网络综合布线合同(通用18篇)
当一方违反合同时,另一方可以依法采取法律手段维护自己的权益。在起草合同时,应该明确各方的权益与责任,以避免未来的纠纷。如果你不知道如何起草合同,可以参考以下小编整理的范文。
网络综合布线合同篇一
甲方:
地址:
电话:
乙方:北京富贵时代网络科技有限公司
地址:北京宣武区天宁寺东里甲24号
电话:******
下列合同附件与本合同具有相同的法律效力。
1、设备清单及报价
2、工程实施中的补充文件
1、甲方:
乙方:北京富贵时代网络科技有限公司
2、技术资料:指本合同附件所列的全部系统合同工程图纸和相关资料,报价资料等。
3、不可抗拒力:当合同延误是由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雨、雪灾等国际惯例认可的人力不可抗拒因素造成的,不管这种延误是发生在双方同意的合同完成日之前或之后,双方都有免除合同责任的权利。
1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸,以便乙方作进一步的深化设计。
2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。
3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。
1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完成所有的合同工程设计和施工,同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕,并应在各方面达到国家和本合同规定的验收规范的标准。
2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度控制。全面负责整个承包工程的进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作,编制施工组织设计,及时向甲方提供整个工期月工程进度计划。
3、根据施工总进度计划及时提出合理的实施计划,并按计划与装饰施工进度安排相衔接。
4、乙方必须按有关工程文明施工管理(暂行)规定进行施工,保证施工现场清洁,达到工完料清的文明施工要求。由于乙方原因引起的安全和工程事故,原则上全部由乙方负责。
5、乙方具体承担的工作范围:
(1)施工安装调试;
(2)施工进度及其他事项协调;
(3)施工技术问题的处理和管理;
(4)施工过程的质量管理;
(5)施工过程的安全管理;
(6)竣工资料的编制;
6、乙方具体承担的工作内容及材料:
1、本系统的技术设计依据为建设单位提供的图纸文件等用户需求文件。
2、本系统的最终施工图纸、竣工图纸等资料将作为本合同的附件,具有法律效力。
1、设备范围
经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。
2、设备运输
乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。
3、设备变更
本系统的所有设备变更必须经过甲方和乙方的审核批准,并及时办理变更手续。
4、仓储
甲方为乙方提供必要的设备材料仓库。
1、本合同签定生效后,乙方施工队伍即可进驻现场。
2、甲方任命 为驻施工现场的总代表,乙方任命 王振伟 为驻施工现场的总代表,行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。
3、进场人员必须遵守现场施工管理条例。
4、乙方的施工必须遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文件,按照施工图进行施工。
5、乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例。
6、乙方的施工流程必须服从现场的统一协调和管理。
1、验收标准:
(1)乙方在深化设计中制订的并且经过甲方确认的最终系统报价,该文件为本合同的附件。
(2)甲、乙双方共同验收
2、检查和返工:
乙方必须接受并配合甲方对本工程的检查检验,为检查检验提供便利条件及时间,并按委派人员的要求进行返工、修改,承担由于自身原因导致返工的费用。
1、本系统的工程施工日期**年8月 日,工期为 天完成。
2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工,则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价百分之0、2的罚金,甲方在应付款项中予以扣除。
3、如遇下列内容,乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在2天内向甲方提出书面报告,甲方在收到报告后3天内予以确认,逾期不回复,乙方可以视为报告已被确认。
(1)现场条件不能保证乙方正常施工;
(2)双方无法预见的因素,对乙方施工进度确实造成严重影响的;
(3)甲方同意给予顺延工期的其他情况;
(4)不可抗力:指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的。
1、最终合同金额为人民币: 元整(rmb: 元)。
1、双方确定工程实施方案后,甲方需预交工程款: 元。作为工程预付金;
2、工程竣工后5个工作日内,甲方支付乙方剩余部分: 元。
3、如竣工10日内甲方未支付剩余工程款,乙方将以天为单位,每日向甲方收取工程总价1%的滞纳金。30日内仍未支付剩余工程款,乙方有权将工程所安装材料及设备拆回,甲方并赔偿乙方损失。
1、工程完成后乙方为甲方免费提供一年的'工程维修。
2、对提供的交换机等设备。一年内免费维修服务。
3、对本工程以外的其它设备及线路等需要维护维修,安装调试另行收取相关费用。
4、工程结束后在日常维修中遇到:并非是乙方工程质量所造成的故障。()如:人为损坏,甲方擅自改变线路或设备配置等。甲方将终止一切保修服务。
5、工程完工后如甲方要求改动,调整线路及设备等需收取相应人工费。
1、因合同产生的任何争端或纠纷双方均应以互谅合作的精神协商解决。
6、任何与合同有关的争端或纠纷,如果不能通过协调解决,可向有管辖权的人民法院提出仲裁。
1、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。
2、合同的变更必须经过双方协商同意,如果在合同执行过程中对合同文件的具体措辞,条款或章节的任何修订或补充,必须经过各方协调后书面同意并由各方授权代表签字盖章后正式生效。
3、合同的生效与终止:本合同自双方代表签字盖章之日起生效,在竣工验收后、甲方付款完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
甲方法定代表(或授权代表)
签名:
签字日期: 公章:
乙方法定代表(或授权代表)
签名:
签字日期: 公章:
网络综合布线合同篇二
甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间。
2.验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。
二、结算方式及期限。
