优秀单位的授权委托书大全（19篇）
培养积极乐观的心态，拥抱每一天的阳光。的结尾要有总结性的陈述，对之前的内容进行概括和提炼。接下来是一些关于个性发展的范文，供大家参考学习。
单位的授权委托书篇一
现确认下述人员为 项目的我方项目负责人：
姓名： 年龄： 性别： 身份证号：
工作单位： 执业注册类别： 执业注册编号： 职务： 联系电话：
姓名： 年龄： 性别： 身份证号：
工作单位： 执业注册类别： 执业注册编号： 职务： 联系电话：
代理职责和权限：
代表我单位全面主持和负责委托人的设计工作，按合同约定行使工程设计与设计指导工作，在本单位领导下对设计成果负责。
法定代表人（签名或盖章） 委托单位（印章）
年 月 日
单位的授权委托书篇二
本授权书声明：注册于中华人民共和国的四川省华昌建筑工程有限公司在下面签字的'林益贵(董事长)代表本公司授权的曾小明(经理)为本公司的合法代理人，就20xx年住宅楼节能改造工程的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于20xx年x月x日签字生效，特此声明。
代理人情况：
姓名：____性别：男年龄：xx岁职务：经理
单位名称(公章)：xx有限公司
法定代表人(签章)：
日期：20xx年x月x日
单位的授权委托书篇三
委托人(名称)
法定代表人
地址
请材料、填写相关信息和办理相关手续。
受托人在其权限范围内签署的一切有关文件，我单位均予与承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担。
法定代表人(负责人)：
受托人：
年 月 日
单位的授权委托书篇四
委托单位：
法定代表人：职务：单位详细地址：联系方式：邮编：
委托代理人：性别：身份证号码：工作单位：联系方式：邮编：
现委托上述受托人在我单位与中，作为我方参加的.代理人。
受托人：
__的代理权限为：
受托人：
__的代理权限为：
年月日
单位的授权委托书篇五
兹授权我公司________（职务：________，身份证号：_________________ ）作为我公司的委托代理人，以我公司名义并代表我公司处理________________事宜，代理权限如下：
授权期限：自_____年_____月______日起至_____年_____月______日止。
上述授权范围和授权期限内，委托代理人所实施的行为具有法律效力，本公司予以认可并承担相应的法律后果。此授权委托书传真件无效。
委托代理人无转委托权。
特此授权。
委托代理人（签字）
公司(盖章)：
日期：
单位的授权委托书篇六
委托单位：
法定代表人： 职务： 单位详细地址： 联系方式： 邮编：
委托代理人： 性别： 身份证号码： 工作单位： 联系方式： 邮编：
现委托上述受托人在我单位与 中，作为我方参加的代理人。
受托人：
__的代理权限为：
受托人：
__的代理权限为：
年 月 日
单位的授权委托书篇七
根据国家现行的有关法律法规，我公司经研究决定，授予酒泉市诚信工程建设监理公司如下权利：
一、 我公司认可的《监理合同》赋予监理人的权利。
1、 选择工程总承包人的建议权。
2、 选择工程分包人的认可权。
3、 支付工程款的审批权。
4、 对工程建设有关事项（工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计、使用功能要求）向委托人的建议权。
5、 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的问题可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征的委托人同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准、设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计单位更正。
6、 审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。
7、 主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。
8、 监理人有权发布开工令、停工令、复工令。
9、 工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项、检验批和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。
10、 工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签认权。
11、 监理人在委托授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量，或进度则这种变更必须经委托人事先批准，在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所作的变更也尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人员工工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。
