合同是商业交易中的一项重要凭证，能够确保各方的权益得到保护。合同的条款应当详细明确，涵盖双方的权利义务。如果您需要签署合同，以下是一些范例供您选择。

搬迁合同简单篇一

搬迁合同简单篇二

甲方：_____________________。

乙方：_____________________。

1.乙方委托甲方进行_______机器拆卸，搬迁，再安装和重新调试工作。并与多幅相机相连达到机器搬运前的运转水平和技术参数。

2.乙方具体搬迁时间为：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

3.搬迁具体要求如下。

1)甲方在搬运机器前首先对机器进行检测，记录机器原运转水平和技术参数。

2)乙方负责组织搬运，甲方指导搬运等方面的工作。乙方应加强对搬运过程的管理，搬运过程机器损坏由乙方负责。

3)甲方在拆卸机器时，应认真做好电线，电缆的打包，捆绑工作。对重点器件要拆下，单独包装。认真指导乙方的搬运工作。

4)甲方对新机房要提前检查电源，地线等的准备情况。

5)到达新场地后甲方要认真安装，调试。达到机器搬运前的运转水平和技术参数。半年内运行如有调试和技术指导(维修费根据情况双方协商，配件费由乙方承担。

6)机器由于长期使用而造成的故障甲方将对其重新调试，达到最佳状态。

4.此次机器搬迁安装调试费共计人民币万元，安装调试完毕后机器正常工作一日，第二日乙方将搬迁费及配件费用一次性支付给甲方。

5.如双方有任何一方违约，按照中华人民共和国_____，双方均有权在法院提请诉讼。

6.本合同双方应认真遵守执行，未尽事宜双方友好协商。本合同一式两份，双方签字盖章后生效。

甲方：_____________________。

乙方：_____________________。

_______年_______月_______日。

搬迁合同简单篇三

__合作社于 年搬迁到九组，该址对换给九组集体所有，为了充分利用土地，使其发挥应有的效益，甲方将原合作社旧址承包给乙方发展企业。双方经过充分协商，达成如下协议：

一、甲方将原合作社：东西长 米，南北长 米，面积为 亩，现有破瓦房 间，承包给乙方管理使用。

二、乙方每年向甲方交承包款 元，乙方必须在使用前先交当年的承包款 元后使用。

三、合同期为   年 月 日一   年 月 日，为期__年。

四、乙方在承包经营期间，所建的一切不动产归甲方所有，机器设备等动产归乙方所有。

五、乙方在经营期间，水、电设施及费用甲方不负责。

六、乙方在承包期间负责绍修甲方现有房屋，合同到期保证正常使用。

七、合同到期乙方如需继续使用，双方重新协商，同等条件下乙方优先使用。

本合同一式4份，签字后生效。

甲方：__村九组乙方：__村十二组村民李__。

代表人：__。

__年__月__日。

搬迁合同简单篇四

法定代表人：_________。

委托代理人：_________。

受委托拆迁单位：_________。

法定代表人：_________。

乙方：_________。

法定代表人：_________。

委托代理人：_________。

根据国务院《____市房屋拆迁管理条例》、《_________》及其他有关法律、法规之规定，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋拆迁补偿安置达成如下协议：

第一条拆迁房屋依据。

甲方因项目建设需要，经审查批准，于________年____月____日，取得了(_________)拆许字(_________)第_________号《房屋拆迁许可证》，实施房屋拆迁。乙方所有的房屋属于该拆迁许可证核准的拆迁范围内。

第二条乙方房屋的基本状况。

乙方房屋坐落于_________，土地为_________，房屋用途为_________，建筑结构为_________，建筑面积为_________平方米，附属物包括：_________，证件名称：_________，证件：_________号，地籍：_________号。

第三条补偿金额。

甲方补偿乙方各项费用和金额如下：

1.房屋的货币补偿金额为人民币_________元整(详见附件一评估报告);。

2.附属物补偿金额为人民币_________元整(详见附件一评估报告);。

3.搬迁补助费为人民币_________元整;。

4.停产停业的直接经济损失补偿费为人民币_________元整;。

总计补偿金额(大写)人民币_________元整。

第四条产权调换房屋。

1.甲方用于产权调换的房屋为现房，坐落于_________，建筑面积_________平方米(其中：套内建筑面积_________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米)产权调换房屋的价款总额人民币_________元整。

2.甲方用于产权调换的房屋为期房(房屋平面图见附件二，房号以附件二上表示为准)，坐落于_________，建设用地规划许可证为_________，建设工程施工许可证为_________，土地使用证号土地使用权批准文件_________，房屋用途为_________，属_________结构，层高为_________，建筑层数为_________，地上_________层，地下_________层。(房屋装饰、设备标准见附件三)。

(1)该房屋阳台是封闭式非封闭式.

