鱼塘转包合同优质
随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
鱼塘转包合同优质篇一
建设单位:_________(以下简称发包方)
施工单位:_________(以下简称承包方)
双方经充分协商,达成如下协议:
第一条:工程名称:
第二条:工程地点:
第三条:工程承包范围和内容:
第四条:工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
一、本合同签订后__日内,由承包方进场施工;工程款按工程月度所完成的工程进度形象进行付款,每月在25号前申报进度款报审表;如进场不满一个月的按累计至下月报审月度进度款时审核、支付。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在__日内按核实的工程进度支付进度款,工程月度进度款支付按当月的价款总价的__%结算。
三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之__的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
六、本合同造价结算方式:____________________
第五条:工程期限及施工准备(开工、竣工时间)
根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为___天(日历天),自__年_月_日开工至__年_月_日竣工验收。
二、开工前__天,承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
4.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
5.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
6.人力不可抗拒的因素而延误工期
四、承包方:
1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。
第六条:工程质量标准
一、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:
5.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。
第七条:承包形式及材料设备供应
一、承包形式为 包工包料 ,工程中所用机械全部由承包人提供。
二、承包人所供应、采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,承包人提供的材料及设备发包人有疑义需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。
第八条:发包方义务:
1.开工前___天,甲方给乙方施工图一式___份,并做到“三通一平”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行签订协议执行)
2.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。
3.按协议负责按期拨款。
第九条 施工与设计变更
一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。
二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。
三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。
四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。
第十条:承包方义务
1.按协议分工负责材料供应。
2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。
3.按施工图负责组织施工,按期竣工。
4.竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。
5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。
第十一条 工程验收
竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和xxx有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。
第十二条:违约责任及奖励条款
一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,发包人按每推迟一天为5000元处罚承包人。
第十三条:附 则
一、本合同一式__份,合同附件__份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。
二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
一、向发包人所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁;
二、向发包人所在地的人民法院起诉。
发包方:(盖章) 承包方:(盖章)
年月日:
鱼塘转包合同优质篇二
乙方:_____________________
经双方协商一致,甲方将宣汉县亿联商贸城玻璃栏杆安装劳务工作承包给乙方,为明确双方责任和义务,结合本工程具休情况,特签定下列合同条款,以供双方遵守。
忆联商贸城一期工程,栏杆数量约10000米;包工不包料(小型辅材山乙方负责)。
乙方必须严格按照甲方要求施工,焊缝饱满,焊点磨平,质量要达到合格;工作中乙方人员必须遵守施工操作规程,服从甲方的合理指挥和安排。
乙方必须服从甲方整个项目的工期安排,无条件的配合,并按时完成所有工程量。
