2023年小区弱电合同（热门14篇）
合同的签订是合作伙伴间建立信任关系的重要步骤。编写合同时，要注意合同的层级和条款之间的关联，保证合同的条理清晰。对于某些特定类型的合同，可能存在一些行业或地区的特殊规定或约定。
小区弱电合同篇一
甲方责任：
1、负责提供施工现场临时施工用水、用电及垂直运输条件。
2、负责提供一间带门、锁的房间用于乙方库房。
3、开工前向乙方进行现场情况交底，提供施工场地的有关情况，以便乙方进行施工工作。
4、负责协调、处理现场有关生产进度、技术质量、安全文明施工、检查验收和审核工程款支付事宜。
5、审核乙方报送的施工组织设计和工程进度计划。组织工程竣工验收。
6、负责现场的协调管理，定期召开生产协调会。
7、负责甲方验收移交后的成品保护。
乙方责任：
1、编制切实可行的施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划，书面报甲方审核确认后严格执行。
2、指派经甲方资格审查合格的现场项目负责人，根据合同规定处理现场有关事宜，项目负责人或其授权代表必须参加甲方召开的生产协调会，并代表乙方做出决定。
3、工程未经验收、交付业主使用之前，做好成品保护工作。
4、自全部工程竣工验收合格之日起，乙方按国家及行业有关规定以及合同要求对本工程负责免费保修和质量保证，如发生任何质量问题，由乙方全权负责。
5、乙方未履行上述各项义务，造成质量事故、工期延误、财产损害和经济损失须承担全部责任。
6、不得损坏其他单位的施工内容，如有损坏乙方负责赔偿。
第六条材料设备供货。
所有材料设备均应按合同附件所确定的品牌、型号、厂家供货，并符合规范及系统功能要求所规定的种类标准，并提供有关质量合格证明。乙方工程设备材料到工地前，需提前24小时通知甲方进行开箱检查，依据供货单、装箱单清点数量。设备的型号规格须符合设计要求，并与合同一致。材料、设备需要从国外采购的，乙方应负责关税、商检、报关和报关后的提货、运输和保管，并运至本工程现场，上述一切费用由乙方承担。各项设备，设备费及工程费详见工程报价清单(见附件，并与本合同一起盖齐逢章为准)，此清单是验收设备和工程材料的一个依据。
第七条工程施工、质量检验及验收。
乙方应按甲方要求和国家有关规定及时提供本工程的有关技术资料。本承包工程要求达到施工安装质量等级：优良。
隐蔽工程乙方应在自检合格基础上提前24小时通知甲方验收，未经甲方现场监理签证不得隐蔽。
工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
乙方按协议规定完成合同内全部工作，整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求;竣工验收按国家规定程序办理，自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方。
第八条工程保修。
乙方自全部工程竣工验收单签发之日起，一年内对本工程负责免费维修保养，并于一年内向甲方提供维修。
保证书。
及厂家提供的质量保证书，一年后乙方对本工程实行终身维修(只收成本费)。
保修期内乙方应在接到甲方发出的修理通知24小时内到达现场内进行维俢。
如果在保修期结束之前工程发生质量缺陷，经调查非甲方人为因素造成，则由乙方负全部责任。
第九条工程价款支付及结算。
工程开工前预付30%，竣工验收后付70%。
第十一条不可抗力。
发生诸如自然灾害、突发事件、政府行为等人力不可抗拒的情况，甲乙双方应积极采取措施减少损失，并及时报告受害情况和修复费用，工程本身的损失由甲方承担，机械设备的损坏以及乙方停工损失均由乙方承担。
第十二条争议的解决。
双方就合同条款的解释、执行及与工程密切相关的事项发生争议，应在10天内友好地协商解决，协商不成，双方同意提交呼和浩特仲裁委员会按其规则仲裁，对仲裁结果双方不得再提出异议。仲裁费由败诉方承担。
合同文件及解释。
合同文件及解释顺序为;。
合同条款及附件(设备清单);。
双方签订的洽商变更单、工程记录;。
国家关于。
管理及确定工程造价的有关规定;。
国家施工技术规范及验收规范。
上述文件应能保持一致或互为补充说明，当发生歧义或模糊不清时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。甲、乙双方的任何一方不得将上述任何文件(全部或部分地)做本合同以外的其它用途。
第十四条其它。
本承包工程不允许转让和非法分包。
本合同自甲方、乙方签字盖章后确认之日起生效，工程完工结清全部价款和签订保修协议后失效。
本合同一式二份，双方各执一份。
本合同的补充协议和附件与合同具有同等的法律效力。
本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。
甲方(盖章)：委托代表(签字)：电话：签约日期：
乙方(盖章)：委托代表(签字)：电话：签约日期：
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
签订地点：
第一条、工程项目。
1-1.工程名称：
1-2.工程地点：
1-3.工程范围及内容：监控工程。
第二条、工程期限。
2-1.开工日期：
2-2.工期：约5天。
2-3.由于施工环境，天气等原因，工期可有甲乙双方协调必要时可适当后延。
第三条、工程计价方式。
按照设备清单，在合同履行中发生需要增加合同款的情况下，经甲方确认按实际发生的设备，线材及工费相应增加。
第四条、工程总价与付款方式。
4-1.工程总价：人民币。
4-2.付款方式：
4-2-1.首付，合同签订2日内甲方付给乙方合同价款30%，人民币。
4-2-3.设备全部进场，甲方验货完毕3日内再付合同价款40%，人民币。
4-2-5.余款10%，人民币，留作保修金，保修期期满后一周内付清。
第五条、工程质量标准和验收。
5-1.工程质量必须严格按照国家相关标准执行，甲方按照相关标准对工程进行验收。
5-2.乙方提供的所有设备、材料、零配件，均需与乙方向甲方提供并已获得甲方确认的设备材料表一致，设备、材料进场须事先报请甲方认可,线材需按国家标准并提供合格证明。
第六条、乙方责任。
6-1.乙方应按质完成工程，因工程质量方面的原因，未通过验收的，乙方应采取积极措施，在甲方规定时间内完成整改，直至验收合格。
6-2.因乙方违反施工操作条例造成甲方损失的，乙方应赔偿给甲方相应的损失费用。
6-3.乙方必须服从甲方的管理和统一安排，以工程整体目标为主，按甲方的要求进行现场施工。
6-4.乙方应派专人在现场负责与装修施工方的协调。
第七条、甲方责任。
7-1.甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、室内装修、水风电等各工种之间的关系，为施工提供必要条件，乙方应全面服从甲方现场施工组织协调。7-2.因甲方付款或其它原因造成的工期延误，乙方工期顺延。
7-3.甲方有权对乙方的施工进行检查、监督。
第八条、违约责任。
8-1.甲乙双方均不得擅自变更、解除合同，如一方无正当理由解除合同，应向守约方赔偿相应损失。
8-2.乙方应按约履行合同，如工程质量不符合约定，应赔偿给甲方造成的相应损失。
8-3.乙方应按约定的工期完成工程，除甲方原因或不可抗力因素外。
第九条、保修期。
9-1.保修期限：从本合同约定工程调试竣工验收及甲乙双方验收合格之日起，乙方负责免费保修一年。
9-2.乙方在保修期内，接到甲方需要技术服务的传真或其他通知方式后，应在24小时内及时进行处理，属产品质量问题的不收费，属人为操作失误，自然灾害等非正常因素只收坏损件成本费;如在24小时内经维修不能恢复系统正常使用，乙方必须提供同类替代产品，保证系统正常运行。
