精选道路修建协议（案例14篇）
对过去的总结，是为了更好地面对未来的挑战和机遇。可以参考他人的总结经验和方法。总结范文中包含了一些实用的写作技巧和方法，可以帮助我们提升写作水平。
道路修建协议篇一
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
由于甲乙双方承建的芜湖市长江南路工程是相邻标段，cjnc-s04与cjnc-s03标段，为方便施工，甲方需使用乙方管段内的渣土便道。为了建好芜湖长江南路工程，乙方同意甲方使用其管段内的便道。由于乙方管段内的便道是临时建设道路，本着互助互利的原则，甲方使用乙方管段内的便道，需承担一部分便道建设费，根据甲乙双方多次沟通、协商，就甲方使用乙方管段内便道的有关事宜达成协议如下，望双方遵守执行：
一、道路使用的长度及方位甲方需使用乙方管段内道路共计公里，延长江南路大里程方向。
二、道路的现状及今后道路的修复方式乙方管段内便道还未完全施工成型。
三、修筑费用的金额及付款方式根据双方确认的甲方使用便道长度为公里，甲方需向乙方支付(大写)便道施工、维修费。本协议签订后，工作日内甲方以银行转账的形式支付乙方，余下的部分在缴清。
四、双方责任本协议签后，乙方收到甲方第一次支付金额后，乙方应及时修整好便道，不得影响甲方使用。甲方按时支付便道施工费，加强文明施工使用。
五、协议未尽事宜及其它本协议未尽事宜双方协商解决，如协商不成可向上海铁路运输法院提起诉讼解决。本协议一式六份，双方签字盖章后生效。甲方管段施工完工，便道施工费支付清后，本协议自动失效。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年月日 年月日
道路修建协议篇二
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称：乡村路面硬化
2、工程地点：
3、承包范围：1.2公里水泥硬化。
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同价为每公里24万元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。
二、技术要求
1、路面为375px厚c20水泥混凝土路面，宽4米。
2、天然级配砂砾石垫层，厚度500px天然级配砂砾石，宽度6m。
3、500px厚3:7灰土垫层。
三、施工及质量要求
1、路基处理
在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。
2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。
四、双方权利和义务
1、甲方对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
2、甲负责场地三通一平。
3、乙负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方和监理单位进行质量检查。
五、工程价款的支付
本合同签订之日付30%，工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。工程质量保证金为总造价的5%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全文明施工
乙方应按工程施工现场管理规定及甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七、竣工验收
乙方在工程具备竣工验收条件钱24小时通知甲方组织竣验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成的整改费用。
八、本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。
每份具有同等法律效力，工程全部竣工达标，结清工程尾款后合同自动失效。
甲方:
乙方:
20__年__月__日
道路修建协议篇三
甲方：__________________________开发有限公司(_______________________电站)
乙方：_______________________
为保证电力安全生产，保障人身安全，于________年______月______日经甲乙双方协商，达成以下协议：
1.土地所有权保持原权属不变，归乙方所有。
2.甲方依据“安全生产、预防为主”的方针，在未通知农户的情况下砍阀伸入电站电力防护区(电站挡墙及围墙内均为防护区)的植物。
3.甲方一次性补偿砍阀乙方植物费用人民币______________元(_______________元整)，双方在协议上签字后即时交付。
4.在甲方发电站存续期间，乙方不得在电站电力防护区范围内种植作物，并有清除危及电力设施安全的树木、杂草的义务(具体时间由甲方确定，且经甲方同意方可进行砍伐)和阻止他人占用此土地的义务。
5.乙方非在甲方安排下自主作业，影响电力生产，甲方有权向乙方索赔经济损失，发生人身安全事故，甲方概不负责任。
6.如有国家占用或政策变化使乙方对此土地使用权发生变化，此协议即行终止。
7.本协议一试三份，甲、乙双方各一份，所在村委会一份，一经双方签字立即生效。
道路修建协议篇四
承包方（乙方）：__绿化有限公司
一、工程概况：
