热门拆除清运合同(案例15篇)
合同具有法律效力,一旦违约,将面临法律的制裁。在签署合同之前,请确保自己充分理解合同内容,并咨询专业人士的意见。了解一些典型合同范文可以帮助我们更好地掌握合同的撰写技巧。
拆除清运合同篇一
发包方:(以下称甲方)
承包方:(以下称乙方)
甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程承包合同条例》、《建筑拆除工程安全技术规jgj147—20》及《建筑工程安全生产管理条例》的相关规定,结合本拆除工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保拆除工作质量,经双方协商一致,签订本合同,以示共同遵守:
第一条拆除项目、地点
1、拆除工程项目:
2、拆除工程地点:
第二条乙方资格
1、乙方必须具备相关的拆除资格证明;
2、乙方必须具备拆除大型建筑的资历;
3、乙方须具备拆除大型建筑的必须设备:
4、乙方须具备拆除大型建筑相关有经验的专业人员。
第三条施工范围及拆除垃圾
1、拆除范围见新的平面图纸,与新的平面图纸有异之处即为拆除之处;
3、乙方在施工前必须和甲方相关人员确定拆除项目的具体事宜,拆除工程范围、工程量之解释权归甲方。
第四条施工条件
1、乙方须按照施工工期制订详细的施工进度表,并经甲方书面同意;
2、乙方必须有专职的项目经理和甲方指定人员(其他人员无效)定期磋商;
3、进度表的修正改动必须经甲方项目负责人的书面同意;
4、进度表为本合同附件,乙方需要严格按照执行;
5、乙方的施工人员必须经过严格的施工培训;
7、施工过程严禁野蛮施工,禁止用原始简陋工具施工。
第五条拆除程序
3、乙方的相关施工必须保证不损害本建筑物的主体结构,不能给本建筑物的主体结构留下隐性伤害,否则由此而产生的后果乙方应承担全部责任。
第六条拆除工期
1、自合同签订之日起乙方须在3天内进驻;
2、自合同签订之日起乙方须在3天内制作工程拆除进度表,并经甲方书面同意;
3、乙方同意在3天内开始施工;
4、双方约定自施工之日(x年6月1日)起在20天(x年6月20日)完成约定的项目拆除。
第七条乙方责任
1、安全责任
(1)乙方施工必须有完备的安全防护设备和设施;
(5)违反规定的安全操作规程,造成意外事故,由乙方自负。
(6)出现断水、断电及扰民问题,由乙方自行解决。
2、环保责任
(1)制定拆除施工方案,提出具体的防止扬尘,降噪音等环保措施,明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施,严格按施工方案及政府相关部门规定执行。
(2)施工过程中应经常保持清洁卫生,拆除房屋过程中应随拆随洒水,避免大量扬尘,严禁随意凌空抛撒。
(3)渣土清运车辆应按规定装载,遮盖严密,沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土,确保车辆不带泥上路。
3、文明施工
(1)乙方应作好文明施工及消防准备工作;
(2)乙方应保证施工现场内、外清洁卫生,交通道路畅通;
(3)乙方应保证在用的市政、公用设施完好、畅通。
4、治安消防责任
(1)乙方有确保乙方的施工人员遵守治安管理法规;
(2)乙方要确保施工过程中的消防安全,施工期间的消防安全事故由乙方负责;
(3)甲方有权制止乙方在消防安全方面违规行为,否则甲方有权按乙方违约处理,因此而造成的损失由乙方负责。
第八条工程价款及支付方式和时间
1、双方约定,拆除费为人民币壹拾捌万元整(小写:180000元),废旧窗户、室内门、拆除建筑垃圾物内的钢筋、防盗门归乙方所有。
2、全部工程完工后,3天内付壹拾万元整(小写:100000元);15天内付捌万元整(小写:80000元)。
3、合同签订后三日内乙方向甲方支付合同保证金叁万元整;在工程验收后如无异常,60天内无息退给乙方。
第九条工程验收
在工程完工后3天内,由专业的权威部门和甲方、乙方共同进行验收签字后视同工全部完工,由于验收不合格而导致延期的由乙方负责。
第十条违约责任
1、乙方将合同项目转交第三方承包;
2、乙方原因使工期延长;
3、乙方不遵守相关的消防安全规定及政府相关部门规定,而不听从甲方制止的;
4、违反合同上述条款的;
第十一条争议的处理
双方相互协商处理,如协商不成,向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条其他
本合同一式2份,当事人各执1份。本合同自x年6月1日双方签字之日起生效。未尽事宜,双方协商订立补充协议并与本合同具有同等的效力。
甲方:(盖章)
乙方:(盖章)
签订日期:xx年6月1日
拆除清运合同篇二
承租单位: (以下称甲方)
出租单位: (以下称乙方)
根据 工程需要,经甲、乙双方共同协商,自 年 月 日起,甲方租用乙方的 型塔吊,为明确责任,便于管理,确保安全,利于生产,制定本安全协议书,双方共同遵守。
一、甲、乙双方应共同执行国家和 市有关起重机吊装机械的安全管理规定。
二、乙方必须保障塔吊的完好和安全,按照塔吊生产厂家的技术文件支立、使用、维修、拆除。
