养成良好的学习习惯对提高学习效果起到至关重要的作用。在撰写总结时，我们应该注重事实的客观描述。以下是一些总结写作技巧和注意事项，希望对大家有所帮助。

修建围墙协议篇一

乙方：

丙方：

经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方，就乙方承包甲方位于经济开发区的.**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议：

单价为___元/米，工程量约为___米，工程总价为：___元，大写：人民币贰拾捌万壹仟肆佰玖拾元整。价款含材料、人工、机械、安全防护等全部费用，一次性包死。结算时根据双方共同确认的工程量计算。

1、甲方将工程款付至丙方账户，由丙方负责监管。

2、工程开工时，甲方支付总工程款的30%，剩余工程款按工程进度支付。

3、总工程款的5%作为质保金，工程完工经历一个雨季后，确认无质量问题一次性付清。

1、开槽宽60cm、深30cm，基础以下15cm灰土夯实。

2、正负零以下30cm砖基础，2层50墙、2层37墙、1层24墙，砌筑砂浆为m10。

3、正负零以上50cm二四砖墙，m10水泥砂浆砌筑。

4、内外墙1：3、1：2水泥砂浆抹平压光。

5、砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。

6、水泥立柱栽入墙内15cm，水泥砂浆填充抹平压光。

7、围墙内外立面按甲方要求喷漆。

8、围墙根部回填土正负零填平并夯实。

9、预埋墙内及水泥立柱内穿线管，穿线管由甲方购置。

__年__月__日前施工完毕并经甲方验收合格。乙方须严格按工期施工。

1、甲方按协议及时支付工程款。

2、甲方提供施工相关资料和数据等信息。

3、乙方必须服从甲方的管理，配合甲方工作人员的相关工作。

4、乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。

5、工程发票由甲方自行解决。

6、乙方须及时支付农民工工资，如出现农民工上访事件，甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。

7、乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。

8、施工过程中出现因政府行为，部分土地征地未完成影响施工，由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调，如果协商不成，乙方先避开，协商完成后再施工，避免影响整体施工进度。

1、本协议未尽事宜，可签订补充协议作为附件，具有同等法律效力。

2、本协议一式四份，甲方两份，乙丙双方各一份。

3、本协议自签字盖章后生效，工程质保期结束后失效。

甲方：

乙方：

丙方：

日期：__年__月__日

修建围墙协议篇二

乙方：

丙方：

经甲乙双方友好协商、丙方作为监管方，就乙方承包甲方位于经济开发区的**内陆港项目透视围墙施工工程达成如下协议：

1.甲方将工程款付至丙方账户，由丙方负责监管；

2.工程开工时，甲方支付总工程款的30%,剩余工程款按工程进度支付。

3.总工程款的5%作为质保金，工程完工经历一个雨季后，确认无质量问题一次性付清。

1.开槽宽60cm、深30cm,基础以下15cm灰土夯实。

2.正负零以下30cm砖基础，2层50墙、2层37墙、1层24墙，砌筑砂浆为m10.

3.正负零以上50cm二四砖墙，m10水泥砂浆砌筑。

4.内外墙1:3、1:2水泥砂浆抹平压光。

5.砖墙以上按透视墙要求立1.5m规格水泥柱。

6.水泥立柱栽入墙内15cm,水泥砂浆填充抹平压光。

7.围墙内外立面按甲方要求喷漆。

8.围墙根部回填土正负零填平并夯实。

9.预埋墙内及水泥立柱内穿线管，穿线管由甲方购置。

1.甲方按协议及时支付工程款。

2.甲方提供施工相关资料和数据等信息。

3.乙方必须服从甲方的管理，配合甲方工作人员的相关工作。

4.乙方负责在施工过程中协调与外界的各种关系并承担由此产生的所有费用。自行解决施工中水、电及施工时现行地矿等问题。

5.工程发票由甲方自行解决。

6.乙方须及时支付农民工工资，如出现农民工上访事件，甲方有权扣除其工程款并直接支付给农民工。

7.乙方在施工过程中出现的一切安全事故及后果均由乙方承担。

8.施工过程中出现因政府行为，部分土地征地未完成影响施工，由乙方、丙方尽最大努力和相关人员协调，如果协商不成，乙方先避开，协商完成后再施工，避免影响整体施工进度。

