优质房屋报建申请书范文（12篇）
总结是我们对自己所经历的事情进行记录和梳理的过程，它可以让我们更加明确自己的目标和方向。写总结之前，先要仔细回忆和整理自己的经历和感受。精选几篇优秀的总结范文，让我们一起探索写作的奥秘。
房屋报建申请书篇一
尊敬的国土资源局城建规划局：
我们是邓星云、邓斗云、邓月云，为三兄弟同住在平都镇铁井路171号。由于下列几个原因，我们申请拆旧新建住房。
一、我们原住的房屋，是上世纪六十年代修建的简陋砖瓦房，虽经过多次整修，但仍经不住风雨的侵蚀，现多处开裂，部分已出现坍塌，因而建新房非常有必要。
二、我们现居住的房屋有300多平米，但由于开裂、坍塌等，能居住的仅有几间，由于要三个家庭共住，还要堆放粮食、杂物等，显得十分拥挤。为了改善现有的住房状况，我们特向各贵局申请拆除原有旧房屋，再建新房。
三、我们于20xx年已申请拆旧新建房屋，当时有关部门已到现场勘查，但一直没有批复。这些年来，党的政策越来越好，我们农民的收入也一年比一年增加。我们通过多年的辛勤劳动，不断积攒，已基本上攒够了建新房(建成砖混水泥房)的费用。只要上级一批准，我们就能马上动工。
四、我们建房的方案是：拆除现有的住房，在老房的基础新建房屋，以满足三个家庭的居住。
特此申请，望有关部门审核批准。
申请人：
20xx年9月11日
房屋报建申请书篇二
发包方(简称甲方)：
承包方(简称乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、概况
1、施工地点：镇(乡)(村) 组
2、住房结构： 平方米。
3、在修建过程中，甲方承担供水、供电、浸砖、平屋、整地及清洁卫生，注意家俱如有丢失，照价赔偿。乙方负责带圈梁模板，一切材料不得超过25米，脚子超过50公分另算工资。
4、生活：甲方负责。
5、承包方式：(只包人工费)。
6、工程价款的支付：但要按时支付工程款。
7、按图施工，墙体偏差不得超过2公分。装饰达到农村翻沙要求，砌砖、翻沙、屋内一概不贴砖，外砖前方贴砖。另三方水提提沙，贴砖另算工资，木工制模钉房盖(不包括水电门窗)。
8、修建楼房包工不包料，只包人工费，每平方米际平方计算，滴水为界，房屋以施工面积计算。水波瓦以瓦平方计算。
9、付款方式：开工付元，二层盖板付元，外墙完后付
10、本合同签定后由甲方付乙方定金元;以保证确立为准。
11、施工设备、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方对材料的质量负责，并应保证工程施工的顺利进行。
二、甲、乙双方责任
甲方提供标准的施工图同时。必须按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;隐蔽工程必须得到甲方认可(签字)，方可进行下一道工序;确保施工安全，承担处理施工中发生的一切伤亡费用。
三、违约责任
由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付违约金。
四、纠纷处理方式：
甲方不愿意通过协商、调解解决或调解解决不成时，可以向人民法法院提起诉讼，但费用由甲方承担。
五、合同的变更和解除
1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款2%支付违约金，并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合解除。
六、其它约事事项：
乙方在修建过程中，如有不对之处，甲方及时提出，乙方及时纠正，否则后果自负。
本合同一式 份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋报建申请书篇三
由于店面翻新需申请室内装修，装修项目如下。
室内拆除工程（墙体涂料铲除、地面瓷砖、铝格栅、吊顶拆除）水路改造工程（包含室内老化线路改造）
水路改造工程（设备间局部水路改造维修）
卫生间厨房设备间墙面局部铺贴墙面砖
卫生间厨房设备间顶面吊顶活动集成吊顶
涂料工程（室内整天墙面从新粉刷）
