合同的履行需要双方的共同努力和合作，确保合同目标的实现。在合同中要注明合同的生效日期、期限以及合同解除的条件。合同的签订需要双方了解其中的法律效应和风险，下面是一些范文供您参考。

暖通空调安装合同篇一

发包方：

承包方：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律条规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本喷泉工程施工事项协商一致，订立本合同。

喷泉工程安装，严格按照经甲方确认的动画效果以及材料表清单验收，设备的名称、型号、数量、产地、品牌见附表。

本工程实行包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修、包税费、包验收通过等的承包方式。

工程竣工调试完工后，甲方按相关规范和双方认可的效果进行验收。

预付款30%，设备材料进工地安装五日内付工程款40%。完工后付20%，工程验收后10天内付款5%，留5%作为质保金，一年保修期满一周内付清。本工程不包含税金。

1.任何一方单方面解除本合同的，由违约方承担一切损失。

2.除不可抗力原因外，如果甲方未能按本合同规定支付款项，则甲方应向乙方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。

3.除不可抗力原因外，如果乙方未能按期交付工程，乙方应向甲方支付逾期违约金，其支付方式是：每延误一（壹）周，（不足一周按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。

产品质量保修期为1年，质量保修期内产品出现质量问题，由乙力接到甲方通知后48小时到达，无偿维修。保修期满后，维修喷泉只收取材料成本费和运输费，不收取维修费。

双方协商解决，协商不成，可直接向工程所在地人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

委托代表人：

委托代表人：

20 年 月 日

暖通空调安装合同篇二

乙方：

甲方双方商定将（城南骨科医院）蒸汽锅炉、采暖锅炉、设备安装等施工承包乙方：

包工包料包机械。

（1）4吨采暖锅炉全部设备安装调试；

（2）0.5吨蒸汽锅炉全部设备安装调试；

（3）两台锅炉辅机基础现场制作浇筑；

（4）两台锅炉配电安装调试；

（5）锅炉配套水泵安装等（包括4吨、0.5吨两台锅炉）；

（6）锅炉现场吊运就位及各种设备吊装、吊运；

（7）水箱制作安装管道防腐保温等；

（8）两台锅炉自来水安装及蒸汽锅炉管道外线到空调机房内焊接安装。

（1）安装锅炉水泵管道采用国标管材、管道防腐防锈，刷漆两遍；

（2）锅炉补水箱采用0.04cm正尺铁板制作水箱内防腐刷环氧防锈漆；

（3）阀门及管件采用正规厂家及国标；

（4）锅炉配电采用地埋线加套管（主材铜线）。

开工日期年日至 天。

本价格包括范围内所有内容所发生的费用（不含税金）一次包死，总造价为 元整（小计： 元）。

安装人员及安装工具进厂后付乙方材料款30%，工程完成90%给付乙方60%工程款，全部完成合格验收后，给工程款95%，余款5%质保金过第一个采暖期后，无安装质量问题，一次性付清。

甲方：（1）甲方应给乙方提供施工场地及水电；

（2）甲方有权对乙方的进度质量、安全、检查、监督对不合格工程有权责令乙方限期整改或停工。

乙方：（1）保证施工质量，严格按照设计及相关规范施工。

（2）乙方雇佣人员、机械在施工中给自身、甲方或第三方造成人身或财产损失的，由乙方负全责及全部经济赔偿。

8、乙方负责两台锅炉的报装及报验，办理锅炉使用证（费用由甲方承担）。

9、本合同未尽事宜，双方共同协商解决，如一方违约，由违约方承担一切经济责任（双倍赔偿）。

10、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，签字后生效。

甲方： 乙方：

代理人：代理人：

年 月 日 年 月 日

暖通空调安装合同篇三

甲方：

乙方：

甲乙双方为明确各自的.权利和义务，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他法律、法规之规定，现就乙方承揽(以下简称广告牌)的制作安装事宜达成如下一致协议。

第一条：内容

1、广告塔牌制作、安装、及首次的画面安装。

2、规格：6米18米3面柱体高度16米带灯光(祥见图纸)

第二条：广告牌安装地点

安装地点：

第三条：工程造价及支付方式

1.合同总价款(含广告塔设计、制作安装费、手续办理费、首次画面安装费等)：共计人民币180000元，大写拾捌万元整。

2.支付方式：

a.合同签订之日,甲方向乙方支付20000元(大写贰万元整)，作为定金。b.工程安装完毕并手续齐全，经甲方验收合格，甲方向乙方支付剩余款项160000元(大写壹拾陆万元整)。

