最新外墙砂浆施工合同（专业13篇）
合同是商业交流的重要工具，促进了市场经济的发展和合作的深化。合同应当明确合同期限和终止条件。合同范本是为了让大家更好地了解合同的写作和结构，提供一个参考的标杆。
外墙砂浆施工合同篇一
发包人(全称)：(甲方)承包人(全称)：(乙方)。
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本专业分包工程施工事项协商一致，订立本施工合同。
第一条工程概况。
工程名称：
工程地址：
工程内容：
第二条工程承包范围及方式。
承包范围：
承包方式：
第三条合同工期。
开工日期：竣工日期：
第四条工程质量。
工程质量标准：合格。
第五条合同价款。
合同单价：
第六条付款方式及结算。
付款方式及期限：
计算原则：对于所有施工内容均按展开面积进行结算。
第七条发包人责任。
发包人根据合同要求及时拨款，因款项不到位而造成的工期延误由发包人承担。
发包人以单栋楼施工前2日，负责接通承包人施工用水源、电源、变压器的接点。满足施工和生活用水用电量的需要。
发包人负责审核并批准乙方的施工图设计、施工组织方案、随时监督检查乙方施工进度的质量，组织对工程的竣工验收，并按合同规定办理有关结算。
发包人负责协调承包人与其它分包商的配合等工作。
第八条承包人责任。
承包人应根据发包人提出要求和有关技术说明，进行外墙保温工程施工，承包人应及时提供和保证相关材料、人员、机具的供应和到位，并在进场后三日内向甲方提交施工进度计划，以确保整个施工的顺利进行。
承包人应按照国家和北京市现行及企业技术规范、标准、规程进行外墙保温施工。承包人派驻工地项目经理.承包人必须建立完善的质量及安全管理体系。配备相关人员进行质量安全管理。
承包人应在开工前递交有关材料样品及检验报告及关键材料的二检报告。
承包人应服从甲方、总包、监理单位的指令、安排、检验及各规章制度。违反国家及地方或工地有关质量、安全、文明施工的有关规定。
承包人严格遵守施工现场管理规定，保证安全文明施工，对施工中扬尘、噪。
承包人负责施工全过程的质量控制及安全文明施工管理，服从安全防护、临时用电安全、机械安全、保卫消防管理、现场管理、料具管理、环境保护管理、环卫卫生管理等方面达到承包人要求。
承包人制定有效的成品、半成品保护措施，书面对施工人员交底，提高施工人员成品、半成品保护意识，以免造成成品、半成品损坏，并在交用前，承担成品保护作用。
承包人及时将保温施工的垃圾清运至发包人指定地点，由发包人统一运至场外。
承包人向发包人提供厂家营业法人执照(复印件)、产品简介(国家认证实验室的试验报告)、施工组织设计(内容包括技术、质量、工序安排、工期安排、成品保护、安全施工)。
第九条工期顺延。
在施工中因停水、停电连续影响8小时以上时。
未按合同规定拨付工程进度款而影响施工进度时。
因遇不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度时。
各工种交差作业时对外墙保温破坏而进行有偿修复时。与保温作业面交接的其他工种操作影响保温收口时，工期相应延长。
第十条工程验收。
在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收;。
(1)材料验收;。
(2)隐蔽工程验收;。
(3)竣工验收;。
(4)乙方在施工过程中违反甲方或监理的有关规定、质量、文明施工及安全，违反操作规程，甲方可视具体情况给予处罚。
工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后七日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，乙方应向甲方提交完整的竣工资料;本工程自验收合格双方签字之日起，在正常使用条件下保修期限为二年。
第十一条合同纠纷的解决方式：
1、甲乙双方进行调解。
2、调解不成，依法向当地市人民法院起诉。
第十二条本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
本合同一式四份，发包人、承包人各执二份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。
第十三条补充条款：
本合同订立时间：年月日(即日起生效)。
发包方(章)承包方(章)地址：地址：
法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：
外墙砂浆施工合同篇二
发包人以下简称甲方：
承包人以下简称乙方：
一、工程概况。
1、工程名称：汝州市蓝钻名居一期工程。
2、工程地点：丹阳东路北侧、207国道交叉口西侧。
二、工程承包范围。
乙方负责1#、4#楼外墙粘砖(包清工含外墙清洗工作)。
三、质量标准及验收要求。
1、乙方必须严格按照国家和行业相关技术标准规范、根据现场施工员跟踪检查达到质量合格为准。在拆架之前经公司验收合格(包括清洗面砖和修补)。