(2)该房屋协议约定建筑面积为_________平方米，其中，套内建筑面积_________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米。

(3)该房屋单价为每平方米_________元(人民币)，总金额为人民币_________元整。

(4)协议约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。房屋交付后，产权登记面积与协议约定面积发生差异，双方同意按下列方式进行处理：_________.

(5)经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更，甲方应当在有关部门批准同意之日起____日内，书面通知乙方。乙方在通知到达之日起____日内有权做出是否退房的书面答复。乙方在通知到达之日内起____日内未作书面答复的，视同理解变更。甲方未在规定时限内通知乙方的，乙方人有权退房。乙方退房的，甲方须在乙方提出退房要求之日起_________天内将乙方的房屋拆迁补偿金额支付给乙方，并按利率付给利息。乙方不退房的，应当与甲方另行签订补充协议。

第五条差额结算。

被拆除房屋与产权调换房屋差价款为，由支付给对方。该款于________年____月____日前结清。

乙方在________年____月____日前搬迁腾空房屋，经甲方确认，旧房由甲方拆除。

第七条产权调换房屋的交付。

1.甲方在________年____月____日前将产权调换房屋交付给乙方。

2.甲方应当在产权调换房交付使用后____日内，将办理权属登记需由甲方带给的资料报产权登记机关备案。如因甲方的职责，乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的，甲方按补偿金额的_________%向乙方支付违约金。

第八条过渡方式。

乙方按下述第_________种选取过渡方式，甲方按乙方选取的方式给予支付临时安置补助费或带给周转用房：

1.乙方自行解决过渡用房。在过渡期内，临时安置补助费为每月_________元，按_________个月计算，计_________元;甲方先支付乙方_________个月，计_________元，余_________个月，计_________元，由甲方在的产权调换房屋交付时给付。(临时安置补助费自乙方旧房搬迁腾空验收合格之日起按月计算，发至产权调换房屋交付后四个月止。)。

2.甲方带给周转用房。在过渡期内，甲方不支付乙方临时安置补助费。在甲方将产权调换房屋交付给乙方使用后四个月内，乙方腾退周转用房。

第九条违约职责。

第七个月起按支付给乙方临时安置补助费;乙方使用甲方带给周转用房的，除甲方继续带给周转用房外，自逾期之月起，甲方按照支付给乙方临时安置补助费。

第十条注销。

乙方应在________年____月____日前向甲方移交有关房屋、土地证件，由甲方统一向房管、土地部门办理注销手续。

被拆迁房屋的水、电、电话、有线电视、天然气等迁移、转户、销户手续，乙方自行到有关部门申请办理，并结清已使用的水、电、气等费用。

第十一条协议的争议解决。

本协议的履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第种方式解决：

1.提交_________仲裁委员会仲裁。

2.依法向人民法院起诉。

第十二条本协议未尽事项，可由双方约定后签订补充协议(附件四)。

协议附件与本协议具有同等法律效力。

第十三条本协议自双方签订之日起生效。

第十四条本协议连同附件共_________页，一式_________份，甲乙双方各执_________份。

甲方(盖章)_________。

乙方(盖章)_________。

法定代表人(签字)_________。

法定代表人(签字)_________。

委托代理人(签字)_________。

委托代理人(签字)_________。

________年____月____日。

________年____月____日。

签订地点：_________。

签订地点：_________。

受委托拆迁单位(盖章)_________。

法定代表人(签字)_________。

经办人(签字)_________。

________年____月____日。

签订地点。

搬迁合同简单篇五

甲方因建设需要，须拆除乙方使用的房屋，根据____市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定，甲乙双方经协商，就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。

一、项目名称、地点。

建设项目名称_________，建设地点_________，建设单位_________，《拆迁许可证》文号_________.

