建筑合同法全文 建筑合同书完整版(模板8篇)
在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写,我们一起来了解一下吧。
建筑合同法全文 建筑合同书完整版篇一
法定代表人(主要负责人)或者委托代理人________________
注册地址___________________________________________________
联系方式_______________________________________________
乙方____________________________________________________
居民身份证号___________________________________________
户口所在地_____省(市)____区(县)__ _____乡镇___________村
家庭住址________________________________邮政编码__________
现住址___________________________联系方式________________根据《劳动法》,《劳动合同法》及有关规定,甲乙双方经平等自愿,协商一致,签订本合同.
一,合同期限
第一条 甲,乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限:
(一)固定期限:自____年__月__日起至____年__月__日止.其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止,期限为__天.
(二)无固定期限:自____年__月__日起至依法解除,终止劳动合同时止.其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止,期限为__天.
(三)以完成一定的工作(任务)为期限:自____年__月__日起至____________工作(任务)完成时即行终止.
二,工作内容和工作地点
第二条 甲方招用乙方在_________________(项目名称)工程中,担任____________________________岗位(工种)工作.
乙方的工作地点为___________________________________
经双方协商一致,可以变更工作岗位(工种)和工作地点.
三,工作时间和休息休假
第三条 甲方安排乙方执行以下第____种工时制度.
(一)执行标准工时制度.乙方每天工作时间不超过8小时,每周工作不超过40小时.每周休息日为__________.
(二)经当地劳动行政部门批准,执行综合计算工时制度.
(三)经当地劳动行政部门批准,执行不定时工时制度.
乙方依法享有公休假,法定节日假,探亲假,婚丧假,产假,带薪年休假等假期.甲方保证乙方每周至少休息一天.
甲方因施工建设需要,商得乙方同意后,可安排乙方加班.日延长工时,休息日加班无法安排补休,法定节假日加班的,甲方按《劳动法》第四十四条规定支付加班工资.
四,劳动报酬
第四条 甲方采用以下第____种形式向乙方支付工资:
(一)月工资____元,试用期间工资____,甲方每月_____日前向乙方支付工资.
(二)日工资____元,试用期间工资____,甲方向乙方支付工资的时间为每月___日.
(三)计件工资.甲方应以同类岗位人员能够完成的劳动量为基础制定的计件单价约定为______.
以上双方约定的工资不低于甲方所在地的最低工资标准,其中乙方在试用期的工资不低于甲方相同岗位最低档工资(或者本合同约定工资的百分之八十).
甲方生产经营任务不足,乙方同意待岗的,甲方向乙方支付的生活费为______元或按______________________执行.
甲方应当在劳动合同终止,解除时一次性付清乙方的工资.甲方向乙方支付工资应由乙方签字确认.
五,社会保险
第五条 甲乙双方按国家规定参加社会保险.甲方为乙方办理有关社会保险手续,并承担相应社会保险义务.乙方应缴的社会保险费由甲方代扣代缴.
乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家有关规定执行.甲方按__________________________支付乙方病假工资.
