监理合同答案(精选15篇)
合同在商业领域起着承诺和保障的作用,有助于维护市场秩序和经济稳定。合同的条款应当具备可执行性和可操作性,避免出现模糊或难以执行的情况。以下是小编为大家收集的合同范本,仅供参考,希望能够帮助大家编写出更好的合同。
监理合同答案篇一
为了帮助考生们更顺利地通过考试,下面是小编为大家搜索整理的注册监理工程师合同管理备考题,欢迎参考学习,希望对大家有所帮助!
1.设备验收阶段的监理工作不包括的是( )。
a.启动试车
b.生产验收
c.性能验收
d.最终验收
2.制造质量责任不包括( )。
b.监造代表发现重大问题要求停工检验时,供货方应当遵照执行
3.( )指承包商履行合同义务期间应遵循的准则,也是工程师进行合同管理的依据。
a.合同专用条件
b.合同通用条款
c.规范
d.合同协议书
4.合同协议书,是业主发出中标函的( )内,接到承包商提交的有效履约保证后,双方签署的法律性标准化格式文件。
a.18天
b.28天
c.38天
d.48天
5.关于争端裁决程序,下列叙述有误的是( )。
a.裁决委员会成员审阅各方提交的材料
b.召开听证会,充分听取各方的陈述,审阅证明材料
c.调解合同争议并作出决定
6.构成业主与承包商有约束力的总承包合同文件不包括( )。
a.合同专用条件
b.合同协议书
c.业主的要求
d.合同技术条款
7.不属于业主应对所提供数据和资料的正确性负责的内容是( )。
a.合同中规定监理工程师负责的和可变部分的数据和资料
b.对工程或其任何部分的预期目的说明
c.竣工工程的试验和性能标准
d.除合同另有说明外,承包商不能核实的部分、数据和资料
合同属于固定工期的承包方式,但不应由承包商承担责任原因导致进度延误的情况仍应延长竣工时间。这些情况不包括( )。
a.变更导致承包商施工期限的延长
b.承包商应修改进度计划
c.业主应承担责任的事件对施工进度的干扰
d.因项目所在单位行政当局原因造成的延误等
9.索赔的特征不包括( )。
a.索赔是一种未经对方确认的单方行为
b.索赔是单方面行为,对对方形成约束力,不必需要通过权力部门的确认才能实现
c.只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔
d.索赔是双向的,不仅承包人可以向发包人索赔,发包人同样也可以向承包人索赔
10.按索赔的合同依据分类有合同中默示的索赔和( )。
a.工期索赔
b.工程变更索赔
c.合同中明示的索赔
d.其他索赔
1.规范建设工程合同,不但需要规范合同本身的法律法规的完善,也需要相关法律体系的完善。与建设工程合同有直接关系的是( )。
a.《中华人民共和国民法通则》
b.《中华人民共和国合同法》
c.《中华人民共和国经济法》
d.《中华人民共和国招标投标法》
e.《中华人民共和国建筑法》
2.建设工程合同管理的方法有( )。
a.普及相关法律知识,培训合同管理人才
b.建立合同监理日标制度
c.严格执行建设工程合同管理法律法规
d.推行合同示范文本制度
e.没立合同监理机构,配备合同监理人员
3.合同法律关系的主体可以是( )。
a.自然人
b.行为
c.其他组织
d.法人
e.物
4.委托代理关系终止的原因有( )。
a.代理期间届满或者代理事项完成
b.被代理人取消委托或代理人辞去委托
c.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力
d.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定
e.监护关系消灭
5.《担保法》规定的.担保方式为( )。
a.保证
b.保留
c.抵押
d.留置
e.定金
6.下列财产不得抵押的有( )。
a.抵押人所有的房屋和其他地上定着物
b.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权
d.所有权、使用权不明或者有争议的财产
e.依法被查封、扣押、监管的财产
7.狭义的工程阶是针对工程的保险,工程的保险险种有( )。
a.建筑工程一切险(及第三者责任险)
b.人身意外伤害险
c.货物运输险
d.安装工程一切险(及第三者责任险)
e.机动车辆险
8.《合同法》的基本原则是( )。
a.自愿原则
b.诚实信用原则
c.对等原则
d.公正原则
e.遵守法律法规和公序良俗原则
9.合同生效应当具备的条件是( )。
a.当事人具有相应的民事权利能力
b.当事人具有相应的民事行为能力
c.意思表示真实
d.违反社会公共利益
e.不违反法律法规
10.采用直接委托的方式发包建设任务有( )。
a.采用特定专利技术、专有技术进行勘察、设计或施工
b.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的
c.施工企业自建有用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的
d.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发牛变更的
e.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
1.答案:b2.答案;c3.答案:c4.答案:b5.答案:d
6.答案:d7.答案:a8.答案:b9.答案:b10.答案:c
监理合同答案篇二
1.施工招标划分合同工作范围时,应考虑的影响因素包括()。
a.有利于本地区的承包商
b.有利于本系统的承包商
c.施工内容的专业要求
d.避免施上现场的交叉干扰
e.对项目建设总投资的影响
2.应由监理工程师签发的文件包括()。
a.临时支付证书
b.竣工结算支付证书
c.最终报表
d.最终支付证书
e.结清单
9.代理人接受委托与第三方签定经济合同过程中,应()。
a.以自己的名义签定合同
b.与第三方商签过程中独立地表示自己的意志
c.在授权范围内单独与第三方谈判合同
d.在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务
e.在合同内约定委托人和第三方的权利义务
4.建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()。
a.批准招标申请
b.审核招标文件
c.负责编制标底
d.参加开标会议
e.监督评标过程
5.按照fidic合同条件的规定,在()期限内承包商都有权提出索赔。
a.合同签字日到发布开工令日
b.开工令日到颁发工程移交证书日
c.颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日
d.颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日
e.结清单生效日之后到提出合同争议日
6.下列合同中,属于主合同的.是()。
a.施工承包合同
b.施工分包合同
c.担保合同
d.监理合同
e.工程保险合同
7.在fidic土木工程施工合同条件中,()属业主的风险。
a.战争、动乱等
b.工伤事故
c.正常的恶劣天气
d.设计不当造成的损失和破坏
e.业主提前使用永久工程一部分造成的损失利破坏
f.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
8.仲裁协议包括如下()内容。
a.请求仲裁的意思表示
b.不向法院起诉的承诺
c.仲裁事项
d.双方争议的解决方式