第四条：工程期限

自合同签订且甲方预付定金之日起30天内安装完毕。如遇不可抗力因素(如雨、雪、冰冻及四级以上大风等)工期顺延。

第五条、双方权利、义务

甲方：

1、向乙方提供广告牌位置，并确保此位置无管道线路、可以施工。

2、按本合同第三条规定结算广告牌的制作、安装费用、及时提供首次画面。乙方：

1、负责办理广告牌设置、安装、画面安装所必须的报批手续及相关所需的至少一年的费用，确保能够按期完成。

2、广告塔产权归属甲方，一年以后同样负责无偿协助甲方办理广告牌设置、安装所必须的报批手续。若因其他原因不能在手续上办理为甲方产权，本合同规定此广告塔牌实质产权仍为甲方所有，乙方在广告塔牌设置及广告发布审批手续方面配合甲方解决，并在条件成熟时配合甲方无偿转让正式手续的产权给甲方或甲方指定方。

3、自甲方通知可以开工之日起30日内按甲方提供的安装地点制作施工并安装完毕。

4、严格按照有关程序、规范进行设计，确保安全。经甲方确认后制作、安装。如现场条件与设计方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

5、确保制作安装的广告牌及所有标识标牌符合设计要求和国家有关规范要求。并对结构安全进行终身负责制。

6、乙方应采取有效措施确保施工期间的施工安全。在工程期限内及验收完毕前，如对第三人造成损害或发生其他安全事故，乙方须承担全部责任。

第六条：关于验收

1.乙方全部制作安装完工后，应通知甲方。甲方在收到通知后三天内组织正式验收，并将验收结果通知乙方。逾期不验收或验收后不通知的，乙方可视同甲方验收工程质量合格，进入保修期。乙方知道或者应当知道广告牌的建筑、安装不符合约定的，甲方不受上述通知时间的限制。

第七条、违约责任：

1.甲方如无正当理由未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金，并将合同工期顺延。

2.乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成广告牌，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向甲方支付违约金，并按甲方要求尽快完成工程，若超出工程期限10天以上，甲方有权终止合同，乙方双倍返还甲方所付定金。

3.乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力、防锈蚀等指标达到国家标准，如未达标，乙方应承担返工增加的相关费用，并赔偿甲方相应损失。

4.如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方负责，乙方不退还预付款。并有权就实际施工情况要求甲方继续支付已完部分的制作费。

第八条、保修期限：

1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目整体质保一年。

2、保修期满后，经双方协商一致的，另行签署维修协议。

甲方：乙方：

(盖章)(盖章)

法人/授权代表(签字)：法人/授权代表(签字)：联系电话：联系电话：

日期：年月日日期：年月日

暖通空调安装合同篇四

（模板）

工程名称：

分项内容：

发 包 人：

承 包 人：

年 月 日

甲方：

乙方：

依照有关法律、行政法规结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则、经双方协商达成如下协议。

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

1.至主体验收合格的全部工作内容；包括模板机械安装就位、保养清理、木工车间清理清扫、模板制作、基层清理、模板按装、加固校正墙，模板拆除、楼层清理，材料指定地点码垛码坊，模板内杂物清理冲刷，模板底部堵缝、顶留洞，混凝土鼓膜缺陷修补。（二次构造除外）。

2.劳务工人进退场时间：

3.合同工期：按照甲方合同工期要求组织施工。

4.用所有物品负责保护保养并交回。

1.实结算，现场零工按照签订数量如实结算。

2.每平方米零工 元 /每工日。

1. 2.程控制和验收制度，确保工程质量目标并保证验收合格。

3.行处理改正，并由乙方负责全部费用和由此带来的全部经济损失。

4.地，并保证随干随清。

5.小工具，甲方提供吊车、电刨子、电锯等机械。

1.劳务费支出金额和时间：

1.负责积极为乙方提供施工条件，协商和处理工作中的问题。

2.作好技术交底提出月、旬、日进度计划和质量标准要求。

3.及时属实给乙方结算劳务费，考核确定质量等级和各项合同指标完成情况。

4.有权对乙方所施工的分项进行检查、监督、对不符合标准的分项有权令其整改或返工。

5.有权对乙方劳力进行管理控制，对工程进度进行检查、监督。

6.有权对乙方使用材料、机具、现场文明等进行管理、检查。

1.乙方在合同期间服从甲方管理，服从甲方对工程质量和进度的要求。

2.乙方对劳务人员严格进行管理和控制，遵守国家上级法律和规定，遵守甲方项目的管理制度。

3.乙方每完成一个分项工程，及时找甲方进行验收评定，对达不到标准的分项，及时整改。

4.乙方根据甲方工程进度计划要求，自性组织劳力，保证工程所需人数的技术素质，及时完成甲方要求的工程形象进度计划。

5.施工中乙方注意节约材料，严格执行领料签证手续和限额领料制度。现场达到文明施工且随干随清，废旧料充分利用，达到甲方要求的材料节约和现场文明要求，经甲方每天检查发现达不到要求的及时整改。

