优秀钢构房合同范文（19篇）
合同有明确的目的和内容，是商业活动中不可或缺的重要文件。如何编写一份合同，是每个商业人士都需要了解的重要知识。需要签订合同时，可以参考下面的合同实例。
钢构房合同篇一
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，达成一致，特签定如下协议：
一、甲方愿把一座建筑面积为**平方米的屋面轻钢顶以包清工的方式每平方米元的价格承包给乙方。
二、甲方为乙方提供水、电、路，确保工程正常施工。甲方必须确保原材料的供应，否则因原材料短缺所造成的工人停工。误工费由甲方负责赔偿。
三、乙方必须按照甲方的要求，保质保量进行安全施工，在施工过程中所发生的人身伤亡事故，甲方概不负责，完全由乙方自己负责。
四、付款方式：
1、工人及设备进入工地后，甲方应先付给乙方生活费5000元。
2、待原厂房拆除完毕，甲方把工人拆除工资全部付清。
3、待梁制作完毕，甲方应付乙方总工程款的40%。
4、待钢梁安装完毕，甲方再付给乙方总工程款的20%。
5、待屋面板安装完毕，甲方再付给乙方总工程款的35%。
6、经甲方验收合格后，再把剩余的工程款一次性付清给乙方。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，望甲乙双方共同遵守。
甲方：
乙方：
**年*月*日。
钢构房合同篇二
3、加工费标准由双方共同协商决定(详见附件一《加工费标准确认单》)。
4、订单量和产量由双方共同协商确定(详见附件二《订单量、产量计划书》)。
5、若遇特殊时期或者特殊环境，特别是发生人为不可抗拒等原因致使订单量、产量不能满足对方需求时，未能满足方应主动提出协商申请，由双方友好协商解决，并订立相关的应急预案或者应急处理机制。
6、双方应根据客户的订单需求，结合工厂现有的设备状况、原材料供应情况等客观条件，共同协商确定产品的质量标准或质量计划。
二甲方的权利与义务。
1、甲方有权要求乙方根据客户订单要求合理排列生产计划，必要时须插单满足客户需求。
钢构房合同篇三
1.工程预付款：甲方应在。
合同。
签订后1日内支付本合同总金额的%作为预付款，用于焊材、油漆等材料的采购。
2.工程进度款的支付：进场后1日内，甲方应支付合同总金额的%做为工程进度款;乙方最后一批构件出厂前，甲方应付至合同总金额的%,剩余金额作为质保金，甲方应在质保期(最后一批构件验收完毕之日起一年)结束之日起3日内全额支付乙方。
七、合同价款调整及决算。
1.合同价款约定后，任何一方不得擅自改变合同总额及合同单价。
八、定作方违约责任。
1.甲方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应相应的顺延工期，对因此造成的乙方损失，包括但不限于材料损失费、误工费等，甲方应予以赔偿。
2.非因乙方违约行为所致，甲方中途解除合同的，对于乙方已制作完成的部分，甲方应按照合格产品支付全款。同时，甲方应向乙方另行承担未履行部分合同价款的30%的违约金。以上款项甲方应于合同解除后日内支付完毕。
3.甲方如未按合同规定的时间向乙方提供图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方因停工待料等原因造成的损失。
4.超过合同规定日期付款，每逾期一天，甲方按合同总额的千分之一向乙方偿付违约金。
5.无故拒绝接收定作物，甲方应当承担乙方由此造成的损失。
九、承揽方违约责任：
1.工程延期或出现重大事故，且乙方没有采取积极措施确保合同工期完成或无力按质量标准返修的，由此造成的损失由乙方承担。
2.乙方不得擅自将工程转包，由此而造成的损失由乙方负责。
3.乙方未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，乙方应当负责修整或调换;经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方承担。
4.乙方不能交付定作物的，应向甲方偿付不能交付定作物部分价款总值20%的违约金。
十、纠纷的处理：
本加工承揽合同发生纠纷时，甲乙双方应协商解决，协商不成时，任何一方可向签约地人民法院起诉或向北京市仲裁委员会申请仲裁。
十一、合同的生效与解除。
本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行完毕即解除。本合同生效执行期间，甲乙双方不得随意变更和解除合同。合同未尽事宜，应由甲乙双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
甲方：(简称甲方)。
乙方：(简称乙方)。
1.工作范围：钢结构柱、梁材料采购、加工制作、涂装(红丹醇酸防锈漆一度)。
2.工作数量：乙方制造的构件数量以甲方提供图纸上的数量为准。
3.供货期限：月中旬开始供第一批货，具体供货顺序按甲方现场安装要求。如甲方图纸发生变更或货款延期支付，则交货期相应顺延。
4.合同价格：本工程采用单价包干：元/吨(本工程不开发票)，工程量计算按图纸理论重量计算，暂估吨，合计人民币万元(大写人民币：整)。
5.结算方式：根据甲方所提供设计图纸，以图示尺寸理论重量进行计算。带款提货。
6.付款方式：在合同签订后五个工作日内，预付材料款万元整。余款每批提货时结清该批货款。
7.技术标准及验收规范:严格按图纸材质及质量要求制作，未经甲方书面许可，乙方不能擅自改动图纸要求。
因甲方原因需进行图纸修改和技术要求的更改，双方均应友好磋商，达成共识，乙方应积极配合完成。由于图纸修改引起的交货期、制造质量、价格更改等问题均视修改的结果，修改影响的程度，双方协商达成共识后用书面确认。
8.技术联络:。
工程实施中产生材料、技术、生产、质量等问题，双方应积极联络，不误时，并用书面形式确定。联络过程中的一方用文件通知另一方，另一方须在收到文件后三个工作日内回复，否则视作认可，并对迟复现象负责任。
9.检验和验收:。
生产期内，乙方应配合甲方对乙方产品质量和进度进行不定期的检查，并配合甲方参加最终的工厂验收工作。
乙方加工、制作的产品应严格按甲方提供的设计图纸进行加工和制作，甲方在货物出厂前进行验收。
10.违约罚款。
本合同签定后，双方均应积极执行，不应违约，若发生违约须承担另一方的直接损失费。
11.甲方推迟收货:。
构件制造完成后，因甲方原因而不能按时收货的，乙方本着谅解的精神，允许将此货物妥善贮藏2个月。过期，甲方支付乙方相应货物贮藏金。(每周1000元)。
12.交货方式及地点：
交货地点：甲方在乙方工厂内自提货物。
13.不可抗力:。
由于不可抗力事件发生，致使双方均不能履约者，则双方可免除责任。不可抗力事件发生后，一方须立即传真另一方，并在其后七天内以向另一方提供不可抗力事件发生地点的政府部门或商会出具的证明文件。卖方仍有义务促成货物发运。如果不可抗力事故持续10周以上，买方有权取消合同，卖方将已制造完成构件与买方进行结算。
14.纠纷的解决。
本合同执行中发生的纠纷，双方均应友好磋商，积极解决。协商不成，任何一方均可向合同签约地人民法院诉讼解决。
15.本合同正本贰份，副本贰份，双方各执贰份。
16.本合同一经签字，即日生效，有效期到本合同所有内容执行完后结束。
甲方：乙方：
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日
共
2
页，当前第。
2
页
1
2
钢构房合同篇四
________年_______月_______日至________年_______月_______日在施工过程中,由于不可抗力,雨天,连续停电8小时以上或设计变更,甲方等原因延缓施工的,顺延施工期限.施工过程中,甲方应保证乙方的用水用电等必要施工条件.
