建设工程甲供材合同范文（13篇）
一个合同的有效性取决于其合法性、真实性、完整性和明确性。合同的签订应遵循自愿、平等、公平和诚实信用原则。提供一些常见合同的模板，供大家参考，但需要根据具体情况做相应的调整和完善。
建设工程甲供材合同篇一
经甲乙双方共同协商，本着诚信互利的原则，就广告代理达成如下协议：
一、甲方委托乙方代理上海xx公司广告业务，代理办法执行《上海xx公司广告代理实施办法》（后简称;办法;）规定。
二、甲乙双方必须遵守《广告法》以及相关政策法规，未经双方书面同意，任何一方均不得将本合约之权利或义务转让于第三方。
三、乙方不得损害上海xx公司的信誉，不允许用弄虚作假等不法手段欺骗客户牟取暴利。乙方与客户发生的经济纠纷与甲方无关。如乙方出现上述行为，甲方有权取消其代理资格，并保留法律诉讼的权利。
四、甲乙双方签定的广告合同，乙方按合作协议扣除代理费后，须将播出款项转付甲方指定的银行账户。
五、乙方所代理的广告，按上海xx公司正在执行的广告收费标准执行。
六、乙方应按甲方的'要求把广告要求和广告资料提前发送到上海xx公司，广告发布后甲方提供广告样张给乙方，具体事宜按《上海xx公司广告投放说明》办法处理。
七、合同付款说明：
1、遵守先付款后发布的原则。
2、的确无法做到发布前付款，须在广告发布前支付30%的发布费，余款须在广告发布5个工作日内付清。
3、违反以上款项，视为违约，甲方有权终止其广告播出。逾期1天，追缴拖欠款5%的滞纳金。
八、如遇特殊情况广告不能按时播出，甲乙双方需及时协商解决。
九、在合同的落实和执行中，有关合同和协议条款确需修订，须经双方协定。
十、未尽事宜，甲乙双方按本协议第九条规定协商处理。
十一、协议、合同均需遵守中华人民共和国民法典及广告法等有关法律条款。
十二、代理期限为：________年____月____日至200________年____月____日。
十三、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。
建设工程甲供材合同篇二
承租方：（以下简称乙方）________________________________________________________出租方：（以下简称甲方）________________________________________________________甲、乙双方根据《民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、租赁设备概况
二、设备使用地点及工程项目：本租赁设备仅限于在_____________________________，用于________________________工程。
三、租赁设备的所有权和使用权：
1、甲方拥有对租赁设备的所有权。
2、乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、甲方为该设备配备操作手______人，由____方负责工资，工资每人每月__________元。
五、租赁期限及租金结算方式：
1、自________年____月____日至________年____月____日止，租赁期满，乙方将设备完好交给甲方办理退场手续，若乙方继续使用，应在本合同期满前____日内重新签定续租合同。
2、租赁期间原则上每天平均工作时间不超过8小时（折合一个台班），每月累计不得超过____小时，确因工作所需超出_____小时部分应视为加班，按超出工作小时数计收加班租赁费。设备的租赁费按月结算____________元月台，_________元天台，如设备租赁期不足一个月，租赁费按实际天数乘以8小时结算，超出工作小时加班部分，另计收加班费。
3、经甲乙双方协商，甲方收取乙方设备预付租金______________元，作为履行本合同的保证。
4、乙方向甲方交纳租金及保证金后，办理提货手续，自租日期，每30天向甲方交付一次租金，租赁期满，扣除应付设备赔偿金后，甲方应将保证金余额退还乙方。
六、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用：
1、设备的进场费由_______方负担，退场费由______方负担，乙方应在设备退场前七天通知甲方。
2、设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。
3、在租赁过程中，乙方承担设备易损件（如刀头、刀库等）的所有更换费用。
4、设备在租赁期间内由乙方使用，乙方应协助甲方机手做好设备的日常维修、保养，使设备保持良好状态，维修和配料费用在________元以下的由乙方负担，维修费用在_______元以上的由甲方负担，所付费用以甲方机手签字为准，由甲方负担的部分从甲方收取设备租赁费中扣除。
5、在工作过程中，乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修，设备因故障造成每月累计停工三天（维修时累计十二小时折合一天）以上的部分乙方应扣除甲方相应天数的.租赁费，如因乙方原因造成设备故障及零部件损坏，费用由乙方全部负担。
6、在租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用，税款均由乙方承担。
七、甲方的义务：
1、为乙方提供性能良好的设备。
2、设备进入乙方施工现场后，甲方机手应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。
3、甲方机手应按设备操作规程施工，在正常施工条件下，甲方机手不得拒绝乙方要求的连续施工。
4、甲方机手应严格填写甲方单位派发的租赁机械施工表，每月底将此表交乙方单位签字盖章，并以此表计算租金。
八、乙方的基本责任：
1、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备的安全，如因乙方原因造成设备的损坏、丢失，其损失由乙方赔偿。
2、乙方不得强迫甲方机手违章或超负荷作业。
3、在设备租赁期间乙方应承担非甲方原因而造成的第三方的损失及因此而造成的甲方设备停机损失（如甲方设备被第三方扣押等）。
4、乙方应在交货地点检查验收租赁设备，同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。
九、违约责任：
1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同。
2、在租赁期间，未经甲方书面同意，乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由乙方全部负责。
