最新冰箱买卖合同(实用20篇)
在签署合同之前,双方应当明确交易的内容、价格、交付方式等关键条款。在编写合同时,应该充分考虑双方解决争议的方式和途径,以降低未来可能发生的纠纷风险。在签署合同之前,建议对相关条款进行充分审查和了解。
冰箱买卖合同篇一
甲方:
法定代表人:职务:
地址:邮政编码:
电话:传真:
乙方:青岛___有限公司
法定代表人:职务:董事长
地址:邮政编码:
电话:传真:
鉴于此,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
第一条产品名称、品种、规格和质量
1.产品的名称、品种、规格:45’超宽托盘钢质冷藏箱(冷机型号:sc120d)。
3.质保条款:乙方应保证货物是崭新的,未使用过的,并且保证货物是依据合同要求的数量、规格和性能标准而提供的。
(2)油漆自交付使用后保修三年。误操作、人为破坏、撞击及非正常作业造成的损坏将不在保修范围。
(3)冷机质保一年,售后服务由冷机供应商负责。
第二条产品数量
产品的数量:42台。
第三条产品交付方法、运输方式、交付时间
1.产品的交付方法:乙方工厂交货,甲方工厂自提。如需运送至指定地点,运费另算。
2.收货单位:
3.收货地址:
4.交付时间:20__年6月20日前交付台,剩余台7月15日前交付,如因甲方原因造成迟交,乙方不承担责任。
5.乙方应于交货日【5】个工作日之前,通过电报、电传或传真的方式通知甲方按照本合同验收的规定予以验收。
第四条产品交付期限
乙方按合同规定的时间交付货物,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。
第五条产品货款支付结算
1.产品的价格:每台计美元,总价:美元
2.签署本合同之日起3个工作日内支付全部价款的作为定金。生产完成后30天内,或者发运前支付全部剩余货款。
第六条验收标准、方法、地点及期限
乙方生产完成后,及时通知甲方人员来厂按照设计图纸技术及工厂规范要求验货;
第七条违约责任
1.本协议生效后,甲、乙各方应本着诚实信用的原则,严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的,或者履行本协议约定义务不符合约定的,视为违约,除本协议另有约定外,应向对方支付违约金【总货款的10%】。如该违约金不能弥补非违约方因此受到的实际损失(包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等),非违约方可向法院申请要求违约方赔偿全部实际损失。
2.乙方的违约责任
乙方逾期交货的,甲方给予10天的宽限期,逾期仍不能交付的,乙方应向甲方支付不高于迟延交付箱体价格的【5】‰的违约金。
3.甲方的违约责任
3.1如果甲方未按合同的规定的日期付款给乙方,则甲方也应支付由此产生的违约金,违约金按拖欠款金额每天【5】‰计算,直至该款付清为止。
3.2甲方在收到乙方的验收通知后【30】日内,仍不进行验收,则乙方有权解除合同。
第八条风险负担
1.货物毁损、灭失的风险,在货物交付之前由乙方承担,交付之后由甲方承担。
2.因甲方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的,甲方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。
3.乙方按照约定未交付有关货物的单证和资料的,不影响货物毁损、灭失风险的转移。
4.货物风险的转移,不影响因乙方履行义务不符合约定,甲方要求其承担违约责任的权利。
第九条合同的解除
1.本合同在下列任一情形下解除:
(1)一方进入破产或清算阶段;
(2)本合同已有效、全部得到履行;
(3)双方共同同意提前解除合同;
(4)根据法院或仲裁机构的裁决,合同被解除或终止。
2.因不可抗力致使合同目的不能实现的;
4.当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
第十条声明及保证
甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条通知
1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用(书信、传真、电邮、当面送交等)方式传递。
2.各方通讯地址如下:
甲方:
乙方:
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起【7】个工作日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十二条合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出【3】个工作日内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第十三条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。
第十四条保密
本协议双方一致同意,其对本协议签署和履行过程中得到的对方的有关资料负有保密义务,非因履行本协议需要或非经对方当事人书面同意不得向任何第三方直接或间接披露;各方进一步确认,其将采取一切必要的措施,以防止其任何关联公司、雇员、代理人或者任何其他人员非法使用或披露任何保密信息资料。
第十五条争议的处理
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列方式解决:依法向起诉方所在地人民法院起诉。在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。
第十六条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。
第十七条补充与附件
本合同未尽事宜,买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第十八条合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
本合同正本一式2份,甲方执1份,乙方执1份,具有同等法律效力,扫描件也有效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表:代表:
签字:签字:
年月日年月日
冰箱买卖合同篇二
买卖双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,就有关_海尔电冰箱的买卖事宜,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
型号:bcd-649wabv。
单价:10000元。
台数:10。
总价:100000元。
第二条定货、交货及验收。
1、定货日期为本合同签订之日。
2、交货日期;20_.01.01
3、交货地点;。
4、付款方式;签订合同时,乙方向甲方交付:
定金20_0.00元;。
5、验收方式:甲、乙双方合验。甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号和编号,开箱检验,正确调试,保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况,经乙方确认,当面向乙方交验商品,并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。
第三条质保规定。
2、冰箱整机三包有效期内出现质量问题,甲方负责在3日内免费维护、修理,并保证修理后的商品能正常使用30天以上,主要部件三包有效期内出现故障,甲方负责在5日内免费修理或免费更换新的主要部件(包括工时费和材料费)。
3、自售出之日起7天内,主机、外设商品出现性能故障时,乙方可选择退货、换货或修理,乙方要求退货时,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。
4、自售出之日起第8日至第15日内,主机、外设商品出现性能故障时,乙方可选择换货或修理。乙方要求换货时,甲方负责5日内为乙方调换新的同型号同规格商品;。
5、整机三包有效期内,主机、外设商品出现性能故障,经两次维修,仍不能正常使用的,凭修理记录,甲方负责在5日内免费为乙方调换新的同型号同规格商品;同型号同规格商品停产的,调换新的不低于原产品性能的同品牌商品。若甲方既无同型号同规格商品,又无不低于原产品性能的同品牌商品的,乙方要求退货时,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。
6、在三包有效期内,选购件出现性能故障,甲方负责在日内为乙方免费调换新的选购件。选购件更好两次后仍不能正常使用的,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。
7、在三包有效期内,乙方凭发货票和三包凭证办理修理、换货、退货。如乙方丢失发货票和三包凭证,但能够证明该产品在三包有效期内,甲方负责修理、更换。
第四条属下列情况之一的,甲方不实行三包:
1、超过三包有效期的;。
2、未按三包使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的;。
3、无有效三包凭证及有效发货票的(能够证明该产品在三包有效期内的除外);。
4、擅自涂改三包凭证的;。
5、三包凭证上的.产品型号或编号与商品实物不相符合的;。
6、无厂名、厂址、生产日期、产品合格证的;
7、因不抗力造成损坏的。
第六条甲方为乙方提供自电冰箱售出之日起3年内城区用户免费上门硬件维修服务。
第七条质保期外,甲方提供有偿跟踪服务,服务费按每台机50元/次收取。
第八条违约责任。
1、除不可抗力外,甲方未按时交货,则每日按合同总价款的1%向乙方支付违约金。
2、除不可抗力外,乙方付款逾期,则每日按合同总价款的1%向甲方支付违约金。
3、甲方未在约定时间内修理、更换或退货,应付违约责任。
第九条甲、乙双方确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时通知对方,并说明相关理由。
第十条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更、修改或解除,如一方单独变更、修改或解除,对方有权拒绝,并可要求变更、修改或解除合同的一方承担由此造成的一切损失。