1.本协议未尽事宜，可签订补充协议作为附件，具有同等法律效力。

2.本协议一式四份，甲方两份，乙丙双方各一份。

3.本协议自签字盖章后生效，工程质保期结束后失效。

甲方：

乙方：

丙方：

日期：年月日

整修围墙请示范文

物业关于ee6号楼北侧围墙施工的通知模板

劳动仲裁协议书-仲裁协议书

仲裁协议书样本-仲裁协议书

仲裁协议书模板-仲裁协议书

仲裁协议书范文-仲裁协议书

渔业争议仲裁协议书-仲裁协议书

仲裁协议书格式-仲裁协议书范文

仲裁和解协议书-仲裁协议书范文

仲裁协议书

修建围墙协议篇三

甲方：

乙方：

根据国家有关法律法规，经村两委会及村民代表会议通过，甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，制订以下合同条款，双方共同遵照执行。

一、工程名称：

舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程；

二、工程质量标准：

三、工程价格：

二四砖墙_______元/米，透视墙_____元/米；

四、付款方式：

五、双方责任。

甲方：施工期间派专人到现场指导，按合同及时拨付资金，监督施工质量，有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。

乙方：乙方负责施工水电接入并承担水电费用；负责地方协调工作，确保施工顺利进行；持证上岗，承担因不具备施工条件而造成的一切损失；确保安全施工，施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。

六、工程材料标准。

1、墙体砖，一律采用经质量监督部六检测的合格产品；

2、水泥，统一采用雷山牌水泥；

3、黄砂，普通杂无泥粗黄砂；

4、透视墙材料由乙方负责采购。

七、工程进度。

1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。

2、施工进度要求：工期______天。工程每延期一天，甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。

八、该工程税费由乙方自行承担。

九、其他未尽事宜，双方协商处理，可另行补充附加协议一并纳入本协议生效。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方签字：

乙方签字：

修建围墙协议篇四

修建围墙协议篇五

修建围墙协议篇六

甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据我国有关法律、法规的规定，经甲乙双方协商同意拟定本协议，以资双方共同遵守。

(一)拆除任务：

黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。

(二)拆除范围：

配电房内与配电有关的物资，酒罐房与酒罐有关的物资。

(三)拆除期限

依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即：年月天。

(四)付款方式：

甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币万元。施工保证金万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为，三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。

(五)乙方权利及义务：

1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。

2、制定详细的施工方案及安全措施。

3、负责拆除现场的安全及文明管理。

4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施，及配备现场消防设施。

5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全，施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责，甲方不承担任何责任。

(六)本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。

(七)如履行本合同发生争议，双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。

(八)本合同经双方签字盖章即生效，一式三份有同等效力，甲乙双方各持一份。

甲方(盖章)乙方(盖章)

法人代表(签字)法人代表(签字)

年月日

修建围墙协议篇七

甲方：

乙方：

甲乙双方经平等、友好协商，甲方同意将地块临时围墙工程发包给乙方施工。双方协商一致，达成如下协议：

一、工程内容：

二、工程造价：

暂定35万元。工程竣工验收后根据设计图纸和竣工验收实际工程量按实结算并下浮，即：竣工结算（结算套用江苏省建筑综合预算定额）由甲方初审并经有资质的工程造价咨询单位审定后再下浮11%；工程具体造价在甲乙双方结算时，由乙方先行提供结算报告。建筑材料价格按《建设工程材料市场信息指导价xxxx年7-8月综合价格》中供应价一次包定，今后结算时不作调整。

