最新平米拆迁协议书版(热门15篇)
总结是学习的目标,通过总结可以检验和巩固我们的学习成果。如何撰写一篇完美的总结需要一定的技巧和方法。总结是一种寻找进步方向的有效工具。如何准确地表达自己的想法和观点是写一份好总结的关键。以下是一些优秀总结范文供大家参考,希望能给大家提供一些思路。
平米拆迁协议书版篇一
甲方:
乙方:
甲乙双方经过充分协商,自愿就市城区城镇工业联合社办公楼拆迁事宜达成一致,为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国经济民法典》和《山西省房屋拆迁条例》的规定,制订本协议:
一、工程名称:市城区城镇集体工业联合社办公楼拆迁工程。
二、拆迁范围:拆迁工程按约定分阶段进行。
1、办公楼为地上两层,每层面积为453平米,两层面积共计906平米。
2、第一阶段拆除西墙至东会议室所有二楼部分,拆至地平线为止。
3、第二阶段拆除东面资料室,拆至地平线为止。
三、拆迁工期:工期十天,自年月日至年月日止。
四、工程款项:
乙方负责甲方的房屋按本协议拆迁,所拆的建筑材料及楼内所有东西归乙方所有,乙方支付甲方_______元。
五、工程保证金:
在开工之日前,乙方交付甲方元作为工程保证金。此款在拆迁工程完成并经甲方验收合格后全部退还给乙方。
六、双方的权利和义务
1、甲方在乙方进驻工地前负责协调好周边邻居关系并断水断电,具备拆迁条件;
2、施工前,乙方必须办理有关拆迁、环保等审批手续,保证拆迁工程的正常开展,所需费用由乙方承担。
3、乙方拆除的建筑材料及其垃圾应及时清运,所需费用由乙方承担。
4、乙方必须严格执行国家有关法律法规,规范施工程序,服从甲方的监督和管理,合理调控工作时间,安全施工,文明施工,做到保安全,不扰民,讲卫生。
七、施工安全:
乙方应为施工人员办理工伤保险或人身保险,严格按国家《安全生产法》规定,严格规范操作流程,遵守安全施工各项规定,并根据现场建筑物及周邻建筑物的特性,存在的安全隐患等制订出切实可行的施工方案及应急预案,施工过程中发生任何工伤安全事故由乙方全部负责,并承担一切责任。
八、违约责任
1、在规定工期内,乙方未能按期完成拆除任务的,按每逾期一天支付1000元违约金的标准承担违约责任,由甲方在工程保证金中直接扣除。
2、由于甲方原因造成停工的,责任由甲方承担,工期顺延。
3、如因下雨停工,工期顺延。
九、其它约定:
十、合同纠纷:
甲乙双方在履行协议过程中如发生争议的,应本着互谅互让的原则协商解决,协商不成时,应提交当地仲裁机关解决。
十一、协议文本及生效:
本协议一式四份,甲乙双方各执一份,两份备案留存,至双方签字盖章之日起生效,工程结束后自行失效。
甲方(签章):乙方(签章):
法人代表(委托法人):法人代表(委托法人):
_____年_____月_____日
平米拆迁协议书版篇二
乙方:____,___镇___村村民,住___镇_______5号。
丙方:担保人___镇___村
甲方因开发需要,受___市土地收储中心委托,征收并拆除乙方位于___镇____5号的房屋。参照《国有土地上房屋征收与补偿条例》,现行最新中华人民共和国土地管理法有关规定,双方在丙方监督下,就拆迁还建、安置补偿有关问题进行了协商,达成协议如下:
一、乙方房屋、地基、菜地现状,宅基地面积共计280平方米,其中空地170平方,住宅面积单层110平方,四层,其中一、三层为住房,二层为两个门面、顶层2m以上,是收纳兼厨房,也可住人,底层架空。住房建筑面积共计330平方米,门面二个,(每个开间4.15m,进深(13.3+1.2)面积各为60平方米,)门面建筑面积120平方米。房屋右侧与后方有村级公路,房屋前面临____大道,可资利用的公共通道面积约80平方(52.2+31.92),前、后、右侧三方共可停小车7至10辆。三相电到户,内三相表一块,两相表四块,水到户,内有水表三块,电视电话均到每套房屋。
一二楼均已租出,每年房租收入10000元。
乙方土地使用证号:x集用第号
二、甲方以新建的房屋置换乙方被拆房屋,地点位于乙方现有房屋地点段,甲方给乙方的置换新建房屋为1-4楼,分别为一楼住宅房一套,地面必须为架空层。二楼门面二间,三、四楼住宅房二套,车位2个。面积大小的处理按以下方案:
还建房面积大于原房屋面积,乙方以建筑价格购买。
还建房面积小于原房屋面积,甲方按同等地段房屋销售价格加相应税、费乘以差额面积,现金补偿乙方。
还建房交房期限时间为两年,自签约日起计算。
甲方承诺,还建给乙方的房屋终身免交物业管理费。
三,还建房屋质量要求:
每套住房及门面均应水、电(其中一户三相)电视到户,其费用均由甲方承担。其中水管到户直径不低于25,电到户电线截面不低于25.(其中一户三相)
每套住房均应有进户门一块,窗户均装铝合金,
门面应有进户门(卷闸门),窗户均装铝合金。水、电电视到户,其费用均由甲方承担。
四、甲方给乙方的还建房屋的各项证件,应含土地使用证,房屋使用权证,水、电、电视开户证件,所有证件的税、费均由甲方承担。并在交房时一并将所有证件交给乙方。
如甲方交付的还建住房只可供乙方一户出入,所有证件可只办一个。如二户或多户进出,每套房均应有各自的证件。
