最新工程木工合同 工程木工合同(十四篇)
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。合同的格式和要求是什么样的呢?以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧
工程木工合同 工程木工合同篇一
承包方:______________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》及《江苏省建筑市场管理条例》的有关规定,本着互惠互利的原则,经认真阅读施工蓝图、现场勘察,双方充分友好协商后,特指定以下友好协议,以供双方共同遵守执行。
________________工程中的外墙粉刷(钢丝网、砂浆喷涂)、阳台铺设(300*300斜拼板岩)地砖(平屋面细石混凝土找坡、砂浆找平、铺设二道钢丝网、踢脚)、外墙面砖(300*300斜拼板岩)、外墙面砖(±0.000基础到1.4米左右面砖及勾缝)等。
包清工、包质量、包工期、包安全。
泥工班组自带除砂浆搅拌机外所有机具如劳动车、输送材料机械等辅助材料及小型机具,并安排相应人员配合甲方放线。
乙方必须严格按照图纸、规范及设计要求施工,甲方按施工规范验收。
从开工之日起计算至__年__月__日前完成本协议要求的所有工程量。
若非甲方材料供应不及时,或不可抗力等原因,乙方无法完成以上进度要求、甲方制定的节点要求或经乙方签字认可的任务单要求的,按500元/天(或具体指明罚款额)处以罚款,在乙方当月工程款中予以扣除。
乙方必须严格按照甲方所指定的进度组织人员精心施工。
积极做好与其他工种的协调配合工作,服从甲方的施工流程安排,有效按照甲方及建设单位规定的进度、质量、安全要求组织安排,乙方必须根据工程进度和质量要求,随时调整、调配技术人员、施工人员,无条件配合甲方,保证保时保质完成工程进度。
根据以上要求及内容,外墙粉刷按照单价__元/平方米进行结算;阳台及平屋面细石混凝土找坡、砂浆找平层按照单价__元/平方米结算;外墙面挂钢丝网片及砂浆喷涂按照单价__元/平方米结算;阳台及平屋面细石混凝土找坡铺设一道钢丝网片按照单价__元/平方米结算;阳台及平屋面砂浆保护层铺设一道钢丝网片按照单价__元/平方米结算;阳台地砖斜拼板岩(包括走圈及踢脚)按照单价__元/平方米结算;外墙面砖斜拼板岩按照单价__元/平方米结算;外墙面砖(±0.000基础到1.4米左右)粘帖及勾缝按照单价__元/平方米结算;另补贴工人住宿及机具费按照外墙粉刷面积单价__元/平方米结算。
1、甲方按每月实际完成工程量向乙方支付进度款,根据乙方上报的现场实际施工工人的花名册,由现场管理人员核实、签字,工人本人签字的名单,以__元/人·月的标准支付工人生活费。
2、本协议规定的所有工程量完成后,经甲方核实确认后,付至总工程款的__%。
3、余款至合同所述工程量完工并经验收合格后两个月内付清。
乙方必须严格遵守甲方提出的各项安全、质量、进度要求和规定,根据建设单位创优目标,在按进度完成的前提下,经有关部门验收,各分项工程必须达到一次合格,如果达不到安全、质量要求,则按相关分项建筑面积__元/㎡扣罚。
如甲方、监理及有关部门检查后发整改通知单,每次罚款500元;发罚款单,乙方承担相应罚款,并追罚500元/次。
1、甲方指派代表甲方协商、决定工程有关事项,批准或否决乙方有关建议及要求。
2、甲方根据工程进度及时落实提供相应的材料。
甲方应在约定期限内及时发放职工生活费。
3、甲方定期及不定期对乙方的工作进行检查监督,发现隐患及时指正,乙方必须无条件服从并落实整改措施,如因乙方原因造成的返工和工期延误,其相关经济损失均由乙方承担,甲方有权在工程款款内扣除。
4、甲方负责乙方安全帽统一采购,乙方领取时按每顶实际价格支付押金,归还时如有损坏和遗失,按实赔付给甲方。
1、乙方指派为本项目全面负责人,并主动配合甲方落实相关工作。
2、根据甲方的工程进度要求自行招聘相应的施工人员,但一律不得使用女工和随带家属进入施工现场,如发现有带家属的工人,乙方应无条件及时清退。
乙方自行招聘的施工人员应进行考核,招聘人员的数量和技术等级必须满足甲方施工要求,上岗前施工人员应持相关的证件并向甲方项目部提供如身份证、照片等相关证件备案,备案后方可上岗,如乙方瞒报、虚报、漏报,或擅自安排无相关证件的人员上岗,一旦发现,后果一律由乙方承担相应的全部责任,甲方有权对违规者予以清退出场。
3、乙方进场前应主动向甲方汇报施工人员安排情况,作业人员必须达到实际工作进度所需要的数量。
4、本工程不得转包于他人,如有转包,甲方一经发现,有权终止本合同,乙方无条件退场,工程款按现场实际完成量的70%予以结算,乙方不得以任何理由再向甲方提出各类费用要求。
5、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和质量验收,乙方按施工图纸和规范要求精心组织落实施工,保证工程质量。
如工程质量低劣及导致企业形象受损,乙方应赔偿由此造成的一切损失(按预算标准),甲方有权及时做清退处理。
6、乙方必须指定专人搞好施工现场的落手清工作,做到工完料清、场地清,杜绝材料浪费现象的发生,乙方应以节料、节能为原则,有义务保护好甲方的成品、楼梯踏步阳角柱的保护、半成品材料及施工现场的设备等,不受人为损坏,如发现大料小用、材料乱用等恶意损坏的现象,甲方有权按情节轻重予以罚款200-500元,并对受损物按价赔偿,对于情节严重、影响恶劣者甲方有权终止其合同。
7、乙方应与其招聘的所有施工人员签定劳务合同(留甲方一份存底),并严格按照劳务合同要求与施工人员共同执行遵守,如乙方职工出现劳资纠纷,由乙方自行解决。
若因此导致甲方形象受损,责任由乙方负责。
8、乙方所报材料数量必须准确,在施工时严格控制损耗率(约定损耗率为1%),如超过损耗率或多报数量造成原材料堆积和浪费,则按甲方购买价赔偿相应材料价款。
1、乙方应严格按照甲方的施工进度,合理安排生产,如因乙方原因造成施工进度严重脱节,甲方有权及时终止合同,由此导致的一切经济损失由乙方承担。
2、乙方根据甲方的进度计划表、节点认真履行,按照节点精心施工,在每一层每个节点部位,造成工期延误,则按每天500元扣罚,除不可抗力外。
1、创建文明工地,无重大伤亡事故发生。
2、甲方必须对施工进场人员做好安全教育和技术交底,相关人员未经培训教育,不得擅自上岗,特殊工种应持证上岗(有效证件),对于在施工作业中因违章违纪等行为而导致的工伤事故均由乙方自行负责,工伤事故在5000元以下的由乙方自负,在5000元以上的甲方补助30%,乙方负责70%。
3、进入工地的施工人员必须遵守有关法律、法规及工地的相关制度。
如有违规现象人员,必须无条件接受甲方的处罚,并从当月进度款内一次性扣除。
1、乙方自行安排工人食宿事宜。
1、甲方只提供给乙方砂浆搅拌机,剩余机具由乙方自行负责。
2、为确保合同顺利履行,在确保质量、安全、进度的前提下做到文明施工,乙方自愿交纳元的押金,作为现场文明、安全及节约(包括材料和生活资源)的保证金,保证金在进场时交付项目部,完工后若无违约行为,项目部在三天内返还给乙方。
3、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字之日起生效,具有同等法律效应。
甲乙双方应严格履行本协议条款,若因违约双方无法谈判协商解决,可通过劳务仲裁部门解决。
甲方: 乙方:
联系方式: 联系方式:
日期: 日期:
工程木工合同 工程木工合同篇二
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,以平等、公平、自愿和诚信的原则,双方就彬县银鑫名苑d、e、f座木工分包之事协商一致,订立本协议,双方共同遵守。
一、 工程概况
工程名称:彬县银鑫名苑d、e、f座住宅楼
工程地点:彬县公刘街中段
工程内容:银鑫名苑d、e、f座所有木工工程。
二、 工程承包范围(人工、包进度、包安全、包工程质量)
1、 文明工地配合
2、 控制线、小线自理。
3、 小机械自理、电源线自理
4、 扣件损耗2%,其他按市场价格赔偿。
5、 制作、组装、拆除、拔钉、码垛堆放。
6、 劳动防护用品自理。
7、 食宿自理
8、 安全基金合同总价的2%扣除。
9、 工伤事故五万 元以内自负,五万 元以上双方协商解决。
10、 由于无辜停工、劳力短缺影响工程进度,每工日罚款5000 元。
11、 中途无辜退场,前工程量按30%结算。押金不退还
12、 押金50000 元整。
三 、合同价款(不含税)
按建筑面积每平方米 元,阳台以1/2计算。二次结构每平米27 元。辅材每平米28 元
四 、 合同工期
以土建进度为准。
五、 工程质量验收标准
以施工方案及国家行业标准施工质量验收规范。
文明工地建设省级标准
六、 付款时间、方式
第一次付款基础至四层封顶支付已完工程量的70﹪第二次付款主体封顶支付已完工程量的70﹪
第三次付款主体验收后支付至80%,竣工后支付至85%,其余结算完后六个月后付清。
七、合同签订及生效
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,承包分项工程完工后合同自动解除。
八、工程结算完后
甲方有权监督乙方付清工人工资,由于乙方与工人发生债权纠纷影响甲方信誉及工程进度甲方将予_ 元罚款。
九、补充事项
人员持证上岗。
甲方:
乙方:
日期:
工程木工合同 工程木工合同篇三
发包方(全称)(以下简称:_________________甲方)