第五条:工程结算
1.本合同签订后三天内,甲方支付工程定金________________元.(甲方如不按期支付定金,乙方不安排生产工作)
2.钢结构构件进场后二日内支付总价的_______﹪.
3.钢结构构件框架安装完毕,封板前支付总价的______﹪.
4.竣工验收合格后,支付总价的95﹪,其余作为预留保修金.
5.预留保修金在保修期后15日内一次性无息付清.保修期为_____个月.
第六条:施工准备
施工前,甲方应尽力协助乙方的施工安装准备工作,并做好三通一平,施工图纸会审及相关事宜,如未能办妥相关施工手续发生经济损失入法律责任的,由甲方承担责任.
第七条:工程质量及验收
1.乙方必须严格按照施工图纸,说明和相关规范精心施工,确保质量.
2.甲方按施工图纸,说明及有关规定进行验收,竣工前乙方应提出竣工报告,甲方收到报告后,五日内应进行验收,并出具验收证明,逾期按合格认定.未经验收,甲方擅自使用,则视本工程为合格.若在竣工后一个月内不验收,甲方无条件支付应付的工程价款.竣工验收合格后,甲方才可使用.
第八条:补充条款_____________________
第九条:设计变更
1.甲方因故需要设计变更的,应按照相关规定向乙方签发联系单.如乙方无甲方认可擅自改变原设计的,承担相应责任.
2.甲方变更设计的,应提前告知乙方;造成损失的,应由甲方承担相应费用.
3.因设计变更而增加的工程价款,乙方核算后提交甲方,由甲方签证确认后,在工程痉结算价款时一并支付.
第十条:争议的处理
1.在履行合同过程中发生的争议,双方协商解决;协商不成,可以申请仲裁委员会仲裁或向乙方所在地人民法院起诉.
2.甲方无正当理由没有如期支付工程预付款和工程进度款,经乙方催告后五天内仍不能支付的,甲方须承担由此引起的工程延迟的责任和赔偿乙方的经济损失.
3.因乙方原因而致的工程质量和工期延误的,由乙方承担责任.
4.如一方违约或擅自中止合同的履行,必须向对方支付违约金,违约金为本合同总价款的________﹪.
第十一条:在履行本合同过程中,确属特殊情况而致本合同无法继续履行必须中止的,在双方协商一致,处理好相关遗留问题及结清工程价款的前提下,解除本合同.否则,发生违约行为,违约方应承担经济和法律责任.
第十二条:
1.本工程甲方指派_____________同志,乙方指派______________同志.为现场施工负责人,协调解决施工过程中的有关事宜.如调换指派人员,应当提前三日以书面形式告知对方,前后任指派人员具有同等职权.
2.贯彻国家安全生产的有关规定,双方应密切配合,确保安全施工,如施工中发生工伤事故及经济损失,由乙方自负.
第十三条:合同生效及份数
1.本合同自双方签字盖章后生效.
2.本合同一式四份,双方各执两份.
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢构工程施工合同范文3
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地址：
3.承包范围和内容：
二、承包方式：
三、合同金额(大写)：
四、双方一般权利和义务
(1)发包人责任：
a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。
c.甲方应按时支付乙方工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付合同总额的0.05%为违约金。
(2)承包人责任：
a.严格按图施工，工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收，确保工程质量.
b.做好现场文明施工、安全生产。
c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
d.在施工过程中，原因由承包方造成的事故由承包人负责。
e.服从甲方统一安排指挥。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付合同总额的0.05%违约金。
五、合同工期
1、本合同工期总日历天数天。以合同签订正式开工之日起开始计算。如遇以下情况，工期相应顺延：
a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;
b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;甲方材料未及时进场。
c.发包方原因造成影响下一道工序施工;
d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;
f.发包方代表同意工期顺延的其它情况。
六、工程质量
1、承包方必须严格按照施工方案图施工，接受发包方代表监督。
2、承包方在施工中若发生质量问题，就及时报告发包方代表，协同解决。
七、工程款的支付和结算
本合同签订生效后，施工人员进入现场,甲方支付乙方合同总额：30%计人民币作为进场费;余款随工程完工后结清。
八、施工与设计变更
1、经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。
2、甲方生产工艺需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。
九、纠纷解决办法
乙方在施工期间，若发生任何事故与甲方无关。施工期间甲方必须协助配合乙方工作。任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。
十、附则
1、本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
2、合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢构房合同篇五
总承包单位：
分包单位：
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：
第1条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程面积：钢结构部分平方米
1.4工程内容：钢结构及维护和保温工程
1.5承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容
1.6设计单位：
1.7监理单位：
开工日期：
竣工日期：
总日历日期：日历天
质量等级：合格
合同价款：万元
乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。
本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。
安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。
第2条合同文件及解释顺序
本工程合同由以下文件组成：
1、工程承包合同；
2、工程补充合同；
3、工程设计变更；
4、工程联系单；
5、工程签证
第3条合同文件使用的标准适用法律
适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家（包括部、委）与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准；上海市无规定的，以国家的规定为准。
适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：
《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定
第4条图纸
甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。
图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。
第5条甲方驻工地代表
甲方委派同志为驻工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责；乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。
第6条乙方驻工地代表
乙方委派同志为驻工地代表
乙方委派负责现场施工
上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
第7条甲方工作
甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平（水电路通、施工场地平整完毕）以保证乙方顺利开工。
甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。
甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。
甲方负责进行脚手架的配合工作。
甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。