2、工期要求本工程工期为乙方自合同签订之日起乙方必须按照甲方的施工进度计划节点完成进度。因乙方原因造成工期延误、工期不顺延所产生的损失和责任由乙方承担，甲方有权对乙方给予处罚。4#楼12月10日大面积粘完，1#楼12月15日大面积粘完。
四、价格及付款方式。
1、承包单价：按40元/平方米，以实际粘贴展开面积计算。
2、付款方式：工人在施工过程中可以支付生活费，本工程外墙。
砖粘贴全部完成经项目部、监理、建设单位验收合格后付至总工程款的85%，工程竣工验收二月后付至95%，余款待保修期结束无息退还。
五、双方责任:。
1、甲方责任。
1.1、对乙方进行技术交底，审核乙方编制的施工技术方案。
1.2、提供水、电源、及工人住宿。
1.3、协调乙方施工中与其他专业配合协作问题。
1.4、甲方对外墙所需搭架的地方无条件架设好经甲乙双方确认无安全隐患时交给乙方安全施工。包括露台和房盖花架的架子在内。
2、乙方责任。
2.1、遵守甲方相关管理规章制度服从甲方、监督工程师和业主代表的指挥协调和组织管理。乙方负责人必须参加甲方组织的工程例会并作好记录，如有缺席甲方按每次200元处罚乙方。
2.2、乙方负责人(或指定专人)必须24小时坚守现场(特殊情况须向主办工长及分管工长请假)，否则甲方以每次100元处罚乙方。
2.3、乙方用的所有机具、安全帽、安全带全部由乙方自带。并由乙方负责维修、保养、更换零配件，达到安全要求。
2.4、乙方人员对施工现场的脚手架，各类安全设施、安全警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，要追究当事人的责任，造成的工伤事故，均由乙方负责。
2.5、负责对乙方人员进行安全教育遵守国家安全施工管理有关规定严禁在施工中抛洒、嬉戏、打闹、饮酒，如违反规定制止无效者罚款20xx-3000元。如出现上述情况出现安全事故由乙方负责。甲方概不负责。
2.6、乙方人员自觉遵守工地各项规章制度，严禁打架、斗殴及赌博行为，发现一次罚款5000元以上，因打架造成的医疗费用由乙方主要负责人支付。
2.7、乙方必须做到质量保证、工期保证并负责工完场清。对合同的约定工期，设工期奖。工期提前一天奖500元，拖后一天罚500元。并承担质量返工产生的费用。
2.8、乙方施工人员应严格服从甲方现场管理人员的.管理，遵守甲方安全、文明施工的有关规章制度，如有违反，按甲方相应规定予以处罚，罚款金额在乙方工程款中扣除。
2.9、严禁在宿舍内使用电炉、电饭锅、热得快等高用量电器，严禁使用煤气灶。
2.10、对班组住宿人员不服从管理，擅自使用高用量电器的，由项目部对班组进行每次处罚500-1000元，对班组当事人处以200-500元的罚款处理。
2.11、班组人员如有违反门卫人员管理制度，如爬门、翻围墙等不文明行为，由项目部对班组给予500元的处罚，对班组当事人处以200元的处罚。
2.12、班组人员住宿必须凭本人身份证或其他有效证件登记住宿，并服从宿舍管理人员的统一安排。
2.13、入住后，班长应每星期不少于一次的日常检查，督促本班组住宿人员搞好室内外卫生，检查本班组住宿人员的遵章守纪情况。
六、安全文明施工。
6.3对班组人员现场未戴安全帽的，由安全员负责，每人每次处以50元的罚款，由班组支付。
七、合同履行期间如甲乙双方发生争执应积极协调解决。协商解决不成可向汝州市人民法院提起诉讼。
八、本合同一式两份，甲乙双方签字盖章后生效。
外墙砂浆施工合同篇三
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
甲乙双方遵照《中华人民共和国经济合同法》《建筑法》《安全法》等有关的法律法规的规定，本着协商一致的原则并结合本工程的具体情况，特签订承包合同条款如下：
一、工程名称：中国平煤神马集团飞行化工公司保障房4#楼。
二、工程地址：南环路西段飞行公司社区西侧。
三、工程类型：框剪，三十三层。
四、施工依据：参照甲方提供的外墙装修效果图的颜色为施工依据。
五、承包形式：包工、包料、包安全、包工程质量。
六、承包内容：所有外墙需要刮外墙漆的部位含门窗洞口，包含屋面落水管、以及室内空调冷凝管安装。
七、工程单价：每平方米26元。
八、计量方式：以实际完成工作量现场收方为准。
九、工程款支付：合同签订甲方根据乙方完成工作量按70%支付工程款给乙方，25%的工程尾款等所有工程完成验收合格后一个月内付清，总工程款扣除5%作为质量保修金，保修期满后一次支付清，保修期内维修产生的一切费用由乙方负责。
十、质量及施工标准：
1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准(gb50300-20xx)、《建筑装饰装修质量验收规范》(gb50210-20xx)等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用(材料费、人工费)，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。
3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录;。