承包方(全称)(以下简称:_________________乙方)
第一条:工程概况
工程名称:_________________
结构类型:_________________
建筑面积:_________________平米(结算时以图纸变更后的实际面积为准)
第二条:劳务承包内容
1、承包内容:一至三层的石膏板吊顶及其它零星项目。
第三条:承包要求
1、工期要求:根据甲方施工任务单要求,乙方承包的部分(分项)工程于x年x月x日自身原因造成工期延误,甲方不予工期顺延,且乙方承担一切由此而造成的损失。
2、质量要求:乙方承包的分部(项)工程,其质量管理按国家规定质量验评标准评定,必须达到合格等级,必须遵守甲方的技术质量管理制度。否则,不仅不结算劳务,而且要承担材料损失费,机械、用具租赁费用。
3、安全要求:乙方在整个施工过程中一定要注意安全生产,并承担一切安全责任,所有进场施工人员必须经甲方同意并提交身份证复印件后方可进场施工。
第四条:验收与保修
工程验收:
1、乙方必须按照施工验收规范和施工图纸施工,在施工中发现设计有误,须立即通知甲方,取得甲方同意后方可施工,因乙方原因造成返工和返修的,发生的费用(材料费、人工费、机械租赁费)由乙方承担。
2、隐蔽工程具备隐蔽条件的,由乙方提前通知甲方进行隐蔽工程验收,验收合格后,乙方方可进行下道工序施工,验收不合格的乙方须在甲方规定的时间内整改完毕,重新验收。
工程保修:按国家建设工程质量保修制度和保修期限保修。
第五条:文明施工
1、在施工现场要求乙方所用的工具、材料应堆放整齐,在施工过程中或搬运工具、材料时应注意成品保护不能碰损其他器物。若达不到要求,工地负责人有权给予处罚。
2、在施工过程中对其他工种的成品损坏,应无条件的给予赔赏,并进行处罚。
本合同经双方法定或委托代理人签字(盖章)后生效,在完成承包工作内容,结清工程价款后终止。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方签字:_________________乙方签字:_________________
身份证号码:_________________身份证号码:_________________
联系电话:_________________联系电话:_________________
工程木工合同 工程木工合同篇四
发包人:______________________
承包人:______________________
第一条为加强项目管理以及对承包人的过程监控力度,提高项目赢利能力,明确长沙事业部与承包人的责、权、利,实现公司与承包人双方利益最大化的实现,同时规避项目管理风险,依据公司及长沙事业部有关办法及相关规定,制订本条款。
第二条本条款共分五章,包括总则;定义;承包范围及承包方式;风险抵押;工程价款;
第三条承包人认同并遵守事业部(公司)关于现场施工技术、质量、安全、文明施工、ci管理的有关规定。严格按本合同附件中所列事业部(公司)的质量管理体系文件和各项管理制度进行现场管理,接受事业部(公司)按企业规定对现场进行的各项检查、指导、监督。
第四条本承包合同是以公司与业主签订的施工合同(以下简称主合同)为基础,本承包合同未作规定的,均按公司与业主所签订的施工合同文件执行,承包人必须无条件的全面履行主合同。
第五条本条款适用于长沙事业部所属内部合作项目。
第六条内部合作项目;承包人内部合作项目指经初步测算为预亏或赢利空间较小,利润率不高的自营项目,为了提高项目赢利水平,拟采用自营项目的过程监管方式,外部合作项目的核算方式运作的新的项目管理承包模式。采用a方式,承包人指项目经理个人;采用b方式,承包人指项目承包班子成员,承包人原则上为公司内部员工
第七条承包范围:主合同承包范围内的全部工程内容。承包人包工包料,包质量、包工期、包安全、包成本、包文明施工选用以下两种方式之一进行承包:
a方式:项目经理个人承包方式(商务经理由事业部委派),原则上合同额在________________万元以下的工程适用项目经理个人承包方式。
b方式:项目承包班子集体承包方式(也即项目内部股份制合作承包),原则上合同额在________________万元以上的项目适用项目承包班子集体承包方式。项目承包班子成员(或项目股东)在合作协议条款中明确。
c方式:公司内部模拟股份制,项目承包班子与公司共同作为股东实行股份制承包方式。
第八条采用内部合作项目管理的项目经理或项目承包班子成员(或项目股东)均需缴纳风险抵押金,其中实行项目经理个人承包方式的项目,项目经理承担全部风险抵押金;实行项目承包班子承包的项目,风险抵押金项目经理承担40-50%,其他项目承包班子成员(其他项目股东)承担50-60%,风险抵押金具体金额在本合同协议条款中明确。
第九条本承包合同自签订之日起十天之内,承包人需到财务资金部缴纳风险抵押金;风险抵押金原则上以现金缴纳,特殊情况承包人可以用有价证券、房契及实物抵押等形式缴纳,抵押其间不计算利息,财务资金部出具收款收据或抵押凭证,未按期缴纳风险抵押金的视同放弃承包人资格;
第十条风险抵押金在项目竣工、成本核算完毕且项目上缴指标达到承包合同目标时,全额返还(不计利息);如上缴实际低于本承包合同指标时,则以风险抵押金抵扣,直到扣完为止。以现金形式上缴的风险抵押金将视作公司对该项目的资金投入,可用于该项目的生产。
第十一条本工程造价最终以甲方审核并经业主及审计部门审定的结算造价为准。主合同结算参照事业部(公司)相关管理办法由承包人全面负责办理。
甲方:_________________
_______年_______月_____日
乙方:_________________
_______年_______月_____日
工程木工合同 工程木工合同篇五
发包方:_________________(以下简称甲方)
承包方:_________________(以下简称乙方)
根据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利,友好合作的基础上,甲方将公主岭市西溪名邸小区8#楼模板制作、安装、拆除等项目以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利,特签定本协议,以资双方共同遵守执行。具体条款如下:_________________
一、承包内容:_________________图纸设计及变更的全部模板工程。
二、承包形式:_________________包人工、包辅料(钉子,铁丝,手提电动工具,手工工具等)、包质量、包工期、包文明施工等。
三、承包价格:_________________按模板接触面积计算,地下室38元/平方米,地上部分32元/平方米。
四、工程款拨付方式:_________________甲方承诺全部以现金形式拨付乙方工程款。201年施工到上冻为止,甲方支付给乙方完成工程量70%的工程款;主体混凝土施工完成,甲方支付给乙方完成工程量70%的工程款;二次结构施工完成,甲方支付给乙方全部剩余的工程款。如果甲方到期不能如约支付乙方工程款,需要支付乙方该部分工程款银行同期利息的4倍作为补偿。甲方如资金紧张,经过乙方同意,可以用在建楼房抵顶工程款,但是楼层户型必须由乙方任选,同时价格在售楼处价格的基础上下浮%。
五、工程质量标准:_________________根据质量要求标准,乙方必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范作好每道工序施工,每道工序完工后班组必须先做好自检,互检工作。经验收达到质量标准方可进行下道工序,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,直到达到标准为止。
六、工程进度:_________________按照甲乙双方共同确定的施工进度计划执行。
七、甲方义务和权利:_________________
1、提供必要的安全设施、生产设施及生活设施。
2、负责土建、安装等工种之间的协调配合工作。
3、编制施工进度计划,提供图纸轴线、标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。
4、按工程进度做好材料供应工作。
5、项目部现场安全员负责对各班组进行安全生产检查及指导,现场施工员负责进行技术指导、督促,并协调与其它工种之间的关系。
八、乙方义务和权利:_________________
1、乙方进场后必须听从甲方有关人员的指挥和安排,在施工中接受甲方管理人员的监督和检查。
2、乙方要严格按照图纸、施工规范及甲方管理人员的书面交底施工。
3、乙方教育工人严格遵守发包方各项规章制度和安全生产操作规程,服从项目安全管理人员的安全教育和指导。如因甲方材料供应或工程款拨付不及时,造成乙方有权拒的停工,甲方需要支付乙方停工期间的人工费用。
九、本合同未尽事宜,待实际发生时甲乙双方协商解决,如协商不成,提请市人民法院仲裁。
十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,双方签字后即生效,施工完成且结算完工程款后合同失效。
甲方:_________________(签字):_________________乙方:_________________(签字)
身份证号:_________________身份证号:_________________
________年____月____日
工程木工合同 工程木工合同篇六
甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)
为了加强建筑工程项目管理,适应建筑市场的需要,强化公司内部分级承包管理职责,杜绝各种建筑材料浪费和流失,增强建设活动中的质量意识,安全意识,按时完成任务,经双方共同协商,甲方将本工程项目承包给乙方承建,并经协商条款如下,以利遵照执行。
一、工程地点及名称:
1、工程项目地点:
2、工程项目名称:
二、工程承包方式及内容:
1、工程承包方式:包人工费、包安全、包质量、包工期、包钉子、包铁丝、胶带等(除木材、钢模、竹纤板以外的所有材料)。
2、工程内容:乙方按照设计图和变更通知进行木工范围内施工,即:包括基础支模、柱、梁板梯支模、阳台、窗台,做房顶所有现浇支模在内的所有全部木工活。现浇支模后产生的条缝,由乙方负责打磨平整,搭拆外墙双排安全架、安全网。
三、承诺工程结算及付款方式: 。
住宅小区建筑面积约为 平方米,按建筑面积计算每平方米 元,总计工程款人民币 元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价,一切人工费涨跌均由乙方自行承担。
以上价格包括安全费用及一切模具搬运杂工在内,用完模板架杆清理后,负责堆放到指定地点,工程符合质量要求,每月按工程进度比例80%付款,竣工验收后三个月内付清工程款。一楼浇板后开始拨款。
四、工程质量验收工期要求:
1、工程质量及检查验收,甲乙双方配合做好工程质量的监督、检查,若发现工程质量问题,立即进行处理,因施工不当造成质量不合格的,由乙方负责返工并赔偿材料费。工程质量验收,按照建筑施工验收规范标准执行。
2、本工程于 年 月 日至 年 月 日前竣工。动工晚的分栋从开工之日起计算。
五、安全事项:
此项工程的安全工作,由甲乙双方共同做好施工现场安全管理和宣传教育工作,加强安全检查,及时排除安全隐患。乙方必须对所属员工进行安全教育及培训,严禁违章违规操作,严禁酒后施工作业,严禁带病上高架施工,严禁不带安全帽、保险带进入施工现场,发现一次,每人扣罚款100元,在当月拨款中扣除。做好安全防护保护。若施工现场发生的一切安全事故,由乙方承担部分经济责任和全部法律责任,赔付金额在两万元以内的由乙方全部承担,赔偿金额超出两万元以上的由甲乙方共同承担超出金额各50%的经济责任。
六、其他事项:
1、乙方在施工的过程中必须接受建设方施工管理人员的管理,不得随意施工,否则造成损失由乙方负责赔偿,并在当月承包费中扣除。
2、乙方在施工中,要节约材料,不得任意浪费材料,否则照价赔偿,对故意浪费材料的,甲方有权进行处罚,并在当月的承包费中扣除,乙方不得无故拖延工期,凡需支模而无人施工,造成其它工种等待的凡拖延一天处罚金500元,以此类推。在当月支付的工程款中扣除。
3、乙方须用的工具,由乙方自行负责,其它未尽事宜,双方协商解决。
4、乙方如不按甲方项目部规定的工期按质按时完工,不服从施工安排管理及质量安全管理不力造成隐患,甲方有权解除合同,并对己完工程减出不合格部分及材料浪费损失后,按已完工部分比例工价的70%计算支付乙方,并清除出场。乙方必须无条件退出施工场地。农忙时如需支模等木工活,乙方必须保证10人以上在场施工,否则少1人,按每人每天扣罚款100元,并赔偿拖延工期罚款每天500元。
5、乙方应凭证上岗,如因无证上岗而受到上级单位处罚,一律由乙方负责承担经济处罚。
6、乙方必须做到文明施工,如其员工在工地内吵架一次,每人罚款100元,打架一次每人罚款200元,在当月扣除。
7、如外架安全网未全部搭设,甲方有权按立面面积3。50元/m扣除人工费。
七、违约责任:
乙方必须按甲方的工期、工程质量要求组织人员施工,若延误工期,质量验收不合格,除扣罚延误工期罚重金每天500元以外,违约金按工程结算总额的10%计算,在乙方结算工程款内扣除。
八、本合同一式四份,甲方存三份,乙方存一份。自甲乙双方签字之日起生效。
甲方(签章):
乙方(签章):
年 月 日
工程木工合同 工程木工合同篇七
总包单位:__________________(简称甲方)
分包单位:__________________(简称乙方)
经甲乙双方协商决定,现将工程承包给乙方施工。为明确甲、乙双方各自的责任,经双方一致协商,特签定此合同书,具体内容如下:
1、乙方要严格按甲方要求的工期及质量完成生产任务,如不能按要求完成或造成质量事故,甲方有权要求乙方按价赔偿且可单方面解除劳务合同。杜绝安全隐患,防止安全事故的发生。乙方不得违章作业,要遵守甲方现场的规章制度,做好现场生活区、工作区的文明施工。
2、进场时间:
3、按照图纸施工,按黑龙江省地方现行标准及技术质量交底检查验收。
4、承包方式:包工不包料(不发生计时工)。
5、承包范围:该工程所有砼工程的施工(包括振捣、找平,不包括预制过梁、木砖等小型预制构件)。
6、承包单价:按砼量计算(1、铲车上料_________元/m;2、人工上料_________元/m;3、商品砼_________元/m)。
7、质量要求:符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(_________)及相应的地方标准中的优良标准。达不到该标准扣乙方承包总金额20%工程款。
8、工期要求:_____年____月____日至_____年____月____日。因乙方原因造成工期拖延,每天罚款_________元,并承担其它相应经济损失。因甲方原因(如停水、停电、材料供应不及时)造成拖延工期,工期相应顺延。
9、结算方式:分期付款:二层主体完按实际工程量付工程款的70%,拆模后经检查验收合格后方可付剩余的_________%工程款,以上层每两层完按实际工程量付工程款的_________%,拆模后经检查验收合格后方可付剩余的_________%工程款。每次支付工程款时须经项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、材料员、保管员签字认可。
10、处罚条例:乙方应按现行黑龙江省地方现行标准及技术质量交底进行施工,如经甲方验收达不到合格标准要求按如下条款进行处罚:
1)每发现一处涨模,除将涨模处剔凿达到要求外罚款_________元。
2)每发现一处模板下沉现场,罚款_________元并返工处理。
3)模板截面尺寸应符合设计要求和质量检查验收规定。如不符合要求每发现一次罚款_________元并返工处理。
4)木工支模板要按计划下料少剩短头,如发现有短头不用而用大张板,每发现一处罚款_________元。
5)需要切割整张板、整根木方,要得到甲方现场项目经理、工长及技术员的同意,如发现不经甲方认可的切割整板、整方,每切割一张整板罚款_________元,每切割一根整方罚款_________元。
6)按预算领取钉子、脱模剂、胶带,不得随处乱丢。如发现超预算或随处乱丢每发现一次罚款_________元。
7)拆除模板按指定地点堆放整齐,如乱丢乱放每次发现罚款_________元。
8)必须服从甲方领导及指挥,如不服从管理每次罚款_________元。
11、本合同一式四份,甲乙双方各执两份,自甲、乙双方签字盖章时生效。
12、本合同未尽事宜双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程木工合同 工程木工合同篇八
甲方:______________________________
乙方:______________________________
________________根据施工需要,甲方将_____________________工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:________________________________
二、工程地点:________________________________
三、承包范围:
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。
四、工程内容:
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式:
1.本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。
2.按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求:
1.严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。
2.模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款200元。
七、施工工期:
乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、付款方式:_____________________________
九、工程管理双方责任:
a、甲方责任
1.提供有效的施工图纸,处理施工技术问题;
2.提供外脚手架及安全防护网;
3.负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他情况下发生的矛盾问题,尽量避免因配合不到位造成返工、返修,乙方必须服从甲方的处理意见;
4.及时将支模用的材料供应至现场;
5.负责模板工程质量跟踪检查及质量监督,负责模板分项工程质量评定及验收;