三、工程质量：

经甲方一次性验收合格。因乙方原因导致工程质量一次性未达合格标准，乙方承担工程总造价百分之五的`违约金，且乙方应无条件整改直至合格，如乙方无能力整改合格，甲方有权聘请第三者进场施工，所产生的全部费用和损失由乙方承担，甲方在工程款中直接扣除，直至合格。

四、工期：

xxxx年9月26日开工，xxxx年11月15日竣工并验收合格。乙方如逾期完成，则每逾期一天，按工程总造价0.4‰违约金支付给甲方。

五、工程款支付：

围墙砌满500米后，经甲方验收合格，付本工程工程款15万元。该工程全部竣工验收合格并经最终结算后，甲方向乙方支付工程款至本工程最终结算总价的90%；10%余款于工程竣工验收合格满六个月后支付。每次付款前，乙方应向甲方提出付款的书面申请，付款金额经甲方盖章核准后，乙方应提交相应金额的发票，否则甲方有权拒付。

六、现场工程量确认必须由甲方综合部负责人、副总经理、董事长签字认可并盖公章方可生效。

七、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，今后不作调整。本协议作为施工合同工程价款结算的依据。

八、乙方负责对施工人员进行安全教育，保证工地施工安全，施工过程中发生的人员伤亡或因乙方施工造成第三人伤亡的，均由乙方承担全部责任。

九、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的，甲方有权发出整改通知要求乙方及时整改，乙方在接到甲方整改通知后2天内不予整改的，甲方有权聘请他人负责整改，整改费用及造成的损失由乙方承担。

十、工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后24小时内进行免费维修，逾期不维修的，甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接折抵扣除。

十一、乙方如在该工程项目施工过程中发生拖欠民工工资事件，被相关部门处罚或导致民工等人员到甲方索要民工工资等情形的，影响到甲方的正常办公秩序、信誉、资质证书等，每发生一次，乙方应支付违约金伍万元/次，从工程款中直接扣除，造成甲方损失的应另行支付赔偿金。

十二、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决，协商不成的，向江阴市人民法院诉讼。

十三、本协议以打印稿为准，若有手写添加处，需双方签字盖章后生效。

十四、本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

甲方：

乙方：

年月日

修建围墙协议篇八

甲方：黄州火车站经济开发区舵塘村村民委员会 （以下简称甲方）

乙方：曾和平 （以下简称乙方）

根据国家有关法律法规，经村两委会及村民代表会议通过，甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，制订以下合同条款，双方共同遵照执行。

舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程；

二四砖墙_______元/米，透视墙_____元/米；

甲方：施工期间派专人到现场指导，按合同及时拨付资金，监督施工质量，有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。

乙方：乙方负责施工水电接入并承担水电费用；负责地方协调工作，确保施工顺利进行；持证上岗，承担因不具备施工条件而造成的一切损失；确保安全施工，施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。

1、墙体砖，一律采用经质量监督部六检测的合格产品；

2、水泥，统一采用雷山牌水泥；

3、黄砂，普通杂无泥粗黄砂；

4、透视墙材料由乙方负责采购。

1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。

2、施工进度要求：工期______天。工程每延期一天，甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。

。

甲方签字： 乙方签字：

年 月 日

修建围墙协议篇九

甲、乙双方经协商，甲方同意将_________围墙委托乙方施工，并达成以下协议：

一、围墙长度_________米。

二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币_________元（大写：_________元整）。

三、付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。

四、未尽事宜，双方协商解决

五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：________

甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________

签订地点：_________签订地点：_____________

_____年____月____日_________年____月____日

修建围墙协议篇十

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

（一）工程概况。

１、工程地点：

２、工程内容：建围墙约１１００米长，基础深０．６米（实际为准）、宽０．６７米，围墙高２．３米，其中：砖柱２．３米、铁艺栏杆１．５米、铁艺栏杆下部砖墙０．８米、每６米一立柱。双面墙及砖柱做沙浆抹面，外墙粘面砖、柱子粘三面面砖、内墙二遍白水泥。