所有的土地使用证年限均应在70年以上(含70年)。
交房时,应同时给乙方车位所有权终身免交物业管理费的证件或承诺书。
五、甲方除给乙方还建房屋外,考虑到还建房屋内部仅为裸房等因素,补偿给乙方临时安置补助费,内部装潢补偿费,搬家费,乙方房屋租赁损失费,青苗补偿,农民宅基地占用补偿等费用共计____万元。其中,临时安置补偿费(过渡期乙方租房房租)12000元(两年),乙方经营性损失20000元(乙方原租房收入,两年)搬家费1000元。内部装潢补偿等项747000元。
六、违约责任及处理:
在约定的交房时间到期后,开发商不能按期交房时:
逾期,开发商应支付相应的房屋租赁费(6000*120%/年),房屋出租损失补助费(10000*120%/年),不足一年的按月计算。
因其他原因,甲方无法履约交房,丙方应承担担保责任。督促甲方履约。仍无法交房时,按照___市___镇同等地段房屋在履约期的销售价格,加上应交各项税、费(含各种办证)合并计算应补偿的房屋价款,补偿给乙方。即采取货币补偿方式。甲方到期无履约能力,则由丙方担保人承担责任。
在合同签字前,开发商与担保人应先签字,再将所有款项转到指定的帐户。经确认后,被拆迁人签字,同时交出土地证,则表示房屋已转到开发商手中,被拆迁人在20天内搬迁完毕。并通知开发商及担保人。乙方交房时应保证不得拆除门窗及防护网。
本协议一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,签字盖章生效。
立协议人
甲方:___市___房地产开发有限公司
法人:_____
乙方:____
丙方:____镇___村村委会
法人:_____
20___年__月___日
平米拆迁协议书版篇三
转让方(以下简称甲方): 。
受让方(以下简称乙方): 。
在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上,甲乙双方经充分协商,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国房地产管理法》、《中华人民共和国物权法》及其相关法律法规的规定,现甲乙双方就位于 市 苑 栋 单元 号 名下拆迁安置小产权房屋(权利人卢本芬的法定继承人或口头授权代理人为 )事宜订条约如下,共同遵照执行。
1.甲方根据国家规定,已依法取得位于 市 苑 栋 单元 号(以下简称该房屋),该房屋的性质为私人小产权房屋(该房屋系西昌市城中村(现名建昌苑)拆迁安置房,现尚未取得初始登记物权,不具备过户条件)。甲方为该房屋的现状负全责。该房屋的结构剪力,建筑面积约为60平方米。
2.在本协议签订前,甲方保证转让房屋原权利人为卢本芬,并且保证原权利人卢本芬的法定继承人或口头授权代理人就是本协议列明的甲方,现原权利人卢本芬的所有法定继承人均同意将位于 市 苑 栋 单元 号拆迁安置小产权房屋转让给乙方。
1.甲方承诺在本协议签订之前没有与其他人签订房屋转让、赠与等协议,也没有在该房屋上设立抵押权等处分行为,保证该房屋权属清楚。本协议签订之前由该房屋所引起的债权、债务纠纷,由甲方负责处理,与乙方无关;但甲方应当赔偿由此给乙方造成的经济损失:甲方按乙方已付房屋价款的25%作为定金双倍赔偿乙方的经济损失。
2.本协议签订后,甲方对小产权房屋占有、使用、收益、出租、担保、抵押、转让等权利一并转让给乙方。
3.本协议签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本协议签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》。
甲乙双方愿意在本协议第一条及第二条款成立的前提下,就乙方向甲方购买上述拆迁安置小产权房屋事宜并签订本协议来确认甲乙双方之间权利和义务。本协议为甲乙双方的真实意思表示。
经充分协商,双方一致同意上述转让房屋转让总价款为人民币 元(大写: 元)整。
甲乙双方签订本协议之日起三个工作日内,乙方以现金方式将本协议第四条约定的房屋转让总价款一次性全部支付给甲方,甲方确认收到房屋转让总价款时立即向乙方出具《收条》和交付该房屋钥匙。
1.甲乙双方就房屋交付达成以下细目:
1) 没有房屋欠帐,如电话费、电费、物业管理费、取暖费等;
2) 没有固定不可移动装修物品的破坏;
3) 房屋本身没有影响房屋使用或美观的破坏。
2.甲方实际交付房屋钥匙及房屋后,该房屋由乙方所有、使用、收益及处分。
1.本协议签定时,该房屋尚不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋转移登记手续。转移登记发生的契税,土地出让金等均由乙方负担。
2.本协议生效后,若该房屋可以办理房屋转移登记手续,自乙方要求甲方过户之日起十日以内甲方必须协助乙方申请办理房屋过户登记手续,并按有关规定申领房屋所有权证,否则视为甲方违约,按本协议第十条约定支付违约金。
本协议未尽事宜,双方可签订补充协议。双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分,具有同等法律效力。当本合同在履行中发生争议时,双方协商解决。协商不能解决的,双方只能向该房屋所在地的人民法院提起民事诉讼。
