房建工程合同(通用16篇)
合同是交易双方在法律框架下达成的一种协议,确保双方合法权益的实现。在合同中应明确争议解决的方式和途径,以便在发生纠纷时能够及时解决。您可以在下面找到一些合同案例,帮助您了解如何撰写一个完整的合同。
房建工程合同篇一
甲方乙方____省劳动和社会保障厅____省建设厅监制甲方法定代表人营业执照注册号资质等级在川通讯地址邮编乙方性别电话居民身份证号码家庭住址编码户口所在地省(市)区(县)乡镇村根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定,甲乙双方经平等协商一致,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。
第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)。
2、以完成一定的工作任务为期限的合同本合同生效日期为________年____月____日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。
二、工作内容和要求。
第三条乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。
第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要,经乙方同意后,可安排乙方加班,但不得违反国家有关规定,且应合理安排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。
第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后,方可上岗作业。
第六条甲方根据生产岗位的需要,按照国家劳动安全、卫生的有关规定,为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。
第七条甲方根据国家有关法律法规,依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。
四、工资保险待遇。
第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后,应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。
五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订。
第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。
第十一条乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:
(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;
(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;
(三)严重失职,营私舞弊,对甲方造成重大损害的;
(四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;
(五)被依法追究刑事责任的。
第十二条有下列情形之一的,乙方可以解除本合同;
(一)在试用期内的;
(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
(三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。
第十三条变更、解除、终止、续订本合同,应在规定的时限前以书面形式通知对方,不得擅自变更、解除、终止本合同。
六、违约责任、劳动争议处理及其它。
第十四条甲方与乙方解除劳动合同时,应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。甲方解除乙方劳动合同,符合劳部发481号文件规定的,应支付经济补偿金。甲、乙方违法解除劳动合同,应按劳部发223号文件给对方以赔偿。
第十五条双方因履行本合同发生争议,应当自劳动争议发生之日起,____日内向工程所在地(区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可直接到裁决书之日起____日向人民法院起诉。
第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件,与劳动合同具有同等法律效力。
第十七条本合同未尽事宜或与国家、____省有关规定相悖的,按照有关规定执行。
第十八条本合同一式四份,甲乙双方各执一份,一份交工程所在地劳动部门备案,一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。
房建工程合同篇二
依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、守信的原则,经双方友好协商,甲方委托乙方完成制作工程,双方本着平等、互利的原则,达成如下协议条款:
一、工程概况:
1、工程名称。
2、工程地点。
3、承包内容作安装工程。
二、管材及技术标准:
1、采用辉煌永盛牌不锈钢管;。
3、水平管与墙体、立柱与混凝土上翻台均采用镀锌膨胀丝焊接。
三、承包方式:包工、包料。
四、合同价款:
采用单价合同,合同价款如下:
高栏杆单价均为____________元m(不含税票)。
五、付款方式:
合同签订后,甲方付给乙方合同订金计款____________元,乙方每安装完成一个单元,经甲方验收合格后支付完成这一个单元实际工程量的工程款,工程内容全部完成后,经甲方验收后7日内支付合同价的全部剩余工程款。
六、甲方责任:
1、甲方负责现场协调工作,并提供现场安装所需要的电源。
2、甲方负责交工后的成品保护。
七、乙方责任:
乙方应严格按照要求及相关施工验收规范进行制作、安装,确保工程质量满足协议要求,乙方应安排专人参与项目的管理,配合甲方,监理做好施工前、施工中的各项工作。
八、甲方有权监督乙方的安装质量。
九、未尽事宜,由双方另行协商解决。
十、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):____________乙方(盖章):____________。
甲方代表:____________乙方代表:____________。
房建工程合同篇三
建设单位:(甲方)。
施工单位:(乙方)。
施工地点:
签订时间:
依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条工程项目。
二、承包范围和内容:*办公大楼二楼科技机房区域,具体内容包括,乙方应按照甲方提出的相关技术功能要求完成合同所规定的系统的设计及工程施工工作,并负责系统的安装调试施工、测试校验、培训、质保服务。
三、工程实现目标:实现整体机房的建设,具体产品详见附件清单。
四、承包方式:包工包料。
五、工程造价:合同总价为:。大写人民币。
(设备材料的名称、型号规格、数量价格详见设备清单)。
第二条施工准备及工作范围。
六、甲方应协助乙方解决设备、辅材、工具等的存放场所,提供施工服务所需的水、电、灯光和进入施工现场等。并依据我方提出的机房墙体和地面要求,提供环境。
七、乙方负责提供、执行并完成以下工程内容:
2)提供机房“工程”系统的必需的施工、安装、通断测试、竣工;。
3)工程实施中的技术督导;。
4)机房建设系统的所有管线及桥架的预埋和安装,缆线的敷设;。
5)机房建设系统的设备安装、接线、测试及协助调试、试运行;。
6)提供施工中必备的辅材及所需的施工工具;。
7)完成机房建设系统的电缆通断测试验收并提供隐蔽工程验收及竣工报告含电子文档;。
8)施工成品或半成品的保护和施工现场的清洁;。
9)免费完成工程验收后对甲方的12个月质量保修期。