阳台栏杆40元/m,按完成合格栏杆的延长米计算。
玻璃安装完成支付至合同价的90%(即36元每米);
竣工后扣除( )元保修会,剩余款项应在一周内完成支付。保修金在保修期满后十日内付清,保修期为 月。
1、甲方提供水源、电源(每幢楼应有专用电源开关箱)和栏杆立柱、面管、玻璃,以使乙方能够不间断连续施工。
2、工程竣工后,乙方应及时告知甲方进行验收,甲方在接到验收要求后应在 日内进行验收。若甲方拒绝验收视为工程合格。
3、若双方对质量验收是否合格发生争议,由双方委托第三方中介机构进行验收确定工程是否合格。
4、甲方在开工前向乙方进行安全技术交底,并监督乙方按施工规范要求进行施工。
5、甲方根据工程特点与有关规定制定技术安全保护措施。因甲方造成停工,甲方须按 元/天支付乙方停工损失。
6、提供垂直运输设施或井架。
1、乙方施1人员所需的安全帽、手套、劳动鞋等劳动保护用品及施工所用的螺丝、焊丝、气体、玻璃胶、电动工具(含电线50米以内)、手工用具均由乙方自行负责。
2、乙方根据甲方总进度计划、安排好工人,并服从甲方的合理工序搭接安排。
3、乙方应严格按有关施工技术操作规范、单项作业规范规程要求、现场安全技术交底进行施工,如果安装工作质量不合格由乙方负责返工重作。
4、乙方施工生产人员不遵守劳动纪律、违规操作发生伤亡事故,所产生的一切责任和费用均由乙方负责。
如果双方任何一方违约应赔偿对方相应损失,并支付违约金5000元。
乙方:_____________________
日期:_____年_____月_____日
鱼塘转包合同优质篇三
委托方(以下简称甲方):
受托方(以下简称乙方):
为了共同托展甲方在 的销售市场,甲、乙双方本着互惠互利,诚实信用的原则,根据《xxx合同法》的有关规定,经友好协商,就甲方委托乙方分销(以下简称该项目)的有关事宜,经过充分协商,达成以下协议。
名称:
位置:
委托乙方代理的范围由甲方以书面形式提供详细的销售价格表为准,与合同有同等法律效力。
1、乙方分销代理期限、范围及内容:
1)、乙方从年 月日起至年月分销代理本项目。
1、甲方保证该项目的合法性和真实性。
2、在合同生效之日起三日内,甲方须向乙方提供项目相关资料。如项目楼书,销讲资料,宣传单页及《认购书》、《商品房买卖合同》、《国有土地使用权证书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》等相关项目资料复印件。
3、 甲方应将该项目的价格明细表提交给乙方,该价格表经甲方签字并盖章生效。如甲方对价格进行调整,则甲方需以书面形式通知乙方。
4、甲方有义务将工作中需告知乙方的主要情况告知乙方,并安排 专职人员与乙方相关人员对接。
5、甲方协助乙方完成购房团在甲方项目参观、选购和签约、收款等各项接待程序,并保证现场的接待质量。
6、在委托期内,甲方免费提供广告宣传物料。
7、甲方及时透明的协助乙方做好销售过程的各项工作和客户归属业绩确认等工作,并按合同约定向乙方支付分销代理费。
1、乙方组织销售队伍。
2、乙方应遵守甲方提供并经甲方签章确认的合同样本及相关销售文件,乙方不得超越甲方授权向购房客户作出任何承诺。
3、乙方应根据甲方提供的该项目的特性和状况向客户作如实介绍,并派专人 负责与甲方日常业务工作的协调和联系。
4、乙方在分销渠道销售活动中,应当维护和提升甲方的企业形象,不得以任何方式实施有损甲方企业形象的行为。
5、甲方的销售策略、销控情况等作为商业机密,未经甲方书面认可,乙方有义务保密并保证不得告知第三方。
6、签订本合同后甲方应对乙方推荐的客户即时进行统计,若甲方欺骗或隐瞒乙方已成交客户与回款,乙方可单方解除本合同,并要求甲方赔偿损失。
甲乙双方应本着诚实诚信、公平公正的原则,来明确双方合作业绩归属问题。
甲方在客户到访时签署《客户到访确认单》,待乙方客户成交后甲方给乙方出具《客户购房确认单》,双方凭《客户购房确认单》结算乙方代理佣金。
1、代理佣金标准为客户实际支付总金额的 %计提。
乙方开户行乙方银行2、客户在签订《商品房买卖合同》并按约定支付全额房款以及其他款项后3个工作日内,甲方按约定比例向乙方支付全额佣金。
1、甲、乙双方任何一方如有违反本合同之相关约定的,均视为违约,违约方须向守约方赔偿经济损失和承担由于违约所造成的其它责任。
2、甲方逾期支付分销代理佣金超过10天,应每天向乙方支付违约金,违约金的标准为应付分销代理佣金总金额的1%。
八、其他
1、本合同未尽事宜,双方可另行协商并签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字盖章后生效。合作期间,若一方因故需提前终止合同,须提前15天书面通知对方,并经双方协商讨论解除本合同。
3、本合同在履行过程中如发生争议,双方友好协商解决;协商不成的,向项目地人民法院提起诉讼。
4、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。
甲方: 乙方:
代表人签字: 代表人签字:
电 话:电 话:
邮 箱:邮 箱:
签约日期: 签约日期:
鱼塘转包合同优质篇四
建筑工程施工行业从古至今都是安全事故高发的高风险行业,那么签订工程施工转包合同时需要注意什么呢?以下是在本站小编为大家整理的工程施工转包合同范文,感谢您的阅读。
甲方:
乙方(实际施工方):
一、工程内容
内蒙古鄂尔多斯市成峰石化宿舍楼外墙保温及氟碳漆的施工
二、施工地点:内蒙古鄂尔多斯市乌审旗纳林河乡
三、 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉,甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工,剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿,由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。