本协议自双方签字按捺手印时立即生效。本协议一式七份,甲乙双方各执一份,每份具有同等法律效力。
1.如果甲方出售房屋时存在房屋质量问题影响到乙方居住权利的行使且甲方未明确告知乙方,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。
2.本协议签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本协议的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并补偿乙方的房屋装修费用,装修费用凭装修正规票据认定。
3.本协议生效后,若遇政府拆迁该房屋,该房屋的拆迁安置补偿费及安置房由乙方享受,并由乙方直接与拆迁相关单位签订安置补偿协议及办理手续,与甲方完全无关。
4.本协议生效后,任何一方违反本协议条款内容之一的,违约方应按照该房屋实际产生争议时的评估机构的评估评估总价值的30%向守约方支付违约金。
甲方(签字捺印): 乙方(签字捺印):
年 月 日 年 月 日
平米拆迁协议书版篇四
协议编号:
定州市
城中村改造村民拆迁安臵补偿协议书
被拆迁人:(以下简称甲方)
拆迁人: (以下简称乙方)
为贯彻落实省、市政府关于加快城中村改造步伐,改善尧方头村村民的居住环境,按照定州市人民政府《关于加强城中村改造的实施意见》(试行)文件精神,为维护各自的利益,明确甲、乙双方的责任和义务,经协商一致自愿达成如下协议:
1、住宅楼臵换方法:
按照村民的实际宅基地面积,依据相关法规按1:0.9的比例给予臵换(即1平方米宅基地臵换0.9平方米新建住宅楼建筑面积),地上附着物不另计算。臵换住房为新建住宅楼(住宅楼为毛坯房标准),甲方自愿将宅基地按标准臵换成新建住宅楼。
2、车库臵换方法:
甲方需要臵换一层车库的,臵换比例应按照村民的实际宅基地面积1:0.7(即1平方米宅基地臵换0.7平方米车库建筑面积)。甲方所需臵换一层车库的个数每户(以户口登记簿登记为准)仅限一个。
3、村民民房二层、三层臵换新住宅楼的方法:
(1)民房二层的依据相关法规按1:0.7的比例给予臵换(即1平方米民房二层建筑面积臵换0.7平方米新建住宅楼建筑面积)。
(2)民房三层的依据相关法规按1:0.5的比例给予臵换(即1平方米民房三层建筑面积臵换0.5平方米新建住宅楼建筑面积)。
(3)20xx年7月以后加盖二层及以上建筑,不给予任何臵换与补偿。
4、按以上方法进行新住宅臵换的,地上建筑物不再做任何补偿。
5、甲方保证将宅基地面积臵换为新建楼房面积。若甲方臵换楼房时,超出安臵建筑面积部分以现金结算。在8平方米以下(含8平方米),单价每平方米20xx元,超出8平方米的部分单价按开盘后所臵换楼层同期的售价进行结算;若甲方臵换新建楼房剩余的面积不超过8平方米(含8平方米),按20xx元每平米现金收购,超出8平方米的部分按1600元每平米计价收购。
6、其他约定:
(2)凡是占有的集体土地不予补偿(如大队部、生产队部、场院闲散土地及其他
集体所有土地等);
(3)凡是土地有纠纷者必须由村两委协商确认后,再予以臵换补偿。如纠纷无法确认或确认不成功者不予补偿。
7、甲方自签订本协议书之日起7日内搬出现住宅,否则而引起的延误工期等一切经济损失及后果均由甲方承担。
8、甲、乙双方签订协议后,甲方搬家时,除房屋建筑物必须保持原状外,其它所有财产均属甲方所有,逾期不搬走则视为自动丢弃,乙方有权处臵。
1、房屋产权本所载明宅基坐落的具体位臵。被拆迁人宅基地房屋产权人姓名,房屋坐落的土地证号,宅基地长 米,宽 米,总面积 平方米,应臵换楼房建筑面积为 平方米。
楼房:楼房二层结构为 ,长米,宽米,二层建筑面积为 平方米;楼房三层结构为 ,长米,宽米,三层建筑面积为 平方米。
2、按以上条件计算后,总臵换新住宅面积为 平方米。
3、甲方家庭成员只要年龄在18周岁以上且具有完全民事行为能力者签字,乙方即视为其代表全家同意。甲方宅基地及房产所有产权分割、继承等所发生的纠纷,一切由甲方自行处理,与乙方无关,并不影响本协议履行。
甲方自行搬迁腾空,自行安臵过渡,甲方在签订协议书后xx日内搬迁,在保证房屋原样的情况下,将房屋交给乙方拆除,乙方付给甲方一次性搬迁费每户800元。从甲方搬清之日起乙方每月补助甲方租房费600元,每年共计7200元,每年支付一次,直到交钥匙为止。危房及空宅基地,乙方不支付搬迁费和租房费用。回迁户住宅楼层分配原则采取先签先选的方式,由村委会具体组织实施。乙方做到拆迁多少,按臵换标准安臵多少。
乙方在甲方全部搬清后,办理相关手续,自政府批准开工建设许可证之日起两年内交付使用新楼房。如未按期交房,乙方向甲方将每月租房费由每月600元调至800元。
1、主体结构:
砖混结构,楼板采用现浇钢筋混凝土,塑钢窗,外墙贴面砖或外墙涂料。
2、室内装修标准:
(1)户内地面垫层施工到位,厨卫间地面麻面并做好防水层,公共楼梯间部位地
面水泥压光;厨卫间墙面麻面,其它内墙为水泥面压光,每户进门安装防盗门一个。