八、乙方应对整个工程进行监控和检查,并负责工程施工、安装、测试和达到机械竣工;完整的工程包括合同定义的全部的机械、施工设备、工具、辅材,以及设计图纸中为完成工程所需的全部工作。
第三条工程施工及验收规范。
九、施工规范。
9)甲方提供的设计图纸、和答疑文件。
十、设备验收的时间、地点和方法。
1、第一次:设备在交付前。
2、最终验收:系统所有设备、材料及按照无质量问题,甲方、乙方共同检测验收,该次验收为全部设备最终验收。验收合格后,由甲乙双方共同签署验收合格文件。
十一、质量保证期。
设备的质量保质期为壹年,计算时间以甲方项目验收合格正常运行之日算起。
1、交付时间:20xx年月日,如有特殊情况,交付时间可以相应顺延,具体详见第四条第十六款。
2、交付地点:*办公大楼机房工地。
3、交付方式及费用:乙方送货到合同指定的交付地点,运杂费、安装费调试费都已经包含在本合同总造价中。
第四条工程期限。
十四、工程进度与大楼智能化安装及装修工程同步进行并完成。
十五、工程施工。
1、乙方应按甲方的指示于20xx年01月日开工至20xx年01月日完工,同时在施工工期内服从相应的调整。
2、乙方应提供足够的人力、设备、材料至施工现场。
3、甲方应于开工前三天通知乙方,以便乙方备货。
1、不属于包干范围内的重大设计变更,致使施工方案改变导致施工无法进行而影响进度。
2、非乙方原因影响下一道工序施工。
3、人力不可抗力的因素而延误工期。
第五条工程质量及售后服务。
十七、本工程将按照合同、标准和规范及适用法律执行;并接受甲方派驻代表的监督,乙方也将提供驻工地代表。
十八、工程安装调试验收后,自验收之日算起,乙方提供一年质保。
十九、质保期内,如因乙方提供设备本身或安装方面出现质量问题,乙方在接到甲方通知后2小时内给出实质性书面答复,并在4小时内派工程师现场免费处理。
二十、在质保期满前的最后一个月,在项目现场,对所供的重点、关键货物,进行常规保养,更换易损件,质保期满后,如因设备、材料等出现质量问题或因其他原因需更换,乙方接到甲方通知后2小时给予答复,并及时赶到现场予以排除、修复和更换。更换零部件及配套设备的价格,乙方给予优惠。
第六条双方的义务、权利与职责。
a甲方。
二十一、派驻现场代表并委托其对工程的进度、质量进行监督检查,并办理各项签证手续。
二十二、负责施工协调工作以保证正常施工进程不受影响。
二十三、负责提供乙方在施工现场用于办公及存放工具的场所。b乙方。
二十四、乙方委派工程师作为驻工地代表,配合甲方做好现场施工管理及协调工作。提供施工组织计划及方案、工程进度安排等。二十五、工程安装调试竣工后,乙方须负责制定培训教材和计划,对甲方工作人员进行无偿技术培训。
二十六、甲方未按合同结算方式支付全部价款时,设备的所有权属于乙方。未按合同规定的质量要求支付设备,甲方拒收时,乙方承担不履行合同的违约责任。
二十七、履行义务不符合合同的规定,乙方须承担违约责任。
第七条工程价款的支付与结算。
二十八、工程价款的支付和结算的方式。
1、第一次:合同签订时,甲方按合同总价的30%付给乙方。
2、第二次:随工程进度,机房装修完成,机房设备(机柜、精密空调、ups)进场后,甲方支付合同价30%给乙方。
3、第三次:设备安装调试完成,工程验收合格十日内支付至合同价款的98%。
4、质保期满后,乙方履行完此期限的自己的义务,一周(7天)内甲方付清尾款。
5、合同价格由乙方包干使用,该价格为交钥匙工程价,包括系统所涉及的所有设备及相关安装附件的购置、运输、装卸、保管、安装调试,培训、质量保证及售后服务等内容的全部费用。
二十九、合同总价系指本合同的规定,乙方在正确的完全履行了合同的义务,甲方应支付给乙方的价款,施工过程中涉及变更或甲方要求变动的部分,执行报价单的计价方法,单价不变、工程量按实调整。如双方另有新的书面约定,则按新的约定办。
第八条工程验收。
三十、工程验收以国家颁发的有关机房建设验收规范为依据。
三十一、验收内容:系统运行报告、系统测试报告、竣工验收报告、竣工图会审报告、设备材料工具文件的交接报告等。
三十二、乙方在工程竣工时以书面通知甲方,甲方应在甲、乙双方一致认为具备验收条件之日起十日内派组织人员等对工程进行验收。甲方对系统的验收,应确认系统最终是否符合合同规定的要求,但不承担合同总价款以外的额外费用。
三十三、工程调试验收合格后,甲方方可使用。
第九条违约责任。
乙方的责任。
三十四、乙方未按合同要的质量要求提供设备材料的,甲方有权拒收,由此造成的损失由乙方自付。
三十五、工程不能按合同规定的工期交付使用,除甲方原因和不可抗拒的自然因素外,每逾期一天,按照500元/日偿付违约金。甲方的责任:
三十六、甲方中途单方面中止合同,乙方不退回甲方的预付款。
三十七、甲方因未能及时办理变更或增加签证手续而造成乙方工期或者交货期延误的,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的直接损失。
三十八、甲方在项目现场检验设备时,发现数量或质量不符合合同的规定,应在验收后的一周(7天)内书面通知乙方,否则视为设备符合合同要求。
第十条附则。
三十九、本合同一式肆份,甲乙双方各持贰份。
四十、本合同自双方代表签字,加盖公章或合同专用章后即生效。
四十一、本项目的招标文件、投标文件为本合同的附件,与合同文本有同等法律效力。
四十二、当事人对合同条款的理解有争议时,应当按照合同的有关条款、合同的目的、交易习惯及诚实信用原则,确定该条款的真实意思。
四十三、本和签订后,甲、乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充条款,具有同等法律效力。
四十四、本合同的未尽事宜,双方协商解决,并按照《中华人民共和国合同法》调整。
甲方:地址:电话:甲方代表(签字并盖章):姓名:日期:
乙方:地址:电话:开户银行:帐号:乙方代表:(签字并盖章):姓名:日期:
房建工程合同篇四
为完成甲方委托乙方承接的机房建设工程任务,依据国家有关的法律、法规,综合本工程的具体情况,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,签定合同书如下:
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
4、工程范围:机房建设工程的设备材料的供货及技术服务(包括:系统方案设计、工程督导、系统测试及保证)。
二、工程进度及验收。
1、工程范围。
1)双绞电缆敷设。
2)总配线架和交换机的安装及线缆连接。
3)计算机主机房电缆的连接。
4)各信息点的安装和连接。
5)utp测试:各信息插座与交换机之间的连通性测试。
2、甲乙双方的责任。
甲方的责任。
1)甲方应按合同规定的时间、款额及时付款。
2)甲方保证提供施工场地、楼层施工用电及无障碍物,并指定专人配合乙方工程范围内的工作,负责协调处理工地现场有关问题,并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库,以及施工现场的安全保卫采取有效措施,以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3)甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中,甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件,并在工程验收合格后全部收回、销毁。
5)指派同志为甲方代表,认真履行合同条款,办理工程洽谈,解决应由甲方负责解决的有关事宜。
乙方的责任。
1)乙方应按合同规定的时间及时提供机房建设工程所需的材料和设备,并保证材料的型号及质量与附件相同,并符合国家相关标准。
2)乙方负责提供机房建设工程系统配置设计方案,机房建设施工图设计,并交甲方审定通过,同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导,为确保工程质量,乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