6.乙方加强成品保护，教育职工爱护劳动成果。

7.乙方严禁停工聚众闹事和上访，如有发生由乙方自行处理并负责全部责任和所有经济损失。

1.甲方未能按合同执行自己的责任，影响乙方正常工作，除工期顺延外，应负责由此造成的部分经济损失。

2.乙方未能按合同执行自己的责任，除承担合同规定的罚款外，同时承担给甲方造成的一切损失。

1.合同双方签章后生效，工程竣工办理完一切经济往来后自行失效。

2.乙方不能保证工程进度所需劳力或技术素质达不到要求、不服从甲方管理、无能力施工、中途退场，按实际工程量结算给乙方，甲方有权终止合同。

甲方签字： 乙方签字： 身份证号： 身份证号： 电话： 电话：

年月日

暖通空调安装合同篇五

合同签订地点:

合同编号:

甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规

定，经甲、乙双方平等协商，就天然气安装工程的相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，供双方共同遵守：

一、工程范围及内容

1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。

2、工程内容：从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。（含材料设备及油漆防腐工程）。

3、工程地点：

二、工程工期

本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知

乙方，初定于 年 月 日进场安装，并于 年月 日安装完毕，具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢，工期则顺延。

三、工程费用及付款方式

1、工程计费办法：本工程根据现场工程量，按照现行计价费用规定，经甲乙双方核定，本次入户初装费共计 元（大写:）

2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程

款的百分之 即: 元（大写:），余欠百分之 ，在通气时一次性付清。乙方收款后，开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款，乙方有权停止供气。

四、工程质量要求：

1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收，确保工程质量。

2、甲方负责协调小区内管道障碍物。

3、工程必须在验收合格后才能使用，未经验收甲方擅自提前使用，由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。

4、安装后，非人为因素出现的质量问题，流量计三个月之内包换，管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施，产权归甲方，需维修、变迁、改动等，乙方按现行安装工程定额计收安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任同时归属甲方。

五、安全施工及双方的责任和义务：

1、甲方的责任和义务

（2）、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;

（3）、开工前搞好“三通一平”，清理水、电、路故障；

（4）、无偿提供工程必须用的水、电及临时设施；

（5）、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋；

（6）、制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作；

（8）、甲方应使用国家质检合格的燃器具，特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装，必须请有设计、安装资质的单位安装；甲方不得擅自变更管线，否则，由此产生的安全事故由甲方自负。

（二）乙方的责任和义务

（1）、严格按照安全操作规程施工；

（2）、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项；

（3）、对本单位的人员及财产安全负责;

（4）、搞好施工现场的管理，做好施工期间的各项安全防范事故工作；

（5）、按规范要求做好竣工资料的收集整理工作。

六、其他事项

1、违约责任：一方违背上述条款，则视为违约，应承担另一方的全部经济损失。

2、解决纠纷方式：双方在履行本合同中如发生争议，协商不成的，可在合同签约地人民法院通过诉讼解决。

3、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各持一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（签章）：

代表：

电话：

乙方（签章）：代 表 ：开户行: 账号: 电话： 二xxx年月日

暖通空调安装合同篇六

合同签订时间：

合同签订地点：

发包人（全称）

承包人（全称） 年 月 日

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就兴业银行济南分行天桥、燕山支行霓虹灯广告牌制作工程施工事项协商一致，订立本合同。

一 工种概况、要求

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：

1.4工程承包方式：包工包料

1.5工程日期：工期为日历天数年 月 日，竣工日期： 年 月

日。

1.6工程质量标准：合格

2 工程不允许转让，分包

3 工程项目的保险

4.1 承包人设计的图纸必须满足使用功能要求，并经发包人确认后才能施工。向发包人提供3份根据相关部门意见修改后的正式施工设计图纸。竣工时根据现场实际情况及时绘制竣工图。

4.2 由发包人提供的图纸、规范和其它文件，未经发包人代表许可，承包人不行以任何形式用于或转给第三方。

4.3 发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工、竣工以及保修所需的`补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束。

二 双方一般权利和义务

5 工程师

5.1 监理单位委派的工程师：

姓名：

5.2发包人代表

姓名：

6 项目经理

姓名：

7 发包人工作

7.1 发包人应在开工前做好施工现场的三通一平工作。

7.2发包人应在合同签订后日内负责组织承包人和相关单位进行图纸会审，向承包人

进行设计意见交底。

8 承包人工作

8.1 施工所需水、电、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要，费用由承包人安装表计量数承担。

8.2 承包人负责整修发包人指定的场内施工用道路，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。

8.3 承包人应按发包人要求提交工程进度计划及相应进度统计报表。

8.4承包人提交其他各类文件和图纸，应当至少给与发包人代表3个工作日审核认可。提交份数视发包人代表的需要而定。

8.5 所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可。

8.6承包人负责在工程施工、安装和保修的整个过程中，施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告信号和警卫，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

8.7 对施工场地交通和噪音等管理的要求及费用由承包人负责。

8.8 承包人负责已完成的成品保护，费用由承包人承担。

8.9 专门用于本工程施工的、由承包人提供的所有设备、设施和材料一经运至现场，即应被视为是专门供本工程施工使用。承包包人除将上述物品在现场各部分之音转移外，如果没有发包人代表的书面同意，不得将上述物品运出现场。