3、若乙方未按合同规定支付租金或超期使用，甲方有权终止合同调回所租设备或停机，每超一天乙方应向甲方支付租金并加收月租金的_____%的罚款，停机期间乙方应照常支付租金。
一、其他事宜未尽事宜，双方另行协商解决，本协议壹式______份，甲乙双方各执_____份，双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。甲方：
乙方：________年____月____日
建设工程甲供材合同篇三
工程地点：______________________________
合同编号：______________________________
（由勘察人编填）
勘察证书等级：__________________________
发包人：________________________________
勘察人：________________________________
签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局监制
二000年三月
发包人___________________________
勘察人___________________________
发包人委托勘察人承担_________________________________________任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条 工程概况
第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2．1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
2．2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
2．3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2．4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。
2．5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
第四条 开工及提交勘察成果资料的'时间和收费标准及付费方式
4．1 开工及提交勘察成果资料的时间
4．1．1 本工程的勘察工作定于__________年______月______日开工，__________ 年______月______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4．1．2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。
4．2 收费标准及付费方式
4．2．1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4．2．2 本工程勘察费预算为__________元（大写____________________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计__________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度__________%时，向勘察人支付预算勘察费的__________%的工程进度款，计__________元；勘察工作外业结束后_______天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的__________%，计__________元；提交勘察成果资料后勤10天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第五条 发包人、勘察人责任
5．1 发包人责任
5．1．1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5．1．2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
），并承担其费用。
5．1．4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5．1．5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5．1．6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。
5．1．7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费______元。
5．1．8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6。1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付__________元计算加班费。
5．1．9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。
5．1．10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。
5．2 勘察人责任
5．2．1 勘察人应按国家规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。
5．2．2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损部分的勘察费外，并根据损失程度向发民人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。
5．2．3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。
5．2．4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。
5．2．5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。
5．2．6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。
第六条 违约责任
6．1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场地和调遣费。
6．2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其近工勘察费用由勘察人承担。
