炉窑拆除承包合同（精选16篇）
合同是一种法律文件，用于规定双方的权利和义务。在合同中阐明各方的权利和义务，避免模棱两可的表述。无论您是需要销售合同、租赁合同还是雇佣合同，以下范文都可以作为您的参考。
炉窑拆除承包合同篇一
拆除工程是指对已经建成或部分建成的建筑物进行拆除的工程。以下是本站小编整理的拆除工程承包。
合同。
欢迎参考阅读。
发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)。
甲方通过招标确定xxxxxxxx建设区块的房屋及附属物拆除工程承包给乙方施工。双方经友好协商特订立如下施工承包合同：
一、拆除范围：甲方规划的xxxxxxxx区块红线范围内的需拆除的房屋及附属物工程为准，绿化、树木由甲方所有，不属于乙方拆除范围。
二、合同金额及付款方式：xxxxxxxx建设区块拆迁房屋及附属物残值合同一次性定价金额(拆除房屋及附属物面积约30000㎡)为人民币______元整。付款方式为该合同签订时乙方一次性付清给甲方。
三、拆除期限以内拆迁办及甲方和被拆迁人签订补偿协议后及时接交、验收、迅速拆除为原则进行。乙方负责保管其拆迁的残值，丢失损坏甲方不承担其责任。
四、乙方必须保证有足够的拆迁工人及机械设备，以确保拆迁工作的顺利进行。
五、乙方须保证其或其委托人始终在拆迁现场指挥拆除工作，直至拆迁工作结束。
六、乙方在拆除工作中必须全面接受甲方的指导、安排和监督，紧密配合县拆迁办及甲方拆迁工作，确保拆迁工作顺利进行。否则，甲方有权另行选择拆除公司，乙方无条件退场且残值合同款金额不予退还给乙方。
七、乙方在拆除施工中必须严格执行拆除施工操作规范，加强施工现场安全管理，保护好一切公共设施及线路(线路包括通信、自来水、电、有线电视等及绿化、树木)。乙方在拆除施工过程中发生的一切责任及安全事故，由乙方自行承担其责任和损失，甲方不承担任何责任和补偿。
八、在强制拆迁房屋及附属物时，无论是否进行产权移交均纳入强拆范围，因乙方不及时拆除或因实施强拆造成的房屋及附属物损失甲方不承担任何责任，强拆后的房屋及附属物残值归乙方。
九、乙方拆除的房屋及附属物后可利用的残值应及时清运出现场或堆放在甲方划定的二期工程建设范围内，并保证拆除后的现场平整。
十、其他未尽事宜双方签订补充合同或协商解决。
十一、本合同一式三份，双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，县拆迁办备案一份。
发包方承包方。
经办人经办人。
甲方：
身份证号：
电话：
乙方：
身份证号：
电话：
甲方就项目(汉阳区永丰街仙山村“城中村”集体土地上的垃圾处理厂350米范围内)，现将该工程拆除事宜承包于乙方，双方经平等协商一致，达成如下合同：
一、工程拆除场所及工程范围、面积、价格。
1、该项目拆除工程位于永丰街仙山村“城中村”集体土地上的垃圾处理厂350米范围内，拆除面积约方米。最终拆迁面积据实结算，每平方价格为元。总价元整(最后以房屋实际面积据实结算)。
2、以下拆除内容不计入拆除面积中：遮雨棚、四周的护栏、临时搭建、隔执层。
三、工程拆除期限。
本工程自年月日至年月日。遇不可抗拒力影响，工期顺延。
三、甲方的权利义务。
1、享有按照本合同约定至收费的权力。
2、对乙方的拆除工程享有指导和监督的权力。
3、甲方负责协调与被拆除方及相关部门之间的关系，以确保乙方拆除工作顺利实施，且不得延误。
5、甲方保证乙方享有本合同约定工程的施工权及合同约定的拆除施工手续回收物品的处置处理权。
6、甲方配合被拆除区域的第三方阻挡施工及堵门、堵路等突发事件，确保乙方拆除工程中顺利实施，且不得延误。
7、甲方保证将门窗、防盗网完整的房屋交给乙方拆除。
8、乙方必须按照甲方要求的工期进度进行拆除，若乙方不能按工期履行，则甲方有权无条件解除合同，且安全保证金不予退还乙方。
四、乙方的权利及义务。
1、享有本合同约定的拆除范围内的可回收利用的物品的甩有权及处理权。
2、按照本合同约定向甲方交纳费用。
3、按照相关组织机械，人力对本合同约定的工程实施拆除并保证施工安全。后有的财物被盗，人员伤亡与甲方无关。
4、乙方所雇用拆除人员的所有劳务费由乙方支付，甲方不负责任何拆除人员的劳务费。
五、付款方式。
1、乙方签订协议之日起，向甲方支付拆除保证金，此保证金待工程完毕，既无安全事故发生予以退还给乙方。如有安全事故等各种纠纷，待处理完毕后，拆除工程经甲方验收合格退还保证金。本工程所有安全责任事故，均由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。
2、签订合同时，乙方须向甲方一次性支付拆迁总量万平方米50%残值价格(人民币)除工程量达到50%(人民币)元。
3、甲方不另行向乙方支付拆除施工费用，乙方拆除范围内的所有残值所有权全部归还乙方享有，以作为乙方拆除施工费用。
六、合同生效及争议解除。