二、房屋基本状况。

1.乙方在拆迁范围内有房屋_________间，建筑面积_________平方米，使用面积_________平方米，居住面积_________平方米。

2.乙方有正式户口_________人，常住人口_________人，应安置人口_________人，分别是_________.

3.被拆迁房屋的产权属于_________.

三、拆迁安置。

甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________间，_________层_________号，配有_________等设备。

四、拆迁补偿。

1.房屋的货币补偿金额为人民币_________元整;。

2.附属物补偿金额为人民币_________整;。

3.搬迁补助费为人民币_________元整;。

4.设施设备迁移费为人民币_________元整;。

5.其他费用为人民币_________元整。

乙方在________年____月____日前搬迁腾空房屋，经甲方确认，旧房由甲方拆除。

六、补偿金额支付时间及方式。

甲方在________年____月____日前按本协议第四条规定的补偿总额一次支付给乙方。

七、注销。

乙方应在________年____月____日前向甲方移交有关房屋、土地证件，由甲方统一向房管、土地部门办理注销手续。

被拆迁房屋的水、电、电话、有线电视、天然气等迁移、转户、销户手续，乙方自行到有关部门申请办理，并结清已使用的水、电、气等费用。

八、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_________人一致签字同意_________作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等，一律不负职责。

九、违约职责。

甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期____日，应按所欠款额的_________%向乙方偿付违约金;甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_________元的违约金，乙方能够向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。

乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期____日，应向甲方偿付违约金_________元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但务必告知甲方状况。

十、声明及保证。

1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有潜力履行本合同。

2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

十

一、保密。

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原带给方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分资料。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为________年。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约职责并赔偿由此造成的损失。

十

二、不可抗力。

本合同所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故状况书面告知另一方，并应在_________天内，带给事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

十

三、通知。

1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，务必用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下：_________.

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应职责。

十

四、争议的处理。

(一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

(二)本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

1.提交_________仲裁委员会仲裁;。

2.依法向人民法院起诉。

十

五、解释。

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

十

六、补充与附件。

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方能够达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

十

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为________年，自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

甲方(盖章)_________。

授权代表(签字)_____。

________年____月____日。

签订地点：_____________。

乙方(盖章)_________。

授权代表(签字)_____。

________年____月____日。

签订地点。

搬迁合同简单篇六

甲方：

乙方：

就甲方委托乙方搬迁事宜，经双方协商达成如下协议：

一、搬出地址：

二、甲方应将搬运的小件物品提前打包、整理，文件资料要装箱封好，电脑要拆掉连线，所需搬运物品集中堆放。

三、乙方在搬运过程中，做到服务热情周到，保证物品完整无损，服从甲方的分配与指挥，将物品放置到位，如在搬运过程中发生丢失或损坏，乙方应负责赔偿。

四、搬迁日期：_____，具体搬迁时间待甲方通知而定。

五、搬运费用：________元含税（人民币：________元整）。

六、结算方式：甲方在全部搬运结束后________个工作日内结清运费，乙方同时提供正式运输发票。

七、未尽事宜，双方协商解决。

八、此协议一式二份，双方各持一份，双方代表签字后生效。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。

