监理规范读后感篇十一

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。

（1）“工程”是指业主委托实施监理的工程。

（2）“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。

（3）“监理单位”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。

（6）“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。

（7）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。

（8）“月”是指公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条监理合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

监理单位的义务

第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。

第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主提供与其监理机构水平相适应的咨询意见，认真、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。

第六条监理机构使用业主提供的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。

第七条在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。

业主的义务

第八条业主应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构提供与工程有关的为监理机构所需要的工程资料。

第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十一条业主应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。

第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。

第十三条业主应为监理机构提供如下协助：

（1）获取本工程使用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十四条业主免费向监理机构提供合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的设施给予合理的经济补偿。

第十五条如果双方约定，由业主免费向监理机构提供职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。

监理单位的权利

第十六条业主在委托的工程范围内，授予监理单位以下监理权利：

（1）选择工程设计单位和施工总承包单位的建议权；

（2）选择工程分包设计单位和施工分包单位的确认权与否定权；

（5）工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，自主向承建商提出建议，并向业主提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得业主的同意。

（6）工程建设有关的协作单位的组织协调的主持权，重要协调事项应当事先向业主报告；

（7）报经业主同意后，发布开工令、停工令、复工令；

（8）工程上使用的材料和施工质量和检验权。对于不符合设计要求及国家质量标准的材料设备，有权通知承建商停止使用；不符合规范和质量标准的工序、分项分部工程和不安全的施工作业，有权通知承建商停工整改、返工。承建商取得监理机构复工令后才能复工。发布停、复工令应当事先向业主报告，如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向业主作出书面报告。

（10）在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及结算工程款的复核确认权与否定权。未经监理机构签确认，业主不支付工程款。

第十七条监理机构在业主授权下，可对任何第三方合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用，或质量、进度，则这种变更须经业主事先批准。在紧急情况下未能事先报业主批准时，监理机构所作的变更也应尽快通知业主。在监理过程中如发现承建商工作不力，监理机构可提出调换有关人员的建议。

第十八条在委托的工程范围内，业主或第三方对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当业主和第三方发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当其双方的争议由政府建设行政主管部门或仲裁机关进行调解和仲裁时，应当提供作证的事实材料。

业主的权利

第十九条业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权；

第二十一条监理单位调换总监理工程师须经业主同意；

第二十二条业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告。

第二十三条业主有权要求监理单位更换不称职的监理人员，直到终止合同。

监理单位的责任

第二十四条监理单位的责任期即监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十五条监理单位在责任期内，应当履行监理合同中约定的义务。如果因监理单位过失而造成了经济损失，应当向业主进行赔偿。累计赔偿总额不应超过监理酬金总数（除去税金）。

第二十六条监理单位对第三方违反合同规定的质量要求和完工（交图；交货）时限，不承担责任。

因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。

第二十七条监理单位向业主提出赔偿要求不能成立时，监理单位应当补偿由于该索赔所导致业主的各种费用支出。

业主的责任

第二十八条业主应当履行监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理单位造成的经济损失。

第二十九条业主如果向监理单位提出的赔偿要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理单位的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十条本合同自签之日起生效。

第三十一条由于业主或第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则监理单位应当将此情况与可能产生的影响及时通知业主。由此增加的工作量视为附加工作，完成监理业务的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第三十二条在监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理单位不能全部或部分执行监理业务时，监理单位应当立即通知业主。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42天的时间用于恢复执行监理业务。并按双方约定的数量支付监理酬金。

第三十三条业主如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同，则应当在56天前通知监理单位，监理单位应当立即安排停止执行监理业务。

当业主认为监理单位无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理单位发出指明其未履行义务的通知。若业主发出通知后21天内没收到满意答复，可在第一个通知发出后35天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终止。

第三十四条监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而业主又未对监理单位提出任何书面意见时，或根据第32条或第33条已暂停执行监理业务时限超过半年时，监理单位可向业主发出终止合同的通知。如果终止监理合同的通知发出后14天内未得到业主答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二次通知发出后42天内仍未得到业主答复，可终止合同，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。

第三十五条监理单位由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的时间和酬金。

第三十六条合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理酬金

第三十七条正常的监理业务、附加工作和额外工作的酬金，按照监理合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第三十八条如果业主在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起，应当向监理单位补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。

第三十九条支付监理酬金所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十条如果业主对监理单位提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理单位发出异议的通知，但业主不得拖延其他无异议酬金项目的支付。

其他

第四十一条委托的工程建设监理所必要的监理人员出外考察，经业主同意其所需费用随时向业主实报实销。

第四十二条监理单位如须另聘专家咨询或协助，在监理业务范围内其费用由监理单位承担，监理业务范围以外，其费用由业主承担。

第四十三条监理机构在监理工作中提出的合理化建议，使业主得到了经济效益，业主给予适当的物质奖励。

第四十四条未经对方的书面同意，无论业主或监理单位均不得转让本合同约定的权利和义务。

第四十五条除业主书面同意外，监理单位及职工不应接受监理合同约定以外的与监理工程项目有关的报酬。

监理单位不得参与可能与合同规定的与业主的利益相冲突的任何活动。

争议的解决

第四十六条因违反或终止合同而引起的对损失和损害的赔偿，业主与监理单位之间应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，仍不能达成一致时，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。

监理规范读后感篇十二

1.0.1为规范建设工程监理与相关服务行为，提高建设工程监理与相关服务水平，制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建建设工程监理与相关服务活动。

1.0.3实施建设工程监理前，建设单位必须委托具有相应资质的工程监理单位，并以书面形式与工程监理单位订立建设工程监理合同，合同中应包括监理工作的范围、内容、服务期限和酬金，以及双方的义务、违约责任等相关条款。

在订立建设工程监理合同时，建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的，应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。

1.0.4工程开工前，建设单位应将工程监理单位的名称，监理的范围、内容和权限及总监理工程师的姓名书面通知施工单位。

1.0.5在建设工程监理工作范围内，建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动，应通过工程监理单位进行。

1.0.6实施建设工程监理应遵循以下主要依据:

1、法律法规及工程建设标准;

2、建设工程勘察设计文件;

3、建设工程监理合同及其他合同文件。

1.0.7建设工程监理应实行总监理工程师负责制。

1.0.8建设工程监理宜实施信息化管理。

1.0.9工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。

1.0.10建设工程监理与相关服务活动，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1工程监理单位

依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。

2.0.2建设工程监理

工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

2.0.3相关服务

工程监理单位受建设单位委托；按照建设工程监理合同约定，在建设工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

2.0.4项目监理机构

工程监理单位派驻工程负责履行建设工程监理合同的组织机构。

2.0.5注册监理工程师

取得国务院建设主管部门颁发的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》和执业印章，从事建设工程监理与相关服务等活动的人员。

2.0.6总监理工程师

由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

2.0.7总监理工程师代表

经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、3年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。

2.0.8专业监理工程师

由总监理工程师授权，负责实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权，具有工程类注册执业资格或具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员。