6.根据规范、标准、合同及施工图要求,甲方为分项、分部工程质量的最终确认者;
7.组织有关人员在拆模后及时对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆情况等方面进行实测,按现行验收规范及评定标准进行质量评定,并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据;
8.提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;
9.按合同约定进度支付工程款。
b、乙方责任
1.施工前,必须熟悉图纸,对工人进行安全技术交底,所有工人必须是熟练工人,特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的各项规章制度、管理条例,服从甲方施工管理人员指挥,不得以任何理由为难甲方人员;
2.熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;
3.在施工过程中发现图纸设计问题,及时向甲方工长汇报,不得擅自更改设计;
4.甲方提供的大件施工工具、机械等,乙方在使用过程中要注意养护,操作不当和人为造成的损坏要赔偿,所发生的安全事故由乙方负责;
5.按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批;
6.乙方必须严格遵守安全技术操作规程及有关安全法规,造成的安全事故责任由乙方承担;
7.文明施工,做好施工组织、管理,切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢,堆放整齐有序。特别要注意检查柱头、梁沟等,务必清理干净;
8.提前安排好浇砼期间的木工值班工作,浇砼过程中要经常检查,如发现有变形、松动等现象要及时修补加固;
9.因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机料损失;
10.协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难;
11.工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处100元罚款,情节严重者扭送公安机关处理;
12.合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款200元以上;
13.本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认可;
14.施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任;
15.甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为,发生一切后果由乙方承担;
16.甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担;
17.进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以50元罚款;
18.乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,管理失职所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议,余下的工程款不作结算。
十、工程变更:
增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,可协商签订补充协议。
十一、保修责任:
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另派请人保修,费用在保质金中扣除。
本协议一式两份,双方各执一份,签订之日起生效。
甲方:_____________________________
乙方(施工责任方):_______________
签约地点:_________________________
签约日期:年 月 日
工程木工合同 工程木工合同篇九
支付条件:______
a、工程保修期届满(保修期满年)。
b、乙方提出质保金支付申请。甲方收到申请后确认质保金支付时间已到、及确认乙方切实履行保修义务,无遗留质量问题,已付工程款金额正确。双方并确认需扣除的质保金金额(如乙方应承担的维修费、违约金、赔偿金等)和剩余质保金余额。前述事项均确认无误后,双方签署工程质保金支付证明,作为甲方支付质保金的必要依据。
c、付款时间:______满足上述支付条件后个工作日内付款。
甲方在保修期满2年后支付工程质保金,并不视为工程保修期提前届满。乙方在剩余保修期内仍应切实履行保修义务。
5乙方收款账户如下:______甲方将本合同约定之款项汇入该账户,即视为履行了付款义务。
开户名称:______
开户银行:______
账号:______
乙方如需变更收款账户,需及时书面通知甲方。因此导致甲方付款延迟的,不视为甲方违约。
6甲方应按合同约定按时支付工程款(含预付款和质保金),不得无故延迟付款。
7工程款的扣除:______
(1)乙方根据合同约定或法律规定应向甲方支付费用、违约金及赔偿金等款项时,甲方有权直接以应付工程款(含质保金)冲抵前述款项(即从应付工程款中直接扣除前述款项)。
(2)工程款的扣除可能产生(但不限于)于以下原因:______
a、乙方拒不履行或不能完全履行合同义务及自身份内的工作,甲方自行或委托第三方代为完成的。
b、乙方有其他违约行为,根据合同约定或法律规定应向甲方支付违约金、赔偿金或其他费用的。
(3)乙方拒不履行或不能完全履行合同义务及自身份内的工作(如保修义务),甲方有权自行或委托第三方代为完成,并向乙方发出相关扣款通知,通知内容包括代为完成的工作内容、乙方应付费用等。乙方应付费用主要包括:______
a、甲方自行或委托第三方代为履行乙方合同义务或代为完成乙方份内工作而产生的实际费用(包括但不限于人工费、材料和设备费、施工机械费、运费、赶工费等)。
b、管理费:______标准为上述实际费用的% 。此管理费用于补偿甲方管理第三方(如其它施工厂商)所产生的管理费用。
c、违约金:______标准为上述a、b项费用总和的% 。
d、赔偿金:______因乙方拒不履行或不能完全履行合同义务及自身份内的工作而给甲方造成损失,且乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的,乙方应予以赔偿。
(4)乙方有其他违约行为,根据合同约定或法律规定应向甲方支付违约金、赔偿金或其他费用的,甲方将向乙方发出相关扣款通知,通知内容包括乙方违约事实及应付费用等。乙方应付费用主要包括:______
a、违约金:______按合同约定的标准执行。
b、赔偿金:______因乙方违约而给甲方造成损失,且乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的,乙方应予以赔偿。
(5)乙方应在接到甲方的扣款通知后1个工作日内予以确认,并在通知书上签字后回复给甲方(传真件有效)。乙方收到扣款通知后未在1个工作日内提出书面异议的,视为接受通知书之内容。
8本条第4款所述各次付款金额系针对甲方新店装修工程所定。甲方其他工程(如旧店改造工程)的各次付款比例参照新店装修工程的各次付款比例执行,各次付款的具体金额根据工程造价和付款比例确定。
9双方对工程款的支付另有书面约定的(如在单项工程订单/单项工程承包合同中另有约定),以该书面约定为准。
第十条工程保修
1、工程在正常使用条件下的最低保修期限:______
(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程:______设计文件规定的该工程的合理使用年限。
(2)钢结构、楼梯、夹层和土建墙体等结构部件工程项目:______与房屋设计使用年限相同。
(3)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间(含厨房)和外墙面等的防渗漏、防水工程:______3年。
(4)供热与供冷系统:______3个采暖期、供冷期。
(5)电气管线、给排水管道、设备安装和装饰装修工程:______年。
(6)其他工程:______以附件为准。
(7)双方对工程保修期另有书面约定的,以双方书面约定的保修期为准。
(8)所有配件在保修期内由乙方购买。
2、工程的保修期自工程竣工并经甲方验收合格之日起计算(以甲方签署的竣工验收证明载明的验收合格日期为准)。
3、保修期内,工程在正常使用情况下发生质量问题(包括乙供材料、设备发生质量问题),乙方应予以免费保修(包括返工、整改、修复、更换等;乙供材料、设备经两次维修仍不能正常使用的,应立即更换,更换后材料、设备的保修期重新计算),并赔偿甲方因此所受损失,由此产生的施工费、人工费、材料费等一切费用均由乙方承担。
4、保修期内,工程发生质量问题,乙方应在接到甲方通知后小时内派人到现场,并在合理期限内维修完毕。否则,甲方可自行或委托第三方代为维修,维修费用由乙方承担。
5、乙方未切实履行保修义务而应承担的维修费、违约金、赔偿金或其他费用,甲方有权直接从工程质保金中扣除。工程质保金不足以支付前述费用的,乙方应在接到甲方通知后10日内将差额部分支付给甲方。