1、本合同签订后，双方承诺信守合同。如有违反合同约定者，由违约方负责赔偿对方双倍损失，如遇不可抗力致使本合同无法继续履行的，双方可提前解除合同。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜，由双方平等协商处理，如协商不成，由双方依法诉讼解决。
甲方(签字)：乙方(签字)：
20xx年3月28日。
发包方：xxxxxxxxxx(以下称甲方)。
承包方：(以下称乙方)。
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》、《建筑拆除工程安全技术规jgj147-20xx》及《建筑工程安全生产管理条例》的相关规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以示共同遵守：
第一条拆除项目、地点。
第二条乙方资格。
1、乙方必须具备相关的拆除资格证明;。
2、乙方必须具备拆除大型建筑的资历;。
3、乙方须具备拆除大型建筑的必须设备：
4、乙方须具备拆除大型建筑相关有经验的专业人员。
第三条施工范围及拆除垃圾。
1、拆除范围见新的平面图纸，与新的平面图纸有异之处即为拆除之处;。
3、乙方在施工前必须和甲方相关人员确定拆除项目的具体事宜,拆除工程范围、工程量之解释权归甲方。
第四条施工条件。
1、乙方须按照施工工期制订详细的施工进度表，并经甲方书面同意;。
2、乙方必须有专职的项目经理和甲方指定人员(其他人员无效)定期磋商;。
3、进度表的修正改动必须经甲方项目负责人的书面同意;。
4、进度表为本合同附件，乙方需要严格按照执行;。
5、乙方的施工人员必须经过严格的施工培训;。
7、施工过程严禁野蛮施工，禁止用原始简陋工具施工。
第五条拆除程序。
3、乙方的相关施工必须保证不损害本建筑物的主体结构，不能给本建筑物的主体结构留下隐性伤害，否则由此而产生的后果乙方应承担全部责任。
第六条拆除工期。
1、自合同签订之日起乙方须在3天内进驻;。
2、自合同签订之日起乙方须在3天内制作工程拆除进度表，并经甲方书面同意;。
3、乙方同意在3天内开始施工;。
4、双方约定自施工之日(xxx年6月1日)起在20天(xxx年6月20日)完成约定的项目拆除。
第七条乙方责任。
1、安全责任。
(1)乙方施工必须有完备的安全防护设备和设施;。
乙方负责;。
(5)违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。
(6)出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。
2、环保责任。
(1)制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按施工方案及政府相关部门规定执行。
(2)施工过程中应经常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘，严禁随意凌空抛撒。
(3)渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。
3、文明施工。
(1)乙方应作好文明施工及消防准备工作;。
(2)乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通;。
(3)乙方应保证在用的市政、公用设施完好、畅通。
4、治安消防责任。
(1)乙方有确保乙方的施工人员遵守治安管理法规;。
(2)乙方要确保施工过程中的消防安全，施工期间的消防安全事故由乙方负责;。
(3)甲方有权制止乙方在消防安全方面违规行为，否则甲方有权按乙方违约处理，因此而造成的损失由乙方负责。
第八条工程价款及支付方式和时间。
1、双方约定，拆除费为人民币壹拾捌万元整(小写：180000元)，废旧窗户、室内门、拆除建筑垃圾物内的钢筋、防盗门归乙方所有。
2、全部工程完工后，3天内付壹拾万元整(小写：100000元);15天内付捌万元整(小写：80000元)。
3、合同签订后三日内乙方向甲方支付合同保证金叁万元整;在工程验收后如无异常，60天内无息退给乙方。
第九条工程验收。
在工程完工后3天内，由专业的权威部门和甲方、乙方共同进行验收签字后视同工全部完工，由于验收不合格而导致延期的由乙方负责。
第十条违约责任。
1、乙方将合同项目转交第三方承包;。
2、乙方原因使工期延长;。
3、乙方不遵守相关的消防安全规定及政府相关部门规定，而不听从甲方制止的;。
4、违反合同上述条款的;。
第十一条争议的处理。
双方相互协商处理，如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他。
本合同一式2份，当事人各执1份。本合同自xxx年6月1日双方签字之日起生效。未尽事宜，双方协商订立补充协议并与本合同具有同等的效力。甲方：xxxxxxxxxx(盖章)。
乙方：(盖章)。
签订日期：xxx年6月1日
炉窑拆除承包合同篇二