3)指派同志为乙方代表,认真履行合同条款,办理工程洽商,解决应由乙方解决的有关事宜。
3、工程时间和进度。
自合同签定之日起,在甲方认为工地具备进场条件,经乙方认可的前提下,由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下,内部装修进度,实际有效工期为__15__天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。
4、工程验收标准。
(1)管理区子系统配线架线缆要有分区标志、并安装牢固。
(2)各工作区子系统的信息插座按基建留孔位置安装。
(3)对各配线架和交换机的线缆要进行导通测试。
(4)机房建设竣工后,交付符合技术规范垂直和水平布线分配表和配线架至竖井位置分布表。
(5)对每个信息插座与交换机之间进行100m连通性测试。
(6)乙方需向甲方提供完整的符合技术规范的结构化机房建设系统技术档案材料陆份。
(7)根据现行有关规范及标准验收。
5、系统保证。
工程验收合格后,因乙方提供的结构化机房建设系统设备质量问题发生故障,由乙方负责免费更换,保修__36__月(甲方提供设备不在此列)。因用户使用或管理不当造成设备损坏,乙方有偿提供设备配件。
三、合同总额及付款方式。
3.1合同价款(人民币大写):(小写):合同价格明细见附件。
3.2付款方式:
整个工程结束且经甲方验收合格日起,一月内付整体工程款的90%;为了确保工程的后续维修,剩余的10%工程款于6个自然月后支付。
3.3结算方式:
甲方以支票方式结算工程款,乙方应同时向甲方开具正规发票,否则甲方有权拒付工程款。
四、人力不可抗拒事故。
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒事故,导致工程延误,则工程顺延,责任不在乙方,但乙方应立即通知甲方,以取得甲方认可。在上述情况下,乙方仍负有采取一切必要措施从速完工的责任。
五、违约责任。
1.乙方未能在合同规定的期限完工,每逾期一天完工,按合同总价款的0.5%付给甲方违约金,若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过5天时,甲方有权中止合同的执行,乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。
2.工程完工后,如果第一次验收不合格,准许乙方返工一次,工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格,则工程为不合格,甲方有权中止合同的执行,乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款,每逾期一天付款,按总金额的0.5%付给乙方违约金。
六、解决合同争议的方式。
本合同执行过程中若有争议,双方应友好协商解决,如协商不能解决,可向当地人民法院提出诉讼。
七、合同生效及其他约定。
1、本合同正本一式陆份,双方各执叁份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中,所有补充协议经甲乙双方协商签定,盖章之日起生效,皆属本合同的组成部分。
4、本合同若有未尽事宜,双方友好协商解决。
5、合同附件:
甲方:乙方:
盖章:盖章:
甲方代表签字:乙方代表签字:
年月日年月日。
房建工程合同篇五
随着时代的不断发展,房地产事业如火如荼地开展着,房建工程施工问题越来越被大家关注。房建工程。
怎么写呢?以下是在本站小编为大家整理的房建工程施工合同范文,感谢您的欣赏。
甲方姓名:住址:电话:
乙方姓名:住址:电话:
甲方将位于房建设施工工程承包给乙方。甲方与乙方在真实、自愿、平等、互利的基础上经过充分协商,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。即甲方负责提供建房所用的全部原材料,乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的等设备,其他由甲方提供。
二、被建房屋计划四层,建筑面积约为平方米(最终结算以实测为准),甲方将地梁以上(+0以上)的房屋建筑主体工程的施工全部承包给乙方(其中包括),主体施工承包单价为每平方米元,水电安装每平方米元,工程总价款为最终实测面积乘以单价。
三、在整个施工过程中,乙方施工人员的伙食和交通由乙方自理,每层楼板现浇时甲方提供当天中午的伙食费元。
四、甲方负责提供相应的拟建房屋图纸,乙方应按图纸施工,如施工问题有变更必须征得甲方的认可同意,因图纸为简图图纸中未尽事项,由甲乙双方协调解决。
五、甲方应提供建房所需原材料、场地等条件便利乙方施工(甲方负责将建筑材料运送至施工现场米之内)。
六、乙方负责找工人,组织、指挥工人施工,乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系。
七、乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切事故赔偿责任。
八、工程工期为:开工之日起(月日开工)个月内完工,按农历工期计算(因不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外)。
九、结算方式:开工后,每建好一层,支付该层工程款的%给乙方;房屋工程全部完工,经甲方验收合格再付余款的%,当年底付清剩余工程款。
十、施工要求:
1、层高:第一层米,第二至四层米;。
2、所有门窗洞尺寸以甲方在具体施工前的要求为准;。
4、厕所(卫生间)为下沉式设计施工;。
6、地面整体水平,立面整体垂直,房屋直角的地方不能纵角,最顶楼墙与一层墙偏差不大于20毫米。
7、乙方在使用原材料时要尽量节约,物尽其用,避免浪费,损耗不超过一般同类工程标准。
8、水电安装应该根据水龙头及开关插座位置尽可能节省材料,乙方更改安装位置时须征得甲方同意。
十一、乙方应按照甲方的要求保证工程施工质量。房屋完工后,由甲方按施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。
十二、违约责任:。
1、如果一方擅自不履约,应向对方支付工程总价款%的违约金,因违约给对方造成损失的,还应负相应的损失赔偿责任。
2、乙方应按约定工期完工,如因乙方原因造成工期拖延的,拖延15天以上,每天每平方米减少工钱元。
3、甲方应按约定期支付乙方工程款,每延长五天,按当期应付款的%付给乙方滞纳金。
十三、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字之日起生效。
十四、如甲乙双方因施工过程中的实际情况变化致使施工发生改变,可以就改变的部分本着平等、自愿、互利的原则再行商议,但甲乙任何一方不能擅自做出实质性变更。
十五、因甲方工作原因,指定代理人为:,代理人有权就施工提出意见和建议,代表甲方与乙方协商沟通。
十六、本协议一式三份。甲方、乙方各一份,见证人一份。
十七、其他未尽事宜双方再行协商约定,签订补充协议。
甲方签字(签章):乙方签字(签章):
见证人签字(签章):
签约时间:年月日(农历)。
签约地点:
甲方:
详细地址:
邮政编码:
联系人:
联系电话:
住所:
乙方:
详细地址:
邮政编码:
法定代表人:
联系电话:
住所:
甲方经过招选,选定乙方作为xxxxx机房建设工程施工单位,并委托乙方负责。
xxxxxx建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:
第一条工程项目概况:
(一)项目名称:xxxxx机房建设合同。
(二)施工地址:
(三)双方委派的工程代表:
甲方代表:联系电话:
乙方代表:联系电话:
第二条工程项目的运作方式:
(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。
第三条工程项目的具体内容。
