盘龙区工程施工合同(优秀21篇)
合同可以规范双方的权责关系,降低交易风险,增强交易的可靠性。如何撰写一份合同以确保交易的顺利进行?以下是一些建议和技巧。如果您对合同法律要求和合同条款有任何疑问,请咨询专业律师或相关机构。
盘龙区工程施工合同篇一
发包人(全称):
承包人(全称):
依照《中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本协议。
承包范围:
三、合同工期:
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数天。
四、质量标准。
五、合同价款:
金额(大写):元(人民币)。
六、发包人向承包人承诺按协议约定的期限和方式支付协议价款及其他应当支付款项。
七、协议生效。
协议订立时间:年月日。
协议订立地点:
本协议双方约定生效,本协议生效后承包方和发包人各持一份。
发包人:(公章)承包人:(公章)。
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
年月日年月日。
盘龙区工程施工合同篇二
我单位拟新建xx大厦室内装修工程,为确保工程质量、安全,提高经济效益,本着公开、公正、公平竞争的原则,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国建设部令第89号、湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等有关规定,并报经市计委批准,该工程项目拟采用公开招标形式招标,择优选定施工队伍。现将该项目的招标条件及投标要求说明如下:
1、工程名称:xx大厦室内装修。
2、建设地点:xx路1。
3、计划投资1700.00万元,投资性质:单位自筹,已到位资金1700.00万元。
4、功能布局:详见业主提供的装修设计施工图。
5、工程类别整栋装饰工程。
详见业主提供的装修设计施工图(含灯饰、卫生洁具及相应管线)。
1、本工程根据《招标投标法》等有关规定,按中标价、投标工期、投标质量等级和本招标书的其它条款、以及《合同法》的有关规定由建设方与施工单位签订合同,采取包工、包料、包工期、包质量的承包方式。
2、取费标准。
2-1、土建工程:按现行定额及其配套的取费标准,材料预算价格执行x建价〔20xx〕08号文;取费标准执行湘建〔1999〕价字第296号文;人工调整暂调系数按x建定〔20xx〕第09号文进行调整,列入税前报价;施工现场安全、文明施工及职业卫生增加费执行郴建定〔20xx〕第011号文。
2-2、安装工程(含水电安装、采暖通风、管线敷设):按现行定额取费,材料预算价格按现行市场价执行。
2-3、装饰装修工程:按现行定额取费,材料预算价格执行x建价〔20xx〕第08号文,取费标准执行湘建〔1999〕价字第296号文以及有关配套文件规定执行。
1、本工程报价不含劳保统筹基金(开标前,建设方按有关规定预缴劳保基金,开标后按实际规模核算,多退少补并纳入总造价)。
四、主要材料供应及质量要求:材料的采购由业主和乙方共同考察后,经业主和监理同意后方可使用。
本工程施工工期(日历天数)参照国家现行工期定额、结合业主实际情况确定为xxx天;投标人可根据自己的实际情况自行确定投标工期。
按国家现行施工验收规范规程和质量标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行规范要求。竣工时,经当地质量监督部门核定,质量等级必须达到优良标准。
1、中标人不得将工程转包;如发现有转包行为,由建管部门按规定予以查处,建设单位报经市招标办批准,有权从未中标单位选定一个排名靠前的施工单位承包。
2、严格按国家的有关规定和《合同法》的有关要求签订建设工程施工承包合同。
3、工程结算:本工程以中标价作为工程价款结算的依据;增减部分(即招标时未予以计算或因设计变更增减的工作量),以及合同工期内因国家政策的变更而引起取费标准和材料预算价的变动,应予以调整。
本工程结算委托xxxxx审定。
4、工程价款的拨付:本工程在施工合同签订后、开工前10天,按中标价的10%预付工程备料款;其后,每月按上月实际完成的建安工作量的60%拨付。
工程款(含备料款、进度款)拨至中标价的60%时,停止拨付;其余40%待工程竣工验收合格并符合合同要求,工程结算后两年内付清。
5、违约责任和奖罚办法:
5-1、本工程实行优质优价,工程竣工验收评定为优良工程的,按中标价的2%奖励;质量等级未达到中标承诺的,按中标价的2%处罚。
5-2、本工程要求按中标工期完工;每提前或推迟一天交付使用,按中标价的万分之二予以奖罚。
5-3、本工程如因建设方延误工期,每天按中标价的万分之二偿付违约金给施工方。
1、投标人在获取招标书的同时应按规定向招标人交纳投标保证金xxx万元。
2、投标人在中标后、签订合同前须向招标人提供投标履约担保合同,以保证投标人一旦中标,即按招标文件的有关规定签约并完成其中标工程;对未能按要求提供投标履约担保的投标人将视为不响应招标条件而予以拒绝,其投标保证金不予退还。
2-1、履约担保形式:现金担保。
2-2、担保额度:采用现金方式,其履约担保额度为xxxx万元,投标履约保证金将存入招标人指定的银行账户。
2-3、履约担保有效期:投标担保的有效期为其中标工程经认可的竣工工期。
3、工程现场勘察和招标答疑:
3-1、本工程于20xx年xx月xx日16:00时,在市交易中心召开发标会,并组织工程现场勘察。
3-2、本工程于20xx年xx月xx日09:00时,在市交易中心进行招标答疑。由各投标人对招标书和施工设计等尚不明确的问题提出意见,而后由招标人会同设计单位书面答复。
4、投标报价的取值:
投标报价的上限值为xxxx.00万元;
投标报价的下限值为xxxx.00万元。
5、投标书的编制、密封和投送。
5-1、投标书包括商务标书和技术标书。
5-2、商务标书的内容包括:
经理部组成人员明细表;以及其它需要说明的文件和证明材料。
5-2-2、商务标b:投标报价、承诺表。
将以上资料装订成册,一式贰份(其中正本壹份,副本壹份)。其中投标报价、承诺表中投标人及法人代表必须签章。
5-3、技术标书主要是施工组织设计;本项目需要投标人提供施工组织设计一式柒份;其要求如下:
5-3-1、技术标书中的章节编排按如下顺序和要求制作:
盘龙区工程施工合同篇三
合同编号:甲方(发包单位):江苏xx公司乙方(承包单位):无锡xx公司根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致,签订本专业分包合同,双方共同遵照执行。
1.工程名称:住宅小区一期工程(17楼)。
2.工程地点:安徽____市红十字会医院南边。
3.工程结构:框剪结构。
4.承包内容:小区单元门的钢构雨篷加工与安装。
二、承包形式:大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。
三、材料要求:
1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工,并且必须达到国家标准要求。
2、玻璃采用66夹胶钢化玻璃。
四、工艺要求:钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致,面漆颜色以选样为准。
五、加工、制作形式:按照图纸加工安装,乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.