三、甲方依据乙方提供的设计方案,负责塔基塔吊基础的制作,经双方验收合格签后可进行塔吊安装,塔吊安装完毕后,经公司验收合格方准投入使用。使用过程中,甲方应负责塔吊基础的检查、维护。如因基础造成塔吊倾翻出轨等事故由甲方负责;如因乙方提供的资料不准确造成事故,由乙方负责。
四、处于塔臂回转范围的高压线或其它架空线(缆),人员和车辆通道、建筑物等需要保护时,甲方负责搭设防护棚、隔离栅栏。并设立红旗及红灯示警。
五、塔吊需要顶升、拆除作业时,甲方负责现场协调,保证现场作业范围内没有人员停留、通行。
六、塔吊与结构锚固时,甲方按要求提供锚固定位置,搭设锚固操作平台和通道,保证锚固作业人员的安全通行和操作。锚固拆除前,甲方保证操作平台和通道经常处于安全状态。甲方不得随意改动锚固点。
七、同一施工现场或相邻施工现场两台以上塔吊作业时,甲方根据需要负责协调各塔吊之间的工作时间、回转范围、吊装地点、停机方向、高差等事宜,确保塔吊不发生相碰。
八、塔吊司机必须持证上岗,遵守“十不吊”规定。
九、甲方为乙方提供的配电箱由甲方负责管理,甲方不得在为乙方提供的配电箱内接其它设备,并不得在塔吊作业中切断电源。
十、塔吊的安全管理由乙方负责:吊具、索具、信号工、摘挂钩人员的安全由甲方负责。
十一、乙方司机应参加甲方的安全教育并认真听讲和执行。
十二、在安装、拆装或运转过程中,凡因塔吊本身的缺陷、安全保护装置不齐全或失灵、司机违章操作等造成的事故及损失由乙方负责。 十三、凡因司机不遵守规章制度、劳动纪律,不坚守岗位,擅离职守,擅自将塔吊交给无证人员操作所造成的事故和损失均由乙方承担全部责任。
十四、甲、乙双方单位的领导均无权指派无操作证人员上岗,如因领导强行指派无证人员操作所造成的事故和损失,谁指派谁承担全部责任。
十五、塔吊司机有权拒绝违章指挥。
十六、上级在检查中发现对司机违章操作或因塔吊本身的缺陷等进行处理时,所罚款项或责任匀由乙方承担。
十七、乙方应保证塔吊在使用中不影响甲方的安全达标活动。
十八、吊装作业中发生事故时,甲、乙双方均应试保护现场、积极抢救并向上级主管部门报告,配合上级部门调查处理。
十九、本协议一式二份,甲方一份,乙方一份。
二十、本协议有效期:自签定之日起至塔吊退场后终止。
二十一、本协议未尽事宜,凡属国家、 市有关规定的均按有关规定执行;凡属国家、地方等相关政府管理部门规定的,甲、乙双方可协商补充。
二十二、需补充的条款,由双方协商后另外补充说明。
甲方代表签: 乙方代表签:
(盖章) (盖章)
年 月 日 年 月 日
拆除清运合同篇三
甲方:乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
第一条装拆机械设备的名称、型号、机号、数量、高度和附墙。
1、负责施工场地平整、道路畅通、临电到位。
2、负责提供设备基础和附着装置隐蔽工程的验收合格资料。
3、协助乙方对装拆过程中的安全进行监护。
4、提供乙方在装拆过程中所需的气割和焊接设备。
5、负责在装拆过程中所需的电源设施,夜间作业提供充足的照明。
6、协助乙方做好机械设备装拆前的安全技术交底和安装结束后参与安装验收。
第四条:乙方职责。
1、向甲方提供企业营业执照复印件,二级以上起重机械设备装拆资质复印件和企业装拆作业人员特种作业有效证件复印件。(复印件全部要装拆单位加盖法人章)。
2、乙方负责编制规范的机械设备装拆施工方案(方案必须在装拆前三天报甲方审批),制定安全施工措施,并由专业技术人员现场监督。安装完毕后,乙方应进行自检,出具自检合格证明,并向甲方进行安全使用说明,负责组织验收,报市检测中心检测,待检测合格后将有关证件交甲方存档或安监站备案。
3、乙方在装拆前负责对作业人员安全交底,指派专人在装拆现场负责安全工作。
4、乙方在装拆过程中,严禁违章指挥和违章作业。
5、对装拆过程中的安全、质量负责,并承担因作业所造成的事故责任及一切损失费用。
第五条:安装、运输、拆除标的。
第六条:设备装拆的付款方式:第七条:违约责任:
1、甲乙双方应根据合同法中的有关规定严格执行,违约方按合。
同法有关规定处理。
2、乙方按装拆施工方案要求进行装拆,确保装拆安全,按期完成装拆任务,每逾期一天乙方承担1000元的违约金。第八条:其它:
第九条:装拆时间年月日至年月日。
第十条:依据《中华人民共和国安全生产法》规定,双方另订安全协议。
第十一条:本合同一式份,双方各执份。
甲方(盖章):乙方(盖章):代表人:代表人:电话:电话:
签约日期:年月日
拆除清运合同篇四
依照《中华人民共和国合同法》.《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律.行政法规.遵循平等.自愿.公平和诚实信用的原则,双方于新鹰卫浴厂内就本厂房拆除事项协商一致,订立本协议合同。
今有新鹰卫浴有限公司厂内部分(钢结构)需拆除.,现把钢结构的拆除承包给乙方。乙方负责对厂房钢结构进行解体落地,并负责建筑垃圾材料的清运,现场清理干净到地面。乙方必须完成该项目的所有的工作内容,并符合国家规范要求。
经双方协商乙方付给甲方按______元每平米.按实际厂房量计算,结算为合同签订。