1.合同签订时,甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款;。
3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化,可由双方协商,根据本合同的补充条款,视工程的工作量或另行收费。
三、双方责任和义务。
甲方:
1.按照合同约定,按时支付相应费用;。
3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。
乙方:
2.严格按照合同(及附件)约定,对甲方有关人员提供咨询等服务,并保证按期圆满完成网络布线工程。
四、违约责任。
2.乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统,视为违约。拖延一天,乙方支付合同总额的1‰作为违约金;拖延十天以上,每天处以本合同总额5‰的违约金。
五、布线设备名称、型号、数量、金额________。
六、合同总额_________。
七、合同的变更与解除:
1.如发生不可抗力事件,本合同自动解除;。
2.本合同未尽事宜,由双方协商解决;。
3.如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。
八、如有纠纷,由双方协商解决。
九、合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方代表签字之日起生效。
甲方(公章):________________。
授权代表(签字):____________。
_________年________月_______日。
乙方(公章):________________。
授权代表(签字):____________。
_________年________月_______日。
网络综合布线合同篇三
乙方(承包方):
二、工程地点:xxx工业制造城。
五、合同工期。
合同总工期为:60个工作日。
六、合同总价。
1、工程总价(含税):人民币元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)。
2、本工程总价包干,工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等原因引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。
七、承包方式:
乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包安全、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。
八、工程款项支付时间和方式。
1、在双方签订合同之日3个工作日内日,甲方预付合同总价的30%即元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
2.乙方开工后3个工作日内,甲方预付合同总价的35%即元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。
3、乙方施工完毕后,甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内,且在乙方开出正式发票后,甲方付合同总价的30%即元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。
4、余款即合同总价的5%即元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息,自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题,且乙方全面、适当履行质保义务,期满后支付乙方。
5.付款账号:公司名称:xxx科技有限公司。
开户银行:中国民生银行深圳xx支行。
银行帐号:xxxxxx。
地址:深圳市福田区xxx。
九、双方责任。
1.甲方责任。
1)负责检查工程进度、质量,及时按照相关规范组织工程验收工作。
2)配合现场协调工作。
3)按照合同约定支付工程款项。
2.乙方责任。
1)乙方应按照施工图纸/要求编制施工计划、施工质量检验计划,经审定盖章后,送甲方审核,做好各项施工准备工作,施工期间严格按照各项计划进行施工。
2)施工过程中,乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书,如对设计图纸/要求有异议须变更时,应取得甲方及设计单位的同意,取得甲方书面认可后,方可进行施工。
3)乙方在施工期间,如有技术问题或需甲方解决的问题时,必须书面上报甲方,否则,甲方不予答复。
4)乙方在施工期间,必须加强施工管理。落实一切安全措施,确保安全施工,在施工过程中,如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故,均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项安全措施,甲方有权责令停止工程的进行。
十、验收。
1、工程验收。
网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后,技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐蔽性工程在施工过程中,甲方按技术方案标准验收。
十一、质保与维修。
1、从工程验收合格之日起算,工程的质保期期为1年,从工程验收合格之日起算。在质量保证期内,因工程质量所产生的问题,乙方应免费修复。
2、乙方服务响应时间:紧急维护请求2个工作日内上门响应;非紧急维护请求,乙方维护人员必须在维护请求发出后的5个工作日内上门响应。
3、乙方应向甲方提供技术支持,并根据甲方的需要对甲方工作人员进行免费培训。
4、质保期满后,甲方有权要求乙方继续担此工程维护工作,乙方仅收取材料费用。
十二、违约责任。
1、乙方未按约定的时间完工的,每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。迟延超过30个工作日的,甲方有权解除合同。如因甲方原因造成工期延误的,总工期将往后顺延。
2、甲方延期付款超过7个工作日的,每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方原因造成付款延误的,付款时间将往后顺延。
3、因一方违约导致合同解除的,违约方应支付合同总价20%的违约金,违约金不足以弥补损失的,违约方仍应承担损失赔偿责任。
十三、不可抗力。
当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的`证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
十四、法律适用及争议解决。
本合同及其附件,均是本合同不可分割的部分,具有同等效力,均适用_法律。双方因本合同发生争议,应协商解决,协商不成,任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。
十五、合同生效。
本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,自双方签字盖章之日起生效。