4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉;。
5、涂料面层最少不得少于两遍;。
6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象;装饰线、分色线直线度不得超过1mm。
7、施工主要工序应满足以下顺序：
修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料。
8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。
十一、材料要求：腻子粉(打底用)为外墙漆专用弹性防水腻子粉，外墙面漆为外墙防水弹性漆、施工完成后十年内不能出现变色、褪色、起皮、剥落、起泡等现象否则由此产生的维修等一切费用由乙方负责(颜色依效果图为准)。
十二、甲、乙双方责任：
1、甲方责任：
1)、甲方负责在乙方进场前7日内提供外墙装饰方案。
2)、负责对检查验收中发现质量问题责令主楼施工单位限期整改，达到合格标准。
3)、负责乙方在施工区域内和其他部门及其他工种的协调工作，避免施工中发生矛盾和冲突。
2、乙方责任：
1)提供营业执照及资质等级证明;提供产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录;施工记录。
2)在乙方进入施工现场施工时，即视为原基底抹灰层符合乙方施工要求，以后如出现外墙装饰面质量问题须由乙方负责。
3)在进入施工现场前，向甲方提供施工方案，经甲方审核同意后，在作业中严格执行。
4)自行提供涂料施工的施工工具。
5)严格按审批后的施工方案，按步施工。严格遵守《建筑装饰装修工程质量验收规范》及的关操作规程施工，并提供质检验收表。
6)、加强安全生产意识，如发生的安全生产事故，由乙方承担全部责任。
7)服从甲方管理人员及施工监理工程师的监督和管理。
8)遵守施工现场的各项规章制度。
9)在涂料过程中，给建筑物其它部位造成污染或破损的，由乙方负责修复到原貌。如不能修复到原貌的，其经济损失由乙方承担。
十三、质量保修：
1、工程验收后，本工程免费保修十年，在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2月一次，以书面材料记录为准，同时必须保证通讯畅通，令甲方能够随时与甲方取得联系，如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方，如因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费，在保修期内发生的一切费用由乙方自己承担。
乙方联系电话：乙方联系人：
十四、保修金支付方法：
1、质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方应一次性付给乙方。
3、在免费保修期内如出现质量保修问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一条款执行。
4、出现质量问题甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工双方签字为准。
5、乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者(含两次)，甲方规定有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。
十五、争议的解决：本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
十六、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，希双方共同遵守，如有违反按有关国家现行的法律解决。
甲方(盖章)项目负责人签字：日期：
乙方(盖章)项目负责人签字：日期：
外墙砂浆施工合同篇四
甲乙双方各执一份：
乙方：
一，甲方从工程款中扣除。
6、装修期间和保修期内如发生因施工造成的.质量问题。
此合同一式两份、胶等主要材料，甲方将工程外墙面贴瓷砖承包给乙方施工，即________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收，若因乙方不能按时完工钢管脚手架的租金(元、严格执行施工规范：
1。
3、负责供应瓷砖，签字后生效：
平时支付生活费。
2、要按甲方要求进行施工。总面积按实计算、瓷砖：
经甲乙双方协商。
4、拆外架前的墙面清洁、负责接通电源，确保装修质量：
承包金额为每平方米30元、瓷砖省耗不得超过百分之二、贴砖。
三、乙方必须按合同要求按时完工，具体条款如下、水泥等材料搬运上楼由乙方自己负责。
2。
甲方签字，包打底、打角、施工期限。
5。
四：
1：
总工期为65天、乙方责任、水泥。
3。
三。(因天气原因不能施工工期顺延)。
二：
甲方。
外墙砂浆施工合同篇五