之日,开始拆除之前一次付清。本价款已综合考虑所有乙方应得废旧材料价值.拆除耗费人工费.运费.材料费.设备费及所有与清运垃圾相关的城管.环卫.垃圾填埋.弃土场等相关费用,同时包括因本工程安全事故对甲方及第三方的责任赔偿金。乙方承诺按合同要求完成拆除工程,不再收取与拆除有关的费用。
双方对现场数量核对后,乙方一次性付给甲方该厂房的全部金额后,开始拆除。
按甲方和厂方的要求严格遵守国家有关安全生产施工条件下进行施工日期设定。乙方必须有足够的专业人员和相关安全设备进场施工,并在______日前完成所有的拆除内容。
乙方必须具备建筑物(钢结构)拆除资质,并提供相关的复印件,并加盖单位紅章。进场人员必须持上岗证.操作证.安全带.劳保鞋等安全防护用品,并持证上岗。设备和车辆严格遵守国家主管部门的有关规定。
乙方负责拆除现场安全管理。如出现安全事故一切责任都由乙方自行承担,甲方概不负责。对施工中发现的违反安全生产条例的违法.违章操作,应立即停工整改,安全教育后方可施工。
乙方在拆除过程中出现违反本合同条款内容,经三次告知不能改正.并对甲方造成严重损失的,视为实质性违约,合同自动终止,乙方失去拆除资格,不得向甲方索赔。乙方在施工中造成安全事故的,应立即停止施工。如不能及时妥善处理完毕,则合同自动终止,所有责任由乙方负责,乙方失去拆除资格,不得向甲方索赔。
本合同一式四份,双方各执两份,自签订之日起生效。拆除工作完成后失效,未及事宜协商解决。
甲方代表:______乙方代表:______。
拆除清运合同篇五
甲方:
乙方:
甲方决定拆除双沙镇白沙小学1号教学楼和教师2号宿舍楼,乙方自愿承包此项工程的施工。现双方协议如下:
一、拆除1号教学楼和2号教师宿舍楼共计面积2390平方米。
二、甲方在20xx年x月x日前将应拆除房屋内的物品全部清空。
三、乙方在20xx年x月x日前将应拆除房屋全部拆完(如遇不可抗力,时间顺延),并打围封闭全部废渣,待新校区公路开通后再运出废渣。
四、乙方全权负责废渣上车、运输到甲方指定的地点,甲方负责协调废渣堆放地。
五、打围、拆除、运输按工程预算总价63158.00元(大写:六万三千一百五十八元整)。
六、付款方式:乙方拆除完1号教学楼和2号教室宿舍楼后甲方付给乙方20xx0.00元(大写:贰万元整),乙方运输完全部废渣后乙方向甲方付清余款43158.00元(大写四万三千一百五十八元整)。
七、甲方要做好师生安全教育管理工作,施工期间师生不能进入施工场地。
八、乙方要做好安全施工、文明施工工作,如不慎造成安全事故,由乙方自行负责。此合同一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字之日起生效。
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
拆除清运合同篇六
甲方取得黄鹤楼酒厂配电、酒罐拆除任务、现场该任务承包给乙方。为明确甲、乙双方的权利和义务,根据我国有关法律、法规的规定,经甲乙双方协商同意拟定本协议,以资双方共同遵守。
(一) 拆除任务:
黄鹤楼酒厂配电、酒罐设备。
(二) 拆除范围:
配电房内与配电有关的物资,酒罐房与酒罐有关的物资。
(三) 拆除期限
依据甲方的整体要求和时间安排、乙方应在甲方指定的期限内完成拆除任务。即: 年 月 日至 年 月 日,历时天 。
(四) 付款方式:
甲乙双方签订合同时、乙方一次性付清设备款人民币 万元。施工保证金 万元。工程完工后如按甲方要求无任何违规行为,三日内甲方一次性返还乙方全部保证金。
(五) 乙方权利及义务:
1、乙方有权要求甲方及时提供拆除任务所需的资料等有关事项。
2、制定详细的施工方案及安全措施。
3、负责拆除现场的安全及文明管理。
4、拆除过程中乙方应做好周全的防火准备措施,及配备现场消防设施。
5、拆除过程中乙方应确保施工人员人生安全,施工过程中造成的所有事故责任由乙方负责,甲方不承担任何责任。
(六) 本合同未尽事宜双方协商解决、协议达成的书面补充协议均视同本合同的组成部分。
(七) 如履行本合同发生争议,双方不能协商解决的任何一方可向法院起诉。
(八) 本合同经双方签字盖章即生效,一式三份有同等效力,甲乙双方各持一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
拆除清运合同篇七
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
甲方将自有房屋秦金路房屋拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务,经共同协商,一致同意签订本协议。
一、施工内容及工程量:
1、施工内容:建筑物拆除,渣土清运。
2、拆除标准:拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平。
3、注意;施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有,均由乙方自行处理。
二、工程价款及结算方式:
1、工程价款:
(1)双方商定项目总金额:元。
2、结算方式:
(1)自签订合同开工日到拆除范围内建筑物房屋拆除、渣土清运至室内地平,一次性付清工程款。