十六、其他约定条款。
1、甲方指派专人作为本合同的执行者,由其负责本合同履行的行为。
2、乙方指派xxx作为本合同的执行者,指派xxx作为本合同工程施工的执行者。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
网络综合布线合同篇四
甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间:
2.验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。
二、结算方式及期限:
时间:____________________。
网络综合布线合同篇五
甲方:
乙方:
丙方:
为完成甲方委托乙方承接的综合布线工程任务,依据国家有关的法律、法规,综合布线工程的具体情况,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,签定如下综合布线协议:
1、工程名称:惠民小区综合布线工程
2、工程地点:临泽县工业开发区
3、工程性质:结构化布线系统
4、工程范围:结构化布线工程的设备材料的供货及技术服务(包括:系统方案设计、工程督导、系统测试及保证)
1、工程范围
1)综合布线线缆敷设
2)总配线架和交换机的安装及线缆连接
3)计算机主机房电缆的连接
4)各信息点的安装和连接
5)utp测试:各信息插座与交换机之间的连通性测试
2、甲乙双方的责任
甲方的责任
1)甲方应按综合布线合同规定的时间、款额及时付款。
2)甲方保证提供综合布线施工场地、楼层施工用电及无障碍物,并指定专人配合乙方工程范围内的工作,负责协调处理工地现场有关问题,并协调用户提供施工现场乙方专用的有安全防盗措施的仓库,以及施工现场的安全保卫采取有效措施,以保证甲乙双方能如期完成本工程。
3)甲方需派一名综合布线工程技术人员协助工程技术督导。在综合布线施工配合过程中,甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。
4)甲方应负责办理乙方现场人员的有关证件,并在综合布线工程验收合格后全部收回、销毁。
乙方的责任
1)乙方应按合同规定的时间及时提供综合布线工程所需的材料和设备,并保证材料的型号及质量与附件相同,并符合国家相关标准。
2)乙方负责提供综合布线工程系统配置设计方案,综合布线施工图设计,同时负责“工程范围”所有条款以及工程技术的指导,为确保工程质量,乙方工程技术人员必须具有丰富的施工经验和较高的技术水平。
3、工程时间和进度
自综合布线合同签定之日起,在甲方认为工地具备进场条件,经乙方认可的前提下,由甲方通知乙方进入工地现场。在甲乙双方协商、乙方认定的前提下,配合大楼的内部装修进度,实际有效工期为x天(从接到甲方通知之日起计)完成此工程。
1.乙方未能在合同规定的期限完工,每逾期一天完工,按合同总价款的0.5%付给甲方违约金,若非甲方原因或不可抗力造成工期延误超过5天时,甲方有权中止合同的执行,乙方应在三个工作日内赔偿等额违约金。
2.工程完工后,如果第一次验收不合格,准许乙方返工一次,工期不超过5天。如果返工后再次验收仍不合格,则工程为不合格,甲方有权中止合同的执行,乙方应在三个工作日内退还甲方已付的工程款并赔偿等额违约金。
3.甲方在乙方完工并验收合格后一个月内未能给乙方付款,每逾期一天付款,按总金额的0.5%付给乙方违约金。
自综合布线合同项下工程验收合格之日起一年内,在无人为造成损害的情况下,若合同项下设备出现任何质量问题,由乙方负责并指定专业人员提供免费的一年保修,综合布线工程材料提供一年保修的售后服务,乙方专业人员应在接到甲方电话通知48小时内抵达现场,如有设备故障需要维修,乙方应48小时内提供备用设备,以保障及时,有效解决甲方问题,不影响业务运营。
1、本合同正本一式六份,双方各执三份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中,所有补充协议经甲乙双方协商签定,盖章之日起生效,皆属本合同的组成部分。
4、本合同若有未尽事宜,双方友好协商解决。
5、合同附件:
附件一:综合布线设备报价清单
附件二:综合布线工程施工报价单
附件三:综合布线工程验收原则及验收标准
验收原则:
1.整个布线工程符合结构化布线规范,接续标准采用ela/tia568b标准
2.网络传输信息的各参数(比如传输速率,频谱宽带等)符合网络布线标准.
验收标准:
1.验证测试:通过测试仪检测网络在物理上的连通正常。
2.认证测试:通过电缆测试仪器测试已安装电缆的衰减等参数符合网络布线标准。
3.网络测试:主要保证在网上任一节点用“ping”命令向其它节点建立连接,观察该命令的响应状态,确保所有节点间的互联,互通。
4.测试完毕后,乙方必须向甲方提交一份正式的书面测试报告。
5.每个网线点有明确的点号标识。
甲方(公章):
乙方(公章):
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
代理人:
签订日期:
签订日期:
电话:
电话:
网络综合布线合同篇六
根据《中华人民共和国民法典》及行业有关规定,结合本合同的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条:工程概况。
1、工程名称:________________工程。
2、工程地点:________________。
第二条:工程期限。
1、本工程合同总工期为60天(具体根据装修进度)。
2、本合同开工日期:______年____月____日
3、竣工日期:______年____月____日
4、如遇下列情况,经甲方代表签证后作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
1)甲方在合同规定开工日期前7天不能交给乙方施工现场;
2)不属包干范围内的重大设计变更;。
3)未按合同规定拨付预付款而影响施工进度者;。
4)因人力不可抗拒的自然灾害而影响进度者。
1、本合同总造价为人民币______元,优惠后价格为______元(________),具体设备型号、数量和单价见清单。
2、如遇下列情况,合同总价作相应调整。
1)合同总价内的经双方确认的暂估价变化;。
2)在施工中新增加了工程项目;。
3)其它________________________________。
第四条:工程质量和检查验收。
1、乙方必须严格按设计、施工方案,图纸、说明资料和国家颁布的有关规范、规程进行施工,并接受甲方代表的监督检查。
2、乙方按工程进度,及时提供工程质量的技术资料。
3、隐蔽工程由乙方自检后,填写隐蔽工程验收单通知甲方代表检查验收,经验收合格签证后生效。
4、工程验收应以设计、施工方案,图纸、说明资料及施工验收规范和质量标准为依据。
5、工程竣工后,乙方按规定整理提供完整的技术档案资料。并发出竣工通知书,经双方协定确定验收时间,组织有关人员进行竣工验收。
6、验收合格后,双方签署交工验收证明,并将工程交给甲方管理。
7、已竣工未验收工程,在交工前由乙方负责保管,甲方不得动用,若甲方已经使用,即视同交验。
8、工程交工验收后,硬件产品提供一年免费服务;软件系统在不大幅度增加相应功能的情况下可以免费提供三个月的升级和维修。
第五条:双方责任事项。
1、甲方。
1)负责提供现场办公场所;。