8.10除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任。

8.11 在合同要求范围内的施工、安装和保修均应避免下述情况发生：

a、干扰公众的便利；

b、对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。

承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部及费用，工期不得顺延。

8.12 负责与原建设单位协调施工中有关事宜，保证施工项目队与原大楼的工程匹配，保证通过相关单位的验收。

三 施工组织设计和工期

9 进度计划

9.1 承包人签订合同后两工作日内，提交施工组织设计；在工程开工前，提交进度计划。

9.2工程师应在7天内做出批复。

度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

10 开工及延期开工

10.1 开工：承包人在收到工程师的开工通知后，应在2日内开工，并按进度计划进行施工。

12.1 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。

（1）设计变更和工程量增加：

（2）非承包人原因停水、停电、停气造成停工一周内累计超过8小时；

（3）不可抗力。

12.2 承包人应在第12.1款情况发生后5天内，就延误的工期和因此发生的经济支出向发包人提出书面报告。发包人在收到报告后5天内予以确认。

四 质量与检验

13 工程质量

13.1发包人对工程质量的要求：合格

13.2承包人组织施工必须按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及设计图纸要求，建立健全质量保证体系，例行日常检查制度，做好自检记录。各种施工机械、工具、器材必须保持良好的工作，不得因数量不足或故障而影响工程进度。

13.3承包人按发包人要求和施工所在地市有关规定提供本工程的有关技术质量资料。 13.4本工程必须按照国家各有关技术规范的要求进行材料、配件采购，构件制作，安装施工及保修。

13.5质量等级应根据现行国家标准规范执行，若当地政府有更高规定时，承包人遵守，但不得要求增加费用。

13.6隐蔽工程承包人应提前24小时通知发包人及监理验收，未经发包人及监理方现场代表签证不得隐蔽。

13.7如发包人、监理方需对已经同意隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计要求或质量不合格者，复查费用由承包人承担，工期不予顺延。若复查结果符合设计要求，质量合格者复查费用由发包人承担，工期相应顺延。

13.8任何材料或覆盖工程的检查测试须提前24小时通知发包人和监理公司，而上述开户、检验费用（含修复费用）应认为已包括在合同价内，如未通知发包人、监理方，则承包人承担因此发生的全部费用和损失，工期则不予顺延。

13.9工程竣工后，如因工程质量问题导致发包人或第三人的人身损害或财产损失，承包有承担赔偿损失。

暖通空调安装合同篇七

甲方:(以下简称甲方)

乙方: （以下简称乙方）

甲、乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则,经友好协商,就甲方委托乙方制作不锈钢门牌有关事宜达成一致,特订立此合同。

1.1 、广告门牌，具体规格、型号见样品确认规格。

2.1 、制作广告门牌样板按乙方报价单，元），暂定制作门牌合计： 元，双方同意按时结算，该包干单价包制作、包工包料、全包方式。在施工过程中如有设计变更，乙方应予以执行。（其费用按实际增加）

3.1 、提前

3.2、若甲方逾期付款，乙方将按实际拖欠天数以合同金额的每天加收滞纳金。

4.1、甲方的权利和义务

4.1.1、按时按量向乙方支付合同中规定的费用；

4.2、乙方的权利和义务

5.1、按合同付上报价清单制作要求

6.1、验收标准：按确认，使用材料清单要求。

7.2、本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充合同，补充合同作为本合同附件；

7.3、本合同一式贰份，自双方签字盖章之日起生效，双方各执一份均具同等法律效力；

7.4、在本合同履行期内，双方应尽量通过友好协商的方式解决，协商不成的，双方均可向江门市有关辖权的人民法院起诉。

甲方:(盖章) 乙方:(盖章)

代表: (签字) 代表: (签字)

代表身份证：代表身份证：

通信地址: 通信地址:

电话：电话:

暖通空调安装合同篇八

合同编号：

供方： ，以下简称甲方。

地址：

需方： ，以下简称乙方。

地址：

根据《民法典》及国家相关法律、法规之规定，甲乙双方本着平等互利的原则，就乙方购买甲方产品一事达成如下协议。

一、产品的名称、规格、数量和价格：

产品名称：

规格：

数量：

单价： (以订货单价格签字为准)

总价：

合计人民币金额(大写)

二、产品质量要求及技术标准：

产品质量要求标准按照 标准执行。

三、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、交(提)货期限：

1.产品的交货单位：

2.交货方法，按下列第( )项执行：

(3)乙方自提自运 .