三、施工日期:
1、本合同工程定于2012年2012年。
2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时,甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。
四、双方责任及权力:
甲方:
1、乙方进场后,甲方向乙方进行施工交底,交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、热源、燃气、通信等线路。
3、配合乙方对施工人员进行安全教育。
4、甲方指定为工程项目负责人,负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。乙方:
1、负责编制施工方案,制定安全、环保措施,。
2、积极配合甲方的工作。3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定,做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
4、必须严格按照相关法规条文施工作业,注意环保要求:控制噪声,避免不安全因素发生。
5、负责机械及人员的安全,加强对施工人员的安全教育及防范措施,确保施工中万无一失;并负责其施工人员的安全保险,对因管理不善所发生的任何安全责任事故,责任由乙方承担,。
6、服从甲方现场管理人员的指挥,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定为工程项目负责人,全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。
五、违约责任:
1、违反本合同规定,甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
2、合同执行中发生纠纷,双方应做好协商解决,协商解决不成的可向当地人民法院起诉。
六、其他:
1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改,需经双方协商同意并签订补充协议。
2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力,双方须共同遵守。
3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。
4、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
拆除清运合同篇八
乙方:____________
甲方将位于拆除工程委托乙方进行拆除施工。为明确双方责任权利。按时保质保量完成工程任务。结合本工程的具体情况。经双方友好协商,达成一致签订本合同。
一、工程规模:面积约为:______平方米。
二、工程内容:拆除该建(构)筑物至室内地平面,包该建(构)筑物的.基础拆除,包该拆除工程的余渣清运工作。
三、合同价款及付款方式:____________
四、合同工期:______天,自______至______。遇不可抗拒自然条件或一方原因工期顺延。
五、承包方式:
按本合同总报价由乙方包人工、机械、材料及安全。经双方协商,拆除的所有废料(钢筋、门窗、电线及地下废弃管道等)均乙方自行处理。
六、甲方工作:
监督本拆除工程施工安全生产检查,支持和协助乙方做好安全生产和文明施工工作,发现乙方不按要求施工,可勒令乙方停工整改,本拆除建筑所引发的产权纠纷由甲方负责。做好影响拆除工程安全施工和地下管线等尽可能采取有效的保护措施。协助乙方进场为施工人员用水、用电提供便利、提供水源以便施工过程中的除尘,协助乙方好处理政府部门及周边建筑业主等关系,使乙方能顺利施工。在工期内为乙方施工创造条件,延长乙方的工作时间。本合同一试两份,具同等法律效力,甲乙双方各执一份,由签订之日起生效。其它未尽事宜,届时由双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
拆除清运合同篇九
承包方(以下简称乙方):______
经甲、乙双方现场勘查、协商,在遵照平等、自愿、公平和诚信的原则下,就钢结构拆除工程,双方达成以下协议:
拆除工程位于临朐综合中学建设指挥部办公室。
屋面钢结构支撑、铝门窗。
1、合同工期:
2、开工日期:
3、完工日期:
1、乙方必须按照甲方的要求,将拆除下的钢结构进行拆解、托运。
2、乙方应文明施工,切实做好做好安全防护;
工程价款按拆除钢结构物料抵扣拆除费用一次性包死,合同总价约为:______元(价款包含人工费、机械类、管理费、人员保险金。)
甲方负责拆除钢结构的协调施工监督等工作;
1、乙方进场后,必须听从甲方管理人员的协调指挥;
2、乙方管理人员施工前必须对施工人员进行安全交底;
4、乙方人员应采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措
施不力造成事故的责任和因此发生的费用;
1、双方如有争议,双方应友好协商解决,协商解决不成时,应提交当地劳动仲裁部门裁决或工程所在地人民****起诉。