六、结算方式:
1、950元2,该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。
2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。
3、付款方式:工程量完工验收合格一次性结算,雨棚主钢构安装完成付已完成的50%,工程完工后,再付全部的.35%,验收合格后支付全部的10%,全部安装费的5%为质保金,________年后无质量问题全额无息返还。
1、工期:合同签订后按甲方编制进度计划实施。
2、暂停施工:甲方应以书面形式要求乙方停止施工,提出书面处理意见,乙方整改后以书面形式提出复工要求。
3、工期延误:以下原因造成的工期延误,经甲方代表确认后,可考虑工期顺延:
(1)施工现场未能达到开工条件;
(2)其它工种施工施工交叉而影响施工。
(3)发生重大设计变更,造成工程量增加或返工发生的天数。
(4)人力不可抗拒的因素而延误工期。
八、质量标准符合以下有关钢结构规范:
(3)质量要求:使用的原材料符合国标及图纸要求。
十、双方义务:甲方义务:
(1)配合乙方协调设计单位确保图纸无误。
(2)甲方负责提供施工现场所需的施工条件、施工所需水、电。乙方义务:
(1)乙方负责提供施工所需的全部机械以及二级箱以下的电缆等,所有焊条、切割片、油漆、钢丝刷等辅料。配合甲方完成监理及施工所需的有关技术资料,检验资料和检验报告,报验资料等等。
(2)乙方现场施工人员服从甲方及有关单位的管理。
(3)及时接受并完成监理单位提出的整改意见。十。
乙方:无锡xx公司甲方代表(签名):
乙方代表(签名):甲方法人代表或授权人(签名)。
乙方法人代表或授权人(签名):地址:
地址:电话:
电话:开户银行:开户银行:帐号:
盘龙区工程施工合同篇四
发包方(以下称甲方):
法定代表人:
身份证号码:
承包方(以下称乙方):
法定代表人:
身份证号码:
依据《_合同法》及相关法律、法规,结合________省有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于《________》(合同编号________,以下简称原合同)甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商,达成一致,形成本补充协议。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
4、工程承包方式:
5、工程范围。
计划竣工日期:____年____月____日。
工期总日历天数:____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
1、暂估合同价款为____________万元(人民币大写:____________。暂估合同价款=综合单价×暂估工程量(综合单价和暂估工程量见工程量附件)。
2、付款方式:按原合同相关条款执行。
补充协议所列工程量为暂估工程量,工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准,按原合同计量条款执行。
严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。
乙方对承包范围工程质量负有完全责任,并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。
1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用_法律。
2、本协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处,以本协议为准。
3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,向工程所在地的人民法院提起诉讼。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份,均具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。
发包人:(公章)。
法定代表人或其委托代理人:(签字)。
组织机构代码:
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
电子信箱:
开户银行:
账号:
承包人:(公章)。
法定代表人或其委托代理人:(签字)。
组织机构代码:
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
电子信箱:
开户银行:
账号:
盘龙区工程施工合同篇五
甲方:
乙方:
身份证号码:
甲方承建的农田机械道路及河道工程,需使用挖掘机等机械作业,乙方就近有机械,经甲乙双方协商就挖掘机使用等相关事项达成如下协议:
1、工程地点:
2、作业内容:根据甲方需要挖掘机所能从事的作业。
3、机械型号:60型挖掘机。
4、计量方式:按实际工程进行计量,精确到分钟,计时时间以及机械进入甲方指定地点,并指令开始工作时,甲方指定专人计量时间(说明:无论夜间或加班使用机构计量方式不变)。
5、计价方式:累计签发的时间,按累计时间乘以单价进行计算,不考虑作业次数,单价为_______/小时(合同期单价不再调整)。
6、付款方式:经甲方及甲方相关人员验收合格后一次性付清。
7、安全责任:乙方应加强安全检查及防范工作,凡发生一切安全事故(包括车辆本身安全、驾乘人员安全对他人造成安全、开往或退出工地安全等)均由乙方负责(包括法律或经济责任)。
8、驾乘人员食宿自理,机械设备自行保管。
9、本协议一式二份,双方签字后生效。
甲方:
乙方:
盘龙区工程施工合同篇六
甲方:
乙方:
应甲方要求,在原甲方与乙方20xx年11月14日签订《德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同》的基础上,现根据甲方要求,作相应增项。根据原施工合同精神,经双方协商,作如下补充协议:
一、工程范围:20xx年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。
二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量:
详见附表:《德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表》。
四、质量要求:按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。
五、付款方式:按原合同执行。
六、其它:施工合同补充协议1、本协议其它内容仍按原合同执行。
2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份。
3、本协议经双方签字盖章后生效,并与原合同享有同等法律效力。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)。
法定代表人:法定代表人:
签约日期:年月日
盘龙区工程施工合同篇七
甲方:
乙方:
为确保哈尔滨公路主枢纽道外客运站项目按期开工,甲方委托乙方承担本工程项目基坑降水工程,为工程基础土方开挖及基础施工做准备。现双方在平等自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议:
8.0米。