(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标,见附件一)。
(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一)。
(四)配合甲方进行设备的调试、调测。
(五)机房的接地及防雷处理(按国家标准,见附件一)。
(六)其它与基站机房建设有关的事宜。
第四条工程价款与费用结算。
(一)工程施工总价款人民币(小写):(人民币大写:);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
(二)付款方式:
1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同金额的40%作为工程启动资金。
2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的90%。
3.剩余10%工程合同款于工程全部完工个月后经甲方终验合格后全部支付完毕;。
4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户:
收款人。
开户行:
帐户:
5.乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条工程期限。
(一)工程开工日期为:;
(二)施工最后期限:;。
(三)完工时间预计:
第六条双方的权利和义务。
(一)甲方的权利与义务。
2.甲方负责提供应由甲方提供的安装设备及附随设备的安装件,确保不影响施工进度;。
共
2
页,当前第。
1
页
1
2
房建工程合同篇六
投标保证金一般不得超过投标总价的2%,但最高不得超过80万元人民币。
另外,投标人应当严格按照招标文件要求在保证金到账截止时间之前把指定金额打入指定账户,且投标保证金的付款单位与投标单位的名称必须一致,投标保证金打入指定账户后,保存好电话凭证,以备投标时使用。
一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任:
3、投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;
4、招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。我方保证的金额为人民币____________元(大写:__________________)。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为:连带责任保证。我方的保证期间为:自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后____日,即至________年____月____日止。投标有效期延长的,经我方书面同意后,本保函的保证期间做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)代投标人向贵方支付投标保证金为人民币__________________元。
(2)如果贵方选择重新招标,我方向贵方支付重新招标的费用,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额,即不超过人民币____________元。
四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的账号,并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除。
1、保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方解除保证责任。
2、我方按照本保函向贵方履行了保证责任后,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。
3、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后,贵方应按上述约定,自我方保证责任解除之日起______个工作日内,将本保函原件返还我方。
六、免责条款。
1、因贵方违约致使投标人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
2、依照法律规定或贵方与投标人的另行约定,免除投标人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
3、因不可抗力造成投标人不能履行义务的,我方不承担保证责任。
七、争议的解决因本保函发生的纠纷,由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为____________法院。
房建工程合同篇七
电话。
传真。
乙方。
电话。
传真。
甲、乙双方本着平等互利的原则,经过友好协商,同意签订本合同:
第一条、业务名称:
第二条、制作内容:
第三条、安装地点:
第四条、开始时间:年月日;完成时间年月日。
第五条、合同金额:币元(小写)(附审价单)。
第六条、付款方式:
合同签订生效后日内,甲方付合同金额的%,即元为合同的预付款;。
项目实施完毕,甲方验收合格后,甲方于日内,付合同金额%,即元。
第七条、双方的权利和义务:
甲方应向乙方提供设计内容,以共乙方出使甲方满意的设计方案。
在乙方按本合同履行责任的前提下,甲方应保证按照合同准时付款;。
若质量不符合要求,甲方有权拒绝付款;。
乙方应按甲方的要求,保证质量和数量,按时间要求准时完工;。
乙方负责施工现场的安全(含人身)保卫和施工人员的管理工作,并对由于施工造成的工程、直接和间接的财产损失和人身伤害负责。发生的一切费用均由乙方承担。
乙方需遵守当地政府和有关部门对交通、环境卫生、噪声、市政、安全、消防等方面的规定并承担相关的费用,如有隐蔽施工需做好记录交甲方管理人员;做好施工现场工作,保持现场清洁、道路畅通,竣工后清理现场做到完工场清。如乙方施工未达到公司规定要求,乙方负责返工并承担一切所发生的费用。
第八条、工程验收:
乙方施工完毕,即向甲方提请验收。甲方签字同意,即为验收合格。对于甲方在验收中提出的问题,乙方要积极按照甲方的要求组织整改,保证工程质量。
第九条、保修条款:
本工程的保修期限为,自甲方验收合格之日起计算。在保修期内发生的工程质量问题,均由乙方承担全部责任。乙方在接到甲方的保修通知时,应马上派工人到达现场,会同提出维修方案按照甲方要求的时间组织维修。
第十条、不可抗力:
本合同有效期间内,因自然灾害及因国家法律政策变更等人力不可抗拒的因素,造成。
本合同及其补充协议内容部分或全部不能履行,双方互不承担违约责任。但应在四十八小时内,将相关事件、可能引发后果等情况以书面形式通知另一方,并且在事件发生后的十五天内,向另一方提交有关部门的证明及本合同(包括补充协议)约定义务与责任不能履行或需要延期的报告。
因不可抗力的自然原因或政府政策、政令(以正式文件为准)导致工期逾期,工期顺延。
第十一条、违约责任:
甲、乙双方不得单方面无故终止合同。
乙方应按合同约定时间竣工。
在乙方履行合同的前提下,甲方应按合同支付款项。
甲方在施工工程中要求更改原设计,必须及时通知乙方,乙方必须按甲方要求更改,导致逾期的,工期顺延。
第十二条、附件:
本合同涉及的设计图、施工图、工程报价预算书均作为附件,具有同等法律效力;。
第十三条、合同仲裁:
在履行本合同过程中,如发生争议,双方应协商解决;如协商不成,一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条、本合同自甲乙双方法人代表或其委托代理人签字并加盖公章后生效,至工程竣工结算后除有关保修条款仍生效外,其余条款即告终止;保修期满后有关保修条款终止。
第十五条、本合同未尽事宜,甲、乙双方本着友好互谅的精神,协商解决,另行签订补充协议。