1、提交仲裁委员会仲裁;。
2、依法向人民法院起诉。
第十二条本合同自双方签字之日起生效,本合同在执行期间如有未尽事宜,由甲、乙双方协商,另订附则附于本合同之内,其在法律上与本合同享有同等效力。
十三、合同的解除。
本合同在下列任一情形下解除:
1.合同期限届满,双方不再续签本合同;。
2.双方通过书面协议解除本合同;。
3.因不可抗力致使合同目的不能实现的;。
5.当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;。
6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;。
第十四条本合同一式份,甲、乙双方各执正本一份、副本份。
甲方乙方。
单位名称(盖章)单位名称(盖章)地址:地址:
法定代表人(签字)法定代表人(签字)。
委托代理人(签字)委托代理人(签字)。
电话:电话:
签订地点:签订时间。
______年____月____日。
冰箱买卖合同篇三
邮码:____________邮码:____________。
电话:____________电话:____________。
法定代表人:___________法定代表人:____________。
职务:____________职务:____________。
为保护供需双方的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》,经协商一致同意签订本合同。
二、供方对质量负责的条件和期限:____。
三、交(提)货方式及地点:____________。
四、运输方式到达站(港)及收货单位:____。
五、运输费用负担:________________。
六、合理损耗计算及负担:____________。
七、包装费用负担:________________。
八、验收方法及提出异议的期限:____。
九、结算方式及期限:________________。
十、违约责任:____________________。
十一、合同附件:____________________。
十二、其他约定事项:
1、合同正本一式两份,双方各执一份。
2、本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自________年____月____日至________年____月____日。
供方(盖章):_____________需方(盖章):____________。
法定代表人:______________法定代表人:_____________。
开户银行:__________开户银行:__________。
冰箱买卖合同篇四
需方:____________________________________。
为保护供需双方的合法权益,根据《民法典》,经协商一致同意签订本合同。
二、供方对质量负责的条件和期限:____。
三、交货方式及地点:____________。
四、运输方式到达站及收货单位:____。
五、运输费用负担:________________。
六、合理损耗计算及负担:____________。
七、包装费用负担:________________。
八、验收方法及提出异议的期限:____。
九、结算方式及期限:________________。
十、违约责任:____________________。
十一、合同附件:____________________。
十二、其他约定事项:
1.合同正本一式两份,双方各执一份。
2.本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。
供方:________________________。
法定代表人:__________________________。
委托代理人:__________________________。
开户银行:_________________________。
帐号:_______________________________。
需方:________________________。
法定代表人:__________________________。
委托代理人:__________________________。
开户银行:_________________________。
帐号:_______________________________。
冰箱买卖合同篇五
出卖人应当在_____年_____月_____日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列第_____种条件,并符合本合同约定的商品房交付买受人使用:
1、该商品房经验收合格。
2、该商品房经综合验收合格。
3、该商品房经分期综合验收合格。
4、该商品房取得商品住宅交付使用批准文件。
5、_____________________________________________________________。
但如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可据实予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起_____日内告知买受人的。
2、_____________________________________________________________。
3、_____________________________________________________________。
第九条出卖人逾期交房的违约责任
除本合同第八条规定的特殊情况外,出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用,按下列第______种方式处理:
1、按逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期不超过_____日,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金,合同继续履行。
(2)逾期超过_____日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的,出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起____天内退还全部已付款,并按买受人累计已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之______(该比率应不小于第(1)项中的比率)的违约金。
2、_______________________________________________________________。
第十条规划、设计变更的约定
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购商品房质量或使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内,书面通知买受人:
(1)该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向。
(2)____________________________________________________________。
(3)____________________________________________________________。
(4)____________________________________________________________。
(5)____________________________________________________________。
(6)____________________________________________________________。
(7)___________________________________________________________。
买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的,买受人有权退房。
买受人退房的,出卖人须在买受人提出退房要求之日起_____天内将买受人已付款退还给买受人,并按__________利率付给利息。买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。_______________________。
第十一条交接
商品房达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件,并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。
由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理:___________________________________。
出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人按照下述第______种方式处理:
1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。
2、_________________________________________________________。
3、__________________________________________________________。
第十四条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺
出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件:
1、___________________________________________________________。
2、___________________________________________________________。