代表（签字）：_________代表（签字）：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

搬迁合同简单篇七

1.乙方委托甲方进行_______机器拆卸，搬迁，再安装和重新调试工作。并与多幅相机相连达到机器搬运前的运转水平和技术参数。

2.乙方具体搬迁时间为：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

3.搬迁具体要求如下。

1）甲方在搬运机器前首先对机器进行检测，记录机器原运转水平和技术参数。

2）乙方负责组织搬运，甲方指导搬运等方面的工作。乙方应加强对搬运过程的管理，搬运过程机器损坏由乙方负责。

3）甲方在拆卸机器时，应认真做好电线，电缆的打包，捆绑工作。对重点器件要拆下，单独包装。认真指导乙方的搬运工作。

4）甲方对新机房要提前检查电源，地线等的准备情况。

5）到达新场地后甲方要认真安装，调试。达到机器搬运前的运转水平和技术参数。半年内运行如有调试和技术指导(维修费根据情况双方协商，配件费由乙方承担。

6）机器由于长期使用而造成的故障甲方将对其重新调试，达到最佳状态。

4.此次机器搬迁安装调试费共计人民币?万元，安装调试完毕后机器正常工作一日，第二日乙方将搬迁费及配件费用一次性支付给甲方。

5.如双方有任何一方违约，按照中华人民共和国_____，双方均有权在法院提请诉讼。

6.本合同双方应认真遵守执行，未尽事宜双方友好协商。本合同一式两份，双方签字盖章后生效。

_______年_______月_______日。

搬迁合同简单篇八

搬家方(甲方)：__________________

经甲乙双方共同协商，特订立本合同，供双方共同遵守。

一、货物名称：______________________________________________________.

二、搬家搬出地点：__________________，搬家搬到地点：__________________.

三、车型：__________________.

四、签订搬家合同日期：______年______月______日，预定搬家日期：______年______月______日。

五、包装要求：甲方应按乙方要求进行标准包装。也可由乙方进行包装，但包装前应检查物品，保证安全运输。

六、乙方责任：保证在合同规定期限内将货物安全运抵指定地点。对承运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为变质。在装卸、运输途中一旦出现货物丢失、短少、变质、损坏等情况，原则上按到达地的市场价格进行赔偿。另有约定的，按约定限额赔偿。但如果货物的缺失和损坏是由不可抗力、货物自身属性决定的合理损耗或是甲方过错造成，则乙方不承担赔偿责任。

七、一般货物保险由乙方负责，贵重货物保险由甲方负责。甲方应及时对送达货物进行检验，逾期未收货，应向甲方支付保管费用。

八、包装运输总费用：______，结算方式：已付定金______，余下金额：______，货物到达并验收完好后一次性付清：______.

九、甲方违约责任：乙方按要求将货物送达后，甲方如不足额支付运输费和保管费，乙方对货物享有留置权。

本合同在双方履约后即行终止。未尽事宜由双方协商解决。

甲方签名：__________________。

乙方签名：__________________。

日期：______年______月______日

搬迁合同简单篇九

甲方：

地址：

电话：

乙方：

地址：

电话：

一、搬运设备物品名称及数量：

见明细表。

二、设备物品搬出及目的地。

1、搬出地点：

2、目的地：

三、搬迁日期

搬迁日期为：20xx年月日期，开始陆续搬迁，之后乙方根据甲方要求的日期进行搬运，并保证在规定的时间内完成物品的搬运，最终搬迁完成时间以甲方确认为准。

承包总价位：人民币15000元（壹万伍仟元整）不含发票。

四、付款方式。

搬迁全部结束后，甲方向乙方一次性支付本合同的全部费用。

五、甲方的权利和义务。

1、按合同约定向乙方支付服务费用；

2、对乙方的整个搬迁过程进行监督；

六、乙方权利和义务。

1、按合同约定要求甲方支付服务费用的权利；

4、乙方应为其自身人员及车辆提供必要的保险，若在本合同期内，乙方人员或车辆发生损坏及伤亡，均由乙方自行负责处理。

七、其它约定。

乙方需配备各种保护材质（如棉被、苫布等），用于保全甲方所有搬迁的物品。

1、本合同一式二份，双方各执一份，一经双方签署盖章立即生效，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜甲乙双方协商解决，协商不成，任何乙方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本合同规定的甲乙双方的权利义务全部履行完毕后，本合同自然终止。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

搬迁合同简单篇十

搬迁合同简单篇十一

经甲乙双方共同协商，特订立本合同，供双方共同遵守。

一、货物名称：家私电器日用品书籍杂物贵重物品：电脑、服务器。

二、搬迁搬出地点：___________________________。

搬迁搬到地点：_____________________________。

四、签订搬迁合同日期：______年______月_____日

五、包装要求：甲方应按乙方要求进行标准包装。也可由乙方进行包装，但包装前应检查物品，保证安全运输。

六、乙方责任：保证在合同规定期限内将货物安全运抵指定地点。对承运的货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏、无人为变质。在装卸、运输途中一旦出现货物丢失、短少、变质、损坏等情况，原则上按到达地的市场价格进行赔偿。另有约定的，按约定限额赔偿。但如果货物的缺失和损坏是由不可抗力、货物自身属性决定的合理损耗或是甲方过错造成，则乙方不承担赔偿责任。