第十六条、本协议一式份,双方各执份,具有同等法律效力。
甲方代表:(签、章)。
签订日期:年月日
乙方代表:(签、章)。
签订日期:年月日
房建工程合同篇八
发包人:(以下简称甲方)。
承包人:(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》和建设部《建设安装工程承包合同条例》,经甲乙双商定,甲方将原阳县城关镇振华学校餐厅宿舍工程总承包给乙方。具体承包内容如下:
一、工程概况:
工程名称:原阳县城关镇振华学校餐厅、宿舍工程。
工程地点:原阳县城关镇振华学校院内。
工程内容:土建、安装。
二、工程承包范围、质量标准、合同价款、工期:
合同价款:单平方造价为850元每平方米。
本合同价款不包括税金及一切相关手续、管理等费用。
工期:4个月(120天)。
三、合同履行条款。
甲方责任与义务:
1、开工前施工现场具备三通一平条件,并提供地质及地下管线资料。
2、施工场地及公共道路畅通的一切问题,均由甲方承担并承担相应责任。
3、施工期间所需一切手续、证件、批件等均由甲方办理并承担一切费用及责任。
4、施工水准点及座标控制点由甲方现场指定并出据书面通知。
5、施工期间一切外因干扰,均由甲方承担谐调责任,严重影响工程施工,造成损失的由甲方给予乙方相应补尝。
6、按合同约定及时拔付工程款。
乙方责任与义务:
1、开工后积极组织人员,机械设备进场。
2、配备合格施工、技术、管理人员。
3、严格控制施工质量,所用一切建筑材料禁用伪劣产品,必须经监理检查方可使用。
4、确保按合同工期完成施工任务。
5、施工期间,安全第一。因乙方原因所造成的安全事故由乙方承担全部责任。
四、工程款(进度款)支付。
按形象进度支付,合同签订后,机械设备进场支付总款的20%;基础施工结束后支付总款的10%;一层主体结束,支付总工程款的15%;二层主体结束,支付总款的15%;三层主体结束,支付总款的10%;四层主体结束,支付总款的10%;粉刷结束,支付总款的10%;门窗安装结束,付总款的5%;余款工程后1年内一次付清。
五、工程变更,变更增加费用,由甲方出资另行增加。
六、其它。
未尽事宜,双方协商解决。以上合同,甲乙双方均认为合理、合法同意执行,双方签订后,即产生法律效力,本合同一式两份,甲乙双方各持1份。
房建工程合同篇九
买方(甲方):
卖方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定,
第一条使用货物工程概况。
1.工程名称:
2.工程地点:
3.建设单位:
4.施工单位:
5.监理单位:
6.使用部位:。
第二条货物的基本情况。
货物质量执行标准。
包装标准:。乙。
本合同签订后甲方增加采购量的,双方应当签订补充协议;未签订补充协议的,
第三条付款方式。
1.双方约定按以下第方式付款:
(1)按月付款:
甲方于本合同签订之日起日内支付合同总价款%计元的。
(2)按供货量付款:
甲方于本合同签订之日起日内支付合同总价款%计元的。
(3)其他方式:。
2.甲方无正当理由超过约定的交(提)货最后时限日仍未通知乙方交付剩。
第四条交(提)货方式、时间和地点。
1.交(提)货方式:。
2.交(提)货时间:。
3.运输方式:。
4.运输费用:。
5.货物交接地点:。
6.收货人:。
7.甲方指定的货物签收人:
8.其他约定:。
第五条货物的验收及检测。
1.乙方应当出具货物的合格证书和出厂检测报告,出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并提供复印件;进口货物还应当提供报关单等进口凭证。乙方未能提供上述资料的,甲方有权拒收。
2.甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实,并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的,甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后日内向乙方提出书面异议,经双方核实确属乙方责任的,甲方有权退货。
3.甲方有权要求从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合约定要求的,甲方有权退货。
4.双方对于封样以及复检的办法,按《建筑节能施工质量验收规范》、《干混砂浆应用技术规程》、《预拌砂浆应用技术规程》等相关规定执行。
5.双方约定的复检检测鉴定机构为,检测费由甲方承担;但经检测质量不符合合同约定的,检测费由乙方承担。
6.甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际使用的,视为对货物的认可。
第六条双方其他义务。
1.甲方义务。
(1)甲方应当提前日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认,并提供必要的协助。
(2)甲方应当按照合同约定办理货款结算并支付货款。
(3)甲方应当按照乙方提示的方法,对货物妥善保管、搬运、使用。因甲方原因导致货物损毁的,由甲方承担相应责任。
2.乙方义务。
(1)乙方应当按照合同约定保质保量按时供货。
(2)乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底。
(3)乙方应当明确告知配套使用产品的保质期限或有效期限。
第七条违约责任。
1.甲方违约责任。
(1)甲方逾期付款的,应当每日按逾期付款的千分之向乙方支付违约金,且乙方有权暂停供货;逾期付款达到应付货款的%以上并超过日的,乙方有权解除合同。
(2)甲方无正当理由拒绝收(提)货的,应当比照乙方逾期交货承担违约责任。
(3)由于甲方原因导致货物交接地点或收货人错误的,甲方应当承担由此给乙方造成的损失,交货期限顺延。
(4)甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。
2.乙方违约责任。
(1)乙方逾期交货的,应当每日按逾期交货价款的千分之向甲方支付违约金;逾期交货超过日的,甲方有权解除合同。
(2)乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的,乙方应当承担逾期交货的违约责任。
(3)乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。
第八条合同的解除。
1.经双方协商一致,可以解除本合同。
2.依法律规定或合同约定请求解除合同的一方,应当自解除事由发生之日起日内,以快递签收、公证送达等方式通知对方,否则丧失解除权。
第九条通知与送达。
1.双方因履行本合同发出的通知、文件、资料,均按下列地址送达:
甲方:。乙方:。一方变更地址,应当及时书面通知对方,否则以原地址为准。
2.以邮寄方式送达的,寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。
第十条争议解决方式。
本合同项下发生的争议,双方可以协商或向北京市建设工程物资协会等部门申请调解解决;协商或调解不成的,按照下列第种方式解决:
1.向人民法院提起诉讼;。
2.向仲裁委员会申请仲裁。
第十一条其他约定。
1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式份,甲方份,乙方份,具有同等法律效力。
2.未尽事宜,经双方协商一致签订补充协议。
3.双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本,并将复印件交付对方备案。如果合同签约人不是法定代表人,应当提交授权委托书。
4.双方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应当及时向对方通报不能履行合同的理由,并在日内提供书面证明。
5.其他事项:。
甲方(盖章):乙方(盖章):
房建工程合同篇十
甲方(业主方):
乙方(施工方):