3、___________________________________________________________。
4、__________________________________________________________。
5、___________________________________________________________。
如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:
1、___________________________________________________________。
2、___________________________________________________________。
3、__________________________________________________________。
第十五条关于产权登记的约定
出卖人应当在商品房交付使用后______日内,将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任,买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的,双方同意按下列第______项处理:
1、买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之日起______日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的______%赔偿买受人损失。
2、买受人不退房,出卖人按已付房价款的______%向买受人支付违约金。
3、___________________________________________________________。
第十六条保修责任
买受人购买的商品房为商品住宅的,《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。
买受人购买的商品房为非商品住宅的,双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。
在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由购买人承担。_____________________________________________________。
第十七条双方可以就下列事项约定:
1、该商品房所在楼宇的屋面使用权________________。
2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权_____________。
3、该商品房所在楼宇的命名权______________________。
4、该商品房所在小区的命名权______________________。
5、___________________________________________________________。
6、___________________________________________________________。
第十八条买受人的房屋仅作__________________使用,买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。
出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质__________________。
第十九条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下述第______种方式解决:
1、提交____________仲裁委员会仲裁。
2、依法向人民法院起诉。
第二十条本合同未尽事项,可由双方约定后签订补充协议(附件四)。
第二十一条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
第二十二条本合同连同附件共______页,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情况如下:
出卖人______份,买受人______份,______份,______份。
第二十三条本合同自双方签订之日起生效。
第二十四条商品房预售的,自本合同生效之日起30天内,由出卖人向__________________申请登记备案。
出卖人(签章):买受人(签章):
【法定代表人】(签章):【法定代表人】(签章):
【委托代理人】(签章):【委托代理人】(签章):
签于:______年______月______日
签于:______年______月______日
冰箱买卖合同篇六
甲方:
法定代表人:职务:
地址:邮政编码:
电话:传真:
乙方:青岛xxx有限公司
法定代表人:职务:董事长
地址:邮政编码:
电话:传真:
鉴于此,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
第一条产品名称、品种、规格和质量
1、产品的名称、品种、规格:45’超宽托盘钢质冷藏箱(冷机型号:sc120d)。
3、质保条款:乙方应保证货物是崭新的,未使用过的,并且保证货物是依据合同要求的数量、规格和性能标准而提供的。
(2)油漆自交付使用后保修三年。误操作、人为破坏、撞击及非正常作业造成的损坏将不在保修范围。
(3)冷机质保一年,售后服务由冷机供应商负责。
第二条产品数量
产品的数量:42台。
第三条产品交付方法、运输方式、交付时间
1、产品的交付方法:乙方工厂交货,甲方工厂自提。如需运送至指定地点,运费另算。
2、收货单位:
3、收货地址:
4、交付时间:20xx年6月20日前交付台,剩余台7月15日前交付,如因甲方原因造成迟交,乙方不承担责任。
5、乙方应于交货日5个工作日之前,通过电报、电传或传真的方式通知甲方按照本合同验收的规定予以验收。
第四条产品交付期限
乙方按合同规定的时间交付货物,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。
第五条产品货款支付结算
1、产品的价格:每台计美元,总价:美元
2、签署本合同之日起3个工作日内支付全部价款的作为定金。生产完成后30天内,或者发运前支付全部剩余货款。
第六条验收标准、方法、地点及期限
乙方生产完成后,及时通知甲方人员来厂按照设计图纸技术及工厂规范要求验货;
第七条违约责任
1、本协议生效后,甲、乙各方应本着诚实信用的原则,严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的,或者履行本协议约定义务不符合约定的,视为违约,除本协议另有约定外,应向对方支付违约金总货款的10%。如该违约金不能弥补非违约方因此受到的实际损失(包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等),非违约方可向法院申请要求违约方赔偿全部实际损失。
2、乙方的违约责任
乙方逾期交货的,甲方给予10天的宽限期,逾期仍不能交付的,乙方应向甲方支付不高于迟延交付箱体价格的5‰的违约金。
3、甲方的违约责任
3、1如果甲方未按合同的规定的日期付款给乙方,则甲方也应支付由此产生的违约金,违约金按拖欠款金额每天5‰计算,直至该款付清为止。
3、2甲方在收到乙方的验收通知后30日内,仍不进行验收,则乙方有权解除合同。
第八条风险负担
1、货物毁损、灭失的风险,在货物交付之前由乙方承担,交付之后由甲方承担。
2、因甲方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的,甲方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。
3、乙方按照约定未交付有关货物的单证和资料的,不影响货物毁损、灭失风险的转移。
4、货物风险的转移,不影响因乙方履行义务不符合约定,甲方要求其承担违约责任的权利。
第九条合同的解除
1、本合同在下列任一情形下解除:
(1)一方进入破产或清算阶段;
(2)本合同已有效、全部得到履行;
(3)双方共同同意提前解除合同;
(4)根据法院或仲裁机构的裁决,合同被解除或终止。
2、因不可抗力致使合同目的不能实现的;
4、当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
第十条声明及保证
甲方:
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条通知
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用(书信、传真、电邮、当面送交等)方式传递。
2、各方通讯地址如下:
甲方:
乙方:
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起7个工作日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十二条合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出3个工作日内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第十三条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。
第十四条保密
本协议双方一致同意,其对本协议签署和履行过程中得到的对方的有关资料负有保密义务,非因履行本协议需要或非经对方当事人书面同意不得向任何第三方直接或间接披露;各方进一步确认,其将采取一切必要的措施,以防止其任何关联公司、雇员、代理人或者任何其他人员非法使用或披露任何保密信息资料。
第十五条争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列方式解决:依法向起诉方所在地人民法院起诉。在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。
第十六条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。
第十七条补充与附件