6．3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费________计_____________元；完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。
6．4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6．5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
6．6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。
第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：
（一）提交____________________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院起诉。
第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式_________份，发包人_____份、勘察人_______份。
（盖章） （盖章）
（盖章） （盖章）
建设工程甲供材合同篇四
(乙方)承包人：
法定代表人： 黄海建 证书等级： 一级 电 话：
(甲方)委托(乙方)承包人建造 1#厂房 建造工程，经双方协商签订合同，合同依据如下：
1.1依《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。
1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。
1.3建筑建设工程，设计院设计建造施工图批准文件去执行。
2.1本合同建造项目内容：名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表： 所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工，1#厂房报价如下表格：
2.2乙方承包甲方所发包之工程，为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用，乙方 5%的保修金 。
2.3乙方保证按工程进度，准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工，经双方协商解决。
2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设，甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。
2.5乙方若停工十日以上，未能继续依合同建造，甲方可书面通知乙方后，自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工，继续完成乙方未完成的建造工作，甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)
3.1本合同建造费，估算为 人民币，甲方需依工程进度和合同要求，准时付款给乙方。付款支付如附件一。
4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容，在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件，并对其完整性、正确性负责，(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。
4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误，或所提交资料较大修改，以致(乙方)承包人需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)，重新明确有关条款外，(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。
4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意，(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计，报价应按收费标准相应支付建造费用。
4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权，设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经(甲方)发包人同意，(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。
5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求，进行施工建设，按合同规定的进度要求，提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。
5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为 年。
6.1在合同履行期间，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。
6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金，逾期超过30天时，(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作，并书面通知(甲方)发包人。
6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失，(乙方)承包人除书面通知甲方，并负责采取补救措施外，不承担任何责任。
6.4合同生效后，(甲方)发包人要求终止或解除合同，(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。
7.1本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构件和设备，都注明其规格、型号、性能等技术指标，(乙方)承包人不得以次充好，任意用它品取代。
7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.3本合同发生争执时，双方当事人应及时协商解决，也可以由当地行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