四、工程造价的确定根据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元(人民币);工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元;上述工程造价在工期要求时间内一次包死。
五、工程决算及付款方式:付款方式:施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%;基坑降水要求工期结束后,乙方基坑降水达到要求标准,甲方将尾款一次性支付乙方。
六、双方责任。
1、乙方中标后,乙方负责办理基坑降水手续。
2、施工降水,超出降水工期要求以外的降水费用由甲方负责。
5、乙方应确保在总包单位基础施工期间,作好维护及监测工作,与总包单位作好配合;
6、乙方应作好现场文明施工工作;
七、其他:本协议具有法律效力,双方严格遵守。如果发生合同纠纷,双方可向____市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份,甲乙双方各执两份,建设单位两份。
甲方:
法人代表:
授权委托人:____。
日期:________年____月____日
乙方:黑龙江xx公司法人代表:
授权委托人:____。
日期:________年____月____日
建设单位主管部门意见:建设单位(章)。
经办人:________年____月____日。
盘龙区工程施工合同篇八
发包方(甲方):贵阳金辉电力实业总公司。
承包方(乙方):贵州省遵义市正业电气安装工程有限责任公司。
第一条合同依据。
本合同的法律依据是_《合同法》和《建设安装工程合同及施工条例》;工程内容及工程量是按贵州能达电力设计有限责任公司设计的《清镇寒坡岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地》施工图为依据进行计算及核定。
第二条工程名称、地点和范围及内容。
一、工程名称:清镇寒坡岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。
二、工程地点:清镇寒坡岭110kv变电所内。
三、工程范围及内容:。
1:清镇寒坡岭110kv变电所防雷接地安装。
2:清镇寒坡岭110kv变电所全所照明安装。
第三条承包方式。
本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用20xx年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字(20xx年价)的通知》;费用构成执行《电力工业基本建设预算管理制度及规定》(20xx年版);根据贵州省电力公司电技经[20xx年。
第四条双方协作事项。
甲方负责:
一:甲方应协调好该工程与有关单位的联系,确保该工程的施工进度。
二:甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.
乙方负责:
一:乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。
二:乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容,不得影响其他工程。
三:竣工资料报有关部门审核。
第五条违约责任。
按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。
第六条发生经济纠纷处理方式。
如发生经济纠纷,双方应本着实事求是的原则,协商解决,若不能达到目的,可向人民法院申请仲裁。
第七条施工工期。
本工程年月日前完工。
第八条工程承包方式。
本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。
第九条安全责任。
施工中的安全责任由乙方自行负责,独立承担相应责任。
第十条工程造价。
本工程的工程款:暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(),本工程包工包料按实结算。
第十一条合同份数。
本合同正本2份,双方各执正1份。
第十二条该合同经双方代表签字、盖章后生效。
甲方:(公章)乙方:
负责人:(签章)负责人:(签章)。
日期:年月日日期:年月日
盘龙区工程施工合同篇九
发包方(以下称甲方):
法定代表人:
身份证号码:
承包方(以下称乙方):
法定代表人:
身份证号码:
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,结合________省有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于《________》(合同编号________,以下简称原合同)甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商,达成一致,形成本补充协议。
2、工程地点:
计划竣工日期:____年____月____日。
工期总日历天数:____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
1、暂估合同价款为____________万元(人民币大写:____________。暂估合同价款=综合单价×暂估工程量(综合单价和暂估工程量见工程量附件)。
2、付款方式:按原合同相关条款执行。
补充协议所列工程量为暂估工程量,工程量计算规则以经甲方确认的实际工程量为准,按原合同计量条款执行。
严格按照原施工合同执行。因工程质量问题造成的一切损失由乙方完全负责。
乙方对承包范围工程质量负有完全责任,并严格依照施工图设计、设计变更、图纸会审等设计文件要求施工。甲方将按此及现场情况进行施工监督管理。
1、对本协议的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
2、本协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处,以本协议为准。
3、凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议,双方应友好协商解决;协商不成的,向工程所在地的人民法院提起诉讼。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份,均具有同等法律效力,发包人执____份,承包人执____份。
发包人:(公章)。
法定代表人或其委托代理人:(签字)。
组织机构代码:
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
电子信箱:
开户银行:
账号:
承包人:(公章)。
法定代表人或其委托代理人:(签字)。
组织机构代码:
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
电子信箱:
开户银行:
账号:
盘龙区工程施工合同篇十
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方) 身份证号:
依照中华人民共和国《合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。现将甲方经营权在本合同期限内供乙方以供经营,甲、乙双方就经营合同有关事项协商一致,并达成如下条款:
一、承包经营区域范围:
二、承包经营期限 年,自 年月 日起,至 年月日止,期间可享用甲方现有资质,即(公路工程施工总承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级、园林绿化贰级、)在规定的区域内进行投标承接工程。
三、承包经营条件
(1)乙方每年必须确保固定上交甲方的经营权使用 叁拾 万元整,须在每年初交清(第一次在合同签订时一星期内交清)。
(2)乙方投标承接工程后,必须按照甲方规定,另行上交相应比例的项目管理费(以中标价为准):即高速公路工程3% 、市政工程1.5% 、园林绿化工程2%。
四、在承包经营期间:甲方下文任命乙方为分公司经理,副经理以下人员由分公司经理自行聘任组成,并由分公司经理报甲方备案。甲方所聘任成员在承包期满或合同解除后即告解体。
五、乙方分公司的成立,甲方提供相关证件、证书、由乙方负责向当地建设、建筑主管部门和工商行政部门办理注册登记等手续。
六、甲方提供营业执照、资质证书、介绍信、授权委托书等资料,为乙方办理投标和施工事宜,相关费用由乙方承担,乙方需要甲方编制标书的费用另行商定。
七、乙方在承包经营期间必须依法建立财务制度,所经营的业务一切税费均以甲方名义如期向有关部门缴纳,并定期向甲方递交财务报表和有关完税凭证,随时接受甲方的财务审计监督。
八、乙方中标后应及时向甲方报告中标工程具体内容,并向甲方递交投标资料和中标通知书正本、施工合同正本、一套完整的施工图纸以便存档,工程竣工后一个月内,向甲方递交相关的竣工资料备案。
九、乙方承包经营期间,必须认真全面履行所承接的工程施工合同的各项条款(任务),按质、按量完成合同内容,并做好工程回访服务,全面维护甲方信誉和合法权益,工程施工项目经理部由甲方监督乙方组建,若需甲方派驻工程管理及技工人员,工资、待遇由乙方负责。工程管理由乙方全权负责,工程款必须做到专款专用,若乙方未能妥善处理好工程款用途,甲方有权对该项目账户予以管制。
十、乙方有责任编制项目管理实施规划,建立健全质量和安全保证体系,抓好现场的施工生产,乙方在施工、经营中发生的工伤事故、安全、质量及拖欠员(民)工工资等其他侵权事件及经营中发生的一切纠纷均由乙方承担,因此对甲方造成的影响和损失,甲方有权向乙方追偿。
十一、乙方必须认真执行国家有关法律、法规和甲方的各项管理制度,负责协调当地工商、税务、建设单位、监理、质检及各级建设行政主管部门的关系,积极主动接受相关职部门的检查与监督,并及时向甲方反馈有关信息。
十二、乙方应有计划地安排员工参加相关的培训,具备条件的员工由甲方统一申报技术职称,所需费用由乙方承担。
十三、乙方必须对经营的工程项目按照国家有关规定承担相应的经济和法律责任。
十四、甲乙双方应相互为对方保守商业秘密,乙方在确保甲方利益的基础上有独立确定投标价的权利。
十五、乙方在承包经营期间,若不能自觉地履行上述职责及义务的,甲方有权终止合同,并且不退还当年上交的费用。
十六、违约责任
甲乙双方应认真全面履行本合同,除不可抗力外违约的,责任方在赔偿对方相应的损失后,必须另支付壹拾万元违约金。
十七、其他条款
1、乙方超出本区域的投标须报经甲方同意方可进行。
2、经营承包期满后,若乙方履行本合同情况良好,在同等条件下享有优先续签权。
3、本合同在实施过程中如有争议且协商不成的,可依法向甲方所在地法院起诉。
4、本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商后,签订补充协议(合同),补充协议与本合同具有同等效力。
5、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份,双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:
法人代表签字: 签字:
年月 日 年月日(附身份证复印件)
盘龙区工程施工合同篇十一
建设单位(甲方)施工单位(乙方)。
根据《消防法》有关规定,甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装,经甲乙双方协商达成如下协议:
(二、三、四、五层室内简易喷淋安装,火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。)。
包工包料,包工价:人民币陆万元整(60000。00元)由甲方提供施工电源,并负责二相电连接到自动报警主机旁边。
合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金,余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方,如果消防部门验收说不合格就不付钱。
20xx年8月,20xx年xx月xx日。
由违约方赔偿对方一切经济损失。
甲方负责提供安全施工环境,施工过程中造成的安全事故由乙方负责。
甲方代表人签字:乙方代表人签字:
xx年xx月xx日。
盘龙区工程施工合同篇十二
企业在对外开展各类业务活动的基本载体就是合同,有位法学家曾经说过:“财富的一半是合同”,这形象地说明了合同在企业中的重要性。工程施工合同作为一种典型合同,具有它自身的特殊性和复杂性,标的物特殊、履行周期长,条款内容多、涉及面广,如何对其进行有效管理是摆在我们面前的课题。
整的、自成系统的管理方式。
1.对合同认识及重视不够。
现阶段,各施工企业基本上都是按合同管理的要求认真进行合同的标前及标后的评审,对合同的履约进行检查,力求通过严格的组织程序、严密的合同评审,把自己能否按期履约、业主的能力及不稳定状态消灭在萌芽状态。但在工程施工时如何有效地把合同贯彻执行下去,有的单位执行的不够。另外,有些企业领导对合同管理的重要性认识不够,没有建立完善的合同管理机构。企业领导对合同风险缺乏防范意识,没有认识到合同管理是企业管理不可或缺的重要组成部分。因此在机构设置、人员配备和经费等方面支持不够。
2.合同执行力度不够。
合同作为维系双方当事人的纽带,任何一方均须按合同办事。但由于双方均没有按合同办事,且又不进行及时、必要的经济技术签证,造成双方均违约。工期不能按期交工,工程款不能按时拨付,致使合同管理流于形式。
3.招标监督机构和合同管理机构缺乏权威性。
中标结果的。合同管理机构不仅应有监督职能、仲裁职能,而且对不合理的条款应有纠正职能。
4.合同管理制度不健全,权责不分明。
有些企业没有规定严谨统一的合同管理制度。由于缺乏统一的依据,各部门权责不分明,意见很难统一,造成权力大家争、责任大家推的局面。这是企业管理之大忌,最终将给企业带来重大的隐患。
5.合同管理人员素质不高。
一部分企业合同管理人员思想品德不过硬,文化水平不高,业务不精通,没有受过正规的法律教育,缺乏系统的法律知识,无法对合同涉及的各项法律问题作出正确判断,无法对合同进行有效的管理。
1.建立合同实施的保证体系。
(1)建立合同管理体系,配备高素质的人才。
(2)加强法制宣传教育力度,培养全面合同管理理念。大力贯彻全面合同管理观念。
(3)组织项目小组成员和各工程小组负责人学习合同文件和合同分析文件,对合同的主要内容做出解释和说明,使大家对合同概况、主要精神、合同总目标有较为深刻的理解,树立全局观念,避免施工中的违法行为。
(4)将合同事件责任分解落实到人,并做出问题的说明完不成责任的影响和法律后果。
(1)对合同文件和各种工程文件资料进行分析整理,或通过对施工现场的直接了解得到反应工程实施状况的信息。
(2)分析工程实施状况与合同、合同分析文件等的差异和差异程度。如未完成合同责任、工期拖延、成本超支、质量不合要求等。
(3)分析工程中存在的问题,评价合同履行情况,提出分析报告。