地面工程（地面瓷砖从新铺贴）
装饰隔断为钢木镂空、高度为2200mm高不到顶面。门脸改造（根据店内风格改造翻新）
业主签字：租户方签字：
日期：年月日
房屋报建申请书篇四
xx县人民政府：
退休老教师、李、张等十二户现居住于台江一中操场西侧的住房是上纪世70年代所修建，至今近40年之久。该楼系砖混结构，共两层。由于修建年代久，加上当时修建用的是干打垒、水泥砖及砂土等劣质建筑材料，致使现在楼房内外墙严重变形，房顶破烂腐朽，构成了重大的安全隐患。为教师生命财产安全，也为改善教师住宅条件，我们12户已与凯里市地杰房地产开发有限责任公司达成危房改造协议。按协议规定，开发商对本楼进行拆旧建新。即拆多少补多少，俗称拆一补一，超出面积以每平方米1000元的价格补给开发商。我们认为这是一项民心工程，为此特向县人民政府申请，请县人民政府予以批准为谢！
特此申请
此致
敬礼！
申请人：xxx
xx年x月x日
房屋报建申请书篇五
申请人：####，男，汉族，38岁，个体，住鄂尔多斯市东胜区那日松北路9号街坊10号，身份证号################。
申请事项：
请求贵院对已经查封的被执行人刘良的两处房产继续查封。
事实和理由
申请人诉###和###民间借贷纠纷一案，贵院已经作出（###）东法民初字第####号《民事调解书》，被执行人###和###拒绝履行生效民事调解书，该案现在贵院强制执行过程中。在执行中，贵院依法查封了被执行人###的两处房产，即位于大桥路42号街坊奥运花园小区8号楼2单元504室（产权证号###）房产和位于伊煤路北35号街坊鼎裕佳园4号楼1单元4004号（合同编号###）房产。现贵院的查封两年期限即将届满，但该案件尚未执行完毕，为保护申请人的合法权益，现申请贵院对上述两套房产续行查封。
此致
鄂尔多斯市东胜区人民法院
申请人：####
20xx年7月26日
房屋报建申请书篇六
申请人：______建筑设备劳务分包有限公司，住所地：郑州市金水区丰产路130号院2号楼1单元7层14号，法定代表人：黎关青，电话：。
被申请人：郑州顺祥建筑劳务有限公司，住所地：郑州高新开发区冬青街22号，法定代表人:余羲军,电话：。
被申请人：______建设工程有限公司(原名：______建筑工程有限公司)，住所地：郑州市惠济区长兴路西宏达路北五环大厦4层，法定代表人：杨书岭，电话：,。
被申请人：余西根，男，汉族，1968年2月16日出生，住：河南省潢川县仁和镇凌集村余湾组，身份证号：，电话：。
申请事项：
申请查封被申请人余西根所有的房权证号为的房屋。
事实和理由：
申请人与被申请人租赁合同纠纷已经于20__年12月23日向贵院提起诉讼。但是，被申请人有转移资产之嫌，其行为可能危害了申请人的合法权益，因情况紧急，不及时采取保全措施，将会致使申请人利益受损。根据《民事诉讼法》第100条的规定，特请求法院查封被申请人余西根所有的房权证号为的房屋(截止20__年12月23日，三被申请人欠申请人1366550元)。如果采取保全措施不当造成被申请人财产损失的，由申请人承担责任。
被申请人的财产如下：
申请人提供的担保财产如下：
______人民法院
申请人：______
___年___月___日
房屋报建申请书篇七
请求事项
请求依法对刘××根据与申请人签订的《建设施工合同》所承建的位于××市华联路的房屋工程质量是否合格进行鉴定。
事实及理由
刘××诉申请人建设工程施工合同纠纷一案，因刘××在为申请人修建房屋时偷工减料，用的水泥含量、钢筋粗细及密度均严重不符合国家标准及设计要求，致使房屋开裂，楼面下陷，工程质量存在重大的问题，根本不能居住。由于该工程并未进行竣工合格验收，需要对该房屋的质量是否合格进行鉴定，鉴于是否对房屋的质量进行鉴定直接影响到本案审理判决结果，为了能准确查明案件事实，确保判决的合法性、公正性，申请人特请求人民法院委托相关部门对上述请求鉴定事项作出公正合法的鉴定。
此致
敬礼！
申请人：
日期：
房屋报建申请书篇八
尊敬的乡政府：
台江的民中退休老教师杨xx、李xx、张xx等十二户现居住于台江一中操场西侧的.住房是上纪世70年代所修建，至今近40年之久。该楼系砖混结构，共两层。