四、 该工程完工并移交甲方前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任,保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。
五、工程质量及验收标准:
工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
六、工 期:
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限,如期按时或提前完成所有本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价10%向甲方支付罚金。
八、其 它:
1)若乙方无正当理由单方终止本协议书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价30%的违约金。
2)若乙方违反本协议书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达不到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本协议书无法履行的行为,甲方有权单方解除本协议书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本协议书上述各条款具有解释权。
十、本协议书一式两份,甲、乙方执一份,具有同等法律效力。该协议书自双方签自盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除保修条款依然有效外,即告终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
甲方:
乙方:
1、 南省大通湖区深湘木业扩建工程的主车间的钢结构部分(钢屋架、屋面、防水)转包给乙方。
2、 乙方必须按时保质达到合格争创优良工程。 甲方转包个乙方的工程建筑面积约2万平方(含二期工程,结算时按实际建筑面积计算),合同价款 元/平方计算(包工包料)。
3、 方式:按照甲方与深湘木业签订的施工合同的拨款方式拨付。 乙方必须交付合同履约保证金 如果甲方不能在60个工作日内开工,必须一次性将合同履约保证金返还给乙方。
未尽事宜双方协商另定,本协议一式两份双方各持一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
甲方:
乙方:
一、 工程名称:第二批实施工程第五标段
二、 承包范围:以工程招标文件的工程范围及工程承包合同的内容,业主提供的设计施工图纸、设计变更为承包工程范围。
三、 转包方式:乙方实行包工包料、全额承包 。
四、 转包原则:专款专用、自主经营、自负盈亏。
五、 工程款的转付:
1、工程款的转付根据怀来县地税局怀地税发【20xx】文件规定在建设单位转付工程款时,甲方予以提供建筑承包合同、转包合同等所需证明材料给乙方开具建筑发票,税金由乙方支付。税务机关开具的《代扣代收税款凭证》收据联甲方交予乙方做为乙方完税凭证。乙方持建筑工程承包合同、转包合同等证明资料及《代扣代收税款凭证》向税务机关申请,给京西集团公司开具建筑业发票,税务机关不再征税但要在《代扣代收税款凭证》各联备注中注明已开具发票号码、金额、日期等情况。
2、业主拨付的工程款到达甲方帐户后,甲方按应把该工程款拨付给乙方,以便保证工程进度款的及时到位、保证施工生产正常进行。
六、甲乙双方责权:
1、 甲方义务为乙方到税务机关代开工程税务发票,不收取任何费用。
2、甲方对该工程在施工过程中的一切经济与法律责任均不负责任。
3、乙方代表甲方全面履行与建设单位所签合同的全部内容,承担该工程的全部经济法律责任。
4、乙方自行协调处理与该工程相关的一切事宜。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
鱼塘转包合同优质篇五
发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
1、每公里护栏安装造价为万元,其中包含: 材料费 万/公里,人工安装费万/公里,运费万元/公里(含:上下车搬运费等)。
以上单价包含施工中的各项直接费用和间接费用,包括税金、利润、各项管理费用以及材料费和安装费用。其中工程材料由乙方自行购买,乙方根据甲方指定的材料存放地点自行运输到施工地段。
1、波形梁钢护栏产品必须符合xxx《公路波形梁钢护栏》(jt/t 281-2007)的规定,甲方按照xxx2004年颁布《jtg f80/1—2004》公路质量检验评定标准及相关施工规范对工程进行严格检查验收。
2、护栏立柱、波形梁及托架的安装应符合设计和施工的要求。
3、为保证防护栏的整体强度,护栏立柱的埋置深度及基础应符合设计要求,波形防护栏的端头处理应满足设计要求,设计未作要求的应满足甲方的要求。
4、基坑的深度、宽度应不小于设计尺寸,基础混凝土的强度必须满足设计标号要求。
乙方必须对施工人员进行安全教育,提高安全意识,狠抓安全管理,做好一切安全防范措施,施工期间材料堆放要符合要求,施工地段两头设置明显规范的施工警示标志,防止安全事故的发生。乙方在施工期间无论出现人员、车辆、牲畜等一切伤亡和财产损失,均由乙方负责人承担一切法律责任和经济责任,甲方不负任何经济和法律责任。施工期间应保证车辆、行人安全通行。
乙方在施工期间应无条件服从甲方和监理的管理,否则甲方有权予以单方面解除合同,乙方应在每月20日向甲方上报工程进度表。
甲方需全额工程款先支付乙方后,乙方再组织施工队伍进场施工,工程竣工后甲方负责该工程质量的验收。
乙方必须于 年月 日进场,年 月日竣工交付使用,如乙方超过工期,将承担一切因延误工期所带来的一切经济和政治责任。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方代表:乙方代表:
年 月 日 年 月 日