３、乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。

４、承包形式：本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包安全文明施工、包质量、包验收、包利税。

（二）质量标准。

１、乙方按图施工，要求线条顺直，工程质量达到国家质量验收标准。

２、乙方对工程所需主要材料经甲方工程技术人员确认后方可进场施工。

３、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。若因乙方施工质量和安全问题造成甲方损失，甲方有权要求乙方赔偿。

（三）工程总价。

１、本工程包工包料元／米（含开xxx），具体以甲方验收工程量为准。总工程价款为万元（暂定），该价格包括人工费、材料费、机械费等所有工程相关费用（施工企业管理税除外）。

２、甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，承包单价今后不作调整。

３、工程结束以实际工程量计算工程总价，本合同作为工程价款结算的依据，现场实际工程量确认必须由甲方签字认可并盖公章方可生效。

（四）付款方式。

１、全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付至合同总价的７０％；

２、工程竣工验收合格并完成工程结算工作后，支付至结算价款的８０％；

３、工程全部移交给甲方后，支付至除工程保修金以外的结算价款。

４、工程结算总价的１０％作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付（本工程保修期为一年，保修期从工程竣工验收合格开始计算）。

５、甲方每次支付工程款前，乙方应提供等额正式发票给甲方。

（五）甲乙双方责任、义务。

１、甲方责任、义务。

（１）开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程全面交底，如有变更，以变更通知为准。

（２）乙方施工过程中给予协助和配合，以确保工程顺利进行。

（３）负责工程计量和审核。施工中如有工程量的增减，须由甲、乙双方代表签字认可。

（４）按时支付乙方工程款。

２、乙方责任、义务。

（１）乙方对现场已经考察过，同意在地块现状条件下一次性包工包料施工达到甲方验收标准，不得另收其他费用。

（２）若工程质量验收不合格，乙方在接到甲方限改通知书后，必须限期整改完毕。

（３）乙方负责对施工人员进行安全教育，且按国家建筑工程施工安全的相关法规执行施工，采取必要的安全防护措施，保证工地施工安全，消除事故隐患。在施工过程中发生安全事故所造成的一切责任和费用由乙方承担；如给甲方或第三人造成经济损失，由乙方全额赔偿。

（４）乙方负责施工现场已完工程量的成品保护，如遭损坏，乙方负责无偿修复。

（５）乙方按照工期要求保质完成工作量。

（六）违约责任。

１、工程质量应达到合同约定的质量标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

２、工程质量达不到质量要求的部分，甲方有权要求拆除和重新施工，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不顺延。

３、因乙方原因不能按照协议书预定的工期竣工，处５００元／日延期赔偿费，如工程量增加，按增加部分的工程量，以国家定额工期相应顺延。

４、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（直接、间接损失），其费用直接从工程款中扣除。

（七）质保维修。

１、从工程竣工之日起一年内为质量保修期。

２、工程竣工验收后，在国家相关规定的保修期内出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后４８小时内进行免费维修，逾期不维修的，甲方委托他人维修的费用、造成的损失从工程款中直接扣除。

（八）其他。

１、在工程施工过程中甲方若发现乙方施工存在质量及其他问题的，甲方有权书面或口头通知要求乙方及时整改，乙方在接到甲方整改通知后３天内不予整改的，甲方有权聘请他人负责整改，整改费用及造成的损失由乙方承担。

２、因本合同的履行发生的纠纷双方应协商解决，协商不成的，向人民法院诉讼。十、其他本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