2.0.9监理员

从事具体监理工作，具有中专及以上学历并经过监理业务培训的人员。

2.0.10监理规划

项目监理机构全面开展建设工程监理工作的指导性文件。

2.0.11监理实施细则

针对某一专业或某一方面建设工程监理工作的操作性文件。

2.0.12工程计量

根据工程设计文件及施工合同约定，项目监理机构对施工单位申报的合格工程的工程量进行核验。

2.0.13旁站

项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。

2.0.14巡视

项目监理机构对施工现场进行的定期或不定期的检查活动。

2.0.15平行检验

项目监理机构在施工单位自检的同时，按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。

2.0.16见证取样

项目监理机构对施工单位迸行的涉及结构安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。

2.0.17工程延期

由于非施工单位原因造成合同工期延长的时间。

2.0.18工期延误

由于施工单位自身原因造成施工期延长的时间。

2.0.19工程临时延期批准

发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件时所作出的临时延长合同工期的批准。

2.0.20工程最终延期批准

发生非施工单位原因造成的持续性影响工期事件时所作出的最终延长合同工期的批准。

2.0.21监理日志

项目监理机构每日对建设工程监理工作及施工进展情况所做的记录。

2.0.22监理月报

项目监理机构每月向建设单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况等分析总结报告。

2.0.23设备监造

项目监理机构按照建设工程监理合同和设备采购合同约定，对设备制造过程进行的监督检查活动。

2.0.24监理文件资料

工程监理单位在履行建设工程监理合同过程中形成或获取的，以一定形式记录、保存的文件资料。

3 项目监理机构及其设施

3.1 一般规定

3.1.l 工程监理单位实施监理时，应在施工现场派驻项目监理机构。项目监理机构的组织形式和规模，可根据建设工程监理合同约定的服务内容、服务期限，以及工程特点、规模、技术复杂程度、环境等因素确定。

3.1.2项目监理机构的监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且专业配套、数量应满足建设工程监理工作需要，必要时可设总监理工程师代表。

3.1.3工程监理单位在建设工程监理合同签订后，应及时将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。

总监理工程师任命书应按本规范表a.0.1的要求填写。

3.1.4工程监理单位调换总监理工程师时，应征得建设单位书面同意；调换专业监理工程师时，总监理工程师应书面通知建设单位。

3.1.5一名总监理工程师可担任一项建设工程监理合同的总监理工程师。当需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意，且最多不得超过三项。

3.1.6施工现场监理工作全部完成或建设工程监理合同终止时，项目监理机构可撤离施工现场。

3.2 监理人员职责

3.2.1总监理工程师应履行下列职责：

1 确定项目监理机构人员及其岗位职责。

2 组织编制监理规划，审批监理实施细则。

3 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。

4 组织召开监理例会。

5 组织审核分包单位资格。

6 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。

7 审查开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令。

8 组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。

9 组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。

10 组织审查和处理工程变更。

11 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。

12 组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料。

13 审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。

14 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

15 组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。

3.2.2总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：

1 组织编制监理规划，审批监理实施细则。

2 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员。

3 组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。

4 签发工程开工令、暂停令和复工令。

5 签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。

6 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔。

7 审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收。

8 参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。

3.2.3专业监理工程师应履行下列职责：

1 参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。

2 审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。

3 参与审核分包单位资格。

4 指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。

5 检查进场的工程材料、构配件、设备的质量。

6 验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。

7 处置发现的质量问题和安全事故隐患。

8 进行工程计量。

9 参与工程变更的审查和处理。

l0 组织编写监理日志，参与编写监理月报。

1l 收集、汇总、参与整理监理文件资料。

12 参与工程竣工预验收和竣工验收。

3.2.4监理员应履行下列职责:

1 检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。

2 进行见证取样。

3 复核工程计量有关数据。

4 检查工序施工结果。

5 发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。

3.3 监理设施

3.3.1建设单位应按建设工程监理合同约定，提供监理工作需要的办公，交通、通讯生活等设施。

项目监理机构宜妥善使用和保管建设单位提供的设施，并应按建设工程监理合同约定的时间移交建设单位。

3.3.2工程监理单位宜按建设工程监理合同约定，配备满足监理工作需要的检测设备和工器具。

4 监理规划及监理实施细则

4.1 一般规定

4.1.1监理规划应结合工程实际情况，明确项目监理机构的工作目标，确定具体的监理工作制度、内容、程序、方法和措施。

4.1.2监理实施细则应符合监理规划的要求，并应具有可操作性。

4.2监理规划

4.2.1监理规划可在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位。

4.2.2监理规划编审应遵循下列程序：

1 总监理工程师组织专业监理工程师编制。

2 总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。

4.2.3监理规划应包括下列主要内容：

1 工程概况。

2 监理工作的范围、内容、目标。

3 监理工作依据。

4 监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责。

5 监理工作制度。

6 工程质量控制。

7 工程造价控制。

8 工程进度控制。

9 安全生产管理的监理工作。

10 合同与信息管理。

11 组织协调。

12 监理工作设施。

4.2.4在实施建设工程监理过程中，实际情况或条件发生变化而需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师修改，并应经工程监理单位技术负责人批准后报建设单位。

4.3 监理实施细则

4.3.2监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并应报总监理工程师审批。

4.3.3监理实施细则的编制应依据下列资料：

1 监理规划。

2 工程建设标准、工程设计文件。

3 施工组织设计、（专项）施工方案。

4.3.4监理实施细则应包括下列主要内容：

1 专业工程特点。

2 监理工作流程。

3 监理工作要点。

4 监理工作方法及措施。

4.3.5在实施建设工程监理过程中，监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改，并应经总监理工程师批准后实施。

5 工程质量、造价、进度控制及安全生产管理的监理工作

5.1 一般规定

5.1.1项目监理机构应根据建设工程监理合同约定，遵循动态控制原理，坚持预防为主的原则，制定和实施相应的监理措施，采用旁站、巡视和平行检验等方式对建设工程实施监理。

5.1.2监理人员应熟悉工程设计文件，并应参加建设单位主持的图纸会审和设计交底会议，会议纪要应由总监理工程师签认。

5.1.3工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议，会议纪要应由项目监理机构负责整理，与会各方代表应会签。

4.1.4项目监理机构应定期召开监理例会，并组织有关单位研究解决与监理相关的问题。项目监理机构可根据工程需要，主持或参加专题会议，解决监理工作范围内工程专项问题。

监理例会以及由项目监理机构主持召开的专题会议的会议纪要，应由项目监理机构负责整理，与会各方代表应会签。

5.1.5项目监理机构应协调工程建设相关方的关系。项目监理机构与工程建设相关方之间的工作联系，除另有规定外宜采用工作联系单形式进行。

工作联系单应按本规范表c.0.1的要求填写。

5.1.6项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计，符合要求时，应由总监理工程师签认后报建设单位。项目监理机构应要求施工单位按己批准的施工组织设计组织施工。施工组织设计需要调整时，项目监理机构应按程序重新审查。

施工组织设计审查应包括下列基本内容：

1 编审程序应符合相关规定。

2 施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求。

3 资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要。

4 安全技术措施应符合工程建设强制性标准。

5 施工总平面布置应科学合理。

5.1.7施工组织设计或（专项）施工方案报审表，应按本规范表b.0.1的要求填写。

5.1.8总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料；同时具备下列条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：

l 设计交底和图纸会审已完成。

2 施工组织设计已由总监理工程师签认。

3 施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实。

4 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

5.1.9开工报审表应按本规范表b.0.2的要求填写。工程开工令应按本规范表a.0.2的要求填写。

5.1.10分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表，专业监理工程师提出审查意见后，应由总监理工程师审核签认。