甲方负责按合同支付工程款。
第8条乙方工作
乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。
乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。
乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。
第9条进度计划
乙方应在图纸出齐7天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。
甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。
第10条工期提前和延误
本工程甲方标书要求总工期为天。
本工程乙方如按75天完成，甲方给予万元人民币的奖励。
如乙方不能在75天内完工，则给予万元人民币的处罚（付款方法及细则另见合同补充）
钢构房合同篇六
乙方：_________________
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，并结合本工程的具体情况经双方多次洽商达成协议。特制定本合同以资双方共同遵守。
乙方应认真按照施工规范规定及本工程设计图纸、变更要求进行施工，施工完毕由乙方自检后通知甲方主管钢筋工长，进行复检，对复检不合格的接头及时返工。质量标准以监理、质量监督站有关部门规定为准。所有钢筋连接质量必须质监部门认可，否则由乙方自负。返工费用由乙方自负。
按照甲方所控制的施工进度为工期；必须保证在楼层混凝土浇捣后15h内完成钢筋连接工作；否则，每延迟1h罚款200元，延迟3——6h罚款2000元，超过6h处以罚款外，并承担延迟工期引起的其他连带责任。
根据甲、乙双方协商，甲方按实际发生的钢筋大、小，按规格定价，数量以实际量为准。价格如下：
d25__________元/接头
d22__________元/接头
d20__________元/接头
d18_________元/接头
d16__________元/接头
以上价格已包括乙方施工的一切费用（水、电费由甲方承担）。
八层以下所有钢筋连接由乙方全垫资；八层施工完后一个月内，甲方付乙方工作量的______支付。八层以上，甲方在每月的25日为乙方结算一次，结清当月的工作量，并在下月的20日前按__________支付，剩余款项为质量保金待主体结构完工后________个月内全部付清。乙方必须提供原材料税务发票（占总数80%以上）抵充。
1、甲方负责提供固定电源，在施工楼层；并提供乙方所需升降架。
2、甲方提供宿舍及库以便乙方住宿和堆放材料。
3、柱钢筋长度在6米以上，由甲方无偿提供每台设备1名配合人员。
4、为了不影响工期，乙方必须根据施工进度计划，安排好钢筋连接预制工作；计划提前一周报甲方，由甲方统一安排实施。乙方在预制钢筋连接时，必须对有变形钢筋接头进行矫正，如在施工过程中发现因乙方原因造成材料浪费的，按工地有关规定处罚。在连接柱钢筋前甲方必须将所预制好的钢筋插到柱子上由乙方校正后连接。
5、乙方施工操作人员必须持证上岗，严禁无证施工。
6、施工中的试件所用套筒材料费由甲、乙双方对半共同承担；乙方承担各规格材料质试验报告1份。作为入场质量检验。所有规格套筒材料必须封样。施工中试件试验费用由甲方承担。
7、乙方施工完毕后应及时清理宿舍及现场，保证现场符合文明工地标准。
8、乙方必须有人常驻工地及时与甲方联系；可以施工而无人操作，甲方有权按有关规定进行处罚；其误工由乙方负责。
9、乙方必须服从甲方施工用电、安全生产的统一安排，若因乙方违章施工造成用电安全事故及其他事故等，均由乙方自行承担责任，甲方概不负责。
甲、乙双方任何一方必须按此合同执行，当方违约者按合同总金额的20%赔付对方。
本合未尽事宜，双方另行协商解决，协商事宜已书面材料为准。本合同一式四份，正、付本各二份，甲、乙方各执一份正、付本。
甲方：
乙方：
订立时间：
钢构房合同篇七
工程编号：__________________________。
发包方：__________________________。
承包方：__________________________。
签订时间：__________________________。
签订地点：__________________________。
根据有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称：__________________________。
二、工程地点：__________________________。
三、工程项目批准单位：____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位：
五、工程造价：___________(万元)，其中土建：__________(万元)，安装：__________(万元)。
一、发包方：
1.月______日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。
2.月______日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。
4.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。
5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内提供会审纪要和修改施工图______份。
二、承包方：
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;。
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;。
第三条工程期限。
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为______天(日历天)，自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。
二、开工前______天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。
6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。
7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量。
一、本工程质量经双方研究要求达到：
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;。
6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理。
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);。
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;。
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________________。
第六条工程价款的支付与结算。
工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的______%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
七、承包方在单项工程竣工验收后______天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件______天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。
第七条施工与设计变更。
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
个人转载本站内容，请务必保留上面文章来源信息!任何媒体未经许可不得任意转载!
甲方：_________。
地址：_________。
电话：_________。
联系人：_________。
传真：_________。
邮编：_________。
乙方：_________。
地址：_________。
电话：_________。
联系人：_________。
传真：_________。
邮编：_________。
钢构房合同篇八
钢材的应用范围正在不断扩大,钢构建筑的研究范围也日渐扩大。钢构承包。
合同。
是怎么一回事呢?以下是在本站小编为大家整理的钢构承包合同范文，感谢您的阅读。
发包方：简称(甲方)承包方：简称(乙方)。
根据《中华人民共和国经济合同法》、《劳动法》的有关规定,结合本工程的实际，甲方将102a段加层改造工程钢结构委托给乙方施工，经甲乙双方友好协商,本着平等、互利、合作的原则，特拟定以下协议，以资共同遵守：