1、工程名称：小区道路硬化工程
2、工程地点：小区
3、承包范围：包工包料
4、合同工期：45天
5、开工日期：20__年4月25日
6、竣工日期：20__年6月10日
7、合同价款：总价款约为：328万元，工程量按照实际发生量进行结算（后附工程预算单），乙方报工程预算，甲方审定。
二、甲方职责：
1、依据建设工程管理的法律法规以及城镇道路建设工程技术规范对乙方施工进行全过程的技术、质量、安全、进度管理。
2、协助乙方解决施工过程中遇到的问题。
3、按照施工方案要求对乙方施工技术规范、质量指标进行检查监督，负责建筑材料、隐蔽工程的检查、验收工作。
4、根据实际需要，审核批准工程变更方案，审定工程签证。
5、负责抓好对工程队的安全教育，定期进行安全检查。
三、乙方职责：
1、认真贯彻执行工程建设的法规及各项地方性法规，依据施工方案要求组织施工。
2、每道工序完工后需经甲方验收合格后方可进行下一道工序的施工。
3、所购进的建材必须符合国家材质技术指标，具备产品合格证书及相关质检手续，并经甲方验收合格，方可使用。
4、抓好本施工队全体人员的安全教育，搞好施工现场安全设施、警示标志配置及各项安全防护工作，严格施工机械、电器设备的安全操作规范，积极配合甲方的各项安全检查。
5、未按照施工技术规范及工程质量要求组织施工而造成的废品工程，应予以返工并承担相关费用。
6、乙方工程管理及施工人员违章操作造成的损失由乙方承担，不可抗力因素造成的损失由甲乙双方协商解决。
四、工程决算：
工程竣工后，依据工程各项目实际发生量及工程量清单所确定的价格标准据实结算。
五、付款方式：
依据工程进度双方商定。工程竣工验收合格后，支付工程总价款的百分之九十五，预留百分之五保修金，保修期为一年，期满未出现质量问题，支付余款。
本合同自签订之日生效，甲乙双方共同遵守，如有争议，双方协商解决。本合同一式四份，甲乙双方各一份，甲方存档二份。
发包方：（公章）承包方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
20__年__月__日
道路修建协议篇五
甲方：
乙方：仙湖村村民委员会
为了方便于群众生产、生活，乙方已在xxx年新建了仙湖村至凉亭岗的道路扩大为捌米，现为了完善上述路段，甲乙双方在原有路基的基础上自愿协商达成如下协议：
一、甲方经讨论决定同意将位于仙湖村至凉亭岗道路,具体位置在的地方（**，西至，南至，北至。）给乙方永久使用，面积为__平方米（长为__米、宽为__米）。乙方按每平方米__元的人民币一次性对甲方进行补偿合计_______元人民币。
二、甲方经讨论决定同意将位于仙湖村至凉亭岗道路，具体位置在的地方（**，西至，南至，北至。）给乙方永久使用，面积为_______平方米（长为_______米、宽为_______米）。乙方按每平方米_______元的人民币一次性对甲方进行补偿合计_______元人民币。
三、付款方式：土地补偿款于本协议双方签名后一次性付清。
四、地上物补偿：占地范围内青苗及地上建筑物由乙方负责清理，甲方不得提出任何异议及补偿。
五、甲方自签订本协议后不得以土地权属或青苗补偿等问题阻止乙方施工造路，并且不得以其它理由阻扰乙方村民或其他人的车辆通行。
六、甲乙双方如不按时履行义务，依据合同法及其它法律的有关规定，承担所造成的一切法律责任。
七、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，见证部门存一份。
甲方（签名）：
乙方（签名）：
年月日
道路修建协议篇六
发包人： (以下简称甲方)
承包人： (以下简称乙方)
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称：xx道路维修
2、工程地点：xx
3、承包范围：道路维修
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
5、合同价款：合同总价xx万。
二、 施工及质量要求
在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或挖掘机平整，并清除路面塌方。
三、 双方权利和义务
1、发包人的权利和义务
对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
2、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人进行质量检查：
四、工程价款的支付
工程竣工验收合格后一次性支付全部工程款。
五、安全文明施工
承包人应按相关工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
六、合同未尽事宜，需经甲乙双方共同协商决定。
七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，另一份送天马镇人民政府备案存档。
甲 方： 乙 方：
法定代表人：
年 月 日 年 月 日
道路修建协议篇七
甲方：
乙方：
云南第二公路桥梁工程有限公司小龙高速公路土建第六合同段因乙方施工临时便道需要扩宽，扩宽需占用甲方旱地。现经甲乙双方协商，达成如下协议：
1、乙方以元人民币(大写：)支付给甲方，作为临时便道扩宽用地补偿费。除此之外不在支付任何费用。
2、该费用支付后，甲方要提供土地，并不得再提出任何要求，以任何理由阻扰乙方扩宽便道及施工车辆通行等工作。
