最新电信服务合同属于合同 电信基站设计合同实用
合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
最新电信服务合同属于合同 电信基站设计合同实用篇一
联系地址： 邮政编码:
乙方(承租方)：
联系地址： 邮政编码:
第一条 租赁房屋及场地的情况
甲方同意将座落在 (详细地址及位置)的自有房屋 间和 (以下简称租赁物)出租给乙方，作为乙方设置移动通信和/或电信基础设施共建共享基站用房使用。乙方承诺未经甲方同意，不得将租赁物转租或改变用途。
乙方承租甲方房屋建筑面积为 平方米，承租甲方场地面积为 平方米。签订本合同前，甲方已告知乙方该房屋【已】【未】设定抵押，与甲方原件核对无误的租赁物房屋产权证、土地使用权证复印件作为本合同附件一。
该租赁物原有装修和有关设施设备状况，由甲、乙双方在本合同附件二中加以列明，作为甲方向乙方交付该房屋或本合同终止时乙方向甲方返还该房屋的验收依据。乙方拥有其出资建设、装修及安装的基站设施设备的所有权，并且有权在本合同终止时不受干扰的进行处分。
甲方同意向乙方提供该租赁物所在楼宇的楼顶场地，用于安装无线设备、传输设备、天馈线、天线支架、走线架以及 等设施设备，并负责提供与此相配套的光缆或电缆入户通道。
第二条 租赁期限
甲、乙双方约定，该租赁物租期为 年，租赁期限自甲方向乙方移交租赁物之日起至 年 月 日止。
第三条 租金
甲、乙双方约定，该租赁物年租金为：(人民币) 元(大写 万 仟 佰 拾 元整)，租金总额为：(人民币) 元(大写 万 仟 佰 拾 元整)，上述金额为含税价格。除本合同约定或乙方书面同意以外，乙方不再另行向甲方支付其他任何费用。
第四条 支付方式
甲、乙双方约定，乙方采用以下第 种支付手段((1)支票;(2)现金;(3)转帐)支付租金。
甲、乙双方约定，乙方按以下第 种方式支付租金：
甲方的帐户信息如下：
甲方：
开户行：
帐户名称：
帐号：
甲方提供的银行帐户错误，或甲方销户后未及时通知乙方，或甲方无正当理由拒绝受领租金，造成乙方难以支付租金的，乙方可以向乙方所在地公证机关办理租金公证提存。租金公证提存后，视为乙方已履行合同支付租金义务。
第五条 租赁物交付、基站装修和设备安装
(一)向乙方提供该租赁物内空调系统的室外机安装位置;
第六条 基站用电
(一)由甲方负责提供
(1)该配电工程的楼内部分由乙方实施，施工方案须经甲方签字确认;
(3)基站投入使用后，甲方应保证向乙方正常供电，如遇停电，应提前 日通知乙方，但甲方不可预计的情况除外。
(二)由乙方自行解决
(2)甲方应配合乙方接电施工，接引外电所需费用由乙方自行承担。
第七条 使用要求和维修责任
甲方承诺，在租赁期内，保证乙方能正常使用基站房屋、楼顶天线及有关设施设备。
乙方保证基站通信设备及通信电磁波强度符合国家标准，对附近居民的人身安全和电器设备不造成损害。
租赁期内，乙方应合理使用并爱护基站房屋和原有设施设备，因乙方使用不当或不合理使用等原因，致使基站房屋和原有设施设备损坏或故障的，其维修费用则由乙方承担。
甲方因维护和改善大楼的使用，更新或改造原有设施设备的，应事先书面通知乙方，并避免对乙方的通信设备产生干扰或影响;如需乙方搬迁设备的，应事先与乙方进行协商。
租赁物及其附属设施、水、电管线因质量问题或其它自然原因损坏的，由甲方负责修缮，情况紧急或者乙方通知甲方后 日内甲方未予修复的，乙方有权自行修缮，费用由甲方支付。
第八条 转让
租赁期内，甲方如需转让租赁物的，应提前 日书面通知乙方，乙方在同等条件下有优先购买权，如乙方不购买该房屋的，则甲方在转让时，应告知受让人维护乙方的承租权，该房屋转让后，受让人应与乙方签订租赁主体变更合同，继续履行本合同。
第九条 合同的解除和续签
(一)该租赁物占用范围内的土地使用权依法提前收回的;
(四)第三人干扰乙方基站运行，致使乙方基站不能正常使用和运作的;
因上述第一、二项原因需迁移基站的，甲方应及时将拆迁人、拆迁范围、拆迁时间等有关事项书面告知乙方，由乙方和拆迁人按照国家和本市的有关规定协商处理。
在乙方和拆迁人就基站迁移未达成一致意见，甲方应继续保证基站的正常运行，不得擅自中断通信电源，或阻挠乙方工作及维护人员进出基站。
最新电信服务合同属于合同 电信基站设计合同实用篇二
第一条：协议内容 为保障甲方服务器正常使用，甲方授权乙方管理甲方服务器，授权范围包含：服务器软硬件的更换;服务器内部环境的调试;服务器上传及程序升级调试;服务器的安全等服务。
第二条：甲方服务器情况
甲方选择服务类别为：__套餐服务__单次服务计费服务
服务器维护费用总额 元,人民币(大写);
第三条：服务器维护框架内容 服务器维护时间：________年____月____日 至 ________年____月____日，共计____月。
第四条：甲方的权利和义务
本协议签署后，甲方应一次性向乙方交付费用总额;
甲方自正式签订本协议之日起需将服务器详细资料提供给乙方(《客户服务器信息资料表》)。
甲方对服务器上所有软件的版权负责，乙方不承担因服务器软件版权纠纷产生的一切责任。
甲方认为乙方实力不足以达到甲方要求，有权终止服务并向乙方索取直接经济损失。
第五条：乙方的权利和义务
乙方应在不改变甲方服务器源程序的前提下为甲方进行服务器维护;
乙方在收到甲方通知后的3个工作日内完成服务器设置，如甲方提交更新量较大时间往后延迟。
乙方在每次维护服务器后，应及时向甲方提供本次维护报告;
乙方以甲方提供的电子邮件通知为依据进行更新、维护服务器。
最新电信服务合同属于合同 电信基站设计合同实用篇三
（以下简称甲方）
（以下简称乙方）
为贯彻*生产的法律、法规，保障施工现场临时用电安全，执行“安全第一，预防为主”防止人身触电事故。依据*“施工现场临时用电安全技术规范”（jgj46-2005）、“北京市建筑工地施工临时用电标准”明确临时用电安全责任。甲、乙双方应按照各自职责，严格遵守协议规定的权利、责任、义务，保障施工现场临时用电的安全。
1、贯彻落实国家、北京市建筑工程对临时用电的有关规定，负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对用电过程安全检查和指导。
2、按照施工临时用电组织设计和施工工序，从箱变指定一路为乙方专用，乙方组织人员把电源送至乙方施工区域内，安装a#、b#配电箱，经验收后交给乙方使用。
3、甲方依据标准监督乙方用电和用电设备运行情况，发现存在隐患和不符合标准的乙方无条件执行整改。不服从管理的甲方有权停电整改，必要时实行经济处罚，直至整改完毕。
4、乙方作业人员的电工操作证复印件及考核记录存档备案，未经考核人员不得上岗。
5、甲方临电安装完毕后，组织甲、乙方主管领导及安全部门共同验收后，方可使用。
6、甲方对箱变、水表定期维护。
7、甲方每月20日查表，甲、乙双方认可后，乙方七日内交费，否则将押金抵齐后有权停水、停电。
1、严格执行国家、北京市建筑工程临时用电的管理制度和操作规程，对自己辖区内的.临电负全面的管理责任。
2、自己区域内增加设备时，应先向甲方申请，同意后实施。不得私自增加用电容量，造成上一级跳闸的后果乙方负责。