发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议：
第一条：工程概况。
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程内容：
第二条：承包范围。
1.水泥有限公司厂区拆除范围内所有建筑物：(拆迁之后废钢归于乙方)。
2.甲方愿意将水泥厂置于______xx市水泥厂内所有设备机器连同附属厂房全部承包给乙方拆除(以厂区围墙内一切建筑)。
3.甲方要求乙方必须在规定工期(150天，雨水及节假日顺延)内全部拆除。
拆除后平整后交付甲方使用(具体拆除工期计算以甲方为准，甲方签约时间：_______________x年______xx月______xx日)。
第三条：工程工期。
2.总工期为______xx日，工程进程按甲方所要求。
第四条：合同价款、工程款支付及结算。
1.甲方向乙方支付拆除工程款，总金额大写：贰佰柒拾万元(:___元)。
2.拆除完毕后______xx日内一次性付清全部拆除工程款。
3.乙方必须将场内设备、废钢、线缆以每吨1000元过磅后付给甲方。
甲方以每平方45元(以实际拆除面积为准)付给乙方作为拆除费用补助。
(合同签订一周内乙方以现金支付方式向甲方支付定金贰拾万元)。
第五条：甲乙方工作职责。
一.甲方责任：
1.负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、等工作。
2.配合乙方做好各方面协调工作。
3.保证拟拆除房屋建、构筑物的完整性。
4.负责对拆迁施工现场的监督、检查。
5.负责对拆除完毕的地块进行验收。
6.甲方需负责提供倾倒垃圾的具体场所及车辆的道路通行许可。
垃圾外运不得超过四公里。
甲方自本合同签订之日起不得出让场内一切设备。
7.新建的___由乙方负责落实。
二.乙方责任：
1.按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。
2.负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运工作。
3.因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。
4.在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫，回收材料的堆码应有严格的区域，严禁在道路、通道堆放任何材料。
5.施工过程中一切安全责任由乙方自行负责。
6.拆除厂房工程的单位必须具有专业的房屋拆除资质，并报甲方有关专业部门备案。
第六条：违约责任。
1.若甲方按照合同规定时间交付施工场地，而乙方不能按合同规定时间完成拆除任务，则按每延期一天罚款5000元天。
2.若甲方没有按照合同规定支付工程款，乙方有权要求停工，甲方则需按每延期一天赔偿乙方5000元天。
第七条：安全施工。
1.乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
2.进场前应对机械、人员进行投保。
保险费用在报价中考虑，甲方不另行支付。
乙方应遵守现场的一切规章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方负责一切责任。
3.发生重大事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。
同时按政府的有关要求处理。
4.乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排专业人员配合。
第八条：争议。
甲方必须保证本次工程的真实合法性，如有差错甲方应负相应责任。
甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。
双方协商不成，可向施工当地人民法院提起诉讼。
本合同一式四份，双方各执二份，签字盖章同具法律效力。
甲方：
乙方：
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话。
炉窑拆除承包合同篇三
甲方：
身份证号：
电话：
乙方：
身份证号：
电话：
甲方就项目(汉阳区永丰街仙山村“城中村”集体土地上的垃圾处理厂350米范围内)，现将该工程拆除事宜承包于乙方，双方经平等协商一致，达成如下合同：
一、工程拆除场所及工程范围、面积、价格。
1、该项目拆除工程位于永丰街仙山村“城中村”集体土地上的垃圾处理厂350米范围内，拆除面积约方米。最终拆迁面积据实结算，每平方价格为元。总价元整(最后以房屋实际面积据实结算)。
2、以下拆除内容不计入拆除面积中：遮雨棚、四周的护栏、临时搭建、隔执层。
三、工程拆除期限。
本工程自年月日至年月日。遇不可抗拒力影响，工期顺延。
三、甲方的权利义务。
1、享有按照本合同约定至收费的权力。
3、甲方负责协调与被拆除方及相关部门之间的关系，以确保乙方拆除工作顺利实施，且不得延误。