3.运输方式：

4、到货地点和接货单位(或接货人)

乙方如要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限前 天通知甲方，以便甲方编排运输计划;必须由乙方派人押送的，应在合同中明确规定;甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。

5、产品的交(提)货期限

规定送货或代运的产品的交货日期，以甲方发运产品时承运部门签发的戳记日期为准，当事人另有约定者，从约定;合同规定乙方自提产品的交货日期，以甲方按合同规定通知的提货日期为准。甲方的提货通知中，应给予乙方必要的途中时间，实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期，应视为提前或逾期交货或提货。

四、货款结算：

在双方签订本合同之日起三日内，乙方向甲方下单，并将50%的货款打到甲方指定账户;在交(提)货异议期满后，乙方再将剩余50%的货款打到甲方指定账户。

五、验收及异议期：

1、乙方在验收中，如果发现产品的品种、规格、质量不合规定，应一面妥为保管，一面在十天内向甲方提出书面异议;在托收承付期内，乙方有权拒付不符合同规定部分的货款。

2、如乙方未按规定期限提出书面异议的，视为所交产品符合合同规定。

3、乙方因保管不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

4、甲方在接到需方书面异议后，应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

违约责任：

(一)甲方违约责任：

1、甲方不能交货的，应向乙方偿付不能交货部分货款的 %的违约金。

2、甲方所交产品品种、规格、质量不符合同规定的，如果乙方同意利用，应当按质论价;如果乙方不能利用的，应根据产品的具体情况，由甲方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。甲方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3、甲方因产品包装不符合同规定，必须返修或重新包装的，甲方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应当偿付乙方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，甲方应当负责赔偿。

4、甲方逾期交货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向乙方偿付逾期交货的违约金，并承担乙方因此所受的损失费用。

5、甲方提前交货的产品、多交的产品和品种、质量不符合规定的产品，乙方在代保管期内实际支付的保管等费用以及非因乙方保管不善而发生的损失，应当由甲方承担。

6、产品错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担乙方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。甲方未经乙方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

7、甲方提前交货的，乙方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;甲方逾期交货的，甲方应在发货前与乙方协商，乙方仍需要的，甲方应照数补交，并负逾期交货责任;乙方不再需要的，应当在接到甲方通知后十五天内通知甲方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。

(二)乙方的违约责任：

1、乙方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 %的`违约金。

2、乙方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应按全部货款金额每日千分之一计算，向甲方偿付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。

3、乙方逾期付款的，应按全部货款金额每日千分之一计算向甲方偿付逾期付款的违约金。

4、乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

5、乙方如错填到货地点或接货人，或对甲方提出错误异议，应承担甲方因此所受的损失。

七、其他事项

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。双方签订确认的订货单或传真件是本合同的有效组成部分，具体产品以订货单为准，传真件具有同等法律效力。

3、双方来往函件，按照合同规定的地址以特快专递方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的两日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、本合同正本一式两份，双方各执壹份。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

法定代表人： 法定代表人：

联系地址： 联系地址：

暖通空调安装合同篇九

[32]洪清池。暖通空调安装施工中存在的问题与建议[j].江西建材，2017,（02）：298+300.

[33]赖定彬。暖通空调系统节能设计探讨[j].住宅与房地产，2017,（03）：86.

[34]李小双。智能建筑中暖通空调的优化方法[j].住宅与房地产，2017,（03）：258.

[35]刘国强。高层民用建筑暖通空调设计中关键点探讨[j].住宅与房地产，2017,（03）：83.

[36]宋佳骏。高层建筑暖通空调设计要点分析[j].住宅与房地产，2017,（03）：89.

[37]孙武。暖通空调监理中需注意的问题[j].住宅与房地产，2017,（03）：154.

[39]蒋新颜。探究大型公共建筑暖通空调系统的设计评价[j].低碳世界，2017,（03）：187.

[40]聂晓丽。建筑环境与设备工程（暖通）节能设计[j].绿色环保建材，2017,（01）：245.

[41]秦俊琪。建筑环境控制与暖通空调设计的思考[j].科技展望，2017,（02）：33.

[43]段旭东。建筑暖通空调施工中的常见问题及措施[j].四川水泥，2017,（01）：350.

[48]左军。暖通空调安装施工中存在的问题及其对策[j].江西建材，2016,（23）：114+117.

[49]冉绍坡。公共建筑暖通空调系统提高能效的措施解析[j].江西建材，2016,（22）：50+52.

[50]刘燕杰。关于暖通空调设计与节能运行问题的探讨[j].居业，2016,（11）：61+63.

[52]吕晓腾。地源热泵在暖通空调设计中的应用[j].工程技术研究，2016,（07）：185+193.

[53]于宙。浅谈节能环保技术在暖通空调系统中的应用[j].四川水泥，2016,（11）：91.

[56]李晓龙，王会鹏。浅析不同设计理念在暖通空调水力平衡上的碰撞[j].中外企业家，2016,（30）：99+101.

[57]孙波。水利水电工程暖通空调设计[j].绿色环保建材，2016,（10）：185.

[58]崔艳青。论暖通空调施工与设计中节能技术[j].绿色环保建材，2016,（10）：33.

[59]张宁。探究北方地区的暖通空调设计策略[j].绿色环保建材，2016,（10）：78.

[61]韩瑞昕。暖通空调安装施工技术在建筑施工中的应用[j].住宅与房地产，2016,（30）：133.

[63]姜欢，杨博涵。供暖通风空调设计中常见问题研究[j].工程技术研究，2016,（06）：199.

