工程合作协议书简单（热门20篇）
总结是我们反思经验的重要方式，它能让我们更好地吸取教训。总结应该注重详实的数据和客观的分析。在这里，我们提供一些优秀的总结范文，供大家作为思路与参考。
工程合作协议书简单篇一
丙方：__________。
甲、乙、丙三方经友好协商，在平等自愿的基础上就位于_______的土地合作开发事宜达成一致，订立本协议，具体条款如下：
一、开发项目地址甲方同意将归其支配处分的位于_______________________的土地出租给乙方和丙方，由丙方对土地项目投资进行开发建设。丙方进行开发建设所需法律手续由甲乙双方负责协调办理。甲乙双方就合作项目负责协调与有关部门的关系，该幅土地的性质为：________________。甲方保证对该块土地享有完全自主经营、出租的权利，并保证该块土地没有其他纠纷及债权债务。根据乙方和丙方的请求协助办理其他事项。
二、甲方将该项目土地出租给乙方和丙方，年租金为_______，租金缴纳期限为：租金缴纳方式：该土地租赁期限为______年。租期届满后，乙丙双方同等条件下，有优先承租权。如乙丙双方不再租赁，该项目的所有建筑物归甲方所有，但甲方按建筑物的评估价值对乙丙双方进行补偿，对补偿款其中乙方应得_______元，丙方应得_______元。
三、该项目建成后，甲方同意乙丙双方对场地和房屋对外出租，转租及其他营利性经营，无需甲方另行确认。
四、丙方对该项目进行开发共需投资_______万元人民币，由丙方负责对投入资金的监控和使用，项目建设预期周期共计：_______，项目的建成后，丙方负责验收合格后方可投入使用。
五、项目建成投入使用后，由乙方负责招商，出租等一切与项目营利性的经营，丙方按照项目年经营额的_______%分享利润。丙方对乙方的账目谁是能够抽查。
六、在项目经营过程中，由乙方负责对项目的经营管理。
七、违约职责。
甲乙丙三方任何一方出现违反合同的情形，除承担给他方造成的损失外，还须承担违约金_______元。
八、本协议未尽事宜，经三方协商可签订补充协议。
九、本协议经三方签字盖章后生效，本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。
甲方：______________。
乙方：______________。
丙方：______________。
20xx年xx月xx日。
工程合作协议书简单篇二
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本协议。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容：人行道铺设
合同工期：总日历天数20天开工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米（包括所有材料和人工费）。
1、本合同签订后10日内，甲方支付x元生活款；
2、工程竣工验收合格，车务段支付后，甲方支付全部余款；
工程材料由甲方提供（包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等），所有施工设备由乙方自行承担。
一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件，验收合格的`，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
一、乙方未能按时竣工的，每延期一日罚款x元；
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
一、甲方代表为_________，乙方代表为___________。
二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字后生效。
甲方：乙方：
________年____月____日
工程合作协议书简单篇三
分包方：________________________。
为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程桩______________工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围：___________________________工程。
三、工程造价及工程款支付：人民币_____元整，由建设方支付。本工程不设预付款。保留金的5%，待保修期满后14个日历天内支付。
四、建设方责任。
1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作。
1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作。
1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
8.负责对已完工程的成品保护工作，按照国家的相关规定对工程质量负责。
9.按照规范及无锡市档案馆要求及时填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料(包括竣工所需要的资料)及时、完整的提供给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、可靠性负责。