分包单位资格审核应包括下列基本内容：

1 营业执照、企业资质等级证书。

2 安全生产许可文件。

3 类似工程业绩。

4 专职管理人员和特种作业人员的资格。

5.1.11分包单位资格报审表应按本规范表b.0.4的要求填写。

5.1.12项目监理机构宜根据工程特点、施工合同、工程设计文件及经过批准的施工组织设计对工程进行风险分析，并应制定工程质量、造价、进度目标控制及安全生产管理的方案，同时应提出防范性对策。

5.2 工程质量控制

5.2.1工程开工前，项目监理机构应审查施工单位现场的质量管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格。

5.2.2总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，并应符合要求后予以签认。

施工方案审查应包括下列基本内容：

1 编审程序应符合相关规定。

2 工程质量保证措施应符合有关标准。

5.2.3施工方案报审表应按本规范表b.0.1的要求填写。

5.2.4专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后报总监理工程师签认。

5.2.5专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。专业监理工程师应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。

施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，应包括下列内容：

1 施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书。

2 施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。

5.2.6施工控制测量成果报验表应按本规范表b.0.5的要求填写。

5.2.7专业监理工程师应检查施工单位为本工程提供服务的试验室。

试验室的检查应包括下列内容：

1 试验室的资质等级及试验范围。

2 法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。

3 试验室管理制度。

4 试验人员资格证书。

5.2.8施工单位的试验室报审表应按本规范表b.0.7的要求填写。

5.2.9项目监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，并应按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样，平行检验。

项目监理机构对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。

工程材料、构配件或设备报审表应按本规范表b.0.6的要求填写。

5.2.10专业监理工程师应审查施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。

5.2.11项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位；关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

旁站记录应按本规范表a.0.6的要求填写。

5.2.12项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：

1 施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工。

2 使用的工程材料、构配件和设备是否合格。

3 施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。

4 特种作业人员是否持证上岗。

5.2.13项目监理机构应根据工程特点、专业要求，以及建设工程监理合同约定，对工程材料、施工质量进行平行检验。

5.2.14项目监理机构应对施工单位报验的隐蔽工程、检验批；分项工程和分部工程进行验收，对验收合格的应给予签认，对验收不合格的应拒绝签认，同时应要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。

对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，项目监理机构应要求施工单位对该隐蔽部位进行钻孔探测或揭开或其他方法进行重新检验。

隐蔽工程、检验批、分项工程报验表应按本规范表b.0.7的要求填写。分部工程报验表应按本规范表b.0.8的要求填写。

5.2.15项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。整改完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复对整改情况进行复查，提出复查意见。

监理通知单应按本规范表a.0.3的要求填写，监理通知回复单应按本规范表b.0.9的要求填写。

5.2.16对需要返工处理加固补强的质量缺陷，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。

5.2.17对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。

项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

5.2.18项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收。存在问题的，应要求施工单位及时整改；合格的，总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。

单位工程竣工验收报审表应按本规范表b.0.10的要求填写。

5.2.19工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

5.2.20项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促施工单位及时整改。工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见。

5.3 工程造价控制

5.3.1项目监理机构应按下列程序进行工程计量和付款签证：

1 专业监理工程师对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，提出到期应支付给施工单位的金额，并提出相应的支持性材料。

2 总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批。

3 总监理工程师根据建设单位的审批意见，向施工单位签发工程款支付证书。

5.3.2工程款支付报审表应按本规范表b.0.11的要求填写，工程款支付证书应按本规范表a.0.8的要求填写。

5.3.3项目监理机构应建立月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议，并应在监理月报中向建设单位报告。

5.3.4目监理机构应按下列程序进行竣工结算款审核：

1 专业监理工程师审查施工单位提交的工结算款支付申请，提出审查意见。

2 总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，同时抄送施工单位，并就工程竣工结算事宜与建设单位、施工单位协商；达成一致意见的，根据建设单位审批意见向施工单位签发竣工结算款支付证书；不能达成一致意见的，应按施工合同约定处理。

5.3.5 工程竣工结算款支付报审表应按本规范表b.0.11的要求填写，竣工结算款支付证书应按本规范表a.0.8的要求填写。

5.4 工程进度控制

5.4.1项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报建设单位。

施工进度计划审查应包括下列基本内容：

1 施工进度计划应符合施工合同中工期的约定。

2 施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求。

3 施工顺序的安排应符合施工工艺要求。

4 施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要。

5 施工进度计划应符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。

5.4.2施工进度计划报审表应按本规范表b.0.12的要求填写。

5.4.3项目监理机构应检查施工进度计划的实施情况，发现实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，应签发监理通知单，要求施工单位采取调整措施加快施工进度。总监理工程师应向建设单位报告工期延误风险。

5.4.4项目监理机构应比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响，并应在监理月报中向建设单位报告工程实际进展情况。

5.5安全生产管理的监理工作

5.5.1项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责；并应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳人监理规划及监理实施细则。

5.5.2项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

5.5.3项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。项目监理机构应要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工。专项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交项目监理机构审查。

专项施工方案审查应包括下列基本内容：

1 编审程序应符合相关规定。

2 安全技术措施应符合工程建设强制性标准。

监理规范读后感篇十三

第一段：引言（字数：150字）

监理是建设工程中必不可少的环节，在工程质量和工程安全等方面发挥着重要作用。作为一名监理工程师，我深刻意识到监理规范的重要性。在监理工作中，我不断总结和学习经验，逐渐形成了自己的监理规范心得和体会。

第二段：规范有利于工程质量（字数：250字）

监理规范对工程质量的影响不言而喻，合理的监理规范能够有效地发现和纠正各种工程质量问题，确保工程质量的稳定和提高。在日常监理工作中，我通过对施工现场的监管和工程验收等多个维度的把控，不断规范工程质量，确保施工质量符合规范标准。

第三段：规范有益于工程安全（字数：250字）

工程安全是监理工作中不可忽视的一个重要方面，监理规范对工程安全的影响也非常显著。在监理过程中，我将工程安全放在首要位置，通过严格监管现场安全措施和设备运行数据等方面，及时发现并解决安全隐患，确保工程安全保障得到全面提高。

第四段：规范对监理人员自身的提升作用（字数：250字）

规范的执行不仅对工程质量和工程安全有所提高，也对监理人员的专业素质和工作能力有所提高。在规范的监管下，我更加注重各项规定的落实，严格按照标准流程进行各项监理工作，不断提升自己的观察能力和处理问题的能力。

第五段：总结（字数：300字）

监理规范的实施和落实是一个良性循环的过程，不仅要求监理工程师严格执行，也需要各方面有关人员积极配合。我将自己的监理规范心得分享给团队中的其他监理工程师，希望他们也能够通过学习和总结，形成自己的监理规范标准，从而不断提高监理工作的质量和水平。监理规范的执行不仅关系到工程的品质，也与人们的生命财产安全息息相关。让我们一起严格执行监理规范，促进工程品质和人民生命安全的提高!