1、合同自双方签字起生效,合同一式两份,甲乙双方各持一份。
如单方违约,违约方承担一切责任。
甲方:______乙方:______
代理人签字:______
拆除清运合同篇十
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定,结合本次工程实际情况,经甲乙双方协商,达成一致意见,签订本合同。
(一)工程名称:**水塔拆除工程。
(二)工程地点:
(三)工程范围:
1、拆除地面以上整座水塔;。
2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;。
3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。
(四)施工方式:人工作业拆除。
(五)工程施工期间:20xx年月日20xx年月日,共天。
(一)工程总价:人民币元。
(二)付款方式:水塔拆至三分之一处时,甲方给付乙方合同总价款的40%,剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。
(一)甲方权利及义务。
1、清理工程施工范围内的财物;。
2、指派负责对拆除工程全程跟进监督,协调工程施工过程的问题,确保工程顺利进行;。
3、为乙方的施工提供电源,保证乙方的用电;。
4、乙方人员的配置使用,甲方不得干涉。
(二)乙方的权利和义务。
2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;。
3、在施工中,必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;。
5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护,因施工造成损坏,乙方负责赔偿。
7、乙方不得将工程分包、转包,保证按时保质完工。
完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。
乙方必须在规定的时间内完工,每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金,超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。
在合同履行过程中发生争议的,双方协商解决,协商不成的由*人民法院管辖。
2、本合同自双方签字盖章后生效,本合同壹式贰份,双方各执壹份,具有同等法律效力;。
3、未尽事宜,以双方书面补充协议为准。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
拆除清运合同篇十一
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定,本着平等自愿,诚实守信的原则,经甲乙双方协商,就甲方委装修合同模板电子版托乙方拆除厂房工程承包事宜,达成协议如下:
霸州市三利实业有限公司550热轧车间厂房拆除工程
1.将车间厂房拆至地平面,料场砼牛装修合同怎么写腿柱拆至地下结合处。
2.拆除车间内及料场内的道轨、砼行车梁、划线等。
3.拆除的钢结构材料、彩板、门窗等运到甲方院内指定地点,建筑垃圾、砼牛腿柱、砼行车梁拆除后运至甲方院外。
乙方负责该工程所用的人工费、装修合同电子版机械费、运输费、工具费、材料费等相关全部费用。
1.拆除厂房按每平米18元,按实际建筑面积结算。
2.砼牛腿柱、砼行车装修合同书梁拆下后归乙方所有,甲方不再支付拆除该部分的费用装修合同模板电子版。
按工程进度拨款装修合同模板,工程竣工经装修合同范本简单甲方验收合格后,付清全部工程款。
于20_年11月21日开工,在20_年12月10日前竣工,工程期限不超过20天。
施工前乙方应对其施工人员进行安全教育,施工过程中甲方有权对乙方物的不安全状态、人的不安全行为进行检查、监督,提出整改指令。乙方出现安全事故的、或因该工程给甲方及第三方造成损害的,装修合同模板电子版由乙方承装修合同简单版担全部责任。
工程竣工验收由乙方装修合同简单版提出申请,甲装修合同怎么写方应及时验收。不申请验收或不及时验收的,由装修合同书相关责任方承担责任。
2.工程没有在工程期装修合同书限内竣装修合同电子版工的,每延期一天,乙方应支付工程总价10%的违约金。
1.因甲方原因或自然灾害造成工程延期完成的,工程期限可以顺延。
2.未尽事宜装修合同模板及工程变更的需经双方商定确认后履行。
3.本合同经双方签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_______年____月____日_________年____月____日
拆除清运合同篇十二
甲方:____________(以下简称甲方)。
乙方:____________(以下简称乙方)。
经甲、乙双方协商,达成如下协议:
一、甲方将规划拆迁区域所需拆除房屋及地面附属物建筑面积约______平方米,发包给乙方拆除,每平方米承包金______元,预交______万元,拆除面积按实际丈量协议测算面积计算结账。