一、承包范围和工作内容。
1、西安创联电气科技有限责任公司102a段加层改造工程钢结。
2、基础预埋件的安装、校正和保护。
3、与原柱、梁连接的植筋工作。
4、工程中所用的型钢、钢板、高强螺栓、焊条、油漆等品牌必。
二、承包方式和单价。
2、总价一次性包死为：
3、材料进场后要配合项目部、监理公司做好复检取样工作，其费用由乙方自负。
三、结算方式和付款方式。
1、主材进场验收合格后付30﹪。
2、工程全部施工完成后付50﹪。
3、竣工验收合格付90﹪。
4、剩余10﹪作为质量保修金，一年后无质量问题全部结清。
四、工程质量要求。
根据施工图纸要求、质量评定标准、施工规范陕西省有关规定及项目部的技术交底、安全交底要求进行施工。乙方必须提供完整的相关资料、技术资料及产品合格证书和复试合格证明，提交施工方案。如因乙方质量或其他原因造成下一道工序无法进行造成工期延误，将由乙方承担相应的经济责任。
五、安全落手清管理。
1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的有关安全管理制度，对存在的安全隐患予以及时整改。
2、正式施工前，乙方必须对施工人员进行安全交底，并向项目部提供施工人员的有效证件复印件各一份，报甲方安全负责人备案;并设兼职安全员一名，督促本班组员工的安全生产。
3、甲方对乙方进行进场教育;乙方班前自行对每个职工进行安全技术交底和当天工作要点，施工工艺的交底。
4、施工中一旦发生安全事故，甲方应配合乙方进行现场救治;所产生一切责任经济赔付，以及善后安抚工作均由乙方和责任方承担。
5、积极配合项目部做好文明标化工作，服从项目部统一部署，
六、工期要求。
乙方根据项目部的月、周施工进度计划、合理调配足够的技术操作工人，确保分项工程施工保质保量的完成，施工时间根据项目部要求以通知为准，因乙方原因造成的工期拖延由乙方负责，并承担工期延误责任，每拖延一天处以罚款1000元。
七、工程保修。
工程保修期为一年，保修期满后无质量问题，可返还保修金，保修期内出现质量问题，全部由乙方负责维修，所涉及到其他施工班组由乙方组织施工，支付费用。
八、分项工程验收。
分项工程验收以国家颁发的施工规范、优质工程质量验收标准及施工设计要求、图集的相关规定为依据。
九、本合同自签订之日起生效，保修期满并付清保修金后自行失效。
十、如双方对协议条款发生冲突，双方应本着友好协商的态度予以解。
决，协商不成向工程所在地人民法院提出仲裁、诉讼。
十一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称：原料库房、厂房、产品库房钢结构安装(包工包料)。
二、工程地点：平罗县太沙工业园区平罗县宇昇科技有限公司。
三、承包范围和内容：原料库房、厂房、产品库房等，钢结构原材料，型材加工费用及安装工程费用。
四、工程建筑面积：11200平方米。
五、承包工程总价：每平方米800元×11200平方米=总价896(万元)。
第二条施工准备。
一、发包方：
1.20xx年5月20日前做好建筑红线以外的“三通”，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
2.合同签订后3天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图及施工技术资料3份。
二、承包方：
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;。
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;。
3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。
第三条工程期限。
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为50天(日历天)，自20xx年5月20日开工至20xx年7月10日竣工验收。
二、开工前3天，承包方向发包方发出开工。
通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。
6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。
7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量。
一、本工程质量经双方研究要求达到：
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;。
6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理。
一、所需材料及设备均有承包方现行垫付购买;。
二、工人工资及日常生活开支由承包方现行垫付;。
三、发包方负责检验承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，经检验符合质量要求的，方可用于工程，不符合质量要求的，应按有关规定处理。
第六条工程价款的支付与结算。
工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
一、本合同签订后30日内，发包方支付不少于合同总价的30%备料款，计人民币268万元。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在3日内按核实的工程进度支付进度款，工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息一次支付给承包方。
三、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之十的违约金。
四、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
五、承包方在单项工程竣工验收后1天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件2天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。
钢构房合同篇九
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为了甲乙双方平等互利的原则，经共同协商一致，双方达成如下合同条款。
第一条：工程概况。
1：工程名称：
2：该工程甲方发包给乙方生产车间的钢构工程，按照图集中要求，从地角螺杆开始，所含一切钢构部分、屋面瓦部分、油漆部分，按规范要求全部制作安装，自带设备和辅材、机具、吊装，按图施工，保证质量(甲方负责提供材料：油漆、焊条、主材)。
第二条：承包责任。
1：乙方在施工过程中操作失误造成的损失由乙方自行负责，甲方向乙方提供的材料遭到损失，需照价赔偿，并承担损失造成的工期问题。
2：乙方在操作过程中无故停工，甲方有权终止合同，并处的违约金。因建设方或人力不可抗拒的事情发生，甲乙双方协商处理。
3：严格遵守甲方颁布的有关工地规章制度。
4：在施工过程中，所发生的人身财产安全事故其责任和费用由乙。
5：乙方在施工中，甲方提供的材料必须及时到场，提供给乙方加工使用。
第三条：施工日期
1：本合同签定后月日开工，预计个工作日竣工。
第四条：合同价款及付款方式。
1：乙方包工、包质量、包工期、包安装，保证工程验收一次性合格通过。单价按地坪方面积实算元每平方米，做到工完场清。
2：立柱人字架安装完毕付总造价30%，约万元;檩条、屋面瓦、油漆部分完毕付总造价40%，约万元。
3：工程竣工后经验收合格在30个工作日内付清全部工程款。
第八条：其它。
1.本合同条款双方应严格遵守，任何一方不得擅自违约。
2.本合同未尽事宜，双方协商议定。
3.本合同自双方签字之日起生效。
4.本合同一式四份，甲方两份，乙方一份，监理一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
钢构房合同篇十
承包方(乙方)：宁夏哲邦钢结构有限公司。
签订时间：20xx年5月13日。
签订地点：平罗县太沙工业园区平罗县宇昇科技有限公司。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称：原料库房、厂房、产品库房钢结构安装(包工包料)。
二、工程地点：平罗县太沙工业园区平罗县宇昇科技有限公司。
三、承包范围和内容：原料库房、厂房、产品库房等，钢结构原材料，型材加工费用及安装工程费用。
四、工程建筑面积：11200平方米。
五、承包工程总价：每平方米800元×11200平方米=总价896(万元)。
第二条施工准备。
一、发包方：
1.20xx年5月20日前做好建筑红线以外的“三通”，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
