2023年廊架制作安装合同 小区监控安装施工合同大全
在生活中，越来越多人会去使用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧
2023年廊架制作安装合同 小区监控安装施工合同大全篇一
甲方： 乙方：@@@@@@@
一、 工程概况
工程名称：@@@@@小区
工程范围：监控系统设备安装
工程内容：监控系统布线、设备安装及调试
二、工程总价：详见附件1(工程价格汇总表)
合同金额： 元整(大写： )
本工程在小区监控系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出小区监控系统工程范围内的项目若小区需要增加，由双方协商定价。
三、产品质量及安装调试要求：
2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范， 便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
3、由甲方协助提供安装场地及电源。
四、工程项目建设期限：
月 日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。并能投入正常使用。)
五、售后服务：
1、乙方所提供合同内设备，从竣工正常使用之日起，所有产品及零配件均为一年的保修。在质保期内，若有产品质量问题，由乙方负责免费更换或维修、人为因素或不可抗力的因素不在保修范围。
3、乙方向甲方免费培训1-2名设备操作管理人员，要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
六、竣工及付款方式：：
自合同签定起2日内支付合同总金额的30%( ￥ 元整)，工程竣工正常使用后将工程剩余款项70%(￥ 元整)(此部分资金不计算利息)，逾期不付按0.1%支付滞纳金、项目施工安装、调试完毕后由乙方通知甲方设备安装完毕，并提供相应的技术资料。项目施工安装、调试完毕后，并签注验收结论。
七、约定事项
1、为确保工期，争取提前竣工，甲方应积极配合乙方。
2、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为本合同的附件。
3、附件1作为本合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。
八、违约责任：
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向甲方支付违约金;若违约超过20天，甲方有权解除合同，所造成的损失，由乙方负责。
2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的0.1%向乙方支付违约金。
十、本合同按《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国产品质量法》，《消费者权益保护-法》等有关法律条款执行。
十一、施工期间出现工伤事故，由施工单位自行负责。
十二、本合同一式两份，由甲方执一份
十三、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。
十四、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
电话： 电话：
年 月 日
2023年廊架制作安装合同 小区监控安装施工合同大全篇二
光伏的利润有因为冠福，他只需要一个成本，然后所有的能量都来自于太阳光。他的城北非常的小，所以说投资的利润非常大。
1、屋面光伏发电实际利润？
2、光伏发电工程施工的利润是多
3、最近有人要租家里房顶安光伏，每年给一千元钱，大家觉得怎么样？
5、屋顶安装光伏发电到底挣钱吗？
挣钱,投资一次,大概五六年就能回本,还是比较划算的。
6、做小区太阳能工程有多少利润？
2023年廊架制作安装合同 小区监控安装施工合同大全篇三
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
一、 工程概况及承包方式
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程承包方式：包工包料
4、 工程概况：装修面积 平方米。
二、 工程装修内容：见附件《装修预算》
三、 工程造价
工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;
工程造价为： 元。大写(人民币) (见附件《装修预算》)双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部分的工程款按工程变更单另计。
四、 工程期限
工程开工日期：________年____月____日
工程竣工日期：________年____月____日
五、 质量要求
本工程执行db08-62-97《建筑装工程技术规范》、db3130-1999《装饰装修验收标准》____市建设行政主管部门制定的其他地方标准、质量评定验收标准。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为________年，终身维修。
六、 付款方式
七、双方责任
1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。
2、 乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。
八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以现场签证形式由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。)
3、 工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。
4、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