(2)采用地暖供暖,按国家标准严格采购安装,一户一管制;
(4)公共楼梯安装声控灯具,墙面刮仿瓷涂料,楼道安装品牌电梯。
3、配套设施:
(1)户外地面除绿化外全部硬化,下水通市政管网;
(2)小区自备供暖设施,变压器,供水管道;
(3)小区绿化、体育器材安装由乙方负责,不向住户收取费用。
1、因不可抗力造成的安臵房建设延期的;
2、因被拆迁房搬迁延迟造成的安臵房开工延期的;
3、因国家法律、法规或政策发生变化、城市总体规划发生变化而导致延期的。
1、甲方及时履行该协议中有关条款责任;
2、乙方及时落实项目建设资金和工程进度,确保项目顺利完工。
甲方(签字、手印): 乙方:河北鑫皇房地产 身份证号码: 开发有限公司(盖章) 联系电话:
年 月 日
平米拆迁协议书版篇五
乙方:
为顺利进行房屋拆迁,确保拆迁安全,本着“安全第一、预防为主”的原则,制定本责任书。
一、拆迁项目:
二、拆迁地点:
三、拆迁时间:
四、拆迁范围:
五、实施拆除工程的施工企业应是具备三级以上资质的建设企业。
六、乙方应成立拆迁安全督察小组,由专人负责拆迁安全,确保做到100%无安全事故。在施工区域设置明显标志,对于时间较长的施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域。
七、施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力。
八、拆除现场设置安全围档,布置安全警戒。施工时随时监视被拆除建筑物的变化,发现险情立即通知拆除工作人员撤离现场,同时疏导行人及围观人员,维护施工现场的秩序。对危险的部位、地段、交通道口要悬挂警示标志,夜间设红灯警示。
十、落实消防管理制度,增强防火安全工作力度,杜绝火灾、火警事故发生。
十一、根据拆除建筑的情况,乙方向拆迁办缴纳 元拆除安全保证金,拆除完毕安全无事故的,拆迁办及时返还拆除安全保证金。
十二、本责任书一式两份,签字双方各持一份
合城市城市房屋拆迁管理办公室: (章) 签字:
乙 方 :(章) 签字:
年 月 日
平米拆迁协议书版篇六
出卖人(甲方): (以下简称甲方), 族,现住: 电话: 身份证号码:
(房屋共有产权人)身份证号码: (房屋共有产权人)以上 人是本协议中所述房屋的共有产权人。
买受人(乙方): (以下简称乙方), 族,现住: 电话: 身份证号码:
现甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买拆迁安置房产签订本协议,以资共同信守执行。
第一条、房屋的基本情况:
甲方拆迁安置房屋座落在 ,安置房屋面积为 平方米,房屋用途为住宅。装修情况: 无,属毛坯房 。
第二条、本协议中所述房屋为甲方拆迁安置房,是甲方的家庭共同财产。该房屋没有产权纠纷,不存在房屋抵押,债权债务,以及其他权利瑕疵。交易后如有上述未清事项,由甲方承担,乙方不负任何责任。
第三条、上述房产的交易房屋面积和价格:
买卖房屋面积为 平方米(最终面积以房产管理部门实测为准),按 元/每平方米计价,共计人民币 元整(大写: 元整)。
第四条、付款时间与方式:
甲乙双方同意,乙方一次性付清房款人民币 元整交付甲方,在 年 月 日支付,甲方的银行帐户:开户行: 户名: 账号: 。乙方可现金支付给甲方也可将购房款存入甲方上述的帐户。
第五条、房屋交付:
本协议签订后 日内甲方将约定买卖的房屋及其附带的钥匙全部交付给乙方,由乙方所有。
第六条、关于产权登记及过户的约定:
对本房屋以后需要办理房屋产权证,土地证等其它手续,经甲乙双方协商,按以下约定进行。
1、买卖房屋办理到甲方名下所有权证、土地使用权证、契税、房屋维修基金、水电开户费及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方承担。办理到甲方名下后,甲方应自领取之日起 日内,将领到的产权证书交由乙方。
2、在已办理到甲方名下房屋产权证,土地证等其它手续之后,自乙方向甲方提出办理房屋产权证过户请求之日起30天内甲方须无条件协助乙方办理房屋产权证、土地证及其过户手续,所须相关费用(包含双方交易费、营业税等)全部由乙方承担。甲方应该提供一切与之有关的手续及资料(原房屋产权人的产权证及国土证,原房屋产权人结婚证及复印件,原房屋产权人夫妻双方身份证复印件,其他房屋共有人同意出售的书面意见等),不得用任何方式拒绝阻挠。
第七条、违约责任条款:
1、乙方没有按照约定的期限内将房款交付给甲方,逾期达到 30 天的,甲方有权解除本协议,乙方付给甲方的定金归甲方所有,其余款项退回给乙方。
2、甲方不得擅自解除协议,若甲方擅自解除协议,乙方有权要求甲方继续履行协议或要求甲方退还乙方已付房款,并有权要求甲方支付按照同期银行贷款利率计算的利息款,同时有权要求甲方支付违约金人民币 元整给乙方。
3、甲方不根据本协议的约定将房屋和产权证书交付给乙方,视为甲方违约,乙方有权要求甲方交付房屋和产权证书,并有权要求甲方支付违约金人民币 元整。
4、乙方根据本协议第五条的规定向甲方提出办理产权过户手续,甲方超过30天不协助乙方办理手续,视为甲方违约,乙方有权要求甲方履行协议,并有权要求甲方支付违约金人民币 元整。