7.4本合同一式三份，发包人二份，承包人一份。
7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。
7.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设工程甲供材合同篇五
××大学(甲方)
立合同单位：××建筑公司(乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、甲方委托乙方施工建造8000平方米教学大楼一座。
二、全部建筑预算为人民币×万元。甲方在本合同生效后的一个月内，付给乙方全部预算的×％，其余部分在验收后三个月内一次付清。
三、建筑原料采购由乙方负责，甲方负责材料质量监督。
四、从合同签订之日起。乙方保证一年时间内完成全部施工任务并交付使用。如到期未能完成施工任务，每月按建筑预算的×％实施赔偿。
五、合同一式两份，双方各执一份作为检查督促的依据。
六、合同自签订之日起生效。
××大学基建处(甲方)(盖章)
××建筑公司(乙方)(盖章)
×年×月×日
建设工程甲供材合同篇六
鉴于：
甲方和乙方于________年____月____日签署的'编号为gf-20-0325的《汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条内容达成如下补充协议：
1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条的工程原签约合同价下调7%（百分之七），投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。
2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。
3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。
甲方：汽车零部件乙方：xx公司有限公司。
法定代表人或其授权委托人：法定代表人或其授权委托人：签字：签字：
________年____月2____日。
________年____月2____日。
建设工程甲供材合同篇七
根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，为明确双方施工过程中的权利，义务和责任，双方本着实事求是的原则结合本工程的具体情况，经协商达成如下合同条款。
1.1工程名称：_____________。
1.2工程地点：局前街。
1.3建筑面积：43000㎡。
1.4承包范围：地上一，二，三，四层，空调系统及末端设备安装调试（主机房设备除外）。
1.5承包方式：包工，包料，包工期。
1.6本工程总造价：根据甲方认可设计通风工程图，暂定价_____________元（陆佰万元整）。
1.7开工日期：批准日期以开工报告为准。
1.8本工程工期：为____日历天（指隐蔽工程），涉及装璜工程部分双方另行协商工期。
1.9质量等级：合格。
2.1合同使用语言文字：汉语。
2.2适用法律，法规：中华人民共和国和_____________的法律，法规。
2.3适用标准，规范：gb50243—97及有关规程。
3.1图纸提供日期：________年____月____日
3.2图纸提供套数：______套。
6.1配合乙方办妥施工各种证件和手续。
6.2在开工前10天保做好三通一平交乙方使用，并保证施工期间的正常使用。
6.3做好各个施工单位组织协调工作。
6.4清除施工现场各类障碍物，解决乙方施工用房，包括材料堆放中转场地临时设施用房。
6.5驻派工地现场代表人全权负责施工工程各项审批（隐蔽工程验收，签证，工程量的核定工作，具备有效法律凭证）。
7.1向甲方，监理提供月工程进度计划表。
7.2施工现场做到文明施工，符合__________工程管理条例，做好各项安全措施，若造成人员伤亡事故，责任自负。
7.3所用的施工机械设备必须符合__________环保要求。
7.4积极配合各个施工单位组织协调工作。
7.5严格执行有关施工规范，施工标准，严格控制施工质量，如不按各项施工规范造成经济损失自负。
8.1乙方接到审批签证的施工图且于设计交底后15天内向甲方提供施工组织设计和施工进度表。
8.2甲方接到乙方施工组织设计和施工进度计划表后5天内予以书面回复（批准或要求乙方修改）逾期不复的，乙方可认为甲方已批准。
8.3乙方在接到甲方要求修改施工组织设计或计划进度表的当天，应给甲方相关内容的明确答复，逾期不复的，甲方或认为乙方已同意修改。
9.1若乙方在施工过程中违反本合同，或发生质量事故，安全事故，甲方可发书面停工通知单，并在2天内提出处理意见。
9.2若乙方在施工过程中由于甲方原因造成停工，误工等，由甲方承担经济损失，相应顺延工期，停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。
10.1工程量变化和设计变更。
10.2非乙方原因造成的停电，停水，一周累计超过8小时。
10.3不可抗力自然灾害。
10.4甲方确认的其它因素。
11.1乙方应认真按照施工规范，标准和设计要求施工，随时接受甲方代表检查，不合格现责令返工，修改，费用自负。
11.2因甲方不正确指令或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担，并相应顺延工期。
11.3由于第三方原因造成的工程质量问题或事故，乙方应及时采取补救措施，由第三方赔偿经济损失，甲方负责办理签证结算给乙方。
日期：_____________
建设工程甲供材合同篇八
法定代表人：____________________________
联系地址：____________________________
联系电话：____________________________
乙方(单位全称)：____________________________
法定代表人：____________________________
联系地址：____________________________
联系电话：____________________________
依照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，根据工程的实际情况，遵循平等、自愿、公平诚信的原则，对本工程建设项目，经双方协商一致并达成一致意见，签订本合同。
一、工程名称：____________________________