建筑合同法全文 建筑合同书完整版篇二
发包发:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,双方就临时用工事项协商达成一致,订立本合同。
一、工程概况:
1.1、工程名称:
1.2、工程规模:
1.3、工程地点:
1.4、质量要求:
二、工程承包范围:
2.1按设计图纸、设计变更、要求图集、图纸会审、技术交底、施工规范、分户验收标准等内容进行施工。
2.2、窗口、墙面、保温板;涂抹抗裂砂浆;铺设耐碱网格布;门、窗洞口的收边收口:门窗洞口网格布翻包;卫生清理。
2.3、施工现场内所有材料的二次及多次转运、清理、堆码等均由乙方自行负责,甲方不承担任何费用。
2.4、乙方承担所有该工程使用的全部小型机械设备,如手动工具、手推车、安全带、安全帽、雨衣、施工电缆照明灯具、日常生活用品等全部低值材料。
2.5、所有保温工程完工后的修补工作。
2.6、搅拌场地卫生清理等。
三、合同工期:
依据总包方施工进度要求。因甲方原因造成的停工,工期顺延;因乙方不能按时完工,由乙方承担由此所造成的延期费用,延期费用甲方在乙方工程费中扣除。
四、结算依据及办法:
4.1、工程工程实行包干单价
4.2、所有与临时用工有关的费用、劳动保护、节假日加班补贴、领班加班补贴等包括在包干单价内。
4.3、工程最终结算金额以甲方经营部审计结果为准。
五、付款方式:
5.1、支付时间:(1)工人朝霞施工一周按30元/天预支人工生活费;(2)一栋楼做完验收后付清(完工后2天内验收)
5.2、支付方式:转帐支付
六、材料供应管理
乙方应严格按照甲方的质量要求和提供的材料施工。乙方施工中应减少不必要的不合理的用料浪费。使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。
七、乙方责任:
7.1、乙方必须服从甲方项目管理,保证工期、保证质量、保证安全。乙方必须严格履行合同,因违约造成的一切损失,由乙方负责。
7.2、乙方必须组织有力班子,配备1-2名技术人员进行管理,保证工程顺利进行,若乙方班组不能满足甲方工期、质量和安全要求,甲方可终止合同,损失由乙方负责。
7.3、乙方必须保证工程所需机具设备,不得因缺机具延误工期。
7.4、乙方领用的材料,用完后及时清理、保存好。如保管不当,造成材料受潮失效,按材料价值2倍处以罚款。
7.5、对甲方提供的设备的维护、保养,负责机械、设备故障的维护,并做到设备在竣工(或中途)交回时的清理干净、表面完整、运转正常、设施完好。
7.6、乙方必须保证施工现场的清洁整齐,卫生符合文明施工的有关规定,并负责工程竣工前的成品保护,特别是保温层施工时要派专人负责养护和做好养护记录。
7.7、乙方所有朝霞施工人员应认真熟悉图纸、技术交底纪要内容、施工规范、操作规程、现行施工质量分户应认真熟悉图纸、技术交底纪要内容、施工规范、操作规程、现行施工质量分户验收标准,并严格按质量要求施工操作,不得违章、违规作业。
7.8、乙方进场施工人员必须服从甲方项目管理人员管理,在每进行下一道工序之前必须经甲方现场人员的相关部门检查认可后,方可进行下一道工序的施工作业,如不按要求进行施工作业造成工程质量返工,所产生的返工损失全部由乙方承担,甲方有权在工程工资中扣除,对达不到质量要求的施工班组,甲方有权辞退,重新更换班组。如因设计变更造成的返工费由甲方承担。
7.9、如因乙方施工人员不接受甲方技术指导或本身的施工技术问题导致工程质量不合标准,必须返工修理或重作,其工料费损失,由乙方承担;返工修理或重作导致工期延长给甲方造成的损失,乙方应向甲方进行赔偿;如工程质量不合标准又无法补救的,乙方不能获得工程劳务费用,还应负责赔偿全部工料损失以及甲方因此而遭受的其它损失,包括但不限于甲方因此赔偿业主的损失等。
7.10、该工程应为合格工程,应一次性交付验收合格。
八、甲方责任
8.1、甲方保证工程所需材料的到位,满足使用。
8.2、其他应该由甲方负责的工作事项。
九、安全及文明施工:
9.1、乙方进场人员应严格遵守入场安全纪律、安全操作规程、不行违章、违规作业,否则甲方有权对乙方违章、违规作业人员进行处罚,罚金在工资中扣除,严重者甲方将责任人清退出施工工地。
9.2、安全施工与检查,乙方应严格遵守工程建设安全生产管理规定,严格按安全操作规程进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的安全检查,采取必要的安全防护措施,排除安全隐患,防止安全事故发生。
9.3、安全事故发生时费用支付办法:在施工中若发生安全事故,每列所发生的医疗费用在2万内(含2万)由乙方负责:2万元以上的,扣除2万元后按责任划分甲方最多承担50%,乙方承担剩余的经济责任。
9.4、乙方所有进场人员必须遵守甲方的各项文明施工管理制度,进场时要进行职工三级安全教育,施工严格按照jgj59-99标准强化安全文明施工管理。
9.5、所有进场材料堆码整齐、布置有序、标示明确、挂牌施工。
9.6、乙方在施工过程中必须保证场地清洁卫生,原材料,半成品堆码要整齐,不得零乱放置;及时清理施工产生的垃圾和剩余材料。如乙方未做到工完场清将保温总面积的1元/m2扣除卫生费。
