包清工合同 山体爆破施工合同模板
合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。
包清工合同 山体爆破施工合同模板篇一
乙方：_________
一、工程地点：_________
二、工程量：_________
三、工程造价：_________
四、付款方式：乙方设备进场开始_________作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任：
(一)甲方责任：
1.负责_________，以方便乙方_________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任：
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任：
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份，双方各执二份。
甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________
包清工合同 山体爆破施工合同模板篇二
签订地点：
经友好协商，发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据《中华人民共和国合同法》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经友好协商订立本合同并共同遵照执行。
1、工程概况
1.1工程名称：;
1.2工程地点： ;
1.3工程内容：施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;
1.4爆破工艺：岩石松动爆破。
2、承包范围
2.1指定范围内的露天土石方爆破施工;
2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;
2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;
2.4爆破总量为：以双方实测量为准;
3、合同工期
3.1合同工期总日历天数为：壹年;
3.2计划开工日期：以发包人发布的开工通知为准;
3.2计划竣工日期：以发包人发布的完工通知为准。
4、工程质量及计量标准
4.1爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块粒0.8立方以上乙方负责改小，块粒0.8立方以下乙方不负责。
4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。
5、合同价款及支付方式
5.1合同价款：
本合同为单价价款合同，合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。
(大写：玖元伍角/立方米)
5.2合同价款支付：
发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付：
5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场开始施工，甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。
5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款，甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付，确保乙方顺利支付民工工资和机械款。
5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。
6、双方责仸与义务
6.1发包人责任义务
6.1.1发包人向承包人提供以下资料：甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房，乙方领取使用。(乙方除炸材款以外，不支付任何附加费用)
6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。
6.1.3向承包人提供施工场地，协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。
6.1.4及时向承包人移交爆破场地，并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，避免承包人窝工、怠工等。
6.1.5做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工，彻底杜绝安全生产隐患。
6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。
6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。
6.1.8地下需保护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。
6.1.9发包人按照合同及时履行支付工程款，因发包人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责，并赔偿承包人的工人工资和机械款。
6.10爆破中产生的震动波造成的安全事故，由甲方负责协调解决，乙方不负责。
6.2承包人责任义务
6.2.1承包人指定项目负责人，全权负责工程爆破事宜，向发包人通报工程进展情况，应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。
6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料，进行实地勘察，按国家建设行政主管部门有关技术规范，编制施工组织设计方案，承包人应严格按照施工方案组织实施，做到规范施工、安全施工、文明施工。
6.2.3采取必要的技术及防护措施，确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查，出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故，由承包人承担相应的责任。
6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。
6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中，各工位之间应有一定的安全距离。
6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。
6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训，特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规安全作业。
6.2.8在施工过程中，如发包人需要承包人暂停作业的，承包人须服从安排。
6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的安全，并承担安全责任。
6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险
6.2.11在爆破作业中，发现不明物体时应停止施工，并采取相应的应急措施保护现场并立即上报上级相关部门，按照国家有关法规要求妥善处理。
6.2.12作业人员必须配备相应的劳动保护服务器并正确使用。
6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时，严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。
6.2.14非施工人员不得进入施工区域，若有非施工人员或不明人员进入施工区域时，并及时向发包人或建管单位报告，妥善处理。
6.2.15妥善处理与当地居民的关系，遇有纠纷或冲突时，请求发包人及当地公安部门出面处理。
6.2.16在爆破施工中，爆破产生的飞石所发生的一切安全事故和经济损失由乙方负责，甲方不负责。
7、组成合同的文件
组成本合同的文件及解释合同文件的优先级别如下：
7.1施工合同书
7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
8、违约责仸
8.1如验收不合格，由承包人负责整改，直到达到相关规范及合同约定的验收标准。
8.2施工过程中，承包人自行承担施工爆破作业期间一切安全责
9、其它约定：未尽事宜，协商解决。
10、合同生效
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。
11、其他事项
11.1本合同一式四份，双方各执二份。