5、 其它未尽事宜由双方协商解决。
6、 合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。
2023年廊架制作安装合同 小区监控安装施工合同大全篇四
甲方：
乙方：
本合同。
一、工程概况：
1、工程名称：住宅小区景观绿化工程
2、工程地点：
3、工程内容：小区内所有的景观绿化工程(详见双方确认的工程图纸)。
二、工程承包范围及方式：
1、承包范围：以甲乙双方确认的工程图纸中所含的小区景观土建和安装工程为准，及图纸中未标注的绿化与铺装工程;人工湖喷泉制作与安装;场区照明系统;苗木种植工程等全部内容(其中不含小区车行道、楼体与车行道之间的步行道)。
2、承包方式：包工、包料、包成活、保养护、包工期、包安全、保质量的大包干式景观绿化承包，并不得将工程转包或分包。
三、合同工期：工期为x日历天。即
开工日期：x年xx月xx日;竣工日期：x年xx月xx日。期间如遇不可抗因素或因甲方原因造成的工期延误，经甲方书面确认后工期可顺延。
四、工程造价：
本工程总承包价为人民币：x万元(小写：x元)整。包括：土建、安装工程费、种植费、养护管理费等合同承包范围内工程全部费用。
五、付款方式：
1、甲方确认乙方施工人员进场，甲方向乙方支付工程款x万元做为启动资金。
2、此后工程款按工程形象进度进行支付：乙方完成工程，经甲方书面确认合格后，甲方向乙方支付工程款x万元;乙方完成景观铺装及种植工程的50%工程量，并经甲方书面确认合格后，甲方向乙方支付工程款x万元;乙方完成景观铺装及种植全部工程，并经甲方书面确认合格后，甲方向乙方支付工程款x万元;乙方组织进入景观铺装及种植工程施工，并经甲方书面确认合格后，甲方向乙方支付工程款x万元;乙方施工完成景观铺装及种植工程，并经甲方书面确认合格后，甲方向乙方支付工程款x万元;工程按约定工期全部工并初步验收合格，甲方向乙方支付工程款x万元。
3、剩余工程款待保养期满一年，甲方支付余款的50%;满二年后经验收一次性全额支付。
六、双方责任：
1、甲方责任：
(1)负责为乙方提供水、电及生活场地。
(2)配合支持乙方工作，协调周边关系，为乙方创造施工条件。
(3)处理各种变更，并及时现场跟进监督指导，做好技术交底。
(4)及时组织办理各种现场验收和签证。
(5)按双方约定条件支付乙方工程进度款，按合同规定办理结算。
(6)为保证绿化效果甲方有权在现场对设计进行调整，并与乙方及时沟通，出具书面的变更通知单。
2、乙方责任：
(1)按施工图及有关施工技术规范、要求进行施工。
(2)承担绿化工程完工后的保养责任，保证苗木成活率100%。
(3)保证所需材料、苗木品种、数量、规格达到配置方案、施工图、效果图、工程苗木清单、工程预算书的要求。
(4)所有隐蔽工程必须由甲方验收后方可进行下一步施工。
(5)按照标准、规范和技术要求精心施工保质保量，随时接受检查。
(6)做到文明施工，服从甲方现场管理，遵守施工规范和安全操作规程，避免各种事故发生。
(7)工程竣工验收前，所有设施和成品由乙方负责保护。
(8)工程竣工后清理现场，做到工完场清。
七、验收条款：
1、工程验收要符合有关绿化验收标准，并按合同附件要求及现场确认进行验收。
2、竣工验收：工程具备验收条件时，双方应及时组织有关人员进行验收，如甲方不能及时组织验收，视为该工程已通过验收。若不能通过验收，乙方必须负责无偿整改，并在双方议定的日期内完成整改内容直至验收合格为止。
八、质量保修及苗木保养：
1、工程竣工后乙方必须对工程实行免费成活保养，同时为工程提供保修(由甲方提供乙方负责安装的庭院照明、草坪照明、配电设施除外)，保养保修期自工程竣工之日起二年。(苗木绿化保修二年，工程保修二年)
2、保修保养期内，乙方必须派专人进行日常管理，及时浇水、中耕除草，施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。
九、违约、索赔与争议：
1、本合同严禁转包或分包，若经发现，甲方有权单方解除合同，乙方应无条件退还甲方已付工程款。
2、乙方必须按合同约定工期完成，若无故延误工期或停工(除人力不可抗拒因素外)，乙方每逾期一日，应向甲方支付工程造价千分之一的违约金，违约金从工程款中扣除。如延期交付工程30日，甲方有权解除本合同，同时乙方退回已收工程款，甲方有权委托其他施工单位施工。
3、甲方必须按照上述约定的付款方式按期支付乙方工程款，若因甲方原因未能按期支付，每超过一天，甲方必须按欠付工程款的千分之一向乙方支付违约金。
4、索赔 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据，并以书面形式提出，双方友好协商达成一致后合理解决。
5、本合同土建工程及绿化苗木保修、保养期间，乙方未能履行保修、保养义务，甲方有权自送达保修保养通知后15日后委托其他单位进行保修、保养，由此产生的费用由乙方支付，甲方有权从质保金中扣除，不足部分乙方另行给付。
6、争议
甲、乙双方在履行协议时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。发生争议后，除非出现单方违约导致协议却已无法履行，双方协议停止施工;调解要求停工，且为双方接受;仲裁机构要求停止施工;法院停止施工等情况的。双方都应履行本协议，保持施工的连续性，保护好已完工程。
九、其他条款：
1、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，自签字盖章之日起生效。
2、工程施工图为本合同附件，与本合同具有同样法律效力。
3、未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成由甲方所在地人民法院管辖。
4、预算书做为本合同附件。
5、甲方联系地址： 联系人：
传真： 邮箱：
乙方联系地址： 联系人：
传真： 邮箱：
如乙方变更联系方式及联系人或因上述联系方式导致甲方无法送达相应书面文件，则视为甲方履行告知义务。
6、质量保修书作为本合同附件。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表人(签字) ： 代表人(签字)：