第八条、本协议发生争议的解决方式:
双方本着友好协商,公平合理的原则签定本协议,签定本协议后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。协商不成的,双方同意通过法律方式解决纠纷。
第九条、本协议未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方,乙方共同协商解决,与本协议同具法律效力。
本协议在双方签字之日( 年 月 日)起生效。本协议中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。本协议一式叁份,甲方产权人共持一份,乙方一份,公正部门一份留存备查。
甲方(签字生效): 年 月 日
乙方(签字生效): 年 月 日
平米拆迁协议书版篇七
【找法网拆迁安置补偿协议】在签订拆迁补偿安置协议中,本文提醒订立者要警惕拆迁补偿合同条款的主要内容,以下为9点:
(1)当事人的名称或者姓名和住所。
一般作为合同的部首部分,似乎是程序性的,但有时就是这令人感觉很简单的当事人名称,给合同找来麻烦,甚至导致合同无效。这一部分是对合同主体的记载,实践中,自由明确主体,主体适格,合同才有意义:合同主体是合同约定的权利义务的享有者和承担者,一旦发生纠纷,能准确地确定责任人。在这一部分中,当事人的住所也有法律的意义,民事诉讼的一般原则是“原告就被告”。住所的准确,为拆迁人和被拆迁人在拆迁安置补偿合同履行中加强联系提供了方便,也为发生纠纷后,选择法院管辖提供了依据。所以,对这一部分的双方当事人的名称、住所的填写一定要准确无误,尤其是住所要分清 原住所和将来住所的区别。联系方法也可以记录在合同上,如电话号码等。
(2)标的。
标的是房屋拆迁补偿安置合同确定的权利义务指向的对象。标的是合同必备条款,没有标的,合同就没有订立的必要性。从另一个角度说,没有标的的合同是没有成立的合同。房屋拆迁补偿合同的标的,包括行为和物两种,其中被拆迁人从就被拆除的房屋中搬迁是行为;拆迁人支付给被拆迁人的货币补偿和产权调换的房屋是物。选择补偿方式与选择安置用房是被拆迁人的权利,这一权利应通过合同得到保障。
(3)质量。
房屋产权补偿安置合同中关于质量的条款也很重要,主要是安置用房质量问题。房屋室外和室内装修的标准,电话线等双方安装到位,都必须清清楚楚地写入合同。
(4)数量。
数量是合同主要条款中最重要的条款之一;拆除旧房需要核实面积,产权调换需要约定面积,货币补偿和补助需要约定金额,这些都是数量。在约定这些数量时,不能疏忽的一个问题就是结算和计算单位,例如以人民币为结算币种,房屋面积是以建筑面积还是使用面积,建筑面积是否仅指室内面积,正负误差是多少。
(5)搬迁过渡方式。
房屋拆迁与其他民事活动不同的地方之一,就是被拆迁人从被拆除房屋搬出到回迁原拆
迁地区有一个建设工期,此期间被拆迁人和房屋承租人需要过渡,是自行安排住处,还是使用拆迁人提供的周转房;被拆迁人和房屋承租人自行解决住处的,拆迁人应当给付的拆迁安置补助费是多少,这些必须经协商一致,达成合同,便于双方履行。(6)履行期限。
对合同约定的义务,如何时搬迁、回迁、付款、是即时履行,还是定期履行,拆迁人与被拆迁人、房屋承租人在订立房屋拆迁补偿安置合同时对履行其应做出明确约定,对于该合同的顺利履行有十分积极的意义。履行期限明确,有利于拆迁活动的按计划进行。
(7)履行地点和方式。
房屋拆迁补偿安置合同对履行地点的约定涉及多个方面,产权调换房的地点等关系到双方当事人切身利益。地点不同影响房屋的价值。房屋的四至位置和楼层、朝向等,当事人也十分注意,因为这些均是居住环境质量的重要指标。履行方式主要涉及房屋交割手续如何办理,补偿补助费如何支付,如不在合同中约定明白,履行时就可能出现争议。
(8)解决争议的方法。
在房屋拆迁补偿安置合同中约定解决争议的方法,如是提交仲裁,由哪个仲裁机关仲裁;如诉讼可以约定由原告所在地、被告所在地、合同履行地、合同签订地、标的物所在地之一的'人民法院管辖。在合同中约定解决争议的方法,可以在发生纠纷时及时得到法律救济,使纠纷尽快得到解决。
(9)双方当事人认为需要约定的其他条款。
由于房屋拆迁的特殊性,双方当事人对引起事项的特殊约定是合同的主要条款。例如安置问题是有拆迁人解决,还是由被拆迁人解决;合同是否需要公证;房契的办理及费用等。
平米拆迁协议书版篇八
被拆迁人(以下简称甲方):
拆迁人(以下简称乙方):
根据《民法通则》、《最新合同样本法》和《土地管理法》的有关规定,双方本着平等自愿的原则,就拆迁补偿一事达成如下最新协议范本:
甲方目前家庭成员共有名,其分别为(男)、(女)。
乙方根据我国有关法律已经取得拆迁人资格证,乙方承诺将依法与甲方就拆迁补偿情况达成最新协议范本。
经过双方共同委托具备房地产评估资格的评估机构的评估,此等房屋所有权的单位价格为元/平方米,故甲方拥有房屋所有权的合计价值为元。
经过双方共同委托具备房地产评估资格的评估机构的评估,此等土地使用权的单位价格为元/平方米,故甲方拥有土地使用权的合计价值为元。