第十一条安全责任
1、乙方应遵守工程建设及施工的相关安全管理规定,严格按照安全标准组织施工,采取必要的防火、防盗等安全防护措施,消除事故隐患,一切安全措施及费用均由乙方承担。
2、在施工过程中及工程保修期内,因施工、工程或乙方供应的材料。设备等原因引发安全事故或意外事故(如火灾、坠物伤人等),相关责任和后果由乙方承担,乙方并应赔偿甲方因此所受损失(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、政府罚款等费用)。
3、乙方施工人员应为专业的熟练工,具备国家规定的相关作业资格,持有上岗作业证。乙方应对其施工人员进行安全教育,并按附件:______《施工现场管理实施细则》要求进行现场管理。乙方施工人员发生安全事故或意外伤害,相关后果和责任均由乙方承担,乙方并应赔偿甲方因此所受损失。
4、保险:______
(1)乙方应为工程投保工程一切险和第三者责任险,为其施工人员投保工伤险或意外伤害保险。投保费用由乙方承担。
(2)乙方未履行上述投保义务,甲方有权取消乙方的承包资格,直至终止与乙方的业务合作。
第十二条保密责任
1、任一方均应对因履行本合同或双方进行业务合作而知悉的对方商业秘密承担保密责任,包括但不限于:______
(1)采取合理保密措施保护该等商业秘密。
(2)仅为履行本合同及在双方业务合作范围内使用该等商业秘密。
(3)不向第三方泄露、披露、转让或允许第三方使用该等商业秘密。
2、除非上述商业秘密被依法公开,任一方在本合同有效期内及本合同有效期满后三年内均应履行上述保密义务。任一方违反上述保密义务,应赔偿对方因此所受损失。
3、工程移交时,乙方应归还载有甲方商业秘密的文件资料,不能归还的应予销毁(按照法律法规规定,乙方需存档的文件资料,乙方需妥善保管,不得泄密)。
4、甲方的商业秘密包括但不限于:______设计方案、设计图纸、工程图纸、工程造价、工程所用材料和设备的规格及型号等。
第十三条排他条款
未经甲方书面同意,乙方不得承接甲方主要竞争对手发包的与本合同所述工程相同或近似的工程。否则甲方有权终止与乙方的业务合作、终止本合同并解除与乙方已签订的各单项工程订单/单项工程承包合同(终止乙方已承接各单项工程的资格)。乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。
甲方主要竞争对手经营模式的餐饮企业。
第十四条违约责任
1、甲方无故逾期支付工程款,每日按逾期支付金额的1‰支付违约金。
2、因甲方原因导致乙方无法正常施工并因此延误工期的,不视为乙方违约。
3、工程未在规定的工期内完工并通过甲方验收(因甲方原因导致延误的除外),每逾期一天,乙方应按工程造价的5%支付违约金。逾期达7天,甲方有权选择采取以下措施:______
(1)要求乙方继续施工或整改并在甲方规定的期限内通过验收,但乙方仍应承担逾期完工违约金直至工程完工并通过甲方验收。
(2)终止乙方承接该工程的资格及解除该工程的单项工程订单/单项工程承包合同,不予支付该工程的工程款。乙方应立即撤场,并按该工程预算造价的15%支付违约金。
4、乙方延迟或拒不履行保修义务,每日应按工程结算造价的3%向甲方支付违约金,并赔偿由此给甲方造成的损失。甲方同时有权自行或委托第三方代为维修工程,因此产生的费用由乙方承担。
5、任一方违约或违反法律规定给对方造成损失的,除按合同约定支付违约金外,还应赔偿对方因此所受损失。
6、乙方应支付的违约金、赔偿金或其他费用,甲方有权从应付工程款(包括质保金)中直接扣除(包括从乙方承接的其他工程的工程款中扣除),但应及时通知乙方。
7、双方确认本合同约定的违约金和赔偿标准是公平合理的。
第十四条不可抗力
1、本合同所称不可抗力是指不能预见,对其发生和后果不能避免且不能克服的客观情况。
2、任一方因不可抗力导致不能履行或不能完全履行本合同时,应及时通知对方,并提供相关证明文件。发生不可抗力,可允许延期履行,部分履行或不履行合同义务,并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。
3、因不可抗力导致本合同不能履行,或合同目的不能实现的,可终止本合同。
第十五条争议解决
1、本合同的订立、履行及解释均依据中华人民共和国法律进行。
2、关于或因本合同引起之争议,双方协商解决。如无法协商解决,任一方均应将争议提交本合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。
第十六条其他
第十七条附则
在双方业务合作过程中产生的工程中标通知、工程图纸、工程预结算资料、工程竣工验收资料等为本合同及各单项工程订单/单项工程承包合同的有效组成部分。
1、本合同经双方盖章后生效,有效期______年______月______日起至______年______月______日止。若未出现法律规定或本合同约定的终止条件,乙方要提前终止合同或解除合同,需提前3个月书面通知甲方,并赔偿甲方因此所受损失。
2、本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份,具同等法律效力。
3、本合同附件:______
(1)筹建验收书(工程验收表)
(2)乙方施工力量承诺书
(3)乙方营业执照(需有当年的年检记录)、税务登记证(国税/地税)、组织机构代码证
(4)乙方施工资质证书
本合同列入的附件(1)—(4)是签订合同时的最新版本;后续如有更新,以甲方最新发布的版本为准。
各方签署:______
甲方(发包方):______乙方(承包方):______
签约代表:______签约代表:______
签约日期:____________年______月______日签约日期______年______月______日
工程木工合同 工程木工合同篇十
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方为保证完成舞钢市家合小区住宅楼8.05m层檐口造型施工任务,需要乙方配合施工。依据有关法律、法规和遵循自愿、平等、公正及诚实信用的原则。双方就劳务分包事项达成一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:舞钢市家合小区综合楼工程
2、工程地点:垭口影剧院西侧
3、质量要求:合格
4、安全文明目标:省文明工地
二、劳务承包内容及范围
劳务承包范围及工作内容:家合小区住宅楼8.05m层檐口造型脚手架搭设拆除、钢筋绑扎、模板安装与拆除等全部工作。
三、劳务承包方式 工程包工不包料,乙方所需工程使用材料由甲方供应,使用工具乙方自理。
四、劳务承包价格每米/陆拾元整,以实际完成工程量计算。
五、结算付款
1、按混凝土浇筑已完成的工作量,拆模后无质量缺陷,经项目部、监理验收合格后进行结算。
2、架子拆除完毕,扣件与钢管分离码放,工完料清后,施工员按完成工程量结算,相关负责人签字后到财务科付款。
六、工期、质量、安全
1、按照甲方要求工期,乙方要精心组织,合理安排劳动力,确保工期保质保量按时完成。
2、工期应以甲方要求施工计划为准,达不到要求乙方承担违约金200元/日。
3、乙方人员进场,由甲方技术员提供施工简图一份,乙方必须按照简图和施工技术交底进行作业。每完成一道工序,及时向甲方施工员报验,验收合格方可进行下道工序,如验收达不到质量目标,应无条件返工。返工造成的所有损失由乙方自理并负责赔偿甲方材料损,。
4、脚手架搭设、模板安装保证在规范允许偏差范围内。
5、模板拆除后,确保混凝土构件外光内实、线条顺直、棱角分明,构件观感好。
6、乙方应管理好自己的员工,教育员工遵守项目部一切安全管理规定,严禁各类违章作业发生,违者按项目管理规定进行处罚。
7、①甲方应根据施工方案和施工安全技术操作规程,向乙方进行安全交底,并负责落实做好检查监督工作,
②甲方应做好安全生产的各种防护措施,并经常进行监督检查,确保安全生产。
③乙方施工人员应严格遵守国家及甲方有关安全的各项规章制度(安全生产《六大纪律》和《十个不准》),未经教育不得上岗施工。
④遵守安全操作规程,减少一般工伤事故的发生,月事故频率低于1%。如乙方违反安全操作规程,发生一切事故由乙方负责。
⑤如乙方发现甲方违章指挥或安全防护措施不符合安全规定,乙方有权拒绝施工,并向甲方质安部门如实反映情况。合同签订后进入施工现场,禁止乙方16周岁以下和50周岁以上人员及体弱病残人员进场务工,一经发现,乙方应承担甲方与发包人间的相关条款规定的责任。
8、乙方必须配备一名专业配料工,按图纸要求精心计划、认真下料。不得随意浪费方木和模板。在施工过程中材料使用,如需切割、拼排、改造应科学合理,乙方应提前报方案并经甲方同意后方可实施。各类材料的损耗应控制在定额范围内,超耗部分由乙方承担。
9、工程结束后各类材料应分类堆放整齐,清理干净,甲乙双方共同验收合格后,进行结算。
七、其它:
1、本合同未完事项双方协商解决。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
3、本合同双方签字生效,账款结清,合同作废
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程木工合同 工程木工合同篇十一
工程管理各位同学:
现将《土木工程合同管理》的试题汇集发给你们,请认真对照教材做一遍。
试题汇编分为:1.试题结构介绍。2.试题样卷。3.模拟试题 。 4.试题分
类。(如有错误的请以教材为准予以更正为盼。)
预祝考试成功!