本合同未尽事宜,买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第十八条合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
本合同正本一式2份,甲方执1份,乙方执1份,具有同等法律效力,扫描件也有效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表:代表:
签字:签字:
__年__月__日__年__月__日
冰箱买卖合同篇七
卖方:(简称甲方)身份证号码:
买方:(简称乙方)身份证号码:
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买铺面签订本合同,以资共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的位于市的铺面,建筑面积为平方米。
第二条上述房产的交易价格为:总价:人民币元(大写:元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币元(大写,元整)作为购买铺面定金。剩余款项人民币元(大写:)应于本合同签订之日起日内付清。
第三条甲方应于收到乙方全额房款之日起天内将交易的铺面全部交付给乙方使用,并应在交房当日将费用结清。
第四条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易所产生的'税费等费用由方承担。
第五条违约责任甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。
第六条本合同一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。
第七条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。
第八条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。
第九条双方约定的其他事项:
出卖方(甲方):
身份证号码:
购买方(乙方):身份证号码:年月日。
冰箱买卖合同篇八
房屋买卖合同标的额较大且系比较重要之合同,故法律规定应当采取书面形式订立。《城市房地产管理法》第40条规定:“房地产转让,应当签订书面转让合同……”。《城市房地产开发经营管理条例》第28规定:“商品房销售,当事人双方应当签订书面合同。……”上述规定是认定房屋买卖合同应当采用书面形式的法律依据。根据法律及相关司法解释的规定,房屋买卖合同书面形式应包括如下类型:
(一)正式房屋买卖合同
正式房屋买卖合同是房屋买卖合同书面形式的基本类型,内容一般包括房屋买卖合同的基本条款,如房屋位置、结构、建筑面积、价款及其支付期限、交房期限、质量标准、产权转移登记等条款。尽管法律法规并未规定买卖双方必须采用统一的房屋买卖合同文本,但在办理产权转移登记时,房屋产权登记机关往往要求使用建设主管部门统一制订的规范的合同文本,否则,不予办理备案、登记。但是,并不因为不使用统一合同文本而影响书面房屋买卖合同的成立和效力。实践中,商品房买卖时,要求必须使用建设主管部门统一制作的格式文本。但在正式合同文本签订之前,多由开发商提供认购书、预订协议等预约合同文本要求买受人签署,其中有的预约合同已经具备本约性质,相当于房屋买卖合同。二手房买卖的合同形式未作统一要求,买卖双方一般会根据协商一致的意见共同起草一份房屋买卖合同,经双方签字、盖章生效,并据此履行,在产权登记机关填写的制式合同只作为登记文件使用。
(二)具备特定条件的预约合同
最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(下称商品房买卖司法解释)第五条规定:“商品房的认购、订购、预订等协议具备商品房销售管理办法第16条规定的商品房买卖合同的主要内容,并且出卖人已经按照约定收受购房款的,该协议应当认定为商品房买卖合同。”根据最高法院民一庭的观点,商品房认购、订购、预订等协议是在开发商取得立项、规划、报建审批手续至取得商品房销售许可证之前签订的预约性质的合同(事实上预约合同的签订并不限于这个期间)。为保障交易安全,保护业主权益,促进签约,规定具备合同实际履行条件的预约合同,应当认定为本约合同。笔者认为,司法解释的本条规定,用意虽好,但效果一般,极易造成误导。首先,《商品房销售管理办法》第16条规定的商品房买卖合同的主要内容多达13项,而认购书等预约合同均为开发商拟定的格式合同,同时具备该13项内容的可能性很少,买受人依据该条规定维护自身权益的机会并不多见。其次,认定合同性质的依据为合同内容,而非合同名称。预约合同如果具备了商品房买卖合同的主要内容,理应认定为商品房买卖合同,不再具有预约性质。第三,“出卖人已经按照约定收受购房款”,表明买卖合同已经实际履行。即使预约合同未完全具备《商品房销售管理办法》第16条规定的商品房买卖合同的.主要内容,只要标的物明确、价款确定,完全可以依据合同法的相关规定认定双方房屋买卖合同成立。如果机械适用该条司法解释的规定,就会导致依据合同法应当认定房屋买卖合同成立,而依据该条司法解释则不能认定合同成立。
(三)房屋买卖合同的其他书面形式。
《合同法》第11条规定:“书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。”根据《电子签名法》第3条第3款的规定,“涉及土地、房屋等不动产权益转让的”的文书,不适用“电子签名、数据电文”。无疑排除了以“数据电文”为表现形式的房屋买卖合同。记载双方房屋买卖意思表示的、以有形方式表现的信函等双方往来资料,应当认定为其他书面形式的房屋买卖合同。有些情况下,没有书面合同,也无法认定口头合同存在,买受人以其持有的购房款收据或发票主张房屋买卖合同成立。此时,买受人持有的购房款收据或发票,既是书面合同形式,也是合同实际履行证据,如果收据或发票载明的房屋位置具体、房屋价款明确,应当认定双方之间的房屋买卖合同成立。笔者认为,认定其他书面形式的房屋买卖合同成立,已有书面证据必须能够证明三项事实:房屋买卖的意思表示、房屋具体位置和价款。
编辑本段三、房屋买卖合同包括哪些主要条款
房屋买卖合同是指购房者各售房者在平等协商的基础上,就房屋的买卖所签订的协议。房屋买卖合同应包括以下主要条款:1、合同双方当事人。买卖双方的名称(姓名)、地址、邮政编码、联系电话。如果有委托代理人的话,那么还包括委托代理人的名称(姓名)、地址、邮政编码、联系电话。
2、标的。标的是合同当事人双方权利义务共同指向的对象。在房屋买卖合同中,标的就是房屋。
这主要包括以下内容:房屋的坐落位置;所买卖房屋的面积,应分别注明实得建筑面积和所分摊的公用建筑面积;房屋是现房,还是期房;房屋的配套设施和维修标准。
3、房屋的价格及付款时间约定。一般新建的商品房及预售的商品房都是按所买卖房屋的建筑面积来计算房屋的价格,即约定每平方米建筑面积的售价为多少元,然后用单价乘以建筑面积来计算房屋所需支付的价款。旧房的买卖有时就直接约定每套房屋或每幢房屋所需支付的价款。在合同中一般要列一个付款时间进度表,买方按该进度表将每期所需支付的价款交付卖方。
4、交房期限。卖方应在某日期之前,将房屋交付买方。买方应在实际接收该房屋之日起,在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记,卖方应给予必要的协助。或者由卖方代理买方进行上述工作。在交房的同时或一段时间后将房屋所有权证(所有权人为买方)交付买方,由买方支付有关的费用。
5、权利担保。卖方保证在交付房屋时,该房屋没有产权纠纷和财务纠纷,保证在交付时已清除该房屋上原由卖方设定的抵押权。如房屋交付后发生该房屋交付前即存在的权利纠纷,由卖方承担全部责任。
冰箱买卖合同篇九
甲乙双方本着平等互利的原则,经协商一致就甲方将其权属的工业用地、厂房等转让与乙方及有关事项达成如下协议:。
本协议转让的工业用地原属于________,位于________,________土地权属性质为集体,用途为工业,土地面积约为________平方米,目前土地及地上房产产权为属________所有,房地产证权证号________。
1、双方一致同意,甲方向乙方转让上述土地(第一条中列明)和地上所有建筑及设备。
2、土地使用权和厂房建筑物及设备转让共计_____元整(金额大写________元)。
3、由甲方负责办理土地使用权及厂房建筑物转让登记到乙方名下,有关契税及相关费用由________负担。
4、本协议经甲乙双方签字盖章后________月内由甲方负责办理好土地证、房产证等相关权证的变更手续。
1、本转让协议书经甲乙双方签定后,乙方应首付甲方人民币____元整(金额大写________元),余款待乙方收到土地使用证及房产权证之日一次性向甲方结清。
2、转让款由甲方开具收据。
1、如甲方在________年________月________日前未能办妥房产证及土地证过户手续,则乙方有权选择单方面解除本协议并要求甲方归还乙方已付款项。
2、如乙方未按照本协议约定支付转让款,则按逾期一日应赔偿甲方未收款项的百分之________赔偿金。
3、甲方中途悔约,甲方应在悔约之日起________天内将首付款返还与乙方,另给付乙方相当于首付款数额的违约金。
4、乙方不能按期向甲方付清购房款,或甲方不能按期向乙方交付房地产,每逾期一日,由违约一方向对方给付相当于上述房地产价款千分之____的违约金。
如本协议书在甲乙双方履行中产生分歧,由双方友好协商解决;协商不成,向不动产所在地人民法院提起诉讼。
______年____月____日前,甲方该标的交付给乙方使用(在不损坏原有物品的基础上)。
1、甲方营业执照复印件。
2、乙方身份证复印件。
八、本协议书一式(____)份,双方各执一份。
甲方(盖章):________。
代表:________________。
乙方(盖章):________。
代表:________________。
________年________月________日。
________年________月________日。
冰箱买卖合同篇十
甲方:
法定代表人:
职务:
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
乙方:
法定代表人:
职务:董事长。
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