监理规范读后感篇十四

随着工程质量要求的提高，监理行业的要求也变得越来越高。抄写监理规范是监理过程中必不可少的一部分，通过抄写更好地领会监理标准，规范监理行为。我在进行抄写监理规范的过程中，有很多感悟和体会，下面我将进行分享。

第二段：抄写监理规范的收获

抄写监理规范可以让我更清晰地了解工程监理行业质量的基本要求和相关知识。 例如，我对工程工艺、质量验收、安全管理等知识有了更深入的了解，体会到了这些规范对于工程项目的保障作用。不仅如此，还让我更深刻地认识到了监理的工作职责和重要性，更加强化了我对于工程监理的责任感和使命感。

第三段：抄写监理规范的纪律性

抄写监理规范，还能够锻炼我的纪律性和耐心。监理行业是一个要求严格纪律的行业。仔细、耐心地抄写监理规范可以让我认识到自己存在的不足，并找到合适的方法来克服问题。抄写监理规范还能帮助我训练思维严密性，从而在监理过程中做到逐步深入和全面。这些习惯也在实际工作中帮助我提高了监理质量和工作效率。

第四段：抄写监理规范的规范性

抄写监理规范的过程中，我还发现了监理规范能够对我的工作做出实际的指导和规范。抄写规范的过程让我不断回顾自己的工作表现，并评估实际情况与规范要求之间的差距，并逐渐遵循规范的内容。通过抄写监理规范，我能较准确地了解监理的实际内容和重点，并采取相应的策略排除工程质量问题。

第五段：总结

抄写监理规范的过程中，我体会到了监理行业的重要性、工作规范性和实际性。同时也更加意识到自己在样本对比和知识理解方面还有较大提高的空间，在工作实践中也应该不断总结差距，并采取与众不同的方法来改进自己的工作技能和效率。只有不断地提高自己才能更好的做好工作，在工程监理领域中发挥更大的作用。

监理规范读后感篇十五

作为一名建筑工程管理人员，监理规范的执行是我们最基本的职责之一，而抄写监理规范是其中必不可少的环节，本文将从五个方面来阐述我对抄写监理规范的心得体会。

第一段：初步了解监理规范

在我刚刚接手建筑工程管理这一职位时，我并没有对监理规范有深入的了解，只是听说过抄写监理规范是保证工程质量的最基本要求。因此我首先进行了规范的学习和理解，对监理规范进行了全面系统的学习，梳理其中的重点和难点，帮助自己更加深入地理解监理规范。

第二段：规范抄写的意义

从我的理解中，规范抄写有两个方面的意义：一是帮助建筑工程管理人员更好地了解和掌握监理规范，加强对规范的理解，方便将其运用到实际工作中；二是通过抄写规范，强化工程管理人员的守法意识和执行力，加强对规范执行的约束和劝导作用。

第三段：规范抄写的方式和要求

在具体的抄写监理规范时，有几个方面应该特别注意。第一，规范抄写的方式应该是逐字逐句的抄写，严禁有遗漏或者错误，必须保证规范的准确性和完整性。第二，抄写后应该进行校对、整理和归档，方便日后查阅。第三，规范的抄写不仅仅是简单的背诵，需要进行理解和反思，明确规范背后的道理和要求，对监理规范做到真正的“知其然，知其所以然”。

第四段：抄写规范在实际工作中的运用

在日常的建筑工程管理工作中，监理规范的执行是核心问题之一，规范的抄写在其中扮演着至关重要的角色。我们可以通过抄写规范来提高工作的精细度，提高工作效率，同时也可以将监理规范贯彻落实到实际的工作中去，做到质量控制和风险防控的最大限度。

第五段：总结和展望

通过对监理规范的学习和抄写，我对于建筑工程管理的理解和认识更加深刻和全面了。规范的抄写不仅仅只是一种形式，更是一种态度和意识，对于我们的专业水平和职业素养提高有着深远的意义。未来的工作中，我也将一如既往的把规范的抄写贯彻到实际的工作中去，做好工程管理，保障工程质量。

监理规范读后感篇十六

5.2.1 协助业主单位明确工程需求，确定工程建设目标。

5.3.1 推动业主单位、承建单位对工程需求和设计进行规范化的技术描述，为工程实施提供优化的设计方案。

5.3.2促使工程计划、设计方案满足工程需求，符合相关的法律、法规和标准，并与工程建设合同相符，具有可验证性。

5.4.1 加强工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性。5.4.2促使工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准。

5.4.3 明确工程实施计划，对于计划的调整应合理、受控。

5.4.4促使工程实施过程满足承建合同的要求，并与工程设计方案、工程计划相符。

5.5工程验收阶段的主要监理目标

5.5.1 明确工程测试验收方案（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等）的符合性及可行性。

6.1.1 工程招标阶段的质量控制

工程招标阶段的质量控制内容如下：

a）监理机构应了解业主单位的业务需求，并将其作为监理工作的依据之-；

b）监理机构宜参与招标书的编制；

c）监理机构应对招标书的下列内容提出监理意见：

1）技术和质量的要求，2）工程所涉及的主要产品和服务的要求；

3）投标单位资格的要求；

4）验收方法、接收准则；

5）时间进度的要求；

释，并保存会议纪要（参见表c.6）和相关文件；

e）监理机构宜对评标的评定标准提出监理意见；

f）监理机构可协助评标，对投标书与招标书的符合性及投标书的合理性提出监理意见。

6.1.2工程招标阶段的进度控制

工程招标阶段的进度控制内容如下：

划应包含如下内容：

1）工程建设内容；

2）组织管理；

3）工程建设的准备工作；

4）总包、分包方式；

5）工程建设的阶段划分及验收；

6）质量管理计划；

b）监理机构应分析工程的内容及过程，应对工程进度提出监理意见；

c）监理机构可对招标书中工程进度安排及工程进度控制措施提出监理意见；

d）监理机构应对本阶段的工作进度提出监理意见；

工程招标阶段的投资控制内容如下：

a）监理机构应协助业主单位对工程的目标、范围和功能进行界定，并确定工程的预算；

工程招标阶段的合同管理内容如下：

工程招标阶段的信息管理内容如下：

等理解的一致性；

b）监理机构应向业主单位提供与工程建设有关的法律、法规和标准等信息；

工程招标阶段的协调内容如下：

a）监理机构应与业主单位确定相互间工作协调的机制；

b）监理机构应对工程招标阶段协调结果做工程备忘录（参见表c.5）

6.2.1 工程设计阶段的质量控制

工程设计阶段的质量控制内容如下：

b）承建单位提交工程设计方案报审表（参见表b.1）后，监理机构应审核如下内容：

1）与项目需求的符合性，2）工程关键技术的实现方法、流程及技术保障措施的合理性；

3）工程实施的质量保证措施的可行性、合理性及其文档的完整性；

4）其他必要的内容；

工程设计阶段的进度控制内容如下：

工程设计阶段的投资控制内容如下：

b）监理机构应控制设计变更，变更应由三方达成共识，并做工程备忘录（参见表c.5）。

6.2.4工程设计阶段的合同管理

工程设计阶段的合同管理内容如下：

工程设计阶段的信息管理内容如下：

c）监理机构应要求业主单位和承建单位妥善保管有关的文档资料；

工程设计阶段的协调内容如下：

a）

c）监理机构应对设计阶段出现的变更提出监理意见，协调业主单位、承建单位达成一致；

工程设计阶段的监理流程参见图a.1。6.3工程实施阶段

6.3.1 工程实施阶段的质量控制

工程实施阶段的质量控制内容如下：

案，审核后签署监理意见。工程实施方案无问题时，监理机构应在工程实施方案报审表（参见表b.1）中签认；否则，监理机构应签发监理通知单（参见表c.8），责令承建单位整改。监理机构应审核的内容如下：