2)提供网络建设的详细需求资料及内部办公软件的基本要求;。
3)提交需要施工建筑物群平面布置图及办公场所结构分布图;。
4)负责施工现场的协调工作。
5)审核施工方案、施工计划,及时向乙方支付合同款;。
6)委派施工现场代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查;。
7)组织对工程的竣工验收,及时了结工程尾款。
2、乙方。
3)提供竣工验收资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;。
4)在合同规定的保修期内,对属于乙方责任的工作质量问题,负责无偿修理;。
第六条:工程价款的支付与结算。
1、本合同签订生效后3日内,甲方支付工程预付款,合同总价的30%,计人民币________元。
2、在所有系统设备到达现场前一周,甲方支付工程款的50%,即人民币______元。
3、在所有系统设备安装调试完毕后,经甲方确认后支付全部工程余款,即人民币______元。
第七条:违约责任。
1、乙方责任。
1)工程质量不符合规定的,负责无偿修理或返工;。
2)工程交付时间不符合规定的,按有关规定处理。
2、甲方责任。
2)工程中途停建、缓建造成的停工,应采取措施弥补或减少损失。
3)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
第八条:争议的解决方法。
合同过程中如发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时可通过法律途径解决。
第九条:附则。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同条款未尽事宜,双方协商解决。自双方签字盖章后生效至本合同履行完毕之日。
甲方代表(签名):________。
地址:________。
电话:________。
开户银行:________。
帐号:________。
日期:______年____月____日
乙方代表(签名):________。
地址:________。
电话:________。
开户银行:________。
帐号:________。
日期:______年____月____日
网络综合布线合同篇七
甲方:
乙方:
一、甲、乙双方本着平等协商,互利互惠的原则订立以下综合布线施工合同。
二、甲方委托乙方进行综合布线施工工程;
三、工程所使用的全部材料由乙方向甲方推荐;
1、由甲方自行采购、保管,材料质量经乙方认可后由乙方负责进行施工;
2、施工过程中甲方应安排专人配合、协调工程进度、监督工程施工质量,并根据工程进度及时配合乙方做好已完布线工程的测试及验收工作。
3、在未经甲方测试、验收前,因乙方设计、施工等原因造成的材料损耗由乙方全部承担。
4、已经过甲方测试、验收的布线工程(以甲方代表在工程验收书上签字确认为准),如发生任何问题乙方均不承担任何责任,但乙方应有偿为甲方提供修复服务,工程中所使用的各类材料应据实结算。
四、施工地点:
五、施工期限
如甲乙双方配合、协调较好,且双方均未受不可抗之外因素影响,本布线隐蔽工程从开工至完工为天,施工前乙方应向甲方提供施工图纸,经甲方认可后乙方再进行施工作业,施工完成后乙方需提供验收报告。
六、验收
甲方必须在乙方向甲方提出工程完工验收申请五日内派代表对工程进行验收,双方代表在对全部布线工程进行测试、验收后,由甲方代表在工程验收报告上签字盖章,此工程即认定为合格。乙方还应配合甲方做好对下列系统的调试工作:
七、质量保证
整个布线工程质量保证期为壹拾五年。关于质量、维修的其他约定:
八、货款支付
甲方应在此布线工程经甲方验收合格后日内向乙方付清工程施工费。
九、违约责任:任何一方违反合同,则必须向另一方支付本合同总金额的百分之二十的罚金。
十、争议解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,双方均可向武汉仲裁委员会申请仲裁。
十一、本合同一式三份,双方签字即生效。双方对本合同进行变更、修改、解除等,可以进行协商并订立《补充协议》,《补充协议》具有同等法律效力。
本合同未明确的内容,按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
网络综合布线合同篇八
甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间。
2.验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。
二、结算方式及期限。
1.合同签订时,甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款;
三、双方责任和义务。
甲方:
1.按照合同约定,按时支付相应费用;
3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。
乙方:
2.严格按照合同(及附件)约定,对甲方有关人员提供咨询等服务,并保证按期圆满完成网络布线工程。
四、违约责任。
2.乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统,视为违约。拖延一天,乙方支付合同总额的1‰作为违约金;拖延十天以上,每天处以本合同总额5‰的违约金。
五、布线设备名称、型号、数量、金额________。
六、合同总额_________。
七、合同的变更与解除:
1.如发生不可抗力事件,本合同自动解除;
2.本合同未尽事宜,由双方协商解决;
3.如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。
八、如有纠纷,由双方协商解决。
九、合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方代表签字之日起生效。
甲方(公章):________________。
授权代表(签字):____________。
_________年________月_______日。
乙方(公章):________________。
授权代表(签字):____________。
_________年________月_______日。
网络综合布线合同篇九
甲方:
地址:
电话:
乙方:
地址:
电话:
根据中《华人民共和国合同法》的有关规定,为明确合同双方的权利和义务,经双方友好协商,现达成以下条款:
1、产品的名称、数量、价格:
明细附后
2、付款的时间与方式
1、甲方在乙方完成甲方所要求的网络布线任务并验收合格后 日内全额支付乙方合同的全部款额。
3、质量标准
3、1、乙方所提供的产品保证为原厂原装新品。产品质量须与该厂的公开说明资料相一致,否则甲方有权要求退货退款。同时甲方保留追究其法律责任的权利。
3、2、乙方所提供产品的技术指标应符合国家或部颁标准。
3、3、乙方需就所提供产品,提供全套技术资料等必要文件。
3、4、在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题,乙方需要在1个工作日内给予响应,3个工作日内给予处理。特殊情况需要乙方提供备机给甲方。
4、产品售后服务
售后服务协议
1、在布线系统验收合格后一年内,因综合布线系统设备质量问题发生故障,由乙方免费更换。