9.7、工地严禁赌博酗酒、打架斗殴,违者按总包方《工地管理制度》执行,情节严重者送司法机关处理。
十、其他:
1、该现场甲方指定为现场代表,负责解决有关事宜
2、本合同未尽事宜,双方另行商定解决。
十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,款清合同自然失去法律效力,本合同一式四份,双方各执两份,本合同若发生争议,由工程所在地法院裁决。
甲方:乙方签字:
代表人: 乙方身份证号码:
年月日年 月 日
建筑合同法全文 建筑合同书完整版篇三
甲方:
乙方:
甲方委托乙方为深华商业大厦内所有的建筑垃圾清运承包商,并按政府相关妥善清运处理建筑垃圾。
清运期限为期一年,自20xx年____月____日至20xx年____月____日止。
按车计费,装满 元/车。
乙方承包全权负责建筑垃圾清运,费用按车计收,按月结算。其中车辆要求车载不少于1.5吨,车厢围板尺寸不少于:长3.1米、宽1.8米、高0.8米。
1、乙方应根据法律、法规及约定,以行业公认的最高水准,勤勉、尽职地从事本约定项下之工作并提供服务。
2、乙方应遵守甲方现有规章制度,并在甲方授权范围内从事约定的工作,不得破坏公共设备设施,如有破坏按价赔偿。
3、乙方应确保建筑垃圾及时整洁地被清运,为确保建筑垃圾能够及时清运,甲方收取乙方 元(人民币 元)做为押金,以期对乙方的约束和管理。
4、乙方应指定一名乙方代表并授予其足够的权力。该乙方代表将统一行使本约定项下的权利,并在约定履行过程中负责与甲方间的协调。
5、结算时,乙方应提供正规发票。
1、甲方指定一名甲方代表并授予足够的权利。该甲方代表将统一行使本约定项下的甲方权利,并在约定履行过程中负责与乙方间协调。
2、乙方清运建筑垃圾车辆甲方予以免费放行。
1、乙方代表在接到甲方代表的电话通知后,应及时安排车辆进行建筑垃圾清运工作。
2、乙方应凭借甲方物业部代表签发的《垃圾清运单》,装满出车时,应由保安部当值队员及班长签字放行后方有效。
3、《垃圾清运单》共两联,上联留给当值保安班长,下联乙方运输车辆保存,《垃圾清运单》作为双方清运垃圾车数的结算凭证,应妥善保管,如乙方遗失甲方不支付该车建筑垃圾清运费用。
甲方: 代表人:
乙方: 代表人:
建筑合同法全文 建筑合同书完整版篇四
合同编号:xxxxxxx
发包方:xxxxxxxxxxxxxxxx
承包方:xxxxxxxxxxxxxxxx
签约时间:xxxxxxx
签约地点:xxxxxxx
为了保证xxxxxxxx施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。
1、工程名称:xxxxxxxxxxxx
2、建筑面积(工程形式):xxxxxxxxxxxx
3、施工地点:xxxxxxxxxxxxxxxx
4、工期:
(1)开工:xxxx年xx月xx日;
(2)竣工:xxxx年xx月xx日;
(3)合同工期总共历时xxxx天。
5、承包形式:xxxxxxxx
6、工程质量标准:xxxxxxxx
7、工程价款:共计人民币xxxx元。
8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的xx%,计xxxx元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的xx%,计xxxx元;质保金xxx元,质保期满后支付。
9、质保期:xxxx年。
10、双方的责任义务
(1)发包方的责任义务
①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
①按发包方要求及图纸要求进行施工;
②如期完成施工任务;
③接受发包方的技术指导和质量标准要求;
④负责发包方提供料物及设备的保护;
⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;
⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;
11、其他
(1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。
(2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。
(3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。
二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定
建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。
依据《民事诉讼法》第二十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。
第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。
三、建筑合同合同履行地的理解
所谓“合同履行地“,通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。