二、工程地点：____________________________
三、工程施工建设范围：
厂房单体、水泵房、门卫、电信弱电机房、物业用房、垃圾房、绿化浇灌、景观照明等配电。开关站设备及安装、10 kv电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、0.4 kv低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。
四、承包方式：
合同总价一次性包干闭口合同。工程总价不因法律、法规、国家政策变化而调整;不因供电部门价格变化(含材料调价)及供电部门预算、设计、工询方案变化而变更。
五、工程期限：
自_________年_________月_________日进场施工至_________年_________月_________日电力排管和设备安装竣工(在前述期限内，乙方完成工程经供电部门及甲方验收通过并确保_________月_________日送电至用户终端)。
六、工程总造价：
合同一次性包干总价为人民币_________元整(元)该总价已包括：开关站设备及安装、10 kv电缆排管及敷设、箱变设备及安装、箱变及分支箱设备基础土建施工、分支箱设备及安装、电力排管过河顶管工程施工、0.4 kv低压出线电缆排管及敷设、电缆排管后沟槽覆土、分支箱出线电缆排管及敷设直至单体厂房计量电表箱设备及安装、挂表送电。即完成上述内容而向电力公司支付的所有配套费用。
七、付款方式：
1、合同签订后十日内甲方向乙方预付人民币_________万元。
2、甲方支付给电力公司的用于电力配套费用(该电力配套费用由甲方直接支付电力公司，并在本合同总价中予以扣除，不足部分由乙方支付)。
3、在工程验收合格且送电后三十日内结算余款(如有)付至总造价的_________%。
4、 %余款(如有)在竣工备案通过后的二年保修期到期后个工作日内付清。
八、设备、材料、质量认定：
1、乙方供应的材料、设备明细表见附件(含数量、技术参数及指标)。
2、乙方供应采购的设备，必须附有产品合格证及相关质量检验报告才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，由供货方将其运出场外，其复验费由供货方承担。
3、无合格证及相关质量检验报告的材料、设备不得用于本工程。
4、任何一方犯有失职或者渎职，提供不合格材料、设备，用于本工程的，由此引起的一切后果由责任方自行承担。
5、乙方供应采购的材料、设备，如未按期供应或规格质量不符合供电公司验收要求，延误工期，因此造成的另一方损失，由责任方负担。
九、甲、乙双方责任和义务：
1、甲方责任和义务：
(1)甲方及时提供向供电部门办理用电申请所需的资料;出具电气安装配套委托书。
(2)甲方协助配合乙方做好施工现场的前期准备工作。解决施工车辆进出的通道，使施工场地具备施工条件，满足施工运输的需要。
(3) 提供施工场地范围内的地下管线资料，对资料的真实准确性负责。向乙方提供完整的安装施工图纸2套。
(4)组织设计单位、施工单位参加的施工图纸交底会，并做好交底内容纪要。
(5)协调解决乙方与监理单位及其他相关单位在施工中的相互配合，杜绝施工区域内乙方的设备、材料、机械等被毁坏、盗窃事情的发生，以便乙方的施工工程能按计划有序而顺利的进行。
(6)派驻施工现场的工程代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，负责设计变更，工程中间验收、工程进度、拨款的签证和其他必需的签证。
(7)根据工程进度的实际情况、及时组织对工程的竣工验收，配合乙方做好工程决算工作。
2、乙方的责任和义务：
(1)负责本项目的用电工询、方案设计、审批、流转、设备、材料、安装调试、施工、施工监理、挂表、办证、申领用户电表等相关手续办理并承担费用。按经甲方确认的由供电部门出具的工询方案，设计及材料设备，并组织实施。
(2)编制施工组织设计(或施工方案)，施工进度计划，工程量及时送甲方(甲方指定代表)，积极做好各项施工准备工作。
(3)按合同约定的工程范围，完成工程所需的材料、设备的采购、供应和管理。
(4)严格按照施工图与说明书进行施工，按经甲乙双方确认的由供电部门出具的供电方案、设计及材料设备，并组织实施，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。
(5)遵守政府有关主管部门对施工场地的要求，不防碍交通、降低施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续。承担由于自身安全措施不力，造成自身或外单位安全事故责任和因此发生的费用。
(6)参与竣工验收，向甲方提供有关竣工资料，办理工程竣工决算。
(7)在合同书上显示的保修期内，属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理。
十、工程质量检查验收：
1、乙方必须严格按照施工图纸，并按照国家颁发的有关规范、规程进行施工，接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
2、乙方按工程进度，及时向现场监理人员提供关于工程质量的技术资料，便于监理人员掌握工程进度中的质量问题。
3、隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》，提前48小时通知现场监理人员及甲方进行检查验收，合格后方可进行下一工序。如监理人员未按时检查验收，乙方采取自检、互检确认合格后可继续施工。但应将自检、互检的质量情况通知给工程监理或甲方指定人员，甲方及监理的质量检验不能免除乙方施工本身应承担的责任。乙方隐瞒真相，以次充好，产生返工造成损失应由乙方负责。
4、工程质量达不到约定标准的部分，现场监理人员一经发现，要求乙方整改或重新施工，乙方应按工程质量标准拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工程不予顺延的责任。
5、如有变更设计或新施工方案，应以书面形式经供电部门和甲方确认后方可实施。
6、工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知单、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
7、工程验收后、乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书之日起，并将工程移交给甲方管理。如甲方收到竣工报告通知后10天内无任何理由不组织验收，无理拖延时间而引起失窃破损，从第11天起甲方应承担工程保管及一切意外责任。