鉴于此,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
1.产品的名称、品种、规格:45’超宽托盘钢质冷藏箱(冷机型号:sc120d)。
3.质保条款:乙方应保证货物是崭新的,未使用过的,并且保证货物是依据合同要求的数量、规格和性能标准而提供的。
(2)油漆自交付使用后保修三年。误操作、人为破坏、撞击及非正常作业造成的损坏将不在保修范围。
(3)冷机质保一年,售后服务由冷机供应商负责。
产品的数量:42台。
1.产品的交付方法:乙方工厂交货,甲方工厂自提。如需运送至指定地点,运费另算。
2.收货单位:
3.收货地址:
4.交付时间:____年____月____日前交付台,剩余台7月15日前交付,如因甲方原因造成迟交,乙方不承担责任。
5.乙方应于交货日【5】个工作日之前,通过电报、电传或传真的方式通知甲方按照本合同验收的规定予以验收。
乙方按合同规定的时间交付货物,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。
1.产品的价格:每台计美元,总价:美元。
2.签署本合同之日起3个工作日内支付全部价款的作为定金。生产完成后30天内,或者发运前支付全部剩余货款。
乙方生产完成后,及时通知甲方人员来厂按照设计图纸技术及工厂规范要求验货;。
1.本协议生效后,甲、乙各方应本着诚实信用的原则,严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的,或者履行本协议约定义务不符合约定的,视为违约,除本协议另有约定外,应向对方支付违约金【总货款的10%】。如该违约金不能弥补非违约方因此受到的实际损失(包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等),非违约方可向法院申请要求违约方赔偿全部实际损失。
2.乙方的违约责任。
乙方逾期交货的,甲方给予10天的宽限期,逾期仍不能交付的,乙方应向甲方支付不高于迟延交付箱体价格的【5】‰的违约金。
3.甲方的违约责任。
3.1如果甲方未按合同的规定的日期付款给乙方,则甲方也应支付由此产生的违约金,违约金按拖欠款金额每天【5】‰计算,直至该款付清为止。
3.2甲方在收到乙方的验收通知后【30】日内,仍不进行验收,则乙方有权解除合同。
1.货物毁损、灭失的风险,在货物交付之前由乙方承担,交付之后由甲方承担。
2.因甲方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的,甲方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。
3.乙方按照约定未交付有关货物的单证和资料的,不影响货物毁损、灭失风险的转移。
4.货物风险的转移,不影响因乙方履行义务不符合约定,甲方要求其承担违约责任的权利。
1.本合同在下列任一情形下解除:
(1)一方进入破产或清算阶段;。
(2)本合同已有效、全部得到履行;。
(3)双方共同同意提前解除合同;。
(4)根据法院或仲裁机构的裁决,合同被解除或终止。
2.因不可抗力致使合同目的.不能实现的;。
4.当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;。
5.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用(书信、传真、电邮、当面送交等)方式传递。
2.各方通讯地址如下:
甲方:
乙方:
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起【7】个工作日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出【3】个工作日内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。
本协议双方一致同意,其对本协议签署和履行过程中得到的对方的有关资料负有保密义务,非因履行本协议需要或非经对方当事人书面同意不得向任何第三方直接或间接披露;各方进一步确认,其将采取一切必要的措施,以防止其任何关联公司、雇员、代理人或者任何其他人员非法使用或披露任何保密信息资料。
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列方式解决:依法向起诉方所在地人民法院起诉。在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。
本合同未尽事宜,买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
本合同正本一式2份,甲方执1份,乙方执1份,具有同等法律效力,扫描件也有效。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
代表:
代表:
签字:
签字:
____年____月____日。
____年____月____日。
冰箱买卖合同篇十一
出售方:(以下简称“甲方”)收购方:(以下简称“乙方”)
鉴于甲方在生产/经营中产生废旧物品(以下简称“废品”),乙方有意收购该等物品,双方经友好协商,就废旧物品出售与收购事宜,达成一致意见,签订本合同。
1、乙方上门提货,乙方应在接到甲方通知后24小时之内或者甲方指定的时间自行组织车辆到甲方指定的废品仓库提货。
2、乙方提货时,由甲、乙双方共同对废品进行计量:
按重量计量物品:在甲方监管下,乙方装车后到甲方地磅房双方共同过磅,确认数量后,由乙方在甲方出具的《废品处理出库单》上签字或盖章确认。
3、乙方自行负责废品的装卸、运输和安全,所需费用均由乙方自行承担,装卸、运输途中废品的毁损、灭失风险由乙方承担:
乙方装运废品时,不得违反甲方厂区管理规定及作业要求,不得装运本合同约定标的以外的物品。
4、废品计量完毕,乙方缴纳废品收购款后,凭甲方开具的《废品处理出库单》将废品运出厂,出厂时应接受甲方门卫的检查。
5、乙方上门提货人员限于乙方营业执照上的负责人或乙方书面授权的员工,乙方如需变更授权人员,应提前15天以书面方式通知甲方,授权书应加盖乙方公章,否则甲方有权拒绝乙方提货。
乙方应在提货之前预付废品收购款至甲方指定账号,每次乙方上门提货,双方对废品计量无误后,以书面形式确认废品收购款金额,否则,乙方不得将废品运出厂。
如乙方以现金交付废品收购款,应在确认废品数量后,将废品收购款交至甲方财务单位并取得加盖公章的收据,否则,不得将废品运出厂。
1、甲方根据本合同出售给乙方的废品均为已经使用过的废弃物品,甲方不保证所销售的废品是可用的,不对其安全、质量或技术性能负责,无论乙方将废品用于何种目的,甲方均不承担任何责任。
2、如废品上有包括商标、专利、图片、甲方企业名称等一切与甲方及其关联企业有关的标识,乙方不得擅自使用或直接转让给第三人,转让前应确保该等标识已经销毁去除,确保废品在外观上不能被辨认为甲方产品。
3、乙方应以安全合法的方式处置甲方所销售的废品,乙方应承担在废品再生利用过程中产生的一切责任。乙方将废品加工后再出售的,引起的一切问题与甲方无关,由乙方自行承担相关责任及赔偿给第三方造成的损失:
如甲方出售的废品是食品类,乙方不得将废品加工后以食品方式进行销售;
甲方出售的废品是非食品类的,乙方应在转让废品前去除该废品上的包括商标、专利、图片、甲方企业名称等一切与甲方及其关联企业有关的标识。
4、甲方有权派专人自废品出厂时起对乙方销毁处理废品的过程进行全程监督,乙方应予以配合。乙方如发现甲方所派监督人员有违反合同约定或甲方规定流程的行为,应及时向甲方举报。
1、乙方应于本合同签订之前或签订后3天内,缴纳给甲方履约保证金万元。
2、乙方逾期缴纳履约保证金的,每逾期1日,应按履约保证金金额之1%支付甲方违约金,逾期超过5日,甲方有权解除本合同,乙方应按履约保证金金额之双倍支付违约金给甲方。
1、乙方保证具备履行本合同应有的行政许可及相应处理能力,并保证在甲方工厂装运废品时,遵守安全作业规则及要求,做好安全措施,乙方人员作业过程中造成任何财物损坏或乙方指派的工作人员在甲方厂区内发生人身伤亡的,由乙方承担一切法律责任及赔偿责任。
2、乙方在甲方工厂作业时,必须遵守甲方管理制度,服从甲方的安排和协调,不得损坏甲方财物,不得影响甲方正常生产经营并保持废品仓库和厂区的'清洁,如因乙方原因发生安全事故导致甲方损失的,由乙方负责赔偿。
3、除甲方事先书面同意外,乙方不得转让或部分转让其在本合同项下的任何权利与义务。
4、乙方对履行本合同过程中知悉之甲方及其关联公司商业机密承担保密责任,不得以任何理由向第三人公开。
5、乙方保证不得以包括但不限于将未去除甲方标识的废品直接转让的任何方式侵犯甲方及其关联企业知识产权。
6、乙方保证在本合同签订、履行过程中不得有包括但不限于挂靠、借用/冒用其他公司营业证照等任何弄虚作假行为。
1、乙方未按约定按时到甲方工厂提取废品的,每逾期1日,应按该批废品价值的%支付违约金给甲方,逾期超过3日或合同期内逾期超过次的,乙方应按履约保证金之双倍支付违约金给甲方,且甲方有权解除本合同。
2、乙方提取废品时将其他物品带出甲方工厂的,按所带物品的双倍价值赔偿甲方,并应按履约保证金金额之双倍支付违约金给甲方,且甲方有权解除本合同。
3、乙方装运废品时,混装两种以上废品的,统一按价高的废品结算废品收购款,乙方应按履约保证金金额之双倍支付违约金给甲方,且甲方有权解除本合同。
4、乙方未及时举报甲方工作人员违规行为的,应按履约保证金金额之双倍支付违约金给甲方,且甲方有权解除本合同。
5、乙方侵犯甲方及其关联公司知识产权或违反保密承诺的,甲方有权没收乙方履约保证金要求乙方支付人民币100万元作为违约金,并有权解除本合同。
6、未经甲方同意,乙方将本合同权利义务全部或部分转让给第三人的,应按履约保证金金额之双倍支付违约金给甲方,且甲方有权解除本合同。
7、因乙方违约造成本合同解除的,甲方有权将废品出售给第三方,乙方除承担支付违约金责任外,还应负责赔偿甲方因此造成的一切损失包括但不限于因出售给第三方的价格低于本合同约定价格的差价损失。
8、乙方违约情形已构成行政或刑事违法的,承担违约责任不免除其行政、刑事责任。
八、合同期限
1、本合同有效期限:
___年__月__日起至___年__月__日。
2、本合同有效期内,甲方有权根据自身生产经营需要提前终止本合同,提前30天通知乙方即可,不承担任何违约责任或补偿责任。
九、禁止商业贿赂