建设工程设计合同是双务合同,即由发包人提供设计工作所依据的基础文件和情况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中,与建设工程施工合同有所区别,有的明确了交付设计图纸的地点,有的对交付图纸的地点没有约定。
根据《合同法》第六十一条的规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”。根据交易习惯,建设工程设计合同所涉及的履行地点应该是发包人接受图纸所在地。
发包方:xxxxxxxxx 承包方:xxxxxxxxx
委托代理人:xxxxxxxxx 委托代理人:xxxxxxxxx
20xxx年xx月xx日 20xxx年xx月xx日
建筑合同法全文 建筑合同书完整版篇五
发包人:
设计人:
发包人委托设计人承担经双方协商一致,签订本合同。
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。
说明:
1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2、在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费, 不留尾款。
3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核 定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时, 双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后,定金抵作设计费。
6.1发包人责任:
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.l.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。
6.2设计人责任:
6.2.1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是:
6.2.3设计合理使用年限为
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。
7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的%。
7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的.各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服 务,另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
8.8本合同一式份,发包人份,设计人 份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.10本合同生效后,按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项:
发包人名称: 设计人名称:
年月日:
建筑合同法全文 建筑合同书完整版篇六
甲方:(供货方) 乙方:(购货方)
乙方因建筑需要,遂向甲方购买原木建筑模板等专用材料,根据国家《合同法》第131条、135条、141条、115条等《买卖合同》法律条款,本着友好合作互惠互利精神,遵守诚实守信原则,现经充分协商,一致同意签订本合同,双方务必守信。
一、 甲方供给乙方上列规格、价格、等级的专用材料,质量与市场上同规格相同。合同
履行地__________________地方法院。 二、 以上价格不包含运费,可由甲方代运到乙方工地,甲方交货的数量及质量由乙方单
位验收,货到乙方工地在甲方送货单上签字为准。
三、 乙方需购的材料由甲方负责,乙方必须提前5天告知甲方,随时送货,特殊规格木
材,乙方必须提前6天告知甲方。
四、 付款方式:甲方交货给乙方后,乙方必须按下列分期支付总货款比例给甲
方:________________________________________________________________________________________________________________________________________________日以前全部付清,____月____日以后所发货款每月月底付清当月全部货款,如乙方没有按时支付货款,甲方有权单方面终止协议,并要求乙方按照货款总额按日0.3%支付违约金并在七日内付清全部货款.
五、 如有纠纷在合同履行地法院解决,所发货款按实际发生量结算. 六、 此合同货款必须汇到甲方单位账户,单位户名:_______________
七、 在未付清甲方货款并没有征得甲方同意的情况下乙方不得向其他厂家购买同类产
品,否则视为乙方违约,乙方必须在七天内支付全部货款.
八、 模版按使用说明使用,周转4次,质量按国家标准,起层、脱胶率3%,如超出3%,货到
工地后,30日内免费更换,过期不负责.如乙方人为损坏,甲方概不负责.未尽事宜双方另行商议.