[64]赵后祝。暖通空调安装施工中的问题及应对措施[j].江西建材，2016,（19）：108+112.

暖通空调安装合同篇十

甲方：

乙方：

根据《中华人民共合国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。

一、工程名称：安装250kva变压器

二、工程地点：宁国市甲路镇枫山村。

三、合同价款与付款方式

合同总价款： 万元 。

付款方式：250kva变压器安装完成后支付全部金额。

四、协议期限： 年 月 日至 年 月 日。

五、质量要求：符合电力局验收标准。

六、甲方责任：

1、甲方责任现场的质量监督和管理。

2、按合交付工程款。

七、乙方责任：

1、保证变压器的质量符合国家标准。

2、按照国家有关规范施工。

3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。

八、违约责任：

1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。

2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。

九、未尽事宜双方协商解决。

十、本协议一式三份，双方各持一份，主管机关一份。

甲方： 乙方：

法人代表： 法人代表：

年 月 日 年 月 日

暖通空调安装合同篇十一

施工前的规划主要是对工程管理目标的确定。对于任何工程来说，要想保障施工质量就需要在工程开始之前确定好具体的管理目标，才能有效地进行施工和管理工作。例如安全管理，质量管理等。但是无论是哪种管理体系，其目的都在于保障工程质量，不延误工期，并最大化地减少施工成本，创造更大的经济效益。另外在安装施工的准备工作当中，作为施工企业需要将质量管理放在首位，为了能提升整体的质量，就需要采用科学管理的模式来进行项目规划，并且在施工方案的指导之下优化工艺流程。

2.2施工计划中的管理

施工前的管理工作是为了能完成施工，并且打好坚实的基础，而施工过程中的`管理则是确保施工质量的提升。实际上施工质量和人员素质也有很大的关系，所以这也要求人员在施工前对所有的工程有所了解，并且能够明白施工图纸的具体要求。此外，为了保障人员素质还可以加强人员的培训工作，例如竞争上岗。再加上建筑工程本身就是很多个专业和学科的知识融合，需要各部门之间的协调配合[2]。比如从施工前期的预留孔洞，在施工中期的材料选择，再到施工后期的电路控制等，都需要在施工开始之前就做好沟通工作，为质量提升打好坚实的基础。

2.3施工阶段质量管理

2.3.1管道安装

管道安装需要根据图纸的设计要求进行质量保障，包括风管、水管的材料选择。尤其是在材质和规格上要重点关注，因为它们会与连接方式有着密切的联系。此外，管井内的水管设计也需要考虑到承重支架的构建，防止管道出现偏移。条件允许的状况下可以在最下端处设立支架。支架的安装需要检查型钢的质量和吊杆规格。需要考虑到的一个问题在于荷载试验的稳定性，防止意外情况的产生。施工过程中管道支架的位置、标高、坡度都必须符合设计要求。在进行暖通空调的施工过程中，必须要确保坡度在一个准确的范围内，可以调整供暖干管或者填补管道漏洞空隙，此外应减小位置、标高和设计值的偏差。

2.3.2立管安装和末端安装

这两项工作的难度比较大，安装步骤略微复杂，作为施工人员需要对立管结构进行细致分析，然后判断立管的安装是否能符合实际的施工要求。另外，在位置确定之后需要利用勾钉进行固定，必要时进行负荷计算，来做好质量保障工作。而风机盘管的坡度方向应该和排水方向保持一致，并且在安装时也要考虑到送风口的标准高度[3]。此外，禁止出现野蛮施工，防止设备出现损坏。

2.4竣工阶段管理

通常情况下，在竣工阶段需要根据质量验收环节来确定验收方案。而暖通空调安装结束之后也需要组织相关人员对设备外观进行检查，然后进行严密性的测试。尤其需要重视的一点在于水系统的水压试验和测试需要满足实际的测试要求。而调试时也要注意到电梯的高度，防止电梯井渗水导致主板烧坏[4]。在其它部门，例如配电房、档案室等，也要安排相关的人员进行监测，减少事故产生的可能性。

3结语

通过研究，可以看出暖通空调的安装施工环节当中，需要对质量管理工作进行高度重视。尽管在现阶段的安装过程中仍然存在着一些需要完善的地方，但是只要施工人员能够了解施工计划，并且熟悉质量管理模式，以此为基础严格编制施工安排，就能做好质量管理工作，从而为建筑施工提供重要的技术支持，创造经济效益和社会效益。

参考文献:

暖通空调安装合同篇十二

甲方：

乙方：

签约日期：________年____月____日

乙方承揽甲方商用空调整体工程的设备供给、设计、安装、调试、维修工作。为维护双方的合法权益，根据《^v^合同法》及其他相关法律、法规，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