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方协商就关于外墙铺贴砖协议书的相关事宜达成协议如下：
一、工程名称：金川东xx2022楼。
二、承包范围：外墙所有铺贴砖工程项目。
三、承包形式：包工不包料。
四、施工工期：工期从________年____月____日至________年____月____日止，工期日历天。每拖延一天工期，索赔元。
五、结算方式：按实际砖面积进行决算，每平方米人民币：二十八元整(：28元。
2，包括贴面、倒角、勾圆缝、擦干净、补边、补缺直到验收合格为止)。其它工具及伙食由乙方自理。
六、质量要求：按现有国家及地方建筑工程验收规定进行验收，达到合格。
七、付款方式：
1、面砖大面积完成后并经甲方、监理验收合格，按实际工程量的90%支付;交工验收后按实际工程量的95%支付，5%保证金在交工后三个月结清，如有维修结算日期顺延。
2、如因违反安全生产，违反规章制度的罚款及其一切罚款等均在进度款中扣除。
八、双方的的权利义务：
1、乙方的作业人员或工作人员进场后必须接受项目部的三级教育及安全技术交底，作业人员必须遵守道德行为，不能偷、抢、打架等不文明行为，禁止乙方协带通辑犯进行施工场地;乙方在施工过程中，严格遵守安全生产规章制度，必须要有安全防范意识，不得随意破坏现场安全防护措施，若因此所发生的一切安全事项，均由乙方全权负责，与甲方无关。
2、乙方不得无故拖延施工进度，必须满足甲方施工进度要求。对于不满足甲方进度要求，甲方有权提出索赔。
3、乙方应做好未铺贴、在铺贴产品的保护工作;必须做好防碰损、防盗等产品保护;乙方在铺贴外墙砖时不得随意浪费甲方提供的材料，违者按材料的双倍罚款。
4、在施工过程中，严格按照项目部要求安排，以及各工序的施工规范要求，如若无法接受管理人员正当要求，甲方有权终止协议，自行退场，由此所产生的不良后果均由乙方负责。
5、乙方现场须配备一个固定的代班，如若无法做到，罚款人民币3000元。
九、不可抗力：一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全职免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起伍____日内向对方当事人提供证明。
(2)种方式解决(只能选择一种)。
(1)向合同签订所在地的人民法院提出诉讼;。
(2)向合同签订所在地的仲裁委员会申请裁决。
十一、其他条款:。
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同共页，一式份，双方各执份。
2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
________年____月____日________年____月____日。
外墙砂浆施工合同篇六
发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)。
依照《_合同法》、《_建筑法》及其有关法律、法规、遵循平等公平的原则，根据本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
第一条工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：。
3、工程内容：外墙双排脚手架搭设、拆除。
4、承包方式：包工、包料，以钢管为主，编织带为辅。
第二条合同工期。
搭设时间拆除时间。
合计天数，超过时间甲方应按每根钢管每天付元，租金支付给乙方。每当月结清，否则，造成的一切经济损失由甲方负责。
第三条结算方式。
本工程项目外墙脚手架，按国家法定建筑米为一层的建筑面积，单价包干。超高面积单独核算，单价为元/平方米，一切税费由甲方负责，结算币种为人民币。
第四条双方职责。
1、甲方负责提供乙方水、电、抖车、住房及良好的周边环境，甲方如出现敲诈勒索或施工人员盗走钢管。由甲方负责赔偿一切经济损失。
2、甲方及其他施工人员在施工当中，不能损坏乙方搭设好的脚手架，不能在施工当中乱砸、乱锯脚手架，更不能随意拆卸完善的脚手架，特别是脚手架与建筑连接成一体的拉杆不能随意解掉，若有上述情况出现，由甲方承担一切后果。
3、乙方在搭设过程中必须服从甲方安全从员管理，按甲方的要求搭设，如乙方在搭设中失误造成的安全事故由乙方负责。
第五条付款方式。
材料进场支付元;脚手架搭设层，付款元，如甲方不按合同付款，造成的停工停料，由甲方负责。脚手架搭设封顶，付工程总金额的，余款拆架前一次付清，否由乙方可拒绝拆架，造成的损失均由甲方负责。
第六条违约处罚。
自合同签订之日起生效，任意一方违约，由违约方按脚手架工程总款的10%付违约金给对方。
第七条本合同未尽事宜，由双方协商解决，如争议可向人民法院提起诉讼同，本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
第八条如甲方不按协议时间拆除脚手架超出时间由甲方付租金。
甲方签字：乙方签字：
外墙砂浆施工合同篇七
甲方：