考虑到甲方长期居住于此地,搬离家园将给甲方造成诸多不便,本着奖励补偿的原则,乙方承诺除房屋补偿金与土地补偿金以外,还应当向甲方支付以下补偿金:
1、电话号码变更费用:
2、有线电视安装成本:
3、交通运输费用:
根据双方之最新协议范本,乙方共计支付甲方补偿金元,乙方承诺将在年月日前,一次性将全部补偿金支付到甲方所银行帐户:银行帐号。
考虑到甲方的弱势地位,乙方承诺在双方没有达成最新协议范本以前,绝对不会采取任何停水、停电、停暖等行为来影响甲方的正常生活,否则乙方将向甲方每天支付元赔偿金。
双方如有争议,将交由北京仲裁委员会解决。
本最新协议范本壹式陆份,双方各执叁份,乙方提交房屋行政管理机构壹份。
被拆迁人(以下简称甲方):拆迁人(以下简称乙方):
20xx年12月xx日20xx年12月xx日
平米拆迁协议书版篇九
甲方:
乙方:姓名(魏永宪)男:汉族、现年:50岁、家住昭通市鲁甸县火德红乡,机车村下坝社。
甲方决定将绥江县南岸镇,何家坝水电站淹没区,房屋附属建筑物,各种电线、电杆、闸坝、电站、烟囱、牌坊、桥梁、桥墩、手机塔、等各种废旧材料,将工抵料给乙方拆除根据《中华人民共和国合同法》《城市房屋拆迁管理条例》等有关法律法规,甲乙双方在平等自愿协商一致的基础,就房屋拆迁事宜达成以下协议:
一、拆迁范围甲方指定的范围
二、甲方责任
1、做好拆迁房屋的前期准备工作,不能以搬迁户未迁。耽误乙方,确保乙方拆迁工作顺利完成。
2、协助乙方做好相关协调工作
3、拆除的旧材料全部归乙方所有,甲方不能干涉乙方自由处理废旧材料。
4、在拆迁的各种房屋、建筑物、废旧材料、不能给予其它人或其它公司在此拆迁,如果给予拆迁,由我们乙方来处理,或是由你们甲方来处理解决。
5、在我们乙方拆迁的过程中,在此住房或是在此施工方等其它,不能干扰我们进行拆迁,不能耽误我们工期,耽误我们乙方拆迁,由你们甲方负责。
6、在拆迁的前提下,做好一切拆迁工作。
三、乙方责任
1、需服从甲方指挥,在甲方要求的时间保质、保量、完成指定的房屋拆迁工作。
2、需严格遵守安全生产的有关规定和规章制度,建立必须的防护措施,在保证安全的前提下施工,因乙方安全措施不力所造成的安全事故其责任由乙方承担。
四、拆迁协商,以及过程
1、在绥江县南岸镇房屋建筑物时,原本归我们拆迁的,电站、手机塔,现以被别人拆去,给我们乙方带来了一部份损失。
2、在拆迁南岸老镇时,房屋全部是一些空板高,什么东西也没有也带来了一部分损失。
3、拆迁南岸镇街道时,由以你们相关部门没有处理好移民搬迁,村民来干扰我们拆迁,甚至要来打我们拆迁方,来偷我们的拆迁物,让我们乙方不能顺利的进行拆迁,导致我们机械挖机停工,人工停断,给我们拆迁方带来了,一定的难度和经济损失。
4、在拆迁南岸中学时,有施工方的石头,炼方在此处,让我们不能顺利进行拆迁,甚至施工方的人来阻止我们进行拆迁,原本我们机械挖机一天要干以十小时以上的工作时间,现在因,村民干扰、电线、电杆、施工方的石头、煤等阻断,导致我们机械挖机下以十小时的工作时间,我们挖机费用是,人民币,450元/小时现在种种原因,让我们挖机费用增高,带来了一定的经济损失。
5、在拆迁南岸镇,这片区域,有些是老土房,有些是空板房,有些地方我们机械挖机都走不了,给我们拆迁方增加了相当大的难度、6、因没有处理好以上这些问题,导致我们拆迁方,挖机停工,人工停断,给我们的费用增高,给我们拆迁方带了相当大的经济损失。
7、我们甲、乙双方协商,因要补给予26万元人民市
8、未尽事宜、双方协商解决。
甲方(签章): 乙方(签章):
年 月 日
平米拆迁协议书版篇十
受委托人(拆迁单位):_________________
委托人(下称甲方)就其一期建设用地范围内的房屋及其附属物拆迁事宜,与受委托人(下称乙方)经充分协商达成如下协议:
一、甲方将其经有关主管部门批准的一期建设用地范围内的房屋及其乙方办理。
乙方接受甲方的委托后,应当按照经房屋拆迁主管部门批准的拆迁方案和拆迁计划完成拆迁工作。
二、乙方应当协助甲方完成拆迁调查工作,查明建设用地范围内的被拆迁人的基本情况。
乙方还应当协助甲方制定拆迁计划和拆迁方案,并为甲方制定的拆迁计划和拆迁方案提供咨询意见。
三、该拆迁范围内的房屋及其附属物的拆迁许可证由甲方申领。乙方在甲方取得拆迁许可证后即派工作人员在甲方指定的办公场所开始拆迁工作。
乙方的工作范围包括:
1.向被拆迁人送达有关拆迁工作的通知等事宜,将拆迁事宜告知被拆迁人;
2.与被拆迁人洽商有关安置和补偿事宜;
3.向被拆迁人宣传解释拆迁法律规定和政策,并执行这些法律规定和政策;
5.向被拆迁人发放拆迁补偿款及拆迁补助费等;
6.被拆迁人要求产权调换的,应当负责要求被拆迁人缴纳产权调换差价款及其他费用;
7.拆除拆迁范围内的房屋及其附属物;
8.安排有关工程人员将清除拆迁范围内的渣土及其他废物;
9.其他由甲方委托的工作。
四、甲方应当向乙方支付拆迁服务费共计人民币_______元,在双方订立本协议书之日起三日内付_______元,余款在拆迁范围内的废物及其附属物拆除完毕后,经双方验收后四日内一次性付清。
五、甲方应当为乙方的工作提供便利条件。
在拆迁期间,甲方不负责乙方工作人员的午餐及其他费用。