9-3.为保证系统正常运行，工程验收合格投入使用三年内，乙方负责每年对设备进行一次免费全面检查，由甲方在检查单上签字。
第十条、人员培训。
10-1.工程施工过程中，甲方应指定人员随时了解工程情况，熟悉系统。
10-2.乙方对甲方指定人员免费培训系统操作，技术交底，直至能够独立操作。
10-3.乙方协助甲方对上机人员进行考核，及不定期培训与考核。
第十一条、争议解决。
如签约双方在执行本合同过程中产生争议和纠纷，双方应首先友好协商;如协商不成，可起诉。
第十二条、其它。
12-1.合同未尽事宜，双方协商解决。
12-2.本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。本合同文本一式两份份，甲乙双方各执一份。合同附件及补充合同或洽商记录为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，本合同涂改无效。
12-3.附件：设备清单。
甲方：乙方：
代表人签字：代表人签字：
盖章：盖章。
地址：地址：电话：电话：
签订日期：年月日签订日期：年月日
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
小区弱电合同篇二
委托方：(以下简称甲方)。
承接方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程名称：
工程地点：
1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。
2.安防监控系统布线、设备安装及调试。
3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。
4.周界报警系统布线、设备安装及调试。
5.公共广播系统布线、设备安装及调试。
6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。
二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额:。
本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。
四、工程项目建设期限：
接甲方通知，乙方在x日内进场施工，整个施工工期x天。xx年x月x日开工，xx年x月x日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。
五、双方责任。
甲方责任：
1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。
2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。
3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。
4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。
乙方责任：
1.保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。
4.乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。
2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。
七、责任的免除。
1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失。
八、约定事项。
1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。
十、竣工验收及付款方式：
工程款支付方式为：
工程支付方式。
1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的10%作为预付款。
2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的30%。
3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的40%。
4、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的15%。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。
十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。货款两清后，合同效力终止。
甲方：乙方：
法定代表人或负责人：法定代表人或负责人:。
电话：电话：
日期：
小区弱电合同篇三
委托方：(以下简称甲方)。
承接方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。
2.安防监控系统布线、设备安装及调试。
3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。
4.周界报警系统布线、设备安装及调试。
5.公共广播系统布线、设备安装及调试。
6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。
二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额:。
本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。
四、工程项目建设期限：
接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。年月日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。
五、双方责任。
甲方责任：
1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。
2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。
3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。
4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。
乙方责任：
1.保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。
4.乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。
2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。
七、责任的免除。
1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失。
八、约定事项。
1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。
十、竣工验收及付款方式：
工程款支付方式为：
工程支付方式。
1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的10%作为预付款，即大写：