2、我公司将做到在接到客户通知后24小时内到现场,属于工程施工的故障,当时处理,如是产品的原因,要做到积极为用户设想,主动与供货商联系,把产品原因当作工程施工的原因来处理,工程完工一年以后,可提供收费服务,只收维护材料款。
5、违约责任
5、1、除不可抗拒事件,任何一方不得违反本合同条款。
5、2、如发生交货日期延迟,乙方每延误一天交货需按合同总额的千分之五向甲方支付违约金;甲方不得拖欠乙方货款,如甲方没有按期支付,每延误一天需按合同总额的千分之五向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总额的10%。
6、争议的解决:
凡因执行本合同所发生的争议,或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决,依照《中华人民共和国合同法》,由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。
7、其他:
本合同一式贰份,甲乙双方各持壹份,具有同等法律效力。
合同附件与本合同具有同等法律效力。
本合同自甲乙双方签字盖章之日生效。
公司名称:
税号:
地址电话:
开户行及账号:
甲方: 乙方:
签字: 签字:
(盖章)(盖章)
日期: 日期:
网络综合布线合同篇十
甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并同意本合同及各附件的各项条款。
一、验收时间:
2.验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。
二、结算方式及期限:
1.合同签订时,甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款;
3.对于本合同约定内容之外的应用需求变化,可由双方协商,根据本合同的补充条款,视工程的工作量免费或另行收费。
三、双方责任和义务:
甲方:
1.按照合同约定,按时支付相应费用;
3.按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。
乙方:
2.严格按照合同(及附件)约定,对甲方有关人员提供咨询等服务,并保证按期圆满完成网络布线工程。
四、违约责任。
2.乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统,视为违约。拖延一天,乙方支付合同总额的1‰作为违约金;拖延十天以上,每天处以本合同总额5‰的违约金。
_________。
六、合同总额。
_________。
七、合同的变更与解除:
1.如发生不可抗力事件,本合同自动解除;
2.本合同未尽事宜,由双方协商解决;
3.如有经双方协商并签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。
八、如有纠纷,由双方协商解决。
九、合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方代表签字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
网络综合布线合同篇十一
甲方:
乙方:
2、委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购,现场施工工具由乙方自备。
结算方式:
甲方须在工程完工后,向乙方支付全部工程款项。
工程工期于20xx年月日前完工(若遇特殊情况工期顺延)。
1、甲方责任和权利。
(1)甲方派同志为代表,到施工现场配合乙方工作,对工程质量进行监督检查,做好工程变更签证,完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程验收。
(2)办理工程施工中有关手续,协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。
2、乙方责任和权利。
(1)乙方派同志为代表,到施工现场进行管理,对工程质量进行监督检查,做好工程变更签证。
(2)按工程施工规范、规程进行施工,所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程,确保施工过程的人身及设备安全,做到安全文明施工,施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。
甲乙双方的授权代表在下面签字,表示同意本合同的所有条款及条件。本合同自签定之日起生效。
甲方代表签字:
乙方代表签字:
20xx年12月23日。
网络综合布线合同篇十二
买受人(甲方):联系人:
出卖人(乙方):联系人:
甲方向乙方定购如下产品种类,型号,数量,单价,总计金额。
压力(n/100mm)——弯曲半径,——。工作温度——质量标准:按照产品原制造厂标准。技术参数符合国家标准。
验收标准:
第二条出卖人对质量负责的条件及期限:详见产品清单,期限从货到验收合格之日起计算,(验收日期:货到两日内)产品质量保障20年。
第三条包装标准、包装物的供应与回收:按标准包装,不回收。
第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:产品检验数据报告等。
第五条合理损耗及计算方法:无。
第六条标的物所有权自交付时起转移,甲方开始使用视为验收合格并交付给甲方。
第七条交(提)货地点、方式:甲方所在地-或甲方指定国内城市地址,出卖人(乙方)发货,运输保险由乙方负责。
第八条运输方式及到达站港和费用负担:汽运,费用由出卖人(乙方)全部承担。
第九条检验标准、方法、地点及期限:货到两日内甲方自行组织,甲方在货到二天内应传真产品验收报告及数量给乙方.如未传真,示为默认产品质量及数量合格。
第十条成套设备的安装与调试:无。
第十一条乙方保证所提供的光缆产品质量符合或优于技术规范,并做到优质服务。甲方同意按照合同技术规范接受产品并按照付款条件支付货款。
第十二条结算方式时间及地点:
合同签订甲方即付总计合同金额的左右金额:计万元。
其余货款:在货到后个月内付清。
第十三条违约责任:
1.双方均应遵守上述条款,若未按上述条款执行将被视为违约。
2.合同生效后任何一方终止合同(不可抗力的外因除外),终止方按合同总金额的20%赔偿给被终止方。
3.如产品不能满足买受人预先要求的产品质量要求,出卖人应按买受人要求维修或换货,在使用过程中如因产品质量问题给买受人造成损失的,由出卖人承担相应责任,并按买受人要求采取补救措施直至合格。责任金额一般不超过总合同金额的30%。
4.如买受方末在合同约定时间内付款,则按合同应付余款的每日千分之五违约金计算作出赔偿,如出卖人末在合同期内按时交货,则也按合同应交付货物金额款的千分之五违约金计算作出赔偿。
第十四条乙方保证所提供产品为f-net原厂正规产品,并保证按原厂产品保修条款进行质保。
第十五条解决合同纠纷的方式:协商解决,协商不成,由原告在所在地的人民法院提起诉讼。
第十六条合同自签字并盖章起生效,一式四份,双方各执两份,传真与原件同时有效。
第十七条其它约定事项:
第十八项:
买受人(甲方):(盖章)出卖人(乙方):(盖章)。
订货单位:供货单位:
单位地址:单位地址:
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
