变更，因此而增加的工程量按本合同第十一条规定的计价办法确定增加工程量的结算价款。
第五条材料、设备供应。
一、由乙方提供的材料、设备均须具备出厂合格证明并满足工程施工的要求，经甲方项目负责人或监理公司检查签证后方可进场。已进场的物资，若发现有不合格者，乙方应迅速将其运出场外。
二、具有合格证的材料，如一方对材料有异议，提出对材料进行检验，另一方应积极配合，如检验属合格产品，其检验费用全部由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
三、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的材料、构配件等，均不得用于本工程。
材料或设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方相应的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条工程质量和检查验收。
一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方项目负责人和监理工程师的监督检查，工程质量应达到国家规定的质量标准。
二、甲方确定的项目负责人和监理工程师，应以书面形式将其姓名、身份及所分担的工作通知乙方。
三、乙方确定的施工现场负责人、技术人员和管理人员，应以书面形式将其姓名、身份及所分担的工作通知甲方和监理公司。
四、隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》，通知甲方和监理公司检查验收，甲方和监理公司在接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。甲方和监理公司未按时到场检查验收，乙方经自检合格，并由乙方现场施工负责人、质检人员及技术管理人员在施工记录上签字后，即可继续施工，甲方和监理公司应予承认并办理检验合格手续。如事后甲方要求复检，复检合格者，其费用由甲方负责；不合格者，其费用及由此而造成的工期延误和其他损失均由乙方负责。
五、乙方应积极配合甲方做好各分项工程中间验收，并办理中间验收签证，该签证作为竣工验收的依据之一。
六、工程验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁布的施工验收规范和质量检验标准为依据。
七、工程各阶段验收时，如发现有不符合质量要求，需返工的，应分清责任。属乙方责任的，由乙方负责修好后再进行检验，竣工日期以最后检验合格的日期为准。
八、双方对工程质量有争议时，应提请质量监督部门裁决，裁决费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。
第七条施工依据及设计变更。
一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲、乙双方不得擅自修改。
二、施工图的重大修改变更，必须经甲方批准及设计单位同意，并于修改前2天办理设计变更通知单。设计变更通知单经甲方签证后，乙方才可实施。设计变更通知单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同补充文件。
三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，可提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施。
四、在工程施工中发生下列情况之一时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，要求确认。
（一）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与事实严重不符。
（二）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符。
（三）设计图纸和说明文件中未明确的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
第八条工程保修。
自工程验收合格之日起个月内，乙方对其所承包工程承担保修责任。
第九条甲乙双方职责。
一、甲方。
（一）组织乙方和设计单位参加的施工技术交底，并作好三方签署的交底记录，于签订后3日内送有关单位。
（二）审核施工组织设计（施工方案）和进度计划，根据施工进度及时向乙方支付工程进度款。
（三）对工程进度、工程质量、安全施工、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查。
（四）负责设计图纸问题处理，设计变更的签证，工程中间验收、隐蔽工程验收签证。
（五）组织工程竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好结算工作。
（六）组织工程验收前的施工技术资料审查工作。
（七）协助乙方排除工程施工期间外界对工程施工产生的干扰。
（八）工程停建缓建时，负责组织乙方及有关单位协商解决有关事宜。
（九）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而造成的责任由甲方负责。
（十）负责提供符合国家规定施工条件的作业环境，否则因此造成的工期延误及由此造成责任由甲方承担。
二、乙方。
（一）负责向各施工班组负责人、施工管理人员、技术人员、施工人员进行全面的技术交底，并做好记录。
（二）编制施工组织设计（或施工方案），施工进度计划，材料、成品、半成品等进场计划、隐蔽工程验收单、开工报告、竣工报告等，并及时送甲方。
（三）在开工前办理工程施工报建手续，负责工程材料、成品、半成品安装前的检查工作。
（四）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完成工程。
（五）提供验收技术资料，参加工程验收，办理工程结算。
（六）确保施工技术资料填写合格和真实，负责继续完善验收中发现不合格的施工记录并及时移交甲方。
（七）严格遵守各项安全工作规程，做好施工安全措施，确保安全施工。施工中造成的安全和质量事故，责任由乙方承担。
（八）加强现场施工管理工作，做到文明施工，不损害当地群众利益，杜绝违法乱纪的行为。各分项工程完成后，及时清理好场地。
（九）在保修期内接到甲方申诉，应迅速组织有关人员赴现场调查，对属于乙方责任的问题，负责无偿修理。
第十条工程竣工及资料移交。
一、乙方在工程施工完毕并通过自检后，用书面形式向甲方提交竣工报告，竣工报告必须经监理公司审核，甲方确认。竣工日期以经甲方确认的，由监理公司签发的工程移交证书上指明的竣工日期为准。
二、乙方向甲方提交竣工报告的同时必须移交施工技术资料，否则其竣工报告将被拒绝，该工程被视为未竣工。
三、乙方必须按达标投产的有关要求移交施工技术资料（一式二份）：
（一）竣工验收签证书、工程施工组织设计、施工图会审记录、施工技术交底记录、开工报告、竣工报告、设计修改通知单、中间验收检查记录及签证、代用材料清单及签证、工程质量（安全）事故处理记录、设备移交清册。