2.合同签订后3天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图及施工技术资料3份。
二、承包方：
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;。
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;。
3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。
第三条工程期限。
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为50天(日历天)，自20xx年5月20日开工至20xx年7月10日竣工验收。
二、开工前3天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。
6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。
7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量。
一、本工程质量经双方研究要求达到：
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;。
发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施;。
6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理。
一、所需材料及设备均有承包方现行垫付购买;。
二、工人工资及日常生活开支由承包方现行垫付;。
三、发包方负责检验承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，经检验符合质量要求的，方可用于工程，不符合质量要求的，应按有关规定处理。
第六条工程价款的支付与结算。
工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
一、本合同签订后30日内，发包方支付不少于合同总价的30%备料款，计人民币268万元。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在3日内按核实的工程进度支付进度款，工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息一次支付给承包方。
三、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之十的违约金。
四、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
五、承包方在单项工程竣工验收后1天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件2天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。
第七条施工与设计变更。
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，承包方及时以书面形式通知发包方，由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施，其节约的价值按国家规定分配。
四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。
第八条工程验收。
一、竣工工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须及时办理验收签证手续。
三、工程竣工验收后，方包方方可使用。
在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。
第九条违约责任。
承包方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
第十条纠纷解决办法。
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第方式解决：
一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;。
二、向人民法院起诉。
第十一条附则。
一、本合同一式3份。甲乙双方各执正本一份，剩余一份备案。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方：乙方：日期：
钢构房合同篇十一
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称：原料库房、厂房、产品库房钢结构安装(包工包料)。
二、工程地点：平罗县太沙工业园区平罗县宇昇科技有限公司。
三、承包范围和内容：原料库房、厂房、产品库房等，钢结构原材料，型材加工费用及安装工程费用。
四、工程建筑面积：11200平方米。
五、承包工程总价：每平方米800元×11200平方米=总价896(万元)。
第二条施工准备。
一、发包方：
1.20xx年5月20日前做好建筑红线以外的“三通”，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。
2.合同签订后3天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图及施工技术资料3份。
二、承包方：
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;。
2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;。
3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划)，用水、用电计划，送发包方。
第三条工程期限。
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为50天(日历天)，自20xx年5月20日开工至20xx年7月10日竣工验收。
二、开工前3天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;。
6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;。
7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
第四条工程质量。
一、本工程质量经双方研究要求达到：
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定：
3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;。
6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。
第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理。
一、所需材料及设备均有承包方现行垫付购买;。
二、工人工资及日常生活开支由承包方现行垫付;。
三、发包方负责检验承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，经检验符合质量要求的，方可用于工程，不符合质量要求的，应按有关规定处理。
第六条工程价款的支付与结算。
工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
一、本合同签订后30日内，发包方支付不少于合同总价的30%备料款，计人民币268万元。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在3日内按核实的工程进度支付进度款，工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息一次支付给承包方。
三、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之十的违约金。
四、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
五、承包方在单项工程竣工验收后1天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件2天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请求经办银行审定后拨款。
钢构房合同篇十二
5、乙方须根据事前确定的质量标准严格组织生产，确保按质按量完成甲方订单。
四违约责任。
1、甲方未能按照事前确定的加工费标准、结算方式按时结算加工费给乙方时，须按***标准赔偿乙方。