2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的30%，即大写：
3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的40%，即大写：
4、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的15%，即大写：
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。
十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。货款两清后，合同效力终止。
甲方：乙方：
法定代表人或负责人：法定代表人或负责人:。
电话：电话：
年月日年月日。
小区弱电合同篇四
采购方(甲方)：
供应方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。
一、工程项目。
1.工程名称：
2.交货及安装工程地点：承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。
二、系统总造价及其支付。
(一)系统总造价。
1.本弱电系统含税总造价为人民币。
2.整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付。
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：
1.合同签订完毕，预付工程的30%。
2、工程安装调试完毕后付总工程的70%。
三、工期。
1.本合同签订后，乙方于20xx年月日进场，到20xx年月日止，完成安装调试(以通过甲方代表验收合格为准)。
2.在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。
四、供货及安装。
1.本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2.乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。
五、维修保养。
1.本监控系统保修期为_壹_年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_24__小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用;。
2.保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
3.甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分(如：线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
六、双方责任。
(一)甲方责任：
1.审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的7日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2.按工程进度向乙方支付工程款。
3.在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。
4.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
(二)乙方责任：
1.按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。
5.遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
七、违约责任。
1.除不可抗力(战争、天灾等)外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价1%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2.甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的1%计付违约金。
3.由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的1%向甲方计付违约金。逾期超过7日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的1%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
八、其他事宜。
1.本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
2.双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向人民法院提起诉讼。
3.双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。
4.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果7日内不答复视为认可。
6.本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效。
7.本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
小区弱电合同篇五
发包人：(以下简称甲方)。
承包人：(以下简称乙方)。
身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程施工合同》(gf-1999-0201)及国家建筑相关法规和建筑劳务分包相关规定，为了明确双方就“”项目室内弱电安装工程劳务人工承包一事的权利和义务，特制订合同。
第一条工程概况。
(一)工程名称：。
(二)工程地点：。
(三)承包范围及内容：
1、承包范围:本工程电施图纸内的室内弱电系统(含电视、电话、网络系统，不含安防系统)安装工程。
2、工作内容：
(1)弱电桥架架设。
4、发生图纸变更、工程量增减、发生的费用双方按实结算，其它情况不做调整;。
5、甲方负责提供施工所需的所有材料，乙方应按施工图纸合理安排使用，做到工完场清;若因乙方使用量超出施工图实际量的定额损耗量时，超出部分甲方按实际采购价加收%的采购费从乙方结算中扣回。
第二条承包方式。
1、本工程的弱电安装材料及主要施工机具/设备由甲方负责，人工及小型工具由乙方负责。(若需乙方负责施工所需机具,双方另行协商增加机具使用费,元/平方米)。
2、本工程实行总价包干加单价包干形式承包，实独立核算，自负盈亏。
第三条承包价格和结算办理。
乙方在承包范围内，以竣工验收合格为标准。
1、本工程的室内弱电安装(工作内容详承包范围)按甲方提供的施工图以人工费元(大写：)进行总体核算。
2、如遇变更原因产生的增减工作量，双方另行计价。
第四条工期要求。
按甲方提供的工程进度计划安排施工，所有弱电安装工程的施工进度必须跟紧总包方主体工程的施工进度，确保如期或提前完成弱电施工任务。如不能按期完成，由乙方承担违约金及经济损失，若经甲方连续警告三次仍达不到进度要求时，甲方有权单方面解除合同，并处合同金额%的违约金。
第五条施工安全和文明施工。