e.所选定的仲裁委员会
f.争议调解人
9.监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时,主要比较()等方面内容。
a.监理上作目标设置的合理性
b.项目监理班子组织机构的完备性
c.工作计划的可行性
d.承诺保证提前竣工时间的长短
e.提交的方案是否有创新性
10.评标委员会成员应当编制供评标使用的相应表格,认真研究招标文件,至少应了解和熟悉以下内容()。
a.招标的目标
b.招标项目的范围和性质
c.招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款
d.招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素
e.工程的施工质量评定标准
监理合同答案篇三
第1题。
(2010年)建设工程开工前,合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中,属于工程师准备工作范围的有()。
a.开通施工现场公共道路。
b.水准点与坐标控制点的交验。
c.办理施工许可手续。
d.审查承包人提交的施工进度计划。
e.书面通知发包人及时支付工程预付款。
正确答案:bd。
第2题。
招标方式中,邀请招标与公开招标比较,其缺点主要有()。
a.招标费用高。
b.评标工作量较大。
c.招标时间长。
d.选择面窄,排斥了某些具有竞争实力的潜在投标人。
e.竞争的激烈程度相对较差。
正确答案:de。
第3题。
停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;()。
a.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由发包人承担。
b.承包人的人员伤亡损失,由发包人承担。
c.发包人的人员伤亡损失,由承包人承担。
d.工程所需清理、修复费用,由发包人承担。
e.延误的工期相应顺延。
正确答案:ade。
第4题。
依据施工合同示范文本通用条款规定,进行竣工验收后,竣工检验的工作程序和双方责任还包括()。
a.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见。
b.需要修改施工缺陷的部分,承包人应当修改并承担修改费用。
c.需要修改因设计原因造成的缺陷,承包人修改后费用由发包人承担。
d.发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验,视为竣工检验报告未被认可。
e.检验后14天内不提出修改意见,视为竣工检验报告被认可。
正确答案:abce。
第5题。
按照《建设工程质量管理条例》规定,最低保修期限为2年的工程有()。
a.地基基础工程。
b.电气管线工程。
c.设备安装工程。
d.装修工程。
e.屋面防水工程。
正确答案:bcd。
第6题。
在建设工程设计合同的履行中,属于发包人责任的有()。
a.对勘察资料的正确性负责。
b.提供设计人在现场的工作条件。
c.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续。
d.完成施工中出现的设计变更。
e.负责设计人与承包人的工作协调。
正确答案:abc。
第7题。
合同不当履行的情形有()。
a.由债务人致使债权人失去债权。
b.由债权人致使债务人履行困难。
c.债务人提前履行。
d.债务人拒绝履行。
e.债务人部分履行。
正确答案:bce。
第8题。
某建设项目施工招标过程中,由于某种原因,在投标有效期内未能结束评标工作,招标人需延长投标有效期,则()。
a.投标人可以修改投标文件的实质内容。
b.投标人不得修改投标文件的实质内容。
c.招标人可以要求投标人延长投标保函期限。
d.投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求。
e.投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求。
正确答案:bcde。
第9题。
下列行为中属于委托代理的法律行为有()。
a.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人。
b.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人。
c.施工企业的法定代表人作为工程项目投标的负责人。
d.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜。
e.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作。
正确答案:abd。
第10题。
在fidic《施工合同条件》中,业主应承担的风险包括()。
a.业主提供的设计不当造成的损失。
b.承包商提供的设计不当造成的损失。
c.不属于承包商原因造成的放射性污染。
d.属于承包商原因造成的放射性污染。
e.政策法规的变化对工程成本的影响。
正确答案:ace。
监理合同答案篇四
1.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算
b.承包人收到通知未参加计量,工程师自行计量的结果有效
c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加
d.承包人原因造成返工的工程量不予计量
e.工程师未通知承包人参加计量,其计量结果有效
2.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。
a.固定总价合同的价款是不可调整的
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同,但单价合同不属于
c.约定范围内的风险由承包人承担,但是约定范围外的风险由发包人承担
e.在约定的风险范围内合同价款不做调整
3.下列关于施工合同履行过程中,有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。
a.工程师不能按时参加验收,须在开始验收前向承包人提出书面延期要求
b.工程师未能按时提出延期要求,不参加验收,承包人可自行组织验收
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录
e.由于工程师没有参与验收,则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求
4.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。
a.对符合竣工验收条件的工程,由发包人组织验收
b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书
c.工程严禁任何部分甩项竣工
d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日,为承包人修改后再次验收通过之日
e.竣工验收合格的工程移交发包人使用
5.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款
b.非招标工程的合同价款,由当事人依据工程预算书协商,填写在协议书内