二、乙方中标后,必须严格按照本协议有关规定执行,否则,甲方有权发包给他人。
三、乙方必须在拆迁户交清钥匙后内将所承包区域建筑物、构筑物及地面堆积物拆除至地平面,并清除完毕全部材料。
四、甲方负责水、电、电话、有线电视线路的切断和城区搬运工具的通行。
五、乙方必须在约定时间内交付甲方验收,如延误工期,甲方有权单方面解除协议,将剩余建筑物、构筑物、地面附属物另行发包给他人,乙方对已交的'承包金不得要求返还,因另包他人而加大的费用由乙方承担。雨天不能拆除,时间顺延。
六、乙方必须安全施工,严格按操作规程拆除,如发生火、盗、运输、伤亡等不安全事故的法律责任由乙方全部承担。
七、本协议未尽事宜,可以补充修改,补充修改后的协议条款与本协议具有同等法律效力。
八、本协议经双方签字盖章后生效。
九、本协议一式三份,甲、乙方各执一份,另一份存档。
甲方:____________乙方:____________。
代表:____________代表:____________。
拆除清运合同篇十三
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则,结合本拆除工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保拆除工作质量及安全,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
第一条拆除范围
拆除工程地点:佛山市南海区五圣河(桂澜路以东,宝翠北路以西)具体范围详见《佛力估字[20]第145号》资产评估报告书。
第二条质量标准
1、拆除招标范围内的甲方指定的建筑物、构筑物及基础(拆至闸室底珠基标高—1.3米处,详见附图),附属的围墙、花圃、挡土墙等,岸边场地平整至最近市政道路路面标高处(包含用拆除物残渣回填),并清除所有垃圾,不得将垃圾就地填埋及将原地块沙土运走。
2、按现行的《工程施工质量验收规范》标准,达到合格或以上。
第三条工期
1、施工总工期:15日历天(从合同签订之日算起)
2、甲方在发出书面进场通知书2日历天内,乙方必须进场施工,否则甲方有权取消其中标资格。
第四条拆除项目成交价大写:
第五条支付方式
该工程是通过佛山市南海公有资产流转服务有限公司(以下简称组织交易机构)公开组织拍卖成交的,签订合同前已于成交当日向该公司缴纳全额的拆除项目成交款。
第六条履约保证金
1、人民币10万元(包括文明施工,工人工资保证金,工程施工等),乙方必须在签订合同前交予组织交易机构。
2、工程验收合格后,在没有违约的情况下,甲方会出具《已交接证明》,乙方凭此证明到组织交易机构在办理退还履约保证金(不计算利息)。
第七条甲方的责任及义务
1、协助乙方施工前对周边房屋进行观测记录。
2、甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况,并对发现的问题和存在隐患提出处理意见,对严重违章者,甲方有权做出处罚或停工处理。
第八条乙方责任及义务
1、安全责任
(1)乙方指定为项目负责人,全权负责工程拆除事宜,并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。
(2)负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批、备案手续。按照甲方拆除范围和时间,组织人员进场施工。
(3)负责制定拆除工程现场安全操作规程,对施工人员进行安全交底,按安全程序施工并指派现场安全检查员。
(4)建立完善施工现场安全组织机构,明确岗位、职责,在施工中出现的一切安全事故,由乙方自行解决,并承担由此产生的经济和法律责任。
(5)接受甲方提出的安全处理意见,并及时改正。
(6)违反规定的安全操作规程,造成意外事故,由乙方自负。
(7)出现断水、断电及扰民问题,由乙方自行解决。
(8)严格按照合同和国家以及有关法律、法规、操作规程施工。如因施工现场的安全防范措施不当或工作有疏忽而导致乙方雇请的人员发生工伤或其他人身损害,或造成其他人员的人身或财产损害的,一切责任由乙方负责。
(9)中标单位应对参加施工的所有人员和第三者投保意外工伤险,并承担全部安全责任,每单项拆除工程报甲方开工备案前需提供所有施工人员拆除施工人员意外伤害保险保单,购买不小于10人的意外险。
2、环保责任
(1)制定拆除施工方案,提出具体的防止扬尘,降噪音等环保措施,明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方在施工中做好现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施,严格按照施工方案规定执行。
(2)拆迁工地主要出入口应当设立标牌,标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。
(3)拆迁工地外围应当设置封闭硬质围挡,防止物料、渣土遗撒,并及时清理工地外围道路遗散的渣土,适当洒水,防止扬尘。