2、甲方未能按照事前确定的订单量给乙方生产时，按照**标准补偿乙方的误工费和设备的合理折旧费。
3、因乙方的生产责任造成产品质量不合格，导致客户退货、索赔时，乙方须按照**标准赔偿甲方。
4、乙方若因生产组织不力，严重延误了客户交期，造成客户投诉甚至取消订单时，须按照**标准赔偿甲方。
五其他事项。
1、当甲乙双方产生纠纷或者合作争议时，首先由双方共同友好协商解决，若双方不能调解，可提请厂家所在地的人民法院解决。
2、若有未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，必要时可以另行订立补充协议。
钢构房合同篇十三
甲方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称承包方)。
兹因甲方在中泓地产装饰有限公司，双方就有关钢结构工程承包的有关事宜达成如下协议：
一、甲方以包工包料方式把钢结构工程承包给承包方，总建筑面积(包括雨棚、包括室内隔层)共2100平方米。建筑总高度米。(承包内容不包括土建、不包括水电、不包括展示厅的玻璃墙、不包括隔层的楼面混泥土。)。
二、承包方的供货施工范围、责任。
1、承包方必须按甲方提供的蓝图提供材料;。
2、委托正规的钢构生产厂家加工;。
3、承包方应按有关规定采取严格的安全防范措施，确保安全施工;。
4、为施工人员买好保险。
三、甲方的责任范围。
四、施工工期。
接到甲方通知后，承包方主要型钢择日起，工期预计60个正常工作日全部安装施工完毕。在施工中如遇下雨停电、停水或连续间歇性停电、停水，以及土建进度、或甲方没按合同支付工程款，影响工程进度时，工期顺延。
五、工程款按每平方元，大写：壹佰捌拾玖万元整。现金支付(不含税)。
六、付款办法。
1、合同生效之日，约付至合同金额的10%)。
2、钢材进场(h型钢、镀锌檩条)(约付至合同总金额的60%)。
3、钢柱钢梁安装完毕、屋面瓦盖完，墙面板安装完毕。(约付至合同总金额的90%)。
4、完工后甲方应及时验收，十个工作日没进行验收或甲方没经过验收而使用该厂房的，均视为验收合格。甲方付给承包方人民币，(约付至合同总金额的100%)。
七、本合同未尽事宜由双方协商解决。
争议解决办法：在合同履行过程中发生争议，当事人双方应当协商解决;如双方不愿协商、调解或协商、调解不成，双方商定按司法程序解决。
八、本合同一式贰份，甲、承包方双方各执一份。自双方签字之日生效，具有法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
钢构房合同篇十四
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲方现将自行车棚改造工程托给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双发就本工程事项达成一致，特签订此合同，内容如下：
1、工程内容：
2、承包范围：
1、合同价款：以每平方米120元计算，自行车棚每平方米200元计算，不开发票，不计任何额外费用。
2、承包方式：按工程内容采取包工包料方式。
本合同施工工期为20天，从基础浇捣完后，开工日期依据甲方签证为准。
工程造价元；车棚钢结构元；地面含挖土方浇捣光面元。工程总造价元，其中钢结构元，泥工元。泥工工程完成后付清全款，钢结构验收合格后付95%，留5%作为保质金，一年内无质量问题付清余款。
1、本工程质量必须符合规范、行业标准、钢结构验收标准，质量等级为合格。
2、质量不合格必须按甲方要求进行返工，返工费用由乙方负责，工期不予延长。
3、乙方须建全质量检查制度，做好自检工作，发现问题及时整改。
乙方必须文明施工采取严格、科学的安全防护措施，确保施工安全，接受安全教育，遵守安全生产条例。若乙方未履行上述义务，造成财产损失和施工人员或第三者人生伤害，由乙方承担责任及其产生的费用。
1、甲方责任：
（1）负责现场协调配合管理，监督检查工程质量、安全、文明生产。
（2）按合同规定，甲方工程审计及时支付工程款。
2、乙方责任：
（1）乙方按合同规定的承包范围及合同的要求保质、保量、保工期完成规定的工程内容。
（2）乙方必须服从甲方管理人员的指挥，按安全技术规范进行施工，并达到国颁验收标准，如有违，工程师有权提出停工或责任乙方返工。
工程质量、工期发生严重问题，或多次不执行整改、甲方可终止合同另行托其他人施工，由此造成的损失概由乙方负责。
（3）乙方在施工中须及时将建筑垃圾清理到甲方制定的地点，保持现场文明清洁。工程竣工验收及移交前均应认真清理现场，做到工完场清。
1、乙方认为工程具备竣工验收条件，通知甲方验收。
2、甲方在收到通知后在约定的.时间内组织工程验收。如没达到合格要求或场地未整理清洁，甲方提出整改意见，整改完毕后再组织验收。
本工程以诚信为本，在保修期内（竣工验收之日起计算）乙方认真履行责任。做到服务周到，随叫随到，保证保修的质量，若乙方不予以配合，甲方有权请他人代为整修，所产生的费用由乙方负责。
1、合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。如意见严重分歧，双方签订补充协议。
2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。经双方签字盖章后生效。合同生效后付清工程余款及保修期终止后自行失效。
甲方签字： 乙方签字：
________年____月____日
钢构房合同篇十五
发包方：
(简称甲方)承建方：
(简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》规定，为明确双方在履行工程合同过程中的权利、义务、程序，本着平等、互利的原则，经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。
第一条工程概况。
一、工程名称：
工程地点：
工程内容：
二、承包范围：
(一)十一0.00以上厂房钢屋架部分(二)本合同不包括水、电、消防、防火涂料、土建、设备安装，不含土建配套等费用。
三、工程期限：
(一)本工程总工期自合同签字之日起90个有效工作日完成，进场安装80个有效工作日完工。
(二)基础工程完工后承建方进场前叁天，发包方应向承建方交付土建验收合格资料，发出进场通知书，进场安装时间以承建方收到进场通知书后第二天起计算，总工期按有效工期予以调整。
四、工程质量：
(一)本工程质量要求达到钢结构行业评定的合格标准。
(二)承建方必须严格按照施工图、施工说明文件进行施工，接受发包方派驻代表的技术监督，发包方认为施工与图纸不符的，应当天发出书面停工指令，并即时与设计单位书面联系。
五、工程造价：
总包干价：柒拾玖万元。
第二条工程设计。
一、由甲方负责工程设计，设计图必须有设计单位的认证签章。
二、由甲方提供完整施工图两套给乙方。
三、图纸提供日期：甲方在开工日期叁天之前按合同约定的日期和份数，向乙方提供完整的施工图纸，并按合同要求做好图纸的保密工作。如图纸修改，则甲方应在图纸验收后的叁天内向乙方提供修改后的图纸贰套。
第三条发包方代表。
一、发包方应委派有关具体管理人员作为本方代表，对工程现场进行管理监督和指导，处理工程相关事务。
二、发包方代表的委派和撤回均应提前5天通知承建方;发包方代表换人时，应提前7天通知承建方，后任继续承担前任应负的责任。
第四条承建方采购材料设备。
一、由承建方提供的主要原材料、标准件及其合格证明，必须按方案图所示，在材料设备到货的当天通知发包方代表验收。对与设计和规范要求不符的产品，发包方有权拒绝验收，由承建方按发包方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的品，并承担由此发生的费用，工期不得顺延。
二、对材料改变或代用必须经发包方及原设计单位同意并发正式书面通知后方可用于工程，因发包方原因使用的，由发包方承担发生的经济支出;因承建方原因使用的，则由承建方承担相关的费用。须对材料进行实验的，工期中断。
第五条发包方工作。
一、在承建方进场前，做好本工程符合钢结构安装要求之土建及预埋件预埋。
二、在承建方进场前，做好本工程内外施工车辆进出道路的修通，并负责维修、接通施工现场的施工用水源及照明和动力电源(包括水表、配电板、电表)，要求能满足施工用水、用电量的需要，做到道路畅通，地坪平整压实(以可承载吊装作业堆放钢构为准)以及拆迁障碍等符合安装需要的必要条件。
三、施工准备期间，向承建方提供工程地质和地下管网线资料，保证数据真实准确。
四、提供基础工程合格的确认文件和基础工程交工的资料。
五、承建方进场时，发包方应签发工地晴雨表给承建方，由承建方负责对工地气候予以记载。
第六条承建方工作。
一、承建方在施工准备阶段按照发包方的要求完成工程方案的设计，经发包方批准后使用。
二、组织施工管理人员和施工机械进场。
三、按工程需要提供和维护非夜间照明、看守、围栏和警卫等。如承建方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承建方承担责任和所发生的费用。