8、已竣工未进行竣工验收的工程，不能作为竣工工程，仍由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方提前使用或擅自动用，即视同交验，如发生人身伤害、损坏设备等其他问题由甲方承担责任。
9、竣工验收合格已交于甲方的工程，按合同书要求由乙方负责施工的工程，乙方负责保修两年。
10、本工程甲方委派为项目经理，为工地代表。乙方委派
为项目经理，为现场负责人。双方项目经理驻现场代表在工程进行中签署备忘录、工程内容、设备材料及其他相关签证等文件。
不属于保修期的范围内容：
1、甲方人员缺乏技术指导和技术水平，擅自解剖电器设备而造成损坏。
2、甲方违反电气操作规程，引起火灾、爆炸等大面积设备损坏。
3、甲方擅自增加容量。
4、在保修两年期间，未通知保修单位，甲方擅自调换设备部件。
十一、其他情况：
1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，
由甲方在七日内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件。
2、在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。
3、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，直接导致工程中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。
十二、安全施工：
安全协议由甲乙双方在开工前制订。
十三、违约责任：
1、乙方的责任：
(1)因乙方施工及材料设备、工程质量不符本合同规定的，负责无偿返工、更换、修理。
(2)工程未按本合同规定的工期如期完工并验收合格且送电交付使用，造成甲方损失的，除按每逾期一天按合同总价万分之三向甲方支付违约金外，还应赔偿甲方由此造成的实际损失(包括甲方逾期交房支付给小业主的违约金)。
(3)乙方现场的施工管理纳入总包管理范围，乙方必须配合总包施工总进度计划，由于乙方的本身原因造成总包单位延误原定工程进度计划，致使总包单位总工期延误，每延误一天按合同总价万分之三支付甲方违约金外，还应赔偿甲方由此造成的实际损失(包括甲方逾期交房支付给小业主的违约金)。
(4)乙方在施工中，由于自身原因造成现场施工的其他单位的半成品和成品的损坏，乙方承担由此造成的实际损失。
2、甲方的责任：
(1)未能按合同规定履行责任，工期得以顺延。
(2)未按规定时间向乙方履行付款义务的，按应付未付价款以每日万分之三支付违约金。
十四、争议的解决方式：
合同执行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，均可直接向人民法院起诉。
十五、附则：
1、本合同条款如对特殊情况未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款。作为本合同之附件，与本合同具有同等效力。
2、本合同一式肆份，甲乙双方各执正本壹份，副本壹份。本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效。工程竣工验收符合要求，保修期满，结清工程款后失效。
十六、其它条款：
附件1乙方供应的材料、设备型号规格明细表及价格目录清单加盖公章作为合同附件具有同等法律效力。
附件2工程方案及预算书
附件3原中标书
附件4营业执照
附件5资质证书
附件6公司出具本项目负责人委托书
甲方(盖章)：__________
法定代表人或授权代表签字：________________
_________年_________月_________日
乙方(盖章)：________________
法定代表人或授权代表签字：____________
_________年_________月_________日
建设工程甲供材合同篇九
乙方：_________
协议基础：甲方承接本协议第一条所述之特定项目，因该项目工作内容及方式极为特殊，故甲、乙双方在充分协商及真实意思表示下，甲方将该项目工程承包给乙方。
经双方友好协商，协议如下：
第一条受托事项
一、项目名称：建设项目
二、委托工作内容及要求：建设项目实施阶段全过程造价控制（含竣工结算）咨询服务。
建设项目实施阶段全过程造价控制咨询服务：是指制定造价控制实施细则，确定控制目标；审核招标文件、答疑文件及合同条款中相关的造价条款；提供施工进度款的支付审核意见；审核设计变更、现场签证、施工索赔的造价内容；审核分阶段完工的分部结算；审核材料等造价信息；提供与控制造价相关的其他咨询服务。
第二条甲方的权利义务：甲方对乙方提供的咨询成果进行复核和监督，对工程造价相关疑问进行协调和处理。
第三条乙方的权利义务：按甲方的要求进行全过程造价控制（含竣工结算）咨询服务。
第四条费用及报酬
审计工作服务酬金支付方式：基本工资+提成（按月结算）。
基本工资：为3000・00元（叁仟元），提成按竣工结算实际建筑工程审定金额的n‰（万分之n）计算。跟踪审计实施期间，甲方每月按*万元预付乙方作为审计工作服务酬金。项目竣工提交审计成果后，甲方支付乙方审计工作服务酬金达到服务总酬金的80%。在审计决定执行期（3个月）满后，未引起行政复议、行政诉讼或引起行政复议、行政诉讼但最终胜诉，甲方在次月向乙方支付服务总酬金的20%。
第五条保密：甲方要求乙方对审计工作成果严格保密，乙方不得有任何外漏，同时对工作服务酬金进行保密。
第六条违约赔偿：任何一方的违约行为造成另一方的损害，受损害方有权要求对方赔偿。
第七条法律责任
乙方有下列情形之一，造成严重后果的，甲方有权随时终止乙方审计工作，并追究其违约责任；乙方承诺放弃已付薪金并返还甲方。涉嫌违法犯罪的，按国家相关法律法规追究责任。
1・提出的审计成果不符合审计局要求的；
2・与被审计单位或与项目相关单位串通舞弊的；
3・审计结果有重大偏差的；
4・受托人发现项目管理有重大缺陷或者重大违法违纪问题不报告的；
5・受托人单方面终止合同的；
6・违反审计纪律“八不准”，以及保密、回避规定的；（“八不准”见附件1）
7・擅自以审计机关或审计人员名义从事与审计事项无关活动的；
8・擅自使用审计结果的；
9・不履行全过程造价控制（含竣工结算）咨询服务内容规定的。
第八条解除与终止
任何一方不得无故解除合同，因解除合同给对方造成损失的，对方有权要求赔偿损失，包括可能得到利益的损失。
经双方当事人协商，并对因履行本合同而发生的损失作出赔偿或达成解决方案的前题下，本合同可以解除。
第九条争议解决
双方因本协议或本协议履行发生任何争议，应协商解决，如协商不成，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。