签订日期： 年 月 日
2023年廊架制作安装合同 小区监控安装施工合同大全篇五
甲方：___________________代表(以下简称甲方)
乙方：__________________ _代表(以下简称乙方)
一、工程名称：__________
二、工程地点：__________
三、工程承包范围 工程范围与内容：所有施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算)
四、 工期要求
乙方必须在 _____年 _____月 _____日前竣工。
乙方配合总包单位在总包方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
五、 质量标准
工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
六、 工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
采用固定劳务单价方式。
七、 合同价款 本合同价款为人民币：_________元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险及意外伤害保险、税金等各项费用。
八、 付款和结算方式
工程款支付：工程量全部完成经验收合格，于建设单位支付该项目工程款到账后，30日内甲方向乙方按比例给予支付。保修期1年。
九、 设计变更
因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期根据主合同相应顺延。
十、 材料设备供应
1本合同工程所有用于水电主材(未计价材料)均由甲方采购供应，所有辅料(计价材料)由乙方自行负责。
2水电安装的所有工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。
十一、 双方职责
1甲方职责
按时甲方提供的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。 甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场负责有关签证。甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。甲方随时检查乙方施工质量、进度、安全、材料使用保管情况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗情况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方承担。
2、乙方责任
施工图内所有的水电、消防及弱电安装工程。应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。施工现场水、电材料上下车及现场转运。乙方进场人员需无条件服从甲方的管理、调度，特别是质量、安全、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方提供的原材料严禁浪费或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必须保护设备设施，做好成品保护。
十二、违约责任
1、甲方违约责任
如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。
2、乙方违约责任
如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方所有做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。
如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。
双方约定的工期不论任何原因均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行安排劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。
在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行承担，甲方并总价2%向乙方收取违约金。
(5)乙方必须做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。
(6)乙方必须服从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (7)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按2000元/次向乙方收取违约金。
(8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。
十三、安全文明施工
1、乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责。
2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不承担任何费用。
3、乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款。
4、乙方在施工中必须注意安全，杜绝安全事故发生，乙方必须为进场施工人员购买意外伤害保险，如因乙方违章操作造成的安全事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全工作。
十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商
1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份，均具有同等法律效力。
代表：__________ 代表：__________