年月日年月日。

修建围墙协议篇十一

我校在各级领导的关怀下，办学条件不断改善，教学质量逐年提高，生源相对充足，但学校占地面积不足10亩，限制了学校的发展。

开学初，局领导亲临我校了解这一情况，嘱咐我们可以向学校周边征地改善学校办学条件，经与村委一班人及村民代表沟通，大家表示愿意捐赠土地，经多次协商近x亩良田由我校一次性补偿青苗款xx万元，加上办土地证所需费用不低于xx万元，此项共需xx万元。再加上学校院墙一半以上属82年建校时所建，年久失修，连上新建所征面积，院墙总长度达xx米，所需费用xx万元，两项合计达xx万元之多。我校公用经费所剩无几，资金缺口很大，能否帮忙解决。

诚望批复!

xx。

20xx年xx月xx日。

修建围墙协议篇十二

发包方：_________（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）

经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

一、工程范围及内容：

1、乙方承建甲方位于进贤县民和路以北、嘉禾路以西福星家园地块的施工围墙工程；

2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图；

3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理，以保证围墙的安全建设和使用；

4、该砖砌围墙的施工要求：以甲方指定的基准点做为基准点，c15砼垫层，300宽×300高c20钢筋砼地梁，墙体为240mm墙。墙身高度为500mm，墙柱高度为2200mm，每约4100mm为一跨墙，围墙及柱全采用水泥砂浆面层。

二、工程质量：

1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准；

2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工；

3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

三、工期：

严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从______年1月16日开始进场，______年2月5日前完工。

四、工程价款及支付：

1、工程价款：

c：本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙（高度2m），单价为120元/ m，暂定总长100 m，工程造价为1.2万元左右。以上价格包括人工费、材料费、机械费等所有与工程相关的费用，不含税金。

2、工程款的支付：施工完毕经甲方验收合格后10日内付清全款的95%（按照实际施工量结算），剩余5%在保修期一年满后15日内无息付清。

四、成品及半成品保护：

1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任；

3、若因甲方或其他（非乙方）原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理；若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用（材料、工时费和其他应采取相应的措施费），乙方方可进行维修处理。

五、甲方责任、权利、义务

1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项；

2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利；

3、做好各工序的统筹安排，解决征地问题；

4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。

六、乙方责任、权利、义务

1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系；

3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工；

4、乙方应严格按照安全生产管理条例组织施工，如违法施工发生安全施工，由乙方付全责。

七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方不得违约，如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。

八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可进贤县人民法院起诉。

九、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，双方签字盖章后生效，同时具有法律效力。

十、本合同自签字之日起生效，工程保修期结束后自行废除。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

修建围墙协议篇十三

上级领导：

我校现在原来的xx中学校址实行寄宿制办学，现学校存在最大的安全隐患是学校的南边围墙没有全部封闭，有近160米的地段没有围墙，外边是学校池塘，冬季池塘水干，学生可以随便往池塘处进出校园，这给学校安全管理造成极大困难，学校财产的安全也受不到保障。

夏季，池塘水满，水深有1.7米，这也是极大的安全隐患。希望县局及时拨款修建围墙，防范于未然。未围起来的地段约有160米长，考虑到池塘边，地基深，经测算，须6.5万元修建费用。

请上级视我校关于此问题严重，及时给予拨款新建未封闭的围墙。

xx

20xx年xx月xx日

修建围墙协议篇十四

xx市教育局：

我校是一所完全小学，在校学生200多人。现我校右面围墙由于年久失修，存在极大的安全隐患，需重新修建，共计需修建围墙长116米，高2米，经测算，约需资金15.8万元，恳请给予拨款支持修建。