甲乙双方经协商一致,将本工程委托给乙方组织施工(包工包料),特签订本合同。相关事项及约定如下:
一、业主方委托施工方承建本工程施工),工程概况:工程地点:
工程规模:本工程有栋,三栋为一期,共十期,每栋层,计平方。总面积平方。工程内容:基础为浆砌片石,上设地圈梁,正负零以上结构参照设计图施工。将饰装修工程(如内外墙粉刷、室内装修和水电安装工程及门窗安装工程则不在本合同内)。
二、本合同自年月日开始施工,至年月日完成。
三、甲方的权利、义务和相关约定:
1、甲方提供场地、施工用电、施工用水至施工场地内。
2、甲方按工程进度每完成栋,即预以和支付本工程量的款。
3、甲方有权利要求乙方按国家标准及规范要求组织施工。
4、甲方将按国家标准及规范要求组织验收。不合格项有权利要求乙方整改。
5、甲方有权要求乙方安全作业,文明施工(现在施工人员要戴安全帽,无关人员不得进入现场,包括小孩子)。
6、甲方发现乙方有违规作业的行为,有权利叫停,乙方必须无重要条件配合甲方的施工要求组织施工。
7、甲方必须负责周边和各部门的协调关系,费用均由甲方承担。
8、乙方在一期工程进度完成后,甲方必须在两天内提供二期的施工图给乙方,两天后不提供施工图造成施工员停工,由甲方负责给乙方员工每人(100元)一天的费用。
四、乙方的权利、义务和相关约定:
1、乙方提供所有施工机具(包括模板、外架、搅拌机、提升机、临时用电开关、斗车等所有施工需要的材料和设备),在工程完成后乙方自行运走。
2、乙方所提供的机具管理工作于乙方承担,如在施工期间有损坏及丢失甲方概不负责,(包括维修费用或重新购买的费用均由乙方承担)。
3、乙方根据工程纸图施工,所有材料(建筑材料:包括钢筋水泥河沙碎石砌体材料等属于本工程需要的材料)均于乙方采购,甲方在未施工前进行确认,施工后即不得变更,如需变更,则变更的材料由甲方自行采购并补偿乙方因变更后造成的材料损失和施工费用(包括施工的工人工资及拆除费用),同时工期顺延。
4、乙方负责现场施工(有懂施工的技术人员)和安全管理工作,乙方所有施工人员必须安全施工、文明施工,不得让无关人员进入现场。
5、乙方必须保证所有作业人员的安全。所有施工人员不得酒后作业,不得使用童工和老人。乙方不得雇用伤残人员或有疾病的人员到现场施工。
6、乙方必须保证工程的施工质量,出现质量缺陷无条件整改,所产生的费用乙方承担。
7、服从甲方管理,乙方在施工过程中发现质量和安全隐患必须立即上报甲方,并立即停止施工。在安全隐患排除后、质量缺陷整改完成后才准予施工。
8、乙方每天施工前必须进行安全隐患检查,发现隐患及时排除。
9、乙方在搭设外架时必须保证施工作业安全,严禁胡乱搭设。做到稳固、安全。
10、乙方在权利根据工程进度要求甲方按合同支付施工费用。
五、施工款及支付方式:
1、本合同中乙方负责组织人员施工及所有本工程的建材采购(即包工包料),甲方按每平方元人民币的费用予以结算(不含税),总计工程款万元。
2、每完成栋(以楼面砼体浇筑完成为准),即结算和支付乙方本栋工程款。
3、乙方在一期工程完工两天内,甲方必须和乙方结算完工工程款。
六、关于工期的约定:
经本合同约定,乙方必须在提定时间内完成本工程。除遇雨雪天气、特高温天气或建筑材料供应问题外。
七、其它补充事项,由甲乙双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有相同法律效力。
八、合同自签定之日起生效,双方必须遵守。如在合同期内发生争议可由双方协商解决。
九、本合同一式份,乙方持份,甲方持份。
甲方签字:乙方签字:身份证号:身份证号:联系方式:联系方式:
本合同签定日期:年月日
房建工程合同篇十一
建设单位:__________________,以下简称甲方;设计单位:__________________,以下简称乙方。根据建设工程勘察设计管理条例的规定,鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务,经友好协商,特签订本合同,以便共同遵守。
一、工程名称甲方委托乙方承担___________________工程的设计项目,建筑安装面积为_________平方米,建设地点在_________________。
二、甲方义务。
1.在工程开工前,甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
2.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件。
第三方重复使用。
三、乙方义务。
1.乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在________年____月____日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式______份,技术设计文件一式____份,施工图设计文件一式____份。
2.乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。
3.乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
四、设计费甲方将乙方提供的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币25,000元。
五、违约责任。
1.甲方不按照合同规定向乙方支付设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。
2.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应承担赔偿金。
六、其它本合同自________年____月____日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________________年____月____日________年____月____日工程工程合同篇10建设单位:_________(以下简称发包方)施工单位:_________(以下简称承包方)双方经充分协商,达成如下协议:
第一条:工程名称:
第二条:工程地点:
第三条:建筑面积:
第四条:工程价款及付款方法:
第五条:工程期限(开工、竣工时间)。
第六条:工程质量标准。
第七条:承包形式及材料设备供应。
第十条:违约责任及奖励条款。
第十一条:其他协助条款。
第十二条:本合同正本___份,承包方、发包方各一份,报送_____、_______各一份。
第十三条:合同有效期及合同争议解决。
房建工程合同篇十二
甲方:。
乙方:。
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合房屋建设的实际情况,经过协商,达成如下协议。
一、工程概况:。
1、甲方准备在新建x间x层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商,决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设,工程从x年月日开始动工,至x年月日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。
2、采取费用包干的方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如:脚手架、跳板等),甲方负责材料的供应;工程开工,从协议签定之日开始,历时天内完成;房屋建筑总面积平方米,按每平方元计算,费用金额共计元整。
3、付款方式:主体结构工程完工,甲方应向乙方支付工程款的50﹪,即(金额大写):_____________元;待工程完工后,经甲方验收合格,付清工程的余下款项。
二、质量要求:。
1、工程验收标准,甲方按照下面的规定执行。