七、工程质量。
1.分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
2.任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应承担全部责任。
八、违约责任。
1.分包单位不配合总包管理，不服从总包方现场的领导造成的后果自行承担。
2.造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应按照损坏的实际损失如数进行赔偿。
3.提供总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保桩基工程的验收合格。
九、其他。
本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。
兹证明双方签订如下：
更多。
工程合作协议书简单篇四
甲乙双方本着诚信、平等、互利原则，各方发挥各方资源优势达成以下合作共识：
1、__________________________________合作
2、__________________________________合作
1、双方整合自身资源进行合作；
2、双方在项目上达成合作意向的，另具体拟定项目合作协议
__________年至长期
1、本协议是合作的总合作合同，__________式__________份，双方各执__________份，具有同等法律效力，具体合作项目的合作模式及项目内容为本合同的附件，并具有同等法律效力。
2、本协议未尽事宜，双方应本着友好合作的原则协商解决。
工程合作协议书简单篇五
甲方：
乙方：
甲、乙双方协商同意，就工程事宜，达成合作协议。现就有关协商条款列后共同遵守。
一、合作工程名称：
二、合作双方职责划分。
1、甲方对范围内整个工程的工期、质量负责;编制投标文件，对施工进度、质量总负责;以甲方或乙方或甲乙双方联合的名义对本工程进行投标与管理。
2、甲方负责范围内直至交验及其质保建造工程;。
3、乙方牵头对业主方和整个工程的关系协调、疏通等商务工作;若需要投标保证金以及履约保函，乙方负责提供和自己收回。
甲、乙双方组成联合工程项目部，甲方委派项目经理，乙方委派项目副经理(商务)、技术和财务人员，双方依据所担分项工程委派。
三、合作双方权益。
1、依据工程情况，除各方承担的工程造价包括了各自的利润，各自负担各自的`工程管理费外，甲方应向乙方支付利润的%(或万元)作为公关费用。
2、工程投标时，双方协商项目管理费额度。
四、在投中标前后的职责。
1、依据投标需要各自提供有关资料的复印或原件资料;。
2、合作双方签署的合同协议对每个成员均具法律约束力;。
3、双方签订合作协议作为投标文件的组成部分(视业主对投标书的要求确定);。
5、合作双方各自不得再以任何名义，且未经对方知情的情况下，单独投标或与其他单位联合或合作进行本项目投标事宜。否则，被视为违约。
6、向本项目业主提交投标书前，双方必须批准和确认投标书，并必须对项目管理费额度达成一致意见。
五、合作双方的违约责任。
投标书提交后，本项目满足合作双方共同条件，合作的甲、乙双方任何一方均不得随意改变合作初衷，务必合作到底。否则，被视作违约。违约方应向守约方支付上述权益额度的50%现金作为补偿。
六、本合约在各方签字盖章生效，退回履约保函，结清全部质保金之日失效。
七、本‘合作协议’一式六份均为副本，甲、乙方各执三份;投标书中需要的“合作协议”为正本(附在投标书正本或合同正本之内)。
八、未尽事宜本着协商解决，实施过程协商不成的提交西安仲裁委员会仲裁。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
20xx年xx月xx日。
工程合作协议书简单篇六
鉴于甲、乙、丙三方同意，共同出资经营而缔结本协议，当事人一致同意根据下列条款组建合伙。
1、组织形式：合伙人根据相关规定组建合伙。
2、经营名称：全体合伙人以名义从事经营。
3、经营场所：全体合伙人的主要经营场所位于 非因下列原因，不得提前终止：
（1）提前达到本协议预期的目的；
（2）全体合伙人一致同意提前终止。
4、经营范围:全体合伙人共同从事、等项经营活动。
1、甲、乙、丙三方各出资人民币元，出资总额人民币________元， 出资人姓名、出资种类、价值量（以人民币为单位）、占出资总额的百分比在合伙关系存续期间，为了扩大经营规模而有必要追回投资时，各合伙人自接到通知后日内，按上表所列的比例追回出资数额。以上出资为合伙人共有财产。
2、合伙人除参与盈余分配外，不得因出资而要求其他报酬。
3、合伙人的股权不得转让于本协议当事人以外的其他人。
4、合伙人退伙时按退伙时的财产状况，根据本协议载明的出资比例和退伙人是否履行追回投资的义务返还出资。不能用实物返还的，应当允许折价返还现金。
5、退伙人出卖已返还的财产时，本协议当事人在同等条件下有优先购买的权利。
1、盈余是指每一会计年度内的营业总收入减去成本，并按营业总收入的____%，提前后备基金后的纯利润。
2、本协议当事人均享有参加盈余分配的权利。