试题结构;
一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分,共20分)
二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分,共10分)
三、名词解释题 (本大题共5小题。每小题3分,共15分)
四、简答题(本大题共5小题。每小题5分,共25分)
五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分,共30分)
样卷
一、单项选择题 (本大题共20小题。每小题1分,共20分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.合同担保方式中,既可以用当事人自已的财产又可以用第三人的财产作担保的方式是()
a.保证b.定金 c.留置 d.抵押
2.当事人负债务,有先后履行顺序的,先履行的一方未履行的,后履行的一方有权拒绝其履行要求,这种情况为()
a.同时履行抗辩权b.不安抗辩权
c.先履行抗辩权 d.后履行抗辩权
3.对于可撤销的建设工程施工合同,当事人有权请求下列哪一部门撤销该合同( )
a.建设行政主管部门 b.工商行政管理部门
c.合同管理部门 d.人民法院
4.依据《合同法》的规定,执行政府定价或政府指导价的合同,合同当事人一方逾期接受货物时,遇价格上涨,应( )
a.按原价格执行 b.按新价格执行
c.按原价和新价的平均价执行 d.按市场价执行
5.《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()
a.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失,要求对方承担赔偿责任
b.委托代理人订立合同,由于条款约定不明确导致的损失,应由委托人承担
c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失,追究代表人缔约的过失责任
d.订立合同时,由于本方对合同风险估计不足,履行过程中受到的损失应由自已负责
6.投标人在投标过程中出现下列情况时,招标人可以没收投标保证金的是( )
a.投标文件的密封不符合招标文件的要求
b.投标文件中附有招标人不能接受的条件
c。购买招标文件后不递交投标文件
d.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
7.评标委员会成员人数应为!人眇上的单数,其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的( )
a.1/4b.1/3c.1/2d.2/3
8.如果下列合同文件出现不一致,具有最高解释效力的是()
a.图纸 b.工程量清单 c.中标通知书 d.施工合同专用条款
9.承包人在协议条款约定的日期内编制、敝施工组织设计和进度计划,应()
a.由建设单位主管部门确认和提出修改意见
b.由业主确认和提出修改意见
c.由工程师确认和提出修改意见
d.由项目经理确认和提出修改意见
10.在建设工程施工合同履行中,工程师接到承包人延期开工申请后,以书面形式答复承包人的时限为()
a.24小时 b.48小时 c.3天 d.7天
11.工程项目施工合同以付款方式划分可分为:①总价合同;②单价合同:③成本加酬金合同三种。以业主所承担的风险从小到大的顺序来排列,应该是()
a.③一②一① b.①一②一③ c.③一①一② d.①一③一②
12.当仲裁庭由3名仲裁员组成时,其中首席仲裁员应由()
a.仲裁委员会主任指定 b.仲裁庭指定
c.当事人共同选择 d.仲裁委员会指定
13.投标保函的金额一般为投标报价总金额的()
a.0.1%~0.55% b.0.5%~3% c.3%~5% d.5%~10%
14.在fidic土木工程施工合同条件中,有权将工程的部分项目的事实发包给指定分包商的
是()
a.业主 b.承包商 c.分包商 d.设计单位
15.按照惯例,下列风险中应由业主承担的是()
a.一个有经验的承包者不能预测的'情况的风险
b.进度和质量风险
c.材料和设备采购风险
d.报价的完备性和正确性风险
16.建设工程合同可以从不同角度进行分类,从完成承包的内容分,可分为()
a.建设工程总承包合同、建设工程承包合同、分包合同
b.建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同
c.施工合同文本、fidic土木工程施工合同条件
d.计划合同与非计划合同、诺成合同与实践合同
17.投标保证金的有效期一般应超过投标有效期()
a.7天 b.14天 c.28天 d.30天
18.按索赔事件的性质,索赔可分为工程变更索赔、工程终止索赔、不可预见的外部障碍或
条件索赔和()
a.工期拖延索赔b.综合索赔
c.承包商与业主问的索赔 d.单项索赔
19.fidic合同条件规定,保留金全部退还给承包商是在()
a.施工全部完毕之后b.工程移交之后
c.保修期满之后 d.竣工验收报告批准之后
20.如果合同中约定了仲裁条款,则在合同履行过程中一旦发生争议,不能选用的解决方式
是()
a.和解 b.调解 c.仲裁 d.诉讼
二、多项选择题 (本大题共5小题。每小题2分,共10分)
在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的
括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
21.当事人在合同的订立过程中有过错,给对方造成损失,应当承担订约过错责任的情形包
括()
a。假借订立合同,恶意进行磋商的
b.泄露对方商业秘密的
c.提供虚假情况的
d.故意隐瞒与订立合同有关重要事实的 e.经过艰苦的谈判但最终未签订合同的
22.我国《招标投标法》规定,建设工程招标方式包括()
a.公开招标 b.邀请招标 c.议标
d.地区内招标 e.行业内招标
23.按我国《建设工程施工合同(示本)》的规定,应由发包人完成的工作包括()
a.土地征用和拆迁 b.临时用地申报批准手续 c.提供工程地质报告
d.做好现场安全保卫工作 e.提供工程进度计划表
24.在建设工程设计合同履行中,因故发生变更或违约时,关于设计费的正确处理方法有
()
a.委托人因故要求修改设计的,需增付相应设计费
b.委托人因故要求中途停止设计时,承包人不退还已多付的设计费
c.委托人因故要求中途停止设计的,承包人需要退还已多付的设计费
d.因委托人未按期提供设计所必须的资料而造成窝工的,应增付设计费
e.委托人超过合同规定的日期支付设计费时,应偿付逾期违约金
25.fidic合同条件规定,承包商的义务包括()
a.对工程质量负责
b.在缺陷责任期内负责照管工程现场
c.执行工程师发布的各项指令
d.拒绝接受指定的分包商
e.对施工现场的安全负责
三、名词解释题 (本大题共5小题。每小题3分,共15分)
26.合同法律关系
27.指定分包商
28.工程索赔
29.不平衡报价法
30.缺陷责任期,
四、简答题(本大题共5小题。每小题5分,共25分)
31.简述违约责任与缔约过失责任的区别。
32.简述工程项目施工招标应具备的条件。
33.在施工合同的履行过程中,应不可抗力导致的费用应如何分担?
34.新版示范本中规定的工程变更包括哪些范围?