2、施工中,乙方应按照甲方的要求进行施工,主体结构建设时,墙体要垂直、整体平整,所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀,无裂缝,内墙面达到整体水平(本文章来源于“本站”!)、平整、无裂缝,门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙,天面要达到厚度均匀,无裂缝,所有刷白颜色均匀,大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴,达到水平;阴阳角与墙体成一条线,与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理,待工程全部结束后,甲方进行竣工验收。
三、安全问题:。
工程施工现场的安全由乙方自行完全负责,若发生安全事故由乙方完全负责,承担一切责任,甲方概不负责,没有任何法律责任。
需要说明:。
五、本合同一式二份,双方各执一份。本合同自20xx年__月__日签定之日起生效。甲方(签字盖章)。
乙方(签字盖章)。
甲方(签字盖章)。
双方证明人(签字盖章)。
乙方(签字盖章)。
房建工程合同篇十三
合同号:
甲方:
详细地址:
编码:
联系人:
联系电话:
住所:
乙方?:
详细地址:
编码:
法定代表人:
联系电话:
住所:
甲方经过招选,选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位,并委托乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务,根据《_____》及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:
第一条?工程项目概况:
(二)施工地址:
(三)双方委派的工程代表:
甲方代表:?联系电话:
乙方代表:?联系电话:
第二条?工程项目的运作方式:
(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突_____况应和甲方协商解决。
第三条?工程项目的具体内容。
(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标,见附件一)。
(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。
(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一)。
(四)配合甲方进行设备的调试、调测。
(五)机房的接地及防雷处理(按国家标准,见附件一)。
(六)其它与基站机房建设有关的事宜。
第四条?工程价款与费用结算。
(一)工程施工总价款人民币(小写):?(人民币大写:);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。
(二)付款方式:
1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。
2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的?%。
3.剩余?%工程合同款于工程全部完工?个月后经甲方终验合格后全部支付完毕;
4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户:
收款人。
开户行:
帐?户:
5.乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
第五条?工程期限。
(一)工程开工日期为:;
(二)施工最后期限:;
(三)完工时间预计:
第六条?双方的权利和义务。
(一)甲方的权利与义务。
(二)乙方的权利与义务。
2.乙方应保证具备以下施工资质与条件,签约时应向甲方出具相关的证明材料:
(1)施工单位的营业执照及法人证明书;
(2)施工主管部门规定的其他应具备的条件。
3.乙方负责应由甲方提供的设备由甲方存放处运抵施工现场,或甲方指定的场所;
7.乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。
8.每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责及时处理。
第八条?乙方施工人员在工程施工期间,应服从遵守甲方有关制度,维护甲方的企业形象,不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法_____活动,由此产生的一切后果由乙方负责。
第九条?保密条款:甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业秘密。任何一方如将获知的对方商业秘密泄露给第三方,应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任。
第十条?工程质量与验收。
(一)甲方按移动电视发射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收,乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。
(二)乙方按甲方_____及验收技术规范、采用的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。
(三)以上检查合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任。
(四)以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格,因此发生的费用则由甲方承担,相应顺延工期。
(五)工程达不到约定质量条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,?乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任,并赔偿由此造成的损失。
(六)由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方原因使工程未达到约定质量条件,乙方予以返工,修改的经济支出由甲方承担,工期相应顺延。
(七)需要进行中间验收的工程或部位,在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应提供的便利条件。
(八)工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知甲方代表验收,并准备验收记录。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。
第十一条?违约责任。
(一)合同签订后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失,甲方有权视情况予以扣留部分或全部保证金,不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除(原则上施工期限每逾期一天扣罚保证金%),不可抗力因素除外,因甲方原因造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。
(二)乙方应严格按照甲方的要求进行施工,不能自作主张,否则造成的一切损失均由乙方自行负责。
(三)本合同生效后,除甲乙双方一致同意或不可抗力外,双方应认真履行。任何一方单方中止合同,应承担违约责任,违约金为本合同工程施工费用总金额的%。
(五)在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障,乙应承担由此造成的一切损失。
(六)由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力配合甲方工作而给甲方造成经济损失的,甲方有权单方解除合同,并要求乙方承担由此造成的损失。