5、甲方保证乙方享有本合同约定工程的施工权及合同约定的拆除施工手续回收物品的处置处理权。
6、甲方配合被拆除区域的第三方阻挡施工及堵门、堵路等突发事件，确保乙方拆除工程中顺利实施，且不得延误。
7、甲方保证将门窗、防盗网完整的房屋交给乙方拆除。
8、乙方必须按照甲方要求的工期进度进行拆除，若乙方不能按工期履行，则甲方有权无条件解除合同，且安全保证金不予退还乙方。
四、乙方的权利及义务。
1、享有本合同约定的拆除范围内的可回收利用的物品的甩有权及处理权。
2、按照本合同约定向甲方交纳费用。
3、按照相关组织机械，人力对本合同约定的工程实施拆除并保证施工安全。后有的财物被盗，人员伤亡与甲方无关。
4、乙方所雇用拆除人员的所有劳务费由乙方支付，甲方不负责任何拆除人员的劳务费。
五、付款方式。
1、乙方签订协议之日起，向甲方支付拆除保证金，此保证金待工程完毕，既无安全事故发生予以退还给乙方。如有安全事故等各种纠纷，待处理完毕后，拆除工程经甲方验收合格退还保证金。本工程所有安全责任事故，均由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。
2、签订合同时，乙方须向甲方一次性支付拆迁总量万平方米50%残值价格(人民币)除工程量达到50%(人民币)元。
3、甲方不另行向乙方支付拆除施工费用，乙方拆除范围内的所有残值所有权全部归还乙方享有，以作为乙方拆除施工费用。
六、合同生效及争议解除。
1、本合同签订后，双方承诺信守合同。如有违反合同约定者，由违约方负责赔偿对方双倍损失，如遇不可抗力致使本合同无法继续履行的，双方可提前解除合同。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜，由双方平等协商处理，如协商不成，由双方依法诉讼解决。
甲方(签字)：乙方(签字)：
20xx年3月28日。
炉窑拆除承包合同篇四
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
经甲乙双方友好协商，就甲方金冠公司旧设备拆除达成协议如下：
（一）拆除任务：
拆除旧干燥塔及车间内外附属设备，其中（将除尘器及200mm排风管拆解存放到一楼、气旋筛、混料机、直径20mm不锈钢喷枪管、成品库接料平台、拆解中所有电线、电缆），不属于乙方所有，由甲方自己留存。（注：本车间所有不锈钢设备均属含镍不锈钢）。
（二）拆除期限。
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定期限内完成拆除任务。
即：年月日至月天。
（三）付款方式：
本拆除设备款，按：含镍不锈钢7600元/吨、碳钢1700元/吨、电机65/千瓦、铁皮800元/吨，据磅秤实际数量结算。合同签订后，乙方需向甲方缴纳施工保证金贰万元。设备拆除完工后，如按甲方要求无任何违规行为，甲方一次性返还乙方全部保证金。
（四）拆除设备注意事项。
1、拆除设备时，若需拆卸门窗时，由乙方自行解决，拆装完毕后需乙方负责修好；
2、拆除设备所需吊装及设备、工具由乙方自己解决；
3、乙方负责拆除现场的安全及文明管理；
5、所涉及的吊运、装车等一切问题，由乙方负责自行解决；
6、拆除切割不锈钢时，切割口距离碳钢不得大于1cm。
7、乙方负责清除拆解过程中的垃圾，清理现场。
（五）安全责任拆除过程中乙方应确保施工人员人身安全，施工过程中造成的所有安全事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。
（六）如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
（七）本合同经双方签字盖章即生效，一式两份有同等效力，甲乙双方各持一份。
甲方（盖章）乙方（盖章）。
法人代表（签字）：法人代表（签字）：
年月日年月日。
炉窑拆除承包合同篇五
________年____月____日，甲方就浮法玻璃一线窑炉拆除及拆除下的废砖销售进行公开招标，乙方中标。经双方协商，达成如下合同：
一、承包拆除内容：
1、熔化部：大碹、胸墙、后山墙、上层池壁、前脸吊墙及需要拆除的铁件。
2、卡脖：碹、胸墙、吊墙。
3、冷却部：碹和胸墙(根据现场实际情况决定是否拆除)、前后山墙。
4、小炉：碹、墙、底及铁件。
5、蓄热室：碹、墙、炉条碹及需要拆除的铁件。
6、流道、流槽、锡槽部分槽底砖、部分顶盖砖。
7、池壁风管(还有窑上需要拆除的铁件)。
8、玻璃清理：从投料口到冷却部以及流道处所有玻璃。
二、工期(五十天)。
从________年____月____日至____月____日。
三、拆除费用及废砖售价。
1、砖材(包括锡槽顶盖砖)及铁件拆除每吨68元、锡槽底砖拆除每吨200元(吨位计算方式：以窑炉设计图纸为依据，按照拆除部位砖材的理论重量，去除15%砖材烧损量核定吨位);窑内玻璃清理每吨100元(按实际清理体积×比重计算吨位).