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出
6.下列关于对设计错误的`处理正确的是(bce)。
a.由于设计人员错误造成损失,设计人采取补救措施的,设计费不变
c.损失严重的,应向发包人支付赔偿金
d.赔偿金累计总额应不超过设计费用
e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算,写入相关条款
7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。
a.编制方案设计 b.费用的支付
c.设备设计的编制 d.参加初步审查
e.参与工程施工招标
8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。
a.发包人应提供的资料 b.费用的支付
c.双方责任 d.工程概况
e.违约责任
9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。
a.工期较长工程 b.工期较短工程
c.施工简单工程 d.施工复杂工程
e.紧急工程
10.按施工合同示范文本规定,应由承包人承担的工作不包括(ab)。
a.确定水准点和坐标控制点
b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点
c.提供进度统计报表
d.提供和维修围栏设施
e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护
监理合同答案篇五
1、动产( )是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
a、抵押
b、提存
c、留置
d、质押
2、市场经济主要是依靠合同规范当事人的交易行为,计划经济主要是依靠( )规范财产流转关系。
a、合同
b、行政手段
c、经济基础
d、文化建设
试题来源:2017版监理工程师执业资格考试宝典
监理合同答案篇六
1.施工合同订立后,发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化,拒绝支付预付款,这是发包人行使(d)。
a.同时履行抗辩权 b.代位权
c.撤销权 d.不安抗辩权
2.根据工程特点和现场条件划分合同的工作范围时,主要考虑的因素不包括(d)。
a.施工内容的专业要求 b.施工现场条件
c.对总承包投资的影响 d.其他因素的影响
3.当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后,(b)。
a.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同
b.仲裁机构可裁定变更该合同
c.仲裁机构可裁定撤销该合同
d.应移交法院判定变更该合同
4.依据《担保法》规定,担保人必须是第三人的担保方式是(a)。
a.保证 b.质押 c.定金 d.留置
5.施工合同示范文本中要求,由( a)投保建筑工程一切险。
a.发包人 b.承包人 c.监理人 d.项目经理
6.投标人在投标过程中出现(d)时,招标人可以没收投标保证金。
a.投标文件的密封不符合招标文件的要求
b.投标文件中附有招标人不能接受的条件
c.购买招标文件后不递交投标文件
d.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
7.合同担保方式中,既可以用当事人自己的财产又可以用第三人的财产作担保的是(d)
a.保证 b.定金 c.留置 d.质押
8.下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是(d)。
a.不影响合同的效力
b.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承,仍有效
c.分立的当事人应及时通知对方,并告知合同权利与义务的继承人
d.部分影响合同的效力
9.由于当事人疏忽,合同的部分履行费用负担约定不明确,事后又未能达到补充协议,则该部分费用应由(b)。
a.权利人承担b.义务人承担c.双方平均分担
d.权利人承担主要费用,义务人负连带责任
10.执行政府指导价的合同,当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨,应按(b)执行。
a.原价格b.新价格c.原价和新价的平均价格 d.当地市场价格
监理合同答案篇七
施工合同和分包合同必须以书面形式订立。施工过程中的各种原因造成的洽商变更内容,必须以书面形式签认,并作为合同的组成部分。那么,下面是小编为大家整理的监理员考试《合同管理》练习题,欢迎大家阅读浏览。
1.监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( )。c
a.通知业主后即可调换 b.无需通知业主可自行调换
c.取得业主书面同意后才能调换 d.合同签订后不允许再调换
2.合同法对合同纠纷解决的规定是( )。b
a.按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行
b.调解、仲裁、诉讼可以任选
c.若达成了调解协议,不能再提起诉讼
d.只能通过仲裁解决
3.监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,业主可( )。d
a.发出中止合同通知,令监理合同即行停止
b.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同
4.招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的( )。b
a.施工图预算价格 b.当前建筑市场价格
c.初设概算价格 d.预计的可能最低投标价格
5.工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作,应由( )办理。a
a.业主 b.总监理工程师
c.监理机构有关人员 d.承包商
a.提交仲裁机构仲裁
b.中止履行合同
c.再由工程师调解
d.将提交仲裁的意向书通知对方,并将副本呈交工程师
a.建设项目所依据的国家计划被取消
b.战争
c. 动乱
d.协议条款内约定等级以上的地震
8.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时,监理工程师( )。a
a.不承担责任 b.承担连带责任
c.承担全部责任 d.同意扣除一定数量监理酬金
a.业主 b.工程师 c.承包商 d.设计人
a.招标文件中的规定 b.招标单位在会议上的口头解答
c.发给投标单位的会议记录 d.现场考察时招标单位的口头解释
监理合同答案篇八
甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方)。
乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)。
甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。
第一条、合同期限、合同有效期:
自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条、?乙方工作岗位及职责:
1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。
8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。
第三条、工作报酬:
甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条、乙方应自觉服从甲方的管理和调遣。
第五条、聘用合同的变更、终止和解除:
1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。
2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。
3、乙方不履行聘用合同的。
4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。
第六条、其它事项:
1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。
2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。
3、双方认为需要规定的其他事项。
甲方(盖章):
代表(签字):____________。
________年______月______日。
乙方(签字):_______________。
________年______月______日。
劳动合同签订须知:
劳动合同是约束劳动者和用人单位行为以及处理今后纠纷的重要法律依据,劳动合同的每个环节,都需要劳动者有一定的法律常识,所以劳动者在签订劳动合同之前最好先了解一下都有哪些法律可以保护劳动者的合法权益。据蔡介绍,我国有关保护劳动者合法权益的法律、法规很多,其中以《中华人民共和国劳动法》及《劳动部关于贯彻执行若干问题的意见》规定最为全面,是规定劳动关系的主要法律。此外,有关劳动合同的法规主要有《劳动部关于实行劳动合同制度若干问题的通知》、《违反和解除劳动合同的经济补偿办法》、《违反有关劳动合同规定的赔偿办法》等。
监理合同答案篇九
本协议书由____________(以下简称“甲方”)为一方,与____________(以下简称“乙方”)为另一方共同订立。
鉴于甲方已委托乙方为____________工程提供监理服务并已接受了乙方就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益、兹就以下事项达成协议:
一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1、公路工程施工监理中标函或委托函
2、公路工程施工监理合同通用条件
3、公路工程施工监理合同专用条件
4、《公路工程施工监理规范》(jtj 077-95)
5、公路工程施工监理招、投标文件
6、双方签认的补充或修正文件
7、其它文件
三、甲方在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向乙方支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、乙方基于甲方的上述保证,在此向甲方承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后,自_________年_______月______日生效,至_________年_______月______日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本_________份,双方各执_________份。
甲方:(盖章)____________ 乙方:(盖章)_________
法定代表人:(签字)______ 法定代表人:(签字)_______
监理合同答案篇十
乙方:____________________________________。
根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。
第一条监理项目范围。
甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。
第二条期限费用。
服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:________万元。
第三条条款定义。
1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。
3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。
4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。
5.在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。
第四条本合同书的开始、完成与变更。
1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。
2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
4.如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5.如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。
6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。
第五条甲方的权力与责任。
1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。
2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。
3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
4.甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。
8.甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。
第六条乙方权力与责任。
1.乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。
2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
3.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内发生的费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后,由甲方承担费用。
4.乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。
5.乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。
6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施,乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行。