(七)因甲方原因给乙方造成的经济损失由甲方负责。
第十二条?争议解决方式。
甲乙双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决,协商不成的,双方一致同意向深圳_____委员会申请_____。
第十三条?本合同未尽事宜,双方协商解决。经双方协商一致,合同条款可以予以变更或终止。
第十四条?本合同签署之日起日内,乙方应向甲方一次_____纳施工保证金壹万元人民币,方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。
第十五条?本合同一式四份,甲乙双方各执两份,
甲方:(章)乙方(章)。
代表人:(签字)代表人:(签字)。
(委托代理人)(委托代理人)。
联系电话:联系电话:
年?月?日年月日。
房建工程合同篇十四
甲方(建房方):
乙方(承包方):
甲、乙双方经充分协商,同意就下列房屋建设工程事项订立本合同,共同遵守。
一、甲方自愿出元每平方米建筑费给乙方(包工包料).乙方愿意建筑此房屋。
二、乙方主要承担的责任有以下内容:
1、此房属于终身责任制(除自然灾害,人为损坏外)。
2、此房屋的建筑及装饰工程要结合甲方意愿和图纸进行。
3、房屋建筑的钢筋(要用正品、、圆钢筋)、水泥(在用宇恒水泥)、砖(要用火砖)。装饰(外墙用不低于元一件的瓷砖,内墙刮磁粉)。门(外门用铁门,铁皮用毫米,铁门门合角铁用加厚公分宽角铁,铁门内空米,上窗内空做成万字格。内门用木门)。窗(用铝合金窗,外加附栏)。
4、要按时保质保量的完成房屋建设。
三、建筑工程款分付元;第三次付元;第四次付元;第五次付月。
四、违约责任:甲方中途悔约,甲方不得向乙方索还定金。乙方中途悔约,乙方应在悔约之日起甲方,另给付甲方相当于定金数额的违约金。
五、本契约在履行中若发生争议,甲、乙双方应采取协商办法解决。协商不成的任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
六、本契约未尽事宜,甲、乙双方可另行议定,其补充协议书经双方签章后与本契约具有同等效力。
七、本契约经双方签章后生效。
八、本契约一式份,甲、乙双方各执份。
九、双方约定的其他事项:
甲方(签章):乙方(签章):
证明人:证明人:
年月日年月日。
房建工程合同篇十五
甲方:
乙方:__________工程队。
为确保______公路按时、按质、按量完成,经甲乙双方共同协商,达成如下协议:
一、公路建设路线及工期要求:
1、公路建设路线为____________________。
2、工期要求是______年_____月_____日至______年_____月_____日。
二、公路建设的内容:公路路基开挖工程。
三、公路建设技术要求:
1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米,弯道地段为6.1米;每公里设置4个错车道,错车道有效宽度为6.1米。
2、线型要求满足行车顺适,特殊地段最大纵坡不得大于10%,纵坡长度不得大于80米,弯道最小半径不得小于15米。
3、土质边坡按1:0.5-1:0.75,坚石边坡按1:0.2,软石边坡按1:0.3的标准进行开挖。
四、工程验收及付款方式:
1、乙方全部完成公路路基开挖工程后,由乡政府组织相关部门进行验收。
2、工程承包经费为每公里2.75万元,乙方进场并完成500米的路基开挖后,甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用;整个工程按时按按量完工,经乡人民政府组织相关部门验收合格后,一次性付清工程款。
五、施工安全责任:
乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施,按照安全操作规程施工,达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故,造成的一切后果由乙方自负,甲方概不负责。
六、双方的权利、责任和义务:
1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位,未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的,甲方拒绝支付费用,所发生的一切费用由乙方自行承担。
2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作,如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的,从第3天算起,每天按1000元计支付乙方的误工费。
3、在施工过程中,乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。
4、甲方必须派员协助乙方进行施工。
七、违约处理:
1、甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等),相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的损失。
2、乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可通知乙方,支付违约金________元,赔偿因其违约给甲方造成的损失。
3、除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
4、因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前___天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。
八、争议解决:
甲乙双方因合同发生争议,向___________的单位或人员要求调解;调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。
九、合同份数:
本合同一式_____份,甲乙双方各执___份,自双方签字之日生效。
甲方:
代表:
______年_____月____日。
乙方:
代表:
______年_____月____日。
房建工程合同篇十六
乙方:__________。
一、合同协议书。
甲方___________________为兴建___________________程,接受了乙方___________________对本工程的投标,为明确双方责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议:
1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。
2.下列文件构成整个合同不可分割的整体,各文件相互补充,若有不明确或不一致之处,以下列次序在先者为准。
(1)双方商定的补充协议或合同期内经双方签署的备忘录;。
(2)合同协议书;。
(3)双方签署的合同谈判备忘录;。
(4)合同专用条款;。
(5)合同通用条款;。
(6)中标通知书、投标书和招标书;。
(7)与本合同有关的其他文件。
3.本合同总价款为人民币___________________万元。
4.本合同工程的施工期为_____个月(天),或:自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
5.甲、乙双方在此立约:保证按照本合同的约定,承担和履行各自的全部责任和义务。
6.本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。工程经竣工验收合格、保修期满、合同总价款及保修金结清后合同终止。
7.本协议书正本二份,双方各执一份,具有同等法律效力;副本_____份,双方各执_____份,当副本与正本不一致时,以正本为准。
乙方:__________。
时间:__________。