2、拆除下的废砖经甲方地衡计重，由乙方以现金方式购买回收，双方商定各种废砖单价为：
项目单价/吨备注。
电熔锆刚玉砖4000元/t。
电熔刚玉砖1000元/t。
锆英石砖9100元/t。
镁铬砖100元/t。
镁__砖260元/t。
粘土砖。
四、付款及结算方式。
1、窑炉拆除及玻璃清理：开工前甲方预付给乙方叁万元，此后按工程进度每十天支付一次拆除费用，工程完工验收合格后乙方开具劳务票结清剩余费用。
2、废砖销售：乙方自行解决车辆运输，按一车一结算的方式支付废砖款，甲方收到货款后开据普通收据。
3、最后一车废砖出厂前，合同保证金可做为货款结算，长退短补。
五、拆除技术要求。
1、拆除时不能损害到保留部位。
2、拆除大碹时，要分段拆除，并对池底采取保护措施(如放废旧轮胎)，防止损伤池底。
3、拆除下来的所有砖材由甲方技术人员认定为有自用价值的，由乙方按分类运到甲方指定地点存留，其余作为废砖，由乙方按合同约定回收。
4、清理玻璃时，必须小心，不能损伤池壁、池底。
5、清理出的玻璃不能被污染，运到指定场地，并堆到一定高度。
6、池壁风管按要求拆卸并堆放至指定地点，保护出风口，防止进入杂物。
7、窑上需要拆除的铁件，按要求拆除(如不能损坏螺纹等)，并运到指定地点。
8、拆除完工后将工作现场清理干净。
六、安全约定。
乙方自行解决施工期间所雇人员的食宿和管理、自备工器具、运输车辆及所有辅助材料、人员劳动保护用品和施工安全防护设施。负责施工期间的日常安全管理(乙方人员只能在工作场所范围，不得进入厂区其它地方)。如发生一切安全事故，均由乙方自行承担，甲方概不负责。
七、违约责任。
1、乙方在合同签订前已向甲方交纳合同保证金壹拾贰万元，如乙方不按期开工和完工，每拖延一天处罚伍仟元，在合同保证金或拆除费用中扣除。
2、乙方如有不按技术要求施工(如砖材混堆，损伤保留部位，碎玻璃严重污染等)的行为，经甲方施工人员要求仍不改正的，甲方有权扣除保证金并随时终止合同履行。
3、乙方在拆除过程中如损坏保留部位(包括周围设备等)，必须按当前市场价赔偿。
4、乙方应在窑炉拆除完工后十日内，将购买的废砖全部运离甲方厂区，否则视为乙方放弃购买，甲方有权没收合同保证金并重新对外销售。
5、甲方如不按期支付拆除费用，乙方有权要求甲方改正并赔偿乙方损失。
八、本合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起生效，合同履行完毕终止。
甲方：_______________乙方：______________。
________年____月____日。
炉窑拆除承包合同篇六
发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)。
甲方通过招标确定建设区块的房屋及附属物拆除工程承包给乙方施工。双方经友好协商特订立如下施工承包合同：
一、拆除范围：甲方规划的x区块红线范围内的需拆除的房屋及附属物工程为准，绿化、树木由甲方所有，不属于乙方拆除范围。
二、合同金额及付款方式：建设区块拆迁房屋及附属物残值合同一次性定价金额(拆除房屋及附属物面积约30000㎡)为人民币______元整。付款方式为该合同签订时乙方一次性付清给甲方。
三、拆除期限以内拆迁办及甲方和被拆迁人签订补偿协议后及时接交、验收、迅速拆除为原则进行。乙方负责保管其拆迁的残值，丢失损坏甲方不承担其责任。
四、乙方必须保证有足够的拆迁工人及机械设备，以确保拆迁工作的顺利进行。
五、乙方须保证其或其委托人始终在拆迁现场指挥拆除工作，直至拆迁工作结束。
六、乙方在拆除工作中必须全面接受甲方的指导、安排和监督，紧密配合县拆迁办及甲方拆迁工作，确保拆迁工作顺利进行。否则，甲方有权另行选择拆除公司，乙方无条件退场且残值合同款金额不予退还给乙方。
七、乙方在拆除施工中必须严格执行拆除施工操作规范，加强施工现场安全管理，保护好一切公共设施及线路(线路包括通信、自来水、电、有线电视等及绿化、树木)。乙方在拆除施工过程中发生的一切责任及安全事故，由乙方自行承担其责任和损失，甲方不承担任何责任和补偿。
八、在强制拆迁房屋及附属物时，无论是否进行产权移交均纳入强拆范围，因乙方不及时拆除或因实施强拆造成的房屋及附属物损失甲方不承担任何责任，强拆后的房屋及附属物残值归乙方。
九、乙方拆除的房屋及附属物后可利用的残值应及时清运出现场或堆放在甲方划定的二期工程建设范围内，并保证拆除后的现场平整。
十、其他未尽事宜双方签订补充合同或协商解决。
十一、本合同一式三份，双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，县拆迁办备案一份。
发包方承包方。
经办人经办人。
炉窑拆除承包合同篇七
发包方：___________________________________________以下简称甲方：
承包方：___________________________________________以下简称乙方：
为明确甲乙双方责任，有效维护双方合法权益，经甲乙双方友好协商，甲方同意将“_______________________”工程承包给乙方__________，特拟定以下合同，希望双方共同遵守。
一、承包详细：
地点：
主要拆除的部份是：门面的门头广告牌、灯箱、木结构装修只拆除上部份、其中(安监局、武装部)这两个单位要拆除上面的字和数码管。有的门头不拆。
二、承包方式：甲方以单包工的方式发包给乙方，乙方负责到现场拆除。
三、承包金额及付款方式：
造价总金额：小写：(10000元);大写：壹万元。付款方式：签约后首付3000元，拆除后一次性付清。
四、工期：年月日开工，至年月日，完工。
五、甲方责任：
(1)通路、提供施工场地、明确施工位置、和户主协调等。
(2)积极配合乙方工作，解决所遇见的问题。
(3)结账准时不拖欠乙方工资。
六、乙方责任：
(1)按时施工，准时完成承包工程。
(2)重安全、强管理、主动和户主搞好礼貌关系。
七、未尽事宜：
(1)甲方如有拖欠工资，乙方可向甲方索取或向地方法院起诉。
(2)其它未尽事宜甲乙双共同协商解决。
八、安全责任：乙方在施工中是乙方直接造成的安全事故，与甲方无关，是甲方原因造成的安全事故甲方要承担全部责任。
十、不可抗拒的因素：不可抗拒的因素和乙方无关，乙方不承担任何责任。
(1)因自然灾害、协调原因引起的延误工期。
(2)拆除时所有损坏的物件，拆除的污染物。
九、补充事宜：_________________________。
十、本合同书共____页一式二份甲乙双方各持一份，双方签字盖章后产生法律效果。
甲方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日。
炉窑拆除承包合同篇八
发包方：(以下称甲方)。
承包方：(以下称乙方)。
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》、《建筑拆除工程安全技术规jgj147-20xx》及《建筑工程安全生产管理条例》的相关规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以示共同遵守：
第一条拆除项目、地点。
第二条乙方资格。
1、乙方必须具备相关的拆除资格证明;。
2、乙方必须具备拆除大型建筑的资历;。