（二）合格证、施工记录及试验报告。
（三）按实际施工内容修改后，加盖竣工图章的完整的竣工图纸。
四、工程竣工验收合格，甲方按本合同确认该工程后，乙方负责在3个工作日内将工程相关文件移交供电部门，协助甲方办理送电手续。
第十一条工程合同价款的支付与结算。
一、工程合同价款。
工程合同价款按下列标准计算：
（一）执行定额或标准为。
电气部分执行：
土建部分执行：
工程设计费执行：
（二）设备材料价采用施工期内《工程造价信息》的发布价，没有发布价的，按双方在前审定的预算书的价格作为结算价格。
（三）本合同增加的工程量的价款须经建设方和施工方共同确认。
（四）甲方提出赶工，工程竣工后，乙方可按上述定额标准收取工程赶工措施费。
二、工程合同价款的支付与结算。
合同签定后甲方按工程总造价的取整支付工程设备采购定金给乙方，工程竣工经验收合格后乙方根据实际发生的工程量和本工程合同价款出具工程结算书。经双方确认后，甲方按确认后的结算价一次付清工程余款。乙方在收到甲方工程余款后的三个工作日内将竣工资料移交甲方和供电部门，并配合供电部门完成本工程验收工作。
甲方：
乙方：
日期：
电力设备合同篇十七
甲方：（委托方以下简称甲方）。
乙方：（供货方以下简称乙方）。
现有甲方一台630kva变压器及其相关的设备委托给乙方采购，为明确双方责任和义务特订立以下合同：
1、采购的主要设备：甲方的630kva变压器，高压计量柜，高压进出线柜，低压配电柜，高压柱上开关以及配套高、低压电线、电缆，10kv避雷器、10kv跌落保险等。
3、乙方必须保证所采购设备的质量，出现任何质量问题由乙方承担，与甲方没有任何关系。
4、甲、乙双方在合同价格约定时，包括发票费用，乙方必须提供普通增值税发票给甲方。
5、乙方必须保证所提供的所有产品质量，设备送电后按照规定给甲方提供一年的免费维修服务。
6、本协议签订后即具法定约束力，甲、乙双方必须共同遵守。
甲方：
乙方：
电力设备合同篇十八
出卖人：（乙方）合同编号：
买受人：（甲方）签订地点：
甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则，甲方将工业园10kv中心控制室设备委托乙方加工定做，双方洽商后达成以下协议：
质量符合国家相关标准，甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。
正常使用条件下，质保期为1年。
费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负责。
买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
合同签订后，甲方付合同款的20%作为预付款，出卖人将货送到买受人。
指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50，安装验收合格后，买受方付至合同同总价款的95，余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1%支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其他应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其他法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
电力设备合同篇十九
甲方：(委托方以下简称甲方)。
乙方：(供货方以下简称乙方)。
现有甲方一台630kva变压器及其相关的设备委托给乙方采购，为明确双方责任和义务特订立以下合同：
1、采购的主要设备：甲方的630kva变压器，高压计量柜，高压进出线柜，低压配电柜，高压柱上开关以及配套高、低压电线、电缆，10kv避雷器、10kv跌落保险等。
3、乙方必须保证所采购设备的质量，出现任何质量问题由乙方承担，与甲方没有任何关系。
4、甲、乙双方在合同价格约定时，包括发票费用，乙方必须提供普通增值税发票给甲方。
5、乙方必须保证所提供的所有产品质量，设备送电后按照规定给甲方提供一年的免费维修服务。
6、本协议签订后即具法定约束力，甲、乙双方必须共同遵守。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力设备合同篇二十
甲方：
乙方：
商南豪迪生物化工有限公司在商南县魏家台乡耀岭村进行贺家沟钒矿的筹建工程期，至今基建工程均已完工，设备安装基本到位。现由甲方委托乙方在商南豪迪生物化工有限公司厂区内的各个生产环节设定的重要地方安装电子监控设备，经双方友好协商一致，达成如下具体协议：
一.乙方施工期限：自20xx年6月5日起至20xx年7月15日止，工期40天，乙方必须在约定工期内保证质量地完成商南豪迪生物化工有限公司厂区内的所有电力安装和管线联接工作。
二.预计总工程费用为260万元，协议签订之日起预付30%工程款项，工程进度过半时付款50%，5%(计13万元)作为质保金部分在甲方预留，剩余15%在工程全面竣工后，根据安装工程决算报告付清尾欠款。
三.乙方在施工过程中必须服从商南豪迪生物化工有限公司管理人员的监督，不得损坏甲方的设备和其它设施。
四.乙方在安装过程中必须加强安全意识，杜绝不安全的事故发生。如因违章操作或不服从商南豪迪生物化工有限公司相关人员的管理，出现事故的一切责任自负。
五.在安装过程中如乙方发现甲方所提供的设备或部件存在质量问题，有义务向商南豪迪生物化工有限公司提出，由甲方与商南豪迪生物化工有限公司协商处理。
六.在协议执行过程中如双方发生争议，应本着平等互利的原则进行协商。协商不一致的可申请仲裁委或向人民法院起诉。
七.本协议一式肆份，双方各执贰份。
八.本协议自盖章签字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
电力设备合同篇二十一
供方：
需方：
根据《中华人民共和国合同法》之规定，供需双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就供方向需方供货事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量。
二、违约责任：
1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1‰支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。
2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。
3、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
三、合同争议的解决方式：
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，向法院提起诉讼。
四、本合同自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）。
法人代表：法人代表：
时间：时间：