3、甲乙双方在协议签订生效后本着诚信的原则严格履行协议。
4、此协议签订后生效，有效期为乙方施工结束为止。
5、乙方于年月日一次性付清乙方以上所有费用6、此协议一式两份，甲乙双方各一份。
甲方：(签字)
乙方：(签字)
道路修建协议篇八
乙方：__________代表：__________
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
第一条工程概况
1.工程名称：_________
2.工程地点：_________
第二条承包范围：
第三条工程承包方式：_________
第四条合同工期
开工日期：_________
第五条工程造价、付款方式及价款调整
工程造价：_________
付款方式：_________
价款调整：_________
第六条工程质量及验收标准
1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20____.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20____年版)gb50261-.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20____.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20____.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
第七条安全施工
1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2.乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第八条质量保修
1.本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。
2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的.保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
4.保修金支付方法
4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
第九条双方的权利和义务
1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。
2.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
第十条违约责任、索赔
1.甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2.工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
3.工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。
4.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。
5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
第十一条争议的解决
本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条其他约定
1.本合同正本两份，双方各执一份;副本四份，甲方执三份，乙方执一份。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
合同经办人：_________合同经办人：_________
电话：_________电话：_________
传真：_________传真：_________
开户银行：_________开户银行：_________
帐号：_________帐号：_________
通讯地址：_________通讯地址：_________
邮政编码：_________邮政编码：_________
协议签订地：_________协议签订地：_________
道路修建协议篇九
甲方：
乙方：
经桃园村委会朝阳寺小组群众提议，通过四议二公开后，为改善村中环境及道路修建实施公开招标，本着互惠、互利、平等原则，经甲乙双方协商，特订以下合同：
一、施工中的安全责任及所造成的一切费用由乙方负责，甲方不承担任何责任及费用。
二、施工要求：
1、大沟边路段宽5米，厚0.17米;
2、耐磨钢厂路段宽3米，厚0.17米，并增加6个错车带;
3、村中主路根据筹建组指定宽度施工，厚度0.17米;
4、以上三个路段路面原浆抹面、拖毛，切缝深度不低于10cm，减速带间隔由筹建组指定施工，长度以实际验收为准。
三、混泥土价格：三条路段综合价为80元/m;
四、施工质量由小组和质监人员监管，如质量不符合要求，乙方须服从甲方要求及时整改，如不整改甲方有权单方终止合同，且由乙方承担一切损失。
五、施工产生的电费由集体承担。
六、施工期限：大沟边路段和耐磨钢厂路段，于20xx年12月20日前完工，村庄主干道于1月5日前完工，乙方如不按计划进度施工，甲方有权终止合同且不承担任何补偿，可另找他人施工。