第十条期限
本合同经双方签章后生效，于委托事务处理完毕时终止。
第十一条修改
经双方当事人另行协商，本协议可以修改或增补，但须以书面形式进行。
第十二条文本
本合同一式二份，双方各执一份，具同等法律效力。
甲方：_________有限公司乙方：_________
签订日期：______年___月___日
建设工程甲供材合同篇十
合同编号：
工程名称：
工程地点：
备 案 号：委托单位：
开发单位：
检 测 方：
签订时间：20xx年 月 日
建设工程检测合同
甲方（委托单位）：
乙方（检测机构）：
根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保辖区内市政基础设施综合性验证检测项目的检测质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
工程概况
工程名称：
工程建设地点：
检测机构联系人： 联系电话：
质量监督部门：
一、检测范围
对xxxxxxxxxxxx检测，对施工资料的完整性、符合性进行检查。
二、检测依据：
1﹑委托协议；
2、设计图纸及相关资料；
3、《城镇道路工程施工与质量验收规范》cjj 1-20xx；
6、《公路工程质量检验评定标准》jtg f80/1-20xx；
12、工程施工、监理及检验报告；
13、其他相关标准规范。
三、检测项目：
根据xxxxxxxxxxxx需要，道检测包括以下内容：
类型或部位
检测项目
市政道路工程
质量检测
1、沥青路面压实度及厚度
2、沥青路面宽度、横坡、井框与路面高差、纵断高程
3、路面使用性能：平整度、
4、沥青路面抗滑性能、沥青路面构造深度、沥青路面渗水系数
5、路面承载性能：沥青路面回弹弯沉值
6、对路面破损状况采用路面状况指数（pci）进行评价
7、人行道预制砌块强度、铺砌平整度、纵横缝直顺度
市政管网工程
2、查现场隐蔽验收及试验资料，对雨、污水、给水项目进行复核。
四、合同价款及支付方式
1、检测服务费：xxxxxxxxxxxx包含景观道路、管网检测，总设计面积6981㎡，合计费用包干价人民币小写：12000.00元（大写：壹万贰仟元整）
3、出具正式纸质检测报告后付清全款。
4、检测费用支付方式：转账或现金支付。
五、检测报告的交付
1、检测工作自接到委托人委托之日起，在10个工作日内出具检测鉴定报告。
2、检测工作自工程抽检之日起始，对委托人委托的试样、试件在标准、规范规定的试验时间内完成检测后，在10个工作日内出具检测报告。
3、检测工作如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，检测报告的发放日期可顺延。
4、乙方每次检测过程完成后负责向甲方提供检测报告5份。
5、乙方应及时向甲方出具检测报告，并对检测数据的真实性负责。
6、检测报告应明确做出所检测道路或桥梁是否结构安全，是否符合设计和施工规范要求，并能满足设计使用要求的综合性验证检测结论，是否满足合同约定的质量要求。
七、甲方的权利义务
1、在本协议确定的协议期限内，甲方有权结合具体工程项目类别、规模、复杂程度等实际情况，根据入围供应商资质等级所能承揽的业务范围，坚持公正与公平相统一、工作量与专业技术力量相匹配及质量与信誉优先的原则确定项目具体实施单位。
2、根据本项目服务合同规定，按时支付合同款项。
3、按项目实际需要，提供资料存档所必需的资料。
4、法律、法规规定的其他权利义务。
八、乙方的权利义务
1、乙方根据本协议，与甲方签订具体项目服务合同，在甲方规定的时间内完成检测（第三方验收）报告的编制工作，并通过相关部门审核。
2、乙方应具备健全的组织机构、完善的管理制度、严格的业务质量内控机制和承担相应风险责任的能力；除甲方原因外，乙方自行负责在工作中所发生的人员伤亡及财产损失等。
3、乙方须遵守宪法和法律、法规，恪守职业道德和执业纪律，遵守行业规范和准则，品行良好。
4、保守国家秘密和工作秘密，遵守保密纪律，未经同意，不得披露在提供服务过程中接触到的招标单位不对外公开的信息，服务关系结束后仍应履行保密义务。
5、接受并积极配合甲方的考核工作。
6、乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。
7、法律、法规规定的其他权利义务。
8、不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。
9、乙方应对其出具检测报告的合法性、真实性负责，其出具的报告应符合相关法律、法规、标准、规范等，若因乙方的检测报告或鉴定、检测结论给甲方造成损失的，乙方应向甲方承担一切赔偿责任。
九、不可抗力条款
因不可抗力致使一方不能及时或完全履行该协议的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。协议未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。
十、争议的解决方式
协议发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列第2种方式解决：
1、提交合同履约地仲裁委员会仲裁；
2、向商丘市睢阳区人民法院诉讼。
十一、协议保存
本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。
十二、本协议自双方签字盖章之日起生效，
（以下无正文）
甲方： 乙方：
单位名称(公章)： 单位名称(公章)：
法定代表人或其授权代表 法定代表人或其授权代表
（签字或盖章）： （签字或盖章）：
开户银行： 开户银行：
账号： 账号：
联系电话： 联系电话：
签订日期：20xx 年 月 日签订日期：20xx年月日
建设工程甲供材合同篇十一
2、工作目标：_________________(略)的利益。
3、工作内容：_________________选取(略)(略)建设工程施工合同纠纷案提供专项法律服务。
4、工期：_________________。
5、标段划分：_________________本项目划分为采购个标段。
1、比选申请人须具(略)执业许可证，执业许可证经年检合格;
2、(略)及委派律(略)政处罚;
3、在(略)市有(略)所，拥有健全的组织机构(略)管理制度;
4、主办律师执业年限x年(含)以上，具有较丰富的经验、较强的沟通能力。
(1)购买人须是法定代表人和项目负责人本人持有效身份证明及单位介绍信;
(2)注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本;
(3)资质证书副本(若有)。
2、比选文件每套售价x元，售后不退。