乙方：
甲方座落在余井北街商住楼（）幢外墙装修工程由乙方承担施工，经双方协商达成如下意见：
一、工程性质：由乙方包工包料（双包）。
二、施工工艺：刮白水泥两遍，砂纸打磨一遍，外墙漆两遍（白色）。
三、质量要求：不起皮、不脱落、光亮、中档以上外墙漆。保质期三年（期内包修）。
四、工程造价：每平方米玖元玖角（9元/m2），按实际完成面积计算工程款。
五、付款方式：工程结束验收后付总额的，余额作为质量保证金在前付清。
六、安全：按施工规范操作，一切安全责任乙方负责。
七、甲方工地现有脚手架，乙方可借用施工，检查加固安全由乙方自行负责。
八、工期：自开工之日起天内完成工程任务。
九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：
年月日年月日。
外墙砂浆施工合同篇八
xxx(以下简称乙方)甲方委托乙方为首发大厦带给夜景照明维修业务服务，为确保在维修过程中人身、设备、的安全，依据《中华人民共和国安全》、《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定，甲乙双方自愿签订本协议。
一、
二、本协议有效期：维修全过程的期间甲乙双方安全职责。
1.乙双方务必认真贯彻执行中华人民共和国、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度，严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《高空作业管理制度》等制度、规定。
2.作业期间，乙方指派专人负责高空作业的有关安全监督、管理工作;甲方协助监督检查工作。
3.甲方和乙方在合同期内，都务必切实履行各自应承担的安全职责，确保操作安全。
三、甲方应承担的安全职责。
1.甲方要求乙方对高空人员的资质进行审查，确认其贴合且具备下列条件：
(1)持有有关部门颁发的营业执照和资质证书;持有法定代表人身份证明书、授权委托书。
(2)相关负责人，高空作业人员的配置及持证贴合安全操作要求。
(3)配备的机械、工器具及安全防护设施、安全用具满足安全操作需要。
(4)安全管理制度齐全。包括高空作业管理制度、安全检查制度、安全教育等制度(附后)。
2.不定期检查乙方操作现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规程制度的行为予以制止和纠正用表;对严重违章的行为立即勒令停止其工作。
3.甲方负责地面施工，巡视检查。
四、乙方应承担的安全职责：
1.乙方制定的操作流程务必经甲方审核合格后，方能昨开工前的准备。
2.现场操作中，务必严格执行《高空作业管理制度》，工作前务必征得甲方的许可。
3.工作前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次检查，确保贴合安全规定。
4.乙方操作人员应对所在的工作区域、环境、操作设施、设备、工具等进行认真检查，发现隐患立即停止工作，并经落实整改后方准继续工作。
5.在工作期间所使用的各种设备及工用具等均应贴合工作要求。对工作现场脚手架每一天开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、遮拦、安全标牌、警告牌和接地线等乙方不得擅自拆除、更改。
6.应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。
7.乙方应在施工现场认真落实安全设备、安全用品的安装和使用，保证施工安全。
8.乙方负责人(安全施工第一职责者)对甲方安全检查中提出的安全隐患和问题务必及时整改。
9.乙方理解甲方的安全监督、管理和指导。乙方人员在施工中发生不安全状况应及时向甲方通报。乙方有权拒绝甲方的违章指挥和强令冒险作业。
10.如因乙方采取的安全措施不当、违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，均由乙方承担所造成的经济损失及法律职责。
五、本协议一式两份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。
六、其他未尽事宜，由双方协商共同解决。
甲方(盖章)乙方(盖章)。
北方豪尔赛集团。
代表人(签字)代表人(签字)。
地址：办公地址：
电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：
外墙砂浆施工合同篇九
乙方：设备设施管道保温方负责人：
一、目的：为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和安全生产，保持良好的工作秩序和施工场所的安全、卫生环境，经甲乙双方平等协商，签定本安全施工协议。
二、施工期限：年月日至年月日。
三、协议内容：
1、乙方进入厂区施工，须经甲方负责人同意，并指定现场施工负责人，施工现场设立安全监督员，便于施工过程中的`协调、联系；同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