七、施工所用工具及设备由乙方自备。
八、春节前由甲乙方双方验收合格后，一次性付清工程款，并退回扣减保证金余额。
九、本合同一式五份，自双方签字后生效，未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
道路修建协议篇十
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为200米。
4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。
5、合同造价：暂定为人民币
6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。
7、合同履约保证金
本工程不设置履约保证金。
8、结算办法
8.1按以下原则结算：
8.1.1按浙江省市政工程预算定额(20__版)结算，具体单价及费率详见附后清单。
8.1.2根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。
8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按40元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。
8.3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。
9、工程质量
9.1道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(gbj97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(cjj1-90)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：
9.1.1混凝土层
混凝土采用设计规定的商品混凝土。
厚度误差：10%厚度。
平整度误差：小于10mm。
宽度：不小于设计规定。
9.1.2塘渣基层
塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。
路基应有良好的排水系统;
路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;
必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。
不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。
道路中线标高允许误差20mm。
平整度允许偏差：20mm。
宽度允许偏差：100mm。
9.2材料要求
9.2.1
中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。
9.2.2道路基层塘渣要求采用清塘渣。
9.3乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的.经济处罚。
9.4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。
9.5乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。
9.6路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。
10、安全生产和文明施工：
10.2
施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。
10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。
10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。
11、资料管理和竣工结算的有关规定：
11.1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。
11.2本工程的所有资料必须用a4纸，并用电脑打印。
11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。
11.4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。
12、付款办法：
12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。
12.2质量保修金按以下规定支付：
a)竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金;b)质量保修金不计利息。
12.3水电费用乙方自理。
13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第(二)种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。
14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。
15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。