1、为保证廉洁公平的交易秩序,甲方对于员工及所有合作商均有反商业贿赂之要求,并为此投入大量精力建立反商业贿赂机制。乙方承诺不得以任何方式使甲方及其关联公司的人员及其亲属或其他与本合同项目相关联人员直接或间接地接受了任何利益或好处(包括但不限于餐饮宴请、娱乐活动、旅游或任何形式的馈赠),或上述人员向乙方提出任何形式的类似要求而乙方照办的,一经发现,将被视为乙方的商业贿赂行为,并将被认为已经对甲方及甲方管理制度构成实质性的损害。基于上述实质性违约行为,甲方可要求乙方支付人民币1000万元作为有形、无形之损害赔偿。甲方还有权解除本合同并要求乙方赔偿甲方因乙方上述商业贿赂之行为造成的全部经济损失。
2、乙方员工或其他甲方有理由认为系为图利乙方之第三人的此类行为均视作乙方行为。
1、本合同受中华人民共和国法律管辖。
2、本合同签订后,甲乙双方均应信守执行,积极照办。未尽事宜应本着依照合同精神友好协商,协商不成的,任一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
1、后附《废品招标会说明》为本合同一部分。
2、本合同如有未尽事宜,须经甲、乙双方共同协商作出补充约定。
3、除非另有约定,甲方未行使或延迟行使其在本合同项下的权利、权力或特权并不构成对这些权利、权力或特权的放弃,而单一或部分行使这些权利、权力或特权并不排斥对任何其它权利、权力或特权的行使。
4、本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,本合同自双方签字盖章后生效。本合同人工填写的内容不得涂改或添加,如有涂改或添加,该涂改或添加无效,但合同双方认可或均盖章确认的除外。双方持有的合同文本填写的内容如有不一致的,以甲方持有的文本为准。
5、本合同于年月日签订于。
6、其他约定:
签署双方:
甲方:乙方:
签约代表:签约代表:
冰箱买卖合同篇十二
甲方:____________(以下简称甲方)。
乙方:____________(以下简称乙方)。
甲乙双方在协商一致的基础上,就甲方购买冰箱并提供给乙方用于陈列甲方产品事宜,订立本协议,共同遵守履行。
一、提供数量:____________。
二、为保证双方严格执行本协议,乙方应缴纳冰箱押金:人民币______元/台;。
十一、本协议一式两份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:____________。
乙方:____________。
______年______月______日。
______年______月______日。
冰箱买卖合同篇十三
甲方:
法定代表人:职务:
地址:邮政编码:
电话:传真:
乙方:青岛x有限公司。
法定代表人:职务:董事长。
地址:邮政编码:
电话:传真:
鉴于此,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
第一条产品名称、品种、规格和质量。
1.产品的名称、品种、规格:45’超宽托盘钢质冷藏箱(冷机型号:sc120d)。
3.质保条款:乙方应保证货物是崭新的,未使用过的,并且保证货物是依据合同要求的数量、规格和性能标准而提供的。
(2)油漆自交付使用后保修三年。误操作、人为破坏、撞击及非正常作业造成的损坏将不在保修范围。
(3)冷机质保一年,售后服务由冷机供应商负责。
第二条产品数量。
产品的数量:42台。
第三条产品交付方法、运输方式、交付时间。
1.产品的交付方法:乙方工厂交货,甲方工厂自提。如需运送至指定地点,运费另算。
2.收货单位:
3.收货地址:
4.交付时间:20xx年6月20日前交付台,剩余台7月15日前交付,如因甲方原因造成迟交,乙方不承担责任。
5.乙方应于交货日【5】个工作日之前,通过电报、电传或传真的方式通知甲方按照本合同验收的规定予以验收。
第四条产品交付期限。
乙方按合同规定的时间交付货物,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。
第五条产品货款支付结算。
1.产品的价格:每台计美元,总价:美元。
2.签署本合同之日起3个工作日内支付全部价款的作为定金。生产完成后30天内,或者发运前支付全部剩余货款。
第六条验收标准、方法、地点及期限。
乙方生产完成后,及时通知甲方人员来厂按照设计图纸技术及工厂规范要求验货;。
第七条违约责任。
1.本协议生效后,甲、乙各方应本着诚实信用的原则,严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的,或者履行本协议约定义务不符合约定的,视为违约,除本协议另有约定外,应向对方支付违约金【总货款的10%】。如该违约金不能弥补非违约方因此受到的实际损失(包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等),非违约方可向法院申请要求违约方赔偿全部实际损失。
2.乙方的违约责任。
乙方逾期交货的,甲方给予10天的宽限期,逾期仍不能交付的,乙方应向甲方支付不高于迟延交付箱体价格的【5】‰的违约金。
3.甲方的违约责任。
3.1如果甲方未按合同的规定的日期付款给乙方,则甲方也应支付由此产生的违约金,违约金按拖欠款金额每天【5】‰计算,直至该款付清为止。
3.2甲方在收到乙方的验收通知后【30】日内,仍不进行验收,则乙方有权解除合同。
第八条风险负担。
1.货物毁损、灭失的风险,在货物交付之前由乙方承担,交付之后由甲方承担。
2.因甲方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的,甲方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。
3.乙方按照约定未交付有关货物的单证和资料的,不影响货物毁损、灭失风险的转移。
4.货物风险的转移,不影响因乙方履行义务不符合约定,甲方要求其承担违约责任的权利。
1.本合同在下列任一情形下解除:
(1)一方进入破产或清算阶段;。
(2)本合同已有效、全部得到履行;。
(3)双方共同同意提前解除合同;。
(4)根据法院或仲裁机构的裁决,合同被解除或终止。
2.因不可抗力致使合同目的不能实现的;。
4.当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;。
5.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
第十条声明及保证。
甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十一条通知。
1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用(书信、传真、电邮、当面送交等)方式传递。
2.各方通讯地址如下:
甲方:
乙方:
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起【7】个工作日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第十二条合同的变更。
本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出【3】个工作日内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第十三条合同的转让。
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。
第十四条保密。
本协议双方一致同意,其对本协议签署和履行过程中得到的对方的有关资料负有保密义务,非因履行本协议需要或非经对方当事人书面同意不得向任何第三方直接或间接披露;各方进一步确认,其将采取一切必要的措施,以防止其任何关联公司、雇员、代理人或者任何其他人员非法使用或披露任何保密信息资料。
第十五条争议的处理。
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列方式解决:依法向起诉方所在地人民法院起诉。在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。
第十六条合同的解释。
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。
第十七条补充与附件。
本合同未尽事宜,买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第十八条合同的效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
本合同正本一式2份,甲方执1份,乙方执1份,具有同等法律效力,扫描件也有效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表:代表:
签字:签字:
年月日年月日。
冰箱买卖合同篇十四
买卖双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,就有关_海尔电冰箱的买卖事宜,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
型号:bcd-649wabv。
单价:10000元。
台数:10。
总价:100000元。
第二条定货、交货及验收。
1、定货日期为本合同签订之日。
2、交货日期;20xx、01、01
3、交货地点;。
4、付款方式;签订合同时,乙方向甲方交付:
定金20xx0、00元;。
5、验收方式:甲、乙双方合验。甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号和编号,开箱检验,正确调试,保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况,经乙方确认,当面向乙方交验商品,并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。
第三条质保规定。
2、冰箱整机三包有效期内出现质量问题,甲方负责在3日内免费维护、修理,并保证修理后的商品能正常使用30天以上,主要部件三包有效期内出现故障,甲方负责在5日内免费修理或免费更换新的主要部件(包括工时费和材料费)。