乙方必须确保本工程安全生产、文明施工，配合总包方和甲方争创“市级文明工地”。乙方应严格遵守总包方和甲方的各种施工质量、安全管理制度，保证建筑安装施工安全和文明施工。若发生安全事故，属乙方原因的，由乙方负主要责任;属甲方原因的，由甲方负主要责任。安元以上由甲方承担60%、乙方承担40%。
第六条质量。
(一)质量要求：乙方应严格按照施工图纸及技术要求进行施工，
第五条合同价款结算方式。
甲方每两个月向乙方支付一次劳务费，期间乙方垫资施工，劳务费的支付比例为：经甲方审核后，乙方施工的两个月累计实际完成量造价的60%劳务费(其中第一个月底乙方可向甲方借资完成量造价的10%劳务费)。工程竣工验收合格后50日内，甲方累计支付至完成造价总额的80%，余款在双方办理结算后30日内，付至结算总额的97%，留3%作工程质保金，一年后再支付(不计息)。
第六条双方的权利、责任和义务。
(一)甲方。
1、甲方根据乙方承包内容安排乙方工作，并乙方的施工质量、安全、进度、文明施工进行指导、监督、检查，对不符合要求的提出整改意见或下达停工指令。
2、甲方负责项目的施工管理，提供宿舍给乙方住宿场地、提供施工用水、用电。
3、按合同约定向乙方付劳动报酬。
4、甲方提供施工图纸一套给乙方。
5、资料由甲方负责，资料表格的部分数据由乙方提供。
(二)乙方。
1、乙方应严格遵守有关施工管理的要求。开工前，乙方应将人员姓名、年龄、特种作业人员上岗资质证、身份证、通信方式等资料报甲方备案，特种作业人员必须持证上岗。
4、乙方必须在甲方通知入场后三个工作日内安排入场。否则甲方有权做出相应处罚。
5、劳保用品及费用由乙方购买，并承担费用。
6、乙方工人入场必须携带身份证，甲方配合做好暂住证及就业证等办理，其费用由乙方承担。
第七条违约责任。
第八条其它。
1、乙方垫资施工期间，必须按时发放民工工资，若因乙方拖欠民工资而造成民工上访等事件发生时，甲方有权向乙方追讨所产生的停工等损失。
2、未尽事宜，双方协商解决。
3、本合同一式贰份.甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
小区弱电合同篇六
甲方：
乙方：
甲方自愿将本单位的弱电项目交给乙方维护，具体服务项目见项目清单。乙方提供上门服务。合同期为xx年。该款合同签署后，甲方每月付清商议服务款项给乙方。按月付xx元《包年》。该合同总计甲方需首付给乙方服务费人民币xxxxxx元，大写人民币xxxxxxxx元。
1、计算机操作系统的安装，包括windows2000、windows2003、windowsxp、window7。
2、计算机硬件的安装和调试及相关驱动的安装，包括主板、显卡、网卡、电源等等。
3、计算机常用软件的安装，如办公软件office2003，杀毒软件，看图软件等。
4、计算机各类故障的排除，如黑屏、蓝屏、无法启动、运行缓慢、经常死机等。
5、打印机及相关驱动的安装和调试及常见故障如无法联机、不进纸、卡纸、打印不清楚等的修理。
6、物业公司各办公室网络常见故障的解决如不能上网、网速慢、网络卡、掉线等。
7、鑫城写字楼网络的开通、管理和维护。
8、开源鑫苑、鑫景住宅楼业主网络的开通、维护及用户帐号的管理。
9、网络设备如楼层交换机、光钎盒等的安装、调试及设置。
10、电梯的维护、保养及简单故障的解决，包括鑫苑电梯3台、鑫景电梯4台，总共7台电梯及2个电梯机房。
1、服务费不包含各设备部件（如电脑各硬件、电梯配件等）修理费用（小故障可免费为其修理），甲方可委托乙方送修，部件修好后，乙方将为甲方送回及安装，修理费用按实际修理费收取，不另收取服务费。
2、甲方所需增加或更换的设备部件，甲方可委托乙方代购，不另收服务费，保修期由厂家提供。
3、甲方损坏的.设备仍在厂家保修期内，乙方免费送至厂家保修或更换，但甲方必须提供厂家的详细地址、联络方式和相关部件的保修书，乙方不保证成功及所需时间。
：各系统控制软件、工具应用软件安装维护。
乙方在维护甲方相关设备时，为其安装的任何软件，版权均由甲方负责，乙方不提供任何软件的版权。
自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止，合同到期自行解除。如果甲方续签合同，则另签合同。
本合同一式两份，双方各执一份。此协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方：
乙方：
签署日期：___年__月__日
小区弱电合同篇七
2、工程地址：_________。
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)。
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的`百分之五十的扣款。
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
小区弱电合同篇八
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工承包事项协商一致，订立本合同：
一、工程概况。
1、工程名称：xx小区黑白可视对讲系统工程。
2、工程地址：xx小区。
二、合同承包范围。
对讲系统工程设备安装，调试，售后服务。
三、施工依据。
甲方提供的设计图纸及甲方变更后签证确认的设计图纸。
四、承包方式。
1、乙方包工，包料的承包方式。
2、根据甲方的功能需求及现场的实际情况如需增加设备，经双方确认后，可以做适当的现场调整。
3、工程变更部分经由甲方签证后另行结算，变更部分造价按照附件工程量单价及辅材单价执行。
五、合同工期。
按甲方的施工进度及具体要求，双方共同确认“施工进度表”。
六、施工要求。
符合国家现行标准及规范。
七、质量标准及规范。
本工程质量标准为优良（省优）。
八、质保期。
验收合格后12个月。
九、合同价款。
按444户计算，单价380.00元（含税）。
金额（大写）：人民币壹拾陆万捌仟柒佰贰拾元整。
金额（小写）：168720.00元整。
付款方式：
1、合同签定经后，甲方预付乙方工程备料款50000.00元，乙方收到此批货款后进场布线、施工。
2、设备合部施工完毕，经甲方验收合格3日内甲方将昌茂花园6#楼3单元1、2、3、4号地下室以96048.00元人民币抵工程款给乙方。
3、甲方留质量保证金8720.00元，一年后支付（从验收合格之日起计算），终身维护。
4、提供发票为产品增值普通发票。
5、门卡每张3.50元。
十、验收。
甲方验收标准依据乙方所提供产品使用书上出具标准进行验收。
甲方责任：
1、甲方为乙方提供建筑设计施工图，电气设计施工图纸一套，管网走向图（白图）一套。
2、甲方提供施工用临时水、电。
3、甲方提供乙方住现场施工用暂设房及照明用电。
4、甲方提供各系统中控机房内的接地线。
5、甲方配合乙方协调解决管道预埋堵塞、场地测试等有关事宜。
十一、乙方责任。
1、乙方派驻现场1名项目经理及专业工程师。
2、根据甲方提供的图纸进行设计，经甲方确认后可作为工程施工的依据，竣工图纸不另收费。
3、乙方进入现场的所有人员必须遵守各项安全规定，严禁违章作业。
4、乙方应认真执行甲方的管理，参加甲方组织的工程例会。
十二、双方责任。
1、甲方不按合同约定支付工程款，双方又未达成迁期付款协议由此影响施工进行，每逾期一天，扣罚甲方合同价款的千分之五违约金，同时乙方有权自行处理所提供进场设备。
2、因乙方原因造成工期延误，乙方负责赔偿由此造成的经济损失。
十三、增训及服务。
1、乙方为甲方管理人员进行维护操作的培训。
2、乙方维护人员如出现故障应在24小时内到场，48小时内解决问题。