3、合伙人在分配方案公布之后，实施之前，可对分配方案和帐目进行审核，任何人对分配方案持有异议，应由合伙人全体会议讨论裁决。
1、合伙事务由全体合伙人共同参与。若有争议，依半数以上的主导意见决定。
2、在合伙事务范围内，每一合伙人（或合伙负责人）都可以代表全体合伙人对外开展业务，每一合伙人（或合伙负责人）在经营业务范围内的活动由全体合伙人负责。
3、合伙人处理合伙事务应像对待本人的事务一样慎重。
4、合伙人处理合伙事务的劳动报酬由内部工作承包合同规定，合伙人不得以任何形式从经营体内索取回扣。
5、合伙人有权查阅帐簿，主管财会的合伙人不得拒绝。
1、合伙人按本协议第三条第二款所定 的盈余分配比例（或出资比例）分组合伙债务，合伙人接到履行债务通知后应于____日之内，将各自所应分担的份额，交给主管财会的合伙人。
2、新的合伙人对他加入合伙前的合伙债务应按核定的出资比例和盈余分配比例分担清偿（或不分担清偿义务）；退伙人对退伙时已存在的合伙债务，不论到期与否，都应承担清偿义务。
1、接纳新的合伙人须由本协议当事人一致同意。
2、合伙人在本协议存续期间不得声明退伙，但出现下列情形除外：
（1）本协议第一条第三款所列的提前终止原因；
（2）合伙经营连续在_____月内出现亏损；或者用下列规定：合伙人可以声明退伙，但在退伙前一个月应以书面形式向其他合伙人转达退伙意向。
3、退伙时按本协议第七条规定进行清算。
1、无论合伙关系因何种原因终止，都应即时向全体合伙人公布资产情况。
2、终止时的清算程序如下：
（1）清偿合伙债务；
（2）结清未付工资；
（3）返还出资；
（4）分配盈余。
1、本协议一式三份，甲、乙、丙方各执一份，具有同等法律效力，签字生效。
2、经协商一致，合伙人可以修改本协议对未尽事宜进行补充。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
日期：______________
工程合作协议书简单篇七
项目合作协议（以下简称甲乙双方）
甲方： 身份证号： 籍贯：
乙方： 身份证号： 籍贯：
甲乙双方本着公平、公正、平等、互利的原则订立合作协议如下：
一、甲方将土石方工程和乙方 进行合作。由乙方出资，乙方占总利润的70%；甲方不出资，负责管理及项目的签订、收款等工作，甲方占利润的30%。
二、本合作协议期即土石方工程施工合同期满全部工程尾款收回完，协议自动失效。
三、甲乙双方合作期间，盈利或亏损各自按比例分配。
四、合作期间双方一方持卡，一方负责保管该储蓄卡密码，以确保项目资金安全工程施工正常运作。任何一笔款项支出都必须双方签字认可或电话告知，以短信的形势等。
五、合作期间，甲乙双方均不得以任何理由借用或暂用资金。
六、双方的共同管理和施工期间收到的工程进度款，只限本着本项目工程的机械费及民工劳务费用的支出，或工程相关的费用支出。与本项目无关的资金费用不得支出，每个月按比例支付部份分成。
七、合作期间队伍的选择及分项工程的定价由双方共同协商确定。
八、合作期间一切施工技术管理及现场安排是由项目经理统一指挥，且有权对在施工期间考察不合格的施工班组清理出施工现场，以确保工期及质量目标圆满实现。
九、甲乙双方直接或见接引进的.各种施工队伍，在施工过程中必须按业主方的要求，按时、保质、保量完成自己合同约定范围内的全部工作内容，不得以任何借口拖延工期，确保施工质量一次验收合格。相反由此造成的一切后果及经济损失由该班组或该施工队伍自行负责，由此进该施工队伍负责全部散后处理事宜。
十、甲乙双方在执行合作协议期间有争议的，双方应本着友好协商的原则解决。
项目合作协议双方签字生效：
甲方： 乙方：
合作协议签订时间： 年 月 日
工程合作协议书简单篇八
合作设计单位（丙方）：_________________。
根据国家法律法法规及政策的有关规定，乙方承担的工程设计项目与丙方合作设计，为明确三方权益和责任，经协商，达成以下协议条款，三方共同遵守。
1．工程名称：_____________________。
2．建设规模：_____________________。
3．建设地址：_____________________。
4．建设单位名称：_________________。
5．建设单位地址：_________________。
6．建设单位联系人：_______________。
1．与建设单位（甲方）鉴定工程设计合同；
2．协助办理规划报建手续；
3．编制设计文件，并对设计质量负责；
4．施工图交底，参加工程竣工验收及施工配合；
5．向丙方提供下列文件：
（1）工程设计合同；
（2）设计施工图及计算书；
（3）工程地质报告；
（4）规划报建批文及有关文件、资料。
6．工程质量或工程事故若由于设计因素造成，则由乙方负全部责任。
7．_____________________。
1．向乙方介绍当地（包括省、市）有关工程设计规定和地震烈度、气象等情况；
2．根据具体情况，可参与建筑初步和结构方案的校审；
4．参加隐蔽工程验收和工程竣工验收；
5．受乙方委托办理竣工验收手续；
6．其它协议事项。