15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。(以下无正文)
发包方：承包方：
代表：
合同签订地：
代表：
年月日
道路修建协议篇十一
甲方：
乙方：
为了使省道206公路线博湖至库尔勒公路工程，bk-1标段、2标段的顺利施工，不影响种畜场二分场的农业生产及道路畅通。站在互信互利的立场上，经友好协商，达成如下协议：
一、乙方在施工过程中不得影响和破坏种畜场二分场的农业生产及道路畅通，如有破坏必须立即恢复。
二、乙方必须在有排渠、灌渠、滴灌的地方修建桥、涵洞、套管设施，滴灌穿越公路的地方要铺设自来水热熔管，并且要用40#-50#的水泥管套装经过，两头修检查井，用软连接接口。在施工和修建时不得影响农业用水。
三、穿越公路的灌渠、排渠、道路、滴灌管道、桥、涵洞、闸等必须修直，不得随意改变方向及位置。
四、若因为施工进度等因素影响种畜场二、三分场的农业生产造成的损失全部由乙方承担，赔偿标准按当年当地的农副产品价格计算。
五、如乙方达不到以上条款，甲方有权要求停止本段的施工作业，一切损失由乙方承担。
六、甲方有义务帮助和支持乙方在种畜场片区公路施工的协调工作。
七、未经事宜，甲乙双方协商解决。
八、本协议一式二份，甲乙双方各一份，签字生效。
甲方：
乙方：
道路修建协议篇十二
甲方：
乙方：
经桃园村委会朝阳寺小组群众提议，通过四议二公开后，为改善村中环境及道路修建实施公开招标，本着互惠、互利、平等原则，经甲乙双方协商，特订以下合同：
一、施工中的安全责任及所造成的一切费用由乙方负责，甲方不承担任何责任及费用。
二、施工要求：
1、大沟边路段宽5米，厚0.17米;
2、耐磨钢厂路段宽3米，厚0.17米，并增加6个错车带;
3、村中主路根据筹建组指定宽度施工，厚度0.17米;
4、以上三个路段路面原浆抹面、拖毛，切缝深度不低于10cm，减速带间隔由筹建组指定施工，长度以实际验收为准。
三、混泥土价格：三条路段综合价为80元/m;
四、施工质量由小组和质监人员监管，如质量不符合要求，乙方须服从甲方要求及时整改，如不整改甲方有权单方终止合同，且由乙方承担一切损失。
五、施工产生的电费由集体承担。
六、施工期限：大沟边路段和耐磨钢厂路段，于20xx年12月20日前完工，村庄主干道于2014年1月5日前完工，乙方如不按计划进度施工，甲方有权终止合同且不承担任何补偿，可另找他人施工。
七、施工所用工具及设备由乙方自备。
八、春节前由甲乙方双方验收合格后，一次性付清工程款，并退回扣减保证金余额。
九、本合同一式五份，自双方签字后生效，未尽事宜，双方协商解决。
道路修建协议篇十三
甲方：（出借单位）乙方：（借用单位）由于乙方原因需借用甲方位于xxxxxxxxxxxxxxxxx的主道路通行。甲方本着与人方便的初衷，与乙方友好协商，达成以下协议：
1、乙方在不影响甲方工地施工的前提下安全通行。
2、乙方在借用道路期间必须保证不对甲方的道路、人员、材料、设备等造成破坏及损害，否则一切损失由乙方承担。
3、乙方在借用道路期间必须保证安全通行，否则造成的一切安全责任由乙方自负。
4、乙方在借用道路期间必须听从甲方的指挥、监督，否则甲方有权单方面终止本协议，禁止乙方通行。
5、未尽事宜双方将协商解决。
6、本协议书一式二份，双方签字、盖章后生效。
甲方：乙方：
（签字、盖章）（签字、盖章）年月日年月日
道路修建协议篇十四
尊敬的耒阳市永济籍的老乡：
春天的艳阳，挡不住情感的炽热;三月的星空，传播着故乡的思念。山是思想，水是感情，山山水水，滋长了心中永远的乡恋。不管您身在何方，身居何职，身事何业，您都在怀念着故乡的山水，牵挂着故乡的亲人，关注着故乡的发展，企盼着故乡的音信。远在他乡的游子们，你们凭着自己的勤劳和智慧，在他乡创业发展，你们骄人的业绩是乡亲们永远的骄傲!在这春花烂漫的季节，我们代表永济镇三万父老乡亲，向各位乡友表示真诚的慰问和问候，你们辛苦了，并诚挚地祝福您事业红红火火，家庭团团圆圆，财源滔滔滚滚!
欣逢盛世，全国掀起了建设社会主义新农村的热潮，国家将乡村公路建设纳入了规划，全部实行水泥硬化，家乡群众热情高涨，欢欣鼓舞。我镇五里牌至大河边公路是贯穿我镇南北的一条主干道，是我镇的经济线、生命线。其中永济至大河边路段(简称永大公路)全长八公里，原是一条土路，路基相当狭窄，路面破烂不堪，晴天一身灰，雨天一身泥，已严重影响了交通安全，制约了经济发展，广大群众强烈要求对该路进行改建，镇人大会还形成了决议。
今年我镇将聚三万民心，举全镇之力，全力以赴抓好永大公路的砂改水泥路工程，除国家投入的资金外，路基工程和路面工程每公里差额资金15万元。父老乡亲已为公路建设出钱出力，但由于家乡贫困，群众生活拮据，资金筹集严重不足，资金短缺已成燃眉之急，乡亲们为资金缺口而焦虑不安，八方求助。
捐资修路，利在当代，功在千秋。为此，我们谨向全镇广大干部群众、各企事业单位、永济籍在外工作的朋友、社会各界有识之士倡议，地无分南北，人无分老幼，有钱出钱，有力出力，为家乡公路建设尽快建成通车，义无反顾，慷慨解囊，踊跃捐资。真诚希望全体永济人团结一心，共谋大义，尽快行动!
浮云游子意，落日故园情。如蒙您的支持响应，共襄盛举，我们深感荣幸，父老乡亲不胜感激!更为重要的是，道通则人兴，路通则财旺，道路一通，万象更新，我们永济镇将会变得更加美好，我们的明天将更加灿烂辉煌!
倡议人：__
日期：__年__月__日