12、 在委托的工作范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处理意见，在同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的.职能，以独立的身份判断，公正的进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。
二，我公司认可的《监理规范》赋予监理人的权利。
（一）、工程上使用的材料和施工质量的检验权
1、专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料构配件\设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料构、配构配、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。
2、对未经监理人员验收或验收不合格的工序，监理人员应拒绝签认，并要求承包单位严禁进行下道工序。
（二）停工，复工权
1、为了保证工程质量而需要进行停工处理时，总监理工程师下达停工令
2、施工出现了安全瘾患，总监理工程师有权停工，以消除安全瘾患
3、发生了必须暂时停止施工的紧急事件。
4、承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理。
5、在具备恢复施工条件时，承包单位应向项目监理机部提出复工申请，并附有总公司签字盖章的整改方案，复工申请表及有关材料，有总监理工程师签署，指令承包单位继续施工。
（三）工程变更单的认可与签发权
1、在总监理工程师签发工程变更单之前，承包单位不得实施工程变更。
2、未经监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理机构不得予以认可计量。
三、我公司认可的国务院《279号令》赋予监理人的权利
1、施工单位必须按照工程设计要求，施工技术标准和合同约定，对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字，未经检验或检验不合格的，不得使用。
2、未经监理工程师签字的建筑材料、构配件和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进行吸收、下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
四、我公司签字、盖章认可的随时赋予监理人的其他权利（包括处罚权）。
单位的授权委托书篇八
本授权书声明：注册于中华人民共和国的四川省华昌建筑工程有限公司在下面签字的.林益贵(董事长)代表本公司授权的曾小明(经理)为本公司的合法代理人，就20xx年住宅楼节能改造工程的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于20xx年x月x日签字生效，特此声明。
代理人情况：
姓名：____性别：男年龄：xx岁职务：经理
单位名称(公章)：xx有限公司
法定代表人(签章)：
日期：20xx年x月x日
单位的授权委托书篇九
致 _______ ：
我司委托本司员工___ 性别：__，身份证号：_______到
贵单位办理_______事宜， 对受托人在办理
上述事项过程中所签署的有关文件,我司均予以认可,并承担相应的法律责任.
请贵单位给予协助，谢谢!
委托期限：
委托人(盖公章)：
日期：
单位的授权委托书篇十
今委托×××（身份证号××××××××××××××××××）为××（单位或者公司）的代理人，全权代表我公司或单位前去贵处（明确的单位或公司）办理×××××××（具体的业务）。我公司对代理人依规定办理的有关事宜均承担法律责任。
委托人：（签章）（签字）
代理人：（签章）（签字）
单位或公司名称
××××年××月××日
单位的授权委托书篇十一
现委托我单位员工刘井权（身份号：）为社会山东苑工程设计单位项目负责人，代表本单位认真履行项目负责人相应职责，按合同约定行使工程设计及设计指导工作，对设计成果负责。
法人：（签章）
被委托项目负责人：（签字或盖章）
委托公司盖章：
年月日
单位的授权委托书篇十二
现授权委托上列代理人根据抵押合同，全权办理我所有的坐落在_________，
房屋所有权证号码为：______的房屋抵押登记手续，代理人因此签署的一切文件，我均予以承认。
有效期限：自___年___月___日至___年___月___。
委托公司（签章）：____________
受委托人（签章）：____________
__________年_______月______日
单位的授权委托书篇十三
委托单位：________。
法定代表人：__________，职务：__________。
受委托人：姓名：_______，工作单位：________。
职务：__________________________。
姓名：_______，工作单位：__________。
职务：_________________。
现委托上列受委托人在我单位与__________因_________纠纷一案中，作为我方诉讼代理人。
本人因______________________原因不能亲自到______________办理_______兹授权委托_______先生/女士处理代办事项.委托人在权限范围内年签署的一切有关文件,我均承认。由此所造成的一切责任均由本人承担。
就xx村证券股份有限公司行政清理工作组(以下简称“中关村证券清理组”)个人债权人申报登记债权的事宜，委托人对受托人授权如下：