1．工程设计收费按关于设计收费标准的规定计取，支付方法由建设方（甲方）按合作设计协议书直接支付给丙方，该笔费用将来甲方在支付乙方设计费时如数扣除。丙方收费额在___________万元以下时一次付款，在________万元以上时，合同签订后___________天内付_______%，交付土建施工图后天内付_______%。
2．合作收费按下列比例执行：现场技术服务费和出图费占总设计费的_______%，即丙方应收_______万元，其中出图费按建筑面积计算_______元/平方米，共计________万元，现场技术服务费_______万元。
3．合作设计的其它协议事项，按有关标准由乙、丙双方另行商定。
1．合作设计各阶段时间要求：_____________________。
2．为确保工程质量，丙方必须有至少_______名甲级设计单位的高级职称技术人员到现场提供技术服务。
1．除甲方原因或不可抗拒的因素影响外，延长提交设计成果时间或现场服务不到位，乙、丙双方根据本协议分工范围承担各自责任，无法分清的乙、丙双方承担连带责任。
2．如乙、丙方未能按本协议规定时间提交设计成果，每延误一天，由乙、丙方向甲方支付核审内容乙方应提交的设计文件及资料丙方校审完成时间方案设计设计委托书、各项规划指标及资料、方案设计图等初步设计设计委托书、各项规划指标及资料、初步设计图纸、地质报告施工图设计地质报告、施工图、计算书及有关资料本合同金额_________%的违约金。延误超过____天，乙、丙方应向甲方支付本合同金额_________%的赔偿金，甲方有权解除合同。
本协议在执行过程中发生纠纷，甲、乙、丙三方本着积极互让的态度协商解决，协商不成时，按以下第_______种方式解决。
1．向_______仲裁委员会申请仲裁。
2．向甲方所在地人民法院提起诉讼。
工程合作协议书简单篇九
本着公平公正，诚实信用的原则，经甲、乙双方协商制定以下条款，供甲、乙双方共同遵守执行：
一、工程名称：______________________________
二、工程规模:
（2）、工程总造价（中标价）：_____万元（大写：人民币柒拾肆万叁仟元整）。
三、付款方式：工程量完成一半付中标价款的40%，竣工验收合格后付中标价款的20%；___年年底付工程决算价款的20%；剩余工程决算价款的20%于___年年底无息付清。在施工过程中，根据工程需要，乙方提前10天通知甲方工程款拨付，甲方应按期拨付，每拖延一天按拨付金额的1%支付违约金。甲方应严格按照该付款协议中规定年度付款方式全额付清，每拖延一天按应付金额的1%支付违约金。否则，乙方有权向甲方追偿，所产生的诉讼费、邮寄费、保全费、律师代理费以及延期支付工程款所产生的利息等一切费用由甲方承担。
四、本协议未尽事宜由甲、乙双方参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规协商解决，如发生争议协商解决，协商不成，起诉方可向______人民法院进行起诉。
五、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，甲方的工程款支付完毕后自动失效。
六、本协议一式陆份，甲、乙双方各执贰份，_______住房和城乡建设局备案贰份。
工程合作协议书简单篇十
为发挥甲方（管理方）的宏观调控职能，提高企业的经济效益，甲方（管理方）经与乙方（挂靠方）充分协商，一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书：
一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行黄陵县梨园新区建筑工程的经营，乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。
二、挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目，所以甲方有责任对工程负责，凡以甲方名义签订的施工协议，乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。
三、挂靠期间乙方实行大包干施工，包质量，包工期，包安全，包材料采购，包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉，严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工，确保工程质量，安全施工，文明施工和按期完工。
四、甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质，向乙方提供工程报建所需要的有关资料，协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发，凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“黄陵县梨园新区工程项目部”印鉴壹枚，用于工程资料。并为乙方设立单独的银行账户，本工程竣工验收合格后，乙方应将该印鉴交还甲方。
五、甲方正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。
六、乙方挂靠甲方下经营期间，对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例；严格按照规定用工，依法办理所聘员工各种手续，特殊工程要持证上岗。