以上请示妥否，请示复。

xx市xx镇xx小学

20xx年4月16日

修建围墙协议篇十五

甲方：

乙方：

根据《xxx经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。

第一条工程名称：

第二条工程地点：

第三条工程范围：临时围墙655米（其中砖砌体围墙410米，彩钢板围墙245米），具体内容详见施工图（附后）。

第四条工程造价：围墙每米单价，砌体围墙310元/米，彩钢板围墙100元/米。总造价（暂估）：壹拾伍万元整（150000）（以甲乙双方审定的结算为准）。

第五条承包方式：

一、包工包料。工程所需材料、半成品由乙方自采自购，材差按现行省、市文件执行。

第六条工期：自合同签定日起30天内竣工。

第七条工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。

第八条结算方式：单价按合同固定，工程量按实结算。

第九条工程类别及企业等级：按有关规定执行。

第十条双方事宜及违约职责：

一、甲方：

1、派定工地代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。

2、由于甲方要求停、缓建和人力不可抗拒的自然灾害而造成的损失，按国家、省、市有关规定办理。

二、乙方：

1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。

2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料，如发现偷工减料行为，经甲方工地代表签字后有权不付款或付部分款。

3、施工中注意安全，遵守甲方厂内的各项规章制度，施工中发生一切安全事故所引起的经济损失均由乙方自负。

4、如果没按期完工，每延误一天按总价千分之一的价款处罚，按延误天数累计处罚。

第十一条竣工验收与结算：

一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。

二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。

第十二条付款方式：

一、预付备料款：按合同总价（或预算）的30%拨付。

二、工程进度款：按完成工作量的70%拨付。

三、竣工结算款：预付备料款和工程进度款累加不超过90%。

四、保证金：保修期满无质量问题后付清尾款。

第十三条保修。

按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起壹年。

第十四条违约与仲裁：

一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请县或市经济合同仲裁委员会申请仲裁。

二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。

第十五条附则：

一、本合同一式两份，甲方乙方双方各执壹份。

二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。

第十六条其它。

甲方：

乙方：

日期：

修建围墙协议篇十六

吕梁高速公路有限公司：

开展“三项整治”活动是吕梁市委、市政府当前主抓的一项中心工作，也是加快吕梁城市化建设，提升城市整体形象，实现跨越式发展的重要举措，汾离站区地处龙凤南大街，属于城乡结合部(城中村)，被列入这次“三项整治”范围，而站区的围墙从20xx年以来由于当地村民的干扰一直未能修建，导致周边环境卫生脏、乱、差，严重影响着市容市貌，现在开展的“三项整治”活动，对我们修建围墙是一次千载难逢的极好机遇，请公司组织施工单位尽快实施。

特此请示。

xx

xxxx年xx月xx日

修建围墙协议篇十七

甲方：

乙方：

根据国家有关法律法规，经村两委会及村民代表会议通过，甲、乙双方本着公平、公正、诚实信用的原则，制订以下合同条款，双方共同遵照执行。

一、工程名称：

舵塘村七组原印子冲平整围墙及门卫室、门洞、门柱工程；

二、工程质量标准：

三、工程价格：

二四砖墙_______元/米，透视墙_____元/米；

四、付款方式：

五、双方责任

甲方：施工期间派专人到现场指导，按合同及时拨付资金，监督施工质量，有权有求乙方对不符合标准的建筑段返工。

乙方：乙方负责施工水电接入并承担水电费用；负责地方协调工作，确保施工顺利进行；持证上岗，承担因不具备施工条件而造成的一切损失；确保安全施工，施工期间发生一切安全事故、一切经济损失由施工方乙方承担。乙方必须按甲方的施工要求及与甲方现场负责人商定的意见按期保质保量完成施工。

六、工程材料标准

1、墙体砖，一律采用经质量监督部六检测的合格产品；

2、水泥，统一采用雷山牌水泥；

3、黄砂，普通杂无泥粗黄砂；

4、透视墙材料由乙方负责采购。

七、工程进度

1、本工程动工时间为________年___月___日上午8时。

2、施工进度要求：工期______天。工程每延期一天，甲方有权按工程总造价的2‰扣减乙方施工费。

八、该工程税费由乙方自行承担。

九、其他未尽事宜，双方协商处理，可另行补充附加协议一并纳入本协议生效。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方签字：