六、本合同经双方签字盖章之日起即对双方发生拘束力。
本合同由甲方报请房管局签证。
七、任何一方违反本合同规定给他方造成损失的,应当赔偿该损失。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
平米拆迁协议书版篇十一
甲方:
乙方:
甲方为了配合改建工程需要,现将位于地块建筑物进行拆除,现在确定由乙方全权负责拆除,为了保证工程的顺利进行,经过双方友好商议,现在把有关拆除事项达成如下协议以供参照:
一、整个拆迁工程建筑面积大约为平方米,拆除的建
筑材料全部归乙方所有。
二、工程日期:乙方必须在年月日至年月日的期限之内完成。
三、违期处罚:如若乙方拆迁未在规定的时间内完成,乙方
应给予甲方赔偿。
四、验收
拆除完毕后,乙方应将现场拆迁形成的垃圾清运干净,达到场地清洁,无任何遗留物。
五、乙方拆迁安全责任
(一)乙方负责人为此次安全生产责任人,负责该工程项目的日常安全管理工作,并且严格遵守安全拆迁规章的制度,并指定专人负责监管安全施工作业。
担安全连带责任。
(三)乙方在拆迁过程中,不得进行干扰甲方的正常营业,不得对甲方的固定设备、设施造成任何损害,否则甲方有权要求乙方承担相应经济赔偿。
(四)乙方需在拆迁过程中必须服从甲方的统一安排管理,否则甲方有权要求乙方停止拆迁,并不承担任何责任。
(五)乙方负责此项目拆迁的全部安全责任,如果乙方在拆迁过程中发生的一切安全事故,由乙方承担全部的事故责任和经济责任。
六、协议签定后,乙方不得私自将旧房拆除任务转让给他人。
七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签章
之后生效。
八、本合同有效期自合同签订之日起至工程结束为止。
甲方(盖章):甲方(盖章):
联系电话:联系电话:
年月日年月日
平米拆迁协议书版篇十二
甲方:
乙方:
甲乙双方经过充分协商,自愿就市城区城镇工业联合社办公楼拆迁事宜达成一致,为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》和《山西省房屋拆迁条例》的规定,制订本协议:
一、工程名称:市城区城镇集体工业联合社办公楼拆迁工程。
二、拆迁范围:拆迁工程按约定分阶段进行。
1、办公楼为地上两层,每层面积为平米,两层面积共计平米。
2、第一阶段拆除西墙至东会议室所有二楼部分,拆至地平线为止。
3、第二阶段拆除东面资料室,拆至地平线为止。
三、拆迁工期:工期十天,自年月日至年月日止。
四、工程款项:
乙方负责甲方的房屋按本协议拆迁,所拆的`建筑材料及楼内所有东西归乙方所有,乙方支付甲方_______元。
五、工程保证金:
在开工之日前,乙方交付甲方元作为工程保证金。此款在拆迁工程完成并经甲方验收合格后全部退还给乙方。
六、双方的权利和义务。
1、甲方在乙方进驻工地前负责协调好周边邻居关系并断水断电,具备拆迁条件;。
2、施工前,乙方必须办理有关拆迁、环保等审批手续,保证拆迁工程的正常开展,所需费用由乙方承担。
3、乙方拆除的建筑材料及其垃圾应及时清运,所需费用由乙方承担。
4、乙方必须严格执行国家有关法律法规,规范施工程序,服从甲方的监督和管理,合理调控工作时间,安全施工,文明施工,做到保安全,不扰民,讲卫生。
七、施工安全:
乙方应为施工人员办理工伤保险或人身保险,严格按国家《安全生产法》规定,严格规范操作流程,遵守安全施工各项规定,并根据现场建筑物及周邻建筑物的特性,存在的安全隐患等制订出切实可行的施工方案及应急预案,施工过程中发生任何工伤安全事故由乙方全部负责,并承担一切责任。
八、违约责任。
1、在规定工期内,乙方未能按期完成拆除任务的,按每逾期一天支付1000元违约金的标准承担违约责任,由甲方在工程保证金中直接扣除。
2、由于甲方原因造成停工的,责任由甲方承担,工期顺延。
3、如因下雨停工,工期顺延。
九、其它约定:
十、合同纠纷:
甲乙双方在履行协议过程中如发生争议的,应本着互谅互让的原则协商解决,协商不成时,应提交当地仲裁机关解决。
十一、协议文本及生效:
本协议一式四份,甲乙双方各执一份,两份备案留存,至双方签字盖章之日起生效,工程结束后自行失效。
平米拆迁协议书版篇十三
委托人:(以下简称甲方)
受委托人:(以下简称乙方)
甲、乙双方根据《合同法》、《城市房屋拆迁管理条例》的有关规定,在自愿、平等、协商的基础上,达成如下协议:
一、甲方将其经依法批准的建设用地围内的房屋及附属物的拆迁工作委托乙方办理。房屋拆迁许可证编号为拆许字(20xx)第05号,乙方接受委托后,全权代表甲方进行拆迁工作。
二、乙方的权利和义务
1.向被拆迁人送达有关拆迁工作的通知等事宜,将拆迁事宜告知被拆迁人。
2.与被拆迁人协商有关拆迁安置补偿事宜。
3.向被拆迁人宣传、解释拆迁法律法规和政策。
4.全权代表甲方与被拆迁人协商达成拆迁补偿安置协议,以及代表甲方办理拆迁安置过程中的一切事宜。
5.对达不成协议的被拆迁人的情况,应及时与甲方沟通,以便甲方申请裁决或诉讼。
6.其他由甲方委托的拆迁工作
三、甲方的权利和义务
1.甲方有权要求乙方协助甲方完成拆迁调查工作,查清拆迁围内的被拆迁人的基本情况。