七、为规范施工现场的管理，乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员，即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工，施工现场要配足持证上岗的管理人员。
八、甲方提取的管理费用：按工程总造价的%，支付方式为随着工程进度，按已完成的工程量及时支付。
本工程所产生的各项税收（除个人所得税）和行政收费均由乙方自行承担。
九、挂靠期间暂定为_________年，即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
十、挂靠期间乙方按工程进度收取的建设方的工程进度款转入甲方帐户，待扣除管理费后其余工程款三天内转给乙方。
十一、本协议双方签名盖章乙方交齐风险保证金后生效。挂靠期满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。
十二、工程竣工后，乙方应向甲方提供一套完整的竣工验收资料。
十三、本协议一式四份，双方各执两份。
十四、本协议未尽事宜双方另行协商解决。
甲方（盖章）：__________________年____月____日
乙方（签字）：__________________年____月____日
工程合作协议书简单篇十一
乙方：______________。
由于甲方欠乙方工程款，以房产抵顶工程款一事达成如下协议：
二、抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方所有。该房暂由双方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时，其产权过户手续由甲方与乙方指定的`购房人办理，直接办到乙方指定的购房人名下。甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可与购房人办理过户手续。办理过户手续所需要费用由购房人按国家现行规定承担。
三、抵顶房产的价格包括水、电、暖、气(电视、电话、宽带)人口关配套费用。抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标准。
四、甲方于________年________月________日前将所抵顶的房屋交付乙方。
五、如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款______________元。
六、本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向威海市仲裁委员会申请仲裁。
七、本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。
甲方：_____________________。
乙方：_____________________。
_________年________月________日。
工程合作协议书简单篇十二
乙方：____________
根据电厂（华瑞）项目部安全文明、质量进度工作需要，现就电厂煤管楼，分包的'项目施工中的有关事宜，经甲乙双方共同协商达成以下条款，望双方共同遵守。
1、乙方进入施工现场，必须严格服从甲方管理人员指挥，戴好安全帽，上架是必须戴好安全带，如发现没戴人员罚款从各班组工程款扣除。
2、乙方进入施工现场，应加强对本班组成员的安全教育和技术交底，严禁在施工中违章作业。
3、乙方班组成员应保护现场安全设施标志，严禁破坏保护设施，不用的材料必须堆放整齐，严禁乱扔乱放。
1、乙方应严格按照甲方的施工方案进行施工，认真做好计量管理工作，若因违规操作所造成施工质量质量问题和返工给甲方带来的损失由乙方承担全部责任。
2、乙方施工进度必须满足甲方的要求，必须服从甲方的管理，严格执行施工规范和安全操作规程，若在施工过程中导致的安全事故乙方应承担一切经济损失，甲方不承担任何责任。
1、木工班组承包所有的扎模工程（其中包括二期结构），铁丝、钉、机具由乙方提供。
2、工程结束后提钉模板方料归类堆放。
四、付款方式：承包价格按图纸建筑面积每平方____________元，按公司承包合同付款，余款年底付清。
五、此合同一式二份，双方各执一份，签字后生效。
乙方：____________
____________年____________月____________日
工程合作协议书简单篇十三
甲方在_镇_村新农村建三间三层半房屋一栋，建筑落地面积约__米__米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：红砖、黄砂、碎石、石灰、水泥、钢材等，水电接至施工现场（配电箱后的线路由乙方负责）。乙方提供承包施工过程中的全部劳务、模板、支撑、脚手架、铁钉、铁丝及施工过程中的辅助材料、施工用具等。