1）实施方案与法律、法规和标准的符合性；

2）实施方案的合理性和可行性；

3）实施方案与合同、设计方案和实施计划的符合性；

4）工程实施的组织机构；

d）监理机构应组织对承建单位提供的产品及服务进行验收，对验收结果做验收记录，并经三方签认；对不符合合同或相关标准规定的产品及服务应拒绝签认。没有被签认的产品及服务不得在工程实施中应用。产品及服务验收应包括如下内容：

1）产品及服务应与承建合同要求和产品文档的说明一致；

2）产品及服务的有效性和真实性#

e）监理机构应按计划检查承建单位工程实施状况、人员与实施方案的一致性；

i）

k）监理机构可参照以下程序处理工程中出现的质量事故：

工程实施阶段的进度控制内容如下：

d）监理机构应定期检查、记录工程的实际进度情况，确保实际进度与计划相一致}

e）监理机构应及时处理工程延期申请（参见表d.2），宜按下述程序处理工程延期：

工程师对工程延期申请予以签认；

工程实施阶段的投资控制内容如下：

c）监理机构应及时处理索赔申请（参见表d.1），宜按下列程序处理：

1）申请方应在合同规定的期限内向监理机构提交索赔申请；

2）总监理工程师指定监理工程师收集与索赔有关的资料；

工程实施阶段的合同管理内容如下：

a）监理机构应监督合同执行情况，定期向业主单位、承建单位提交监理报告；

b）监理机构宜按以下程序处理工程变更：

2）监理机构应了解工程变更的实际情况，收集相关资料或信息；

5）监理机构应根据工程变更文件监督承建单位实施；

工程实施阶段的信息管理内容如下：

工程实施阶段的协调内容如下：

c）监理机构应协调业主单位和承建单位对工程变更的范围和内容等，达成一致意见；

d）监理机构应协调业主单位和承建单位对索赔的意见达成一致；

e）监理机构协调业主单位配合承建单位的工程实施。6.3.7工程实施阶段的监理流程

t程实施阶段的监理流程参见图a.2。6.4工程验收阶段

6.4.1 工程验收阶段的质量控制

工程验收阶段的质量控制内容如下：

a）

d）监理机构应敦促承建单位根据整改要求提出整改方案，并监督整改过程；

c）监理机构与业主单位和承建单位-起对初验结果进行确认，共同签署初验合格报告；

f）监理机构应有计划地监督系统的试运行，督促承建单位解决试运行中出现的质量问题；

h）

i）监理机构应督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训效果做出评估。

6.4.2工程验收阶段的进度控制

工程验收阶段的进度控制内容如下：

a）

监理机构应对验收阶段进度安排提出监理意见；

工程验收阶段的投资控制内容如下：

b）监理机构应协助业主单位进行工程决算。6.4.4工程验收阶段的合同管理

工程验收阶段的合同管理内容如下：

工程验收阶段的信息管理内容如下：

c）监理机构应敦促业主单位、承建单位及时整理工程文档；

d）监理机构应整理与工程有关的全部监理文档，并提交业主单位。6.4.6工程验收阶段的协调工程验收阶段的协调内容如下：

b）监理机构应协调业主单位配合验收阶段的工作；

第2部分 5工程招标阶段 5.1 监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a）理解工程的需求、目标和范围；