3、合同签定后，即具有法律效力，甲乙双方都应认真履行合同各项条款。如任何一方擅自终止合同或除不可抗力因素外的原因致使合同无法履行，另一方可向地方人民法院提出诉讼。
十四、其它。
1、本工程各项签证文件及附件是本合同有效组成部分，与本合同不同之处，以本合同规定为准。
2、本合同一式四份，经双方签字盖章后生效。
甲方（章）：乙方（章）：
负责人签字：负责人签字：
小区弱电合同篇九
电话：_________。
联系人：_________。
传真：_________。
邮编：_________。
乙方：_________。
电话：_________。
联系人：_________。
传真：_________。
邮编：_________。
甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：
1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统。
2、工程地址：_________。
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的'管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。
2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)。
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________。
地址：_________地址：_________。
开户行：_________开户行：_________。
帐号：_________帐号：_________。
小区弱电合同篇十
电话：_________。
联系人：_________。
传真：_________。
邮编：_________。
乙方：_________。
电话：_________。
联系人：_________。
传真：_________。
邮编：_________。
甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：
一、工程概况。
1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统。
2、工程地址：_________。
3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）。
2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度安排。
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收时间。
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算金额。
本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）。
六、结算方式。
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故。
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约责任。
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式。
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________。
法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________。
地址：_________地址：_________。
开户行：_________开户行：_________。
帐号：_________帐号：_________。
签约时间：_________年___月___日签约地点：_________。
小区弱电合同篇十一
托方：(以下简称甲方)。
承接方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
1、智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。
2、安防监控系统布线、设备安装及调试。
3、智能停车场系统布线、设备安装及调试。
4、周界报警系统布线、设备安装及调试。
5、公共广播系统布线、设备安装及调试。
6、电子巡更系统布线、设备安装及调试。
本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干；超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。
1、乙方须按附表1、附表2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备，乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。
2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。
接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。x年x月x日开工，x年x月x日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。
甲方责任：
1、由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。
2、协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。
3、按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。
4、甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。
乙方责任：
1、保证工程质量，确保工炒合同约定的工期完成。
2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3、乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。
4、乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。
2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。
发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当采取积极措施尽量减少损失。
1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0、1%向甲方支付违约金。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的.1‰向乙方支付违约金。
工程款支付方式为：
工程支付方式。
1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的10%作为预付款。
2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的30%。