九、 乙方指定收料员名单:________________电话:__________________________. 十、 合同签约地点:_________________________________________________. 十一、 本合同双方签字盖章即生法律效益,一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方单位签字盖章: 经手人: 联系电话:
乙方单位签字盖章: 经手人: 联系电话: 年 月 日
建筑合同法全文 建筑合同书完整版篇七
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守。
一、合同期限
从_________年_________月_________日起至_________建筑业劳动合同约定工程完成日期_________年_________月_________日止。合同期限如需变动,需及时办理合同变更手续。
二、工作岗位
甲方安排乙方在_________班组从事_________工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。
三、工作条件和劳动保护
甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。
甲方根据乙方岗位实际情况,按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。
四、工作时间
甲方确因工作原因需要乙方加班的,按有关规定处理。
五、劳动报酬
乙方工资按以下第_________种方式,按工期进度结算:
(一)按时计酬,日薪_________元或月薪_________元;
(二)按建筑面积计酬,每平方米_________元;
(三)其它:_________。
若按工期进度结算工资超一个月的,在正常工作情况下,甲方须按月先支付不低于本市最低工资标准的生活费_________元,待工程实际完成结算工资时扣减。
六、社会保险
甲、乙双方按规定参加社会保险。
七、劳动纪律
乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。
乙方违反劳动纪律和有关的规章制度,甲方可给予批评、教育、处罚,直至解除劳动合同。
八、劳动合同的解除与不得解除的规定
经甲、乙双方协商一致,劳动合同可以解除。
乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:
(一)在试用期间,发现不符合录用条件的;
(二)严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;
(三)严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
(四)被依法追究刑事责任或劳动教养的。
在下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前 日以书面形式通知乙方本人:
(一)乙方患病或者非因工负伤,医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由甲方另行安排适当工作的;
(二)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的;
(四)甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的。
有下列情形之一的,乙方可以通知甲方解除劳动合同:
(一)在试用期内的;
(二)甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
(三)甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的;
(四)乙方因其它情况需要辞职,需在_________日前以书面形式通知甲方。
乙方有下列情形之一的,甲方不得随意解除劳动合同:
(一)因工负伤,在规定的医疗期内的;
(二)女职工在符合计划生育法律法规规定的孕期、产期、哺乳期内的;
(三)法律、法规、规章、规定的其他情形。
九、违反劳动合同的责任
甲、乙双方任何一方违反劳动合同,应支付违约金_________元,给对方造成经济损失的,应根据损失情况和责任大小,按法律规定承担赔偿责任。非因双方原因造成违约除外。
十、劳动争议
甲、乙双方履行本合同发生劳动争议时,可由甲、乙双方协商解决或向当地劳动争议调解委员会申请调解,劳动争议调解委员会联同建设行政主管部门进行调解。
若双方不能协商解决的,当事人应向_________劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服仲裁裁决的,可在收到仲裁裁决书之日起十五天内,向_________人民法院提起诉讼。
十一、其它约定
合同附件是本合同的组成部分,合同连附件一式三份,经甲、乙双方签字盖章后生效。甲方、乙方各存一份,甲方公示一份。
本合同未尽事宜,按照《劳动法》和有关规定执行。本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时,以国家法律、法规和政策为准。
甲方(签章):_________ 乙方(签章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
附件
本附件是_________(甲方)与_________(乙方代表)在_________年_________月_________日所签《建筑业劳动合同》的组成部分。_________等人作为乙方(_________班组,共_________人)的委托代表,代表乙方在《建筑业劳动合同》上签名,与甲方共同遵守该合同。乙方签名(本人亲笔签名)如下,表示承认:
┌──┬────────┬────┬──┬────────┬────┐
│姓名│ 身份证号 │ 备注 │姓名│ 身份证号 │ 备注 │