b）促使招标文件与工程的需求、目标和范围相符合；

c）协助业主单位选定合适的承建单位；

d）促使承建合同在技术、经济上合理有效。5.2监理内容

工程招标阶段的监理工作主要内容如下：

a）协助业主单位明确工程需求；

b）宜参与招标前的准备工作，协助业主单位编制通用布缆系统工程的工作计划；

c）对本阶段的工作进度提出监理意见；

d）宜了解业主单位估算的工程总投资；

e）协助业主单位参与招标文件的编制或对招标文件提出监理意见；

f）可协助评标，对投标书与招标书的符合性及投标书的合理性提出监理意见；

监理机构协助业主单位明确工程应用需求时.应考察确定通用布缆系统的如下方面：

a）传输媒体的类型支持的带宽；

b）通用布缆系统的稳定性、可靠性和安全性的要求；

c）建筑物的相关图纸和建设规划；

d）建筑物的结构、功能等信息；

e）施工环境和施工限制情况；

监理机构宜参与招标文件的编制，或对其提出监理意见，招标文件应包括如下内容：

a）工程概括；

b）投标单位的资质或能力要求；

c）工程的质量要求；

d）工程工期要求；

e）系统测试标准；

f）工程验收方法等。5.3.3承建合同

监理机构应协助业主单位在承建合同中明确如下方面内容：

a）合同各方的责任、权利和义务；

b）工程建设的目标、范围和内容；

c）工程质量要求；

d）工程建设依据的标准；

e）工程验收的标准、方式和条件要求；

f）工程款支付的方式和支付条件等。6工程设计阶段

6.1 监理目标

监理机构通过监理工作。应实现如下目标：

a）促使形成可行的、优化的工程设计方案l

b）协助业主单位明确工程施工的关键点，明确工程施工的要求。6.2监理内容

工程设计阶段的监理工作主要内容如下：

a）推动业主单位和承建单f市明确工程建设的具体需求，规范工程设计过程；

b）确定工程各方往来文档的种类、格式、签批人等事宜；

c）审核承建单位提交的设计需求说明书，经确认的设计需求说明书作为工程设计的依据；

d）协助业主单位组织召开设计技术交流会，澄清设计技术细节，并做会议纪要；

e）协调业主单位和承建单位就设计变更内容达成一致；

f）审核设计变更的合理性，并对变更引起的质量、进度和投资变化提出监理意见；

监理机构对承建单位提交的设计需求说明书的如下内容进行审核，并提出监理意见：

a）通用布缆系统结构；

b）室内外管线路由；

c）配线间的布局及位置；

d）电信插座的位置；

e）电源的要求；

f）无线设备的位置等。6.3.2设计方案

监理机构应审核承建单位提交的工程设计方案：

a）承建单位应提交经技术负责人审核签认的工程设计方案，工程设计方案至少应包括：

1）工程名称、范围、内容、目标；

2）设计依据；

3）线缆材料选择说明；

4）施工工艺要求；

5）测试验收方案；

6）设计图纸（系统结构图、平面布置图等）等；

下方面进行审核：

1）工程设计所依据的标准及文件应为现行可用，且符合业主单位需求；

2）工程设计应满足工程应用需求，并符合相关设计规范要求；

3）通用布缆系统设计一般应包括园区主干、楼宇主干、水平布缆三个布缆子系统；

4）通用布缆系统的结构应能支持总线型、星型、环型等不同的拓扑结构；

5）线缆材料类别和型号选择符合工程应用需求；

6）设备间内的环境要求明确且符合设计规范；

7）屏蔽系统的接地措施符合设计规范或要求；

8）关键施工点的工艺流程符合施工规范或要求；

9）隐蔽工程实施方案应明确；

10）图纸与实际环境的相符性等；

c）监理机构应审查工程设计方案中无线局域网部署技术关键点，要点如下：

1）设备与天线的选型符合标准规范；

2）每个无线点的天线增益、高度、方位及信道的选择符合设计规范；

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a）促使工程质量满足设计要求和工程应用需求；

b）促使工程在预定工期内完成，c）促使工程投资受控且合理。7.2 监理内容

工程实施阶段的监理工作主要内容如下：

a）审核承建单位提交的工程实施组织设计方案，并提出监理意见；

b）根据工程实施组织设计方案及相关标准制定监理实施细则；

d）根据工程实施组织设计方案，对承建单位的实施计划进行审核并监督执行；

e）审查工程分包单位的资质，确认其具备完成所分包部分的能力；

f）检查验收进场的线材和连接硬件，并出具验收报告；

g）检查确认承建单位的示范施工；

h）响应承建单位提出的隐蔽工程报验，并对隐蔽工程进行检查签认；

i）响应承建单位提出的工程变更申请，审核工程变更的可行性、合理性、经济性；

k）按照既定程序处理工程索赔申请；

1）根据监理规划和监理实施细则，做好实施阶段的信息管理和协调工作。7.3监理要点

7.3.1工程实施组织设计方案

监理机构应对承建单位提交的工程实施组织设计方案的如下方面进行审核：

b）施工进度计划应合理，应和其他系统建设的进度计划协调一致；

e）隐蔽工程工序应合理，有质量检验保证措施；

f）测试仪器设备精度应满足设计方案中规定的测试规范要求；

g）测试计划方案应满足相关标准及设计方案要求；

h）系统维护计划及培训计划合理。7.3.2工程分包

监理机构应审查工程分包的如下内容：

a）范围；

b）质量要求；

c）工期要求；

d）检测验收标准或要求，e）分包单位的能力；

f）分包单位的施工组织方案等。7.3.3施工准备

监理机构应及时检查承建单位工程施工准备情况，如满足要求，应签认承建单位的开工申请。监理机构应检查承建单位的下述准备内容：

a）施工方案签批情况；

b）关键施j二工具、施工人员到位情况；

c）关键质量检测设备到位情况；

d）关键线材和连接硬件到货情况等。7.3.4质量保证措施

监理机构应从如下方面审核承建单位的质量保证措施：

a）布缆产品入场质量检查措施；

b）关键施工点的质量检查措施；

c）隐蔽工程的工序及报验措施；

d）通用布缆链路测试标准和方案等。7.3.5线材、连接硬件验收

监理机构对承建单位进场使用的线材、连接硬件进行检查验收。

b）进场线材和连接硬件的检查要点如下：

1）线材和连接硬件数量、规格、质量与合同、设计方案的符合性；

2）线材和连接硬件的合格证、检验报告等资料的真实性、有效性；

c）必要时，监理机构对进场的线材进行抽检测试，并出具抽检测试报告；

d）检查验收不合格或抽检测试不合格的线缆和连接硬件不得进场使用。7.4示范施工

监理机构应按照如下程序对示范施工进行检查确认：

c）督促承建单位整改示范施工出现的问题，整改后的部分需经监理机构检查确认；

c）现场检查隐蔽工程，并对符合设计要求的隐蔽工程进行签认；

监理机构应对施工过程中的如下方面进行检查：

a）根据监理实施细则确定的检查控制点，对承建单位的施工进行现场检查，并做检查记录。

b）对承建单位的施工进行阶段性的监理抽检测试，并形成报告。c）保护设施安装的检查工作：

1）安装位置、路由和设计方案的符合性；

2）桥架与线槽联接的紧密性；

3）金属桥架接地联接的可靠性；

4）桥架及线槽的密闭性；

5）室外立杆或管道施工与相关标准的符合性；

6）对于屏蔽布缆系统，屏蔽和等电位联结应完整、可靠且连续。屏蔽系统接地应符合设计规范。

d）机柜、机架安装的检查工作：

1）安装符合技术规范要求；

2）安装应牢固；

3）接地极进行可靠连接；

4）配线架标识规范。

e）电信插座安装的检查工作：

1）安装位置和设计方案的相符性；

2）安装应牢固；

3）施工符合施工规范；

4）电信插座标识规范。f）连接硬件安装的检查工作：

2）连接硬件应使用压接跳线或快接跳线； 3）连接硬件应有标识和管理手段。

g）线缆敷设的检查工作：

1）路由与设计方案的符合性；

2）线缆标识应满足技术标准的要求；

3）线缆在管、槽中的填充量应符合规范要求；

4）线缆敷设转弯处弯曲半径应符合设计规范；

5）敷设时应有消除拉伸、急剧弯折和紧捆线缆引起的线缆张力的保护措旌；

6）铜缆与其他系统线缆之间的距离应满足相关技术标准要求。

h）标识、记录的检查工作：

1）所有线材和连接硬件应标识并记录；

2）变更的线缆或连接硬件应做记录。i）无线施工的检查工作：

1）设备放置位置的温湿度应符合设备工作要求，馈线长度符合要求；

2）天线、馈线安装时不能有碰撞，防止受力变形，影响技术性能；

3）天线安装的高度和方位，各安装部件要紧固良好；

4）馈线弯曲和扭转时，弯曲半径和扭转角度要符合馈线安装要求；

5）天线接地应可靠，馈线固定应牢固；

6）馈线衰耗值符合设计要求；

7）所需线缆的类型应合适，敷设应规范。8工程验收阶段 8.1监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a）形成符合设计要求和工程应用需求的测试验收方案；

b）测试验收通过的工程顺利移交。8.2监理内容

工程验收阶段的监理工作主要内容如下：

a）审核承建单位提交的测试验收方案，并提出监理意见；

b）审核并确认工程的验收条件}

c）监督检查承建单位工程自测，并审核承建单位自测报告；

d）如有必要，协助业主单位委托第三方检测机构对通用布缆系统进行检测；

e）督促承建单位按照业主单位存档要求编制竣工文档，并审核竣工文档；

f）编制工程监理总结报告，整理并向业主单位提交工程全部监理文档；

g）协助业主单位组织验收，协助完成工程移交。8.3监理要点 8.3.1工程自测

承建单位应对完成的工程进行自测，监理机构对承建单位自测的以下方面进行检查：

a）检查承建单位的测试仪器的有效性和可用性；

b）要求承建单位对通用布缆系统工程包括的所有链路进行测试，并提交自测报告；

c）审核承建单位提交的测试报告，测试应符合设计方案依据的验收标准；

承建单位应向监理机构提交验收方案，监理机构对承建单位提交的验收方案的如下方面进行审核：

a）验收目的、范围、内容与承建合同的一致性；

b）验收计划安排的合理性；

c）验收的标准；

d）测试的方法和设备。8.3.3初验条件

监理机构应核实初验的如下条件：

a）除承建单位、业主单位同意，并签认工程备忘录的未完成工作外，工程建设全部完成；

b）工程建设文档齐备，且经监理机构审核确认；

c）验收方案经审核确认；

承建单位竣工文档主要包括如下内容：

a）承建合同；

b）招标文件；

c）投标文件；

d）设计方案；

e）工程实施组织设计方案；

f）工程施工报告；

g）隐蔽工程记录；

h）变更记录；

i）自测报告；

j）信息点分布图（表）；

k）园区、楼宇、水平配线表； l）竣工图纸等。

第3部分 5工程招标阶段 5.1监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a）理解工程的需求、目标和范围；