3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的40%。
4、乙方对工巢装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的15%。
5、剩余工程款总额的5%做质保金，即写：并在保修期届满一年之后，5日内支付全部余款。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁员会解决，直至提交审理。
十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。
十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。货款两清后，合同效力终止。
甲方：
乙方：
日期：
小区弱电合同篇十二
甲方：_________。
联系人：_________。
乙方：_________。
联系人：_________。
甲乙双方为_________(地点的名称)。
一、工程的概况。
1、工程的名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统。
2、工程的地址：_________。
3、工程的概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方负责协调处理工地现场有关的问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。
2)提交信息点平面的标识图、配线架标识表、线缆的标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应该及时将工程的材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度的安排。
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收的时间。
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算的金额。
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)。
六、结算的方式。
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故。
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约的责任。
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式。
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________。
法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________。
小区弱电合同篇十三
联系人：_________。
乙方：_________。
联系人：_________。
甲乙双方为_________(地点的名称)。
一、工程的概况。
1、工程的名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统。
2、工程的地址：_________。
3、工程的概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务。
1、甲方负责协调处理工地现场有关的问题，保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：
1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。
2)提交信息点平面的标识图、配线架标识表、线缆的标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应该及时将工程的材料运到现场，并存放在安全的仓库。
三、工程进度的安排。
1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。
四、工程验收的时间。
工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算的金额。
本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)。
六、结算的方式。
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故。
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约的责任。
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式。
本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它。
1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________。
法定代表或其委托人：_________法定代表或其委托人：_________。
签约的时间：_________年___月___日签约的地点：_________。
小区弱电合同篇十四
委托方：(以下简称甲方)。
承接方：(以下简称乙方)。
依照遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程名称：__工程地点：__工程内容：
1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。
2.安防监控系统布线、设备安装及调试。
3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。
4.周界报警系统布线、设备安装及调试。
5.公共广播系统布线、设备安装及调试。
6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。
二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额:本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
1、乙方须按附表。
1、附表2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备，乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。
未经2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。
四、工程项目建设期限：接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。
年月日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。
并能投入正常使用。
五、双方责任甲方责任：
1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。
2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。