35.简述引起工程费用索赔的主要原因。
五、案例分析题 (本大题共2小题。每小题15分,共30分)
36.某项工程建设项目,发包人与承包人按《建设施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工个过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成相应的损失,承包人及时向监理工程师提出了索赔要求,并附索赔有关资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
(1)遭暴风雨袭击是因非承包人原因造成的损失,故应由发包人承担赔偿责任。
(2)给已建部分工程造成损失,损失计18万元,应由发包人承担修复的经济责任,承包人不承担修复的经济责任。承包单位人员因此灾害数人受伤,处理伤员医疗费用和补偿金总计3万元,发包人应予以赔偿。
(3)承包人进入现场的施工机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,发包人应负赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,发包人应予支付。
(4)因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。
(5)由于工程破坏,清理现场需费用2.4万元。发包人应予以支付。
问题:对承包人提出的要求如何处理(请逐条回答)
37.某房产司开发一框架结构高层写字楼工程项目,在委托设计单位完成施工图设计后,通过招标方式选择监理单位和施工单位。
中标的施工单位在投标书中提出了桩基础工程、防水工程等的分包计划。在签订施工 合同时,业主虑到过多分包可能会影响工期.只同意桩基础工程的分包,而施工单位坚持 部应进行分包。在施工过程中,房产公司根据预售客户的要求。对某楼层的使用功能进行 调整(工程变更)。
在主体结构施工完成时,由于房产公司资金周转出现了问题,无法按施工合同及时支 付施工单位的工程款。施工单位由于未得到房产公司的付款.从而也没有按分包合同规定 的时闾向分包单位付款。
问题:
(1)房产公司不同意桩基础工程以外其他分包的做法有理吗为什么
(2)施工单位由于未得到房产公司的付款,从而也没有按分包合同规定的时问向分包 单位付款。妥当吗为什么
一.单选
○初步设计经审查后,发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改,如果不是属于依据 资料错误原因,则修改资料责任应由( b )来承担.
a.委托方 b.设计单位c.监理工程师d.主管部门
○监理工程师超过授权范围发布指令,承包商执行后导致成本增加,这项额外费用应由( a)。
a.业主承担
b.业主从监理费中扣除,转付给承包方
c.承包方承担,因他执行的是无效指令
d.监理单位给予支付
○采用fidic合同条件的施工合同,计入合同总价内的暂定金额使用权由( b)控制。
a.业主 b.监理工程师 c.总包商 d.分包商
○监理合同内约定,业主免费提供给监理机构的测量设备,监理工作完成后,监理单位( d)。
a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走
c.向业主支付折旧费后带走 d.不须向业主支付费用将设备归还业主
○合同履行过程中,因一方当事人的违约导致对方受到1万元损失。按合同内约定方法计算的违约金为4万元,则违约方应支付对方的金额为( d )。
a.1万元 b.2万元 c.3万元 d.4万元
○经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时,( a )。
a.另一方可请求法院强制执行
b.仲裁机构可强制执行
c.另一方可以请求公安机关强制执行
d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款
○设计工作正式开始前,委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金,合同履行过程中进行阶段支付时,( c)。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回
b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回
c.每次阶段支付时均不许扣减定金
d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费
○初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程,采用的合同类型应为( b)。
a.总价合同 b.单价合同
c.成本加酬金合同 d.成本加奖惩合同
○进行施工中间验收后,在合同约定的时间内,监理工程师即未在验收记录上签字,也未提出任何不合格的意见,则承包商( a )。
a.可继续施工 b.应等待监理工程师进一步指示后在施工
c.要求监理工程师再次检验 d.可报请业主作出决定
○一方当事人要求变更经济合同,经双方协商达成一致。但由于合同变更导致对方的经济损失应由( a)。
a.提出变更方承担 b.对方承担
c.平均分担 d.提出变更方按较大的比例承担
○承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算,至( b )止所经过的日 历天数。
a.合同约定的竣工日 b.竣工验收合格的提交竣工验收报告之日
c.办理竣工结算之日 d.工程保修期满之日
○监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时,( c )
a.同质业主后即可调换b.无需通知业主即可调换
c.取得业主书面同意后才能调换 d.合同签订后不允许再调换
○分包商在施工现场的协调管理工作,应由( c)负责。
a.业主 b.监理工程师 c.总包商 d.分包商自己
○招标准备阶段编制的标底,应是反映招标工程项目的( b)。
a.施工图预算价格 b.当前建筑市场价格
工程木工合同 工程木工合同篇十二
发包人:(甲方)
承包人:(乙方)
承包工程内容:______实业有限公司新建厂房室内木作项目、轻钢龙骨
隔墙、吊顶等有关的装饰工程项目
一、工程名称:_______有限公司新建厂房室内装饰工程
二、工程地点:__市经济开发区(西区)
三、承包工程项目及价格:
1.高木作柜,2.4米内(高度)150元/米(含玻璃和五金配件安装)
2.木做矮柜,60元/米(含五金配件安装)
3.木作踢脚线,4元/米(含五金配件安装)
4.木门,80元/扇(含玻璃和五金配件安装)
5.单、双门套,45元/只(含五金配件安装和双面门线条)
6.地面、木龙骨、细木工板基层,12元/平米
7.方柱装饰,基层,12元/平米面板及铝塑板饰面,10元/平米(含打胶水)
8.圆柱装饰,基层,20元/平米面板及铝塑板饰面,10元/平米(含打胶水)
9.窗套,12元/平米(按图施工,含线条)
10.窗台板,10元/平米(按图施工,含线条)
11.窗帘箱,10元/平米(按图施工,含线条)
12.轻钢龙骨纸面石膏板天棚1级,10元/平米
13.轻钢龙骨纸面石膏板天棚2级,12元/平米(工艺顶按展开面积计算)
14.轻钢龙骨纸面石膏板天棚3级,14元/平米(工艺顶按展开面积计算)
15.轻钢龙骨、双面纸面石膏板隔墙,10元/平米
16.单面木龙角石膏板夹板基层,10元/平米
四、付款方式:按进度付款,按工程量结算,中期付30%
五、工期:本工程自______年____月____日开工,至______年____月____日竣工。
六、质量要求:
本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范(gb50210—20xx)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(gb50310—20xx)》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准,工程质量应达到国家质量评定合格标准
七、安全要求:
1、甲方提供的施工图纸或做法说明、应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关的法规、规范。
八、其它约定:
按《建筑装饰装修工程质量验收规范(gb50210—20xx)》施工,装饰材料自搬,出现安全事故由乙方自行负责,出现质量事故照价赔偿。
九、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
发包人(盖章):
承包人(盖章):
日期______年____月____日
日期______年____月____日
工程木工合同 工程木工合同篇十三
甲方:简阳逸水鼎城二期1#楼项目部
乙方:木工班组
逸水鼎城二期1#楼项目部,根据施工需要,现将本工程所有的模板施工承包给乙方负责。为了加强工程质量、安全、文明、工期及成品保护等方面的管理,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规的规定,结合本工程的实际情况,本着平等、自愿、诚信的原则,达成以下协议,双方共同遵守执行。
本工程地处简城镇滨江路原红塔职高内,地下一层地上31+1层,1、2层为商业用房,以上为居住用房。标准层层高为3m,总高约99m,建筑面积约28000m2,全框架剪力墙结构。本工程支模面积约91000m2,结算时以实际完成工程量为准。