乙方按照甲方提供的施工图及甲方提出的要求承建。主要包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、模板、钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；室内装饰粉刷、外墙面水泥砂浆粉刷、外墙贴瓷砖、屋面贴琉璃瓦，同时作好防渗处理、配合水电施工、门窗施工做好修补工作，配合甲方做好材料保管。
按施工图要求、乙方承包范围、建造内容及乙方责任，施工费用总价包干，包干价格为___元，含安全文明施工措施费及购买农村建房保险费。（施工期间甲方向乙方施工人员提供午餐及茶水）。
乙方进场开工__天后甲方付款__元，完成第一层砖砌并捣制好楼面付款__元，完成第二层付款__元，完成第三层付款__元，屋面完工后付款__元，工程全部完工，经验收合格后付至__元，余款__元作为保修金待__个月后，经检查屋面无渗漏墙面无开裂等质量缺陷，付清余款。
甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，安全文明施工及购买农村建房保险，按施工图纸和甲方要求进行施工，节约材料，并做好材料保管，不得丢失。
乙方应当按照国家规定的'房屋质量标准和甲方提供的施工图要求组织施工，工程质量不合格及达不到甲方要求由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。
工程总工期为__个月，从__月_号乙方进场施工开始算起，乙方必须在__年_月底前完成承包范围内的全部工程，最迟不能拖延到_月_日，如超过_月_日甲方要给予乙方经济处罚。乙方所需材料，应__天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方签字（章）：_________。
联系电话：_________。
乙方签字（章）：_________。
联系电话：_________。
日期：________年____月____日
工程合作协议书简单篇十四
发包人：____________（以下简称甲方）
承包人：____________（以下简称乙方）
经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。
一、承包项目：本工程地块土方的`开挖、运弃、平整。
二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。
三、承包价格：开挖、运输土方________元/m3（石砂）。
四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自____月____日开始施工，在____天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。
五、质量与施工要求：
1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工规范允许范围内。
2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。
3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。
4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。
六、安全要求：
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。
3、遵守工地规章制度，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。
5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。
6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。
七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。
八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
联系电话：____________联系电话：____________
________年____月____日
工程合作协议书简单篇十五
乙方：________________。
1、甲方所属________________酒楼由乙方装修完毕。乙方根据竣工图纸资料进行预决算，在此基础上甲、乙双方组织工程技术人员对现场实测、核对。并根据乙方在施工过程中所提供的资料票据以及甲方的市场调查为依据，在此基础上进行决算。
2、根据决算的结果数据，经双方的友好协商，并达成一致。甲方同意向乙方支付全部工程款(包括装饰装修材料、水电工程材料及全部的人工费)共计人民币___万元整。
3、经双方协商：施工进场费4万元及施工用水电费由甲方承担。
4、除施工过程中及施工完成后所付材料费及人工费__万元外余下的__万元在本协议签订15日内一次付清。
5、保修金：经乙方要求介于保修期已过半，甲方同意不扣留保修金，乙方承诺在保修期内负责装修及水电工程由于施工质量所引起的维修工作。保修期至20________年4月1日止。