3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。
4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。
乙方责任：
1.保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.
乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。
4.乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。
质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。
2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。
七、责任的免除。
1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。
但应当采取积极措施尽量减少损失。
八、约定事项。
1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。
如有违约，每违约一天，按合同总金额的%向甲方支付违约金。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。
十、竣工验收及付款方式：工程款支付方式为：工程支付方式。
1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的%作为预付款，即大写：
2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的%，即大写：
3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的%，即大写：
大写：5、剩余工程款总额的5%做质保金，即大写：并在保修期届满一年之后，5日内支付全部余款。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。
十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。
货款两清后，合同效力终止。
甲方：乙方：
法定代表人或负责人：
法定代表人或负责人:。
电话：电话：年月日年月日委托方：(以下简称甲方)。
承接方：(以下简称乙方)。
依照《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。
一、工程名称：__工程地点：__工程内容：
1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。
2.安防监控系统布线、设备安装及调试。
3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。
4.周界报警系统布线、设备安装及调试。
5.公共广播系统布线、设备安装及调试。
6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。
二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额:本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
1、乙方须按附表。
1、附表2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备，乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。
未经2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。
四、工程项目建设期限：接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。
年月日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。
并能投入正常使用。
五、双方责任甲方责任：
1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。
2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。
3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。
4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。
乙方责任：
1.保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。
所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.
乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。
4.乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。
六、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。
质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。
2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。
七、责任的免除。
1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。
但应当采取积极措施尽量减少损失。
八、约定事项。
1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。
2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
九、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。
如有违约，每违约一天，按合同总金额的%向甲方支付违约金。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。
十、竣工验收及付款方式：工程款支付方式为：工程支付方式。
1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的%作为预付款，即大写：
2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的%，即大写：
3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的%，即大写：
大写：5、剩余工程款总额的5%做质保金，即大写：并在保修期届满一年之后，5日内支付全部余款。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。
十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。
货款两清后，合同效力终止。
甲方：乙方：
法定代表人或负责人：
法定代表人或负责人:。
电话：电话：年月日年月日。