七、一般货物保险由乙方负责，贵重货物保险由甲方负责。甲方应及时对送达货物进行检验，逾期未收货，应向甲方支付保管费用。

八、包装运输总费用：___________。

货物到达并验收完好后一次性付清：_____________。

九、甲方违约责任：乙方按要求将货物送达后，甲方如不足额支付运输费和保管费，乙方对货物享有留置权。

本合同在双方履约后即行终止。未尽事宜由双方协商解决。

甲方签名:______________乙方签名：______________。

合同订立日期：______年______月_______日

搬迁合同简单篇十二

1．乙方委托甲方进行_______机器拆卸，搬迁，再安装和重新调试工作。并与多幅相机相连达到机器搬运前的运转水平和技术参数。

2．乙方具体搬迁时间为：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

3．搬迁具体要求如下。

1）甲方在搬运机器前首先对机器进行检测，记录机器原运转水平和技术参数。

2）乙方负责组织搬运，甲方指导搬运等方面的工作。乙方应加强对搬运过程的`管理，搬运过程机器损坏由乙方负责。

3）甲方在拆卸机器时，应认真做好电线，电缆的打包，捆绑工作。对重点器件要拆下，单独包装。认真指导乙方的搬运工作。

4）甲方对新机房要提前检查电源，地线等的准备情况。

5）到达新场地后甲方要认真安装，调试。达到机器搬运前的运转水平和技术参数。半年内运行如有调试和技术指导(维修费根据情况双方协商，配件费由乙方承担。

6）机器由于长期使用而造成的故障甲方将对其重新调试，达到最佳状态。

4．此次机器搬迁安装调试费共计人民币万元，安装调试完毕后机器正常工作一日，第二日乙方将搬迁费及配件费用一次性支付给甲方。

5．如双方有任何一方违约，按照中华人民共和国经济合同法，双方均有权在法院提请诉讼。

6．本合同双方应认真遵守执行，未尽事宜双方友好协商。本合同一式两份，双方签字盖章后生效。

_______年_______月_______日。

搬迁合同简单篇十三

尊敬的客户:。

您好！

承蒙您长期以来对本公司的大力支持与配合，本公司全体员工表示由衷的感谢！

因业务发展需要和公司规模的扩大，自20xx年8月22日起，公司将搬迁至新的地址(具体地址附后)，因公司搬迁期间给您带来的不便，我们深表歉意！我司将以此次搬迁为一个新的起点，进一步为您提供更优质的产品和服务，与您共同发展，并再次感谢您长期以来给予本公司的支持与合作！

新地址：上海市浦东新区秀浦路2500弄星月总部湾37栋。

联系电话不变。

如因公司的搬迁给您与贵公司带来不便，我们深感歉意，并敬请谅解！

x有限公司。

20xx年8月23日。

搬迁合同简单篇十四

尊敬的客户：

您好！

承蒙您长期以来对本公司的大力支持与配合，本公司全体员工表示由衷的感谢！

因业务发展需要和公司规模的扩大，自20xx年8月22日起，公司将搬迁至新的地址(具体地址附后)，因公司搬迁期间给您带来的不便，我们深表歉意！我司将以此次搬迁为一个新的起点，进一步为您提供更优质的产品和服务，与您共同发展，并再次感谢您长期以来给予本公司的支持与合作！

新地址：上海市浦东新区秀浦路2500弄星月总部湾37栋

联系电话不变

如因公司的搬迁给您与贵公司带来不便，我们深感歉意，并敬请谅解！

特此通知！

x有限公司

20xx年8月23日

搬迁合同简单篇十五

甲方（委托人）：

乙方（受托人）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，甲乙双方本着诚实、信用、平等互利的原则，经友好协商就迁坟服务项目签订本合同：

一、迁坟服务项目。

甲方委托乙方对地区坟墓内搬迁的遗骨进行焚化处理，乙方向甲方提供遗骨焚化处理服务。每具200元（含税），大约具，预计人民币元，甲方向乙方采购木质骨灰盒约个，每个200元（含税），预计人民币元，项目总预计人民币元。