3、乙方须具备拆除大型建筑的必须设备：
4、乙方须具备拆除大型建筑相关有经验的专业人员。
第三条施工范围及拆除垃圾。
1、拆除范围见新的平面图纸，与新的平面图纸有异之处即为拆除之处;。
3、乙方在施工前必须和甲方相关人员确定拆除项目的具体事宜,拆除工程范围、工程量之解释权归甲方。
第四条施工条件。
1、乙方须按照施工工期制订详细的施工进度表，并经甲方书面同意;。
2、乙方必须有专职的项目经理和甲方指定人员(其他人员无效)定期磋商;。
3、进度表的修正改动必须经甲方项目负责人的书面同意;。
4、进度表为本合同附件，乙方需要严格按照执行;。
5、乙方的施工人员必须经过严格的施工培训;。
7、施工过程严禁野蛮施工，禁止用原始简陋工具施工。
3、乙方的相关施工必须保证不损害本建筑物的主体结构，不能给本建筑物的主体结构留下隐性伤害，否则由此而产生的后果乙方应承担全部责任。
1、自合同签订之日起乙方须在3天内进驻;。
2、自合同签订之日起乙方须在3天内制作工程拆除进度表，并经甲方书面同意;。
3、乙方同意在3天内开始施工;。
4、双方约定自施工之日(x年6月1日)起在20天(x年6月20日)完成约定的项目拆除。
第七条乙方责任。
1、安全责任。
(1)乙方施工必须有完备的安全防护设备和设施;。
乙方负责;。
(5)违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。
(6)出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。
2、环保责任。
(1)制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按施工方案及政府相关部门规定执行。
(2)施工过程中应经常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘，严禁随意凌空抛撒。
(3)渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。
3、文明施工。
(1)乙方应作好文明施工及消防准备工作;。
(2)乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通;。
(3)乙方应保证在用的市政、公用设施完好、畅通。
4、治安消防责任。
(1)乙方有确保乙方的施工人员遵守治安管理法规;。
(2)乙方要确保施工过程中的消防安全，施工期间的消防安全事故由乙方负责;。
(3)甲方有权制止乙方在消防安全方面违规行为，否则甲方有权按乙方违约处理，因此而造成的损失由乙方负责。
第八条工程价款及支付方式和时间。
1、双方约定，拆除费为人民币壹拾捌万元整(小写：180000元)，废旧窗户、室内门、拆除建筑垃圾物内的钢筋、防盗门归乙方所有。
2、全部工程完工后，3天内付壹拾万元整(小写：100000元);15天内付捌万元整(小写：80000元)。
3、合同签订后三日内乙方向甲方支付合同保证金叁万元整;在工程验收后如无异常，60天内无息退给乙方。
第九条工程验收。
在工程完工后3天内，由专业的权威部门和甲方、乙方共同进行验收签字后视同工全部完工，由于验收不合格而导致延期的由乙方负责。
第十条违约责任。
1、乙方将合同项目转交第三方承包;。
2、乙方原因使工期延长;。
3、乙方不遵守相关的消防安全规定及政府相关部门规定，而不听从甲方制止的;。
4、违反合同上述条款的;。
第十一条争议的处理。
双方相互协商处理，如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他。
本合同一式2份，当事人各执1份。本合同自x年6月1日双方签字之日起生效。未尽事宜，双方协商订立补充协议并与本合同具有同等的效力。甲方：(盖章)。
乙方：(盖章)。
签订日期：x年6月1日
炉窑拆除承包合同篇九
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定，结合本次工程实际情况，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订本合同。
一、工程概况。
(一)工程名称： 水塔拆除工程。
(二)工程地点：
(三)工程范围：
1、拆除地面以上整座水塔;。
2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;。
3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。
(四)施工方式：人工作业拆除。
(五)工程施工期间：20__年月日20__年月日，共天。
二、工程造价及付款方式。
(一)工程总价：人民币元。
(二)付款方式：水塔拆至三分之一处时，甲方给付乙方合同总价款的40%，剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。
三、双方权利及义务。
(一)甲方权利及义务。
1、清理工程施工范围内的财物;。
2、指派负责对拆除工程全程跟进监督，协调工程施工过程的问题，确保工程顺利进行;。
3、为乙方的施工提供电源，保证乙方的用电;。
4、乙方人员的配置使用，甲方不得干涉。
(二)乙方的权利和义务。
2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;。
3、在施工中，必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;。
5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护，因施工造成损坏，乙方负责赔偿。
7、乙方不得将工程分包、转包，保证按时保质完工。
四、工程验收。
完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。
五、违约责任。
乙方必须在规定的时间内完工，每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金，超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。
六、争议解决。
在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的由人民法院管辖。
七、其他。
2、本合同自双方签字盖章后生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;。
3、未尽事宜，以双方书面补充协议为准。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
炉窑拆除承包合同篇十
_____________市教育体育局:。
学校现有平房三间，系___________年建成，后改为换热站，__________年由热力公司供暖后已废弃不用。该平房由于在校内主干路旁，与学校整体建筑布局极不协调，学校拟拆除进行硬化美化。
学生伙房煤气炉灶等炊具漏气严重，成为安全隐患，不能正常使用，需更换新炊具。
注:该支出报告已于________年______月_______日在教育体育网进行了公示，教职工无异议。
当否，请领导批示!