委托代理人(签字):委托代理人(签字):
电话:电话:
传真:传真:
邮政编码:邮政编码:
日期:年月日日期:年月日
网络综合布线合同篇十三
甲方:
地址:
电话:
乙方:北京富贵时代网络科技有限公司。
地址:北京宣武区天宁寺东里甲24号。
电话:******。
第二条完整协议。
下列合同附件与本合同具有相同的法律效力。
1、设备清单及报价。
2、工程实施中的补充文件。
第三条定义。
1、甲方:
乙方:北京富贵时代网络科技有限公司。
2、技术资料:指本合同附件所列的全部系统合同工程图纸和相关资料,报价资料等。
3、不可抗拒力:当合同延误是由于战争、地震、水灾、火灾、暴风雨、雪灾等国际惯例认可的人力不可抗拒因素造成的,不管这种延误是发生在双方同意的合同完成日之前或之后,双方都有免除合同责任的权利。
第四条甲方职责。
1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸,以便乙方作进一步的深化设计。
2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。
3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。
第五条乙方职责。
1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完成所有的合同工程设计和施工,同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕,并应在各方面达到国家和本合同规定的验收规范的标准。
2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度控制。全面负责整个承包工程的进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作,编制施工组织设计,及时向甲方提供整个工期月工程进度计划。
3、根据施工总进度计划及时提出合理的实施计划,并按计划与装饰施工进度安排相衔接。
4、乙方必须按有关工程文明施工管理(暂行)规定进行施工,保证施工现场清洁,达到工完料清的文明施工要求。由于乙方原因引起的安全和工程事故,原则上全部由乙方负责。
5、乙方具体承担的工作范围:
(1)施工安装调试;
(2)施工进度及其他事项协调;
(3)施工技术问题的处理和管理;
(4)施工过程的质量管理;
(5)施工过程的安全管理;
(6)竣工资料的编制;
6、乙方具体承担的工作内容及材料:
1,本工程所提供材料详见合同附表。
第六条系统设计。
1、本系统的技术设计依据为建设单位提供的图纸文件等用户需求文件。
2、本系统的最终施工图纸、竣工图纸等资料将作为本合同的附件,具有法律效力。
第七条设备。
1、设备范围。
经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。
2、设备运输。
乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。
3、设备变更。
本系统的所有设备变更必须经过甲方和乙方的审核批准,并及时办理变更手续。
4、仓储。
甲方为乙方提供必要的设备材料仓库。
第八条工程施工。
1、本合同签定生效后,乙方施工队伍即可进驻现场。
2、甲方任命为驻施工现场的总代表,乙方任命王振伟为驻施工现场的总代表,行使合同约定的权利,履行合同约定的职责。
3、进场人员必须遵守现场施工管理条例。
4、乙方的施工必须遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文件,按照施工图进行施工。
5、乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例。
6、乙方的施工流程必须服从现场的统一协调和管理。
第九条验收标准。
1、验收标准:
(1)乙方在深化设计中制订的并且经过甲方确认的最终系统报价,该文件为本合同的附件。
(2)甲、乙双方共同验收。
2、检查和返工:
乙方必须接受并配合甲方对本工程的检查检验,为检查检验提供便利条件及时间,并按委派人员的要求进行返工、修改,承担由于自身原因导致返工的费用。
第十条工程进度。
1、本系统的工程施工日期**年8月日,工期为天完成。
2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工,则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价百分之0.2的罚金,甲方在应付款项中予以扣除。
3、如遇下列内容,乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在2天内向甲方提出书面报告,甲方在收到报告后3天内予以确认,逾期不回复,乙方可以视为报告已被确认。
(1)现场条件不能保证乙方正常施工;
(2)双方无法预见的因素,对乙方施工进度确实造成严重影响的;
(3)甲方同意给予顺延工期的其他情况;
(4)不可抗力:指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的。
第十一条工程造价。
1、最终合同金额为人民币:元整(rmb:元)。
第十二条付款方式。
1、双方确定工程实施方案后,甲方需预交工程款:元。作为工程预付金;
2、工程竣工后5个工作日内,甲方支付乙方剩余部分:元。
3、如竣工10日内甲方未支付剩余工程款,乙方将以天为单位,每日向甲方收取工程总价1%的滞纳金。30日内仍未支付剩余工程款,乙方有权将工程所安装材料及设备拆回,甲方并赔偿乙方损失。
第十三条工程保修。
1、工程完成后乙方为甲方免费提供一年的工程维修。
2、对提供的交换机等设备。一年内免费维修服务。
3、对本工程以外的其它设备及线路等需要维护维修,安装调试另行收取相关费用。
4、工程结束后在日常维修中遇到:并非是乙方工程质量所造成的故障。()如:人为损坏,甲方擅自改变线路或设备配置等。甲方将终止一切保修服务。
5、工程完工后如甲方要求改动,调整线路及设备等需收取相应人工费。
第十四条争议解决。
1、因合同产生的任何争端或纠纷双方均应以互谅合作的精神协商解决。
6、任何与合同有关的争端或纠纷,如果不能通过协调解决,可向有管辖权的人民法院提出仲裁。
第十五条合同的生效、变更和终止。
1、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。
2、合同的变更必须经过双方协商同意,如果在合同执行过程中对合同文件的具体措辞,条款或章节的任何修订或补充,必须经过各方协调后书面同意并由各方授权代表签字盖章后正式生效。
3、合同的生效与终止:本合同自双方代表签字盖章之日起生效,在竣工验收后、甲方付款完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
甲方法定代表(或授权代表)。
签名:
签字日期:公章:
乙方法定代表(或授权代表)。
签名:
签字日期:公章:
网络综合布线合同篇十四
6月20日,深圳市质量技术监督稽查大队与广东省总队展开联合行动,查处了一个涉嫌生产加工假冒产地、注册商标的双绞线地下窝点。