3、保证自己施工区所有配电箱、线路及各种用电设备、设施完好，加强日常维护和巡视，有问题及时上报，严禁设备设施带“病”运行。
4、雨、雪等恶劣天气后，应对用电设施进行绝缘遥测，合格后方可投入使用。
5、有专人负责临电设施，对操作人员要进行用电交底。避免违章指挥，违章操作，确保安全用电。
6、乙方有权对甲方提供电源不符合标准时，提出整改申请，对上级提出有关临电存在的问题，必须认真落实整改。
7、甲方电缆乙方不得随意挪动，不得堆积易燃物。违章操作和未通过甲方擅自拆、改造成的恶果，由乙方负全责，造成的甲方损失由乙方承担。
8、乙方在使用中造成的箱变的跳闸，乙方先查清自己的原因，故障排除后书面向甲方说明确认，方可合闸。由于乙方频繁跳闸造成的闸具（箱变）损坏由乙方负责。
9、乙方用水不得出现跑、冒、漏情况。
收费标准：先将押金_____元交与甲方。
3、甲方每月出示用水、用电量凭据，并在乙方交费后提供加盖财务公章的交费收据。
本协议有效期：自_____ 年 _____月_____日至乙方工程竣工日止。双方盖章后生效。协议一式三份，双方各执一份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
责任人： 责任人：
日期：__________
最新电信服务合同属于合同 电信基站设计合同实用篇四
承包人(全称)：
依照《_合同法》、《_建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本天然气工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
二、 工程承包范围
三、 合同工期
四、 质量标准
按照《城镇燃气设计规范》gb50028—20xx、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》cjj33—20xx、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》gb50236—20xx、《工业金属管道施工及验收规范》，现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准，工程质量达到合格。
五、 承包方式
包工包料(主材与设备由发发包提供)
六、 合同价款
1、金额(大写)：______________________________元(人民币)
2、合同调整价款：施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。
3、工程款支付：工程竣工验收合格后，工程结算审结半年内，分期付清。
4、计价依据：20xx年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》，20xx《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》，招标工程按照招标文件的约定执行。
七、材料设备供应
施工图中的主材及设备由发包人提供，主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。
八、工程质量保修
承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。
1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期两年。
2、保修范围：施工图及设计变更所设计的内容和项目。
3、承包人在保修期内接到抢修通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。
4、工程质量保修金为施工合同价款的5%，金额________元。
5、发包人在质量保修期满经验收合格后，将剩余的保修金返还承包人。
九、发包人的权利和义务
1、发包人向工地派驻现场管理人员，负责工程的管理、验收及对外的协调。
2、开工前向承包人提供施工图纸四套。
3、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。
4、负责办理开工前的有关审批手续，协助承包人解决施工现场的用水用电。
5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。
6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。
7、组织图纸会审。
8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况，发包人应及时通知设计单位到现场协商处理，并由设计单位出具书面处理意见。
十、承包人的权利与义务
1、承包人向工地派驻项目负责人，负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。
2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。
3、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。
4、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案，经发包人批准后实施。
5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告，经发包人批准后实施。
6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。
7、承担施工现场的安全和保卫工作，严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任，消除隐患，杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担相应的赔偿责任。
8、工程不得转包。非经发包人同意，承包人不得将所承包的工程的任何部分分包，一经发现，发包人有权单方面终止本合同，并要求承包人赔偿相应损失。
9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。
10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收，工程竣工验收合格后7日内，将竣工材料及结算材料报发包人审核。
11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十一、违约责任
1、发包人违反本合同约定，赔偿其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
2、承包人违反本合同约定，延误工期的，工期每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其他违约的，承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。