_______________________教育学校。
__________年______月__________日。
炉窑拆除承包合同篇十一
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
经甲乙双方友好协商，就甲方金冠公司旧设备拆除达成协议如下：
(一)拆除任务：
拆除旧干燥塔及车间内外附属设备，其中(将除尘器及200mm排风管拆解存放到一楼、气旋筛、混料机、直径20mm不锈钢喷枪管、成品库接料平台、拆解中所有电线、电缆)，不属于乙方所有，由甲方自己留存。(注：本车间所有不锈钢设备均属含镍不锈钢)。
(二)拆除期限。
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定期限内完成拆除任务。即：年月日至月天。
(三)付款方式：
本拆除设备款，按：含镍不锈钢7600元/吨、碳钢1700元/吨、电机65/千瓦、铁皮800元/吨，据磅秤实际数量结算。合同签订后，乙方需向甲方缴纳施工保证金贰万元。设备拆除完工后，如按甲方要求无任何违规行为，甲方一次性返还乙方全部保证金。
(四)拆除设备注意事项。
1、拆除设备时，若需拆卸门窗时，由乙方自行解决，拆装完毕后需乙方负责修好;。
2、拆除设备所需吊装及设备、工具由乙方自己解决;。
3、乙方负责拆除现场的安全及文明管理;。
5、所涉及的吊运、装车等一切问题，由乙方负责自行解决;。
6、拆除切割不锈钢时，切割口距离碳钢不得大于1cm。
7、乙方负责清除拆解过程中的垃圾，清理现场。
(五)安全责任。
拆除过程中乙方应确保施工人员人身安全，施工过程中造成的所有安全事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。
(六)如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
(七)本合同经双方签字盖章即生效，一式两份有同等效力，甲乙双方各持一份。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
法人代表(签字):法人代表(签字):。
炉窑拆除承包合同篇十二
甲方：（以下简称甲方）。
乙方：（以下简称乙方）。
甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。
（一）拆除任务：
黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。
（二）拆除范围：
配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的物资。
（三）拆除期限。
依据甲方的'整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即：年月日至年月日，历时天。
（四）付款方式：
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币万元。施工保证金万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
（五）乙方权利及义务：
1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及文明管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。
（六）本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
（七）如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
（八）本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲乙双方各持一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
炉窑拆除承包合同篇十三
甲方：
乙方：
甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议：
1、施工内容：建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。
2、拆除标准：按甲方要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。
3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。
经甲乙双方协商拆除项目总金额为（ ）元。 结算方式：甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再施工完闭后3日内付清。
本合同工程定于20xx年7月26日开工，于20xx年8月8日竣工。
1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
2、负责协调切断通往拆除区域内的电源、通信等线路。
3、甲方指定 为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督乙方的施工过程。
违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担（含经济损失）。
本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
_________年____月____日
炉窑拆除承包合同篇十四
发包方：_____(以下称甲方)。
承包方：(以下称乙方)。
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》、《建筑拆除工程安全技术规jgj147-20_》及《建筑工程安全生产管理条例》的相关规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以示共同遵守：
第一条拆除项目、地点。
第二条乙方资格。
1、乙方必须具备相关的拆除资格证明;。
2、乙方必须具备拆除大型建筑的资历;。
3、乙方须具备拆除大型建筑的必须设备：
4、乙方须具备拆除大型建筑相关有经验的专业人员。
第三条施工范围及拆除垃圾。
1、拆除范围见新的平面图纸，与新的平面图纸有异之处即为拆除之处;。
3、乙方在施工前必须和甲方相关人员确定拆除项目的具体事宜,拆除工程范围、工程量之解释权归甲方。
第四条施工条件。
1、乙方须按照施工工期制订详细的施工进度表，并经甲方书面同意;。
2、乙方必须有专职的项目经理和甲方指定人员(其他人员无效)定期磋商;。
3、进度表的修正改动必须经甲方项目负责人的书面同意;。