二、付款方式：乙方对甲方服务项目完工后，甲方在一个月内一次性付清所有款项。

三、乙方工作人员的一切费用及安全甲方概不负责。

四、甲方必须提供乙方住宿的场地，供应水电，和当地风俗习惯的资料（书面或口头说明）。

五、预约责任。

1、甲方应按本合同规定期限内支付乙方迁坟服务费，逾期每日按支付经费总金额的`百分之三作为违约金。

2、由于不可抗力的原因（灾害、战争等）造成合同的部份不能履行，则合同双方不承担相应责任。

六、在履行合同的过程中发生的争议，先由双方协商解决，双方当事人和解或调解不成，可采取仲裁按司法程序解决。

七、其他。

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商并签订补充协议。

2、本合同双方签字盖章后生效，合同到期并价款结清后自动失效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

4、报价单作为合同副本，与本合同具有同等效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

搬迁合同简单篇十六

发包方（简称甲方）：法定代表人：承包方（简称乙方）：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_______________工程中的搬迁承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。

1、工程概况工程名称：

3、工程范围：

4、工程计价：

二、价格及支付。

1、上述合同总价是固定价格（或数量单价），

2、支付：合同款，预付款：_____元，大写：_________。在甲方验收后天内一次性付清尾款（甲方向乙方支付），支付方式：现金交易。如果甲方未按时支付合同款，甲方应向乙方支付违约金，计算方式为：从规定的付款日后第3天起，甲方按合同总款以每日______元（千分之______）向乙方支付违约金。

三、合同工期风险提示：

明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬，劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。

另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的，因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变，在履行工程合同中，劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。工期：________年____月____日________年____月____日。

四、工程质量标准及验收风险提示：工程质量未符合标准的归责。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付相应的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

1、质量约定：

2、验收约定：甲方在约定的验收期对乙方劳务工程进行验收，如发现问题，应现场叫乙方工作人员签字确认，否则视为验收合格。

五、保证、索赔和违约金风险提示：明确违约责任。

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

1、乙方应按合同约定的开工日期开工，推迟一天开工，违约金为：________元；

2、乙方应按合同约定的竣工日期完成项目工期，推迟一天违约金为：______元；

3、乙方在服务期间应保证甲方物品安全，不得损坏甲方物品，甲方应对贵重物品进行投保；因乙方服务责任因素导致甲方物品损坏，由乙方进行赔偿。

七、本协议一式____份，双方各持_____份。自签定日起生效。本合同由以下双方签署，以资证明。

甲方：____________。

法定代表人：____________。

________年____月____日。

乙方：____________。

法定代表人：

________年____月____日。

搬迁合同简单篇十七

亲爱的家长朋友：

你们好！

某市海关路幼儿园从xxxx年开办以来，得到了广大家长的支持和认可，在教育局教育方针的领导下，在家长朋友的大力支持下，在园长及全体教职工的共同努力下，管理水平再上新台阶，深受孩子和家长们的喜爱，对此我们深表感谢。随着时间的推移，在累积办园经验的同时，也逐步发现现园的设施设备、室内格局已不能满足孩子们的发展需要，为了给孩子们创设更加科学、童趣的生活学习空间，经研究决定，我园决定于xxxx年元月迁园至某市城北路xx号（省机电技校旁）。对于幼儿园的搬迁给大家带来的不便，我们深表歉意。

以下是我们新园区概况介绍：

新海关路幼儿园（某市金琳国际幼稚园）坐落在某市城北路xx号。占地面积xxxxxm&supx，分别为一期工程和二期工程。

一期现已投入使用,独立的教室及幼儿卧室，平均每间面积为xxx余平方米；室内日照充足、空气新鲜，每班均配置高标准的多媒体教学电子白板、一体机和大量高质的幼儿玩教具；每两个教室内均设有独立的卫生间、储藏室和衣帽间、标准的幼儿寝具和完善的消毒设施。每班有专为幼儿量身定做的高级幼儿小坐便和按照孩子身高比例而设计的幼儿洗面盆，真正的“星级”设施，让宝宝时刻都会得到最完善的照顾。