2、乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，并与甲方签定《安全施工协议书》，安全协议书未签订工程项目不得开工；乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作。
3、开工前，乙方必须制定安全施工方案，制定安全防范措施和应急处置措施，并提交甲方安全监督管理部门备案。
4、乙方施工人员进入甲方厂区必须严格穿戴劳保用品、安全防护用品，特种作业人员还必须持证上岗。
5、乙方应在施工区域设置明显警示标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查。
6、乙方施工队伍的安全防护器材必须配备到位，安全措施得力，否则不得开工作业；施工过程中造成的意外人身伤害或事故损失由乙方自行负责。
7、施工过程中如需使用水、电等，乙方必须书面申请，并经甲方负责人同意，由专业人员指定接水、电地点，并确保电器线路和管路连接规范。
8、施工过程中如进行特殊作业，如登高、吊装作业等，应严格按照特殊作业要求，配备安全防护用品、设施，如脚手架、安全带、安全帽等，否则不得作业。
9、施工车辆进入厂区车速不得大于5km/h，出厂必须经门卫值班人员检查，随车携带物品须经甲、乙双方负责人签字确认方可放行。
10、施工过程中甲方实行监督检查制度，有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。
11、乙方在施工过程中当天产生的垃圾必须当日清理干净，施工结束后应对施工现场进行彻底清理，做到工完、料尽、场地清，清理出的垃圾妥善处理，因此造成的污染、交通等意外事故由乙方负责。
12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，该协议书自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（公章）。
乙方（公章）。
代表人：
代表人：
外墙砂浆施工合同篇十
甲方：
乙方：
甲方现有需要外墙漆施工，现将“施工”单包承包给乙方，施工面积计算方式，工价单价为：元/平方米。
一、施工时间：乙方必须保证在（雨天除外）。
二、付款方式：工程施工结束，工程验收合格后甲方收到工程全款后一次性付清乙方施工工费。
三、义务与责任：施工期间乙方的施工工具由乙方自备，甲方有义务负责提供乙方施工必需的水、电等，乙方施工人员的安全责任与甲方无任何关系，由乙方负责人负全责。
四、违约处罚：如有乙方单方面终止本合同或工程不能按期完成即为违约行为，乙方须向甲方赔偿违约金五千元和全部经济损失。
五、本合同若甲、乙双方无异议，签字按手印即产生法律效力，甲乙双方各保存一份，工程完工后本合同作废。
甲方：
乙方：
____年__月__日。
外墙砂浆施工合同篇十一
按照安全施工管理规定的要求，全面安全的完成变电站大修工程土建施工工程，为明确双方安全责任，确保安全施工，经双方协商，达成如下协议。
一、协议适用于______________大修工程。
二、甲方：__________公司。
乙方：______________建筑安装工程有限公司。
三、甲方的安全责任。
1.甲方有权检查、监督现场施工工艺、安全措施，对违章作业提出批评，情节严重者，甲方有权停止施工，并处以罚款。
2.甲方变电站应在施工前与施工单位交待施工安全注意事项，并督促乙方严格执行。
3.甲方变电站配合施工乙方做好安全措施。
四、乙方的的安全责任。
1.乙方施工人员在进入施工现场前，必须经(电力安全工作规程)考试并合格。
2.施工单位必须有施工方案，并经公司安监部门批准。
3.现在施工人员必须服从现场工作负责人的指挥，认真执行(电力安全工作规程)和有关安全生产、施工管理规章制度，严禁施工人员乱的乱碰运行设备。
4.施工单位应严格执行变电站施工安全措施，乙方在施工中如发生事故时，应积极抢救并及时通知甲方有关部门，若事故是乙方责任引发的，其后果自负。
5.施工单位在开工前必须进行安全交底，对施工机械、工具及安全设施进行检查，确保符合安全规定和使用安全。
6.施工单位应在变电站负责人与工作负责人(监护人)确定的工作范围内工作，不得擅自扩大施工范围，防止因施工范围过大而造成监护不到位。
甲方代表(签字)_________。
乙方代表(签字)_________。
______年_______月______日。
______年_______月______日。
外墙砂浆施工合同篇十二
发包方：
承包方：
本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。
一、工程项目名称：xxx楼外墙抺灰工程。
二、工程施工工期：自年月日至年月日，工期为30天竣工。（因自然灾害及不可抗力除外）。
三、承包方式：由乙方包工的形式自行组织施工。外墙按每平方米元（大写：），一次性包断。内墙阳台按每平方米元（大写：），女儿墙按每平方米元（大写：）。