(4)拆迁工地应按规定办理渣土消纳证,经常保持清洁卫生,拆除房屋过程中应随拆随洒水,避免大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾,必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运,严禁随意凌空抛撒。
(5)渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设,拆迁工地渣土应设专门人员管理,定期洒水和清扫,并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运,现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。
(6)渣土清运车辆应按规定装载,遮盖严密,沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土,确保车辆不带泥上路。
(7)在拆除和清运过程中,若违反环保规定而遇到处罚的责任由乙方负责。
(8)乙方必须按时发放工人工资,接受业主及其上级主管部门的监督。
3、文明施工
(1)乙方应作好文明施工及消防准备工作。
(2)乙方施工人员应着装整齐,佩戴统一标识,戴安全帽。
(3)乙方应保证施工现场内、外清洁卫生,交通道路畅通。
(4)乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。
(5)乙方协助甲方办理拆除备案手续。
(6)在拆迁工地周边应当设置2米以上硬质密闭围挡。
(7)本工程不允许采用爆破拆除,只能采用人工或机械(离民居30米以内的非住宅物业必须采用人工拆除),做好民居房屋安全防护措施及因拆除时产生的震动,可能对周边房屋有影响,开工前必须对周边房屋进行观测记录,保存原始资料。若乙方违反操作规程,导致损坏民居房屋的赔偿责任由乙方承担。
(8)中标单位不能在夜间施工。施工期间必须保证不影响周边居民的正常生活。
第九条违约责任
1、本工程由甲方及相关的质量监督管理部门按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定,必须达到合格的质量标准,若未能达到该标准,则工程不予以验收,乙方须对存在的质量缺陷问题及时进行修整并承担相关的费用,若由此导致工期延误还须按工期延误赔偿标准向发包人支付赔偿费。
2、施工期内发包人将对乙方的日常管理维护工作进行定期和不定期的抽验,如发现乙方服务未到位,发包人向乙方发出限期维护通知书,乙方须在限期内整改完成,若乙方未在限期内进行维护或者未完成维护工作的,发包人有权另行委托管养或者维修单位施工,所支出的费用发包人有权在乙方的履约担保金中扣减。
3、工期误期赔偿费
(1)本招标工程要求乙方按中标工期完成。
(2)若因乙方原因造成工期延误的,则工期每延误一天,甲方将对其收取违约金。违约金额为:工期每延迟一天1000元,违约金在履约担保金里扣减。若乙方在施工中途未经甲方同意停工超过10天的,则视为单方面解除合同,履约担保金不予退还,甲方有权追索乙方因停工而造成的损失。若因甲方原因造成工期延误的,工期相应后延。因不可抗力的原因造成的工期延误,应在不可抗力事件结束之日起15天内经甲方签证认可后,工期可相应顺延,双方办理同意顺延工期手续。
(3)若乙方安全管理不到位,存在安全隐患的,甲方或建设行政主管部门发出限期整改通知书。对拒不整改或整改后没有告之甲方或建设行政主管部门的每次罚款1000元,累计后在履约担保金里扣减。
(4)施工人员在高空作业必须系安全带和戴安全帽,如发现没有按要求佩戴好安全带和安全帽的每人每次罚款1000元(以照相为准),累计后在履约担保金里扣减。
第十条争议的解决
凡有关本合同或执行本合同发生的争议,应经过友好协商解决;若不能协商解决,则提交南海区人民法院提起诉讼。
第十一条不可抗力
1、不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
2、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时,履行合同的时间将予以顺延,延长期与不可抗力影响期相同,但拆除费不会因此而改变。
3、不可抗力发生后,双方应努力采取必要措施,密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
4、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
第十二条合同生效
1、本合同自双方签章之日起生效。
2、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
3、本合同在执行期间,甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则,对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜,需由甲乙双方协商,另订补充协议附于本合同之内,所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。