现委托上述授权责任人作为我单位在____日常管理上的全权代表，代表法人签署相关文件，并承担相应的法律责任。
委托单位：
(二)特别授权(包括但不限于)：代为起诉，代为承认、增加、变更、放弃诉讼请求，代为收集、提供证据，有权出庭陈述、参与辩论，与对方和解，提起上诉，申请撤诉，申请执行，收取有关法律文书等特别授权。
委托人因____________________事由，需经______________办理，特委托__________律师事务所__________律师为代理人，代为办理。
法定代表人：
年 月 日
单位的授权委托书篇十四
委托人：
住所地：
身份证号码：
受托人： 张x
住所地：
身份证号码：
委托事项：乙方将以自己名义持有的 公司的 %股
权的股东一切权利授权给委托人行驶，包括以股东身份参与相应活动、代为收取股息或红利、出席股东会并行使表决权、以及行使公司法与公司章程授予股东的其他权利，并有权代表乙方对外转让、处置该股权。
委托期限：委托期限及于委托人在 公司持有股权的全部时间，若委托人不再持有该公司股权，则本委托即行终止失效。
不可撤销：本委托书为不可撤销、不可变更之委托，未经受委托人书面同意，委托人不得任意行使持有股权的公司的任何股东权益，也不得将该股东权利再委托给任何第三人行使。
委托人：
受委托人：
日期：
单位的授权委托书篇十五
兹委托（号牌号码或车辆识别代号）报废业务，被委托人在办理上述事项内所提供的有关资料和填写的表格，我单位均予以承认。
我单位对本委托书的真实性和有效性负责，并已核实委托人的有关情况。
月日至月日止。本委托书不得转委托。
委托人或法定代表人（签字或盖章）： 身份证号码或单位公章：
代理人/经办人（签字）： 身份证号码：
（代理人为单位的，由经办人签字，填写经办人身份证号码。）
签署日期： 年 月 日
单位的授权委托书篇十六
受委托人：
姓名：______，工作单位：____________职务：__________
姓名：______，工作单位：____________职务：__________
现委托上列委托人在我单位与_____________(对方当事人)因___________________________(案由)纠纷一案中，作为我方诉讼代理人。
代理人______的代理权限为：____________
(全权代理可表述为代为承认，放弃或者变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。)
代理人______的代理权限为：__________________
委托单位：____________
法定代表人：____________
____年____月____日
注：1、授权委托书须由委托人签名或盖章，并说明委托事项和权限方有效。诉讼代理人代为承认、放弃或者变更诉讼请求、进行和解、提起反诉或者上诉，必须有被代理人的特别授权。
2、此书一式二份，一份由委托人存查，一份由委托人交由受委托人递交人民法院。
单位的授权委托书篇十七
应诉是指向法庭提交答辩状。应诉就是向法庭提交答辩状。通俗讲就是人家告了你，你要回应。当然也可以包括反驳他的观点。
委托单位：___________
法定代表人：___________ ，职务：
受委托人：姓名：___________ ，工作单位：
职务：___________
姓名：___________ ，工作单位：
职务：___________
现委托上列受委托人在我单位与___________ 因___________ 纠纷一案中，作为我方的代理人。
代理人的授权为
一、代为向人民法院提起诉讼；
二、代为反驳对方当事人的诉讼请求，进行辩论；
三、代为提出回避申请，收集提供证据；
四、代为收取人民法院送达的各种法律文书；
五、代为收取调解即时或部分履行过程中产生的一切款、物、凭证。
六、代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，代为签署和解协议，提起反诉或者上诉；
注意：第一、二、三、四、五项为一般代理权限，第六项为特别授权，委托人需要在委托权限数字上挑勾。委托权限若有未尽事项，须另行向法院书面提交。
委托单位：______________________ （盖章）
法定代表人：___________ （签名或盖章）
二零xx年xx月xx日
单位的授权委托书篇十八
兹授权(女士/先生)办理单位的卫生行政许可申报事宜。
授权期限：年月日至年月日
被授权人身份证号码：
被授权人联系电话(手机)：
(单位公章)
年月日
被授权人身份证复印件粘贴处
单位经办人授权委托书
我单位授权(身份证号)为我单位及我单位所属职工代为办理住房公积金相关业务的经办人员，具体权限为登记、开户、变更单位或职工信息、汇(补)缴、提取、封存、转移、销户等事宜。
单位盖章(公章)：
法定代表人签字(或盖章)：
经办人签字：
年月
单位的授权委托书篇十九
xxx：
本人_______，是美国xx贸易公司总裁，兹委托______律师事务所______律师代理美国xx贸易公司起诉______有限公司一案，法官作出有利于原告裁判后，_______律师将继续代理美国xx贸易公司接收判决或裁定书。已于____年____月_____日向法院提起接收判决或裁定书的申请，美国xx贸易公司已与律师订立了委托代理协议。
美国xx贸易公司总裁
日期：_____年____月____日
德克萨斯州公证员：xxxx
本人的委任公证职权于20xx提7月9日终止。
xxx，
____年____月____日（签字）