4、进度表为本合同附件，乙方需要严格按照执行;。
5、乙方的施工人员必须经过严格的施工培训;。
7、施工过程严禁野蛮施工，禁止用原始简陋工具施工。
3、乙方的相关施工必须保证不损害本建筑物的主体结构，不能给本建筑物的主体结构留下隐性伤害，否则由此而产生的后果乙方应承担全部责任。
1、自合同签订之日起乙方须在3天内进驻;。
2、自合同签订之日起乙方须在3天内制作工程拆除进度表，并经甲方书面同意;。
3、乙方同意在3天内开始施工;。
4、双方约定自施工之日(_x年6月1日)起在20天(_x年6月20日)完成约定的项目拆除。
第七条乙方责任。
1、安全责任。
(1)乙方施工必须有完备的安全防护设备和设施;。
乙方负责;。
(5)违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。
(6)出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。
2、环保责任。
(1)制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按施工方案及政府相关部门规定执行。
(2)施工过程中应经常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘，严禁随意凌空抛撒。
(3)渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。
3、文明施工。
(1)乙方应作好文明施工及消防准备工作;。
(2)乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通;。
(3)乙方应保证在用的市政、公用设施完好、畅通。
4、治安消防责任。
(1)乙方有确保乙方的施工人员遵守治安管理法规;。
(2)乙方要确保施工过程中的消防安全，施工期间的消防安全事故由乙方负责;。
(3)甲方有权制止乙方在消防安全方面违规行为，否则甲方有权按乙方违约处理，因此而造成的损失由乙方负责。
第八条工程价款及支付方式和时间。
1、双方约定，拆除费为人民币壹拾捌万元整(小写：180000元)，废旧窗户、室内门、拆除建筑垃圾物内的钢筋、防盗门归乙方所有。
2、全部工程完工后，3天内付壹拾万元整(小写：100000元);15天内付捌万元整(小写：80000元)。
3、合同签订后三日内乙方向甲方支付合同保证金叁万元整;在工程验收后如无异常，60天内无息退给乙方。
第九条工程验收。
在工程完工后3天内，由专业的权威部门和甲方、乙方共同进行验收签字后视同工全部完工，由于验收不合格而导致延期的由乙方负责。
第十条违约责任。
1、乙方将合同项目转交第三方承包;。
2、乙方原因使工期延长;。
3、乙方不遵守相关的消防安全规定及政府相关部门规定，而不听从甲方制止的;。
4、违反合同上述条款的;。
第十一条争议的处理。
双方相互协商处理，如协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他。
本合同一式2份，当事人各执1份。本合同自_x年6月1日双方签字之日起生效。未尽事宜，双方协商订立补充协议并与本合同具有同等的效力。甲方：_____(盖章)。
乙方：(盖章)。
签订日期：_x年6月1日
炉窑拆除承包合同篇十五
甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。
(一)拆除任务：
黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。
(二)拆除范围：
配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的物资。
(三)拆除期限。
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即：年月日至年月日，历时天。
(四)付款方式：
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币万元。施工保证金万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
(五)乙方权利及义务：
1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及文明管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成的`所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。
(六)本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
(七)如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
(八)本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
炉窑拆除承包合同篇十六
甲方：
乙方：
甲方将xxx所有建筑物拆除工程等，全部承包给乙方拆除。为了保证安全，按时完成拆迁任务。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的`规定，甲、乙双方本着互惠互利的原则，经甲、乙双方共同协商达成以下协议：
一、甲乙双方对拆除房屋的约定：
1、拆除房屋的范围：xxxx办公楼、一栋食堂、二栋职工宿舍及地面其他附属建筑物等。
2、甲方将上述所有的房屋交由乙方进行拆除，清运旧房屋拆除的所有材料归乙方所有，甲方不向乙方支付其他任何费用。甲方负责到交通、城建部门办理旧房拆除、清土、清运等所需的相关手续。
二、房屋拆除要求：
1、乙方必须按照甲方指定的旧房屋及地面建筑物有序拆除，拆除房屋必须从屋面至室外地坪面，甲方负责渣土清理，乙方不负任何费用。
2、拆除工期60天，自 年 月 日至 年 月 日前必须全部拆除，清完场地，并将现场交甲方验收，雨天顺延。
3、甲方以每平方米按 元残质费承包给乙方拆除，乙方收首付 万元作为此拆除工程定金。乙方进场以天核量为准，乙方一次性向甲方付清此次拆除工程费。
三、乙方自签字之日起，甲方必须保证所有搬迁过程中，每户门窗齐全及建筑附属物不得他人拆除。
四、乙方在此次拆除工程期间确保安全，文明施工。在拆除过程中出现大小工伤事故一切由乙方承担，甲方不负任何法律责任。
五、乙方进场施工，必须确保15—20人团体保险。
六、此拆除工程，靠近xxx，乙方必须搭封闭式脚手架及防护安全网，确保砖渣飞向马路砸伤过往行人，否则不让施工。
七、甲方提供拆除所需要水、电，费用乙方自负。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
签订日期：