b）促使招标文件与工程的需求、目标和范围相符合；

c）协助业主单位选定合适的承建单位；

d）促使承建合同在技术、经济上合理有效。5.2监理内容

工程招标阶段的监理工作主要内容如下：

a）协助业主单位明确工程需求；

b）宜参与招标前的准备工作，协助业主单位编制电子设备机房系统工程的工作计划；

c）对本阶段的工作进度提出监理意见；

d）宜了解业主单位估算的.t=程总投资；

e）协助业主单位参与招标文件的编制或对招标文件提出监理意见；

f）可协助评标，对投标书与招标书的符合性及投标书的合理性提出监理意见；

监理机构应从如下方面理解业主单位对电子设备机房系统工程的需求：

a）工程建设目标；

b）工程建设范围；

c）电子设备机房系统工程的功能、性能需求；

d）工程投资规模；

e）工程进度计划；

f）工程建设应遵循的法律、法规、技术标准和管理标准；

g）若存在现有网络系统，应考虑目标网络系统与现有网络系统的兼容性，以保护业主单位的原有投资。

5.3.2招标文件

监理机构宜参与招标文件的编制，并对如下内容提出监理意见：

a）项目需求；

b）投标单位的资质要求；

c）工程的技术和质量要求；

d）工程的时间和进度要求；

e）主要设备、产品及服务的要求；

f）验收方法、接收准则；

g）投标文件的要求；

h）分包合同的要求；

i）合同主要条款或合同草案。5.3.3承建合同

监理机构应参与承建合同的签订，协助业主单位对承建合同的如下内容进行检查，并提出监理意见：

a）工程建设目标、范围；

b）业主单位和承建单位的责任；

c）工程使用的主要技术标准；

d）电子设备机房系统的功能和性能要求、测试和验收要求；

e）要求承建单位按照项目管理计划实施工程建设；

f）明确监理机构在工程款支付中的作用；

g）工程阶段划分及其质量和进度要求，以及和工程付款相关的约束关系；

h）主要设备的保修条款以及系统的运行维护等相关服务的要求；

i）各阶段需要承建单位提交的工程文档，以及需要完成的培训等相关服务内容；

j）为工程变更和扩展问题规定的处理方法。6工程设计阶段 6.1 监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

工程设计阶段的监理工作主要内容如下：

a）要求承建单位组织人员对电子设备机房系统工程需求进行调研和分析，并形成文档。监理机构对其内容进行审核后提出监理意见。

b）协助业主单位与承建单位签订工程设计委托合同，明确双方的责、权、利及设计文件的质量要求。

c）审核设计概算及施工图预算的合理性和业主单位投资能力的可行性。

d）全面审查设计合同的执行情况，核定设计费用。7工程实施阶段 7.1监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

a）加强电子设备机房系统工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

c）明确电子设备机房系统工程实施计划、对于计划的调整应合理、受控；

工程实施阶段的监理工作主要内容如下：

a）组织监理人员进场，熟悉监理合同和承建合同，对监理人员进行合理分工，建立监理人员岗位责任制，编制和审批监理实施细则。

b）审查承建单位的资质，符合国家相应的规定方准进场施工。

c）审核承建单位报审的工程实旌组织设计方案、工程实施方案、工程实施计划，并签署意见，督促承包商实施，其审核内容主要有以下几点：

1）施工采用的标准是否适宜；

2）工程实施计划编制是否符合实际情况要求；

3）关键工序的施工工艺是否符合规范要求；

4）施工安全保护措施是否全面和可行性；

5）项目组织机构人员配置是否满足施工要求，相关人员是否具备相应的资格证书或上岗证。

d）组织图纸会审，并形成图纸会审纪要。8工程验收阶段 8.1监理目标

监理机构通过监理工作，应实现如下目标：

工程验收阶段的监理工作主要内容如下：

c）审核并确认承建单位达到验收条件；

e）敦促业主单位和承建单位及时整理并妥善保管整个工程相关文档；

f）协助业主单位完成验收t作；

g）协助业主单位和承建单位完成工程移交工作；

h）督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训效果做出评估；

i）编制项目监理总结报告，整理并向业主单位提交与工程有关的全部监理文档。

监理机构应从如下方面进行监理工作：

监理机构应从如下方面进行监理工作：

审查设计文件中蓄电池的类型、电池容量、运行环境是否满足使用、维护和安全的需要。

9.1.1.4电缆桥架和桥架内电缆敷设

检查电缆桥架的设计是否满足电缆敷设数量要求，设计的路由走向、标高是否符合现场要求。

9.1.1.5 电线电缆导管和线槽及线缆敷设

监理机构应从如下方面进行监理工作：

b）应急照明灯应有双路电源供电。9.1.1.7开关、插座

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）检查设计的开关、插座的规格型号、数量、安装位置是否符合电子设备机房要求；

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）检查防雷及接地装置的设计等级是否满足电子设备机房内各类设备的要求；

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）供配电设备的型号规格等应符合设计要求；

b）供配电设备的安装应符合相关规范。9.1.2.2不问断电源（ups）设备

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）不间断电源（ltps）设备的型号规格等应符合设计要求；

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）蓄电池设备的型号规格等应符合设计要求；

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）对超过规范规定长度电缆桥架设置伸缩节；

b）电缆桥架和桥架内电缆的型号规格等应符合设计要求；

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）电线电缆导管和线槽的型号规格等应符合设计要求；

b）电线电缆导管和线槽的敷设应符合相关规范。9.1.2.6 开关、插座

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）开关、插座的型号规格等应符合设计要求；

b）开关、插座的安装应符合相关规范；

c）当接插有触电危险电器的电源时，采用能断开电源的带开关插座，开关断开相线。

9.1.2.7电缆头制作、接线和绝缘测试

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）电线、电缆的接线、并联运行电线和电缆的型号、规格、相位等应符合设计要求；

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）照明、应急照明灯具的型号规格等应符合设计要求；

b）照明、应急照明灯具的安装应符合相关规范。9.1.2.9防雷及接地装置

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）电子设备机房的防雷及接地装置的接地电阻测试必须符合设计及规范要求；

9.1.3.1供配电的验收测试

监理机构应从如下方面进行监理工作：

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）金属导管和线槽必须可靠接地或接零；

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）低压电线和电缆，其线间和线对地问的绝缘电阻值必须满足相应规范要求；

监理机构应从如f方面进行监理工作：

c）应急照明在正常电源切断后，电源转换时间应符合设计要求和相应规范。

9.1.3.9防雷及接地装置的测试验收监理机构应从如下方面进行监理工作：

9.2空调系统工程 9.2.1 设计阶段

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）审查承担电子设备机房空调工程的承建单位和设计人员必须具有相应资质；

c）窄调设备的选型及设备性能的稳定性需保障电子设备机房的需求；

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）协助业主单位组织各承建单位参加的施工图纸会审和设计交底会，领会设计意图，了解工程特点和工程质量要求，对图纸中的问题提出监理意见。

b）审查施工单位是否具有相应资质，特殊工种人员需持证上岗。

c）审核施丁单位提交的工程实施组织设计和工程实施方案，重点审查有无可靠的组织措施、技术措施和安全措施，有无完整的质保体系。经批准后方可实施。

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）设备基础的位置、强度、尺寸、标高、预留孔洞及预埋件应符合设计要求；

c）设备稳固性、设备安装垂直及水平度应符合设计及规范要求；

d）组合式空调机组及柜式空调机组的组装应符合设计规定顺序和要求；

g）风冷式空词机组管道的连接应严密、无渗漏，四周应留有相应的维修空间。

9.2.2.3风管制作监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）风管制作的材料品种、规格与性能等应符合设计和现行国家产品标准的规定；