3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人，每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。
十二、安全责任
承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故，导致施工人员或第三者伤亡，由承包人承担全部责任，并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险，支付保险费用。
十三、争议
1、约定请建设行政主管部门调解。
2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。
十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》gf-20xx-0201示范文本中的通用条款执行。
十五、本合同双方签字盖章后生效，在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。
十六、本合同一式陆分，发包人肆份，承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后，擅自涂改无效。
甲方：乙方：
年月日：
最新电信服务合同属于合同 电信基站设计合同实用篇五
委托方：
代理方：
合同签订日期：
委托人：
代理人：
依据《_招标投标法》、《_民法典》及其它有关法律、法规、。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。双方就工程招标组织实施等有关事宜协商一致，特订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程项目审批文件：
4、资金来源：
5、工程规模：
6、投资额：
二、委托代理范围
委托代理的项目内容
委托代理的工作内容：
1、代拟发包方案；
2、发布招标公告；
3、组织接收投标申请人报名；
4、编制资格预审文件；
5、审查潜在投标人资格，确定潜在投标人；
6、编制招标文件；
7、编制工程预算；
8、组织召开发标会议；
9、组织现场踏勘和答疑；
10、组织开标、评标；
11、草拟工程合同；
12、与发包有关的其它事宜：
三、委托人对代理人完成本合同第二条所委托内容的时间要求：
1、代理工作开始时间：
2、代理工作完成时间：
四、招标代理服务收费的计取
1、根据国家现行取费政策，按照以下计算方法确定招标代理服务费金额：
2、招标代理服务费的支付，采用以下方式。
由委托人支付。与投标人约定，由中标人支付。
采用第种方式支付招标代理服务费的，招标文件必须写明，并包含在投标报价中。
五、委托人的权利
1、委托人有权参与招投标的有关活动。
2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。
3、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。
4、委托人有权确定代理人的具体工作内容。
5、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认，委托人有权要求代理人纠正，直至中止合同。
六、委托人的义务和责任
1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续，使招标工作具备条件。
2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料。
3、对代理人提出的书面要求，委托人应当在日内做出书面答复，如因此造成的时间延长由委托人负责。
4、委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整，委托人应当书面提前日通知代理人，以便调整相应的工作安排，如因此造成的时间延长由委托人负责。
5、委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。
6、在法律规定的时限内签订工程合同，并在签订合同后提交建设行政主管部门备案。
七、代理人的权利
1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章及建设行政主管部门有关规定的人为干预。
2、依据国家有关法律法规规定，在授权范围内办理委托项目招标工作。
3、有权建议更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动委托方人员。
4、如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序，代理人可以建议委托人进行修改。拒不修改的，代理人有权单方面终止履行合同。
5、代理人有权要求委托人在规定时间内无偿地提供与本项目代理工作有关的详细的书面资料，以便于开展代理工作。
6、代理人不承诺某一投标人为中标人。
八、代理人的义务和责任
1、应严格依法办事，遵守公平、诚信的原则；按合法程序从事招投标代理活动。杜绝不正当竞争行为。
2、应在合同规定的时间内完成合同第二条中委托人所委托的工作内容，做好委托人的最新服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。
3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作。
4、代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避
5、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。
6、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。
3、有义务向委托方提供招标计划以及下列招标投标的文件资料：
九、联系人
委托方派出与代理方协调相关事宜；
代理方任命担任该项目招标代理工作负责人。
十、代理合同条款发生变更时必须另行签订补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
十一、合同价款的支付方式及期限：
十二、违约、索赔、奖励和争议的解决
1、由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
2、由于违约造成第三方损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。
3、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。
双方约定向仲裁委员会申请仲裁。
向有管辖权的人民法院起诉。
十、合同份数
双方约定合同一式份，正本份，副本份。
补充条款：
委托人：代理人：
法定代表人：法定代表人：
日期：