这个窝点位于深圳市龙岗区坂田工业区一200平方米的仓库内,当执法人员到达时,几名工人正在用简易的压线钳、剪刀等工具,在两张五六米的工作台生产加工各式各样的电线电缆;而现场则堆积了注册商标“systimax”和“amp”的双绞线十八箱共一万多米。
“这几年来困绕布线行业的首要问题就是伪劣产品和工程。”不只一位业内人士向记者发出这一感慨。6月,上海市质量技术监督局对市场上销售的线缆产品进行了抽查检测,60%以上的产品不合格;初,广州质量技术监督局对60多家学校、医院、机关和事业单位网络综合布线产品质量抽查合格率仅为15%。
“伪”线恐怖。
网络集成商赵先生告诉记者,网络综合布线产品中的假货主要集中在五类和超五类线,或是以三类四类假冒五类和超五类线;或者以杂品牌或三无产品假冒名牌。“这些假冒伪劣产品非常恐怖,给用户造成的损失与危害往往无法评估。”赵先生说。
首先,假冒伪劣产品使得整个网络布线工程不合格,这种不合格所造成的巨大损失要随着时间的改变才会凸显出来。
一年前,molex企业布线网络部大中华区经理叶春辉曾经向记者表示,假货考验中国布线市场应用承受力的时刻即将开始,真正爆发是在后。
网络综合布线合同篇十五
乙方:_________。
甲、乙双方经多次讨论、友好协商,本着平等、互利、互惠的原则,就甲方网络布线及设备采购等事宜达成一致意见。为保证项目的顺利完成,特签订本合同。
甲、乙双方共同认可并且同意本合同及各附件的各项条款。
2、验收内容:按甲方要求连通各个网络及电话节点。
1、合同签订时,甲方支付给乙方合同总额的_________%作为预付款;
3、对于本合同约定内容之外的应用需求变化,可由双方协商,根据本合同的补充条款,视工程的工作量免费或另行收费。
甲方:
1、按照合同约定,按时支付相应费用;
3、按照合同(及附件)约定的内容进行工程验收。
乙方:
2、严格按照合同(及附件)约定,对甲方有关人员提供咨询等服务,并且保证按期圆满完成网络布线工程。
2、乙方若不能按合同约定的时间、内容和要求交货、完成系统,视为违约。拖延一天,乙方支付合同总额的1‰作为违约金;拖延十天以上,每天处以本合同总额5‰的违约金。
_________。
_________。
1、如发生不可抗力事件,本合同自动解除;
2、本合同未尽事宜,由双方协商解决;
3、如有经双方协商并且签字生效的合同补充条款与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________。
网络综合布线合同篇十六
法定代表人:______。
住所:______。
联系电话:______。
承包人(全称):______。
法定代表人:______。
住所:______。
联系电话:______。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定,并结合本工程实际情况,甲乙双方经过充分协商就工程承包事宜达成一致意见,并定立本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况。
1、工程名称:______。
2、工程地点:______。
第二条工程承包方式。
第三条工程期限。
在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。
若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
第四条合同的价款。
2、本工程总价为最终结算价,合同履约期间,合同总价不做任何调整。
第五条甲乙双方的责任和义务。
1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。
2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
(1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约_________米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。
(2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。
3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。
5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。
第六条工程质量标准。
工程质量不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方停工和返工,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
乙方按协议规定完成合同内全部工作,整理齐全竣工资料后可向甲方提出竣工验收要求;甲方收到乙方竣工验收单后3日内应组织相关部门进行验收,超过3日不组织验收,视为甲方验收合格,验收按国家规定程序办理,自有关主管部门签发验收单之日5天内将工程移交给甲方,移交后甲方方可使用。
第七条工程价款的支付方式。
1、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内,承包方向发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容,进行工程竣工结算。
2、办理工程价款竣工结算的一般公式为:竣工结算工程款=预算(或概算)或合同价款+施工过程中预算或合同价款调整数额-预付及已结算工程价款-保修金。
3、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金,发包人从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金,质量保证金为___________________________________元(人民币)____________元(人民币)。
第八条工程材料的提供。
整个弱电工程采购部分包括:除综合布线工程所用的交换设备及ups配电工程中所用的ups主机由甲方采购外,其它材料和主材由乙方统一采购。
第九条工程的验收。
工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。
第十条维修期限。
1、保修期限自验收合格之日起_____个月;
2、质保期内发生保修情况,乙方应在甲方或用户通知的4小时内指派专业人员到场维修,如乙方未能按时到达现场,甲方或用户有权自行或雇请第三方进行维修,所发生的费用从乙方的质保金中予以扣除,不足部分,甲方有权向乙方追偿。
第十一条违约责任。
乙方工程质量不符合合同规定的,负责无偿维修或返工,由于维修、返工逾期交付及延误工期的,按合同总价的3%偿付逾期违约金。
第十二条争议的解决。
合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,可直接向人民法院起诉。
发包人:______(公章)。
委托代理人:______。
电话:______。
传真:______。
开户银行:______。
账号:______。
邮政编码:______。
______年___月___日。
承包人:______(公章)。
委托代理人:______。
电话:______。
传真:______。