9.2.2.4风管及部件安装监理机构应从如下方面进行监理工作：

监理机构应从如下方面进行监理工作：

b）制冷管道的接驳工艺检查；

c）冷凝水管的安装应符合设计及规范要求；

d）支吊架的型式、位置、问距、标高应符合设计文件要求；

监理机构应从如下方面进行监理工作：

监理机构应从如下方面进行监理工作：

a）装饰装修工程设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须由原结构承建单位或具备相应资质的承建单位核查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行核验、确认，或进行加固

监理规范读后感篇十七

监理规范在工程项目中起着至关重要的作用。作为一名学生，我参与了一项关于学习监理规范的课程，通过学习和实践，我深深体会到了监理规范的重要性。在这篇文章中，我将分享我对学习监理规范的感悟和心得体会。

第二段：意义与目标

学习监理规范的最终目标是为了保证工程的质量和安全。监理规范具有明确的要求和流程，通过标准化的措施来确保工程的合规性和可持续发展。同时，学习监理规范可以培养我们的责任心和工作意识，提高我们的综合素质和承担能力。

第三段：规范实践

在学习监理规范的过程中，我深入了解了各种监理规范的要求，并从中学到了很多实践经验。例如，在材料选择和工程施工过程中，我们必须严格按照规范的要求来操作，并定期进行检查和验收，以确保工程质量的稳定和持续。在项目管理中，我们需要做好记录和报告，及时解决各类问题，并保持与各方的有效沟通。

第四段：规范优势

学习监理规范的另一个重要方面是培养了我们的综合能力和规范意识。学会遵守和执行规范可以提高我们的纪律性和团队合作能力，从而更好地完成工作任务。同时，监理规范强调安全性和可持续性，并要求我们在项目中注重环保和资源节约。通过逐渐习得这些技能，我们将成为未来工程行业发展的中坚力量。

第五段：总结与展望

学习监理规范不仅是为了应对具体的工程项目，更是为了培养我们的职业素养和综合素质。在学习的过程中，我深深意识到规范意识和责任心的重要性，并在实践中不断提高自己的能力。我相信这些学习和体验将成为我未来职业生涯发展的宝贵财富，使我能够更好地应对各类工程挑战。

总之，学习监理规范是我们在工程领域不可或缺的一部分。通过遵守规范要求，我们能够更好地保证工程的质量和安全，并提高我们的综合素质和承担能力。在未来的职业生涯中，我将继续努力学习，并将所学所得应用到实践中，为工程项目的顺利进行和社会的可持续发展做出自己的贡献。

监理规范读后感篇十八

一、国内外工程监理的现状

工程监理被运用于国内外许多工程的建造，但是国内外工程监理的管理制度却大有不同，下面将对比并分析国内外的工程监理的现状。

1.国外建设工程监理的现状。建设工程监理在国外发达国家被称为工程咨询，其采用的是国际上推广实行的建设工程监理质量责任管理制度，工程咨询单位都有专业化的监理单位以及建设单位的授权。国外的工程监理的主要工作包括工程建设前的投资预算咨询以及对工程的建设过程加以监督，建设前的投资预算咨询主要是对工程项目加以一定的可行性判断，并对工程项目建成后的收益加以预测。而工程建设过程中的监督工作是先与工程的投资者签订工程监理合同，即代表投资者对正在建造的工程进行监督管理，以保证在工程质量良好的情况下使用较少的工程投资，并达到投资者与建造者双方利益的共识。而且国外工程监理咨询制度已有很长时间的历史，对于工程建设监理人员的管理非常严格，只有具备良好职业技能的人才能更好地完成建设工程监理工作。

2.国内建设工程监理的现状。我国最早涉及建设工程监理是在1982年布鲁革水电站的建设中，当时按照世界银行的贷款要求而组建一个类似于建设工程监理的工程管理局，这个工程管理局后来便成为了我国建设工程监理的原型。上世纪80年代末我国才正式施行工程建设监理制，国内的建设工程监理发展的时间比西方发达国家要落后较长时间，但随着我国20多年里不懈的努力我国的建设工程监理已逐渐追赶上国外建设工程监理的脚步，但是我国的建设工程监理仍然存在着较多的问题。比如我国建设工程监理企业的规模普遍较小，而且所聘请的人员没有较高的经验技术，另外大多数建设工程监理企业所经营的业务比较少，没有系统全面的建设工程监理的服务，使得其发展有较大的局限性。

二、建设工程监理质量责任风险因素评估

在工程的建设过程中有许多由于监理不到位而造成的风险因素，这些因素将严重威胁到所建造工程的质量问题，下面将具体阐述质量责任风险因素评估的内容、作用、步骤及一般方法。

1.质量责任风险因素评估的'内容及其作用。建设工程质量责任风险因素评估主要是由于监理的质量责任而产生的风险因素，这种风险因素存在着许多不确定性的风险。质量责任风险评估主要是确定与工程相关的风险在最近时间内所发生的可能性大小，然后评估预计这种风险会给工程带来的损失大小，并使得施工单位能够依据这种风险因素做出相应的补救措施。工程质量责任风险因素的评估是对可能发生的风险事故进行分析并预测，然后通过不确定性的风险进行关注将能综合评估风险的危险程度，最终使得质量责任风险发生的可能性降到最低。

2.质量责任风险因素评估的步骤。建设工程监理质量责任风险因素的评估主要是根据可能出现的风险进行估计和评价，首先要查明风险的来源、然后确定类型以及特点。最关键的就是确定监理质量责任所存在风险、评估这些确定存在的风险所能造成的损失几率大小以及发生风险所造成的损失、最大风险下造成的损失是多大，为了弄清质量责任风险因素就需要采集所在工程施工方以往的监理质量责任经验，这些将能够很好地反应出施工方的技术水平。或者建立一个模型对所存在的风险因素进行量化，然后用概率反应出发生风险的可能性。

3.风险因素评估的一般方法。风险因素评估的方法主要有层次分析法、模糊数学法、概率分析法以及专家意见法，这些方法各有优缺点，要根据不同的工程来采用不同的风险因素评估方法。

三、建设工程监理质量责任风险防范措施

通过对于工程质量责任风险的综合评估之后便会得到所存在风险的发生概率，高风险的质量责任问题将会导致整个工程质量得不到原有的安全保障，所以在发现风险之后要对所存在的风险进行相应的防范。主要的防范措施就是加强管理水平、提高专业技术能力、道德约束、法律法规约束以及第三方保险约束，通过这些防范措施能够较大程度的降低质量责任风险，并且保障了所建工程质量的安全可靠性。工程监理在未来将能够得到更多的应用，而且随着社会的不断发展，人们对于工程质量的要求越来越高，而投资商也想获取更大的回报，那样只有更加完善工程监理体系才能够得到双赢的结果。