乙方签字：

年月日

修建围墙协议篇十八

尊敬的马集乡中心校领导：

我校是一所偏僻的农村小学，学校服务马集乡永兴村以及马北村部分村庄，共计9000余人口，在校学生175人。今年2月份以来，我校的危房问题得到了中心校领导以及县教育局领导的高度重视，现已新建标准教室，张一自然村为我校建校无偿划拨土地1亩，并把原来东面的沟填平，解决了建校用地问题。但是，现在学校还面临着重大的问题：学校东面的围墙已拆除以及南面的厕所上面漏雨严重，四周墙体多出裂开，非常危险。由于学校东面无围墙，经常有社会上的闲杂人员，随意出入学校，加之学校厕所在围墙之外，给学校的管理带来极大的难度。广大师生在不安全的环境中工作、学习，很是提心吊胆。我校师生及广大学生家长急切盼望能尽快修建好围墙、厕所，彻底消除学校的安全隐患。给孩子提供一个安全的.学习环境，促进学生身心健康，推动学校和谐发展。现将我校围墙厕所的具体修建方案和资金预算情况报告于后，希望中心校领导给予解决。

目前的厕所修建的年代较早，比较低矮，且因地基的塌陷出现了多出断裂的严重的安全隐患，学校希望在教室东南角修建一个长12米，宽4米的男10个蹲位，女10个蹲位的厕所，地下挖沟约一米的蓄粪池，解决目前蓄粪池过小的问题。

围墙因新建教室而拆除，为了确保学校师生安全，需修长160米，高2。5米的围墙。

1、厕所地面建筑面积50平米，按每平米500元计算，学校修建厕所需25000元，再加上瓷砖xx元，计27000元。

2、围墙每米500元，1600米，计80000元。

3、大门xx元。

综上所述，我校修建围墙、厕所两项项目所需资金约大约127000元。面对这个数字，我校肯定无力承担，希望得到马集乡中心校领导的大力支持，解决修建厕所、围墙的资金问题。

申请人：

申请日期：

修建围墙协议篇十九

修建围墙协议篇二十

甲方：

乙方：

甲、乙双方按照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及有关法律法规，本着自愿、平等、公平的原则，根据工程具体实际情况，为明确在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

第一，工程名称：

1、对因狂风暴雨倒塌的南围墙、西围墙进行整理修建。修建围墙总长米，高米。每平方米合同单价元，总价元。

2、工程合同完工后，达到墙体坚固，墙面平整，外观整齐美观的效果。

第三，材料供应：本工程合同范围内所需原材料均由乙方采供。

第四，工程合同总价:。

第五，工程期限：本工程自合同签订之日起天内全部竣工。

第六，工程质量及验收：乙方必须严格按甲方要求进行施工，并按受甲方的监督检查。乙方在施工过程中因工作失误造成的质量问题由乙方负责。

第七，在施工过程中，出现任何工伤事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

第八，付款及结算方式：

(一)合同签订后，在乙方将所需物料全部运至甲方仓库院内后，甲方支付工程总价的40%.

(二)工程完工并验收，乙方按全额处理开具工程发票后，甲方支付工程总价的55%，剩余5%作为质量保证金，质保期一年。

(三)质保期满后，无任何质量问题发生，7个工作日内甲方向乙方支付合同余款。

第九，(一)本合同一经签订后，双方严格遵守，如一方擅自中止合同，或不按合同约定执行，必须向对方支付违约金，为合同款的5%，并赔偿由于中止合同给对方造成的实际损失。

(二)因甲方原因造成工程停建、缓建、停工，甲方应承担由此引起的损失。

(三)争议解决方式：如发生争议，双方友好协商解决，协商不成的由守约方所在地人民法院管辖。

(四)施工过程中乙方应文明施工，保持场地清洁。

(五)未尽事宜，双方协商。

(六)本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式二份，双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。