3.根据合同分析结果,实施有效的合同监督。
(1)现场中对各工程小组、项目小组或分包单位工作的监督,给它们以合同方面的帮助,如落实计划、提供工作保证、协调他们之间的关系,对出现的问题进行合同方面的解释。
(2)对建设单位及监理单位进行合同监督,协调与他们的关系,如督促他们完成合同职责,检查对方合同责任情况,追究其违约责任,进行合同索赔与反索赔,处理合同纠纷。
(3)参与各种检查验收,并提出相应的报告。
(4)对各种来往信件、请示、签字指令、会议纪要、索赔文件、合同变更文件等做合同方面的审查和控制,并记录在案,及时预防行为的法律后果,弥补自己工作中的漏洞,而且有利于寻找对方工作中的漏洞,及时提出索赔要求。
(5)经常性地解释合同,对工程中出现的特殊问题进行合同扩展分析。
(6)收集、整理、保存各种工程资料。
(1)谨慎订立合同、减少瑕疵合同以减少违约的发生。
(2)业主、承包商在合作中存在目标分歧的情形下,应借助各种制度安排来协调合作中的目标分歧以实现合作的潜在利益:包括工程监理制度,质量保修制,质量事故处罚制度等。
(3)要让监理发挥良好作用,抑制承包商的风险。
(4)加快信用制度建立,提高故意违约成本。
(5)可重新定位工程合同主体的关系。
使合同管理贯穿于从投标到工程竣工的全过程,既有利于合同目标的实现,又使技术和经济相结合,产生良好的经济效益。参考文献:
[1]崔宝霞,黄焦伟.浅谈建设工程施工合同管理[j].包钢科。
技,20xx(s1).
作者简介:
孙洋(1990-),男,湖北荆门人,现就读于中南大学土木工程学院,主要从事土木工程方面研究。
刘汉云(1990-),男,湖南邵阳人,现就读于中南大学土木工程学院,主要从事土木工程方面研究。
盘龙区工程施工合同篇十三
甲方:(以下简称甲方)。
乙方:(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
地点:.二、承包方式。
三、
四、合同价款。
五、付款方式。
六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任。
1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任。
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修。
1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法。
未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:
第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;。
第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
盘龙区工程施工合同篇十四
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本消防工程施工事项协商一致签定本合同。
2、工程地点:
3、工程内容:贵溪汽车城室外道路、给排水管网施工,包含沟槽开挖、雨水、污水、废水排水、强电、弱电、给水阀门检查井(含消防给水阀门井)砌筑工程;给排水管道安装、强电管路预埋、弱电管路预埋工程;给水阀门安装;混凝土垫层施工(含消防设施基础浇筑工程)、土方平衡、土方回填、土方外运、土方换填;道路基层、道路砼工程及路面装饰面层施工等;本工程分二期施工,第一期从5#楼西南角至11#西北角连接10#楼东北角及1#楼东南角范围内,第二期施工剩余项目范围。(其中不包含消防给水管道安装及设施安装工程)。
4、承包形式。
1、开工日期:以甲方开工通知为准。
2、竣工日期:三、工程造价(竣工结算方式):
1、合同总价暂为元,大写(人民币)。
单价包干项目清单详见附件1。
2、本次使用施工材料的规格、型号、技术参数及材料价格见附件2。
1、施工资质应符合当地管理部门要求,因上述问题造成的一切后果由乙方承担;
2、乙方由担任驻工地负责人,合同负责其承包范围中的施工和管理,并对施工技术、质量、工期、安全文明施工、防火、保卫等进行全面负责。
3、乙方必须按甲方批准的进度计划组织施工,接受甲方代表及监理工程师对进度的监督、检查。工程实际进度与进度计划不符时,乙方应按甲方代表及监理工程师的要求提出改进措施,并报甲方代表及监理工程师批准后实施。
4、施工用水、用电由乙方自行承担费用,甲方负责提供接驳点。
1、乙方每月日前向甲方上报上月施工进度总量,甲方于每月日前按审批后的该期施工进度总量的70%支付进度款(每次付款前,乙方提供经当地税务部门认可的税收发票)。
2、工程完成后经甲方、监理验收合格,支付至该期工程合同总额的90%。
3、由政府相关部门验收合格,办理竣工结算后七日内支付至决算总价的95%(同时提供至决算总造价全额的经当地税务部门认可的税收发票)。
4、剩余的5%作为质保金,保修期二年,保修期政府部门验收合格后开始计算,二年后一次性无息付清。
施工用主要材料在进场施工前须报甲方审批。(主要材料相关资料详见附件主材表)。
1.1乙方采购材料设备的约定:乙方必须在材料及设备进场前三天向监理单位及甲方报送材料设备每月进场计划,含材料设备名称、品牌、规格/型号、生产厂家、产地、数量、单价(主材须按甲方指定的品牌、规格、要求采购),经监理单位及甲方审定后方可购进,材料进场的同时,必须提供该材料的质保书、出厂证明及检测报告等,否则,甲方将不允许进场堆放。
工程设计变更须经甲方、监理和设计单位叁方代表签字并盖章确认后生效。
1、竣工验收:
1、协调乙方与参建单位的关系,尽量为乙方的工作提供方便。
2、及时办理工程款的结算与支付。
3、甲方在合同签订之后即免费向乙方提供经总包审查的施工设计图一式四份。
1、本消防工程未交付甲方前,负责对甲方成品工程的保护工作(未验收交工、但甲方已使用的除外)。
2、整理本工程综合要求的竣工资料共捌份(电子版壹份)交付建设单位;
3、保证施工场地符合环境卫生的相关规定。
4、服从甲方、监理单位现场管理及工期要求。
5、乙方必须在合同工期内提供全部的配合工作。
6、乙方保证不损坏甲方已完成项目(含原市政工程),如有损坏,乙方自费予以修复并承担相应的工期延误责任。(除工程施工必须,但须报甲方、监理审批)。
7、乙方负责本工程所用的材料(包括甲方限价材料)、半成品、成品的场内运输及看管、堆放、仓储、装卸车的工作,费用自理。
8、乙方项目经理必须参加由甲方组织的工程例会,甲方提前一天通知。
1、按照国家有关施工、验收规范执行,并根据实际情况进行施工安装,乙方确保工程质量并通过相关政府部门验收合格。
2、所有材料进场时乙方向甲方提供检验报告、合格证,甲方有权进行随机抽样并进行送检,再次检测费用由乙方承担。
3、工程质量达不到相关标准的,由乙方按甲方限定的时间返修至达到标准,工期不予延顺,并由乙方承担全部费用。
4、乙方应认真按照标准、检验、并按要求返工、修改、承担由自身原因导致工程质量未达到本合同约定的标准而发生的费用。
5、隐蔽工程具备隐蔽条件时,乙方进行自检,并在进行隐蔽前24小时以书面形式通知甲方及监理验收。乙方准备验收记录,如验收合格,甲方及监理方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽,验收不合格,乙方必须在二日内修改完毕至重新验收合格。
1、甲、乙双方在履行合同期间,任何一方不得无故终止合同,违约方向对方交纳人民币伍万元违约金。