四、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等的管理规定，经发包方同意后办理有关手续，否则因承建方责任造成的罚款由其自行负责。
五、已竣工的工程未交付发包方之前，承建方按约定负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承建方自费予以修复。
六、按合同的要求做好施工场地周围建筑物和地下管线的保护工作。
七、保证施工场地的卫生整洁符合有关规定。交工前清理现场达到发包方的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
第七条设计变更。
一、施工前由发包方组织设计方及承建方进行图纸会审，图纸会审的内容，经三方确认后作为施工的补充依据，双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计的错误或严重不合理的地方，发现方应在当天内以书面形式通知对方，由承建方及时会同设计方等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承建方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备搬迁、材料构配件积压的实际损失)由责任方负责，并调整合同造价，修改变更时间工期中断。
三、发包方如需要设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知和修改图纸，界时，工期中断。重大修改或增加造价及工期时，必须另行协商。
第八条施工期的顺延。
有下列情况之一者，承建方的工期顺延：
一、按施工准备规定要求，不能提供满足作业要求的场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工时。
二、由发包方负责提供的技术资料、技术条件、验收文件不准或发生变动时。
三、发包方没有按时交付土建工程时。
四、不能按施工要求提供建筑许可证的，从应提供之日起到实际提供止，作开工日期推迟。
第九条总工期顺延(工期顺延至以下情况消除时止)。
一、重大设计变更，发包方提供的工程地质资料不准，致使设计改变或由于施工无法进行的原因而影响进度的，自提出变更日起到变更项目完成止，作工期顺延。
二、在现场施工或如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工时。
三、因现场代表或(监理)签证不及时而影响下一道工序施工，自未签证起，到影响消除止，作顺延;但因承建方原因造成不能签证的除外。
四、人力不可抗拒的因素而延误工期停工的，自应停工或停止作业起，到应复工之日止，工期顺延。
五、基础由发包方负责承建的，由于发包方的延期或因基础上工程质量不符合设计要求而影响承建方的正常施工，自影响开始之日起，到影响消除日止，工期顺延※承建方在以上第九条、第十条规定的情况发生后的三天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包方代表提出书面报告，发包方代表收到报告后应予签收并在三日内予以答复，不予答复的，承建方即可视为报告内容和延期要求均被确认。
第十条安全施工。
一、承建方应按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。
二、在施工过程中，由于承建方原因如违章施工、违反操作规程等，造成人员安全或在建工程损坏，其责任由承建方承担。
第十一条工程验收。
一、发包方应会同质监、设计、承建方等部门对整体完工工程作竣工验收，竣工验收应在收到承建方整体竣工通知后的叁至柒天内开始，逾期不验收的，不影响工程款的支付。
二、工程竣工验收后，发包方方可移交或使用。如未经验收，发包方不得使用，如使用则视为验收合格。在规定的包修期内，凡因承建方原因造成屋面渗漏等，质量缺陷由承建方保修;由于发包方的基础质量原因或设计不合理、使用不合理以及超设计规范的自然力破坏造成构件变形和屋面的渗漏，其费用由发包方承担。
三、本工程的竣工资料及报建的相关事宜均由发包方自己负责。
第十二条工程款支付。
1、应结合钢结构工程的特殊情况，在本合同签订三日内，甲方支付备料款(工程总造价的30%)计人民币------23.7-----万元(大写：贰拾叁万柒千元整)。
2、乙方主钢柱、梁及人员机具进场当日起三日内，甲方支付工程进度款(工程总造价的30%)计人民币------23.7-------万元(大写：贰拾叁万柒千元整)。
3、主钢柱、梁安装完毕当日起三日内，甲方支付工程进度款(工程总造价的20%)计人民币-----15.8------万元(大写：壹拾伍万捌千元整)。
4、屋面瓦安装完毕当日起三日内，甲方支付工程进度款(工程总造价的10%)计人民币-----7.9------万元(大写：柒万玖千元整)。
5、钢结构工程整体完工当日起七日内，由甲方组织相关部门对本工程进行验收，验收合格当日起三日内，甲方向乙方支付工程款(工程总造价的7%)计人民币-------5.53-------万元(大写：伍万伍千叁百元整)。余款(工程总造价的3%)计人民币--------2.37-------万元(大写：贰万叁千柒百元整)，作为工程质保金。
6、本合同中未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议经甲乙双方单位代表签字(盖章)后与本协议具有同等法律效力。
第十三条保修。
一、保修期限：自钢结构单项工程验收合格之后起一年内。
二、保修内容、范围：保修期间内，承建方接到修理通知之日后10天内派人进行免费维修，否则，发包方有权委托其他单位或人员修理。因承建方原因造成返修的费用，在保修金内扣除，不足部分，由承建方支付。
三、若因环境因素导致合理使用年限降低，免除乙方的一切责任。
第十四条违约责任。
合同任何一方在合同履行期间擅自变更或解除合同均属违约行为，应承担相应的违约责任。
一、承建方的违约责任：
(一)因承建方的原因致使工程逾期的，每逾期一天，支付违约金100元给发包方。
(二)本工程质量验收后不合格的，如能修复的，应在十天内修复完毕并再次提交验收。
(三)工程竣工后，应由发包方组织质监、设计、发包方等部门进行验收。
二、发包方的责任：
(一)如因发包方原因造成难以支付的情况发生，即逾期十天仍不付款、难以支付的情况发生，承建方有权要求发包方提供有效经济担保，就以发包方自己生产的合格水泥(按当时的市场价下调10%)冲抵等额工程款。
(二)未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期可以顺延外，还应赔偿承建方由此造成实际停工损失每日的机械租赁费及全体工人的工资及材料库费。
(三)因发包方原因，工程中途停建、缓建或由于要求变更设计而造成的停工、返工应采取措施弥补或减少损失。同时，工期作中断并赔偿承建方由此停工、返工、材料构件、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失;因承建方原因导致上述结果的，责任及相关费用由承建方承担。
(四)工程经验收合格或未经验收提前使用后仍不支付工程款的，违约金按总造价每日万分之十支付违约金。
第十五条不可抗力。
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十六条争议。
本合同发生争议纠纷时，当事人双方应协商解决，协商不成的，提交原告方所在地人民法院依法裁决。
第十七条其它。
1.凡是按通讯地址投递的函件不管对方收到与否均视为收到。
2.本合同一式四份，合同双方各执二份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方：
-------年---月---日。
钢构房合同篇十六
发包方：简称(甲方)承包方：简称(乙方)。
根据《中华人民共和国经济合同法》、《劳动法》的有关规定,结合本工程的实际，甲方将102a段加层改造工程钢结构委托给乙方施工，经甲乙双方友好协商,本着平等、互利、合作的原则，特拟定以下协议，以资共同遵守：
一、承包范围和工作内容。
1、西安创联电气科技有限责任公司102a段加层改造工程钢结。
2、基础预埋件的安装、校正和保护。
3、与原柱、梁连接的植筋工作。
4、工程中所用的型钢、钢板、高强螺栓、焊条、油漆等品牌必。
二、承包方式和单价。
2、总价一次性包死为：
3、材料进场后要配合项目部、监理公司做好复检取样工作，其费用由乙方自负。
三、结算方式和付款方式。
1、主材进场验收合格后付30﹪。
2、工程全部施工完成后付50﹪。
3、竣工验收合格付90﹪。
4、剩余10﹪作为质量保修金，一年后无质量问题全部结清。
四、工程质量要求。
根据施工图纸要求、质量评定标准、施工规范陕西省有关规定及项目部的技术交底、安全交底要求进行施工。乙方必须提供完整的相关资料、技术资料及产品合格证书和复试合格证明，提交施工方案。如因乙方质量或其他原因造成下一道工序无法进行造成工期延误，将由乙方承担相应的经济责任。
五、安全落手清管理。