本工程范围内的所属模板施工,包括二装模板,原有模板、模条的清理利用,即实行单包工。
乙方进场施工时间以甲方通知为准,施工总工期按甲方要求。如因甲方原因导致工期延误,总工期顺延。乙方在保证质量、安全的前提下,应科学、合理地组织施工,按期或提前完成施工任务。如因乙方自身原因延误工期(如乙方人力不足,小雨天无工人施工,该加班而不加班等等),所产生的经济损失由乙方承担,按每延误1天罚款500元迭加,每次罚款不低于1000元。
乙方应充分熟悉设计施工图纸,正确理解设计施工意图。所搭设的架体必须根据满堂施工脚手架方案,确保架体安全、稳定。模板安装必须平整、光洁、不漏浆;几何尺寸准确无误;
轴线、层高符合规范要求,阴阳角方正顺直。施工质量必须达到模板工程质量验收规范要求,确保一次性检查合格。具体技术操作规程参见模板施工安全技术交底。
1、甲方责任:负责向乙方进行安全技术交底,向乙方提供一份能够满足施工需要的施工图纸,保证满足施工用材料及时供应。向乙方提供50m范围内的用电转接箱,负责夜间施工照明,协调各班组的工作条件及关系,向工人提供饮用水,负责每月进度款的按时拨付等。
2、乙方责任:应严格履行合同约定,遵守国家现行的法律法规,对班组操作人员进行安全知识教育,向项目部提交所有操作工人身份证复印件一份(建立三级教育卡和办理保险用),每次放线时派两名工人配合甲方抄平放线,保质按期完成施工任务。甲乙双主签定劳动合同时,乙方需向甲方预交5万元信誉保证金,待±0.00施工完毕后,甲方无息退还乙方。乙方自备能满足施工用机具,如圆盘锯、刨木机、手提锯、电钻、三级配电箱后的电缆线等,低值易耗品如:铁钉、铁丝、火钩、粘胶带、海棉条、广线、锯子、墨斗、墨汁、梅花扳手、钉锤和劳动用品如:安全帽、安全带、雨衣、手套等。每次施工前五天,上报架料计划,且须准确。对原有模板、木条负责清理和应用,对所用材料应先计划考虑周全,不得随意乱切乱锯。模板每一次使用完后必须进行清理,刷隔离剂。每次模板安装时,必须将模板内杂物清理干净。每次搭设完毕应将剩架料、配件放回原位,或按指定地点堆放;对毛边脱层的大模板及时进行裁边利用。自觉及时对胀模后砼,派专人剔打,达到二装要求;对散落于硬防护及兜网,因乙方自身产生的材料,必须无条件随时清捡,否则甲方派人处理,所发生的费用甲方将双倍扣罚。每次砼浇筑必需要有专人值守,否则罚款200元/次,如果砼浇筑时无人值守,胀模所造成的砼损失,甲方对乙方将加倍处罚。负责施工场地内,塔吊无法操作的场内材料短运。架子、模板拆除后应及时清理,并按指定位置堆码整齐,原则是方便上车。凡属乙方所用剩余材料,必须自行清理收捡,并堆放于指定地点。
甲方根据乙方的实际完成工程量,以砼接触面积,按综合单价 元/m2结算木工工资,不再另外产生其他任何费用。如果乙方施工质量经常受到工程部及监理部的表扬,或达到优良施工标准,甲方按每平方米支模面积增加0.5元/m2作为奖励。施工期间如发生零星用工,技工按120元/天,普工按70元/天另计,零星用工每月结清。第一次支付工资按总承包合同约定,三层主体完成后,结算已完成部分80%形象进度工资。以后甲方每月按乙方形象进度工程量的80%,于次月15日支付乙方工资,工程完成并验收合格后,支付到总工资的90%,竣工验收后1个月内结清所有余款。
乙方施工人员进入施工现场后,必须遵守甲方的工地管理制度,听从甲方的安排指挥,尊重业主及监理。所有进入施工现场人员必须佩戴安全帽,高空作业系好安全带,乙方现场管理人员必须按时参加甲方召开的工地生产例会;无故缺席罚款200元/次,施工现场内禁止打架斗殴,如果发生斗殴事件,不论有理无理,均罚款20xx元/次。场内禁止随地大小便,严禁私拉乱接电线。为配合本工程的标准化工地管理,应随时清洁楼层内自身产生的建筑垃圾和生活垃圾。如因乙方疏于安全管理,不按安全操作规程施工,所发生的安全事故,费用在10000.00元以内的,概由乙方自行承担,费用超过10000.00元部分,按甲乙双方7:3比例分摊。
乙方所属工人不服从甲方管理人员安排,罚款50元/次,施工期间进入施工现场不佩戴安全帽(以照片为准),罚款50元/次;施工现场内大便者罚款200元/次;如工人未经甲方允许,随意携带工地内物品出工地大门,视为偷盗;罚款200元/次以上。因乙方原因使工地受到业主、监理及相关部门批评或罚款,甲方将加倍处罚。所有罚款只记班组不记个人,累计后在当月预付进度工资款中扣除。乙方如有工人在施工中,多次不听从甲方安排、指挥或违规操作,甲方有权责令其退场,否则不发当月进度工资。乙方在施工中,不服从甲方管理,导致工程不能正常进行,甲方有权单方终止合同,另行安排其他班组进场施工。结算时按乙方实际完成工程量的80%结算劳务工资。甲方有权拒付剩余的20%形象进度工资,作为补偿新进场班组费用。
以上协议未尽事宜,双方协商。协议内容,双方应共同遵守,并不得反悔。如果一方违约,必须承担另一方一切经济损失。
本合同一式叁份,甲方两份,乙方一份,具有同等法律效力。合同从双方签字之日起生效,工程完工后并结清余款后自动失效。
甲方:逸水鼎城二期1#楼项目部
乙方:木工班组
20xx年月 日
工程木工合同 工程木工合同篇十四
甲方:_________________
乙方:_________________
根据甲方承建工程任务的需要,经甲、乙双方友好协商,在平等互利、友阿好合作的基础上,甲方将模板制作、安装、拆除等项目以内部承包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利,特签订本建筑工程木工分包劳务合同,供双方共同遵守执行。具体条款如下:
工程名称:_________________
工程地址:_________________
结构类型:_________________
承包方式:包工龄、包钉子、铁丝、电源线等辅助材料、保质量、包进度(包工期)、包文明施工等。
一、承包内容及要求:
1、乙方所承包工程内的所有主体及支设(拆除),拆除后楼层的清理工作,如拆除后不清理,甲方以两倍的价格请人清理,乙方付费。
2、支设墙、柱模板前墙柱根部的清理工作,打定位筋。模板支设完工后木工的垃圾清理。
3、浇筑时模板的看护,以及模板胀模后砼的清理上楼使用。
4、因模板支设不牢造成胀膜模、位移一公分以上的砼踢打工作。
5、在施工期槽钢洞或外架、塔吊附作的安装制作、补洞均由乙方负责。
6、楼梯平台的钢丝网安装由乙方负责。
7、工程完工后木工材料分类、分规格型号按甲方指定地点堆放。
二、承包单价和结算方式:
1、按实际支模面积计算________元/㎡。
2、承包款支付方式:_________________每五层完成后半个月内支付所完成工程量的,主体完工后支付工程量的________%剩余在整个木工工程完工后支付。
3、以上承包单价包含整个分项工程的木工的所有承包费用。乙方不得以任何理由再向甲方索取和该工程相关的任何费用。
4、此承包单价在双方意见达成一致后立即生效,任何一方无任何理由变更承包单价。
三、工程质量标准:
根据质量要求标准,承包班组必须严格按照隐蔽工程质量验收标准和施工规范,作好每道工序施工,每道工序完工后班组必须先做好自检、互检工作。然后以书面形式通知甲方进行验收,经验收达到质量标准方可进行正道工序,达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改,直到达到标准为止,如经整改仍然达不到要求,乙方必须承包双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚,作为对甲方信誉的赔偿。
四、工期要求:按公司要求为准。
五、安全要求及综合治理:
1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程,严格按照安全操作规程施工,遵守项目制定的《安全质量管理制度》。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故,由违章者自负全部责任。
2、严格遵守各种法律、法规,必须服从总包及甲方等相关部门的指挥,自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在元以内由乙方自付,元以上除保险外甲方负责总费用的90%,乙方负责总费用的10%。
3、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品,必须戴安全帽临边作业系好安全带,如发现不戴安全帽给予元/人次罚款,不系安全带给予元/人次罚款,违反安全操作规程的和未经主和部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处。
4、工作范围内的文明施工,禁止有打架斗殴和偷盗的现象,如发生此类现象事件,工程项目部将对其进行批评教育和罚款处理,情节严重者送交当地派出所处理。
六、违约责任及其他:
1、班组进场后由于乙方原因路途退场或影响工程进度,影响工期的情况下,甲方有权扣除乙方工程款的30%,按成品的70%结帐,根据本合同第二点第二条的时间,前来领款。
2、本协议如有未尽事宜,经甲、乙双方协商,另签补充协议。
3、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
4、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。
甲方:_________________乙方:_________________
身份证号:_________________身份证号:_________________
电话:_________________电话:_________________
________年____月____日