2、甲、乙双方在合同期间发生纠纷,友好协商解决,协商不成,任何一方可以申请工程所在地的仲裁机构仲裁或直接向合同履行地人民法院提起诉讼。
1、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期(甲方要求的总工期、日历天数)或任何允许延长竣工期期限内竣工,则每逾期一天乙方应向甲方支付3000元/天的违约金。
最终实际延误的工期扣除工期违约金外,中间付款所扣除的工期违约金不予退还;若乙方竣工日期无法满足甲方要求的竣工日期,但最终延误的工期小于中间延误的工期时,竣工决算除按最终实际延误的工期扣除工期违约金外,中间付款所扣除的工期违约金按50~80%无息退还。
1、甲、乙双方遵守社会市场规则,信守商业道德,保守商业机密,相互支付,相互配合。
2、合同中未尽事宜,双方协商解决或按合同法有关规定执行。
3、保修期内,乙方接到甲方的维修通知后二十四小时内到场,超过或不来甲方有权请第三方施工,费用从保修金里扣除。
本合同一式陆份,甲方执四份、乙方执两份。本合同自双方签字盖章之日起生效,双方履行完合同规定的义务和责任后自行失效。
甲方(章)乙方(章)。
代表:代表:
签订日期:年月日
盘龙区工程施工合同篇十五
甲方:乙方:
甲方将________年期间的部分零星维修工程(每次的预算工程造价在20元以内)发包给乙方施工,经甲乙双方平等友好协商,签订以下合同:
一、工程地点:
随甲方指定的施工任务确定,在主____区范围。
三、工期:
四、本合同有效期:在双方签字盖章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和质量标准:或包工包料,或单包工,质量合格。执行现行国家规范、标准。
六、工程价款和结算方式:以派工单上的约定为准。
七、付款方式:施工完毕经甲方验收合格后,凭发票一周内付清全款。
双方责任:
(一)、甲方责任:
1、协调工作由甲方负责。
2、按时支付工程款。
(二)、乙方责任:
1、按照双方确定的维修方案,按时完成施工任务;工程保修期________年(如法律法规规定保修期超过________年的执行法律法规的规定),保修期负责无偿保修。
2、按规范要求组织施工;负责对施工人员进行安全教育和监督;采取安全措施,做到安全文明施工。现场若发生任何安全事故,概由乙方承担全部责任。
3、乙方全权委托:履行本合同。
八、违约责任:按《民法典》有关规定执行。
九、本合同双方签字盖章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。
甲方:
法人代表:
经办人:
乙方:
法人代表:
经办人:
________年____月____日。
________年____月____日。
盘龙区工程施工合同篇十六
甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)经甲乙双方协商,甲方将工程委托给乙方施工。为了确保本工程的顺利实施,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,现就该工程相关事宜经双方协商并达成如下条款,共同遵守。
1.2工程地点:
1.4工程期限:甲方将符合施工条件的场地交给乙方施工,时间暂定为20xx年月日,本工程工期为天,以甲方通知乙方进场时间为准开始计算工期。
承包方式为包工包料。经甲、乙双方协商,本工程合同总价约万元包干(大写整),双方按此包干价进行结算。
1、乙方按照公路工程施工规范及设计要求进行施工,工程质量。
等级为合格。
2、若双方对工程质量有争议,共同商情公路工程质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由质量争议有过错的一方承担。
3、本工程质量保修期为一年。若属乙方原因造成的质量问题,由乙方负责维修并承担费用。若因不可抗拒的自然灾害等原因造成的混凝土路面返工、修复,由甲方承担费用,乙方可协助配合甲方进行返工及修复。
1、负责施工中的协调工作,确保施工的连续性。
2、负责乙方施工机械进入施工地点道路的及为施工机械顺利进入施工地点做好协调工作。
3、提供良好的施工作业环境,排除干扰正常施工的各种因素。甲方应安排专人组织施工场地周围的协调工作,配合乙方控制施工人员之外的其他人员进入施工现场。
4、组织业主单位、相关部门人员及时验收。
5、按照合同约定按期足额支付工程款。
6、负责交付后的成品保护。
1、及时告知甲方施工日期、工程机械设备等进入施工场地的路线、施工现场的作业要求。
2、严格按照公路工程施工技术规范和设计要求施工,确保工程质量合格。
3、负责提供砼的原材料检测、配合比等一切检测资料,砼路面检测由乙方负责,费用由乙方承担。
4、向甲方提供施工进度情况,接受甲方的检查和抽检。
5、遵守当地有关部门相关施工时间、施工现场作业规范要求,严格管理乙方施工现场人员,做到文明施工。
6、在施工过程中按操作规程安全文明施工,若因乙方在施工期间出现安全事故及造成的人身损害和财产损失,应由乙方全部赔偿。若因此造成甲方损失(包括但不限于赔偿金、违约金、补偿金、诉讼费用、保全金、执行费、律师费、鉴定费、评估费、误工费及其他一切费用)的,应由乙方赔偿。
7、按合同约定收取工程款。
1、按照本合同约定的期限,及时组织并完成工程施工。
2、如因连续中到大雨等天气原因或者其他不可抗拒的原因导致乙方不能正常施工的,工程顺延。
乙方按合同内容施工完毕并验收合格后15日内,甲方支付乙方的全部工程款。质保期为一年,质保期中出现质量问题由乙方修复。
1、工程施工完成后5日内,乙方应及时通知甲方,甲方须组织相关部门及人员进行验收。
2、甲方在接到乙方交工验收申请之日起日内无正当理由不组。
织验收,在该工程无任何质量问题的前提下,视同本工程已验收合格。双方在15日内须办理完善工程结算手续。
3、工程验收合格之日或视同合格之日起15日内,双方应办理完善工程结算。
1、乙方工程延期的,除甲方或不可抗拒的因素以及恶劣天气影响,从延迟之日起,向甲方支付工程款项总额按2‰计算的违约金。
2、一方有其他违约行为的,除承担上述约定的违约责任外,另向守约方支付违约金5万元。
1、在履行合同中双方有争议,应友好协商。协商未果的,双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效,本合同正本两份,副本四份,双方各执三份,具有同等效益。双方结清账务后,本合同自动失效。
以下无正文。
甲方(章):乙方(章):法定代表人:法定代表人:或:或:
委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:
开户银行:
账号:
签订时间:传真:开户银行:账号:年月日。
盘龙区工程施工合同篇十七
依照《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量治理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,通过协商签订本合同。
(一)工程名称:_______________________________。
(二)工程地点:_____________________。
安全维护及整改。
工程造价为:____________元整。
5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)。
5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。
