城市区域施工合同范文(12篇)
合同包含了关于货物、服务、财产、债务等方面的具体约定,是双方权益的法律保障。一份完美的合同应包括双方的权利和义务、违约责任等内容。以下是小编为大家收集的合同范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
城市区域施工合同篇一
甲方:
乙方:
经校务委员会研究决定,将大塘中学猪场以议标的形式承包给乙方,协议内容具体如下:
1、标底:白肉陆佰捌拾斤。
2、承包期限:20xx年9月1日------20xx年8月31日。
3、学校提供现有的猪场,不再增加和提供其设施设备。目前学校猪场场舍不动产属学校所有,不能因为乙方在20xx年的维修中而改变学校产权。20xx年乙方的维修费已从20xx年---20xx年度的承包款中核减。
4、乙方不得到学校食堂拿任何用具,不得在食堂加工饲料,不得占用场地,不得影响食堂和学校的一切工作。
5、学校只提供餐饭剩菜,承包者不能将整盆饭菜倒掉。学生的米饭、饭、菜按实际需要发放,乙方无权干涉。就餐率与标底无关。
6、食堂白肉不受乙方限制,若到乙方采购,其价格比市场要采购价格低0.5元每斤。
7、乙方向甲方提供的白肉必须是健康的猪肉。按甲方要求供货。
8、猪场用电由乙方自行负责,安装独立电表。
此合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。不尽事宜,甲乙双方共同协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
城市区域施工合同篇二
发包人代表(甲方):承包人代表(乙方):
身份证号:身份证号:
联系电话:联系电话:
合同双方根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况,经过友好协商达成以下协议。
1、甲方将位于x市x区x小区的一件套房交由甲方装修,总面积为120平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。
2、开工前,甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底,对不能腾空的设施实行保护措施,否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。
3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项,在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。
4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求,否则造成不良后果由甲方承担。
5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工,未经同意不得随意改造,否则承担一切后果。
6、乙方要遵守室内装修的管理规定,不得污染环境、不得扰民。
7、乙方要认真履行合同条约,按时保质保量地完成任务。
8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改,其中产生的费用由双方协商。
8、总工程的费用为__元,在工程结束后一个月内没有质量问题,甲方须一次性付清。
双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面,仍然有效。
甲方:(签字)盖章乙方:(签字)盖章。
城市区域施工合同篇三
甲方:
乙方:
1、施工内容。
施工长约3.2km、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守,灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。
2、安装说明。
同心路长约1.47公里,路灯安装间距为30米,安装hxzx023高中华灯,安装数量为一边51棵,另一边52棵,两灯间由电缆连接通电,电缆穿管敷设;和谐路长约1.78公里,路灯安装间距为30米,安装hxzx013中华灯,安装数量为一边60棵,即两边120棵,两灯间由电缆连接通电,电缆穿管敷设。
3、相关施工数量、费用见价格表:
4、安装期限。
在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下,同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯;和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯,但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误,双方协商解决。
5、质量标准及验收标准。
工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准,所造成的返工损失费用由乙方负责)。
按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及与本合同约定标准进行验收。
6、付款方式。
协议签定后由甲方预付合同款的给乙方;路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%;路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%;路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97%,剩余的3%作为质量保证金,质保期一年,一年内工程无质量问题,甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后,提供相应的收款收据。
7、其他。
在路灯交付甲方使用前,由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。
8、本协议一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
城市区域施工合同篇四
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿的`基础上,就甲方将该村鱼池承包给乙方使用,乙方承包甲方鱼池事宜,为明确双方权利义务,经协商一致,订立本合同。
第一条甲方保证所发包的鱼池合法有效。
第二条鱼池的坐落、面积。
1、甲方发包给乙方的鱼池位于莫旗汉古尔河镇三合村二组东北角。