6、如乙方没有按甲方要求对所承担的装修及水电安装工程由于施工质量所造成的质量问题及时的.维修处理。甲方交涉无结果的情况下甲方有权向相关部门提起诉讼。乙方必须承担相应的违约责任。并承担直接的经济损失两倍的罚款和全部间接的经济损失。
7、本协议一式两份，双方签字盖章生效。
甲方(盖章)：__________________。
乙方：_________________________。
代表人(签字)：________________。
身份证号码：____________________。
_________年________月_______日。
工程合作协议书简单篇十六
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：
工程地址：
二、工程合同工期。
开工日期：
竣工日期：
三、质量标准。
四、合同价款。
工程总造价(金额)：
五、付款方式。
1、乙方进场后，甲方付乙方工程造价的`_%，中期_%，完工后付_%，甲方扣留工程造价款的5%，作为保证金，__付清。
2、乙方必须付给甲方工程造价款的20%作为工程转让费。
六、施工要求。
将原场地的垃圾全部清理干净，并将垃圾全部运出，并将场地全部填平，并填入黑土三十公分，并与外界的停车场路面保持水平。
七、双方权利及义务：
1、乙方在施工过程中不得拖欠施工人员工资，与发生经济纠纷及其他纠纷，均与甲方无关，甲方不承担任何责任。施工过程中发生任何事故及伤残事件，全部由乙方负责，甲方不承担任何责任。
2、乙方在施工地点内严禁发生打架斗殴及酗酒事件及偷窃行为，如有此类情况发生交与公安机关处理，并赔偿一切损失。
3、乙方必须按照合同要求进行施工，乙方必须保证施工质量及要求，如给甲方造成建筑材料浪费和损失，乙方加倍赔偿。
4、乙方如不按合同要求施工，甲方有权拒付余额，并将乙方清理出场，且损失由乙方负责承担。
八、如本合同与原合同不符时，以原合同要求为准。
九、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。
甲方：
乙方：
20xx年_____月_____日。
工程合作协议书简单篇十七
乙方：__________
身份证号：
鉴于：
1、甲方因公司经营，于__年__月__日起尚欠__________建工股份有限公司工程款人民币__________万元。
2、因甲方无力以货币方式清偿工程款，双方经友好协商，乙方同意甲方以房产抵偿工程款。
双方为了明确有关权利义务，特订立协议书如下：
1.1双方确认，截止本协议签订之日止，甲方累计欠乙方工程款合计人民币______________万元。乙方同意甲方以福泰商业广场的住宅房抵偿工程款。
2.3总建筑面积：______________
2.4标的`物价值：抵债房产市场总价为人民币______________元，现标的物折价后(即成交价)总价值为人民币______________万元。
3.1甲方以本协议第二条约定的房产作价方债务后，由乙方找补甲方差价款人民币______________万元，该款由乙方于本协议签订之日起日内支付给甲方，如乙方未在约定期限内支付差价，本协议认购行为无效。
4.1本协议签订之日，双方办理下列相关手续：
4.1.1签订《商品房买卖合同》(或《商品房认购书》);
5.1本协议签订后，双方施工合同关系转为商品房买卖合同关系，有关商品房买卖所发生的权利义务由双方在《商品房买卖合同》中另行约定，因商品房买卖所产生的税、费担按照现行法律、法规、规章及当地人民政府有关政策执行(允许中途变更一次购买人)。
6.1本协议系双方真实意思表示，一经签订，双方均应严格履行。任何一方违约，都应依法承担违约责任。如甲方违反房产抵偿债务协议书，原__________建工与福泰房地产有限公司8月27日的承诺书依然有效。
6.2本协议一式三份，甲乙双方各执一份，德兴市房产管理局备案一份，具有同等效力。
6.3本协议经双方签字后生效。
工程合作协议书简单篇十八
1、甲方因公司经营，于________年______月_____日起尚欠_______________建工股份有限公司工程款人民币________________万____________元。
2、因甲方无力以货币方式清偿工程款，双方经友好协商，乙方同意甲方以房产抵偿工程款。
双方为了明确有关权利义务，特订立协议书如下：
第一条借款本息金额及还款方式
1.1双方确认，截止本协议签订之日止，甲方累计欠乙方工程款合计人民币________________万____________元。乙方同意甲方以福泰商业广场的住宅房抵偿工程款。
第二条按债标的物概况
2.1坐落地点：_______________
2.2房号：_______________
2.3总建筑面积：_______________
2.4标的物价值：抵债房产市场总价为人民币___________________________元，现标的物折价后（即成交价）总价值为人民币________________万____________元。
第三条差价找补
3.1甲方以本协议第二条约定的房产作价方债务后，由乙方找补甲方差价款人民币________________万____________元，该款由乙方于本协议签订之日起_____日内支付给甲方，如乙方未在约定期限内支付差价，本协议认购行为无效。
第四条手续办理