3、自售出之日起7天内,主机、外设商品出现性能故障时,乙方可选择退货、换货或修理,乙方要求退货时,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。
4、自售出之日起第8日至第15日内,主机、外设商品出现性能故障时,乙方可选择换货或修理。乙方要求换货时,甲方负责5日内为乙方调换新的同型号同规格商品;。
5、整机三包有效期内,主机、外设商品出现性能故障,经两次维修,仍不能正常使用的,凭修理记录,甲方负责在5日内免费为乙方调换新的同型号同规格商品;同型号同规格商品停产的,调换新的不低于原产品性能的同品牌商品。若甲方既无同型号同规格商品,又无不低于原产品性能的同品牌商品的,乙方要求退货时,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。
6、在三包有效期内,选购件出现性能故障,甲方负责在日内为乙方免费调换新的选购件。选购件更好两次后仍不能正常使用的,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。
7、在三包有效期内,乙方凭发货票和三包凭证办理修理、换货、退货。如乙方丢失发货票和三包凭证,但能够证明该产品在三包有效期内,甲方负责修理、更换。
第四条属下列情况之一的,甲方不实行三包:
1、超过三包有效期的;。
2、未按三包使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的;。
3、无有效三包凭证及有效发货票的(能够证明该产品在三包有效期内的除外);。
4、擅自涂改三包凭证的;。
5、三包凭证上的产品型号或编号与商品实物不相符合的;。
6、无厂名、厂址、生产日期、产品合格证的;
7、因不抗力造成损坏的。
第六条甲方为乙方提供自电冰箱售出之日起3年内城区用户免费上门硬件维修服务。
第七条质保期外,甲方提供有偿跟踪服务,服务费按每台机50元/次收取。
第八条违约责任。
1、除不可抗力外,甲方未按时交货,则每日按合同总价款的1%向乙方支付违约金。
2、除不可抗力外,乙方付款逾期,则每日按合同总价款的1%向甲方支付违约金。
3、甲方未在约定时间内修理、更换或退货,应付违约责任。
第九条甲、乙双方确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时通知对方,并说明相关理由。
第十条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更、修改或解除,如一方单独变更、修改或解除,对方有权拒绝,并可要求变更、修改或解除合同的一方承担由此造成的一切损失。
1、提交仲裁委员会仲裁;。
2、依法向人民法院起诉。
第十二条本合同自双方签字之日起生效,本合同在执行期间如有未尽事宜,由甲、乙双方协商,另订附则附于本合同之内,其在法律上与本合同享有同等效力。
十三、合同的解除。
本合同在下列任一情形下解除:
1、合同期限届满,双方不再续签本合同;。
2、双方通过书面协议解除本合同;。
3、因不可抗力致使合同目的不能实现的;。
5、当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;。
6、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;。
第十四条本合同一式份,甲、乙双方各执正本一份、副本份。
甲方:________乙方:________。
单位名称(盖章):________单位名称(盖章):________。
地址:________地址:________。
法定代表人(签字):________法定代表人(签字):________。
委托代理人(签字):________委托代理人(签字):________。
电话:________电话:________。
冰箱买卖合同篇十五
卖方:
买方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,经双方协商,签订本合同。
1、产品名称、商标、型号、数量金额、供货时间及数量:
2、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:按国家标准及轻工部a级标准。
3、交(提)货地点和方式:供方仓库内交货。
5、验收方式及提出异议的期限:买方按技术标准抽查验收如无异议货到1个月通知对方。
8、违约责任:卖方不能如期交货或买方退货时不能退货应向对方偿付。
9、争议的解决办法:双方协商不成时,向卖方所在工商行政管理所申请仲裁。
10、本合同未尽事宜,一概按中华人民共和国合同法的有关规定,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本两份,合同双方各执一份;副本一份。
甲方:乙方:____年____月____日:
冰箱买卖合同篇十六
甲方:
法定代表人:职务:
地址:邮政编码:
电话:传真:
乙方:青岛______有限公司。
法定代表人:职务:董事长。
地址:邮政编码:
电话:传真:
鉴于此,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
1、产品的名称、品种、规格:45’超宽托盘钢质冷藏箱(冷机型号:)。
2、产品的技术规范和图纸(包括质量要求),按工厂规范执行。规范号:
3、质保条款:乙方应保证货物是崭新的,未使用过的,并且保证货物是依据合同要求的数量、规格和性能标准而提供的。
(2)油漆自交付使用后保修三年。误操作、人为破坏、撞击及非正常作业造成的损坏将不在保修范围。
(3)冷机质保一年,售后服务由冷机供应商负责。
产品的数量:42台。
1、产品的交付方法:乙方工厂交货,甲方工厂自提。如需运送至指定地点,运费另算。
2、收货单位:
3、收货地址:
4、交付时间:20____年6月20日前交付台,剩余台7月15日前交付,如因甲方原因造成迟交,乙方不承担责任。
5、乙方应于交货日5个工作日之前,通过电报、电传或传真的方式通知甲方按照本合同验收的规定予以验收。
乙方按合同规定的时间交付货物,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,应视为提前或逾期交货或提货。
1、产品的价格:每台计美元,总价:美元。
2、签署本合同之日起3个工作日内支付全部价款的作为定金。生产完成后30天内,或者发运前支付全部剩余货款。
乙方生产完成后,及时通知甲方人员来厂按照设计图纸技术及工厂规范要求验货;
1、本协议生效后,甲、乙各方应本着诚实信用的原则,严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的,或者履行本协议约定义务不符合约定的,视为违约,除本协议另有约定外,应向对方支付违约金总货款的10%。如该违约金不能弥补非违约方因此受到的实际损失(包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等),非违约方可向法院申请要求违约方赔偿全部实际损失。
2、乙方的违约责任。
乙方逾期交货的,甲方给予10天的宽限期,逾期仍不能交付的,乙方应向甲方支付不高于迟延交付箱体价格的5‰的'违约金。
3、甲方的违约责任。
3、1如果甲方未按合同的规定的日期付款给乙方,则甲方也应支付由此产生的违约金,违约金按拖欠款金额每天5‰计算,直至该款付清为止。
3、2甲方在收到乙方的验收通知后30日内,仍不进行验收,则乙方有权解除合同。
1、货物毁损、灭失的风险,在货物交付之前由乙方承担,交付之后由甲方承担。
2、因甲方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的,甲方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。
3、乙方按照约定未交付有关货物的单证和资料的,不影响货物毁损、灭失风险的转移。
4、货物风险的转移,不影响因乙方履行义务不符合约定,甲方要求其承担违约责任的权利。
1、本合同在下列任一情形下解除:
(1)一方进入破产或清算阶段;
(2)本合同已有效、全部得到履行;
(3)双方共同同意提前解除合同;
(4)根据法院或仲裁机构的裁决,合同被解除或终止。
2、因不可抗力致使合同目的不能实现的;
4、当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
5、当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。
甲方:
1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。
3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用(书信、传真、电邮、当面送交等)方式传递。
2、各方通讯地址如下:
甲方:
乙方:
3、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起7个工作日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出3个工作日内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。
本协议双方一致同意,其对本协议签署和履行过程中得到的对方的有关资料负有保密义务,非因履行本协议需要或非经对方当事人书面同意不得向任何第三方直接或间接披露;各方进一步确认,其将采取一切必要的措施,以防止其任何关联公司、雇员、代理人或者任何其他人员非法使用或披露任何保密信息资料。
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列方式解决:依法向起诉方所在地人民法院起诉。在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。
本合同未尽事宜,买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
本合同正本一式2份,甲方执1份,乙方执1份,具有同等法律效力,扫描件也有效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
代表:代表:
签字:签字:
__年__月__日__年__月__日。
冰箱买卖合同篇十七
合同编号:
甲方:
社会统一信用代码:
地址:
联系方式:
乙方:
社会统一信用代码:
地址:
联系方式:
为明确甲、乙双方的权利义务,充分发挥双方优势,取得最大经济效益,甲乙双方在平等自愿、互惠互利的原则的基础上,经双方协商就甲方委托乙方作为本合同指定产品的区域经销商事宜,达成如下协议:
第1条经销产品
甲方授权乙方销售产品为:系列葡萄酒
第2条经销区域及渠道
甲方授权乙方作为其产品经销商的经销区域为:地区。
乙方保证在其授权区域、渠道内进行封闭式销售,不向其授权区域、渠道外供货,并接受甲方监督与管理,承担违约责任。甲方保证上述区域、渠道不直接开发其他经销商,确保乙方为合同产品在上述区域、渠道的独家经销权。
第3条价格体系
乙方销售甲方产品的价格如下。乙方应严格执行双方签订的价格标准,严禁低价销售,如果甲方产品价格有任何变化,甲方将提前3日以书面形式通知乙方。
品名
规格
裸瓶经销价
建议供终端价
备注
乙方如需要甲方提供包装,包装价格见表格中备注,特殊需要另议。
第4条销售任务与支持返利
乙方承诺在本合同期内销售本合同产品的总销售回款为万元,销售回款目标从本合同生效之日起计算。其中:普通系列万,比诺系列万。
第5条往来结算
甲方实行款到发货,合同签订之日起乙方应交纳人民币作为窜货保证金,并开具收据给乙方,终止合同退还给乙方。
第6条货物运输及交接
乙方需提前1天向甲方申报发货品种及数量,甲方安排发货。
甲方负责将乙方《订单》产品运抵乙方指定地点,乙方验收后的货物风险责任由乙方自行承担。
乙方订货时,应提供准确无误的收货地址和收货人及其相关信息,否则由此产生的相关损失,由乙方承担。
因不可抗力原因导致甲方延误交货,甲方不承担责任。
第7条产品质量
甲方保证其提供的货物符合国家有关的质量和卫生标准。
发现产品质量问题,乙方应立即停止销售,经甲方确认后配合甲方予以回收。
发现产品内在质量问题,二件以下且情况简单的由业务人员验收签单并报甲方“销售部”确认后报损退赔。二件以上且情况复杂,由甲方派质监人员核查并给出处理结果,予以赔偿或退换。乙方不得将问题产品私自处理,否则甲方将不予赔偿或退换。若发现乙方弄虚作假,虚报质量问题,甲方有权按照乙方虚报产品价款的'倍支付违约金,直至终止本合同并取消经销商待遇。
由于乙方保存货物问题导致产品变质,甲方不予赔偿或退换。
第8条市场开拓与渠道管理
甲方有权对乙方的铺市及销售进度、销售价格、网络建设等与甲方产品销售有关的工作进行监督与管理,乙方有权对甲方业务人员监督与管理,并有权向甲方提出意见和建议。
第9条区域责任与价格控制
乙方必须建立健全具有良好终端控制能力的分销体系,明确分销商的责任销售通路。
乙方及其分销商不得在渠道上低价倾销,未经甲方许可以低于甲方规定最低限价进行销售的行为均视为低价冲击市场行为,一经甲方查实,乙方同意承担相当于所销产品货值一倍的违约金。
乙方承诺对其经销的合同产品实行封闭式销售,而不流向其他区域、渠道。否则,乙方同意按照当地经销商的零售价予以回收,并自行承担运费。
乙方须做好市场销售预测,确保二周的最低销售库存,以防止市场断货事件的发生。
第10条法律效力
本协议有效期自年月日起至年月日止。
本合同经双方法定代表人或其授权人签名并加盖公章或合同专用章后生效。
未尽事宜,甲乙双方协商形成合同补充协议,具有同等法律效力。
本合同一式两份,各方各执一份,具有同等法律效力。
第11条合同的解除或终止
本合同期满并且双方决定不再延长本合同的期限。
双方以书面形式通知,彼此同意解除本合同。
乙方连续个月未能完成协议任务,甲方有权解除和终止合同,并退还保证金。
因不可抗力原因导致任何一方无法履约。
第12条合同争议解决方式
如通过协商无法解决本合同项下的任何争议,争议由省市人民法院管辖。
签署时间:年月日
甲方:
法定代表人或授权代表:
乙方:
法定代表人或授权代表:
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
搜索文档
冰箱买卖合同篇十八
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
甲乙双方在协商一致的基础上,就甲方购买冰箱并提供给乙方用于陈列甲方产品事宜,订立本协议,共同遵守履行。
一、提供数量:型号台;
二、为保证双方严格执行本协议,乙方应缴纳冰箱押金:人民币元/台;
十一、本协议一式两份,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:
乙方:
(盖章)(签字盖章)年月日年月日。
冰箱买卖合同篇十九
买卖双方依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定,本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,就有关_海尔电冰箱的买卖事宜,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。
型号:bcd-649wabv。
单价:10000元。
台数:10。
总价:100000元。
第二条定货、交货及验收。
1、定货日期为本合同签订之日。
2、交货日期;20xx.01.01
3、交货地点;
4、付款方式;签订合同时,乙方向甲方交付:
(1)定金20000.00元;
5、验收方式:甲、乙双方合验。甲方向乙方说明商品的配置,核对商品品牌、型号和编号,开箱检验,正确调试,保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况,经乙方确认,当面向乙方交验商品,并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式,明示三包有效期,提供三包凭证、有效发货票、产品(选配件)合格证和使用说明。
第三条质保规定。
2、冰箱整机三包有效期内出现质量问题,甲方负责在3日内免费维护、修理,并保证修理后的商品能正常使用30天以上,主要部件三包有效期内出现故障,甲方负责在5日内免费修理或免费更换新的主要部件(包括工时费和材料费)。
3、自售出之日起7天内,主机、外设商品出现性能故障时,乙方可选择退货、换货或修理,乙方要求退货时,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。
4、自售出之日起第8日至第15日内,主机、外设商品出现性能故障时,乙方可选择换货或修理。乙方要求换货时,甲方负责5日内为乙方调换新的同型号同规格商品;。
5、整机三包有效期内,主机、外设商品出现性能故障,经两次维修,仍不能正常使用的,凭修理记录,甲方负责在5日内免费为乙方调换新的同型号同规格商品;同型号同规格商品停产的,调换新的不低于原产品性能的同品牌商品。若甲方既无同型号同规格商品,又无不低于原产品性能的同品牌商品的,乙方要求退货时,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。
6、在三包有效期内,选购件出现性能故障,甲方负责在日内为乙方免费调换新的选购件。选购件更好两次后仍不能正常使用的,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。
7、在三包有效期内,乙方凭发货票和三包凭证办理修理、换货、退货。如乙方丢失发货票和三包凭证,但能够证明该产品在三包有效期内,甲方负责修理、更换。
第四条属下列情况之一的,甲方不实行三包:
1、超过三包有效期的;
2、未按三包使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的;
4、无有效三包凭证及有效发货票的(能够证明该产品在三包有效期内的除外);
5、擅自涂改三包凭证的;
6、三包凭证上的产品型号或编号与商品实物不相符合的;
9、无厂名、厂址、生产日期、产品合格证的;
10、因不抗力造成损坏的。
第六条甲方为乙方提供自电冰箱售出之日起3年内城区用户免费上门硬件维修服务。
第七条质保期外,甲方提供有偿跟踪服务,服务费按每台机50元/次收取。
第八条违约责任。
1、除不可抗力外,甲方未按时交货,则每日按合同总价款的1%向乙方支付违约金。
2、除不可抗力外,乙方付款逾期,则每日按合同总价款的1%向甲方支付违约金。
3、甲方未在约定时间内修理、更换或退货,应付违约责任。
第九条甲、乙双方确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时通知对方,并说明相关理由。
第十条本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更、修改或解除,如一方单独变更、修改或解除,对方有权拒绝,并可要求变更、修改或解除合同的一方承担由此造成的一切损失。
1、提交仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十二条本合同自双方签字之日起生效,本合同在执行期间如有未尽事宜,由甲、乙双方协商,另订附则附于本合同之内,其在法律上与本合同享有同等效力。
十三、合同的解除。
本合同在下列任一情形下解除:
1.合同期限届满,双方不再续签本合同;
2.双方通过书面协议解除本合同;
3.因不可抗力致使合同目的不能实现的;
5.当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;
6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的;
第十四条本合同一式份,甲、乙双方各执正本一份、副本份。
甲方乙方。
单位名称(盖章)单位名称(盖章)地址:地址:
法定代表人(签字)法定代表人(签字)。
委托代理人(签字)委托代理人(签字)。
电话:电话:
签订地点:签订时间年月。
冰箱买卖合同篇二十
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,经双方协商,签订本合同。
1、产品名称、商标、型号、数量金额、供货时间及数量:
3、交(提)货地点和方式:供方仓库内交货。
8、违约责任:卖方不能如期交货或买方退货时不能退货应向对方偿付。
9、争议的解决办法:双方协商不成时,向卖方所在工商行政管理所申请仲裁。
10、本合同未尽事宜,一概按《中华人民共和国民法典》的有关规定,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本两份,合同双方各执一份;副本一份。
_____年_____月_____日。