另外我们设有家长接待、等候、休息区，有晨检、医务、幼儿保健隔离室，还有别出心裁的幼儿体验式餐厅；在此基础上我们还设有某唯一一个幼儿园拥有的童话剧场，让幼儿每周每月能够进行体验、表演。创意美术室、跆拳道、英语、围棋、感官训练室、亲子游戏室、国际棋艺室、音体室、格林书屋、珠心算、文化展示厅以各种教学体验分区设立的芝麻街都将带领孩子们进入艺术的殿堂、知识的海洋，让孩子们唯一的童年不留下遗憾。

二期工程，将继续扩建占地xxxx余平方米的淘气堡（含海洋球池、梦幻沙池、攀岩、钻爬、跳跃）。

新学期、新环境，我们会做得更好！亲爱的家长朋友们，期待您继续支持我们的工作！

最后，我们再次因为幼儿园的搬迁给大家带来的不便表示歉意！海幼相信：新园优良的设施会给教学工作增色不少，品质办园是全体教职员工不断前进的动力与努力的方向。

谢谢支持！

某市海关路幼儿园

xxxx年xx月xx日

搬迁合同简单篇十八

尊敬的家长：

您好！感谢您一直以来对工交幼儿园的关心！幼儿园每取得一点成绩，孩子每取得一点进步，都包含您的支持与配合。在此，向给予幼儿园工作诸多支持的`您表示忠心的感谢！现将新学期工交幼儿园搬迁具体事项告知如下：

1、搬迁原因:由于园舍陈旧，经专业机构——xx省建筑科学研究院结构工程研究所的检测鉴定，所有教学用房的建筑安全性等级均为dsu级或csu级，安全性极不符合《民用建筑可靠性鉴定标准》对asu级的要求，综合抗震能力极不满足《建筑抗震鉴定标准》对a类建筑抗震鉴定的要求，房屋已不能使用。为保障孩子安全，经区教育局研究、区政府批准，将工交幼儿园整体搬迁，原有园舍停止使用。

2、搬迁地点;第二高级中学（二高中西大门，路5号）。

3、搬迁时间:20xx年9月新学期始。

4、新学期开学时间;9月6日报名，9月7日正式开学。

5、搬迁后的园舍条件:搬迁后，幼儿园的环境安全有保障。我们已经请专业环保机构—南京大博环境监测科技有限公司，进行检测，经检测合格后，才会使用；幼儿园园舍硬件条件将得到较大改善，幼儿可以在安全、舒适的环境中学习、生活、游戏；幼儿园有独立的图书室、美工室等功能用房，有安全的户外活动场地等。相信在本次幼儿园整体搬迁后，您的孩子一定会健康快乐成长。

尊敬的家长，搬迁后的工交幼儿园期待着您一如既往的支持与配合，搬迁中给您带来的不便，我们深表歉意，谢谢！

20xx年8月26日。

搬迁合同简单篇十九

甲方（委托人）：

乙方（受托人）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，甲乙双方本着诚实、信用、平等互利的原则，经友好协商就迁坟服务项目签订本合同：

一、迁坟服务项目。

甲方委托乙方对地区坟墓内搬迁的遗骨进行焚化处理，乙方向甲方提供遗骨焚化处理服务。每具200元（含税），大约具，预计人民币元，甲方向乙方采购木质骨灰盒约个，每个200元（含税），预计人民币元，项目总预计人民币元。

二、付款方式：乙方对甲方服务项目完工后，甲方在一个月内一次性付清所有款项。

三、乙方工作人员的一切费用及安全甲方概不负责。

四、甲方必须提供乙方住宿的场地，供应水电，和当地风俗习惯的资料（书面或口头说明）。

五、预约责任。

1、甲方应按本合同规定期限内支付乙方迁坟服务费，逾期每日按支付经费总金额的百分之三作为违约金。

2、由于不可抗力的原因（灾害、战争等）造成合同的部份不能履行，则合同双方不承担相应责任。

六、在履行合同的过程中发生的争议，先由双方协商解决，双方当事人和解或调解不成，可采取仲裁按司法程序解决。

七、其他。

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商并签订补充协议。

2、本合同双方签字盖章后生效，合同到期并价款结清后自动失效。

3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

4、报价单作为合同副本，与本合同具有同等效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。