本协议签订之日，双方办理下列相关手续：
4.1签订《商品房买卖合同》（或《商品房认购书》）；
第五条相关税费的承担
本协议签订后，双方施工合同关系转为商品房买卖合同关系，有关商品房买卖所发生的权利义务由双方在《商品房买卖合同》中另行约定，因商品房买卖所产生的税、费担按照现行法律、法规、规章及当地人民政府有关政策执行（允许中途变更一次购买人）。
第六条其他
6.1本协议系双方真实意思表示，一经签订，双方均应严格履行。任何一方违约，都应依法承担违约责任。如甲方违反房产抵偿债务协议书，原宁波建工与福泰房地产有限公司8月27日的承诺书依然有效。
6.2本协议一式三份，甲乙双方各执一份，德兴市房产管理局备案一份，具有同等效力。
6.3本协议经双方签字后生效。
甲方：_______________
乙方：_______________
_________年____月____日
工程合作协议书简单篇十九
乙方：______________。
关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案，经甲乙双方协商一致达成协议如下：
1.甲方向乙方支付工程款及相关费用共计：550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于年月日前支付100万元，年月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元，直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项，支付所欠款项的20%的'违约金。若因乙方造成的原因，甲方不支付违约金。
2.乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后，应将涉及该工程的有关工程的所有技术资料转交给甲方，甲方出具收到手续，否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。
3.乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前，应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格，否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。
4.乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票，甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。
5.本协议自签署之日起三日内，双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份，申请法院出具调解书。
6.双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结，今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。
7.本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效，本协议一式叁份，甲、乙双方各持一份，______________区人民法院一份，同样有效。
甲方(签字或盖章)：______________。
乙方(签字或盖章)：______________。
日期：______________
工程合作协议书简单篇二十
由于甲方欠乙方工程款，以房产抵顶工程款一事达成如下协议：
甲方用以抵顶工程款的房产为建筑面积________平方米，价款小区________元。________号________楼________室________元，经甲乙双方协商就甲方以房抵工程款。
抵顶的房产甲方不得对外出售，由此产生的一切责任由甲方自行负担，抵顶的房产乙方可以随时出售，抵顶房产的售房款归乙方所有。该房暂由双方签订预售合同，在正式办理房屋产权证时，其产权过户手续由甲方与乙方指定的购房人办理，直接办到乙方指定的购房人名下。甲方不因乙方将该房转让需办理相关手续为由而向乙方和乙方指定的购房人收取任何费用。甲方在接到乙方出具的同意将该房过户的书面通知后方可与购房人办理过户手续。办理过户手续所需要费用由购房人按国家现行规定承担。
抵顶房产的价格包括水、电、暖、气(电视、电话、宽带)人口关配套费用。抵顶房产的配套设施应达到甲方对外销售的同等标准。
甲方于________年________月________日前将所抵顶的房屋交付乙方。
如因非乙方原因导致该房产权归属不清或不能按期取得该房产权等，乙方可以单方解除本协议，甲方应以现金支付所欠工程款_________元。
本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决，如协商不成可向威海市仲裁委员会申请仲裁。
本协议一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。
甲方：________________乙方：________________