二、合同总额：合同总造价为人民币金额小写元整，大写：佰拾万仟佰拾元整。

三、设备的验收：甲方应于货到当日内同乙方一起检查货物的规格、数量及完整情况，如发现损坏或规格、数量与合同规定不符时，应及时通知乙方，乙方应及时更换或补充。

四、设备的安装及调试

1、安装前，乙方应有合理的施工组织安排和措施，保证工程质量和工期。

2、乙方严格按照甲方或设计人员提供图纸施工，若工程变更经甲方同意后进行。

3、乙方安装所必需的水、电、场地、与其它施工队伍的配合等，需由甲方负责协调、解决。

4、施工现场管理由乙方负责，甲方应指派专人作为工地代表，负责联系、协调解决施工中的问题。

5、乙方承担由于自身安全措施不利造成事故的责任和有关费用。

6、设备的调试由乙方负责，甲方应指派有关人员予以协调，并提供试机所需的水电等必要条件。

五、维修范围及包修期

若甲方操作失误造成的事故，乙方负责排除，但一切费用由甲方负责。从设备正式启用日起计18个月内为包修期。

六、甲方责任

1、严格遵守合同所定付款方式，及时付款，若未按合同规定付款，乙方有权拒绝施工。

2、甲方负责协调乙方与主体施工方等之间的关系。

3、甲方向乙方提供必要的施工条件。

1.提供施工用水、电及工具库房。

2.满足乙方对施工现场的要求。

3.协调好各工序间的交接。

4.电源上线部分由乙方负责，乙方负责将电源引到室内风盘旁边。

5.甲方负责与物业协商机组的所放位置。

6.出风口、回风口的开口和恢复修补由乙方负责。

7.设备进厂后由甲方详细验货合格后，乙方开始施工，甲方现场指导施工。如发现设备损坏或规格、数量与合同规定不符时，应及时通知乙方，乙方应及时更换或补充。

8.外机到场由乙方吊装，乙方协调。

七、乙方责任

1、乙方负责提供合格的空调设备并保证产品质量。

2、认真履行施工合同中所约定的条款，做到文明施工，如违章操作造成人员伤亡，责任由乙方承担。

3、严格执行现行国家空调工程标准验收规范。

4、认真执行公司售后服务政策，负责整机正常维护。

5、工程验收后为甲方培训中央空调操作管理人员一至两名。

八、工程变更：如工程发生变更，甲、乙双方互相提前书面通知，一同协商，双方签字生效，费用另计。追加的费用支付方式另行协商。

九、工程竣工

设备安装完毕，甲方全面验收，若发现设备损坏或规格、数量与合同规定不符，应及时通知乙方，乙方应及时更换或补充。需要达到国家标准，视为验收全部合格。

十、付款方式与工期

1、本合同价款为双方约定方式支付安装工程款，若增加项目双方另行协商;

2、本合同工程安装总价款为人民币：

1.合同签定后，甲方支付乙方定金元

年____月____日，甲方付乙方元整向厂家交款定室内机组，收款后开始施工室内部分.

年____月____日，甲方付乙方元整向厂家交款提取室内，外机组，收款后开始施工室内外部分.

4.质量保证金元，于空调正式启用后________年内付清。

3、乙方按照上述日期和进度计划进行安装，因乙方原因导致工期延误的，每日按工程总价款千分之三进行赔付并赔偿因此造成的全部损失。

一、争议的解决：

甲乙双方对执行合同发生意见分岐时，应友好协商解决，如协商仍不能解决时，双方约定提交甲方所在地的人民法院解决。

二、免责条款：

由于不可抗拒因素如：战争、自然灾害、天气异常等.造成不能履行合同，免除乙方责任;由于甲方原因如工程款拨付不及时、施工期间停水、停电、施工中增加项目等原因.造成工期延误免除乙方责任。

三、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

________年____月____日________年____月____日

暖通空调安装合同篇十三

首先，在对建筑工程地暖方式进行设计的过程中，除了需要按照相关的规定来进行设计之外，还需要根据不同地区的天气气候等条件来对一些参数进行具体的分析，从而有效地保证地暖设计到稳定性。加强对低温热水地面辐射系统的供水回水温度进行明确的计算。供水温度不应该超过60℃，民用建筑供水温度应该保证在35-50℃之间，供回水温差不应该大于10℃。低温热水地面敷设供热系统的工作压力不应该大于0.8mpa。其次，对于建筑最基本的耗热量计算也应该有具体的参数进行设计规范，以便最后计算出采用地热取暖的单位，热量消耗最基本的.参数应该是：管间距需要控制在150至300mm之间；管道与墙体内表面之间的距离也应该控制到70到80mm之间；地热采暖的地面厚度也应该达到80mm以上。最后，在对室内地暖设计的时候需要采用s型或者是回字形，这样可以起到敷设管道的效果，如果放在那面积不够大的房屋内，建议使用回字形。如果房间的面积很大，建议使用s型。