3、比选人不提供邮购比选文件服务。
1、比选文件递交截止时间(比选截止时间，下同)x日x时x分，地点为达华工程管理(集团)有限公司会议室。((略)市(略)区草市街号)
2、逾期送达的或者未送达指定地点的比选文件，比选人不予受理。
比选人：_________________(略)(略)
联系电话：_________________
比选代理机构：_________________达华工程管理(集团)有限公司
地址：_________________(略)市(略)区草市街号
电话：_________________
传真：_________________
建设工程甲供材合同篇十二
发包单位：_____(以下简称甲方)。
承包单位：_____(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、工程名称：_____。
二、工程地址：_____。
三、工程范围：_____。
四、工程内容：_____。
五、承包方式：_____包工包料。
六、施工材料：_____。
品名型号规格。
品名型号规格。
品名型号规格。
五、工程造价：_____。
1、施工每平方米____元，(包含辅料及人工费)竣工后按实际面积结算。
六、工程期限：_____。
开工____年____月____日。
竣工____年____月____日(遇雨顺延)。
七、结算方式：_____。
1、材料及人员入场经甲方确认符合合同要求甲方向乙方支付总工程款的%。
2、完工经验收合格后日内甲方一次性向乙方总工程款的%。
3、余款%作为质保金，保修期过后日内甲方一次性向乙方付清。
八、甲、乙双方责权：_____。
1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工。
2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响防水施工的条件由甲方负责解决。
3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。
4、乙方应按规定向甲方提供施工的有关复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
5、工程保修期年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行免费维修，全力做好保修期内的.服务工作。甲方使用不当或自然灾害等造成的防水层破坏，乙方不负其责。
九、其他约定：_____。
1、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工，双方协商价格。
2、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。
3、未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议。
4、本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起长期有效。
建设工程甲供材合同篇十三
建设单位：_____(以下简称甲方)
施工单位：_____(以下简称乙方)
一、工程项目
1、工程名称：_____儋州天湖花园经济适用房。
2、工程地址：_____儋州市中兴大道。
4、总建筑面积约13864㎡(以施工图纸为准)。
5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;
6、承包方式：_____一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;
8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。
9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘1000元;品牌由甲方确定。
二、施工准备
1、甲方
(1)负责做好水通、电通和道路通;
(2)组织有关人员进行施工技术交底;
(3)委派为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。
2、乙方
(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;
(2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开始办理交接手续;
(3)组织施工人员和材料、机械进场;
(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;
(5)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。
三、工程期限
本工程经甲乙双方协商一致，总工期300天(日历日)。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计10个月时间，总工期300天。
四、本工程竣工质量为一次性合格工程
1、乙方必须严格按照国家颁发的'建筑工程规范、规程和标准进行施工;
2、乙方在施工中必须遵守下列规定;
(2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进行下道工序的施工;
(4)工程竣工后：_____乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。
五、安全生产与文明施工
1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责,必须按《海南省建设工程施工安全管理条例》和海南省建设工程安全施工操作规程等有关规定进行施工，并且与公司签订安全管理责任协议。
2、如因违反安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故，一切责任由乙方负责。
3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工，施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。
4、乙方在施工过程中，必须听从甲方工地负责人指挥，配合施工，碰到问题，随时商量解决。
六、其它约定
1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。
2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还25%。