四、工程质量：严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范（gb50210—20xx）标准验收。
五、工程拨款方式：
该工程项目在建设单位组织验收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。工程施工期间不预支生活费，如中途终止合同将不收方计量。
六、施工方法：
施工做法按xxx图集施工。
八、安全文明竣工要求：
1、乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工；
2、乙方在施工时必须佩戴安全帽上下班，如发现未佩戴安全帽上下班每次每人罚款100。00元，罚款在工程款中扣除。
3、乙方在施工时不得喝酒上班工作，如发现喝酒上班人员，每次每人罚款500。00元，罚款在工程款中扣除。
5、乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。
九、违约责任：
甲方：
1、提供工程项目图纸、设计技术资料及相关的说明书等具体规范标准要求；
2、工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。
3、甲方在工程验收后十个工作日内付清乙方工程款。
4、在施工期间保证乙方材料供应充足，（如遇人力不可抗力除外）应提前一天通知乙方进行人员安排，工期顺廷。
乙方：
1、严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关；
2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担；
3、如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。
4、如乙方每日上班人数少于6人，连续达到两天甲方有权终止合同不予以收方。
十、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。
甲方：代表人：
乙方：代表人：
年月日年月日。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
外墙砂浆施工合同篇十三
甲方：
乙方：
为了搞好xxx米烟囱维修美化的安全管理工作，防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。
一、甲方的职责：
1、甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知，对乙方人员进行安全培训，告知乙方人员安全方面的奖惩制度。
2、甲方在乙方进行施工时，有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将依据公司相关的奖惩制度进行处罚、状况严重，责令停工整顿。
3、作业过程中出现人员伤害状况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的取证工作，但事故发生所产生的一切费用由乙方承担，甲方不承担任何职责。
二、乙方的职责。
1、乙方负责人是本次工程安全的第一职责人，并应制定该项目工程施工安全方案(操作程序)，乙方务必设立专职安全员，负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。
2、乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。
3、乙方在作业过程中，出现的安全事故，将由乙方承担全部职责，若对公司造成损失，乙方赔偿损失。
4、乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司相关规定对乙方进行处罚。
5、根据“一岗双责”的规定：乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。
6、在作业开始前，乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育的员工进入现场。
7、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部职责。
8、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全职责。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部职责。
三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好礼貌作业。
四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。
五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。
甲方：
乙方：
日期：