2、发包鱼池面积共____________平方米。
第三条发包期限、用途。
1、该鱼池承包期共____________年。自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
2、乙方向甲方承诺,该鱼池仅作为使用。
3、承包期满,甲方有权收回发包鱼池,乙方应如期交还。乙方如要求继续承包,则必须在承包期满一年之前书面通知甲方,经甲方同意后,重新签订承包合同。甲方继续发包该鱼池时,乙方有优先权。
第四条租金及支付方式。
1、该鱼池每年租金为____________元。
租金总额为____________元(大写万仟佰拾元整)。
2、鱼池租金支付方式如下:
乙方一次性缴费,甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。
第五条鱼池的转包。
未经甲方同意,乙方不得转包该鱼池。
第六条乙方违约责任。
承包期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权终止合同,收回该鱼池。
(1)未经甲方书面同意,将鱼池转包、转借给他人使用的;
(2)未经甲方书面同意,扩建该鱼池;
第七条本合同自双方签(章)后生效。
第八条本合同及附件一式份,由甲、乙双方各执份。具有同等法律效力。
甲方:____________。
乙方:____________。
身份证号:____________。
电话:____________。
身份证号:____________。
电话:____________。
城市区域施工合同篇五
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程协商一致,订立本协议。
一、工程概况:
工程名称:消防水池;。
工程地点:股份有限公司院内;。
工程面积:该工程建筑面积共计199.5平方米;。
工程造价:该工程总造价为52万元,大写:伍拾贰万元整。
二、合同工期:
本工程从20xx年11月10日开工,到20xx年11月26日竣工。总日历天数为16天。
三、承包方式:
承包方式:采取包工包料形式。
四、质量标准。
(一)钢筋混凝土整体浇筑,水池高出地面30厘米,安装不锈钢栏杆。
(二)工程质量标准按国家现行施工规范验收。
(三)工程保修按有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算,
五、工程付款办法。
(一)乙方完成工程量的50%,甲方付乙方总造价的30%给乙方;。
(二)工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的90%;。
(三)剩余10%工程款在竣工验收之日起一年内一次结清。
六、责任范围。
(一)甲方责任:
1、负责解决施工用水、用电、道路畅通;。
2、及时组织工程竣工验收工作;。
3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。
(二)乙方责任:
2、在施工中造成甲方相邻设施的损坏、变形等乙方有义务负责修复;。
3、负责及时清理建筑垃圾,工程施工结束后,负责清理完毕场内建筑垃圾。
七、其它事项。
(一)合同未尽事项,经双方研究另立补充件,与本合同同具法律效力。
(二)合同执行中若发生争议,应通过友好协商解决。协商无效,可提交有关仲裁机构裁决。
(三)本合同一式2份,甲乙双方各执1份。
甲方(盖章):负责人:
乙方(盖章):负责人:
城市区域施工合同篇六
甲方:
乙方:
根据《合同法》及其他相关法律法规,甲乙双方本着平等自愿、公平、诚信的原则,就__x工业园路灯施工安装事宜协商一致,订立本合同。
工程项目名称:___________________。
工程地点:__________________。
工程内容:厂区路灯安装施工。
资金来源:自筹资金。
厂区路灯布臵图内要求的.内容。
开工日期:________年____月____日
竣工日期:________年____月____日
按照国家建筑工程质量验收标准和甲方要求,一次性验收合格。
该合同价为包干价:__________________元,大写:__________________元整。
付款方式:验收合格后,扣除质保金一次性结算,质保金为合同总价的5%,即:4345元,大写:肆仟叁佰肆拾伍元整。
验收合格后,乙方质保时间为________年。
由于乙方原因,造成工程质量达不到一次性验收合格要求的,乙方负责整改完善直至合格,造成施工工期延误的,按照每天罚款3000.00元支付给甲方。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
________年____月____日。
城市区域施工合同篇七
甲方:
乙方:
依照《合同法》和《承包合同条例》的规定及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,由乙方承担甲方地块园林绿化工程施工事项,经协商一致,订立本合同。
工程名称:
第一条、施工范围:
按甲方提供的施工图纸为准,施工工程量详见工程清单。(注:所有工程量按图纸要求,一次性包死,如有增补,甲乙双方向业主协商解决)。
第二条、工期要求及开工日期
1、合同工期:日历天数。
2、工程竣工时,由甲方组织相关部门进行验收,乙方负责向甲方提交验收报告。验收合格后的当天即为竣工日期。
第三条、质量标准及施工要求。
1、合格。
第四条、工程款及支付方式。
合同金额为(大写):壹拾陆万元整(160000元)。(注:开票按总价179000开,如有增补,按工程量最终结算开票)。
1、工程竣工验收合格后经甲乙双方签字确认后,甲方支付至合同金额的90%;。
2、保质期满一年,甲方付清余款10%。
第五条、双方责任。
一、甲方工作及责任:
1、负责提供施工期间及后期养护的供水、供电电源。
2、负责对乙方各种进场材料的查验及施工质量的监管。
二、乙方工作及责任:
1、负责按甲方提供图纸要求的规格,样式,质量等施工。
2、施工期间的安全措施及安全责任由乙方全权负责。
3、遵守有关管理部门及施工现场管理的要求。坚持文明施工,安全作业,材料机具应堆放整齐,建筑垃圾应及时清运,竣工时做到工完场清。
4、对已竣工程未交付甲方之前的成品负责保护工作,承担保护期间发生损害的修复工作及费用。
5、所提供苗木必须按图纸设计要求,规格、品种,并保证树形丰满,生长旺盛,无病虫害,确保种植后成活率,必须制定具体的措施并进行后续期内养护管理工作,确保草坪苗木植物健康生长,保持良好的绿化景观。
6、工程结束由乙方负责联系竣工验收,(甲方协作乙方联系业主,组织验收)并将所有详细的资料竣工图备齐,做备案验收。