5.2.2本工程适用的地点标准、规程必须符合湖南省标准规程。
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
7.1本工程计算编制原则:按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]406号《建设工程工程量清单计价规范》(gb50500-2017),《湖南省建设工程造价治理方法》(省人民政府令第192号),《湖南省建设工程计价方法》,2017《湖南省修缮定额》、2017《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、2017《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
7.2人工、材料价格的确定:人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾难,工程所在地量小时落雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。
8.2因非乙方缘故造成乙方关键工序延误的工期,工期能够按实际情况顺延。
8.3因乙方缘故造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。
8.4因甲方缘故造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。
9.1工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.
9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量咨询题15天内全额返还,保修金不计利息。
10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关治理要求,并做好安全治理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。
本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)________。
法定代表人(签字)_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)_________。
法定代表人(签字)_________。
_________年____月____日。
盘龙区工程施工合同篇十八
甲方:_________________________乙方:_________________________甲乙双方就甲方在_________楼,委托乙方贷资施工、贷资事宜,双方经协商一致,达成贷资施工合同,合同如下:
第一条甲方兴建的综合楼,位于____________________,建筑面积_________,建筑物_________层,总投资约_________元。
第二条乙方同意贷资施工,贷资额为人民币_________元,贷资期从开工之日起计时间为________年,贷资计算按年息________计。
第三条计算时间从开工之日起,按乙方施工进度报表计算,累计核实。
第四条乙方贷资由乙方管理投入,按工程进度核实贷资额度达_________元时,甲方应及时支付工程款。
第五条偿还贷资额本金及利息,________年期必须偿还清,如过期有困难,按年息_________计算,但不能过期二个月,如过期二个月,甲方用建筑物裙楼一至二层抵押给乙方,每方米_________元,乙方有权自行处理。
第六条乙方已承建工程甲方_________________花园工程和拟建综合楼工程,该两项工程不论那个工程发生经济纠纷,均属独立的责权关系,即两个工程之间的法律责任互不相关。
第七条陈述和保证7.1甲方的陈述和保证。
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。7.2乙方的陈述和保证。
(1)其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
(3)本合同自签定之日起对其构成有约束力的义务。
第八条违约责任8.1除不可抗力的原因外,任何一方违反本合同,应向对方支付合同约定工程总金额_________%的违约金。8.2任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使守约方遭受损失,则守约方有权要求违约方予以赔偿。
第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条补充与变更本合同可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与合同具有相同法律效力。
第十一条合同附件11.1本合同附件包括但不限于:
(1)各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议;
(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件11.2任何一方违反本合同附件的有关规定,应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。
第十二条不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同,应自不可抗力事件发生之日起____日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起____日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十三条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十五条后继立法除法律本身有明确规定外,后继立法(本合同生效后的立法)或法律变更对本合同不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更,经协商一致对本合同进行修改或补充,但应采取书面形式。
第十六条通知16.1本合同要求或允许的通知或通讯,不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。16.2前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人(在本合同中列x的住所)的法定地址或住所或指定的通讯地址范围16.3一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,将变更后的地址通知另一方,否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。
第十七条合同的解释本合同各条款的标题仅为方便而设,不影响标题所属条款的意思。
盘龙区工程施工合同篇十九
在我国法律现行的法律规范中尚没有出现“实际施工人”这一法律概念,“实际施工人”这一概念第一次也是到目前为止最后一次出现是在《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》这一司法解释中,该《解释》共有两条共三次提及实际施工人。分别为:第二十五条“因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”和第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”