1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的有关安全管理制度，对存在的安全隐患予以及时整改。
2、正式施工前，乙方必须对施工人员进行安全交底，并向项目部提供施工人员的有效证件复印件各一份，报甲方安全负责人备案;并设兼职安全员一名，督促本班组员工的安全生产。
3、甲方对乙方进行进场教育;乙方班前自行对每个职工进行安全技术交底和当天工作要点，施工工艺的交底。
4、施工中一旦发生安全事故，甲方应配合乙方进行现场救治;所产生一切责任经济赔付，以及善后安抚工作均由乙方和责任方承担。
5、积极配合项目部做好文明标化工作，服从项目部统一部署，
六、工期要求。
乙方根据项目部的月、周施工进度计划、合理调配足够的技术操作工人，确保分项工程施工保质保量的完成，施工时间根据项目部要求以通知为准，因乙方原因造成的工期拖延由乙方负责，并承担工期延误责任，每拖延一天处以罚款1000元。
七、工程保修。
工程保修期为一年，保修期满后无质量问题，可返还保修金，保修期内出现质量问题，全部由乙方负责维修，所涉及到其他施工班组由乙方组织施工，支付费用。
八、分项工程验收。
分项工程验收以国家颁发的施工规范、优质工程质量验收标准及施工设计要求、图集的相关规定为依据。
九、本合同自签订之日起生效，保修期满并付清保修金后自行失效。
十、如双方对协议条款发生冲突，双方应本着友好协商的态度予以解。
决，协商不成向工程所在地人民法院提出仲裁、诉讼。
十一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
钢构房合同篇十七
发包方：陕西敬业建设总承包有限责任公司第六项目部 简称(甲方) 承包方： 简称(乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《劳动法》的有关规定,结合本工程的实际，甲方将102a段加层改造工程钢结构委托给乙方施工，经甲乙双方友好协商,本着平等、互利、合作的原则，特拟定以下协议，以资共同遵守：
一、 承包范围和工作内容
1、 西安创联电气科技有限责任公司102a段加层改造工程钢结构施工及安全、文明施工要求的所有工作。
2、 基础预埋件的安装、校正和保护。
3、 与原柱、梁连接的植筋工作。
4、 工程中所用的型钢、钢板、高强螺栓、焊条、油漆等品牌必须由监理建设方认可。
二、 承包方式和单价﹪
2、总价一次性包死为：
3、材料进场后要配合项目部、监理公司做好复检取样工作，其费用由乙方自负。
三、 结算方式和付款方式
1、主材进场验收合格后付30﹪
2、工程全部施工完成后付50﹪
3、竣工验收合格付90﹪
4、剩余10﹪作为质量保修金，一年后无质量问题全部结清。
四、工程质量要求
根据施工图纸要求、质量评定标准、施工规范陕西省有关规定及项目部的技术交底、安全交底要求进行施工。乙方必须提供完整的相关资料、技术资料及产品合格证书和复试合格证明，提交施工方案。如因乙方质量或其他原因造成下一道工序无法进行造成工期延误，将由乙方承担相应的经济责任。
五、安全落手清管理
1、乙方进入施工现场必须遵守安全操作规程和甲方的有关安全管理制度，对存在的安全隐患予以及时整改。
2、正式施工前，乙方必须对施工人员进行安全交底，并向项目部提供施工人员的有效证件复印件各一份，报甲方安全负责人备案;并设兼职安全员一名，督促本班组员工的安全生产。
3、甲方对乙方进行进场教育;乙方班前自行对每个职工进行安全技术交底和当天工作要点，施工工艺的交底。
4、施工中一旦发生安全事故，甲方应配合乙方进行现场救治;所产生一切责任经济赔付，以及善后安抚工作均由乙方和责任方承担。
5、积极配合项目部做好文明标化工作，服从项目部统一部署，做到工完场清，严禁二次污染。
六、工期要求
乙方根据项目部的月、周施工进度计划、合理调配足够的技术操作工人，确保分项工程施工保质保量的完成，施工时间根据项目部要求以通知为准，因乙方原因造成的工期拖延由乙方负责，并承担工期延误责任，每拖延一天处以罚款1000元。
七、工程保修
工程保修期为一年，保修期满后无质量问题，可返还保修金，保修期内出现质量问题，全部由乙方负责维修，所涉及到其他施工班组由乙方组织施工，支付费用。
八、分项工程验收
分项工程验收以国家颁发的施工规范、优质工程质量验收标准及施工设计要求、图集的相关规定为依据。
九、本合同自签订之日起生效，保修期满并付清保修金后自行失效。
十、如双方对协议条款发生冲突，双方应本着友好协商的态度予以解决，协商不成向工程所在地人民法院提出仲裁、诉讼。
十一、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲 方：陕西敬业建设总承包有限责任公司第六项目部 甲方代表：
乙 方：
乙方代表：
年5月23日 20xx
钢构房合同篇十八
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。
工程内容及主要技术参数
1、工程内容：
2、面积：_________（以实际验收面积为准）。
3、技术要求：
4、其它要求：
1、工程质量要求：合格工程。
2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量变化和设计变更、雨天等不可抗力因素影响，工期相应顺延。
1、工程造价
本工程单平米造价为人民币_________元/平方米。总造价以验收的总面积为依据。
2、付款方式
（1）主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款_________%，累计支付工程款。
（2）工巢装完毕后，经甲方验收。验收合格后，交付甲方使用。剩余工程款_________%即人民币_________元。预留工程款的_________%作为质保金（六个月内结清）。
（一）甲方负责事项
1、负责提供钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方承担。
2、甲方提供合格的支撑面，并做好配合乙方的工作。
3、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。
4、按合同约定，按期付款。
（二）乙方负责事项
1、严格按《门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程》和《钢结构工程施工及验收规范》的`有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。
2、按合同约定，按期完工。
3、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生人生、安全赔偿事故，由乙承担。
4、工程完工时，积极配合甲方的验收。
1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后_________日内组织验收。
2、甲方_________日内未组织验收或者直接投入使用，即示甲方认可此工程为合格工程。
3、工程未经验收，甲方不得使用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方承担。
1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日_________%偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。
2、乙方工程逾期交付，按_________元/天赔偿甲方损失。
1、本合同一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。
3、甲乙双方因履行合同发生争议，因本着友好协商的原则，可进行调解、和解，无法解决的，任何一方均可向有管辖权的提起诉讼。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
住址：
代表人：
联系方式：
______年______月______日
乙方：
住址：
责任人：
联系方式：
______年______月______日
钢构房合同篇十九
2、甲方有权要求乙方按照双方事前确定的质量标准和交期计划，按时按质按量完成生产任务。
3、甲方有权要求乙方配合做好客户验厂的相关准备工作，比如：清洁卫生、员工着装、现场纪律、安全规范等等。
4、甲方须按照事前确认的加工费标准、金额和付款方式按时结算加工费给乙方。
5、当现场因设备、人员等原因不能满足客户需求时，甲方有责任协助乙方共同处理好客户需求。
三乙方的权利与义务。
1、乙方有权要求甲方根据事前确定的加工费标准、结算方式按时结算加工费。
2、乙方有权要求甲方按照事前确定的订单计划，合理提供生产订单，以满足设备和工人的有效利用。
3、乙方须根据客户的订单要求合理排列生产计划，必要时须插单满足客户需求。
4、乙方须做好现场卫生、安全、环境、纪律等日常管理，有义务配合甲方接待客户参观工厂或者验厂。