7.乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。
8.乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
9.乙方在监理的过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。
第八条调解与仲裁。
在合同执行过程中,如甲乙双方发生争端,双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商,解决争端;若协商失败,任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效,任何一方可依法要求仲裁。双方同意由____仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。
第九条违约责任。
由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前2个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
甲方或乙方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。
违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。
第十条甲方可视乙方的监理工作情况,进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。
第十一条特殊条款。
鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:
1.额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。
2.双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。
4.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。
5.合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。
6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。
7.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方。
8.乙方不承担施工中工伤事故的责任。
9.违约金:由于甲方或乙方的原因要求终止合同,按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量,应由甲方负经济责任。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
10.奖罚:甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在____元范围内,罚金在____元限度之内。
为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定,乙方使用时受甲方监督。且立账备查。
第十二条本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
监理合同答案篇十一
(以下称"甲"方)
被委托监理方为:_______工程咨询监理公司
(以下称"乙"方)
甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为:____万元。乙方接受甲方委托,签定本合同书。
本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为"本合同书")经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合同正本壹份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。
本合同书签于:____年__月__日地点:_____
甲方(公章):________乙方(公章):____
法定代表人:_________法定代表人:_____
地址:____________地址:________
电话:____________电话:________
电挂:____________电挂:________
邮编:____________邮编:________
开户银行:__________开户银行:______
帐号_____________帐号_________
合同一般条款
第一条
甲乙双方的监理依据是_________。
第二条
甲乙双方共同遵守合同书,并按本合同书开展监理工作。
第三条
甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使甲方赋予的权力并对甲方负责。
监理合同答案篇十二
协议书由____(以下简称“业主”)为一方,与____(以下简称“监理单位“)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。兹就以下事项达成协议:
一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1.公路工程施工监理中标函或委托函
2.公路工程施工监理合同通用条件
3.公路工程施工监理合同专用条件
4.《公路工程施工监理规范》
5.公路工程施工监理招、投标文件
6.双方签认的补充或修正文件
7.其它文件
8.附件:
附件a——监理服务的形式、范围与内容
附件b——业主提供的监理工作条件
附件c——监理服务的费用与支付
其它附件
三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。
五、本协议书经双方签字盖章后,自___年___月__ 日生效,至___年___月___日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本___份。双方各执___份。
业主:_____(盖章)______监理单位:_____(盖章)
法定代表人: (签字) 法定代表人: (签字)
单位地址: 单位地址:
邮编: 邮编
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行;
帐号: 帐号:
监理合同答案篇十三
(以下称"甲"方)
被委托监理方为:_______工程咨询监理公司
(以下称"乙"方)
甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为:____万元。乙方接受甲方委托,签定本合同书。
本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为"本合同书")经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合同正本壹份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。
本合同书签于:____年__月__日地点:_____
甲方(公章):________乙方(公章):____