├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──┼────────┼────┼──┼────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──┴────────┴────┴──┴────────┴────┘
合同变更情况
班组: 乙方代表: 电话:
┌─────────────────────┬───────────┐
│合同变更具体情况(人员增减、工资、岗位等)│ 签 名 │
│ ├────┬──────┤
│ │劳动者 │甲方负责人 │
├─────────────────────┼────┼──────┤
│ │ │ │
├─────────────────────┼────┼──────┤
│ │ │ │
├─────────────────────┼────┼──────┤
│ │ │ │
├─────────────────────┼────┼──────┤
│ │ │ │
├─────────────────────┼────┼──────┤
│ │ │ │
└─────────────────────┴────┴──────┘
建筑合同法全文 建筑合同书完整版篇八
根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定,甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则订立本劳动合同。
甲、乙双方选择以下第___种形式确定劳动合同期限:
(一)有固定期限:自___年 月 曰起至___年__月__曰止。
(二)无固定期限:自___年__月__曰起至 止。
(三)以完成一定的工作任务为期限:自__年__月__曰起至______________________时止。
其中,试用期自___年__月__曰至___年__月__曰。
(四)根据甲方工作需要和任职要求,乙方同意在 ______岗位上工作。经甲乙双方协商同意,可以变更工作岗位,双方签署的变更协议或者通知书作为本合同的附件。
(五)乙方应按照甲方的要求,按时完成规定的工作数量,达到规定的质量标准。
(六)乙方每曰工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过40小时。甲方应当保证乙方每周至少休息1曰。
甲方因生产特点不能按照前款执行时,经劳动保障行政部门批准,可以实行综合计算工时或者不定时工作制。
(七)甲方根据本单位的工资制度,确定乙方正常工作时间工资执行以下第___种方式:
1.甲乙双方实行月(周、曰、小时)工资制。乙方月(周、曰、小时)工资为___元。试用期的工资为___元/月(周、曰、小时)
2.甲乙双方实行计件工资制,计件单价为____元。
甲方提供食宿条件或者等同于提供食宿条件的,不得折算为乙方工资。
(八)甲方按月以货币形式支付乙方工资,每月___曰前支付工资,并由乙方签字确认。
(九)甲乙双方实行周、曰、小时工资制的,甲方应按双方约定的时间,以货币形式支付乙方工资,并由乙方签字确认。
(十)甲方为乙方提供符合有关劳动法律、法规和国家有关规定的劳动安全保护设施、劳动防护用品和其他劳动条件。甲方必须按照国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊劳动保护。
(十一)甲方在乙方上岗前对乙方进行安全生产教育。在施工现场,甲方必须按照国家建筑施工安全生产的规定,采取必要的安全措施。
(十二)甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件必须达到安全、卫生要求,其中建筑施工现场必须符合建筑施工现场环境与卫生标准。
(十三)用人单位应当将依法参加工伤保险的有关情况在本单位内公示。用人单位和职工应当预防工伤事故发生,避免和减少职业病危害。职工发生工伤时,用人单位应当采取措施使工伤职工得到及时救治。
(十四)甲方依法制定的需要乙方遵守的劳动规章制度,应当在与乙方签订本劳动合同时告知乙方。
(十五)乙方自觉遵守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度,严格遵守安全操作规程,服从管理,按时完成工作任务。
乙方对甲方违章、强令冒险作业有权拒绝;对危害生命安全和身体健康的劳动条件,有权提出批评、检举和控告。
(十六)甲乙双方单方面解除本合同,应符合《劳动法》第25条、第26条、第27条、第31条和第32条的规定。乙方有《劳动法》第29条规定情形的,甲方不得随意解除本合同。
(十七)劳动合同期满或者当事人约定的劳动合同终止条件出现,劳动合同即行终止。甲乙双方协商同意,可以续订劳动合同。
(十八)解除、终止劳动合同时,甲方应当依据有关法律法规等规定出具解除、终止劳动合同的证明书或者相关文件。
(十九)甲方依法解除乙方劳动合同,应当支付乙方经济补偿金的,按照《劳动法》及有关规定执行。乙方根据《劳动法》第32条第(二)、(三)项规定解除本合同,甲方也应按照《劳动法》及有关规定执行。
(二十)甲方支付乙方的工资报酬低于施工地行政区域内最低工资标准的,要在补足低于标准部分的同时,依法支付赔偿金。
(二十一)甲、乙双方在履行本劳动合同时发生争议的,可先协商解决;不愿协商或者协商不成的,可在争议发生之曰起60曰内向当地(用人单位工商注册地或者施工地)劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的,可以在15曰内向当地人民法院提起诉讼。
(二十二)甲、乙双方约定的其他内容如下
(二十三)本劳动合同与国家法律法规及有关规定相违背的,依照国家法律法规及有关规定执行。
本劳动合同一式2份,甲乙双方各执1份。
本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之曰起生效。
甲方(公章) 乙方(签字)
法定代表人或者
委托代理人签字
签字曰期: 年 月 曰签字曰期: 年 月 曰