7、乙方必须接受甲方管理和现场有关规章制度,否则甲方有权进行处罚。
第六条、竣工验收与保养。
1、竣工验收以相关的施工验收规范、质量检验标准、施工图纸为依据。
2、绿化苗木、植被养护管理壹年(自竣工之日起算)。
第七条、违约责任、索赔及争议。
1、乙方不得将工程进行转包。否则视为乙方合同违约。
2、乙方必须保证工程达到本合同要求标准。
3、争议及解决:如合同双方因本合同的内容、解释或履行等方面发生争议,应当首先协商解决。协商不成的,可以向当地人民法院提出诉讼。
第八条、本合同共贰份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
甲方签章:
____年____月____日。
乙方签章:
____年____月____日。
城市区域施工合同篇八
兹有乙方承接“同心路、和谐路”路灯安装工程“安装施工”,共同达成如下协议:
施工长约3、2km、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看守,灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。
同心路长约1、47公里,路灯安装间距为30米,安装hxzx023高中华灯,安装数量为一边51棵,另一边52棵,两灯间由电缆连接通电,电缆穿管敷设;和谐路长约1、78公里,路灯安装间距为30米,安装hxzx013中华灯,安装数量为一边60棵,即两边120棵,两灯间由电缆连接通电,电缆穿管敷设。
……。
在甲方基础设施、变压器等及时提供的情况下,同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯;和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯,但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延误,双方协商解决。
工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准,所造成的返工损失费用由乙方负责)。
按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及与本合同约定标准进行验收。
协议签定后由甲方预付合同款的`给乙方;路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的45%;路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的70%;路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的97%,剩余的3%作为质量保证金,质保期一年,一年内工程无质量问题,甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后,提供相应的收款收据。
在路灯交付甲方使用前,由乙方自行负责路灯、电缆等重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农民工组成。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
城市区域施工合同篇九
1、工程地点:________________。
2、工程名称:________________。
二、承包内容价款以及工期。
1、承包内容污水站全部土建工程。
2、工程造价一次性包死。
3、工程工期:自开工内完成承包全部承包内容。
三、付款及质量。
1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。
2、工程质量:合格。
四、甲方责任:帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的.问题,给乙方提供施工图纸并交底。
五、乙方责任,严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的责任和费用。
六、保修期及质保金。
1、保修期:发包方竣工验收后日历天共计六个月。
2、质保金:承包总价的10%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。
4、合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。
签字:________________身份证号:________________。
日期:________________日期:________________
城市区域施工合同篇十
甲方:
乙方:
由于工程施工需要,甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据《中华人民共和国经济合法》暨《中华人民共和国建筑法》以及建筑施工管理条例、施工规范,经过甲乙双方充分协商,达成以下条款,双方必须严格遵守。
一、工程地点及名称。
1、工程地点:
2、工程名称:
二、承包内容价款以及工期。
1、承包内容污水站全部土建工程。
2、工程造价一次性包死。
3、工程工期:自开工内完成承包全部承包内容。
三、付款及质量。
1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行竣工验收合格后付至95%,其余工程款待工程保修期满一次性付清。
2、工程质量:合格。
四、甲方责任:帮助乙方解决水源电源,协助乙方解决施工现场出现的问题,给乙方提供施工图纸并交底。
五、乙方责任:严格按照施工图及相关规范进行施工,必须遵守安全文明施工相关规定,承担因为安全和质量造成的`责任和费用。
六、保修期及质保金。
1、保修期:发包方竣工验收后日历天共计六个月。
2、质保金:承包总价的10%为保修金,保修期满后付清全部承包价款。
4、合同生效日期:合同生效日期双方签字后立即生效,保修期满质保金付清自行失效。
甲方:乙方:
签字:签字:
身份证号:身份证号:
日期:日期
城市区域施工合同篇十一
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,定论立本合同。
1、工程概况。
(1)工程名称__________________。
(2)工程地点__________________。
(3)工程内容__________________。
2、工期。
(1)承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。