11.2违约方赔偿另一方的一切损失。
11.3因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。
发包人(盖章)： 承包人(盖章)
现场负责人： 现场负责人：
联系电话： 联系电话：
帐 号： 帐 号：
年 月 日 年 月 日
包清工合同 山体爆破施工合同模板篇三
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。
一、工程概况：
1.1、工程名称：
1.2、工程地点：
1.3、结构形式： 墙结构，地下 层地上 层，地上层高 m，总建筑面积约 。
二、承包方式：
2.1、包工不包材料的大清包方式
三、承包范围：
3.1、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。
3.2、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。
四、承包内容：
4.1、给、排水系统预埋及安装;
4.2、给水设备安装及调试;
4.3、照明用电系统线路预埋及安装;
4.4、照明用电设备、开关插座安装及调试
4.5、配合各专业分包安装施工队伍施工(包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收)。
五、清包工期：
5.1、于土建同时竣工交验。
备注：如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。
六、质量要求：
6.1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责，材料问题由甲方负责。
6.2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。
七、安全文明施工要求：
7.1、乙方在整个施工过程中必须全面严格遵守安全规章、规程、规定。
7.2、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。
八、双方义务：
8.1、甲方义务：
8.1-1、向乙方提供施工图纸一套;
8.1-2、完成技术交底及安全教育、交底;
8.1-3、提供电焊机一台及电源线、焊把线，提供无齿锯一台及电源线，提供套丝机、台钻的电源线但不提供设备。
8.2、乙方义务：
8.2-4、乙方自带本工程所需的工具用具、劳保安全防护用品。
8.2-6、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。
8.2-7、乙方应提前7天向甲方报送经项目负责人签字材料计划;
8.2-8、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料及设备清点办理交接手续。
九、合同价款及支付方式：
9.1、本合同以单价 元/建筑平方米包干(不含任何税费)，该总价已包括人工施工及安装、辅材安装、调试等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。
9.2、本合同第一次付款为 栋住宅主体施工至负一层顶板混凝土浇筑完毕，甲方支付乙方已完工程价款的80%;其后每月5号甲乙双方核对上月完成产值，并与本月15号前支付乙方上月产值的80%，本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方一次性支付乙方工程款。
十、争议解决：
10.1、甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、合同终止：
11.1、乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付作业成果，工程价款支付完毕，双方履行的本合同全部义务即告终止。
十二、合同份数：
12.1、本合同一式三份，具有同等效力，由甲乙方各执一份，存档一份。
甲方：(签字盖章)身份证号：年 月 日
乙方：(签字盖章) 身份证号： 年 月 日
包清工合同 山体爆破施工合同模板篇四
乙方：_________
一、工程地点：_________
二、工程量：_________
三、工程造价：_________
四、付款方式：乙方设备进场开始_________作业，甲方支付乙方工程款的50%，尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任：
(一)甲方责任：
1.负责_________，以方便乙方_________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任：
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任：
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份，双方各执二份。
包清工合同 山体爆破施工合同模板篇五
身份证号码：_____________________
第一条 乙方向甲方承包________采石场独立经营，自主管理，自负盈亏，采石场地址：______采石场性质：______，主要矿产：_____。承包期间乙方所生产的材料自产自销，甲方不承担责任或义务。
第二条 开采权经营权承包年限为_____年，即从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
第三条 承包费为人民币_____元（大写：___），乙方竞得承包经营权后__________天内一次性向甲方交清，甲方收到有关款项后向乙方出具有效收据。
第四条 乙方于竞得承包经营权后_____天内一次性向甲方缴纳押金人民币_____元（大写：___）（不含在承包费内），保证乙方依法办理采石场的有关证件，修路及建厨房和炸药库、依法经营采石场，甲方收到有关款项后向乙方出具有效收据。承包经营期满后，甲方无息退还收取的押金。
第五条 采石场的法人代表、营业执照、安全生产及矿长等均过户到乙方，所产生的一切费用由乙方承担。
第六条 承包期间国土局所收取的矿产出让金，工商局营业执照年检及水电局，公安，税务以及相关部门组织培训等所需收取的一切费用均由乙方承担。
第七条 甲方在办理采石场_____证时已缴纳_____费人民币_____元，乙方于交纳押金时同时向甲方交纳该费用。
第八条 乙方在承包期内不得转让和出卖采石场经营开采权给其它任何单位或个人。
第九条 乙方可以开采片石，不可开采其它用石，但经得甲方书面同意且有相关部分的法定核准的除外。
第十条 乙方仅可开采现有洞口，如需增加洞口，需经有关部门和甲方同意且办理相关手续之后方可增加洞口，且最多只能同时开采两个洞口，所需一切费用均由乙方承担，甲方不承担任何费用。
第十一条 承包期间本甲方因修采石场附近的道路或甲方村子范围内道路需采用石材的，乙方应免收材料费。
第十二条 如乙方有以下任一项或多项事项未能完成的，甲方有权没收押金。
3．维修并保管好甲方现有采石场的厨房，炸药库。
第十三条 承包期间，如遇国家或政府统收或征收矿产资源，乙方应无条件同意，如有此现象，甲方将按乙方经营年月按总承包金额平均退回所余承包时间的承包费给乙方，但不计息。
第十四条 乙方在生产期间，应做到安全第一，如发生一切安全事故，均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
第十五条 乙方应在相关部门的指导下加强炸药，雷管的安全管理，如出现任何因泄漏，出卖，被盗炸药，雷管等事故，其一切后果均由乙方负责。
第十六条 乙方应在安监局及其它相关部门的要求下进行开采作业，且尽量采用机械化作业。
第十七条 甲方只提供采石场现有的厨房，炸药库，不再添加其它任何设施和设备，如需添加任何设施均由乙方自行解决。承包到期后_____内，所添置设备由乙方自行处理，逾期处理的，全部设施和设备归甲方所有。
第十八条承包期满后，乙方不得在采石场内外存放片石、磋子等，如有余存，所余存材料均无条件归甲方所有。
第十九条 任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第二十条 一方对因采石场经营开采权承包而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向任何第三方泄露，但法律、法规另有规定或经另一方书面同意的除外。
（1）将争议提交____仲裁委员会仲裁；
（2）依法向____人民法院提起诉讼。
第二十二条 本合同可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充合同，与合同具有相同法律效力。
第二十三条 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字盖章之日起生效。
第二十四条 本合同—式_____份，各方当事人各执_____份，具有相同法律效力。