法定代表人:_________法定代表人:_____
地址:____________地址:________
电话:____________电话:________
电挂:____________电挂:________
邮编:____________邮编:________
开户银行:__________开户银行:______
帐号_____________帐号_________
监理合同答案篇十四
乙方:____________________________________
根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。
甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:________________________质量控制、进度控制和投资控制工作。
服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:________万元。
1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。
2.甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。
乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。
3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。
4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。
5.在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。
1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。
2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。
3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。
4.如果情况变化,致使合同书需变更 时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
5.如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。
6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。
1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。
2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。
3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。
4.甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。
5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。
6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。
7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。
8.甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。
1.乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。
2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
3.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内发生的费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后,由甲方承担费用。
4.乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。
5.乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。
6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施,乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行。
7.乙方有 本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。
8.乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。
9.乙方在监理的过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。
在合同执行过程中,如甲乙双方发生争端,双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商,解决争端;若协商失败,任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效,任何一方可依法要求仲裁。双方同意由____仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。
由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前2个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
甲方或乙方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。
违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。
鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下:
1.额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。
2.双方联系方式:重要问题为函件,一般问题以电话或口头指示,但都应有记录,会议以纪要为据。
3.监理服务期限:
4.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任,允许延期或部分或全部不履行者,双方应签补充协议。
5.合同签发后,若出现国家法律、法规和政策变化等,导致监理费用的变化,本合同监理费应作相应调整。
6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等) 及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份,甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。