一、司法解释为何首创“实际施工人”这一非法律概念。
在我国现行法律中,到目前为止并没有出现“实际施工人”这一法律概念,可以说“实际施工人”这一概念是由《解释》首创。笔者认为这一概念的提出是我国所处的特定发展时期的产物,是一个过渡性的法律概念,其诞生是现实、政策与法律妥协的产物。
1、《建筑法》第六十七条规定,“承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。”
解决这一问题,首先要明确《解释》第二十六规定的“实际施工人”应如何界定。《解释》共有四条提及实际施工人,其中第一条第二项规定:“没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效。”
第四条规定:“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。”第二十五条规定:“因建设工程质量发生争议的,发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼。”第二十六条规定:“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”
目前较为一致的观点认为,实际施工人应该是指无效建设工程施工合同的承包人,包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人,而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。最高人民法院民一庭编著的《最高人民法院建设工程施工合同司法解释的理解与适用》意见也认为,实际施工人应与发包人全面实际的履行了发包人与承包人之间的合同,并形成了事实上的权利义务关系,即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系,在这种情况下,才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人,以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。这一意见对《解释》第二十六条第二款的适用进行了限定。
《解释》第二十六条第二款对农民工利益的保护是一种间接保护,该条对合同相对性原则的突破是有限度的,农民工个人不能以实际施工人身份、以发包人为被告提起追讨工资的诉讼。笔者同意上述观点,虽然《解释》第二十六条第二款创设的目的是为了保护农民工的利益,但从上述分析可以得出,该条款针对的对象主要是缺乏建筑资质的建筑企业和施工队,通过加强对这些建筑企业和施工队的保护而间接的保护农民工的利益。因此,审判实践中,应正确理解《解释》第二十六条第二款的真实内涵,严格控制实际施工人的范围,不宜单纯根据字面含义,将所有参与建设工程施工的主体都界定为实际施工人。对于因劳务分包、承揽、雇佣等法律关系参与了建设工程施工的农民工个人,应严格按照合同相对性原则向其合同相对方主张权利,而不应简单适用《解释》第二十六条第二款,加重发包人的法律责任。
指出的是,审判实践中,大量符合实际施工人条件的施工队往往以工头个人名义提起诉讼,法院在查明原告实际履行了建设工程施工合同义务,与发包人形成了事实上的权利义务关系的前提下,大多支持了原告要求发包人承担责任的诉请。这种情形与前述农民工追讨个人工资的情况是有着实质区别的。
盘龙区工程施工合同篇二十
甲方(全称):
乙方(全称):
本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于________年 ____月 ____日签订施工合同编号为的《施工合同》(以下简称“原施工合同” )中的定义相同。 鉴于: 甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容,特订立以下补充协议。
一、协议内容变更部分为:
1、因乙方新购置一批自卸车辆,甲方应保证乙方土方总运量,不低于 方。
2、因甲方原因导致车辆停工,每天补偿车辆误工费500元。
具体包括:
4、甲方保证施工工地内有人发货、验收,因甲方工作不到位造 成乙方不能够正常施工,因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。
3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段,价格另 议。
二、本协议生效后,即成为原施工合同不可分割的组成部分,与原施工合同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作修改的条款之外,原施工合同的其余部分应完全继续有效。 本协议与原施工合同有相互冲突时,以本协议为准。
三、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。
甲方:乙方: (公章)
(公章) 法定代表人或委托代理人
法定代表人或委托代理人
________年____月____日________年____月____日
盘龙区工程施工合同篇二十一
身份证号码:
乙方:______________。
身份证号码:
为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任和权利,按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。
1、工程名称:武西高速桃花欲黄河大桥过路顶管工程。(具体位置双方现场指定)。
2、质量等级。
乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工;严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级。
3、合同价款:
3.1合同造价定为。
3.2签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调整。
4、工程结算:
4.1顶管长度以顶管的入土点到出土点的直线距离长度计算,出土点入土点的位置由双方共同商定。
4.2每完成一处顶管工程付该处顶管工程的顶管费用,工程结束时顶管费用全部结清。
5.进度计划:乙方于开始施工,中间不得间断停工,随时接受甲方检查、监督。
6、质量与检验:乙方所顶的管道,必须保证管道畅通,无变形,乙方负责穿过12铁丝,否则甲方将不同意接收。施工过程中如有拖断等情况甲方不承担任何费用及责任。
7、(1)乙方必须遵守《中华人民共和国安全生产法》,按照国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准《建筑施工安全检查标准》jgj59-99和甲方安全生产管理制度等实施安全生产管理,确保安全施工。乙方应自行办理其自身范围内的施工人员的意外保险。
7、(2)乙方必须设立施工现场安全管理部门并配备熟悉安全施工管理业务、经过安全管理培训的安全管理人员在现场施工。施工过程出现任何安全问题有乙方负责。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________。
法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。