3.2加快可再生能源空调推广

（1）地源热泵。随着地热泵技术的不断应用，其实用价值已经被人们所熟知，地源热泵主要是通过地热资源的有效利用，使用电能驱动，能够有效地实现，低温位能向高温位能的转换。这样不仅能够使空调有效的发挥制冷作用和制热作用，同时还能够达到节能的目的，地能温度在一年四季中都处于非常稳定的水平，进入夏季之后，可以通过使用地源热泵将地能转化为一种重要的能源进行使用。到了冬季，暖通空调系统有可以通过地源热泵将地能作为热量能源来进行使用，借助地源热泵的作用，将高温地能转化为室内采暖的主要能源，从暖通空调的蓄热器，可以有效的降低难度空调能源消耗问题。（2）太阳能。对于暖通空调系统来讲，应该加强对太阳能资源的有效利用，按照利用太阳能的方式可以划分成被动方式和主动方式。通常情况下，主动式建筑太阳能系统在设计的过程中比较复杂，通常需要电力辅助能源，这样就导致造价成本非常高，使用采暖降温系统主要的组件有地源热泵、泵以及风机等等，其中最主要的就是太阳能集热器。相比较来讲，被动式太阳能利用系统就比较简单了，在设计的过程当中不需要借助其他的辅助，只需要对建筑构件进行正确的处理，加强对建筑方位的合理布置，就能够有效的利用太阳能资源。

3.3热工性能方面的优化设计措施

在建筑暖通空调系统当中，保温效能是非常重要的工作之一，保温效能在实际发挥作用的过程当中会消耗非常大的能量，必须加强对这一方面的控制。积极开展建筑工程暖通空调系统的节能设计，提高建筑暖通空调系统的整体使用效果。建筑工程本身的热功能性会受到一些外界因素的影响，其主要的影响因素是形体系数、建筑工程本身的保温性能以及遮阳情况。因此在建筑空调系统设计的过程当中，应该充分地使用绿色节能环保理念，需要将施工材料及设计方法进行有效的控制，科学的选择一些合理的设计方式，以地板的辐射采暖为例，在建筑工程中的应用程度比较高，能够有效的起到保温的效果，同时在设计的过程当中还具有一定的美观效果。建筑工程在使用地板辐射采暖方式的时候，需要根据相关的设计规范进行有效的计算，明确人们居住环境中地板的适宜温度，按照相关的规定，能够得知建筑工程中数值情况，如表1所示。

综上所述，我国暖通空调在进行节能设计的过程当中，还存在着一些问题需要进行优化，如果暖通空调系统的设计没有考虑到节能，不仅不利于我国节能减排理念的有效应用，同时也会影响到建筑工程空间的舒适型和健康程度。这样就对暖通空调设计工作人员提出了更高的要求，对设计中存在的问题，并使用有效的处理方式进行解决，不断的积累工作中的经验，同优秀的工作人员和团队进行交流，这样能够有效到促进我国建筑工程暖通空调节能设计的发展。

参考文献：

[1]汤国庆.暖通空调系统几项重点节能设计措施[c]“//中国建筑发展论坛———建筑与科技理论研讨会”论文集..

暖通空调安装合同篇十四

暖通空调安装合同篇十五

1.1高层建筑采暖、通风等情况分析

一般来说，楼层越高，建筑的占地面积就会越大，否则安全性就会大大降低。特别是一些摩天大楼的设计，往往看起来就好比一座大山，但是无论是低层建筑还是高层建筑，建筑的采暖、采光、和通风情况都必须达到基本的要求，否则高层建筑本身就会事与愿违，变得没有必要。高层建筑的采暖不能完全依赖天然的太阳光的热量，由于高层建筑面积较大，其建筑的内部往往不可能直接受到太阳光的热量影响，所以其热量的来源就需要高层建筑的暖通设备来提供。而暖通设备的核心就是不断地向高层建筑内部注入暖风，因此通风条件是暖风是否可以有效的传送的关键。同时通风也是保证高层建筑内部环境清洁的核心，当暖通系统将干净清洁暖风空气注入到高层建筑的每一寸空间时候，同时也是去除掉高层建筑中国污浊空气的过程，这个过程不仅可以保证高层建筑内的气温适宜人体居住，也是保证人的身体健康的关键。

1.2暖通空调系统的主要类型

高层建筑的暖通空调系统的类型根据高层建筑设计的不同也有所不同，主要分为三种类型，第一种是全水系统，第二种是全空气系统，第三种是空气-水的综合系统。暖通空调的全水系统是指高层建筑中的空气温度和湿度都会由水进行调节。其利用的原理是水的比热容更大，单位面积水可以容纳更多的热量，换言之水问的身高和降低都很缓慢，所以高层建筑就可以利用晚上的水循环将热量源源不断的输送到建筑当中。高层建筑暖通空调的全空气系统比全水系统更加直接，这种系统设计是直接将空气的温度加热到适宜人体居住的温度，让后通过复杂的运输系统，直接注入到高层建筑内部，同时抽走或者将冷空气和污浊的空气挤走，保证在高层建筑里的人可以随时享受到温暖且新鲜的空气。而高层建筑暖通空调的水-空气系统就是将同时借助水和空气两种方式同时供暖，取长补短，其效果也往往会更好。