7.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等,应在7天内给予明确指示,并采用书面形式通知乙方。
8.乙方不承担施工中工伤事故的责任。
9.违约金:由于甲方或乙方的原因要求终止合同,按一般条款第九条的期限办理。由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金____元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金____元。因甲方决策不当而影响工程进度、质量,应由甲方负经济责任。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
违反合同____条,____方支付____方违约金:____元。
10.奖罚:甲方可视乙方工作成效进行奖罚。资金在____元范围内,罚金在____元限度之内。
为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全,乙方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由甲乙双方协商确定,乙方使用时受甲方监督。且立账备查。
甲方:____________________
代表人:__________________
____年____月____日
乙方:____________________
代表人:__________________
____年____月____日
监理合同答案篇十五
委托人(甲方): 监理人(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,在双方签订的《建设工程委托监理合同》(以下简称“原合同”)的基础上,结合工程建设的具体情况,达成以下一致补充协议条款,双方遵照执行,监理补充合同。
1、乙方必须严格按现行国家《施工验收规范》、《质量检验评定标准》、《监理规范》进行工程监理。
2、乙方须对隐蔽工程及现场施工进度拍摄照片存档,工程竣工后提交甲方工程照片电子光盘一张。
3、工程施工过程中,必须有相关专业的监理工程师在岗,并拍摄照片记录施工现场的施工质量情况,夜间施工时必须有专业监理工程师在场,关键部位工序必经旁站。
4、每周一向甲方上报监理周报和周例会纪要,每月25日之前上报监理月报,报表内容和格式必须符合甲方的统一要求,漏报一次在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。
5、乙方派出的监理工程师应按甲方的要求进行工序检查并签字,甲方现场工程师进行抽查,发现一处(一次)漏检或补签,在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。
6、乙方要加强对现场的质量控制,监理工程师发现质量问题后应及时下发监理通知单,并迅速抄报甲方。如甲方现场工程师发现质量问题,而乙方没有对该问题下发监理通知单,发现一项在监理费中扣除违约金500(伍佰)元。如果甲方现场工程师或相关人员在检查时发现因监理监督不力造成的质量和安全隐患或问题一处(一次),在监理费中扣除违约金500(伍佰)元—1000(壹仟)元。
7、乙方监理工程师应对图纸达到熟知程度,甲方将不定期对监理工程师进行图纸业务考核,考核不合格者,乙方应向甲方支付违约金500(伍佰)元。
8、乙方各专业监理工程师应定人定岗,若需更换不称职的监理工程师或监理员应书面报甲方,未经甲方同意不准换人。
9、甲方有权要求乙方调换不称职的监理工程师,乙方应在甲方提出要求之日起两日内完成调整,并且在乙方调整人员期间保证监理工作正常进行。
10、乙方应按照优良工程的标准对工程进行管理。 11、监理范围: 工程规划图中所有建筑物及构筑物。包括设计图纸包含的全部内容及工程变更、延长工期等所涉及的全部内容。
12、监理期限:自原合同生效之日起,含原合同及本协议项下工程全部竣工验收,并且甲方与承包人之间约定的工程保修期届满之日止。
13、经双方协商确认:监理费按照施工中标价扣除暂列金及暂列金税金后的1%计取,取费为 元(大写: )。 14、付款方式:
不全或不符合质量标准,形成事实质量隐患或后期质量事故,并经权威部门认证,确实给甲方造成经济损失的,赔偿金按本协议总价款的2%执行。
16.1.4乙方不得擅自将监理业务转包,否则甲方有权单方解除原合同及协议,并报上级有关部门处理。
16.1.5在监理期间,若乙方监理水平低劣,未达到或完成监理目标及原合同和本补充协议有关内容,甲方有权单方解除原合同及本协议,合同范本《监理补充合同》。
16.1.6乙方负责施工单位建立样板工程并组织三方验收。
16.1.7乙方负责对施工档案进行审定,审定合格后向甲方提交。
16.1.8乙方负责将施工方提交的工程周报,质量评定及乙方的复检报告每周五向甲方提报,同时乙方负责对施工方提交的工程月报,质量评定及乙方的复检报告每月23日向甲方提报。
16.1.9乙方必须督促施工单位建立质量管理体系,协助甲方进行现场管理,协助甲方对施工组织设计工程施工方案及技术变更进行审定。及时提供材料质量样式、对进场关键材料样式、型号封样。
16.1.10乙方必须组织安排投标文件内列明的监理组织机构内的监理人员进行本工程的监理工作,同时乙方对拟在本工程中使用的常规检测仪器设备必须到位。
16.1.11乙方按照国家监理规范要求进行编制资料,同时必须按照工程所在地的建设主管部门的要求进行监理资料的备案工作。
16.1.12乙方同意甲方直接从本协议总价款中扣原合同及本协议的违约金及各种损失,不足部分由乙方向甲方另行支付。
16.1.13乙方需对施工单位的内业资料进行检查,并承担资料不全的连带责任。
16.1.14乙方需安全生产和文明施工负监理责任。 16.2甲方的责任与权利。
16.2.1如涉及设计变更时,甲方应按原合同及本协议有关要求,在施工前向乙方提交设计变更。
16.2.2甲方有权随时检查乙方对施工现场的监理内 业及外业工作,督促施工计划的实施。
16.2.3甲方负责组织乙方及相关人员召开日、周、月的工程协调会议。
16.2.4甲方全力支持乙方对施工单位的合理处罚。 16.2.5乙方对施工方提报的工作量签证与技术签证、施工组织设计再确认,必须经甲方的确认后方可生效。
16.2.6甲方每月对乙方进行一次量化考核。分值在95分以上为优秀、90-95分之间为优良、80-90分之间为合格、70-80分之间为基本合格、70分以下为不合格。按照考核分值优秀当月奖励10000元、优良当月奖励3000-5000元、合格不奖励不扣除、基本合格每月扣除5000-10000元,不合格除按要求整改外,扣除10000-15000元/月。
17、本协议如有未尽事宜,双方另行协商处理。 18、本协议与原合同具有同等法律效力,本协议与原合同不一致的地方,以本协议为准。
19、乙方经年检有效的营业执照复印件,组织机构代码证复印件、资质证书复印件、招标文件以及乙方投标文件各项内容作为本补充协议的附件,同本协议具有同等法律效力,附件与本协议约定的内容不一致的,以本协议为准。
本协议共6页,一式肆份,甲方叁份,乙方壹份,具有同等的法律效力。协议自双方授权代表签字盖公章或合同专用章,加盖骑缝章之日起生效。
(横线以下为双方签字盖章,以下无正文) 甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人(盖章): 法定代表人(盖章):
委托代理人: 委托代理人:
协议订立时间: 年 月 日