由于修建年代久，加上当时修建用的是干打垒、水泥砖及砂土等劣质建筑材料，致使现在楼房内外墙严重变形，房顶破烂腐朽，构成了重大的安全隐患。为教师生命财产安全，也为改善教师住宅条件，我们12户已与xx房地产开发有限责任公司达成危房改造协议。
按协议规定，开发商对本楼进行拆旧建新。即拆多少补多少，俗称拆一补一，超出面积以每平方米1000元的价格补给开发商。我们认为这是一项民心工程，为此特向县人民政府申请，请x乡政府予以批准为谢！
特此申请！
申请人：
20xx年xx月xx日
房屋报建申请书篇九
尊敬的村委会:
本人___，是本村下河街道居民。本人因____事，由于自家房屋十分老旧，是我们夫妻两在__年前建造的，只有两层。然而，如今的`县城房价已经很高，我家庭经济状况也不好，无力为儿子购置新房，所以考虑将自家的两层住房修建成四层楼房。
因为考虑到因房屋修建可能带来的扰民问题以及相关的种.种情况，特此向村委会提出农村房屋修建的申请。
希望村委会根据我家庭的实际困难，核实相关情况，审阅批准我的申请。我们将尽快施工修建，保证工程质量，力所能及地减少对于周围居民的影响。
此致
敬礼！
申请人：___
___年___月__日
房屋报建申请书篇十
xx县xx局：
我站现有老式三层砖混结构办公楼一栋，占地面积300㎡左右。已建二十余年。因年久失修，现已出现以下严重质量安全隐患：
一：楼身内外墙出现多处裂缝及破损，门窗及楼道栏杆破坏严重。
二：一层地面破坏严重，顶楼渗水造成漏雨现象严重。
三：办公楼未进行围墙围护，办公楼前后排水措施简陋。
四：墙内需进行道路及地面整改。
针对以上出现的房屋质量安全隐患问题，需对我站办公楼及周边环境做如下维修及维护：
一：对楼身出现的破损。已破坏门窗。一层破损地面。楼道栏杆及楼顶渗水部位进行维修。
二：重建长50m高25。m围墙和墙内大约150地面及道路混凝土浇筑。
三：在楼前和楼后重修两条分别长约35m和50m排水沟。
现特向林业局提出对我站的办公楼进行维修及维护的申请报告，望批准！
xx镇xx工作站
房屋报建申请书篇十一
财政局领导：
xx县审计局现有职工干部19人，仅有4间70平米办公室，且办公设施简陋，办公环境较差，各种墙体、线路、管道严重出现破损、暴露、掉皮、漏水现象，加上厕所、水房大面积渗漏堵塞，已无法使用，严重影响到机关正常工作和效能提升。本着节俭、整洁的原则，急需对现有办公设施进行必要维修。经请示相关领导同意，并邀请相关部门预算，维修费达16万元。鉴于我局纯属全额财政拨款行政单位，无预算外资金来源，无力承担这项支出，恳请县财政解决为盼。
特此报告，请批复。
申请单位：
申请日期：
房屋报建申请书篇十二
申请人：___投资管理有限公司，注册地__市__区__路__号，送达地址：__省__市__路__号__室。
代理人：吴__，__律师事务所律师。
被执行人：陈__，男，19__年2月28日出生，汉族，户籍地__省__县__镇__村一组28号，现住_市___区__路__弄__号__室。
申请人与被执行人房屋租赁合同纠纷一案，贵院判决后于__年8月1日已经立案执行，执行案号(__)闵执第6327号。
根据申请人提供的线索，贵院于__年8月10日查封了陈涛坐落于上海市松江区文诚路888弄37号701室，但一直没有拍卖。
陈涛是一个大老板，开着豪车、住着豪宅、在上海开办多家超市，为了逃避执行，陈涛驾驶的小车登记姐夫的姓名，超市使用妻子的名义，陈涛曾经和朋友说，已经和闵行法院法官联系好了，等法院查封期限过后，马上将房屋过户给他人。
申请人认为：陈涛据不执行贵院判决，损害了法院的权威。陈涛在上海的房屋不是唯一的居住房屋，可以进行拍卖。
为了维护法律的尊严，维护法院权威，特申请拍卖查封的房屋，申请人愿意提供一切协助，包括为被执行人租赁居住的房屋。
此致
敬礼！
上海市闵行区人民法院
申请人：上海南明投资管理有限公司
__年11月12日
附：1、(__)闵执第6327号受理执行案件通知书一份;
2、上海市松江区文诚路888弄37号701室房屋登记信息一份。