开工日期:_________
竣工日期:_________
合同工期总日历天数_________天。
(2)工期奖罚:本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时,每推迟一天罚款_________元。
(3)有下列情况之一,并经发包方签证,工期可以顺延。
1)因发包方原因影响开工。
2)工程量有较大的增加。
3)不可抗力。
4)发包方同意工期顺延的其他情况。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
3、工程质量及验收。
(1)质量标准。
(2)承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。
(3)承包方应对现场工人的.操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任,因承包方责任造成工程质量事故、返工,其经济损失由承包方自负,因此造成工期延误的,承包方承担全部责任。
(4)承包方必须接受发包方在施工过程中的管理,及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定,向发包方代表提供完整的过程检验资料。
(5)质量达不到约定标准,发包方罚承包方总造价的_________。
4、过程结算、工程款支付。
(1)结算方式:
1)承包方式:__________________。
2)计价方法:__________________。
3)合同价款(大写):_________。
4)结算方法:__________________。
(2)工程支付:____________________。
5、材料供应及设备管理。
(1)全部材料由承包方自行采购,经发包人认可后使用。
(2)机械设备由承包方自备。
6、发包方责任。
(1)负责办理有关建设手续。
(2)审查承包方编制的施工方案,各种技术资料和工程预决算。
(3)提供施工图纸_________套。
(4)负责组织工程设计交底、图纸会审。
(5)发包人指派_________为工地代表。
7、承包方的责任。
(1)承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。
(2)遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受发包方代表的指挥、检查和监督。
(3)本合同生效后_________日内编制出施工方案,报发包方审核,并按施工方案组织施工。
(4)做好施工原始记录,按发包方要求的工程资料的样式及填写方式,汇集施工技术资料,提供给发包人2套。
(5)承包方指派_________为工地代表。
8、安全生产与文明施工。
(1)承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理,加强使用过程中的检查,确保使用安全。
(2)承包方必须按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整洁。
(3)承包方在施工中,应严格安全措施,严禁高空抛物。
(4)承包方在施工中,如发生人身和设备事故,一切费用和善后问题的处理,均由承包方负责,并承担因此给发包方造成的经济损失。
9、其它。
(1)本合同双方约定经签字,盖章后生效。
(2)合同份数:
1)本合同正本_________份,具有同等效力,由发包方、承包方分别保存_________份。
2)本合同副本_________份(发包方执_________,承包方执_________)。
10、补充条款。
发包方:_____________承包方:_____________。
合同订立日期:_________年______月______日
城市区域施工合同篇十二
甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利,依据__________________及其它相关法律、法规,双方平等自愿公平原则,就本工程施工安装及管理工程协商一致,订立本合同:
一、工程名称:__________________。
二、工程地点:__________________。
三、承包方式:__________________。
四、工程造价:__________________。
五、工程内容和范围:高压线路架设;变压器安装;配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。
六、合同工期:甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。
七、质量标准:本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工,工程完工后报电力主管部门验收。
八、工程款项支付:工程完工交付甲方乙方正常使用后,由甲方一次性付清工程款。
九、甲方责任:甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理,清障确保施工车辆畅通,施工现场具备开工条件,并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款,否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行,工程相应顺延。
十、乙方责任:负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装,保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工,通电正常使用。
十一、安全施工:乙方应按有关规定,采取严格的安全防护措施,严格按有关规定工程操作,如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故,乙方应承担因发生的一切费用,非乙方造成的安全事故,由责任方承担责任和有关费用,因不可引起的安全事故工程损失,工期延误由甲乙双方协商承担。
十二、解决合同纠纷方式:在执行本合同过程中,如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷,由双方协商解决,经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。
十三、本合同正本______份,副本______份。具有同等效力,甲乙双方各执正本______份,副本______份。其它未尽事宜,由双方另行商定补充。