2.对拆迁过程中涉及到的法律及其它问题,向乙方咨询,乙方负责提出咨询意见。
3.为乙方提供拆迁所必须的条件(包括办公场所)。
4.甲、乙双方商定,委托拆迁时间至20xx年月日,因补偿费资金不到位而影响拆迁进度,责任由甲方自负。
5.对于有特殊情况的被拆迁人的安置补偿,由甲、乙双方与被拆迁人协商解决。
6.双方议定拆迁安置补偿费由甲方支付。
四、服务费计算及支付时间:
经甲、乙双方协商,拆迁服务费为元(m2?25元/m2),在本协议签订之日一次性结清。
五、本合同双方签字盖章后即具有法律效力。
甲方:
法人:
乙方:
法人:
年月日
将本文的word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
搜索文档
平米拆迁协议书版篇十四
乙方:_________房地产管理局
丙方:_________
根据_________号用地批文及其他文件,甲方拟实施“_________”建设项目的房屋拆迁。依照国务院《城市房屋拆迁管理条例》第二十条规定,为了加强拆迁补偿安置资金的使用管理,甲、乙、丙三方经协商达成以下监管协议:
一、丙方受乙方委托,对甲方拆迁补偿安置资金的使用进行监管。
二、甲方须在丙方开设拆迁补偿安置资金专用帐户,帐户号为_________。
三、经初步测算,整个地块房屋补偿安置总金额为_________元,甲方应在本协议签订后三日内存入拆迁补偿安置专用资金为_________元,占总补偿资金的_________%,剩余拆迁补偿资金_________元应于_________年_________月内存入。
四、资金监管的期限:自首期拆迁补偿安置资金进入专用帐户之日起至开发片区验收合格之日止。
五、监管方式
1.甲方应于拆迁公告发布后三日内,将拆迁范围的被拆迁人,房屋承租人名单及房屋门牌号经乙方确认后提供给丙方。甲方如需拆迁补偿安置资金用于购买安置房,货币安置补偿及安置房建设资金时,经乙方确认后,凭乙方出具的拆迁安置补偿资金支付审批表,丙方方可支付。
2.甲方经乙方批准同意后,可按照进入专户总资金5%的比例提取部分资金作为备用,用以支付发布拆迁公告,拆迁业务费、过渡费等;甲方在使用中可自由支配,但丙方须控制其备用金额度不得超过到帐资金的5%。
3.甲方如在规定期限内未将拆迁补偿安置资金全部存入在丙方开设的专用户头,丙方应书面方式及时通知乙方。
4.丙方应提存拆迁安置资金总额的2%,待开发项目验收后,经乙方确认,丙方方可支付。
六、违约责任
1.甲方如未能及时将补偿安置资金存入丙方资金户头或弄虚作假将资金挪为他用的,除了承担拆迁补偿安置工作滞后的一切后果外,乙方还将根据拆迁法规定予以处罚。
2.丙方如未按上述条款执行,而引起甲方将资金挪为他用的。丙方有责任自行筹集资金替甲方垫付拆迁补偿安置费及违约费用。
3.因乙方监管不力,引起补偿安置资金挪为他用的,则追究乙方具体工作人员的责任。
七、其他
_________。
八、本协议一式肆份,三方各执一份,拆迁实施单位一份。本协议自签订之日起生效,各方应严格遵照执行。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
签订地点:_________签订地点:_________
丙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
签订地点:_________
平米拆迁协议书版篇十五
受委托人(拆迁单位):_________________
委托人(下称甲方)就其一期建设用地范围内的房屋及其附属物拆迁事宜,与受委托人(下称乙方)经充分协商达成如下协议:
一、甲方将其经有关主管部门批准的一期建设用地范围内的房屋及其乙方办理。
乙方接受甲方的委托后,应当按照经房屋拆迁主管部门批准的拆迁方案和拆迁计划完成拆迁工作。
二、乙方应当协助甲方完成拆迁调查工作,查明建设用地范围内的被拆迁人的基本情况。
乙方还应当协助甲方制定拆迁计划和拆迁方案,并为甲方制定的拆迁计划和拆迁方案提供咨询意见。
三、该拆迁范围内的'房屋及其附属物的拆迁许可证由甲方申领。乙方在甲方取得拆迁许可证后即派工作人员在甲方指定的办公场所开始拆迁工作。
乙方的工作范围包括:
1.向被拆迁人送达有关拆迁工作的通知等事宜,将拆迁事宜告知被拆迁人;
2.与被拆迁人洽商有关安置和补偿事宜;
3.向被拆迁人宣传解释拆迁法律规定和政策,并执行这些法律规定和政策;
5.向被拆迁人发放拆迁补偿款及拆迁补助费等;
7.拆除拆迁范围内的房屋及其附属物;
8.安排有关工程人员将清除拆迁范围内的渣土及其他废物;
9.其他由甲方委托的工作。
四、甲方应当向乙方支付拆迁服务费共计人民币_______元,在双方订立本协议书之日起三日内付_______元,余款在拆迁范围内的废物及其附属物拆除完毕后,经双方验收后四日内一次性付清。
五、甲方应当为乙方的工作提供便利条件。
在拆迁期间,甲方不负责乙方工作人员的午餐及其他费用。
六、本合同经双方签字盖章之日起即对双方发生拘束力。
本合同由甲方报请房管局签证。
七、任何一方违反本合同规定给他方造成损失的,应当赔偿该损失。