开户银行:______。
账号:______。
邮政编码:______。
______年___月___日。
网络综合布线合同篇十七
本校园网建设应遵循以下原则,它是一个满足数字、语音、图形图象等多媒体信息,以及综合、管理、科研信息传输和处理需要的综合数字网,并能符合tcp/ip网络协议。技术上的先进性将保证处理数据的高效率、系统工作的灵活性、网络的可靠性,技术上的先进性也使系统的扩充和维护变得十分简单。
网络骨干线路的冗余备份、网络核心设备的冗余备份和电源冗余备份等方面保证网络的可靠性。主干网络设备的选型及其模块、插槽个数、管理软件和网络整体结构,以及技术的开放性和对相关协议的支持等方面,来保证网络系统的开放性和扩充性。网络管理应支持rmon和rmon2,以及标准的mib。
利用图形化的管理界面和简洁的操作方式,合理的网络规划策略,提供强大的网络管理功能。安全方面,应使用一体化的网络管理使网络日常的维护和操作变得直观,便捷和高效。内部网络之间、内部网络与外部公共网之间的互联,利用防火墙、杀毒软件等对访问进行控制,确保网络的安全。网络系统的设计在性能价格比方面充分体现系统的实用性,既要采用先进的技术,又能在经费允许的条件下实现建网目标。建立网络是综合布线的前提和基础。
总体方案建议。
以交换式千兆以太网作为校园网的主干,按10m/100m交换式子网方式接入。布线设计采用多级物理星型结构、点到点连接,任何一条线路故障均不影响其他线路的正常运行。网络采用分散式三层交换体系,二级交换机具有第三级交换能力,主干线路压力小,全部实现百兆交换入室。三级交换机可以堆叠,能将一个主干和桌面交换机组成一个整体,提供足够的交换口。工作组子网选用100m交换模式。使用户终端独占100m带宽的数据交换。在核心交换机与工作组交换机之间,采用100mbps传输带宽,当使用全双工时,传输带宽为200mbps。
基本型,适用于综合布线系统中配置标准较低的场合,用铜芯对绞电缆组网。基本型综合布线系统配置:每个工作区有一个信息插座;每个工作区的配丝电缆为1条4对绞电缆;采用夹接式交接硬件;每个工作区的干线电缆至少有2对对绞线。增强型,适用于综合布线系统中中等配置标准的场合,用铜芯对较电缆组网。增强型综合布线系统配置:每个工作区有二个或以上信息插座;每个工作区的配线电缆为2条4对对绞电缆;采用增值接式或插接交接硬件;每个工作区的干线电缆至少由对对绞线。
设置网络计费服务器该服务器串接在内部子网和外部网络之间,主要有两个功能功能arp应答对外使用网卡nic1的mac地址应答外部主机或路由器发出的对内部主机的主机mac地址的请求,对内部使用网卡nico的mac地址应答内部主机发出的对外部主机或路由器mac地址的请求。只有ip-mac地址对合法注册的极其才能得到正确的arp应答。ip宝转发完成ip包的双向转发与计费,并对非法访问的ip包进行过滤。只有注册用户访问合法站点的ip包转才能通过。用户注册提供用户注册服务接口,为ip包转发提供过滤一句。只有授权用户才能注册成功,并通过计费服务器和外部网络通信。
整个系统采用同意的用户管理,即整个系统中用户可以使用统一的用户名和密码,用户管理由系统管理员操作,其主要功能有,用户等级开户,用户可以申请流量帐号、邮件帐号、拨入帐号中的一个或多个,这几个帐号使用统一的用户名和密码;用户维护可以修改用户的权限,如果只申请流量帐号的用户增加邮件帐号,也可以删除用户。办公室、实验室、投影教室等网络使用费办公室使用的免费。实验室及投影教室在上课时间根据教学计划免费为教师教学提供上网服务。学生网络使用费多媒体网络机房在上课时间根据教学计划免费提供上网服务。多媒体网络机房在完成教学计划以外的时间,适当收费为学生提供上网服务。网络线路故障免费处理。办公用计算机的维护、维修免费。
用户可以选择使用的不同的时间和带宽,系统管理员以此为一句进行收费,其它服务项目费用另行规定。办理停网、退网办法欲办理暂停网络通讯者,需提前向网络教学管理中心提出申请,办理有关暂停通讯手续,开始停止收费,直到再次开通。办理退网手续者,需提前向网络教学管理中心提出申请,办理有关退网手续,退网之前必须交清所有拖欠的费用。
网络综合布线合同篇十八
编者按:此前,大家会把无线办公当作一种时髦,例如在咖啡厅里上网聊天,在机场大厅里用无线笔记本电脑摆pose。现在,无线应用已经开始深入到了各种各样的企业应用中,在某些企业企业网络综合布线应用中,无线应用甚至起到了替代有线网络的工具。
有些企业,特别是销售型的大企业,员工的办公位置不太固定,例如一个销售项目经理在一天中可能会有80%的时间在不同的地点开会(内部开会、会见客户、同事单独交流等),无线接入已经成为他必要的办公手段了。再如,如何让老式酒店在不改变房屋建筑,不外布线的情况下,实现网络覆盖呢?无线网络就是较好的解决办法。而在大面积的野外油田,如何才能低成本、高效地建设网络监控、管理系统呢?无线网络则比有线网络效果好很多.....
对于无线办公,有些人还是存在不信任问题,认为它不专业、不安全,在企业应用中,往往不会涉及到企业的关键业务,不会左右企业的经营效率。事实上,对于多数企业,的确如上所说,无线接入不会涉及到企业的关键业务,不会左右企业的经营效率。
现在,我们深入分析一下无线应用的企业需求:
对于有些企业来说,特别是销售办公等部门,有以下几个比较重要的无线应用需求:
1、公司会议/培训/讲座。
公司的各种会议,可能是内部的例行会议,或是和客户的谈判等,会议室的笔记本电脑可以无线登录到公司的网站,或是到internet上引经据典,或是员工之间共享文件。可以通过无线的方式轻松实现。
2、临时工作小组。
公司就某个项目成立一个临时工作小组,小组成员在一起工作直至该项目结束,也许是几个月的时间。小组成员连网的事可以交给无线网,不需要基站,无线网卡之间可直接实现互连。
3、外来工作人员进驻。
分公司的工作人员到总部汇报工作,接受培训,或是审计公司到公司做审计,这都需要连接到公司网络上,方便工作的开展。有了无线网,可以不打搅本公司工作人员的正常工作,而又很快地实现上网。
从上可见,一般相对比较大的企业的无线需求强一些,小企业的无线需求小一些。对此,d-link的无线产品经理潘恒分析到:“小企业由于规模小,人数少,员工的办公位相对稳定,因此,移动上网的需求弱一些。从d-link的销售数字来看,中大型企业的无线销售就比去年有了很大增长,而小企业则少一些。”
酒店方面,其实是无线市场的一个较好的突破口。例如netgare方面表示:“一些五星级酒店等的宴会以及客房的要求是国际化的,会议中也有网络的需求,无线的覆盖变得势在必行。”
在装修好的酒店中,当它需要开始部署网络系统时,如果重新企业网络综合布线会影响整个环境,并且企业网络综合布线成本比较高。而使用无线网络则可以尽量不影响装修并节省开支,使得安装使用非常方便。只需要通过有线+无线ap的适当部署,就可以实现全范围上网。
其实,对于无线酒店还有一种好办法,通过一种同轴电缆无线信号混分器,让无线信号可以通过酒店的有线电视网络进行传输,将无线网络信号与有线电视信号做一个分享。这样,酒店的每一间客房都可以享受无线网络的便捷了。
此外,在空间很大地方,例如,大面积的野外油田、公园、大学校园(操场)、小区、机场,无线方案无疑是较好的解决措施。不管从企业网络综合布线成本,维护管理等各个方面,无线网络都优于有线网络。此时,我们可能就需要引入无线交换机、多个ap桥接功能、无线网状网mesh技术了......