4、本合同一式捌份,甲方执陆份,乙方执贰份,具有同等法律效力。
第十三条其他约定条款
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
拆除清运合同篇十四
发包方:
承包方:
经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。
第一条工程概况
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包内容及单价(含垃圾外运):
顶面石膏板拆除:5元/平方
四、承包形式:承包方包工包运输包外运
五、工程中标总造价人民币(大写)人民币(元)。
第二条施工准备
一、发包方:
1、区域以外的"三通一平",负责施工区域以外进场道路的畅通。
2、开工前三日内由发包方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行断离。
二、承包方:
1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、管理、使用和维修工作;
2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场;
3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划;
4、按照建筑物爆破规范要求做好烟囱爆破的安全防护措施,并按有关法规要求办理相关手续。
第三条工程期限
一、该项工程工期为天(日历天),自年月日开工至年月日竣工验收。
二、开工前2天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
不可抗力的因素而延误工期。
第四条工程质量:合格
一、承包方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
二、承包方在施工过程中必须遵守下列条款:
1、必须对拆除区域进行围护,拉运垃圾车辆必须加盖篷布,垃圾不得沿路抛洒;
第五条建筑材料、设备的供应
该项拆除工程所需的材料、设备均由承包方采购;
第六条工程价款的结算与支付
一、本合同造价结算方式:
承包价:综合单价承包(工程量以现场签证为准),
第七条工程验收
工程竣工验收,以国家颁发的'《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及发包方要求为依据。
第八条违约责任
承包方的责任:
二、承包人有下列情况之一者,承包人自愿向发包人支付该项工程总价款10%的违约金:
1、在接到发包方的开工令后3日内未进场施工;
2、无视发包方的书面警告,不履行合同规定其义务;
3、不经发包方同意,私自分包。
发包方的责任:
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
第十一条纠纷解决办法
执行本合同发生争议后,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。
第十二条附则
一、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。
三、本合同签订后,如发生变更,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
发包方:(签字):承包方:(签字)
委托代理人:委托代理人:
单位地址:单位地址:
电话:电话:
年月日年月日
拆除清运合同篇十五
联系方式:____________。
甲方为了自建房工程的顺利施工,将(共约______平方米)的拆除工程承包给乙方施工,经甲乙双方协商达成如下条款,以供甲乙双方共同遵守:
乙方负责将本房屋三层现状按甲方要求进行拆除,并将所有的拆除物清理出场并运送出去,甲方所需物归于甲方并交接放好。甲方在本拆除完成后一次性支付乙方付工程款捌仟伍佰圆人民币。
______年______月______日—______年______月______日。
1、乙方拆除工作必须达到甲方的验收标准,若没有达到,则乙方负责赔偿甲方的一切损失并对工程进行返工,直到达到甲方标准为止。
2、按甲方现场人员的要求,按照甲方现场人员的监督进行拆除。
3、甲方要求乙方雇用有经验的工人进行拆除,在拆除过程中注意安全要求,并做好安全保护设施,对于拆除过程中发生的`一切安全事故,甲方概不承担责任,由乙方自负。
4、乙方必须在甲方规定的日期内把拆除的物品移走,并清理干净。否则,视为乙方违约。
1、在拆除过程中,如因乙方人员在施工过程中不慎导致甲方现场的供水、进排水、消防、空调、供气、排污等设施设备受到破坏或损失或对房屋结构造成损坏,由乙方全部赔偿。
2、本合同一式贰份,各合同文本具有同等法律效力。
3、其他约定。
甲方(签字盖章):____________。
日期:______年______月______日
乙方(签字盖章):____________。
日期:______年______月______日